国际工程施工合同(一般条款)示范文本
- 格式:docx
- 大小:81.06 KB
- 文档页数:7
国际施工合同《国际施工合同》甲方(以下简称“业主”):地址:联系方式:乙方(以下简称“承包商”):地址:联系方式:鉴于甲方为某项工程的建设需要,乙方具备相应资质和能力,双方经协商一致,就该工程的建设达成如下合同:一、工程概述1.1 工程名称:[工程名称]1.2 工程地点:[工程地点]1.3 工程内容:[工程内容]1.4 工程规模:[工程规模]1.5 工程总投资:[工程总投资]二、合同金额与支付方式2.1 合同金额为人民币[金额]元整(大写:[金额]元整),包括工程设计、施工、设备采购、材料供应、验收、保修等全部费用。
2.2 甲方分期支付乙方工程款项,具体支付方式和时间由双方另行签订补充协议。
三、工程进度与质量要求3.1 乙方应按照双方约定的工程进度计划完成工程建设,如有延迟,乙方应承担相应的违约责任。
3.2 乙方应保证工程质量,确保工程验收合格。
如工程出现质量问题,乙方应负责修复并承担相应费用。
四、合同的履行与验收4.1 乙方应按照合同约定履行各项义务,确保工程顺利进行。
4.2 工程验收合格后,甲方应按照约定支付乙方工程款项。
五、违约责任5.1 乙方如未能按照约定的工程进度完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同金额的[比例]%。
5.2 乙方如未能保证工程质量,导致工程验收不合格,应承担修复费用并支付违约金,违约金为合同金额的[比例]%。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为[期限]年。
7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):______________乙方(盖章):______________甲方代表(签名):______________乙方代表(签名):______________签订日期:[签订日期]注:本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
国际工程施工合同(一般条款)6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1国际工程施工合同(一般条款)第一章总则第一条为了规范国际工程施工合同的签订和履行,维护合同双方的合法权益,特制订本合同。
第二条本合同所称工程,是指发包方委托施工方设计和施工的工程项目。
第三条本合同签订双方应当遵守国际公认的有关法律法规和工程建设标准。
第四条本合同签订双方应当遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信、合理有序的原则。
第五条本合同签订后,双方应当按照本合同的约定履行各自的义务,共同推动工程的顺利实施。
第六条本合同双方如有争议,应当友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁解决。
第七条本合同自签订之日起生效,至工程竣工验收且合同付款结束之日终止。
第二章合同的订立第八条工程的发包方应当提供工程项目的详细资料,包括项目规划、设计图纸、技术要求、施工计划等,确保工程的按时、按质、安全完成。
第九条工程的施工方应当根据发包方提供的资料进行施工方案的制定,并经发包方确认通过后可以开始实施工程。
第十条双方应当协商确定工程的施工合同金额、支付方式、工程竣工验收标准和验收程序等主要内容。
第十一条工程合同一经签订,禁止擅自更改合同内容,如有特殊情况需要修改,需双方协商一致,并在书面上确认修改后的内容。
第三章合同的履行第十二条双方应当按照合同所规定的时间节点和要求履行各自的职责,确保工程的顺利进行。
第十三条工程中如有任何问题出现,双方应当及时沟通协商,共同解决,确保工程进度不受影响。
第十四条施工方应当按规定保证工程质量,并承担由于质量问题所引发的责任和赔偿义务。
第十五条发包方应当按时支付施工方的合同款项,确保工程资金的及时到位。
第十六条工程竣工后,双方应当进行验收,确定工程的合格性,并办理相关手续和归档工程资料。
第十七条工程完工后,双方应当共同撤销工地设施和设备,并办理相关手续,维护环境卫生。
第四章合同的变更与解除第十八条工程中如有不可抗力事件发生,导致工程无法按计划进行,双方可协商变更工程合同内容。
国际工程施工合同(一般条款)各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢定义和释义1.1在本合同中,除按上下文另具意义者外,下列词语应解释如下:“业主”指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其权利合法继承人,但不包括业主的受让人,经承包人同意者除外。
“承包人”指标书已被业主接受的某个或某些人、商行或公司,包括其他人代表,继承人和业经认可的受让人。
