房地产合作开发合同书(律师整理版)
- 格式:doc
- 大小:46.50 KB
- 文档页数:8
房地产合作开发协议书(律师整理版) 房地产合作开发协议书(律师整理版)一、协议背景本协议由协议各方依据《合同法》及其他相关法律、法规,经友好协商,为明确双方的权利义务,促进房地产合作开发事项的顺利进行而订立。
二、协议目的本协议旨在规范双方在房地产合作开发事项中的权利义务,确保合作开发项目能够按照合同约定进行。
三、协议内容1. 项目简介:合作方A公司提供开发项目的土地资源,合作方B公司负责开发、建设和销售开发项目。
2. 合作期限:本协议自双方签署之日起生效,并持续有效期为X年。
3. 权益分配:a. 合作方A公司将土地资源作为其出资,其所占权益占总权益的X%。
b. 合作方B公司负责开发建设和销售开发项目,其所占权益占总权益的X%。
4. 资金投入:a. 合作方A公司按照约定投入资金,用于取得土地资源、进行前期开发工作等。
b. 合作方B公司按照约定投入资金,用于开发、建设和销售开发项目。
5. 项目风险:a. 项目风险由双方共同承担,按照各自权益比例分担。
b. 如因合作方B公司原因导致的项目风险,合作方B公司应承担全部责任。
6. 项目管理:a. 合作方A公司负责监督和管理项目进展,合作方B公司需按照约定配合完成相关工作。
b. 合作方B公司应按照约定的时间节点提交项目进展报告,并配合合作方A公司进行项目审查。
7. 项目收益分配:a. 项目收益由双方共同享有,按照各自权益比例分配。
b. 如在项目中发生超出原协议范围的额外收益,双方应重新协商决定分配方式。
8. 知识产权:a. 本项目涉及的知识产权归双方共同所有,合作方A公司不得擅自转让或许可第三方使用。
b. 合作方B公司应保护项目相关的知识产权,防止侵权行为的发生,并承担侵权责任。
9. 保密条款:合作方双方应对本协议项下的商业秘密和保密信息进行保密,不得向第三方披露或使用。
四、协议生效与终止1. 本协议自双方签署之日起生效,有效期至协议约定的合作期限届满。
2. 本协议期满前,任何一方不得擅自终止协议,如确有特殊情况需终止协议,应提前天书面通知对方,并经友好协商解决。
房地产合作开发合同书(律师版)1. 合同背景本合同由甲方(开发商)与乙方(投资商)就在特定地点开展房地产合作开发项目达成协议,依法签署本合同。
2. 合同条款2.1 项目概述本项目是位于(详细地质)的房地产开发项目,包括土地开发、建设、销售等环节。
2.2 项目主要内容和范围1.土地出让:由甲方负责从相关部门获得土地使用权,并负责满足相关土地开发要求。
2.建筑设计与施工:由甲方负责进行土地开发前的规划与设计,并选择合格的建筑承包商进行施工。
3.资金投入:乙方将向项目提供所需的投资资金,详细金额和方式见附表一。
4.销售和营销:双方共同责任,同时制定有效的销售和营销策略,确保项目顺利推进。
2.3 投资分配1.开发成本:按照双方协商确定的开发成本,甲方和乙方按比例共同承担。
2.收益分配:项目销售所得的利润按照协商确定的比例分配给甲方和乙方。
2.4 合同期限本合同期限为(具体时间),自双方签署之日起生效,至项目开发完毕并获得销售许可证为止。
2.5 合同解除1.本合同在下列情况下可以解除:–双方协商一致解除;–严重违反本合同的任一方有权单方解除;–因不可抗力等无法控制的情况导致无法履行合同义务。
2.解除合同后,双方应按照已经发生的费用和产生的利益进行结算。
2.6 违约责任1.如任何一方违约,应按照合同约定支付违约金。
2.如一方严重违约,对方有权解除合同,并有权要求承担额外的赔偿责任。
2.7 保密条款双方在合作期间以及合作结束后应保守项目相关的商业秘密,未经另一方书面同意不得向第三方泄露。
3. 法律适用和争议解决本合同的解释和争议解决适用当地法律。
4. 合同变更和附加条款本合同的变更和附加条款需经双方协商一致,并以书面形式作出。
5. 合同生效本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,自双方签署之日起生效。
甲方(开发商):签名:_________________日期:_________________乙方(投资商):签名:_________________日期:_________________。
开发房地产协议书律师版甲方:_____(以下简称甲方)乙方:_____(以下简称乙方)乙方根据法律的规定已取得____市____区_____街____亩(计_____m2)的出让的国有土地使用权。
经甲、乙双方协商同意该项目由拟组建的_____置业有限公司(名称具体以工商行政管理局核准为准)独家开发,现就相关事宜达成如下协议:第二条乙方确认投入_____置业有限公司的_____街的项目的土地使用权具备以下条件:1.项目四至范围:本项目地块座落于市____区,东至_____街,西至_____街,南至_____巷,北至_____米规划路。
2.项目性质:商品房开发。
3.土地性质:住宅、公建综合用地,现有土地使用权年限为____年。
