2020年工程垫资承包协议范本
- 格式:docx
- 大小:26.56 KB
- 文档页数:4
建设工程施工承包垫资协议书范文【协议书】建设工程施工承包垫资协议书范文(二)甲方:(委托方)法定代表人/委托人:地址:联系电话:乙方:(承包方)法定代表人/委托人:地址:联系电话:鉴于,甲方有一项建设工程计划,并希望委托乙方进行施工承包,且乙方需要垫资完成该施工项目;为了明确双方的权利义务,特签订本协议:第一条垫资内容及约定1.1 甲方将建设工程项目(项目名称及位置)委托乙方进行施工承包。
1.2 乙方为了保证项目能够正常进行,有必要提前进行资金投入,所需垫资金额为(具体金额)元。
1.3 垫资金额由甲方于本协议签署后(具体时间)日内以现金形式支付给乙方。
1.4 垫资金额仅用于建设工程的施工需要,不得用于其他任何用途。
第二条垫资方式及支付条款2.1 甲方按照以下方式支付垫资金额给乙方:(1)支付方式:现金支付;(2)支付时间:本协议签署后(具体时间)日内。
2.2 甲方支付垫资金额后,应由乙方在(具体时间)日内提供相应的资金使用证明和用途说明。
2.3 如乙方需要继续垫资完成该项目,乙方应在完成上一笔垫资后的(具体时间)日内向甲方提出申请,并提供垫资金额和用途计划。
甲方在审核通过后应按照上述约定支付垫资金额。
2.4 乙方垫资金额在工程款或其他经济收益到账后,应立即返还给甲方。
如由于乙方原因造成垫资金额未能及时返还,乙方应按照垫资金额的(具体利率)%支付罚息给甲方。
第三条返还方式及期限3.1 乙方应向甲方按照如下方式及时间返还垫资金额:(1)返还方式:现金支付;(2)返还期限:本协议签署后(具体时间)日内。
第四条风险责任4.1 乙方在垫资期间应尽最大努力保护甲方的利益,避免造成不必要的风险。
4.2 若因乙方过错或不当行为导致甲方的财产权益受损,乙方应负责承担相应的赔偿责任。
4.3 如因不可抗力因素导致项目无法完成或出现延误,甲方应协助乙方采取相应的补救措施,双方协商解决。
第五条保密责任5.1 双方同意在本协议有效期及终止后继续对双方合作中涉及的商业秘密、技术知识以及其他保密信息予以保密,并在未获得对方事先书面同意的情况下,不得向第三方透露或披露。
2020 年工程项目垫资协议范本【标准版】甲方(垫资方):_________________住所: ______________________________身份证号码:_________________________联系方式(手机):________________银行账户:___________________________银行账号:___________________________乙方(借资方):__________________住所:_______________________________身份证号码:_________________________联系方式(手机):________________风险告知:填写完整的单位信息,有助于与对方发生纠纷时,有明确的地址及联系方式向对方发送督促函件或顾问人员公函,在诉讼时能提供有效的信息给法院,减少诉讼程序风险及案件处理效率。
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:一、工程名称:________________________________________________二、工程地点:________________________________________________三、工程项目:总建筑面积约_______________ 平方米(____ 栋楼)。
四、进场时间:定于________ 年 __ 月底前(以进场通知书为准)。
五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为_ 天。
八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
2020年工程项目垫资协议范本【标准版】甲方(垫资方):___________________住所:____________________________身份证号码:_____________________联系方式(手机):_________________银行账户:_______________________银行账号:_______________________乙方(借资方):___________________住所:___________________________身份证号码:_____________________联系方式(手机):_________________风险告知:填写完整的单位信息,有助于与对方发生纠纷时,有明确的地址及联系方式向对方发送督促函件或顾问人员公函,在诉讼时能提供有效的信息给法院,减少诉讼程序风险及案件处理效率。
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:一、工程名称:________________________________________二、工程地点:________________________________________三、工程项目:总建筑面积约__________平方米(_____栋楼)。
四、进场时间:定于_____年_____月底前(以进场通知书为准)。
