建设工程材料供应合同范本(标准版).docx

建设工程材料供应合同范文6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（采购方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人电话]乙方（供应方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方法人电话]鉴于甲方与乙方本着互利互惠的原则，经友好协商，就甲方向乙方采购建设工程材料事宜达成如下协议，以兹信守。

一、合同标的1.1 本合同涉及甲方向乙方采购用于建设工程的材料，包括但不限于混凝土、钢材、水泥、沙石等。

具体材料名称、规格型号、数量、单价等详见附件《材料采购清单》。

二、交货时间与地点2.1 乙方应按照甲方要求的交货时间，准时将材料送达甲方指定的交货地点。

具体交货时间和地点详见《材料采购清单》。

2.2 乙方在运输过程中应确保材料的安全，如因乙方原因造成材料损失或延误，乙方应承担相应责任和损失。

三、质量与检验3.1 乙方应保证所供应的材料符合国家相关质量标准，并提供相应的质量证明文件。

3.2 甲方有权对乙方提供的材料进行检验，如甲方发现材料存在质量问题，有权要求乙方退货并承担相应损失。

3.3 如因材料质量问题产生争议，双方应共同选择第三方检测机构进行检测，并以检测结果为准。

四、价格与支付方式4.1 本合同所涉及的材料价格以《材料采购清单》中约定的价格为准。

4.2 甲方应按照合同约定支付材料款项。

具体支付方式和时间详见《材料采购清单》。

4.3 如因甲方原因迟延支付材料款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金。

五、保密条款5.1 双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向第三方泄露。

5.2 双方应妥善保管与本合同相关的商业秘密和机密信息。

六、违约责任6.1 如一方违反本合同的任何条款，违约方应承担相应违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

6.2 如因违约导致本合同无法继续履行，守约方有权解除本合同。

七、不可抗力7.1 如因不可抗力因素导致一方无法履行本合同，该方应在第一时间通知对方，并共同协商解决方案。

建筑材料供货合同标准版甲方：_____地址：_____电话：_____邮箱：_____乙方：_____地址：_____电话：_____邮箱：_____第一条：甲方向乙方订购水电安装工程材料。

订货总数以双方签字认可的每批次货物之总和计算。

每种型号规格材料单价以双方签字认可材料报价单附于合同之后。

第二条：付款方式每批次货物运至施工现场，甲方验收后支付此批次货物总价款的，剩余____%货款于____年付清。

第三条：乙方负责将材料运至施工现场，承担运输费用。

第四条：经济责任（一）、乙方责任1、乙方需按质按量按约定交货，运输期日。

逾期未交货，乙方应按逾期交货部分货物总量的%向甲方偿付违约金。

2、乙方所供产品不能利用的，乙方负责无偿调换货物。

（二）、甲方责任1、甲方如未按规定的日期、金额向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额的____%付给乙方延期罚金。

2、乙方按合同约定送货而甲方拒收的，甲方承担因此造成的相关损失。

第五条：甲乙任何一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，并免于承担违约责任。

第六条：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时（一）申请仲裁机构仲裁。

（二）向人民法院起诉。

第七条：本合同双方签字盖章之日起生效，按本合同规定供货并结算完毕后自动作废。

如有未尽是由，得由甲乙双方协商，另订附则于本合同之内，所有附则在法律上与本合同有同等效力。

第八条：本合同共一式份，甲乙双方各执份，具有同等效力。

甲方：_____ 乙方：_____账号：_____ 账号：_____ 开户银行：_____ 开户银行：_________年____月____日 ____年____月____日建筑材料供货合同标准版（二）（二）（需方）甲方：（供方）乙方：根据《中华人民共和国民法典》和相关法律规定，经过充分协商，达成如下协议：一、货物名称，数量及单价甲方在建设工程中需用乙方供给的建筑保温材料名称，数量吨，单价为，如果由于其他原因致使供货量不足量，按照实际的供应材料款额计算。

