建设工程委托监理合同(范本)
- 格式:doc
- 大小:69.50 KB
- 文档页数:13
建设工程监理合同范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程监理合同范本甲方(监理单位):法定代表人:职务:联系人:联系方式:地址:乙方(被监理方):法定代表人:职务:联系人:联系方式:地址:鉴于甲方具备从事建设工程监理业务的资质和能力,乙方欲委托甲方进行其相关建设工程的监理工作,经双方友好协商,达成如下协议:第一条服务内容1.1 甲方应按照相关国家法律法规和建设工程监理规范要求,对乙方委托的建设工程进行全程监理服务,包括但不限于工程设计、施工、材料采购、进度管理、质量控制、安全监督等工作。
1.2 甲方应对监理的建设工程提供专业的技术支持、意见和建议,协助乙方进行工程管理,维护乙方的利益和权益。
1.3 甲方应认真履行监理职责,确保工程按照设计要求进行,合理保障乙方的建设工程质量和工期。
第二条服务标准2.1 甲方应派遣资质合格的监理人员到现场进行监理,对工程施工情况进行实时监督和管理。
2.2 甲方应按照国家有关规定和标准进行监理,并及时向乙方汇报工程进展、质量状况、施工问题等重要信息。
2.3 甲方应根据监理费用的支付情况,按时提供监理服务,并对监理人员进行培训,提高监理水平和能力。
第三条服务费用3.1 乙方应根据监理合同的约定,按时足额支付监理费用给甲方。
3.2 监理费用的支付方式为:(具体支付方式)3.3 如有需要,乙方应按照实际监理服务情况,与甲方进行费用调整和协商。
第四条保密条款4.1 双方应对监理合同中所涉及的商业秘密和技术资料进行保密,严禁泄露相关信息。
4.2 未经双方书面同意,任何一方不得将监理合同中的内容向其他单位或个人透露。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照本合同的约定提供监理服务,或者服务质量不符合要求的,应承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未按照本合同的约定支付监理费用的,应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中如有任何争议,应友好协商解决;协商不成的,可向相关行政部门或仲裁机构申请调解或仲裁。
建设工程委托监理合同范本建设工程委托监理合同范本5篇现今社会公众的法律意识不断增强,任何不符合法律的合同已然不再是旧时人们所认为的必须遵守,它也是减少和防止发生争议的重要措施。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗?这里给大家分享一下关于建设工程委托监理合同范本,方便大家学习。
建设工程委托监理合同范本精选篇1发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)身份证号码:甲方现将_____工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方,根据甲乙双方多次共同协商,在平等一致的基础上,本着双方互惠互利的原则,达成本合同条款,供双方遵照执行。
第一条:工程概况:1、工程名称:____________________。
2、工程地点:____________________。
第二条:承包范围:发包方所提供的施工图中所含_____车库_____工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放,所含全部工作内容。
第三条:工期:(一)开工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
(二)竣工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
第四条:工程价款:1、分部分项工程单价如下:独立基础:基础土石方分项工程页岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。
人工挖孔桩:土方_____元/立方米,页岩_____元/立方米,板石(需要水钻施工)_____元/立方米,土方中孤石按实际方量_____元/立方米。
安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。
同时涵盖但不限于以下具体工作内容:(1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。
(2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。
(4)场内排水工作。
(5)施工用脚手架的搭拆。
工程建设委托监理合同示范文本(5篇)工程建设委托监理合同示范文本(篇1)发包人(全称):_____________________________承包人(全称):______________________________根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部,国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规,自愿、平等、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就_____________工程协商签订合同,共同信守。
第一条、工程事项1.1工程名称:_______________________________________;1.2工程地点:_______________________________________;1.3工程内容:_______________________________________;1.4工程开竣工日期___________年_________月________日至___________年_________月________日。
第二条、工程承包范围2.1承包范围:乙方包工,包料。
第三条、发包人工作3.1甲方向乙方提供设计图纸,核定乙方的施工方案。
3.2甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿,方便乙方施工。
第四条、承包人的权利和义务4.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工,保证按期完工。
4.2施工中做到文明施工,严格按照安全标准组织施工。
4.3乙方编制施工方案,由甲方审定后实施。
4.4乙方保证按图施工,不得私自变更甲方图纸,如需更改必须与甲方沟通协商。
第五条、工程造价和结算5.1工程总价:大写_________________________________。