五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为_____天。
八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
九、工程造价:本工程投资额约_____亿元人民币。
建设工程施工承包垫资协议书4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方(出借方):(单位名称):(法定代表人):(注册地址):(联系电话):乙方(承包方):(单位名称):(法定代表人):(注册地址):(联系电话):为明确双方在建设工程施工承包垫资事宜上的权利义务,经双方友好协商,特订立本协议书。
为此,甲方与乙方本着诚实守信的原则,共同遵守以下条款:第一条垫资金额及用途1.1 甲方同意向乙方垫资金额为(具体金额),用于乙方在建设项目中的施工经营活动。
1.2 乙方应当按照合同约定使用垫资,不得挪作他用。
如有资金不足或超出的情况,应及时与甲方联系沟通,并在双方共同商定下进行调整。
第二条垫资期限及还款方式2.1 垫资期限为(具体期限),自本协议签署之日起算。
若乙方需要延长垫资期限,应提前与甲方协商并取得书面同意。
2.2 乙方应按照合同约定的工程款支付时间节点,及时进行还款。
如遇特殊情况需延迟还款,应提前向甲方说明情况,并经协商确定新的还款时间。
2.3 还款方式:乙方应按照工程进度与支付款项,向甲方进行还款。
还款方式包括一次性结清与分期还款两种方式,双方应协商确定具体还款方式,并签署书面协议。
第三条利息及违约责任3.1 若乙方未按时按量还款给甲方,则甲方有权向乙方收取逾期利息,利息计算规则如下:逾期金额× 逾期天数× 违约利率(根据中国人民银行同期利率确定)3.2 一旦乙方违反本协议的规定,如未按期还款、挪用资金等情况,甲方有权协助乙方进行整改,并要求乙方承担由此产生的法律责任。
第四条保密责任4.1 本协议任何一方应对对方提供的商业秘密和机密信息承担保密责任。
未经对方书面同意,不得向第三方透露或使用相关信息。
4.2 双方在本协议有效期内及协议终止后一定期限内应继续履行保密责任,不得利用对方的商业秘密或机密信息谋取私利。
第五条协议解除5.1 如因不可抗力等不可抗力事件致使任何一方无法履行本协议规定的义务,应及时通知对方,并免责,但应尽最大努力减少损失。
建设工程施工承包垫资协议书7篇篇1甲方(发包人):__________乙方(承包人):__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲乙双方就乙方垫资承包甲方建设工程施工事宜达成如下协议:一、工程概况工程名称:__________工程地点:__________工程规模:__________工程内容:具体包含但不限于土建、安装等工程内容。
(根据实际情况填写)二、承包方式及工程期限承包方式:采用乙方部分垫资承包方式,具体为乙方自行承担部分工程材料费用及人工费用等。
工程期限:自本协议签订之日起计算,总工期为XX个月。
如遇不可抗力因素导致工期延误,双方协商解决。
三、垫资内容及方式垫资内容:乙方对甲方所需建筑材料、人工费用等进行垫资,具体包括但不限于材料采购、运输、安装等费用。
垫资方式:乙方应按照工程进度及时垫资,确保工程进度不受影响。
甲方将根据工程进度支付相应款项给乙方。
垫资额度:双方约定本次垫资额度为人民币XX万元整。
若超出约定额度,双方应另行协商。
垫资期限:自本协议签订之日起至工程竣工验收合格并结算完毕止。
四、工程款项支付及结算方式支付方式:甲方应按照工程进度向乙方支付工程款项,具体支付时间节点及金额双方另行签订补充协议确定。
结算方式:工程竣工验收合格后,双方按照实际完成的工程量进行结算。
结算价格按照双方约定的计价方式进行确定。
五、甲乙双方权利义务甲方权利义务:甲方有权监督乙方施工进度及质量,确保工程按照合同约定完成;甲方应按约定支付工程款项;甲方应提供符合施工要求的施工图纸及相关技术资料。
乙方权利义务:乙方应按照合同约定完成工程施工任务,确保工程质量及进度;乙方应对所承包的工程进行安全施工,确保安全生产;乙方应妥善保管甲方提供的施工图纸及相关技术资料。
六、违约责任及赔偿损失若因乙方原因导致工程进度延误或工程质量不符合约定,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失;若因甲方原因导致工程款项支付不及时,甲方应承担违约责任,并按照约定支付逾期付款利息。
最新建设工程施工承包垫资协议书范本甲方(垫资方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方为乙方垫资施工的相关事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程规模:____________________5. 工程造价:____________________6. 工程承包方式:____________________7. 工程施工期限:____________________二、垫资事项1. 甲方同意为乙方垫付工程款,垫资总额为人民币(大写):____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(小写):¥____元。