4.土地指标:本地块土地使用权面积____亩(计____平方米),总建筑面积平方米(含地下室建筑面积),建筑密度不大于_____%,现有审批建筑物限高_____米(航空限高_____米),其中:(1)一期用地____亩(计____平方米),总建筑面积____平方米以上,其中包括居住面积____平方米、公建面积(网点)____平方米、物业用房____平方米、地下车库____平方米。
(2)二期用地____亩(计____平方米),总建筑面积____平方米,包括居住面积____平方米、公建面积(网点)____平方米、物业用房平方米、地下车库____平方米。
5.土地现状:地块内已基本平整。
第三条乙方确认已取得投入_____置业有限公司的项目的国有土地使用权并取得国有土地使用证,土地使用权出让金已全部缴清,同时乙方确认该项目已取得以下批文、权证;1.乙方已于____年____月____日取得____市文物管理办公室的_____文物[_____]号“_____”。
2.乙方已于____年____月____日取得____市规划局土地管理局的_____规选字____年____号“建设项目选址意见书”。
房地产合作开发合同书(律师版)1. 合同背景本合同由甲方(房地产开发商)和乙方(合作开发商)共同签署,双方基于友好合作的原则,就开发合作事宜达成协议。
2. 合同条款2.1 项目概况甲方拥有一块位于市的房地产项目,面积为X平方米,土地使用权证号为X。
甲方希望邀请乙方进行合作开发,并共享开发利益。
2.2 合作方式2.2.1 双方同意成立合作公司,以共同开发该项目。
合作公司的名称、注册资本、股权比例等具体事宜另行协商确定,并在本合同附件中详细列明。
2.2.2 合作公司的经营范围包括但不限于项目开发、销售、物业管理等相关业务。
2.3 资金投入2.3.1 甲方将根据项目需要,提供初始投资及后续资金,用于项目的开发、建设和营运。
2.3.2 乙方应按照约定的股权比例,向合作公司注入相应的资金。
2.4 项目开发进度和责任2.4.1 甲方应负责组织项目的开发和建设,并按照合同规定的时间节点完成项目各项工作。
2.4.2 乙方应积极配合甲方的工作,按时履行自身的责任和义务。
2.5 利益分配2.5.1 项目销售所得款项,首先用于偿还双方的投资款项和应付的费用,再根据双方在合作公司中的股权比例进行分配。
2.5.2 合作公司利润的分配应在每年年底进行,根据公司监事的审核和税务规定进行确认和分配。
2.6 合同期限本合同自签署之日起生效,有效期为X年,届时可根据双方协商决定是否续签。
2.7 合同解除在项目开发过程中,如果一方严重违反合同条款,无法履行其义务,另一方有权解除本合同,并要求违约方承担相应的经济损失和法律责任。
2.8 争议解决合同履行过程中的争议应通过友好协商解决,协商不成的,可提交相关争议至所在地法院进行解决。
3. 合同附件3.1 合作公司章程:详细规定合作公司的组织结构、经营范围、股权比例、决策机制以及合作公司各方之间的关系。
3.2 股权转让协议:约定了双方在合作公司中的股权比例和股权转让的条件和限制。
3.34. 其他事项4.1 本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,具有相同法律效力。
房地产合作开发协议书(律师版)目录1. 引言2. 定义与术语3. 合作双方4. 合作项目5. 投资与分成6. 开发管理与决策7. 风险与责任8. 合同期限与终止9. 争议解决10. 附件1. 引言本协议书旨在明确双方在房地产项目合作开发过程中的权利、义务及责任,确保双方在平等、自愿、公平的原则下进行合作,实现共同发展。
2. 定义与术语2.1 "合作双方":指甲方(以下简称"甲方")和乙方(以下简称"乙方")。
2.2 "合作项目":指甲方和乙方共同开发建设的房地产项目。
2.3 "投资":指甲方和乙方根据本协议的约定投入项目的资金。
2.4 "分成":指甲方和乙方根据本协议的约定,按照投资比例对项目收益进行分配。
3. 合作双方3.1 甲方:[甲方名称]3.2 乙方:[乙方名称]4. 合作项目4.1 项目名称:[项目名称]4.2 项目地点:[项目地点]4.3 项目内容:[项目内容]5. 投资与分成5.1 投资金额:甲方投资[金额],乙方投资[金额]。
5.2 分成比例:甲方占[比例],乙方占[比例]。
6. 开发管理与决策6.1 开发管理:双方共同负责项目的开发管理工作。
6.2 决策:涉及项目的重大决策,需双方共同商议决定。
7. 风险与责任7.1 风险:双方共同承担项目的风险。
7.2 责任:双方按照投资比例承担项目的责任。
8. 合同期限与终止8.1 合同期限:本协议自双方签字盖章之日起生效,至项目完成之日终止。
8.2 终止:如一方严重违约,另一方有权终止本协议。
9. 争议解决9.1 双方应友好协商解决合同执行过程中的任何争议。
9.2 如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