建设工程材料供应合同范文5篇第1篇示例：建设工程材料供应合同范文甲方（供应商）：____________________乙方（需方）：____________________鉴于乙方拟对建设工程进行施工，现甲乙双方按照平等自愿、互利互惠的原则，就甲方为乙方提供建设工程所需材料的事宜达成如下合同：一、项目名称及说明1.1 项目名称：__________工程。

1.2 项目地点：______________（具体地址）。

二、服务内容2.1 甲方负责向乙方供应该工程所需的建筑材料，包括但不限于钢材、水泥、砖瓦等。

2.2 甲方需按照乙方的需要，保证提供的材料符合国家相关标准，并保证材料的质量。

2.3 甲方应在签订合同之日起_______（天/月）内将所需材料供应至乙方指定地点。

三、质量标准和验收3.1 乙方有权对甲方提供的材料进行质量检验和验收。

3.2 如甲方提供的材料不符合国家相关标准，乙方有权拒绝接收，并要求甲方重新提供符合要求的材料。

3.3 甲方应承担因提供劣质材料引起的所有损失，并按照乙方的要求进行赔偿。

四、价格及付款方式4.1 材料价格：_________元/吨（或其他计量单位）。

4.2 付款方式：乙方应在收到材料后_____（天/月）内支付给甲方相应款项。

4.3 乙方支付款项时，应出具正规的发票，发票金额与实际供应的材料数量和质量相符。

五、违约责任5.1 若甲方未能在约定的时间内提供所需材料，应相应降低乙方支付的价格。

5.2 若因甲方原因导致工程延误或造成其他损失的，甲方应承担相应的违约责任。

六、争议解决6.1 本合同的履行与解释均适用中华人民共和国法律。

6.2 凡双方因履行本合同而发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，应向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工结束。

7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

签订日期：______________以上为建设工程材料供应合同的范本样式，双方需认真阅读并履行合同约定，确保合同的顺利履行。

建设工程材料供应合同5篇第1篇示例：建设工程材料供应合同合同编号：【合同编号】甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】电话：【甲方电话】鉴于甲方拟进行以下建设工程项目，需采购一定数量的建设工程材料，现甲乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则，经友好协商，达成以下合作协议：一、项目名称：【项目名称】二、建设工程材料分类及规格：详见附件【建设工程材料清单】三、供货数量：根据实际需求量，由甲方提前与乙方协商确定具体数量。

四、交货期限：乙方应在收到甲方订单后，按照约定的时间及数量进行供货。

如有变更，需提前经甲方同意。

五、供货地点：根据实际需求，交货地点为【交货地点】。

六、运输方式及费用：根据乙方实际情况选定运输方式，并承担相应费用。

若由甲方安排运输，由甲方承担相应费用。

七、价格及付款方式：根据市场行情和双方协商确定。

付款方式为【付款方式】，货款应在供货后【天数】内支付至乙方指定账户。

八、质量标准：乙方需按照国家相关标准生产建设工程材料，并提供符合要求的质量证明文件。

九、违约责任：任何一方如因自身原因未能履行合同约定，应承担相应违约责任。

违约方应赔偿对方因此造成的一切经济损失。

十、争议解决：因履行合同所产生的争议，双方应友好协商解决；若无法协商解决，则提交【仲裁机构】仲裁。

十一、本协议自双方签字盖章之日起生效，至建设工程完工结束。

如需变更或补充内容，须经双方协商一致并签署书面协议。

甲方（盖章）：签字：日期：（附件：建设工程材料清单）以上为《建设工程材料供应合同》内容，双方应遵守合同约定，共同维护合同的有效性和权益。

希望双方合作愉快，共同开创美好未来。

合同见证人：【见证人签名】日期：【日期】第2篇示例：建设工程材料供应合同是工程建设过程中的重要文件，它规定了建设工程所需材料的供应和交付，保障工程的顺利进行和质量保证。