2. 甲方垫资的款项包括但不限于材料款、设备款、劳务款等与工程施工相关的费用。
3. 乙方应在施工过程中合理使用甲方垫资的款项,确保工程进度和质量。
4. 乙方应在工程竣工后,按照合同约定及时向甲方偿还垫资款项。
三、还款方式1. 乙方应在工程竣工后____日内向甲方偿还全部垫资款项。
2. 若乙方无法一次性偿还全部垫资款项,可向甲方提出分期还款的申请,甲方有权根据实际情况决定同意。
3. 分期还款的具体期限、金额及还款方式由甲乙双方另行协商确定。
四、违约责任1. 若乙方未按约定时间偿还垫资款项,应向甲方支付逾期还款违约金,违约金计算方式为:逾期还款金额×日利率×逾期天数。
2. 若乙方未按约定用途使用甲方垫资款项,导致工程进度和质量受到影响,应向甲方支付违约金,违约金金额由甲乙双方另行协商确定。
3. 若甲方未按约定时间支付垫资款项,导致乙方无法正常施工,甲方应向乙方支付违约金,违约金计算方式为:应支付垫资款项×日利率×逾期天数。
垫资工程合同范本第一篇范文:合同编号:[填写合同编号]甲方:(全称名称)地址:[甲方地址]代表人:[甲方代表人]乙方:(全称名称)地址:[乙方地址]代表人:[乙方代表人]鉴于甲方为乙方提供工程服务,现双方本着平等互利的原则,就甲方为乙方垫资事宜达成如下协议:第一条垫资金额甲方同意为乙方垫资人民币[填写金额]元(大写:[填写金额的大写]元整),用于乙方的工程项目的资金周转。
第二条垫资用途乙方同意甲方所垫资金用于[填写具体用途],并承诺在约定期限内归还甲方所垫资金及相应利息。
第三条垫资期限甲方同意在[填写期限]内向乙方提供垫资服务,乙方应在垫资期限届满后[填写期限]内将垫资金额及利息一次性归还甲方。
第四条利息计算乙方应按年利率[填写利率]支付甲方垫资期间的利息。
利息计算方式为:垫资金额×年利率×垫资期限(以年为单位)。
第五条还款方式乙方同意采用以下第[填写方式]种方式归还甲方垫资及利息:1.乙方在垫资期限届满后一次性归还甲方垫资及利息;2.乙方在垫资期限内按月/季/年分期归还甲方垫资及利息;3.乙方按照双方约定的其他方式归还甲方垫资及利息。
第六条违约责任乙方如未按约定时间归还甲方垫资及利息,应向甲方支付违约金,违约金金额为未归还垫资金额的[填写比例]%。
第七条争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
本合同附件包括:[填写附件名称],乙方应确保附件的真实性、合法性。
第九条其他约定双方还可以约定其他事项,如:[填写其他约定]。
本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):__________ 日期:[填写日期]乙方(盖章):__________ 日期:[填写日期]请注意,以上合同范本仅供参考,具体条款应根据实际情况调整,并在签订合同时由双方协商确定。
在签订合同时,请务必遵循相关法律法规,确保合同的合法性和有效性。
建设工程施工承包垫资协议书3篇篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方:(垫资方)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:乙方:(承包方)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:为明确双方在工程垫资协议中的权利义务,特签订本协议:一、协议目的为了保障工程顺利开展,确保工程施工过程中的资金需求,双方根据自愿、平等和诚实信用原则,达成如下协议:二、垫资范围甲方同意在本协议签署后垫付乙方施工所需要的资金,具体金额为(数字大写)。
甲方应当在受到乙方合理请求后及时履行垫资义务,确保施工资金链的畅通。
三、还款方式乙方承诺按照工程进度、款项到账情况以及实际资金使用情况及时归还甲方垫资款项。
具体还款时间及方式如下:(具体约定)。
四、协议生效本协议自双方代表签字盖章之日起生效,至乙方偿还所有垫资款项之日终止。
双方应当根据工程实际情况对协议内容进行调整和补充。
五、违约责任5.1如乙方未按照约定按时归还垫资款项,应当承担违约责任并按照约定支付违约金。
5.2如甲方未按照约定履行垫资义务,应当承担相关法律责任并赔偿乙方因此遭受的一切损失。
六、其他约定本协议如有争议,双方应协商解决,无法协商解决的,提交工程所在地人民法院解决。
甲方(盖章):__________________________乙方(盖章):__________________________签订日期:__________________________本协议一式两份,甲乙双方均持一份有效,具有同等效力。
愿双方共同遵守,无须变更,生效即至终止。
篇2建设工程施工承包垫资协议书甲方(出借人):(单位名称)地址:(单位地址)法定代表人:(法定代表人姓名)电话:(电话号码)乙方(借款人):(单位名称)地址:(单位地址)法定代表人:(法定代表人姓名)电话:(电话号码)鉴于甲方拟向乙方提供建设工程施工承包垫资,为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定和协商一致的原则,甲、乙双方本着互利互惠,平等自愿,就甲方向乙方提供建设工程施工承包垫资事宜达成如下协议:一、垫资金额:甲方同意向乙方提供建设工程施工承包垫资,垫资金额为(具体金额),账户名称为(账户名称)、账号为(账号)。