5.2结款方式:合同签订之日,甲方付给乙方__________元为预付款。
5.3乙方材料及工人进场再付工程款_______%大写__________元5.4工程全部结束验收合格后,甲方向乙方付清余款。
有关工程建设监理委托合同范本7篇篇1甲方(委托方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系电话:[甲方法人电话]乙方(监理方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系电话:[乙方法人电话]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程建设监理的法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方对特定工程项目进行建设监理事宜达成一致意见,特签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程规模:[工程规模描述]4. 工程总投资:[工程总投资额]二、监理范围与工作内容1. 乙方负责对甲方委托的工程项目进行建设监理,包括施工质量控制、进度控制、造价监控以及安全生产监管等。
2. 具体工作内容包括但不限于:(1)审查施工组织设计和重大施工方案;(2)检查关键工序和特殊施工工艺的实施情况;(3)把控工程质量,处理质量问题及事故;(4)审核工程进度计划,确认工程进度款支付申请;(5)协助甲方进行成本控制和造价审核工作;(6)监督施工现场安全文明施工管理。
三、监理期限本合同的监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
如因特殊情况需要延长监理期限的,双方应另行签订补充协议。
四、费用与支付方式1. 监理费用:总金额为人民币[监理费总额]元整。
费用明细根据工程项目具体情况在附件中详细列出。
2. 支付方式:甲方按工程进度分期支付监理费给乙方,具体支付时间和金额按双方约定的时间节点支付。
工程完工后,甲方应对乙方提交的最终成果文件进行验收,并支付尾款。
乙方需提供相应的发票。
五、双方责任与义务1. 甲方应向乙方提供完整的设计文件、相关资料及信息,并确保其真实性。
甲方应支持乙方的工作,提供必要的现场办公条件。
2. 乙方应按照合同约定履行监理职责,公正、客观地进行监理工作,并对监理结果负责。
建设工程委托监理合同3篇目前工程委托已成为建设单位工程审计的主要方式,那么工程委托协议怎么写呢以下是小编为大家整理的工程委托协议范文,欢迎参考阅读。
建设工程委托监理合同1发包方(甲方):________承包方(已方):________为提高泵站品位,创造良好的工作环境,经甲、乙双方协商一致,甲方将________委托给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:一、工程地点:________________________________。
二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。
以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
三、工期1.开工日期:本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止,共________个日历天。
2.施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币:________________整。
若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。
五、承建方式乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方负责提供所承建工程材料,必须经双方确认方可进料施工。
2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
六、工程付款办法1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币________整。
乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2.待完成总工程80%后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%,即人民币________整。
3.工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%,即人民币________整。
4.竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币________整。
工程建设监理合同(范本)5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1工程建设监理合同范本甲方(监理单位):___________法定代表人或授权代表:___________联系地址:___________联系电话:___________传真:___________电子邮箱:___________乙方(工程建设单位):___________法定代表人或授权代表:___________联系地址:___________联系电话:___________传真:___________电子邮箱:___________鉴于乙方拟进行的___________项目的监理工作,甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,经协商一致,就本工程建设监理事宜达成如下合同:第一条项目名称及工程概况1、项目名称:___________2、项目地点:___________3、工程概况:___________第二条服务内容及标准1、甲方应按照相关法律法规、规范标准及乙方的要求,对该工程进行全程监理,包括但不限于图纸审核、施工方案审查、工程进度跟踪、质量检验等工作。
2、甲方应提供有关监理日志、监理报告和监测数据等监理资料,做好工程建设的记录和资料归档工作。
3、甲方应指导协调工程建设各方,协助解决在工程建设过程中出现的问题。
第三条服务期限及工资待遇1、监理工作的服务期限为______年(月),具体执行日期从__________至__________。
2、甲方的服务报酬为__________元整,支付方式为每月或每季度支付一次,具体支付日期双方另行协商确定。
注:支付应包括工作人员工资、交通、餐饮、住宿等费用。
3、如乙方需延长监理期限,应提前通知甲方,并与甲方重新协商合同条款。