本合同由供货商和采购商双方共同签署，明确双方责任、义务及相关事宜，将有效地保障建设工程的进行。

供应合同建设工程材料供应合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1供应合同合同编号：XXXXX甲方：（供应商名称）地址：（供应商地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）乙方：（需方名称）地址：（需方地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）鉴于甲方是一家具有良好信誉和实力的供应商，能够按照乙方的要求及时提供所需的建设工程材料，并且乙方有意向购买甲方提供的建设工程材料，双方经友好协商一致，达成如下协议：一、产品名称和规格甲方将向乙方供应以下建设工程材料：1.名称：**（建设工程材料名称）**2.规格：**（具体规格要求）**3.数量：**（供应数量）**二、交货时间1. 甲方应当按照乙方的要求，按时按量交付建设工程材料。

具体交货时间和地址由乙方提前通知甲方。

2. 如果因为不可抗力等原因导致交货延迟，甲方应及时通知乙方，并尽最大努力缩短延迟时间。

三、质量标准1. 甲方供应的建设工程材料必须符合国家标准或行业标准，并且必须没有任何质量问题。

2. 乙方有权对甲方提供的建设工程材料进行质量检验。

如发现质量问题，乙方有权拒收并要求甲方承担相应责任。

四、价格及支付方式1. 乙方应按照双方约定的价格支付建设工程材料的采购费用。

具体价格为**（具体价格）**元/单位。

2. 乙方应当在收到甲方发出的结算单后7天内完成支付。

逾期未付的，每日按应付金额的5‰支付逾期滞纳金。

五、违约责任1. 如果任何一方未能履行本合同所规定的任何义务，给对方造成损失的，应当承担违约责任并赔偿损失。

2. 若因为一方的原因导致合同无法履行，另一方有权解除合同。

六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章后生效，至**（合同结束日期）**止。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本合同如有争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）签署日期：**年**月**日篇2供应合同甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）鉴于双方经友好协商，就甲方建设工程所需材料的供应事宜达成如下协议：第一条供应物品及数量1.1 乙方同意向甲方供应以下材料：（1）材料名称1：数量（2）材料名称2：数量……1.2 材料的质量、规格及执行标准需符合甲方的要求。

建设工程材料供应合同范文6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（采购方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人电话]乙方（供应方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方法人电话]鉴于甲方因建设工程的需要向乙方采购工程材料，为了明确双方的权利义务，确保合同的顺利履行，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经过友好协商，达成如下协议：第一条合同目的及材料内容1.1 本合同的目的：甲方向乙方采购建设工程所需的材料，乙方按照合同约定的时间、质量、数量等要求供应材料。

第二条材料规格及质量要求2.1 乙方供应的材料应符合国家相关标准及规范的要求，并提供相应的质量保证文件。

2.2 材料的规格、型号、数量及质量要求详见附件《材料清单》。

第三条材料价格及支付方式3.1 材料价格：按照附件《材料清单》中约定的价格执行。

3.2 支付方式：甲方应按照合同约定及时支付材料款项，乙方在收到款项后按照约定时间发货。

第四条交货时间及地点4.1 乙方应按照附件《材料清单》中约定的时间，将材料送达甲方指定的交货地点。

4.2 交货地点：[具体交货地点]。

4.3 如因特殊原因需要变更交货时间或地点，双方应提前协商并签订书面变更协议。

第五条包装、运输及装卸5.1 乙方应妥善包装材料，确保在运输过程中不受损坏。

5.2 运输方式及费用承担：由乙方负责运输，费用已包含在材料价格中。

5.3 装卸费用：装卸费用由乙方承担。

第六条质量检验及验收标准6.1 甲方应在收到材料后按照合同约定及国家相关标准对材料进行质量检验。

6.2 如甲方发现材料存在质量问题，应当在收到材料后XX日内书面通知乙方，乙方应在接到通知后XX日内进行更换或处理。

6.3 验收标准：按照国家相关标准及附件《材料清单》中的要求执行。

第七条违约责任7.1 若甲方未按合同约定支付材料款项，应支付逾期付款违约金。

建设工程材料供应合同标准范本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设工程材料供应合同标准范本甲方（供货商）：__________（以下简称“甲方”）乙方（需方）：__________（以下简称“乙方”）鉴于甲方是一家具有供应建设工程材料的企业，具有合法的经营资格，能够提供优质的产品及服务；乙方是一家需要购买建设工程材料的企业，双方均同意按照平等、自愿的原则，达成以下合作协议，共同遵守并执行。