最新工地承包垫资协议书范文模板甲方(发包方):_____________________乙方(承包方):_____________________鉴于甲方需进行____________________(项目名称)的建设,乙方具有相应的施工资质和垫资能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就乙方垫资承包甲方工地施工事宜达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:_____________________1.2 工程地点:_____________________1.3 工程内容:_____________________1.4 工程规模:_____________________1.5 工程期限:自______年______月______日至______年______月______日止。
第二条承包范围及方式2.1 乙方承包范围:_____________________2.2 承包方式:乙方负责垫资施工,甲方按约定支付工程款。
第三条垫资条款3.1 垫资金额:乙方垫资金额为人民币______万元整。
3.2 垫资期限:自工程开工之日起至______年______月______日止。
3.3 垫资利息:甲方应按年利率______%向乙方支付垫资利息。
3.4 垫资利息支付方式:甲方应于每月______日前支付上月垫资利息。
第四条工程款支付4.1 工程款支付方式:甲方应按工程进度分期支付工程款。
4.2 工程款支付时间:每期工程款支付时间应不晚于工程进度达到约定节点后的______个工作日内。
4.3 工程款支付比例:每期工程款支付比例为当期完成工程量的______%。
第五条工程质量与验收5.1 工程质量标准:乙方应按照国家及行业相关标准进行施工,确保工程质量。
5.2 工程验收:工程竣工后,甲方应在______个工作日内组织验收,验收合格后双方签署验收报告。
第六条违约责任6.1 如甲方未按约定支付工程款或垫资利息,应按未付款项的______%向乙方支付违约金。
工程垫资合同5篇篇1甲方(发包方):___________________乙方(承包方):___________________鉴于甲方与乙方在平等自愿的基础上,就甲方所投资的工程项目达成合作意向,现根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方就工程垫资事宜达成如下合同协议:一、工程概述本工程为甲方投资建设的__________工程项目。
工程地点位于_______________,工程内容包括但不限于_____________等。
乙方作为承包方,负责完成本工程的施工任务。
二、工程垫资约定1. 乙方同意在本工程实施过程中为甲方提供垫资服务。
垫资额度为人民币________元整(大写:_________________________元整)。
2. 垫资用途:本垫资款项仅用于本工程项目的施工、材料采购、设备租赁等费用支出。
乙方不得将垫资款项挪作他用。
3. 垫资期限:自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并办理结算后_____个月内。
4. 垫资利息:双方约定垫资期间利息为____%,自乙方实际支付之日起计算,至甲方归还垫资之日止。
三、工程实施与验收1. 乙方应按照国家和地方有关工程建设的法律、法规及标准进行施工,确保工程质量符合设计要求。
2. 甲方有权对工程进度、质量进行监督,并提出合理建议和要求。
乙方应积极予以配合。
3. 工程竣工后,双方应按照国家有关验收标准进行验收。
验收合格后,办理竣工验收手续。
四、垫资款项的归还与结算1. 甲方应在工程竣工验收合格并办理结算后,按照约定时间内归还乙方垫资款项及支付利息。
2. 双方应按照本合同约定进行工程结算,确保结算结果的准确性和合理性。
3. 若甲方未能按时归还垫资款项及利息,乙方有权按照本合同约定追究甲方的违约责任。
五、违约责任1. 若甲方未按本合同约定归还垫资款项及利息,乙方有权要求甲方支付逾期违约金,并承担由此产生的法律责任。
2. 若乙方在施工过程中存在质量问题或延误工期等情况,应按照实际损失承担赔偿责任。
第1篇协议编号:_______甲方(垫资方):____________________乙方(施工单位):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方为乙方垫付工程款事宜,达成如下协议:一、垫资金额及期限1. 甲方同意垫付乙方工程款人民币_______元整(大写:_______元整),用于乙方施工项目_______(项目名称)的建设。
2. 甲方垫付的工程款,乙方应在工程完工并经验收合格后_______日内(自乙方收到甲方垫付款之日起计算)偿还给甲方。
二、还款方式及利息1. 乙方应按照以下方式偿还甲方垫付的工程款:(1)工程完工并经验收合格后,乙方应向甲方支付垫付款的_______%作为利息。
(2)甲方垫付的工程款扣除利息后,乙方应在_______日内支付给甲方。
2. 甲方有权根据乙方还款情况,调整还款方式及利息。
三、还款责任1. 乙方应按照协议约定的时间、金额偿还甲方垫付的工程款及利息。