第四条保密条款1、双方应对涉及对方商业机密和个人隐私的信息进行保密,并不得擅自向第三方透露。
2、双方发现对方存在违反保密协议的情况,有权追究其法律责任。
第五条违约责任1、若一方未履行合同义务或者未按约定完成工作,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
建设监理合同范本5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(建设单位):[建设单位名称]乙方(监理单位):[监理单位名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,结合本工程项目的特点,甲乙双方在平等、自愿的基础上经友好协商一致,就甲方委托乙方对工程项目进行监理事宜达成如下协议,双方共同遵守。
一、工程概况项目名称:[具体工程名称]工程地点:[具体地点]工程规模:[具体规模描述](含各单项工程规模)总投资额:[具体投资额](人民币)。
监理范围:施工监理、质量控制监理等。
乙方承担甲方委托的工程监理工作,包括工程项目的质量控制、进度控制、安全监理和合同管理等业务。
双方共同协作做好工程项目的管理工作。
二、监理依据依据国家有关工程建设的法律法规,与本工程项目建设相关的国家技术标准和强制性条文以及施工图纸和规范。
甲方所签署的本工程的相关施工合同条款文件。
甲方的具体要求文件。
其他相关资料及规定。
所有甲方文件、技术标准均为监理有效依据之一,如果各方另有补充条款则视为本合同附件加以执行。
凡因甲方提供的资料不足或不准确等原因造成无法监理或延误工期等后果,责任由甲方承担。
三、监理工作内容及职责乙方依据甲方委托,对本工程实施建设监理,负责下列工作内容:质量控制工作,要求严格控制施工单位的各项申报和现场质量情况;进度控制工作,要求编制进度计划并督促实施;安全监理工作,负责检查施工现场的安全文明施工情况;合同管理相关工作;现场协调管理工作等。
乙方应按照本合同约定履行监理职责和义务,并按照甲方的指示和委托事项开展工作。
在履行过程中必须严格执行监理规范及相关规定的要求履行义务和责任,维护甲方的合法权益,同时不得泄露甲方的商业机密及重要信息。
乙方应按下列职责开展监理工作:负责对工程质量进行控制;负责检查和督促各承包单位全面履行合同;负责协调处理交叉作业配合问题;负责审查承包单位提交的施工组织设计、技术方案等是否符合设计要求及规范要求;负责审查承包单位提交的进度计划并检查实施情况;负责审查承包单位提交的工程量核定意见等。
工程建设监理委托合同书7篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(建设单位):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(监理单位):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则,结合工程建设的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本工程监理服务事宜协商一致,签订本合同。
一、工程概况工程名称:[具体工程名称]工程地点:[具体地点]工程规模:[具体规模描述](包括建筑面积、结构类型等)。
二、监理范围与内容1. 监理范围:本工程的全部施工阶段的监理工作。
2. 监理内容:包括但不限于施工质量控制、进度控制、造价控制及安全监理等。
具体内容包括:(1)施工准备阶段审查承包商的施工技术方案;(2)施工阶段的质量控制,包括原材料检验、工序控制等;(3)工程进度款的审核签署意见;(4)工程变更的审查处理;(5)安全生产监督及事故处理;(6)工程竣工验收等。
三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收及缺陷责任期结束止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:人民币[具体金额](¥[大写金额])。
该费用包括监理人员的工资、奖金、津贴等所有费用。
乙方完成监理业务范围内的工作,甲方不再支付额外费用。
若因甲方业务内容增加,则双方另行协商增加费用。
2. 支付方式:甲方按工程进度分期支付监理费给乙方,具体支付节点和比例按双方约定执行。
待工程竣工验收合格后支付完毕。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应提供必要的资料供乙方进行监理工作。
3. 甲方应支持乙方履行监理职责,为乙方开展监理工作提供必要条件。
4. 及时足额支付监理费用。
六、乙方的权利与义务1. 乙方应按照合同约定履行监理职责,确保工程质量和进度。
2. 乙方有权在履行监理职责时进入施工现场进行检查和验收。
建设工程委托监理合同模板4篇篇1建设工程委托监理合同甲方(委托方):______________乙方(监理方):______________根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,为了保障建设工程的质量和安全,甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则,就建设工程的监理事宜达成以下协议:一、委托监理的内容和范围1. 甲方委托乙方对建设工程进行监理,包括但不限于以下内容:施工过程的监理、建设工程质量的检测、工程进度的监督、施工组织设计的审查等。
2. 建设工程包括但不限于______________(项目名称)、位于______________(工程地点)、总建筑面积______________平方米(具体工程信息根据实际情况填写)。
3. 监理的范围包括工程的建设期和保修期,具体监理的内容和标准将根据《建设工程施工监理规范》等相关规定执行。
二、监理费用和支付方式1. 甲方应按照约定向乙方支付监理费用,总金额为______________元。
2. 甲方应在监理合同签订之日起__________日内支付监理费用的__________%作为预付款,剩余款项在工程验收合格后__________日内支付。
三、监理中的权利和义务1. 乙方有权监督、检查和监理建设工程的所有施工活动,对施工单位进行下达指令,协助甲方解决工程建设中遇到的问题。
2. 乙方应有良好的职业操守,遵守监理规范,依法行使监理职责,保护甲方的合法权益。
3. 甲、乙双方在监理过程中发现工程质量问题,应及时协商解决,保证工程的质量和安全。
4. 乙方应按时向甲方提交监理报告和其他监理文件,及时通报发现的问题和解决情况。
四、合同的解除和变更1. 若因不可抗力等原因导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同,解除合同后,双方应按照已履行的部分支付费用。