第一条交货时间及方式1.1 甲方应根据乙方采购订单中的要求，按时交付建设工程材料，并在交货前提前通知乙方，确保乙方做好接货准备。

1.2 乙方应在收到建设工程材料后，进行验收，如有质量问题应及时与甲方联系处理。

第二条建设工程材料质量标准2.1 甲方所供应的建设工程材料应符合国家标准及乙方的技术要求，品质优良，无二次污染，达到乙方预期的使用效果。

2.2 乙方应根据实际需要提供建设工程材料的详细规格，要求甲方进行符合要求的生产。

第三条价格及结算方式3.1 建设工程材料的价格及结算方式双方根据市场行情和实际情况协商确定，并在合同中明确定。

3.2 乙方应按照合同规定的付款时间及方式进行结算，如有特殊情况需要延期支付，应提前与甲方协商并取得书面同意。

第四条违约责任4.1 在合作过程中，如一方违反本合同规定致使对方遭受损失，应承担相应的违约责任。

4.2 如因不可抗力导致合同无法履行，双方应立即通知对方并协商解决方案，免除因不可抗力原因而导致的违约责任。

第五条保密条款5.1 双方应相互尊重商业秘密，不得将涉及合同内容的商业信息泄露给第三方，如因此造成的损失由泄露方承担。

5.2 因特殊情况需要透露合同内容时，需经过对方书面同意，并签署保密协议。

第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中，如产生争议，应友好协商解决；协商不成时，可向双方协商确定的仲裁机构申请仲裁，仲裁裁决为终局裁决。

第七条其他事宜7.1 本合同自双方签字盖章后生效，有效期至合同约定的结束日期，届时自动终止，如需延长合作期限，需提前1个月书面通知对方并签订新的合同。

供应合同建设工程材料供应合同范本5篇篇1供应合同建设工程材料供应合同范本甲方（供货方）：乙方（需方）：为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成以下协议。

第一条供货内容甲方通过购买或生产，自己具有的产品，供乙方购买。

甲方在甲方的工厂内进行加工或分包订单，按照约定的数量、质量和时间交货给乙方。

乙方负责接收产品并支付货款。

第二条产品规格根据乙方的具体业务需求，甲方在本供应合同签订之日起（含签订当日），与乙方就具体产品规格进行核实和确认。

第三条交货时间根据乙方的实际需求，甲方应按照协商达成的交货时间表，准时将产品送达乙方指定地址。

第四条交付地点产品交付地点为乙方指定的地点。

如乙方要求发往多个地方，甲方要执行。

第五条价格及支付方式乙方支付给甲方的产品价格为人民币（￥）_________元。

支付方式为月结，发票开具后一周内支付。

第六条产品质量甲方保证其供应的产品符合国家标准和合同的约定，保证产品无质量问题，如质量有问题，乙方可以拒绝收货。

甲方承担因产品质量问题所引起的一切经济和法律责任。

第七条违约责任如因任何一方非因不可抗力因素，导致不能履约或未能全部履约，造成的损失由违约方承担，违约方需给付另一方损失的赔偿。

第八条保密义务双方在供应合同的履行过程中的技术、商业信息等均应保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。

第九条合同的解释与争议解决本合同如有争议，甲、乙双方应友好协商解决；协商不成，按照中华人民共和国法律解决。

第十条合同的签订和效力本合同一式两份，申卯双方各执一份，自双方签字盖章后生效。

甲方（供货方）：乙方（需方）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：签订日期：______年______月______日签订日期：______年______月______日注：本合同以下内容将以电子文本形式定义为原始合同，方便双方存档后查阅。