2. 乙方如因故不能按时偿还垫付款,应提前_______日向甲方说明情况,并经甲方同意后,可适当延长还款期限。
3. 乙方如未按时偿还垫付款,甲方有权采取以下措施:(1)要求乙方支付逾期还款违约金,违约金按垫付款的_______%计算。
(2)要求乙方提供担保,包括但不限于抵押、质押、保证等方式。
(3)向人民法院提起诉讼,依法追偿垫付款及利息。
四、违约责任1. 甲方违约责任:(1)甲方未按约定时间、金额垫付工程款的,应向乙方支付_______%的违约金。
(2)甲方因自身原因导致乙方损失,应承担相应的赔偿责任。
2. 乙方违约责任:(1)乙方未按约定时间、金额偿还垫付款的,应向甲方支付_______%的违约金。
(2)乙方未按约定完成工程,造成甲方损失的,应承担相应的赔偿责任。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议,应友好协商解决。
建设工程施工承包垫资合同5篇第1篇示例:建设工程施工承包垫资合同一、合同双方甲方:【甲方名称】二、合同背景为了顺利开展建设工程施工,甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,就建设工程施工承包垫资事宜达成如下协议:三、合同内容1. 甲方同意向乙方提供垫资,用于建设工程施工的资金支持。
垫资金额为【具体金额】,由甲方一次性支付至乙方指定账户。
2. 乙方应按照工程进度和实际需要使用垫资,严格控制资金使用,保证在合同规定的时间内将垫资全部用于建设工程施工,不得挪作他用。
3. 垫资使用期限为【具体期限】,超过期限未用完的部分应及时退还给甲方,乙方不得因垫资问题影响工程施工进度及质量。
4. 乙方应在接到垫资后,按照约定的进度向甲方提交项目施工进度计划和资金使用报告,并接受合同约定的监督和检查。
5. 甲方有权根据工程进度和实际情况,要求乙方提供相关资金使用证明和结算凭证,乙方应积极配合提供。
6. 乙方应加强施工管理,严格按照设计要求和施工规范进行施工,保障工程质量。
7. 在工程竣工验收合格后,乙方应及时将剩余的垫资全额退还给甲方,不得有任何拖延。
8. 本合同项下的垫资不得用于支付工程外的其他费用,否则一切责任由乙方承担。
四、合同变更1. 双方经协商一致,如有变更本合同内容,应签订书面变更协议,并按变更协议执行。
2. 未经甲、乙双方书面同意,不得擅自变更本合同的任何条款。
五、合同解除1. 本合同自双方完成合同约定的全部义务后解除。
2. 若甲、乙双方需解除本合同,应提前【具体期限】向对方书面通知。
六、争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交合同签订地的人民法院进行解决。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至合同约定的事项全部履行完毕。
2. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)第2篇示例:建设工程施工承包垫资合同是指建筑施工企业为了开展工程建设,在获得工程承包资格后,因施工需要先行支付工程款项而与资金提供方签订的一种合同。
建设工程施工承包垫资协议书3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方:(垫资方)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(承包方)地址:法定代表人:联系电话:经甲、乙双方友好协商,就乙方施工图设计工程,需要垫资进行施工前期费用,特订立如下协议:一、协议范围根据本协议的约定,乙方接受甲方的垫资,并承诺按照合同约定的工程施工要求,按时、按质完成建设工程,以及按照协议规定的还款期限及利息支付方式偿还垫资款项。
二、协议金额1. 本协议的垫资金额为人民币(大写)(¥小写)元整。
2. 乙方应于垫资到账后的7个工作日内,开具甲方需求的发票和相应的收据。
三、垫资利息1. 垫资期间,按照年息%的利率计算垫资利息。
垫资利息每月结算,由乙方于每月25日支付给甲方。
2. 如乙方未按期支付利息,应按照逾期未还利息金额的日万份之一向甲方支付滞纳金。
四、还款期限乙方应在工程施工完工验收后的(天/月)内一次性偿还本协议项下的所有垫资款项及利息。
逾期未还,应按照逾期未还本金额的日千分之五向甲方支付滞纳金。
五、违约责任1. 乙方未按期支付垫资款项及利息的,应向甲方支付滞纳金。
2. 乙方未按时、按质完成建设工程的,应按合同约定承担违约责任。
3. 本协议若有任一方未履行协议内容或违约,均应承担相应的法律责任。
六、争议解决本协议履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决。
若协商不成,应提交有管辖权的法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议自双方盖章生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):日期:日期:声明:本协议为一般性协议书,具体内容以双方实际签订的合同约定为准。