“工程师”指第二章中所指定的工程师,或由业主随时任命且书面通知承包人以代替指定工程师履行合同职责的其它工程师。
“工程师代表”指任何常驻工程技术人员、监理工程师,或由业主或工程师随时任命的履行本合同第二条规定职责的任何工程现场监督,其权限上工程师书面通告承包人。
“工程”包括永久性工程和临建工程。
“合同”指合同条款、技术规范、图纸、标价的建筑工程清单、单价和价格表(如果有),还可指标书、接受证书以及承包协议(如已完成)。
“合同价格”指在接受证书中确定的数额,可按本合同以下条款规定增减。
“建筑设备”指工程施工和维修中或有关施工和维修所需的全部设备或物品,不论任何性质,但不包括旨在构成或正在构成永久性工程某一部分的材料或其它物品。
“临建工程”指工程施工或维修或有关工程施工或维修所需的各种临时工程。
“永久性工程”指按合同将施工和维修的永久工程。
“技术规范”指在标书或任何标书更改中提及的规范,或由工程师随时可能增加或书面同意增加的部分。
“图纸”指技术规范中规定的图纸,经工程师书面同意对此种图纸所作的任何更改,以及可由工程师随时提供或书面认同的其他图纸。
“工地”指工程师设计的永久性或临建工程施工所需的土地及其他场地,包括地面、地下、在之上或通过部分,以及由业主所提供的用作临时储存或其它目的的其它土地或场所,只要能按合同明文规定构成工地的组成部分。
“业经认可”指已经经书面认可,包括过后对口头认可的书面确认,“认可”指书面认可,包括上述规定在内。
1.2按合同上下文所需,单数含义的单词也可据有复数的含义,反过来也是一样。
国际施工合同英语1. 定义和解释在本合同中,以下词汇的含义如下:合同:指本国际施工合同,包括合同条款、图纸、规范、技术文件和其他附件。
业主:指合同中指定的享有合同权益的一方。
承包商:指合同中指定的承担施工义务的一方。
工程:指合同中约定的施工项目,包括所有施工图纸、规范和其他技术文件中所示的设施和工程量。
合同价格:指承包商为完成工程所报价的总金额,包括工程量清单中所列的所有工程量和价格。
2. 合同条款2.1 承包商的义务承包商同意按照合同中的图纸、规范和其他技术文件,完成工程的设计和施工。
承包商应承担工程的所有风险,包括工程质量、安全、进度和成本等方面。
2.2 业主的义务业主应按照合同约定,向承包商支付合同价格。
业主应提供施工所需的土地、水源、电源和其他必要的资源。
业主应负责办理工程所需的所有许可和批准,并承担相关费用。
2.3 工程进度和质量承包商应按照合同约定的时间表完成工程。
承包商应保证工程的质量符合图纸和规范要求。
2.4 合同价格和支付合同价格为本合同的固定价格,除非合同中另有约定,否则承包商不得擅自提高价格。
业主应按照合同约定的付款进度向承包商支付合同价格。
2.5 违约和索赔任何一方违反合同条款,应承担相应的违约责任。
合同各方应按照合同约定处理索赔事宜。
2.6 争议解决合同各方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。
如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
3. 合同的生效、修改和解除3.1 本合同自合同各方签字盖章之日起生效。
3.2 合同各方经协商一致,可以书面形式修改或解除本合同。
4. 合同的附件本合同附件包括工程量清单、图纸、规范、技术文件等。
附件为本合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。
5. 合同的签订本合同一式四份,合同各方各执一份。
签字盖章后生效。
(以下无正文)附件:工程量清单、图纸、规范、技术文件等。
国际工程合同标准文本
【】
引言部分:
甲方(业主):[甲方全称]
乙方(承包商):[乙方全称]
鉴于甲乙双方本着平等、自愿的原则,就[项目名称]工程项目(以下简称“本工程”)达成如下协议:
一、工程描述
1.1 工程地点:[具体地点]
1.2 工程内容:[详细描述]
1.3 工程规模及要求:[详细说明]
1.4 工期要求:[具体时间]
二、合同价格
2.1 合同总价:[金额]
2.2 价格构成:[详细分项]
2.3 支付方式及时间:[具体说明]
三、权利与义务
3.1 甲方的权利与义务:
- 提供必要的工程条件和资料;
- 按时支付合同约定的款项;
- 对乙方工作进行监督和验收。
3.2 乙方的权利与义务:
- 按照约定时间和质量要求完成工程建设;
- 负责工程的安全管理;
- 遵守相关法律法规,确保工程质量。
四、违约责任
4.1 如甲方未能按时支付款项,应向乙方支付违约金;
4.2 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合要求,应承担相应的违约责任。
五、争议解决
5.1 双方应通过友好协商解决合同执行过程中的争议;
5.2 协商不成时,可提交至[指定仲裁机构]进行仲裁。
六、其他条款
6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效;