篇2供应合同甲方：_________(以下简称"甲方")乙方：_________(以下简称"乙方")为了明确双方在建设工程材料供应方面的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方经友好协商，在平等自愿的基础上签订本合同，并共同遵守合同的各项条款。

建设工程材料供应合同范本6篇篇1甲方（采购方）：____________________地址：_____________________________联系人：___________________________联系方式：_________________________乙方（供应方）：____________________地址：_____________________________联系人：___________________________联系方式：_________________________鉴于甲方需要采购建设工程材料，乙方愿意提供相应材料供应，双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下协议：一、合同标的本合同涉及的建设工程材料包括但不限于以下内容：__________（具体材料清单应详细列明）。

材料的品牌、型号、规格、数量等应符合附件中的要求。

二、交货时间和地点1. 乙方应按照甲方要求的交货时间，准时将材料送达指定地点。

2. 具体交货时间和地点详见附件。

三、价格和支付方式1. 材料的总价款为人民币______元（大写：_____________________）。

2. 甲方应按照以下方式支付材料款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方总款项的______%作为预付款。

（2）材料验收合格后，甲方支付剩余款项。

四、质量保证1. 乙方应保证所提供的材料质量符合国家标准和合同约定，保证材料的安全性和可靠性。

2. 乙方应提供相关的质量证明文件，如产品合格证、检验报告等。

3. 如甲方发现材料存在质量问题，有权要求乙方退货并承担相关费用。

五、违约责任1. 若乙方未按照合同约定时间交货，应向甲方支付违约金，并承担由此产生的损失。

2. 若甲方未按照合同约定时间支付款项，应向乙方支付违约金。

3. 若因乙方原因导致交付的材料质量不符合合同约定，乙方应承担违约责任，并承担由此产生的损失。

六、保密条款1. 双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向第三方泄露。

有关建设工程材料供应合同5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程材料供应合同甲方：(供应商名称)地址：电话：邮编：法定代表人：统一社会信用代码：乙方：(需方名称)地址：电话：邮编：法定代表人：统一社会信用代码：鉴于乙方拟委托甲方供应建设工程所需材料，双方经友好协商，就具体事宜达成如下合同：第一条供货范围甲方同意为乙方供应合同中约定的建设工程所需材料，具体清单见附件一。

第二条供货数量乙方保证按照合同约定及时、足量地支付相关费用，甲方保证按照约定供应足够的建设工程材料。

第三条交货期限材料的交付时间应按照双方签订的合同履行，如需修改交货期限，应双方协商一致，并签订书面协议。

第四条价格与支付方式1. 价格：本合同的材料供应价格为_______元/吨/件/平方等(具体细化价格)，双方同意以此价格执行。

2. 支付方式：乙方应在收到材料后______日内将款项支付给甲方，支付方式可采取现金支付、转账等形式。

第五条质量标准甲方保证所供应的建设工程材料符合国家相关标准，并提供相应质量检验报告。

如有质量问题，甲方应按照合同规定补偿乙方损失。

第六条运输与装卸甲方应负责将材料准时送达乙方指定地点，运输及装卸费用由甲方承担。

第七条违约责任1. 如因甲方原因致使合同无法履行，甲方应赔偿乙方合同约定金额的____%的违约金。

2. 如因乙方原因致使合同无法履行，乙方应赔偿甲方合同约定金额的____%的违约金。

第八条保密条款双方应对合同内容及履行过程保密，未经对方书面同意不得向第三方透露。

第九条争议解决双方如有争议，应友好协商解决，若无法协商解决，应提交___仲裁委员会仲裁。

第十条其他1. 本合同自双方签字盖章后生效，至供货完成终止。

2. 本合同一式两份，供双方各执一份，具有同等效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：附件一：建设工程材料清单建设工程名称：__________建设工程地址：__________建设工程计划完工时间：__________建设工程负责人：__________建设工程施工单位：__________建设工程监理单位：__________建设工程交付标准：__________建设工程竣工验收标准：__________篇2建设工程材料供应合同合同编号：XXXXX甲方（供货方）：XXXX公司乙方（需方）：XXXX建筑工程有限公司鉴于，甲方拥有XXX产品的生产及供应能力；乙方正需要采购XXX产品用于其在建项目的施工，双方在平等、自愿、友好的基础上，经过友好协商，就乙方购买甲方生产的XXX产品达成以下协议，以保证双方权益，特此订立本合同。