篇2建设工程施工承包垫资协议书委托方(甲方):___________________承包方(乙方):___________________鉴于甲方拟建设__________________项目,因资金不足,临时需要垫资,为确保项目顺利进行,双方经友好协商,达成如下协议:一、垫资金额及时间1. 乙方将按照项目需求,向甲方提供_______元资金作为垫资款,垫资期限自____年____月____日至____年____月____日。
第1篇甲方(担保人):________乙方(借款人):________丙方(工程承包方):________根据《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙丙三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方在丙方工程中垫资事宜达成如下协议:一、垫资金额及期限1. 乙方在丙方工程中需垫资人民币________元。
2. 垫资期限为________个月,自本协议签订之日起计算。
二、垫资用途乙方垫资款项用于丙方工程的正常施工,包括但不限于材料采购、人工费用、设备租赁等。
三、还款方式1. 乙方应按月向丙方支付垫资款项,每月还款金额为________元。
2. 还款期限为垫资期限届满后________个月内。
四、担保责任1. 甲方同意为乙方在丙方工程中的垫资提供担保。
2. 甲方在本协议约定的担保期限内,对乙方垫资款项承担连带清偿责任。
3. 甲方在本协议约定的担保期限内,如乙方未按约定还款,甲方应立即代为偿还,并有权向乙方追偿。
五、违约责任1. 如乙方未按约定还款,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为每月应还款金额的________%。
2. 如丙方未按约定支付工程款项,甲方有权要求丙方支付违约金,违约金为未支付工程款项的________%。
3. 如因乙方原因导致工程无法按期完工,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
六、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份,自三方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本协议未尽事宜,由甲乙丙三方另行协商解决。
3. 本协议的修改、补充或解除,必须经甲乙丙三方协商一致,并以书面形式签订补充协议。
4. 本协议自签订之日起,对甲乙丙三方具有法律约束力。
甲方(担保人):________乙方(借款人):________丙方(工程承包方):________签订日期:________年________月________日附件:1. 乙方垫资款项使用情况说明2. 丙方工程款项支付情况说明3. 其他相关证明材料注:本范本仅供参考,具体协议内容应根据实际情况进行调整。
建设工程施工承包垫资协议书4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方(出资方):法定代表人:地址:电话:乙方(施工方):法定代表人:地址:电话:鉴于甲方拟委托乙方施工承包__________工程项目,且甲方应在工程开工前预付相应的施工款用以垫资,并且双方已就有关事宜达成一致意见,经协商并按法律规定签订如下协议:第一条确定承包项目甲方拟委托乙方承包工程项目名称为__________,项目施工地点位于__________,工程范围包括_____________等内容,具体勘察设计和实施方案由乙方负责。
第二条工程价款及支付方式1. 工程价款为人民币______________元整(¥_______),按照出资方与施工方共同商定的计价方式计算结算。
2. 甲方应在工程开工前以预付款方式预付工程价款的__________%用以垫资,剩余款项在工程完工验收后__个工作日内支付给乙方。
第三条工程工期及质量要求1. 工程的开工日期应在本协议签署之日起__个工作日内,完工日期为__________。
2. 工程项目的质量应符合国家有关标准规定,并且需经甲方验收合格后乙方方可领取尾款。
第四条保证金和违约责任1. 乙方应在工程开工前向甲方交纳保证金,金额为工程价款的____%。
2. 如乙方未能按照合同约定的工期完成工程或工程质量不符合标准,甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 若因乙方原因导致工程无法完成或质量问题造成巨大经济损失,甲方可以要求乙方赔偿相应损失,包括但不限于人工、材料、法律费用等费用支出。
第五条合同变更1. 任何一方未经对方书面同意,不得任意修改协议中规定的合同内容。
2. 如有合同变更需求,双方应另行协商达成书面协议。
第六条争议解决1. 双方因本协议发生争议,应协商解决,若协商不成可提交有关部门进行调解。
2. 如协商和调解无法解决争议,可根据相关法律规定向有管辖权的法院提起诉讼。
第七条其他约定1. 本协议自双方签署之日起生效,有效期至工程竣工验收并支付尾款之日止。
2020年工程垫资承包协议范本【正式版】甲方(借资方):____________________身份证号码:______________________联系电话:________________________联系地址:________________________银行账户:________________________乙方(垫资方):____________________身份证号码:______________________联系电话:________________________联系地址:________________________风险告知:填写完整的个人单位信息,有助于与对方发生纠纷时,有明确的地址及联系方式向对方发送督促函件或顾问人员公函,在诉讼时能提供有效的信息给法院,减少诉讼程序风险及案件处理效率。
