【参考文档】建设工程招标合同-word范文模板 (3页)

本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==浅谈最高限价在招标过程的重要性目前，国有投资及以国有投资为主体的项目招标，都强制执行《建设工程工程量清单计价规范》gb50500-201X(以下简称08规范)，提供工程量清单，编制最高限价。

现在对08规范仍处于试行阶段，大多没有编制最高限价，仍然沿用的是过去传统标底的做法，即采用标底或无标底的招标方式。

这种方式虽然简单易行，但也给哄抬标价、围标串标提供了方便，从长远看，推广最高限价势在必行。

一、最高限价概念及产生原因1最高限价概念最高限价是招标工程的顶期价格，是在工程招标过程中，由招标人根据国家或省级、行业建设主管部门发布的有关计价规定，按设计施工图纸计算的最高工程造价。

最高限价是招标人在工程招标时能接受投标人报价的最高限价，投标人的投标不能高于最高限价，否则，其投标将被否决。

2最高限价产生原因最高限价是08规范修订中新增的专业术语，它是在建设市场发展过程中对传统标底概念的性质进行的界定。

工程建设项目施工招标从推行工程量清单计价以来，对招标时评标定价的管理力-式发生了根木性的变化，产生了新的招标形式，因此，取消了中标价不得低于标底多少的规定，即取消了所谓的标底。

为了确定合理报价，我国多个省、市相继出台了控制最高限价的规定，但在名称上有所不同，包括拦标价、最高报价、顶算控制价、最高限价等等名称。

因此，为统一称谓，08规范给子了明确规定，即统一定义为最高限价。

最高限价的产生主要有两方面的原因:一方面为解决标底招标和无标底招标的问题而产生的。

传统的评标方法，是采用中标价不高于或不低于标底多少的限制性措施来评标定标，前提是标底必需保密在最高限价是事先公布的最高限价，也是评标、定标的重要依据，但最高限价无需保密。

另一方面为减少招标人与投标人之间的信息不对称而产生的。

在项目招投标阶段，招标人可以把工程投资控制在最高限价范围内，提高交易成功的可能性;}角投标人只需根据自己的实力、施工方案等进行报价，不必去揣测招标人的标底，这在一定程度上减少了投标人的交易成木。

建设工程招标合同范文模板合同编号：【】甲方（招标方）：【全称】乙方（承包方）：【全称】根据《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例，甲、乙双方经友好协商，就甲方拟由乙方承包的项目进行招标，达成如下协议：第一条项目名称及地点甲方委托乙方承包的项目名称为【项目名称】，工程地点为【地点】。