有关建设工程材料供应合同6篇篇1建设工程材料供应合同一、甲方：____________ （以下简称甲方）统一社会信用代码（注册号）：_____________联系地址：_____________联系人：_____________联系电话：_____________二、乙方：____________ （以下简称乙方）统一社会信用代码（注册号）：_____________联系地址：_____________联系人：_____________联系电话：_____________鉴于甲方拟在____________（项目地址）进行建设工程，并需要购买大量建筑材料，为保证工程质量和工期要求，经双方友好协商，达成如下合同：第一条材料供应范围1.乙方应按照甲方的需求，供应建筑工程所需的所有材料，包括但不限于水泥、钢筋、砖瓦、沙石等。

乙方需按照国家有关标准和质量要求供货。

2.乙方应在收到甲方的采购订单后立即确认，并在最短时间内向甲方供货。

供货时间、地点由双方协商确定。

第二条价格和支付方式1.乙方应向甲方提供具体的材料价格清单，包括单价、单位和规格等信息，并严格按照清单价格供货。

2.乙方需提供正规发票给甲方，并在供货后的7个工作日内甲方支付货款。

支付方式可以是预付款、货到付款或月结，双方协商确定具体支付方式。

第三条质量保证1.乙方供货的材料应符合国家相关质量标准，乙方需提供产品质量合格证明文件。

2.建筑材料供应过程中如发现问题，乙方应立即整改或更换货物，确保工程质量。

如乙方多次出现质量问题，甲方有权解除合同并追究乙方责任。

第四条违约责任1.若由于乙方原因导致供货延迟、质量问题或其他问题，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方的损失。

2.若因不可抗力因素，如地震、火灾等导致合同无法履行，双方不承担任何违约责任，但需立即通知对方并协商解决方案。

第五条保密协议1.双方应对合同中涉及的商业机密信息和技术资料严格保密，不得对外泄露，否则需承担法律责任。

建设工程普通材料供应合同4篇篇1建设工程普通材料供应合同甲方（供货商）：__________（公司名称）乙方（需求方）：__________（公司名称）为明确双方在建设工程普通材料供应过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲、乙双方平等协商，就建设工程普通材料的供应达成如下协议：第一条供货商品种和数量甲方应按照乙方的具体需求，供应下列普通材料：1. _______________2. _______________3. _______________4. _______________5. _______________具体商品种类和数量以双方签订的采购订单为准。