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:一、工程概况1、工程名称:_____________________2、工程地点:_____________________3、工程范围:总建筑面积约_______平方米(______栋楼)。
4、进场时间:定于______年____月底前(以进场通知书为准)。
5、承包方式:_________________________。
6、承包内容:_________________________。
二、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为_______天。
三、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
四、工程造价:本工程投资额约________________元人民币。
五、结算方式和计价标准:1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《建筑工程消耗量定额》、《安装工程消耗量定额》和《建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。
承包工程垫资合同模板范本甲方(垫资方):______________乙方(承包方):______________签订日期:____年____月____日签订地点:______________鉴于甲方愿意为乙方承包的工程项目提供垫资,乙方愿意接受甲方的垫资并按照本合同的条款履行义务,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同,以资共同遵守。
第一条垫资项目概况1. 项目名称:________________2. 项目地点:________________3. 垫资用途:专项用于本合同约定的工程项目,不得挪作他用。
第二条垫资金额及方式1. 垫资总金额:人民币(大写)____________________(¥__________)。
2. 垫资方式:甲方以现金/转账方式向乙方提供垫资。
第三条垫资期限1. 垫资期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 乙方应在垫资期限届满前归还全部垫资本金及利息。
第四条利息及费用1. 利息计算:垫资利率为年化____%,按实际垫资天数计算。
2. 利息支付:乙方应于每月____日前支付上一月的利息。
第五条垫资的归还1. 乙方应按照本合同约定的期限归还垫资本金及利息。
2. 归还方式:一次性归还/分期归还(具体方式由双方协商确定)。
第六条保证与担保(根据实际情况,可设定抵押、质押或第三方担保等条款)第七条甲方的权利与义务1. 甲方有权监督乙方对垫资的使用情况。
2. 甲方应按合同约定及时足额提供垫资。
第八条乙方的权利与义务1. 乙方应合法使用垫资,不得用于违法活动。
2. 乙方应按合同约定及时归还垫资本金及利息。
第九条违约责任1. 如乙方未按期归还垫资本金或利息,应向甲方支付违约金,违约金的计算方式为:____________________。
2. 如甲方未按期提供垫资,应向乙方支付违约金,违约金的计算方式为:____________________。
2020 年工程垫资承包协议范本【正式版】甲方(借资方):
身份证号码:__________________________
联系电话:____________________________
联系地址:____________________________
银行账户:____________________________
乙方(垫资方):__________________
身份证号码:__________________________
联系电话:____________________________
联系地址:____________________________
风险告知:填写完整的个人单位信息,有助于与对方发生纠纷时,有明确的地址及联系方式向对方发送督促函件或顾问人员公函,在诉讼时能提供有效的信息给法院,减少诉讼程序风险及案件处理效率。
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:
、工程概况
1、工程名称:_________________________
2、工程地点:_________________________
3、工程范围:总建筑面积约___________ 平方米(_____ 栋楼)。
4、进场时间:定于_______ 年 ___ 月底前(以进场通知书为准)。
5、承包方式:_____________________________ 。
6、承包内容:_____________________________ 。
二、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为