6.2 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
甲方代表(签字):_____________ 日期:____年__月__日
乙方代表(签字):_____________ 日期:____年__月__日
结束语:。
国际工程施工合同(一般条款)5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(业主):[业主全称]地址:[业主地址]法定代表人:[业主法定代表人姓名]乙方(承包商):[承包商全称]地址:[承包商地址]法定代表人:[承包商法定代表人姓名]鉴于甲方需要实施某国际工程项目,经过公开招标或协商,甲方决定委托乙方承担该项目的施工任务,乙方愿意接受该委托,双方本着平等互利的原则,依据相关法律法规和国际惯例,经友好协商,达成如下合同条款:一、合同项目概述本合同涉及的具体工程项目为:[具体项目名称]。
项目地点位于:[具体地点]。
项目的主要内容包括但不限于设计、施工、安装、调试等。
合同总金额为:[具体金额]。
二、合同双方义务与责任1. 甲方的义务与责任:(1)提供符合要求的施工图纸及相关技术资料;(2)确保施工现场的便利与安全;(3)按照合同约定支付工程款项;(4)负责工程验收并出具验收合格证明。
2. 乙方的义务与责任:(1)依据合同规定,按时完成工程施工任务;(2)保证工程质量符合国家标准和合同规定;(3)负责现场施工的指挥与管理;(4)严格执行安全生产要求,防止事故发生;(5)提交竣工验收申请并提供必要的技术资料。
三、工程实施计划与管理双方约定遵循国际工程项目管理的通用原则和方法,建立有效的项目管理体系,制定详细的项目实施计划,确保工程按期完成。
双方应定期召开项目会议,沟通工程进度,解决施工中出现的问题。
四、合同价款及支付方式甲方应根据工程进度和合同约定向乙方支付工程款。
支付方式和时间节点应在合同附件中明确列出。
同时,工程款的支付应确保遵循国家及国际金融相关法规的要求。
项目结算及尾款支付方式也应在合同中予以明确规定。
若因货币汇率变动产生风险,双方应协商解决。
五、质量保证与验收标准乙方应严格按照国家相关标准和合同规定进行工程施工,确保工程质量。
双方应明确验收标准、程序和时间节点。
如工程存在质量问题,乙方应负责整改直至验收合格。
国际建设工程合同范本一、合同双方甲方:中国建筑工程集团公司(以下简称“甲方”)地址:中国北京市朝阳区法定代表人:XXX电话:XXX传真:XXX邮箱:XXX乙方:国际建筑工程有限公司(以下简称“乙方”)地址:XXX法定代表人:XXX电话:XXX传真:XXX邮箱:XXX二、合同目的本合同旨在明确双方在国际建设工程项目中的权利和义务,确保项目的顺利进行,并规定各项合同条款。
三、项目内容1. 项目名称:XXX国际建设工程项目2. 项目地点:XXX国家/地区3. 工程范围:项目包括但不限于XXX(具体描述工程内容)4. 工程期限:工程计划工期为XX个月,具体工期以书面协议确认为准。
四、合同条款1. 合同价格:本合同总价为XXX美元,双方同意根据实际工程量的增减进行调整。
2. 付款方式:甲方应按照工程进度支付工程款,付款比例和时间由双方协商确定。
3. 保证金:乙方应支付给甲方XXX美元作为履约保证金,保证金将在工程验收合格后无息退还给乙方。
4. 工期延误:若因乙方原因导致工期延误,乙方应按照延误天数支付违约金给甲方。
5. 变更和索赔:任何关于工程变更或索赔的要求应在书面形式下提出,并经双方协商一致后方能生效。
6. 质量保证:乙方应确保工程质量符合相关标准和规定,如发现质量问题,应及时整改。
7. 税务问题:乙方应自行承担工程过程中的税务问题,甲方不承担任何税务风险。
8. 其他条款:其他未尽事项,双方可根据实际情况协商解决。
五、合同生效及解决争议1. 本合同自双方代表签字生效,在工程竣工并验收合格后终止。
2. 合同解决争议应以友好协商为主,协商不成的,应提交有管辖权的仲裁机构解决。
六、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
2. 本合同所列条款为合同正文,附件与合同正文具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:。
国际建筑工程合同合同编号:【编号】甲方:【甲方名称、注册地址、法定代表人】乙方:【乙方名称、注册地址、法定代表人】鉴于甲方为一家具备施工能力和资质的建筑公司,乙方为一家拥有建设项目并提供资金支持的合作方,双方本着合作共赢的原则,经友好协商,达成以下合同:第一条项目描述甲方承诺为乙方提供【项目名称】建设工程的设计、施工和管理服务,并保证按时按质完成工程。
第二条合同金额1. 乙方承诺支付甲方【合同金额】作为本次建设工程的总承包价款,支付方式及进度按照双方另行协商确定的付款计划执行。
2. 若因工程变更、追加工程或其他原因需要进行合同金额的调整,应双方经协商一致后签订书面变更协议。