第二条项目内容及范围乙方承包的项目内容详见招标文件附件，范围涵盖【详细内容】。

第三条价格及支付方式1. 乙方中标后，甲方将按照合同约定的总价支付工程款项。

2. 工程款项支付方式为【详细说明支付方式】。

第四条工期及进度管理1. 工程开工时间为【日期】，竣工时间为【日期】。

2. 乙方应按照工程进度表，在规定时间内按期完成各项工程。

第五条材料及设备标准1. 乙方承包的工程所需材料及设备应符合国家标准，质量合格。

2. 如发现质量问题，乙方应承担相应责任，并按照要求更换或修复材料及设备。

第六条安全管理1. 乙方应制定完善的安全管理方案，并保障施工期间安全生产。

2. 如发生安全事故，乙方应承担相应责任，并赔偿相应损失。

第七条现场管理及卫生1. 乙方应保持工程现场的整洁，并做好卫生管理工作。

2. 对工程施工现场进行定期检查，及时整改存在问题。

第八条竣工验收及保修期1. 工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。

2. 工程验收合格后，乙方应提供保修期至【期限】，在此期间内对工程质量问题进行保修。

第九条违约责任1. 一方违反合同约定，应向对方支付相应违约金。

2. 如造成严重损失，违约方须承担相应法律责任。

第十条解决纠纷1. 双方如因本合同发生纠纷，可友好协商解决。

2. 协商不成的，均可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁解决。

第十一条合同生效与终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日截止。

2. 除非在合同条款有特别规定，否则双方应在合同终止后的【指定天数】内进行结算。

甲方（盖章）：【签字】乙方（盖章）：【签字】签订日期：【日期】以上为本次建设工程招标合同范文，若有需要可以根据实际情况进行修改和补充。

工程建设招标合同样板一、前言工程建设招标合同是一种重要的法律文件，它对于确保工程建设的顺利进行、保护各方的合法权益具有重要意义。

本文将围绕工程建设招标合同的样板进行探讨，旨在为相关从业人员提供参考和借鉴。

二、合同的定义与重要性合同是指当事人之间根据自愿原则，通过协商一致达成的具有法律约束力的文件。

在工程建设领域，合同的重要性不言而喻。

工程建设招标合同作为工程建设的法律依据，对于明确各方的权利义务、规范工程建设的过程、保障工程质量具有重要作用。

三、工程建设招标合同的主要内容1. 合同的基本信息工程建设招标合同应包括合同的标题、合同的订立日期、合同的当事人等基本信息，以确保合同的有效性和明确性。

2. 工程的基本情况工程的基本情况是工程建设招标合同中的重要内容，它包括工程的名称、工程的地点、工程的规模、工程的用途等。

这些信息的准确性和全面性对于明确工程建设的目标和范围具有重要意义。

3. 合同的工期和质量要求工程建设招标合同中应明确工程的工期和质量要求。

工期是指工程建设的完成时间，质量要求是指工程建设的技术指标和标准。

这些要求的明确性和可操作性对于确保工程建设按时按质进行至关重要。

4. 合同的价款和支付方式工程建设招标合同中应明确工程的价款和支付方式。

价款是指工程建设的报酬，支付方式是指工程建设的款项支付方式。

这些内容的明确性和合理性对于保障各方的经济权益具有重要意义。

5. 合同的违约责任和争议解决方式工程建设招标合同中应明确合同的违约责任和争议解决方式。

违约责任是指当事人违反合同约定所应承担的责任，争议解决方式是指当事人在合同履行过程中发生争议时的解决方式。

这些内容的明确性和合理性对于维护各方的合法权益具有重要意义。

四、工程建设招标合同样板的编制与应用工程建设招标合同样板的编制应参考相关法律法规和规范性文件，同时结合工程建设的实际情况进行调整和完善。

在实际应用中，工程建设招标合同样板应根据具体工程的特点和需求进行适度调整和修改，以确保合同的适用性和可操作性。

建设工程招标合同书一、合同的背景和目的建设工程招标合同书是在建设工程招标过程中，由招标人与中标人签订的一份合同文件。

其目的是为了明确双方在建设工程项目中的权利和义务，保障合同的履行和工程的顺利进行。

二、合同的基本条款1. 合同的当事人：合同的双方当事人为招标人和中标人，分别代表建设工程的委托方和承包方。

2. 合同的项目内容：明确合同所涉及的建设工程项目的具体内容、规模和工期等要求。

3. 合同的工程报价：中标人应当在合同中明确工程报价，并按照合同约定的支付方式和时间进行付款。

4. 合同的履行条件：合同应当明确中标人在履行合同过程中所需满足的条件，如提供担保、保险等。

5. 合同的违约责任：合同应当明确双方在违约情况下的责任和赔偿方式，以保障合同的履行和双方的利益。