2. 若合同需要变更,必须经双方协商一致并签订书面变更协议方可生效。
五、其他事项1. 合同争议解决方式:本合同履行过程中的争议如无法协商解决,应提交仲裁机构解决。
工程建设监理合同范本(6篇)工程建设监理合同范本1委托单位:__________________________________________ 监理单位:__________________________________________ 本合同由_________(以下简称甲方)与_________(以下简称乙方)双方协商一致签订。
根据甲方要求,乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担________________工程建设监理服务。
兹就以下事项签订本合同。
1.工程概况工程名称:__________________________________________ 工程地点:__________________________________________ 工程规模为:________________________________________ 2.合同总价_________元。
其中工程设计监理费用_________元,土建工程监理费用_________元,安装工程监理费用_________元,合计监理费_________元。
3.责_____限:从基本设计(第一次设计联络会)开始计算起,至_________装置通过_________小时运行后6个月。
4.下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解。
未尽事宜(以国家法律,法规和有关规定为基础),协商解决(1)甲方/乙方工程建设监理合同通用条款;(2)甲方/乙方工程建设监理合同专用条款;(3)本合同附件,即:__附件A-监理服务范围;__附件B-甲方提供的职员、设备、设施和其他;__附件C-报酬和支付。
(4)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5.考虑到下文提及的甲方对乙方的支付,乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6.甲方在此同意按本合同中约定承担责任,按注明的期限和方式,向乙方支付根据合同规定应支付的款项,以此作为履行服务的报酬。
建设工程监理合同(示范文本)5篇第1篇示例:建设工程监理合同(示范文本)甲方:(委托方)地址:电话:鉴于甲方拟开展下列建设工程项目,为了确保工程质量,保障工程进度,特邀请乙方作为本项目的工程监理方,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,以便共同遵守:一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托,负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作:项目名称:项目地址:工程规模:工程内容:1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规,履行监理职责,确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工,并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录,并定期向甲方提供监理报告,对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用,具体金额为:监理费用总额:(大写)(¥)(小写)2.2 监理费用支付方式:甲方应分批支付监理费用,具体分期支付时间及金额约定如下:第一期:(时间)(金额)元第二期:(时间)(金额)元第三期:(时间)(金额)元2.3 如有变更或调整,需经双方协商一致,并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效,监理的具体开始和结束时间如下:开始时间:结束时间:3.2 在监理期间,乙方应按照约定时间完成监理工作,并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密,未经对方书面许可,不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料,不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的,双方可以协商解决,并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效。
建设工程委托监理合同示范文本第一部分建设工程委托监理合同委托人____与监理人____经双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:__________工程地点:__________工程规模:__________总投资:__________二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:①监理投标书或中标通知书;②本合同标准条件;③本合同专用条件;④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。
本合同自____年____月____日开始实施,至____年____月____日完成。
本合同一式____份,具有同等法律效力,双方各执____份。
委托人:__________(签章)监理人:__________(签章)住所:__________ 住所:__________法定代表人:__________(签章)法定代表人:__________(签章)开户银行:__________ 开户银行:__________账号:__________ 账号:__________邮编:__________ 邮编:__________电话:__________ 电话:__________本合同签订于:____年____月____日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
建设工程委托监理合同范本(精选)工程建设监理委托合同主要是怎样的呢?委托合同是典型的劳务合同,受托人以委托人的费用办理委托事务,下面为大家带来了一些优秀的建设工程委托监理合同范本(精选20篇),仅供大家浏览。
甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,在原年月日签订的《建设工程委托监理合同》(以下简称“原合同”)的基础上,结合工程建设的具体情况,达成本补充协议条款,以便双方遵照执行。