10. 附件10.1 项目可行性研究报告10.2 投资计划书10.3 双方营业执照复印件10.4 双方法定代表人身份证明10.5 其他双方认为必要的文件附件说明1. 项目可行性研究报告:详细介绍了项目的市场前景、技术可行性、经济效益等。
房地产合作开发合同书(律师版)合同编号:甲方:(开发商)乙方:(投资方)根据《合同法》的规定,甲乙双方经友好协商,达成合作开发房地产项目的合同:第一条项目概述1.甲方拥有并具备相应的土地使用权,计划在该土地上进行房地产开发。
乙方愿意以投资方式参与该项目的开发建设及销售等活动。
2.该项目的开发范围包括但不限于:建筑物、设施、物业管理等。
第二条项目投资与利润分配1.乙方将通过向甲方提供经济资金进行投资,用于项目的开发、建设和销售。
具体投资金额、资金支付方式及期限等双方应另行协商明确。
2.开发项目销售所得是项目利润的主要来源,该利润按照双方在本合同中约定的份额进行分配。
具体利润分配比例双方应另行协商明确。
第三条项目开发过程1.甲方应按照相关法律、法规、规章要求,负责项目的规划设计、土地开发、建设施工等各项工作。
乙方有权随时监督和检查项目开发过程,并提出合理的意见和建议。
2.项目开发过程中所发生的费用,包括但不限于建设费用、人工费、材料费、税费等,由双方按照约定的比例承担。
第四条项目销售和交付1.甲方负责推动项目的销售工作,包括但不限于市场调研、宣传推广、销售代理等。
乙方可对甲方的销售工作提出合理建议。
2.项目的交付标准、时间及方式等由双方另行协商明确,并以书面形式确认。
第五条项目的风险责任1.在项目开发中,双方应当共同承担因不可抗力因素或第三方原因所导致的损失。
2.如因一方违约导致项目无法正常进行或延误,违约方应承担相应的赔偿责任。
第六条保密协定1.双方对于在本合同中了解到的双方所属公司、商业秘密以及相关业务及技术信息,应予以保密。
2.未经另一方书面同意,任何一方不得向任何第三方披露上述保密信息。
第七条法律适用与争议解决1.本合同适用的法律。
2.双方在履行本合同过程中如发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院裁决。
第八条合同生效和终止1.本合同经双方签字盖章后生效,并具有法律约束力。
房地产合作开发合同书(律师版)合同背景本合同是由各方共同订立的房地产合作开发合同,旨在明确各方的权利、义务和责任,确保合作项目的顺利进行。
合同参与方本合同由各方参与:方甲(简称甲方):方乙(简称乙方):方丙(简称丙方):方丁(简称丁方):合作项目本合同所涉及的合作项目包括:项目名称:项目位置:项目规模:合作期限:合作条款1. 合作方式甲方与乙方将以合资合作的方式共同开发该项目,乙方将负责项目的开发、销售和市场推广,甲方将提供资金和相关资源支持。
2. 资金投入甲方将向乙方提供项目开发所需的资金,具体详见附件“资金投入计划”,甲方有权随时检查和核对乙方的使用情况。
3. 知识产权本项目的知识产权归甲方所有,乙方在未取得甲方书面许可的情况下,不得擅自使用、转让或许可他人使用。
4. 分配比例甲方和乙方在项目利润分配上的比例如下:甲方:__%乙方:__%5. 合作期限本合同的合作期限自合同签署之日起,至项目竣工验收并取得相关手续为止,具体时间详见附件“合作期限计划”。
6. 违约责任任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等,违约方应在接到守约方通知后十日内解决违约问题,逾期未解决的,守约方有权解除本合同。
7. 争议解决本合同的解释和执行以当地法律为准据。
如因本合同发生争议,各方应通过友好协商解决,协商不成的,可向当地人民法院提起诉讼。
合同变更与终止本合同的任何变更或解除应经各方协商一致,并签署书面的补充协议或解除协议。
本合同解除后,各方应按照约定进行清算。
其他条款本合同还约定了补充条款:不可抗力保密责任通知方式合同附件和补充协议合同签署本合同一式两份,各方各持一份原件,具有同等法律效力。
本合同自各方代表签字并加盖公章之日起生效。
甲方(盖章):日期:____年__月__日乙方(盖章):日期:____年__月__日丙方(盖章):日期:____年__月__日丁方(盖章):日期:____年__月__日。
房地产合作开发合同书(律师版)房地产合作开发合同书一、合同背景本合同书为甲方(以下简称“开发商”)与乙方(以下简称“合作方”)就合作开发某地房地产项目达成的协议。
本合同的目的是明确各方的权利和责任,确保双方的合法权益。
二、合作内容1. 双方合作开发的项目为(项目名称),项目详细地质为(项目地质)。
2. 开发商将负责完成该项目的规划、设计、施工以及后期销售等工作。
3. 合作方将提供必要的资金支持,并协助开发商进行项目的策划和推广工作。
三、合作期限1. 本合同的合作期限为(起始日期)至(终止日期)。
2. 若在合作期限届满前,双方达成共识,可以延长合作期限。
四、资金支持1. 合作方需要向开发商提供资金支持,金额为(具体金额)。
资金支持可按阶段分期支付,具体分期计划由双方另行协商确定。
2. 合作方应保证资金的来源合法,并及时支付到开发商指定的账户。