第三条工程质量与安全1. 甲方承诺按照国家标准和规定进行设计和施工,并配备专业技术人员负责工程质量与安全管理。
2. 乙方有权对工程进度、质量及安全进行监督检查,甲方应积极配合并及时整改发现的问题。
第四条合同履行期限1. 本合同自双方盖章之日起生效,至工程竣工验收合格后结束。
2. 若因不可抗力等原因导致工程延期,双方应协商确定合同履行期限的调整方案。
第五条违约责任1. 若一方未能履行合同义务或违反合同约定,应承担相应的违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因一方违约导致工程无法正常进行,对方有权单方解除合同,并要求违约方承担法律责任。
第六条争议解决双方因本合同履行产生的争议,应友好协商解决,如协商不成,任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼解决。
第七条其他条款1. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:。
建设工程施工合同(示范文本)GF-2019-0201(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
施工合同甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方需要进行建筑工程施工,乙方具备相应的施工资质和能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就本建筑工程施工事宜,经协商一致,订立本合同。
一、工程概况1.工程名称:____________________2.工程地点:____________________3.工程规模:____________________4.工程内容:____________________5.工程质量要求:____________________6.工程工期:自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、合同价款1.合同总价:人民币(大写)____________________元整(¥____元)。
2.付款方式:____________________3.付款时间:____________________三、施工组织设计1.乙方应根据工程特点和要求,编制施工组织设计,并报甲方审批。
2.施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工平面布置图等内容。
四、材料设备供应1.主要材料设备由乙方负责采购,甲方提供必要的技术参数和质量要求。
2.乙方采购的材料设备必须符合国家相关标准和甲方要求。
五、工程质量与验收1.乙方应严格按照国家有关施工规范和甲方提供的技术要求进行施工。
2.工程完工后,乙方应组织自检,并向甲方提交工程竣工报告。
3.甲方收到竣工报告后,应及时组织验收,验收合格后,双方签署工程竣工验收单。
六、安全文明施工1.乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规,制定安全生产措施。
2.施工现场应保持整洁,做到文明施工。
七、违约责任1.如乙方未能按合同约定的工期完成工程,应按合同总价的____%向甲方支付违约金。
2.如工程质量不符合约定,乙方应负责无偿返工直至符合要求。
3.如甲方未能按合同约定支付工程款,应按逾期付款金额的____%向乙方支付违约金。
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
国际工程承揽合同范本合同主体:双方甲方:(全称),注册地址(详细地址),法定代表人(姓名),联系方式(电话/传真/邮箱)乙方:(全称),注册地址(详细地址),法定代表人(姓名),联系方式(电话/传真/邮箱)一、项目描述甲方在本合同中委托乙方进行工程承揽,具体项目描述如下:(详细描述项目内容、规模、要求等)二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为(具体金额)人民币,支付方式如下:(描述分期付款或一次性付款方式及具体金额及时间)三、工程进度1. 工程开始日期为(具体日期),预计结束日期为(具体日期)。
2. 双方同意在工程进度过程中保持良好沟通,及时解决问题。
四、质量与验收标准1. 工程应符合相关国际标准,乙方需提供符合要求的工程质量。
2. 工程完工后,应经过甲方验收,合格方可结算。
五、违约责任及补偿1. 若乙方无故延误工程进度,需承担违约责任。
2. 若工程质量未达标,乙方需承担相应责任并进行修复。
3. 双方同意在合同履行过程中保持诚实守信,遵守国际法律法规。
六、风险责任及保险1. 工程期间发生意外或损失,责任由乙方承担,应购买相应保险进行赔偿。
2. 双方同意在合同履行过程中保持工程安全,避免可能造成的损失。