1、监理内容:乙方承担施工阶段的全过程监理工作。
从项目开工到竣工验收项目交付期间本项目建筑主体及售楼中心的所有土建、安装、装饰、总平景观、道路等施工内容以及管网、电力通讯通道、路灯照明、景观、绿化等及其施工阶段全过程的质量、进度、成本控制管理。
2、监理期限:2.1监理期限从本工程开工之日起至本工程项目竣工并办理完成相关的备案手续,完成所有与本工程项目相关的监理工作内容后终止。
2.2监理包干费用的计算期限(即现场监理期):各部分监理起始时间以甲方书面通知为准。
3、监理人员:监理人员名单及具体要求详见本协议附件34、监理工作的相关要求:4.1乙方应严格按照甲方要求的工作标准进行本工程项目的监理工作,具体的工作内容、标准及时限详见附件1建设工程委托监理合同工作标准》。
4.2.1总监理工程师(工程师职称、全国监理工程师、八年以上工作经历)。
4.2.1.1总监理工程师在本项目重要验收、重要监理例会及甲方通知的重要会议时必须到场参与。
4.2.2专业监理工程师(工程师以上职称,有监理资格证书,六年以上工作经历)。
4、2.3监理员(助理工程师以上职称,有监理资格证书,三年以上工作经历)。
4.2.4乙方须对监理人员的资质及经历的真实性负责,如弄虚作假,乙方须承担由此引起的全部责任。
4.3本工程项目总监理工程师确定为,未经甲方许可不得擅自更换。
4.4对不合格的监理人员,甲方有权要求更换,更换的监理人员须经甲方认可。
4.5乙方须按附件1《建设工程委托监理合同工作标准》的时限及时回复、确认相关文件(含记录、材质证明、合格证明、请款报告等),承担由于检查、批准不及时而造成工期进度的延误而造成的损失。
建设工程监理合同范本5篇第1篇示例:建设工程监理合同范本甲方:_________________(委托方)鉴于甲方拟对______________(工程项目名称)项目进行建设,并委托乙方对该工程项目进行监理工作,双方经友好协商,本着互利共赢的原则,达成如下协议,以约定双方的权利和义务。
第一条项目基本情况1.1 甲方拟在______________(工程项目地址)进行______________(工程项目性质),项目建设规模为______________,项目总投资为______________。
1.2 乙方对该项目具有____________________(监理资质等级),有相关监理经验和能力,可按照相关法律法规和标准要求进行有效监理。
第二条监理范围2.1 甲方委托乙方对工程项目全过程进行监理,包括但不限于设计审核、施工现场管理、质量安全检查、工程进度监控等工作。
2.2 乙方应按照国家有关规定和标准要求,制定监理计划、监理方案,严格把关,确保工程质量和安全。
3.1 甲方应按照双方签订的监理合同约定,按时足额支付监理费用。
3.2 监理费用支付方式为__________________,具体金额及支付时间双方另行协商确定。
第四条相关责任4.1 乙方应按照国家有关规定和标准,对工程项目进行监理,确保工程质量和安全;如发现工程质量不符合要求等问题,应及时向甲方报告并提出整改意见。
4.2 甲方应保证提供给乙方进行监理工作所需的相关信息和资料,并确保施工单位、设计单位等配合乙方的监理工作。
第五条合同变更与解除5.1 如因工程项目的设计变更、工程进度调整等原因需要对合同内容进行修改,双方应及时协商一致,签订书面变更协议。
5.2 如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方可协商解除合同,但应提前通知对方,并办理解除手续。
6.1 若一方未按照本合同的约定履行义务,构成违约行为,应承担相应的违约责任,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。
工程建设监理合同(范本)5篇篇1工程建设监理合同监理合同编号:XXXXX甲方(监理单位):__________ 公司地址:__________法定代表人:__________电话:__________传真:__________邮编:__________乙方(被监理单位):__________ 公司地址:__________法定代表人:__________电话:__________传真:__________邮编:__________鉴于乙方拟建设的__________ 工程,甲方同意为乙方提供工程建设监理服务,并根据以下条款达成一致:第一条服务内容1.1 甲方将对乙方建设的工程进行全程监理,包括设计审查、施工过程监督、质量检验等工作。
1.2 甲方应在工程建设开始前向乙方提供相关的监理方案和监理计划。
1.3 甲方须在监理工作中,全程严格依照国家有关法规和标准要求,对工程建设进行有效监督。
第二条服务费用2.1 乙方应按照约定时间及时支付监理费用,费用包括监理人工费、差旅费、材料费、设备费等。
2.2 若乙方未按时支付监理费用,甲方有权暂停或终止监理服务,并保留追究乙方法律责任的权利。
第三条保密条款3.1 甲方应保护乙方建设工程的商业机密和专利权,不得泄露给第三方。
3.2 乙方须向甲方提供相关的施工信息和文件,以确保监理工作的顺利进行。
第四条担保责任4.1 乙方保证所提供的工程设计、施工材料和设备等均符合国家标准要求,如有问题应负责更正。
4.2 甲方对监理工作的准确性和完整性负有监督和检查责任,必须对监理过程进行全程记录。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照合同约定提供监理服务,乙方有权要求返还已支付的监理费用,并有权解除监理合同。
5.2 若乙方未按合同约定提供相关信息或拒绝接受监理建议,甲方有权暂停监理服务,并保留解除合同的权利。
第六条变更和解释6.1 本合同如需变更或解释,应经双方协商一致,并签署书面协议。
建设工程监理合同范本三篇建设工程监理合同1为规范企业管理,增强竞争意识,工程实行承包施工。
甲、乙双方以树立“金洲杯的质量目标及创建市级安全文明工地的安全目标”从严从精为管理前提,据此双方依据现行的相关法律规定,经协商一致签订本合同。
一、工程名称:二、工程地点:三、承包范围:见附补充说明。
四、施工日期:建设工程监理合同2____(以下简称“业主”)与_____(以下简称监理单位)经过双方协商一致,签订本合同。
1.业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称;工程地点;工程规模;总投资;监理范围。
2.本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。
3.下列文件均为本合同的组成部分:(1)监理委托函或中标函;(2)工程建设监理合同标准条件;(3)工程建设监理合同专用条件;(4)在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真,邮子邮件等。