第二条供货期限乙方应提前______日向甲方发送订单，甲方应在接到订单后______日内按照约定的交付时间交付商品。

若因不可抗力等因素导致供货延迟，甲方应立即通知乙方并另行商定补偿方式。

第三条价格及结算方式1. 本合同商品的价格为__________元/（单位），乙方应按照实际购买数量支付货款。

2. 结算方式：甲方应在交付商品后______日内开具正式发票，并在______日内收到乙方支付货款。

第四条运输方式和责任1. 甲方负责将商品送至乙方指定地点，运费由甲方承担。

2. 在商品运输过程中，如有损坏或遗漏，由甲方负责承担赔偿责任。

第五条质量保证1. 甲方保证所供商品的质量符合国家标准，若商品存在质量问题，乙方有权拒绝接收并要求甲方按照实际损失给予赔偿。

2. 甲方在供货过程中，应协助乙方对商品进行检验。

第六条违约责任1. 若因甲方原因导致供货延迟或无法供货，甲方应向乙方支付违约金，并承担由此产生的一切责任和损失。

2. 若因乙方原因导致付款延误或拒绝收货，乙方应向甲方支付违约金，并承担相关法律责任。

第七条争议解决因履行本合同而发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

第八条合同变更未尽事项，由双方友好协商后签订书面协议，协议具有同等法律效力。

建设工程普通材料供应合同9篇第1篇示例：建设工程普通材料供应合同甲方（供货方）：_____________（以下简称"甲方"）乙方（采购方）：_____________（以下简称"乙方"）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方向甲方购买建设工程所需的普通材料达成如下合同：第一条交易内容1.1 乙方向甲方采购建设工程所需的普通材料，包括但不限于水泥、砖瓦、钢筋等，具体品种、规格和数量详见附件《建设工程普通材料清单》。

第二条材料质量2.1 甲方保证向乙方供应的所有普通材料均符合国家标准和有关质量要求，并保证产品质量稳定可靠，不存在任何质量问题。

第三条交货期限3.1 甲方应按照本合同约定的交货时间和地点将所供应的普通材料送达乙方指定的工地，确保按时按质完成交货。

第四条价格及支付方式4.1 普通材料的价格为______元/吨（或______元/件），具体价格详见附件《建设工程普通材料清单》。

乙方应根据实际购买的材料数量及品种支付相应的货款。

4.2 乙方应在收到货物后___（天/月）内将货款支付到甲方指定的账户上。

第五条违约责任5.1 若甲方未能按照约定的时间和地点交付普通材料，应当承担违约责任，乙方有权要求甲方支付每日______元的违约金作为补偿。

5.2 若乙方未按时支付货款或支付不足，应当承担违约责任，甲方有权要求乙方支付每日______%的违约金作为补偿。

第六条保密条款6.1 双方保证在合作过程中不泄露对方的商业秘密和业务信息，对于因泄密导致的损失，泄密方应承担相应的法律责任。

第七条其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至送达最后一批普通材料并付清尾款之日止。

7.2 本合同未尽事宜，双方可通过友好协商明确后补充协议。

第2篇示例：建设工程普通材料供应合同一、甲方（供货方）：_________（公司名称），法定代表人：_________，注册地址：_________，联系地址：_________，电话：_________。

建设工程材料供应合同范本甲方（采购方）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________________乙方（供应方）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________________鉴于甲方需要采购建设工程材料，乙方愿意供应相关材料，双方在平等、自愿、公正、诚实信用的基础上，经友好协商，就有关事宜达成如下协议：一、合同双方1.1 本合同的甲方为建设工程材料的采购方。

二、材料内容、规格与数量2.1 甲方需要采购的材料为_________________________。

乙方应按照甲方的要求提供相应的材料。

详细材料清单及规格数量见附件一。

2.2 乙方提供的材料应符合国家相关标准和质量要求。

如出现质量问题，乙方应承担全部责任。

三、价格及付款方式3.1 乙方提供的材料价格应按照附件二中的价格执行。

价格包含税费、运输费等相关费用。

若市场价格发生变化，双方应重新协商调整价格。

3.2 甲方应按照合同约定支付材料款项。

具体付款方式和时间见附件三。

如甲方未按时付款，应按照未付款项的百分之____向乙方支付滞纳金。

四、交货与验收4.1 乙方应按照甲方的要求，按时将材料送达指定地点。

如因乙方原因造成交货延迟，乙方应承担违约责任。

4.2 甲方应在收到材料后的__个工作日内进行验收。

如验收不合格，甲方有权要求乙方退换材料。

五、保密条款5.1 双方应对本合同内容、交易价格等信息进行保密，不得泄露给第三方。

5.2 双方在合作过程中获悉的商业秘密，应予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

六、违约责任6.1 若甲方未按时支付材料款项，应按照未付款项的百分之____向乙方支付违约金。

若违约金不足以弥补乙方损失，甲方应负责赔偿。

建筑工程材料供应合同范文简短(5篇)（需方）甲方：（供方）乙方：根据《中华人民共和国合同法》和有关法律规定，经过充份协商，达成一致如下协议：一、货物名称，数量及单价甲方在建设工程中需以乙方供给的建筑保温材料名称，数量_____吨，单价为_____，如果由于其他原因以致供货量严重不足量，按照实际的供应材料款额排序。