七、争议解决1. 合同履行过程中产生的争议,双方应友好协商解决,如无法达成一致意见,提交相关国际仲裁组织解决。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程完工且结算完成之日止。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):签字:日期:乙方(盖章):签字:日期:。
国际劳务合同(工程施工)1. 合同的当事方本合同由以下当事方签署:雇主(以下简称“雇主”)地址:联系人:电话:承包商(以下简称“承包商”)地址:联系人:电话:2. 合同目的本合同的目的在于明确雇主和承包商之间的权利、义务和责任,确保工程施工的顺利进行,并保障雇主的利益。
3. 合同内容3.1 工程描述雇主委托承包商负责进行以下工程施工:•工程名称:•工程地点:•工程规模:•工程周期:3.2 承包商的义务3.2.1 承包商应按照合同约定的工程要求和进度,保质保量完成工程施工。
3.2.2 承包商应提供具备相应技术和资质的工程人员,并保证其工作质量。
3.2.3 承包商应自行负责提供必要的工程设备、材料和施工机具。
3.2.4 承包商应负责组织和监督施工过程中的安全管理,并采取相应的措施确保工人的安全。
3.2.5 承包商应及时向雇主报告工程施工进展以及可能影响工程进度的问题,并与雇主共同协商解决措施。
3.3 雇主的义务3.3.1 雇主应向承包商提供详细的工程设计和规范要求,并确保其准确无误。
3.3.2 雇主应按照合同约定的工程支付方式及时支付工程款项。
3.3.3 雇主应为承包商提供必要的工程条件,包括但不限于施工场地、通路、水电等基础设施。
3.3.4 雇主应对承包商提供的工程设备、材料和施工机具进行验收,并及时提出问题和意见。
3.4 合同价款双方共同商定的合同价款为_________(货币)。
3.5 合同期限合同期限为自____年__月__日起至____年__月__日止,共计____(天/月/年)。
4. 合同变更和解除4.1 合同变更合同变更须经双方书面协商并签署变更协议方可生效。
未经书面协商一致,任何一方不得擅自变更合同内容。
4.2 合同解除4.2.1 如果一方违反合同约定,造成对方重大损失的,对方有权解除合同,并有权要求违约方承担相应的违约责任。
4.2.2 除非发生不可抗力或经双方协商一致,否则未经对方同意,任何一方不得擅自解除合同。
Construction Contract工程合同PO No.: XXXXXXXBuyer:. Date of signature:甲方:签约日期:Seller:乙方:This Purchase Order is made by and between the Buyer and the Seller: Whereby the Buyer agrees to buy and the Seller agrees to sell the under mentioned commodity according to the terms and conditions stipulated below:甲乙双方经友好协商,一致就供应下列产品,达成如下条款:1. Scope of Supply and Price工作范围及价格明细2. Technical Requirement, Quality Requirement, Standard & Warranty Period:Seller shall carried out the construction in strict accordance with the National Standard and the requirements stipulated in the Technical Agreement No. ________which both party signed (see attached documents). The warranty period shall be 1 year after placement of Goods in service.技术要求、质量要求、技术标准和质保期限: 按国家标准和双方签定的技术协议(编号:______见附件)施工,质保期为投产后1年。
3. Job Sites:施工地点:4. Construction Equipment, Tools & Field Personnel Management:施工设备工具及现场人员管理:(1) All the construction equipment and tools shall be provided by Seller.所有施工用设备及工具由乙方自带。
国际工程de合同【标题】国际工程项目合同【甲方】(全称)地址:代表人:联系方式:【乙方】(全称)地址:代表人:联系方式:鉴于甲乙双方基于平等、自愿的原则,就(项目名称)工程项目的施工与管理达成如下协议:第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在国际工程项目中的权利与义务,确保工程质量、进度和投资控制符合预期目标。