4.监理单位同意,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。
5.业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付酬金。
支付方式见工程建设监理合同的专用条件。
本合同的监理业务自____年__月__日开始实施,至____年__月__日完成。
本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。
副本____份,各执___份。
业主:(签章)________ 监理单位:(签章)_____法定代表人:(签章)_____ 法定代表人:(签章)____地址:____________ 地址:___________开户银行:__________ 开户银行:_________账号:____________ 账号:___________邮编:____________ 邮编:___________电话:____________ 电话:___________ ____年__月__日签于___ ____年__月__日签于_建设工程监理合同3住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人(全称):监理人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
建设监理合同模板【颁布单位】中华人民共和国水利部国家工商行政管理局【发文编号】GF-20_____-0211水利工程建设监理合同书发包人:_____ 合同编号:_____ 监理人:_____ 签定地点:_____ 签定时间:__年__月__日依据《民法典》,_____(以下简称发包人)与_____(以下简称监理人),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。
一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。
(一)工程概况:1.工程名称:_____2.工程地点:_____3.工程规模及特性:_____4.工程总投资:静态:_____动态:_____5.工程总工期:_____(二)监理范围:按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。
(三)监理内容:按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。
(四)工程建设监理的期限自___年___月___日至___年___月___日。
(五)建设监理报酬为(大写)_____元,由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。
二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。
(一)监理委托函或中标函。
(二)监理合同书。
(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。
(四)专用合同条款。
(五)通用合同条款。
(六)监理招标书(或委托书)。
(七)监理投标书(或监理大纲)。
上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。
四、本合同书正本一式两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本___份,各执___份。
发包人:_____(盖章)监理人:_____(盖章)法定代表人:_____(签章)法定代表人:_____(签章)委托代理人:_____(签章)委托代理人:_____(签章)邮编:_____ 邮编:_____ 电话:_____ 电话:_____ 传真:_____ 传真:_____ 开户银行:_____ 开户银行:_____ 账号:_____ 账号:_____建设监理合同模板(二)发包人:_____合同编号:_____监理人:_____签定地点:_____签定时间:____年____月____日依据《中华人民共和国民法典》,_____(以下简称发包人)与_____(以下简称监理人),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。
建设工程监理合同范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程监理合同范本甲方(监理单位):__________ 乙方(被监理单位):_________为了规范工程监理活动,保障工程质量,双方经友好协商,达成以下工程监理合同:第一条合同的目的甲方根据国家相关法律法规及标准要求,对乙方的工程进行全过程有效监理,确保工程质量合格。
第二条工程监理的内容和范围(一)甲方应对工程的施工质量、安全防护、工程计划、竣工验收等方面进行监理;(二)乙方应提供工程施工的相关资料、资质等,确保甲方的监理工作顺利开展;(三)乙方应按照监理规定的要求完成各项工程质量检测和验收;(四)工程监理的具体内容和范围将根据实际情况进行补充和确定。
第三条监理费用及支付方式(一)乙方应按照监理合同约定的支付方式按时足额支付监理费用;(二)若工程延期或产生额外监理费用,应由乙方负责支付;(三)若乙方未能按时支付监理费用,甲方有权暂停监理工作。
第四条工程监理的责任(一)甲方应遵守国家法律法规及相关标准,认真履行监理职责,保障工程质量;(二)乙方应按照监理规定的要求配合监理工作,确保监理工作的顺利进行;(三)双方因工程监理而产生的纠纷,应友好协商解决,如协商不成,可向有关部门申请仲裁。
第五条保密义务甲、乙双方在履行合同过程中所获知的技术、商业秘密等信息应严格保密,不得擅自泄露。
第六条合同的解除和变更(一)合同一经签订,双方均应严格履行合同规定,不得随意解除;(二)若因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应友好协商解决;(三)如需变更合同内容,双方需经协商一致,签署书面变更协议。
第七条其他事项(一)本合同自双方签字盖章生效,有效期至工程竣工验收合格为止;(二)本合同中未尽事宜,双方可协商补充,并签署相关协议;(三)本合同一式两份,甲、乙双方各持一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:__________ 签订日期:__________以上是一份关于建设工程监理合同的范本,双方在签订合同前应仔细阅读并保证理解合同内容,遵守合同规定,确保工程监理工作的顺利进行。