_______ 天。
三、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
四、工程造价:本工程投资额约 ______________________ 元人民币。
五、结算方式和计价标准:
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《建筑工程消耗量定额》 《安装工程消耗量定额》和《建筑工程计价清单》 ,取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价:执行 _______ 元/ 工日。
4、施工措施费按取费标准的 ___%计算 ;
5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙
_方组织购进,
甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。
六、付款办式:
1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,
20 个月后连本带息由甲方一次 还清,到期不能还清,按所欠总额的 1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理
或到人民法院提起诉讼。
利息计算从工程竣工验收结算后开始计算, 按建设银行同期贷款基 准利率。
2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的
待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内, 乙方先付给甲方履约保证金 式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察 考察结束认可后, 甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同, 工程施工合同》 。
3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金 50%,工程竣工验收合格,并符合合同约
定要求后,甲方在 15 日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
5%作为工程保修金,
万元, 待招标结束正
(公司、工地等 ),待甲方 双方认可后正式签订 《建设
七、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平,提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
八、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。
九、违约责任
1、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。
2.乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一
切经济损失由乙方自负。
停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
3 本协议与正签合同具有同等法律效力。
十、争议解决
1、本合同项下发生的争议,由双方当事人协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的,按下列第_______________ 种方式解决(以下两种方式只能选择一种):
(一)提交 ___ 仲裁委员会仲裁;
(二)依法向有管辖权的人民法院起诉。
2、因违约引起诉讼,违约方除承担违约责任外,还需承担守约方因提起诉讼所发生的诉讼费、保全费、律师费、调查费、评估鉴定费等相关费用。
风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。
在约定管辖时注意,约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖,两者只能选择其一。
十一、其他条款
本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方(签字、盖章):乙方(签字、盖章):
签订日期:___年___月___日签订日期:___年___月___日
签订垫资协议的保障手段
《土地他项权证》是土地产权登记机关颁发给抵押权人或者典权人等他项权利人的法定凭证。
土地他项权证书由他项权利人收执。
他项权利人依法凭证行使他项权利,受国家法律保护。
一、他项权利设定登记
1、《中华人民共和国城市房地产管理法》
2、《城市房地产抵押管理办法》
他项权利设定登记材料:房地产抵押申请表; 抵押人身份证; 夫妻关系证明(结婚证或户口簿)或未婚证明; 借款抵押合同; 房屋所有权证、土地使用权证; 房屋评估报告书或抵押物价值协议书; 委托办理的,受托人需提供本人身份证,并提供有法律效力的委托书。
、他项权证注销登记
《城市房屋权属登记管理办法》
他项权证注销登记材料:他项权利注销申请表; 申请人身份证;他项权利证; 银行还款证明; 委托办理的,受托人需持本人身份证,并提供有法律效力的委托书。