第二条工程概况详细描述工程的名称、地点、规模、设计标准、主要技术参数等信息。
第三条合同价格列明合同总价及计价方式,包括预付款、进度款、结算款等支付条件和支付时间。
第四条工程进度规定工程的开工日期、竣工日期以及关键节点的完成时间,并说明延期的条件和责任。
第五条质量保证明确工程质量标准、验收标准和质量保证措施,以及不合格工程的处理办法。
第六条变更与索赔约定工程变更的程序、索赔的条件和流程,以及因变更导致的费用调整。
第七条违约责任双方应遵守合同条款,任何一方违约均需承担相应的责任。
第八条争议解决合同执行过程中出现的争议,首先应通过友好协商解决;协商不成时,可提交至指定的仲裁机构进行仲裁,或按照合同约定的其他方式解决。
第九条法律适用本合同的签订、解释、执行和争议解决均适用甲方所在国的法律。
第十条其他事宜根据项目实际情况,双方可另行约定其他需要遵守的事项。
第十一条生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表:(签字)__________ 日期:____年__月__日乙方代表:(签字)__________ 日期:____年__月__日本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)逐条解读(一)《建设工程施工合同示范文本》(GF-1999-0201),是由国家建设部、国家工商行政管理局在1991年印发的版本的基础上修订,并于1999年12月24日颁布的。
示范文本在91版示范文本的基础上,依据合同遵循法律、促进建设监理制的全面推行、规范承发包双方行为及促进建筑市场健康有序发展、结合我国实际借鉴国际惯例等原则,在文本的结构及文本的具体内容方面均有较大、较好的修改。
由于中国有关管理部门对工程合同实行强制备案制度,各方为简便起见,几乎都使用该文本,几乎不加任何改动。
所以该文本在推动我国建设工程规范管理,防止和解决纠纷方面发挥了巨大作用。
但在实践中,由于我国建筑市场仍不发达,各方风险防范意识都不强,经常出现黑白合同、任意变更合同或者先施工后签合同等现象,更别提大量的内容简单,甚至条款内容不一致的合同。
这些现象的产生不仅与建筑市场竞争激烈有关,也和中国传统的重感情、和为贵的经商理念有关。
这种理念在利益不冲突时,对各方比较有利。
但商人之间没有利益冲突是不可能的事。
所以,开始签合同时大家一团和气。
但到后来合同履行阶段,由于利益冲突,大家反目成仇,想主张权利,又发现合同签订的模糊不清,打官司又费时费力。
有些单位风险意识较强,签订合同时会想到让律师修改一下。
但中国目前的律师往往是以法律顾问的身份来修改合同的,其收费比较低,修改合同往往是免费的;难免有些律师为了自己的利益考虑,不认真修改合同,或者故意留下一定的漏洞,为以后收取高额的律师费留下伏笔。
针对上述现象,我们根据多年的执业经验,编写本篇文章,希望能对相关单位防范风险,有一定的帮助。
本文所述修改意见主要借鉴了以下文件:(1)国际工程师联合会(FIDIC)制定的第四版、第五版《土木工程施工合同条件》(以下分别简称87版FIDIC合同条件和99版FIDIC合同条件);(2)最高人民法院2005年10月25日公布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》);(3)国家财政部、建设部于2004年10月20日颁布的《建设工程价款结算暂行办法》(以下简称《结算办法》);(4)《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)等。
第九章国际工程常用合同文本第一节FIDIC施工合同条件一、FIDIC系列合同条件简介《施工合同条件》业主设计,承包商施工,按照工程量清单计价,业主委托工程师管理,由工程师监管施工并签证支付。
《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程承包商设计、采购和施工,采用总价合同。
合同条件》《土木工程施工合同条件》业主设计,承包商施工,采用工程量清单计价,单价可调,业主委派工程师管理。
《生产设备和设计-施工合同条件》承包商设计、施工,业主委托工程师管理,采用总价合同。
《设计-建造与交钥匙工程合同条件》承包商设计、施工,采用总价合同。
《设计施工和运营合同条件》承包商设计、施工和运营。
《简明合同格式》投资金额相对较小,工期短或技术简单,或者重复性的工程项目,适用于业主设计也适用于承包商设计。
二、《施工合同条件》典型条款分析(一)、检验、试验、拒收和修补工程师应提前72小时将其参加试验的意向通知承包商。
(二)、工程计量和估价同时满足以下情形一中的4个条件,或同时满足情形二中3个条件的,可对该项工作规定的费率或价格加以调整:(1)情形一:①此项工程测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动超过10%;②工程量的变动与费率的乘积超过了中标合同额的0.01%;③工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%;④合同中没有规定此项工作为固定费率。