二、货物质量1、乙方供给甲方的建筑材料，材料质量需按建筑材料质量标准继续执行，以现场T5800的材料展开检验，抽查不合格的产品甲方有权婉拒采用。

三、交货方式1、乙方对其供应的建材应当由汽车运输至甲方选定的施工地点，费用由乙方自行分担。

2、甲方验收货物后，应向乙方开具收料单。

四、货款缴付1、货款支付方式为人民币结算。

2、自甲方收到货物并环评合格后，乙方凭甲方所出示的收料单支付。

五、违约责任乙方对于其提供更多货物的质量、交货地点等必须合乎甲方的施工建议，否则由此增添的损失乙方分担全部法律责任，并向甲方缴付货物总价款的1%的违约金。

六、争议的解决方式本协议在履行职责过程中例如出现争议，由双方当事人协商化解，协商未成可以向甲方所在地人民法院提出诉讼诉讼。

七、其他约定事项：_______________________。

八、本协议自双方当事人盖章之日起生效九、本协议一式两份，双方当事人各执一份。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：__________________年____月____日甲方：_________身份证： (以下简称甲方)乙方：_________身份证： (车队以下缩写乙方)经甲乙双方友好协商达成如下协议：一、甲方确保施工中道路、开挖、装车、卸土的通畅。

二、乙方负责运输：运输地：_ 要求乙方车辆：______台;运距：______公里运费：_________元车，每车装载：_______方，结算方式：按车次结算，每____月结算一次，(第____月结算总工程量的80%，以后每月结清)以现金方式结算。

建设工程材料供应合同范本建设工程材料供应合同范本【合同编号】:甲方：（以下称为甲方）地址：法定代表人：联系人：传真：乙方：（以下称为乙方）地址：法定代表人：联系人：传真：根据中华人民共和国相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正、诚实信用的原则，就甲方需要的建设工程材料的供应事宜，达成如下合同：第一条合同目的1.1 本合同的目的是确保乙方按照甲方的要求及时供应合格的建设工程材料，保证工程进展顺利进行。

第二条供应物品2.1 乙方将按照甲方的要求，供应以下工程材料，并确保其质量符合国家标准及相关安全规定：（具体工程材料名称及数量及其他细节要求）2.2 甲方有权对供应的工程材料进行检查及测试，确保其符合合同约定的质量标准。

第三条交付时间3.1 乙方将按照甲方的项目进度安排，按时交付工程材料。

3.2 如遇不可抗力因素导致交付延迟，乙方应及时通知甲方，并在条件允许的情况下尽力加快交付时间。

第四条价格与支付方式4.1 甲方将按照合同约定的计价方式支付工程材料的价格。

4.2 甲方将在收到交付的工程材料后的【X】工作日内支付款项。

第五条违约责任5.1 若乙方未按合同约定的时间交付工程材料，甲方有权要求其支付违约金，违约金的金额为合同总金额的【X】%。

5.2 若乙方交付的工程材料不符合合同约定的质量标准，甲方有权拒收或要求更换，并要求乙方承担由此产生的一切费用。

第六条保密条款6.1 甲乙双方应对合同内容、相关商业秘密等保密，任何一方未经对方书面同意，不得向第三方透露相关信息。

第七条知识产权7.1 本合同涉及的技术、图纸、设计等知识产权均归甲方所有，乙方不得擅自使用或对外公开。

第八条争议解决8.1 本合同的解释与执行均适用中华人民共和国的法律。

8.2 甲乙双方在执行本合同时如发生争议，应友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

附件：1. （所涉及的附件名称及内容）法律名词及注释：1. （所涉及的法律名词及其注释）在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：1. （实际执行过程中可能遇到的困难及相应的解决办法）甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。