委托监理合同范本10篇委托监理合同范本 (1) 委托方:(简称甲方)受托方:(简称乙方)鉴于乙方是依法成立,具有监理级资质并在土建施工、建筑安装、配套管网以及园林景观等方面,具有雄厚技术实力和丰富监理经验的综合性工程监理公司,双方本着平等自愿、诚实守信的原则,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规以及本工程的具体情况,在双方于年月日达成的《建设工程委托监理合同》(备案合同)的基础上,经协商一致订立本补充合同,与备案合同不一致之处,以本补充合同为准。
一、工程概况:(一)工程名称:(二)工程地点:(三)建筑面积:二、本合同适用的法律及监理依据(一)适用法律、法规:1、国家的有关法律、法规;2、天津市有关法规、规章;;3、其它有效的政策性文件。
(二)适用的监理依据:1、国家、天津市制定的有关监理方面的法律、法规及建设工程监理规范(GB50319-20xx);2、国家颁布的施工质量验收统一标准、有关的施工质量验收规范及有关的技术规范、规程、设计条件;3、与项目有关的各种报批手续及技术资料;4、委托人与监理方签订的合同及有关与第三方签订的各种合同;5、委托人与监理方以及有关第三方的书面文件和信息。
三、监理范围和监理工作内容:(一)监理范围:桩基工程、土方工程、支护降水工程、室外管网、土建、给排水、电气、弱电、通风排烟、采暖、智能化、消防、景观、精装修等施工阶段的全过程监理及施工图所包括的其他内容并协助委托人进行工程预决算工作。
(二)监理工作内容:1、质量控制;2、进度控制;3、投资控制;4、安全及现场文明施工控制;5、合同管理;6、信息管理;7、现场的工作关系组织协调;8、组织图纸会审,对图纸设计提出可行性建议;9、协助委托人进行施工合同及其它合作单位谈判及审核。
(三)监理人有义务协助委托人完成以下工作:1、该工程的有关报批手续;2、当地有关关系的协调;3、各项竣工验收及备案手续的办理。
建设工程委托监理合同工程项目名称:委托方(建设单位):监理单位:上海**监理有限责任公司签订地点: 上海签订日期:年月日第一部分建设工程委托监理合同委托人与监理人上海**监理有限责任公司经双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:工程地点:工程规模:㎡建安费总价:万元工期:天二、第一部分建设工程委托监理合同中的有关词语含义与本合同第二部分标准条件、第三部分专用条件中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:(1)监理投标书或中标通知书;(2)本合同标准条件;(3)本合同专用条件;(4)在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人同意向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种向监理人支付报酬。
六、本合同自年月日至年月日完成。
七、本合同壹式陆份,正副本具有同等法律效力,双方各执叁份。
委托人:监理人:(盖章)(盖章)住所:住所:宁国路129号10楼法定代表人:法定代表人:(盖章)(盖章)开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮编:邮编: 200090电话:电话:65397882本合同签订于年月日第二部分标准条件词语定义、适用语言和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有如下含义:(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
(5)“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
(6)“承包人”是指监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
(7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。
(8)“工程监理的附加工作”是指:①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。
(9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外,或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。
第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
监理人义务第三条监理人按合同约定派出工作需要的监理机构及监理人员,向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。
在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
第四条监理人在履行本合同的义务期间,应认真勤奋地工作,为委托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。
第五条在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同活动业务有关的保密资料。
委托人义务第六条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。
第七条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供工程资料、办公用房、办公通讯设施,与本工程合作的原材料、构配件、设备等厂家名录,与本工程有关的协作单位配合单位的名录。
第八条委托人应当授权一名熟悉工程情况能在规定时间内作出决定的常驻代表,负责与监理人联系。
更换常驻代表,要提前通知监理人。
第九条委托人应当授予监理人的监理权利,以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人,并在与第三人签订的合同中予以明确。
监理人的权利第十条监理人在委托人委托的工程范围内,享有以下权利:(1)选择工程分包人的认可权。
(2)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。
(3)审批工程施工组织设计和技术方案,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。
(4)主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。