五、利益分配1. 开发商和合作方将按照约定比例分享项目的销售利润,具体比例为(比例)。
2. 合作方的利润将在全部资金返还之后结算,并按约定比例支付给合作方。
六、知识产权1. 本项目的知识产权归属于开发商,包括但不限于项目规划、设计图纸等。
2. 合作方不得擅自使用、转让或侵犯项目的知识产权。
七、违约责任1. 若一方未按照本合同约定履行义务,应承担违约责任,并赔偿对方遭受的直接损失。
2. 如遇不可抗力、自然灾害等无法预测、不可避免的情况,可豁免违约责任。
八、争议解决双方如发生争议,应通过友好协商解决。
若协商不成,可提交至本合同签订地所在地法院进行解决。
九、其他条款1. 本合同的任何修改或补充必须经过双方书面协议。
2. 本合同一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
以上为本合同的全部内容,双方经阅读并确认无误后,签署本合同。
房地产合作开发合同书(律师版)一、合同概述本合同是由开发商(简称“甲方”)与投资商(简称“乙方”)订立的房地产合作开发合同。
双方本着平等、自愿的原则,依法订立本合同,共同开发房地产项目,并分别享有相应的权益和责任。
二、合作方式1.甲方在购买开发用地后,可以将其作为合作项目的基础。
2.甲方负责房地产项目的规划、设计、施工和销售,乙方负责提供资金支持,并共同参与项目的决策。
3.甲方和乙方在项目开发过程中应保持及时沟通,共同解决与项目有关的问题,并及时进行进展汇报。
三、乙方的权益和义务1.乙方应按照约定的时间和金额向甲方提供资金支持,用于购买土地、建设房地产项目。
2.乙方享有按照其投资比例分享项目利润的权益。
3.乙方应配合甲方进行项目的规划和设计,并积极参与各项决策。
4.乙方有权要求甲方提供项目进展报告和财务报表,以确保项目进展和资金使用的透明度。
5.乙方有权对甲方的工作进行监督,包括但不限于项目实施进度、工程质量等。
四、甲方的权益和义务1.甲方负责购买开发用地,并进行规划、设计、施工和销售工作。
2.甲方应按照约定的时间和质量标准完成工程建设,并确保项目进展符合合同约定。
3.甲方应积极回应乙方的要求和意见,保持有效沟通,并及时提供项目进展报告和财务报表。
4.甲方应披露项目相关信息,包括但不限于土地规划和利用情况、环保情况等,确保乙方了解项目的风险和潜在问题。
五、合同变更和解除1.合同变更:经双方协商一致,可以对本合同进行部分修改或补充。
变更事项应以书面形式确认,并由双方签字或盖章生效。
2.合同解除:情况之一发生时,本合同即可解除:–乙方未按约定时间提供资金支持或未履行其他义务,且甲方书面催告后仍未改正;–甲方未按约定时间完成工程建设,且乙方书面催告后仍未改正。
六、争议解决和法律适用1.双方如发生争议,应本着友好协商的原则解决。
如协商不成,双方可以向所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
2.本合同的签订、生效、履行和解释适用的法律。
房地产联合开发协议律师版甲方(卖方):_____地址:_____乙方(买方):_____地址:_____根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买商品房,甲、乙双方达成如下协议:第一条甲方用地依据及商品房座落位置。
甲方以____方式取得位于_____,编号为____的地块的土地使用权。
(土地使用权出让合同号)(土地使用权划拨批准文件号)为:_____。
划拨土地使用权转让批准文件号为_____。
土地使用权证号为_____,土地面积为_____,地块规划用途为_____,土地使用权年限自____年____月____日至____年____月____日止。
甲方经批准,在上述地块上建设商品房,(现定名)(暂定名)_____,主体建筑物的性质为_____,属_____结构,建筑层数为_____层。
工程建设规划许可证号为_____________________________。
第二条乙方所购商品房的面积。
乙方向甲方购买商品房(以下简称该商品房)建筑面积共____平方米(其中实得建筑面积____平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积____平方米),共_____(套)(间)。
该商品房分别为本合同第一条规定的项目中的:1、第_____(幢)(座)_____层____号房;2、第_____(幢)(座)_____层____号房;3、第_____(幢)(座)_____层____号房。
上述面积为(甲方暂测)(房地产产权登记机关实际测定)面积。
如暂测面积与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的,以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。
根据法律规定的房屋所有权与该房屋占用土地范围内的土地使用权一致的原则,该商品房相应占有的土地使用权,在办理土地使用权登记时由政府主管部门核定。
第三条该商品房销售特征。