(2)情形二:①根据变更和调整的规定指示的工作;②合同中没有规定该项工作的费率或价格;③由于该项工作的性质不同或实施条件不同,合同中未规定适合的费率或价格。
(三)、工程的接收承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于14天,向工程师发出申请接收证书的通知。
工程师在收到承包商申请通知后的28天内,应向承包商颁发接收证书。
(四)、索赔承包商应在28天内发出索赔通知,工程师应在收到后42天内做出回应。
(五)、争端处理业主和承包商双方在规定的日期前联合任命DAAB,DAAB由具有适当资格的一人或三人组成。
国际工程施工合同(一
般条款)示范文本
In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes
And Achieve The Effect Of Common Interests
某某管理中心
XX年XX月
国际工程施工合同(一般条款)示范
文本
使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
1 定义和释义
1.1 在本合同中,除按上下文另具意义者外,下列
词语应解释如下:
“业主”指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其
权利合法继承人,但不包括业主的受让人,经承包人同意
者除外。
“承包人”指标书已被业主接受的某个或某些人、商
行或公司,包括其他人代表,继承人和业经认可的受让
人。
“工程师”指第二章中所指定的工程师,或由业主随
时任命且书面通知承包人以代替指定工程师履行合同职责
的其它工程师。
“工程师代表”指任何常驻工程技术人员、监理工程师,或由业主或工程师随时任命的履行本合同第二条规定职责的任何工程现场监督,其权限上工程师书面通告承包人。
“工程”包括永久性工程和临建工程。
“合同”指合同条款、技术规范、图纸、标价的建筑工程清单、单价和价格表(如果有),还可指标书、接受证书以及承包协议(如已完成)。
“合同价格”指在接受证书中确定的数额,可按本合同以下条款规定增减。
“建筑设备”指工程施工和维修中或有关施工和维修所需的全部设备或物品,不论任何性质,但不包括旨在构成或正在构成永久性工程某一部分的材料或其它物品。
“临建工程”指工程施工或维修或有关工程施工或维
修所需的各种临时工程。
“永久性工程”指按合同将施工和维修的永久工程。
“技术规范”指在标书或任何标书更改中提及的规范,或由工程师随时可能增加或书面同意增加的部分。
“图纸”指技术规范中规定的图纸,经工程师书面同意对此种图纸所作的任何更改,以及可由工程师随时提供或书面认同的其他图纸。
“工地”指工程师设计的永久性或临建工程施工所需的土地及其他场地,包括地面、地下、在之上或通过部分,以及由业主所提供的用作临时储存或其它目的的其它土地或场所,只要能按合同明文规定构成工地的组成部分。
“业经认可”指已经经书面认可,包括过后对口头认可的书面确认,“认可”指书面认可,包括上述规定在内。
1.2 按合同上下文所需,单数含义的单词也可据有复数的含义,反过来也是一样。
1.3 合同条款的标题和边注不得视为合同的一部分,不得用于考虑解释条款或合同。
1.4 “费用”一词应视为含工地上或以外发生的间接费用。
2 工程师及工程师代表
2.1 工程师必须按合同明文规定,履行作决断、颁发证书和发出指令等职责。
如业主签发的工程师任命书中规定其某些职责的履行得经业主专门认可,其要件应在本合同第二部分予以规定。
2.2 工程师可随时书面授权其代表代行其任何职权,但必须将所有此种授权书的副本提交给承包人和业主。
在授权范围内,工程师代表给承包人的任何书面指令或认可(仅限于此)对承包人和业主具有与工程师的指令
或认可同样的效力。
以下规定属于例外:
工程师代表对任何工程或材料的不予否认,不得影响工程师此后否认以及命令拆毁、移动或拆除此种工程或材料的权力。
若承包人对工程师代表的任何决定不满意,其有权将此决定提交工程师确认、取消或更改。
3 转让和分包
未经业主事前书面同意,承包人不得将合同或其任何部分,或合同所规定或依合同而产生的任何收益转让,向承包人的开户银行支付按本合同规定到期或即将到期的款项除外。
4 承包人不得转包整个工程。
除非合同另有规定,未经工程师事前书面同意,承包人也不得分包工程的任何部分,但工程师不得无故不同意分包,一旦同意分包,此种同意不得免去承包人所承担的任何合同所规定的责任或义
务,他必须对任何分包人、其代表人、雇员或工人的行为、不履行和过失负完全责任,如同这些行为、不履行或过失是承包人、其代理人、雇员或工人所为。
以计件方式提供劳力不得视为是本条所规定的分包。
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。