(5)征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令。
(6)工程上使用的材料和施工质量的检验权。
对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承建人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。
承包人得到监理机构复工令后才能复工。
(7)监理人如果得到委托人的工程投资控制权时,应对工程施工进度实施控制。
委托人的权利第十一条监理人调换总监理工程师须事先征得委托人同意。
第十二条委托人有权要求监理人提交监理工作周报、月报及监理业务范围内的专项报告。
第十三条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给委托人或工程造成损失的,委托人有权要求监理人更换监理人员,直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
监理人的责任第十四条监理人的责任期即委托监理合同有效期,在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。
第十五条监理人在责任期内,应当履行约定的义务。
如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。
累计赔偿总额(除本合同第十三条规定以外),不应超过监理报酬总额(除去税金)。
第十六条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。
因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理人不承担责任。
但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜,向委托人承担赔偿责任。
委托人的责任第十七条委托人应当履行监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。
监理人处理委托业务时,因非监理人原因的事由受到损失的,可以向委托人要求补偿损失。
第十八条委托人如果向监理人提出的赔偿的要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。
合同生效、变更与终止第十九条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人,完成监理业务的时间相应延长,并得到附加工作的报酬。
第二十条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修责任书,监理人收到监理报酬尾款,本合同即终止。
保修期间的责任,双方在专用条款中约定。
第二十一条当事人一方要求变更或解除合同时,应当在42日前通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方负责赔偿。
变更或解除合同的通知协议必须采取书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。
第二十二条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
监理报酬第二十三条正常的监理工作,附加工作和额外工作的报酬,按照监理合同中的方法计算,并按约定的时间和数额支付。
第二十四条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议,使委托人得到了经济效益,委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。
争议的解决第二十五条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿,双方应当协商解决,如未能达成一致,可提交主管部门协调,如仍不能达成一致时,根据双方约定提交仲裁机构仲裁,或向人民法院起诉。
第三部分专用条件第二十六条本合同适用的法规及监理依据:1、建设工程质量管理条例(中华人民共和国国务院令第279号)2、建设工程监理规范;(GB50319—2000)3、实施工程建设强制性标准监督规范;(建设部令第81号)4、中华人民共和国国务院令(第393)号5、沪建交联(2008)132号文件6、国家发改委、建设部发改价格(2007)670号文件和沪建交联(2007)802号文件7、上海市人民政府文件沪府发[2011]1号文8、上海市城乡建设和交通委员会沪建交[2011]497号文9、本工程施工图10、本工程项目施工承发包合同第二十七条监理范围和监理工作内容:1、本合同认定的工程规模和建安费总价;2、委托人提供的设计施工图;3、根据设计文件要求,进行建筑节能监理;4、全过程施工监理和文明施工监督和安全监理。
第二十八条委托应提供的工程资料及提供时间:1、工程规划许可证;2、建设工程施工许可证;3、建设工程施工图设计审图通过证书;4、施工图二套;5、地质勘探报告一份;6、地下管线图或有关说明;7、施工承发包合同一份。
以上工程资料除施工图外均可采用复印件,应于合同签订后7日内提供。
第二十九条委托人的常驻代表为第三十条被委托人的总监理工程师为总监理工程师代表1名()、土建监理工程师1名()、安装监理工程师1名()、安全监理员1名()、资料员1名()。
第三十一条监理人在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任:1、赔偿金=直接经济损失×报酬比率(扣除税金);2、累计赔偿额不超过监理报酬总数(扣除税金)。
第三十二条委托人同意按以下的计算方式、时间支付监理酬金:1、本工程监理酬金计算方式及金额:监理费为人民币元整。
计算公式:支付时间与金额:1、合同签订后支付总价的20%。
2、基础完成后支付总价的20%。
3、结构完成后支付总价的20%。
4、装饰完成后支付总价的20%。
5、竣工验收完成后支付总价的20%。
注:本工程委托方所支付的监理费一般情况下用托付形式,如采用支票支付时,必须由本项目总监领取,并在支票票根上签字认可。
第三十三条双方同意工程竣工时,如果工程面积或建安费总价有调整时,按本合同监理酬金计算方法调整,并在结算尾数时一并结清。
第三十四条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议或工程质量获得市级奖项使委托人得到了经济效益,委托人同意给予监理人奖励,(见附加协议有关条款)。
第三十五条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第 1 种方式解决:1、上海仲裁委员会仲裁;2、人民法院起诉。
附加协议条款:。