该商品房为(现房)(预售商品房)。
房地产合作开发合同书(律师版)合同目的和背景本合同所指的房地产合作开发是指甲方(房地产开发商)和乙方(合作方)共同合作开发某一具体房地产项目的经营与管理活动。
为了明确各方的权利和义务,保护各方的合法权益,特制订本合同。
一、合作方式和权益比例1.双方在本次房地产合作开发中采用的合作方式为合资合作。
2.合资比例为甲方占70%,乙方占30%。
二、合作项目1.合作项目的名称为___________(简称“项目”),项目位于___________(详细地质)。
2.项目的主要规划为___________,占地面积约___________㎡。
3.项目的主要建设内容包括住宅、商业用房等,具体规划和建设方案见附件。
三、权利义务甲方的权利和义务1.甲方负责为本项目提供土地、资金和技术支持。
2.甲方有权制定项目的整体规划和建设方案,并负责项目的管理和运营。
3.甲方有权享有项目销售收益中70%的份额。
乙方的权利和义务1.乙方负责为本项目提供人力、技术和管理支持。
2.乙方有权参与项目的决策和制定,有权对甲方的决策提出合理建议。
3.乙方有权享有项目销售收益中30%的份额。
合作期限与退出机制1.本次合作的期限为___________年,自本合同签署之日起计算。
2.若合作期满,双方同意继续合作的,应在期满前______个月,以书面形式通知对方。
3.若一方违反本合同约定且经对方书面通知后仍未改正的,守约方有权要求违约方支付违约金,并有权解除本合同。
四、工程款支付方式1.工程款的支付方式为乙方按照工程进度和实际投入资金的比例,向甲方支付合作款项。
2.工程款的支付时间为每季度末或合同约定的其他时间,甲方有权要求乙方提供相应资金证明。
五、知识产权和税务问题1.合作过程中产生的技术改进和创新成果,属于双方共同所有。
2.开发过程中涉及的知识产权应由双方共同保护,并承担对第三方侵权行为引起的法律责任。
3.本合同的订立、履行和解释,适用的税务法律是中国税务法。
房地产合作开发协议书(律师整理版)一、背景和目的本协议是由(甲方)和(乙方)双方共同商定的,旨在就房地产合作开发事宜达成一致,确保双方的权益和责任。
甲方为一家房地产开发公司,具备开发土地及建设房产的经验和资源。
乙方为一家资金实力雄厚且有相应房地产需求的企业。
双方希望通过合作,共同开发一块位于(地点)的土地,并分享开发带来的收益。
本协议旨在明确各方的权益和义务,确保合作顺利进行,并保证双方的合法权益。
二、合作内容和方式1.土地选址:双方通过充分交流和协商,确定合适的土地选址,包括土地面积、使用性质以及所需权限等。
2.开发方案:甲方将提供详细的开发方案,包括但不限于项目规划、建筑设计、工程施工、销售渠道等,以确保项目的顺利进行。
3.资金投入:乙方将根据协议约定向项目提供所需的资金投入,包括土地购买费用、建设资金、销售费用等,并按合同约定的时间节点支付。
4.收益分配:乙方将享有项目开发所带来的部分收益,具体比例根据双方协商一致,并在协议中明确写明,以确保双方权益。
三、权益保障1.持股比例:甲方和乙方按照约定的比例共同持有项目股权,具体比例为(甲方比例):__(乙方比例)__。
2.项目利润分配:项目销售收益中,首先将从乙方投入的资金中收回乙方的本金和约定的回报,剩余部分按照持股比例分配。
双方在分配方案上有不同意见时,应通过友好协商解决。
3.风险分担:双方应共同承担项目开发中的风险,包括但不限于土地市场波动、设计施工风险等。
在风险发生时,双方应协商解决并一起承担相应责任。
4.权益保护:双方应妥善保管项目相关文件和资料,并不得将其泄露给第三方,确保项目的商业和技术机密安全。
四、合作期限和终止1.合作期限:本合作协议的合作期限为(时间)年,自协议签署之日起生效。
合作期限届满后,双方应协商决定是否延长合作。
2.合作终止:本协议的合作可以在情况下终止:–双方协商一致,提前终止。
–发生不可抗力事件,导致合作无法继续进行。
房地产合作开发合同书(律师版)合同背景本合同是由以下各方,在平等、自愿的基础上,就房地产合作开发事宜达成的协议。
双方为确保权益,特订立本合同。
1. 合作的目的和范围1.1本合同目的是为了明确双方在房地产合作开发项目中的权利和责任,并约定相关事项。
1.2 本合同范围包括但不限于以下协议:•合作项目的确定•合作资金的筹措和使用•合作期限和分配方式•双方的权益和责任•不可抗力的处理•合同的变更和终止2. 合作项目的确定2.1 双方约定合作项目为[填写合作项目名称]。
2.2合作项目的位置、功能及规模等详细信息,双方应在合同签订后共同商定,并在附件中明确写明。
3. 合作资金的筹措和使用3.1双方约定合作资金的筹措方式为:[填写筹措方式,如自筹资金、银行贷款等]。
3.2合作资金的使用应符合双方在合同中约定的用途,并由项目负责人进行监督和管理。
3.3若出现资金管理不善、挪用资金等情况,损失由责任方承担,并支付相应的违约金。
4. 合作期限和分配方式4.1合作期限自本合同签订之日起生效,至合作项目完工交付为止。
若因不可抗力等原因导致合作项目延期,双方应协商确定延期期限。
4.2合作期间,双方约定按照约定的方式进行资金分配。
具体分配方式和时间由双方协商确定,并在合同附件中明确写明。
4.3若一方未按约定支付款项或滞纳支付,则应承担相应的违约责任,并支付逾期利息。
5. 双方的权益和责任5.1双方应保持合作期间的良好合作态度,共同完成合作项目。
双方应积极配合并提供必要的资源和支持。
5.2 在合作期间,任何一方不得私自转让已取得的相关权益。
5.3若因一方的原因导致合作项目无法正常进行或影响项目进度,则应承担相应的违约责任,并赔偿对方由此造成的损失。
6. 不可抗力的处理6.1若合作项目由于不可抗力因素导致无法继续进行,则双方应立即协商解决方案。
6.2若不可抗力持续时间超过三个月,任何一方可提出解除合同的要求。
解除合同后,双方应根据实际情况进行权益和责任的分配。
房地产联合开发协议书律师版甲方:乙方:根据有关法律、法规之规定,为明确责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。
第一条开发项目项目名称:地址:第二条项目规模在本协议所述地块上:拟建小区工程,规划占地30000平方米,。
第三条合作方式1、投资方式:合作股份2、股东组成:合作股份由四个股东组成、大股东占40%股份、其余股东各占20%股份3、建设管理费用、施工手续等事宜从该项目中的总造价的5%计入建设公司第四条承包计算方式1、包工包设备按平方米285元计算2、包工不包设备按平方米188元计算第四条前期工作安排合作开发项目的前期工作由甲方负责,包括但不限于以下各项:(1)落实合作开发项目用地规划手续,获得合建项目占地的使用地规划批文,土地使用权人为甲方,土地使用不附带第三者的利益限制。
(2)落实合作开发项目占地的规划报建工作。
(3)完成合作开发项目规划用地的拆迁、安置及补偿工作,拆迁安置及补偿费用包含在总投资内。
(4)甲方负责合作项目的整体供水、污水处理、供电、安装、供气、通讯报装手续,甲方应负责合作项目的资源供应。
(5)甲方负责合作项目开工手续的办理,获得开工证,使合作项目可以合法开工建设。
第五条工程管理本协议签署后,甲方组织合作项目工程关联办公室,具体协商工程管理、项目进展、人员联络、财务及工程进度安排。
第六条物业交付1、合作开发物业应于竣工后交付使用,合作项目应取得《建设工程质量核验证书》。
2、合作开发物业竣工交付时,甲乙双方应共同参加施工方、设计单位的竣工验收。
第十条产权确认与产权过户1、本协议签署后应报送旬邑县原底社区(合作项目主管机关)审批,以便按本协议规定确定合作项目性质物业的产权归属,即甲方分得产权,2、按法律及政策规定,乙方分得物业时,相应分摊的国有土地应办理土地使用权变更登记手续,即将该片国有土地使用权人变更为乙方的手续。
此项手续由甲方负责协调办理。
第七条保证1、该项目资金在旬邑县信用联社营业部行开户管理。
房地产合作开发协议书(律师版)地址:法定代表人:地址:法定代表人:一、合作项目概况1.2 项目地点:1.3 项目用地面积:1.4 项目用地性质:1.5 项目总投资估算:1.6 项目建设周期:二、合作方式2.1 甲方负责提供土地使用权,并办理相关土地手续,承担土地出让金及相关税费。
2.2 乙方负责项目的投资、开发、建设和销售,并承担项目开发过程中的全部费用。
2.3 甲乙双方按照本协议约定的比例分享项目收益。
三、投资额度及资金使用3.1 乙方投资额度为项目总投资估算的%,即人民币元(大写:元整)。
3.2 乙方应在本协议签订后日内将投资款项汇入甲方指定的银行账户。
3.3 甲方负责管理和使用乙方投资款项,确保专款专用,并按照项目进度合理使用。
四、合作权益分配4.1 项目收益分配比例为:甲方占%,乙方占%。
4.2 项目销售过程中,甲方享有优先购买权,购买价格为项目销售价格的%。
4.3 项目销售完成后,甲乙双方按照本协议约定的比例进行收益分配。
五、项目管理5.1 甲乙双方共同组建项目管理团队,负责项目的开发、建设和销售工作。
5.2 项目管理团队由甲乙双方各派代表组成,甲方代表担任项目经理,乙方代表担任副项目经理。
5.3 项目管理团队负责制定项目开发计划、建设方案和销售策略,并报甲乙双方审批。
六、合作协议的解除和终止6.1 在本协议履行过程中,如甲乙双方发生严重分歧,导致项目无法继续进行,双方应协商解决。
协商无果的,任一方有权解除本协议。
6.2 本协议解除或终止后,甲乙双方应按照实际投资比例承担项目已发生费用,并按照实际销售情况进行收益分配。
七、争议解决7.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 在本协议履行过程中,如甲乙双方发生争议,应首先通过友好协商解决。
协商无果的,任一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
八、其他约定8.1 本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为年,自协议生效之日起计算。
房地产合作开发合同书(律师版)房地产合作开发合同书(律师版)一、合同背景本合同由甲方(下称开发商)与乙方(下称投资商)就房地产合作开发项目进行订立,双方在平等、自愿的基础上,逐条明确各自的权利和义务,并约定如下事项。
二、项目概述1. 项目名称项目名称为「x地产开发项目」。
2. 开发区域该项目位于x地区,总占地面积X平方米。
3. 开发内容开发商负责通过设计、建造、销售和交付的方式,按规划图纸和相关法律法规要求,开发该项目。
4. 投资额投资商将提供X万元作为项目的投资额。
三、合作方式1. 合作比例乙方作为投资商,与甲方达成以下合作比例:- 甲方占开发项目的%- 乙方占开发项目的%2. 投资款项支付乙方应按以下方式向甲方支付投资款项:- 预付款:合同签订后天之内支付X万元作为预付款;- 分期款:根据项目进展,乙方应在工程进展期间按照约定阶段性支付分期款;- 尾款:开发项目完成后,乙方应在天内支付剩余投资款。
3. 项目管理双方约定设立项目管理委员会,负责对项目进行管理和决策,委员会成员由双方共同协商确定,并明确各自的职责。
四、项目责任和义务1. 开发商责任和义务- 提供符合规划要求的设计方案,并按时进行设计;- 按照合同约定,组织施工和监督工程进展;- 按计划销售房产,提供相关销售文件和咨询服务;- 按时交付房产,并提供合格的相关文件。
2. 投资商责任和义务- 按时支付投资款项,并按约定向开发商提供相关资料;- 关注工程进度,如有需要,及时提出合理的建议和要求;- 配合开发商进行市场推广,力求项目的销售成功;- 维护项目开发期间的良好合作关系,共同解决可能出现的问题。
五、合同变更和解除1. 合同变更如需对本合同进行任何修改或变更,应经过双方书面协商,并签署书面的变更协议,方可生效。
2. 合同解除- 若因一方违反合同约定,导致项目无法继续进行或无法达成预期效果,另一方有权解除合同;- 双方一致同意解除合同。
房地产合作开发协议书(律师整理版)一、引言本房地产合作开发协议书(以下简称“本协议”)由甲方(以下简称“开发商”)和乙方(以下简称“合作方”)共同订立,旨在规范双方在房地产合作开发项目中的权利与义务。
二、项目描述1.项目名称:___________________2.项目位置:___________________3.项目规模:___________________4.项目开发内容:___________________5.项目开发周期:___________________6.项目收益分配方式:___________________7.其他相关描述:___________________三、合作方式1.合作形式:合作方以出资方式进行合作,并享有相应的权益。
2.资金出资比例:合作方与开发商的资金出资比例为_____________。
3.资金出资方式:资金出资方式包括一次性出资和分期出资,具体出资时间表和金额如附件所示。
4.其他合作方式或约定:___________________四、权益分配1.开发商享有的权益:___________________2.合作方享有的权益:___________________3.权益的分配方式:___________________4.权益的转让与受让:___________________5.其他相关约定:___________________五、项目管理1.项目管理机构:___________________2.项目管理责任:___________________3.报告与通知:双方应及时向对方提供有关项目进展、财务状况等方面的报告,并约定报告的形式和频率。
4.保密义务:双方在项目开发过程中应保守商业秘密,不得向第三方透露相关信息。
5.纠纷解决方式:双方如发生纠纷,应优先通过友好协商解决,协商不成可选择仲裁或诉讼解决。
6.其他管理约定:___________________六、合作协议的生效与终止1.生效条件:本协议须经双方合法代表签署并加盖公章后生效。
合作建房合同范本(律师整理版)6篇篇1甲方(组织方):____________________乙方(投资方):____________________鉴于甲方与乙方经过友好协商,就共同合作建设房屋事宜达成如下协议:一、合作方式1. 甲方提供土地,乙方负责出资在甲方提供的土地上共同合作建房。
2. 双方共同设计房屋结构、装修等细节,确保合作建房顺利推进。
二、合作期限本合同自双方签字之日起生效,合作期限为______年。
合同期满,经双方协商一致,可续签合同。
三、投资金额及分配1. 乙方负责出资人民币______万元用于建房,资金需及时足额到位。
甲方无需出资。
2. 房屋建成后,按照双方约定的比例分配产权。
甲方享有______%产权,乙方享有______%产权。
四、房屋建设与管理1. 双方共同选定施工单位并签订施工合同,确保工程质量。
2. 施工过程中,双方应密切配合,共同监督工程进度和工程质量。
3. 房屋建成后,由双方共同管理,共同承担物业管理费用。
五、风险分担1. 因不可抗力因素导致房屋损失或毁损的风险,由双方共同承担。
2. 因政策调整或规划变动等原因导致的风险,由双方根据实际情况协商解决。
六、违约责任1. 任何一方违反本合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若乙方未能按时足额出资,应按出资额的一定比例支付违约金。
3. 若甲方提供的土地存在纠纷或无法用于建房,应承担违约责任并赔偿乙方损失。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项1. 本合同未尽事宜,由双方协商一致后签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
篇2甲方(组织方):____________________乙方(投资方):____________________鉴于甲方拥有位于__________的土地使用权,乙方有意在该土地上共同投资合作建房,双方经过友好协商,达成如下协议:一、合作方式甲方提供土地使用权,乙方提供资金,双方共同合作建房。
房地产合作开发协议书(律师整理版) 房地产合作开发协议书(律师整理版)协议起草背景:本协议由甲方___________(以下简称“甲方”)与乙方___________(以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,经友好协商达成并签订。
本协议旨在明确双方在房地产合作开发项目中的权利、义务和责任,以确保协作顺利进行并维护双方共同利益。
第一章总则第一条合作方式:1.1 乙方自愿与甲方合作,共同开发具体项目。
1.2 合作方式为___________(例如:资金合作、总承包合作、区域合作等),具体合作方式详见附件A《甲方与乙方合作方式补充协议》。
第二章项目背景第二条项目规划:2.1 甲方提供项目规划方案,包括但不限于设计方案、建设方案、运营规划等,详见附件B《项目规划方案》。
2.2 乙方同意并接受甲方提供的项目规划方案,并在合作过程中严格按照方案进行实施。
第三章合作范围第三条合作内容:3.1 甲方和乙方联合开发具体项目。
3.2 合作内容包括但不限于土地开发、房产销售、物业管理等,具体合作内容详见附件C《甲方与乙方合作事项补充协议》。
第四章权利与义务第四条甲方权利与义务:4.1 甲方负责提供项目所需的法律、财务、行政及技术支持,保证项目顺利进行。
4.2 甲方负责与部门、金融机构等相关单位进行沟通、协调,以确保项目的合法性和稳定性。
第五章乙方权利与义务第五条乙方权利与义务:5.1 乙方负责完成合作项目所需的具体工作,包括但不限于设计、施工、销售等。
5.2 乙方负责首期投资及后续投资,并保证项目资金充足。
第六章盈亏分配第六条盈亏分配方式:6.1 甲方与乙方的盈亏分配方式详见附件D《盈亏分配补充协议》。
6.2 盈亏分配应符合法律法规的要求,合理合法。
第七章违约与解除第七条违约责任:7.1 任何一方违反本协议的条款,应承担相应的违约责任。
7.2 违约方应及时通知对方,并采取相应的补救措施。
第八章法律适用与争议解决第八条法律适用:8.1 本协议的签订、生效、履行和解释需要适用中华人民共和国相关法律法规。
房地产合作开发合同书(律师版)名称:__________地质:__________法定代表人:__________联系方式:__________名称:__________地质:__________法定代表人:__________联系方式:__________第一条合作内容1.1甲方负责提供地块的土地使用权,乙方负责提供房地产开发所需的资金、技术和管理经验。
1.3项目公司负责地块的规划、设计、建设和销售,以及与政府部门办理相关手续。
1.4双方应按照本合同约定,共同承担合作开发过程中的风险和收益。
第二条合作期限2.1本合同自双方签字盖章之日起生效,合作期限为__________年,自项目公司取得土地使用权证之日起计算。
2.2合作期满后,如双方同意继续合作,应签订新的合作协议;如双方不再继续合作,应按照本合同约定办理相关手续。
第三条资金投入3.1甲方应按照项目公司注册资本的比例,投入土地使用权作价款,具体金额见附件二。
3.2乙方应按照项目公司注册资本的比例,投入资金,具体金额见附件二。
3.3双方应按照项目公司经营计划和资金需求,及时足额缴纳出资。
第四条项目公司管理4.1项目公司设立董事会,由甲方委派__________名董事,乙方委派__________名董事,共同组成。
4.2项目公司设立监事会,由甲方委派__________名监事,乙方委派__________名监事,共同组成。
4.3项目公司总经理由乙方提名,董事会聘任。
4.4项目公司财务负责人由甲方提名,董事会聘任。
第五条利润分配5.1项目公司净利润按照甲方占股__________%,乙方占股__________%的比例进行分配。
5.2项目公司应按照国家税收政策,依法缴纳相关税费。
5.3项目公司应按照本合同约定,及时足额分配利润。
第六条风险承担6.1双方共同承担合作开发过程中的风险,包括但不限于政策风险、市场风险、资金风险等。
6.2双方应按照项目公司注册资本的比例,承担项目公司债务。