三、合同的重要条款解析1. 工程质量要求：合同应当明确建设工程的质量标准和验收标准，以保证工程质量符合相关法规和技术要求。

2. 工程变更和索赔：合同应当明确变更工程和索赔的程序和条件，以应对工程施工过程中的变化和不可抗力因素。

3. 工程支付方式：合同应当明确工程支付的方式和时间，以确保中标人按时获得相应的款项。

4. 工程保证金：合同应当明确中标人应当缴纳的工程保证金的金额和使用方式。

5. 工程竣工验收：合同应当明确工程竣工验收的程序和标准，以确保工程的合格交付和验收。

四、合同的履行和解除1. 合同的履行：双方应当按照合同约定的内容和要求，履行各自的权利和义务，确保工程的按时、按质完成。

2. 合同的解除：在特定情况下，如一方严重违约、无法继续履行合同等，双方可以协商解除合同，并按照合同约定的方式处理相关事宜。

五、合同的争议解决合同应当明确争议解决的方式和程序，如协商、调解、仲裁等，以解决双方在合同履行过程中可能发生的争议。

六、合同的附则合同应当包括附则，明确合同的生效条件、变更方式、合同的备案等事项。

七、合同的签署和生效合同应当由招标人和中标人双方在合同书上签字盖章，并经双方确认后生效。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==邀请招标方式采购案例篇一：招投标典型案例分析一、招标阶段1、招标文件中含有指定设备品牌或参考品牌等限制性条款※案例：(1)某扩建项目设备招标采购，变电所二次设备继电保护装置标段要求投标人采用**企业的继保设备；高压开关柜标段要求投标人所投产品中的真空开关必须采用***进口品牌。

（2）某工程开关柜采购项目的招标文件，在“申请人条件”项目里有两项条款，“投标产品中的断路器、接触器、智能仪表、继电器等元器件必须具有相应的使用业绩，其中主要元器件(断路器、接触器)必须是国际知名品牌(***或***)”，★分析：招标文件中的指定，就意味着非上述“国际知名品牌”及国内生产企业最终都无法参与该项目的公开竞标。

《招标投标法》中第三十二条规定，招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人。

同时《招标投标法实施条例》中对本条目做出的解释第五条“限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商”，属于“以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人”中的一种。

很多专业技术人员认为在招标文件中，有些内容如果不通过列“参考品牌”的方式，很难表达清楚技术要求，而且没有指定唯一的品牌且提供了三家及以上的品牌，自认为不属于违规行为。

实际上招标人是在偷换观念，虽然招标人没有指定唯一品牌，但无论其推荐了多少种品牌，均属于限制了竞争，明显违背了招投标法的三公原则，极易产生投诉情况。

所以当出现采购的货物或服务有“技术复杂或性质特殊”情况时，建议采用邀请招标方式进行采购，而不必要冒违规的风险。

如果必须列出“参考品牌”，可参照《工程建设项目货物招标投标办法》第二十五条规定：招标文件规定的各项技术规格应当符合国家技术法规的规定。

招标文件中规定的各项技术规格均不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。

招标文件工程合同范本合同编号：甲方：（委托方）地址：电话：传真：联系人：乙方：（承揽方）地址：电话：传真：联系人：一、工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程范围：1.4 工程质量标准：1.5 工程施工期限：1.6 工程费用：二、合同付款及工期款支付方式：2.1 合同总金额为：（大写）人民币（小写）元整。

2.2 项目支付方式：（1）合同签约后，乙方应向甲方支付合同总金额的30%作为工程启动款，即人民币（小写）元整。

（2）工程启动款支付后，甲方将提供所需的施工材料和技术支持。

（3）工程进展款的支付方式：进度款支付比例\t工程进展第一次进度款（%）\t工程完工百分之（%）第二次进度款（%）\t工程完工百分之（%）第三次进度款（%）\t工程完工百分之（%）最后一次进度款（%）\t工程竣工并交付合格验收百分之（%）（4）工程完工并通过合格验收后，甲方将按照合同金额的30%支付乙方尾款。

三、合同履行期限及延期3.1 本合同自双方签订之日起生效，至合同约定的工程竣工并通过合格验收之日止。

3.2 合同生效后，乙方应立即组织施工，并按照工期要求完成工程。

3.3 如遇不可抗力等特殊情况，导致工程延误，乙方应及时通知甲方，并提出书面申请，甲方审核通过后可根据实际情况予以适当工期的延期。

四、合同变更4.1 乙方在履行合同的过程中，如需对合同进行变更，应提前向甲方提出书面申请，并经甲方同意后方可进行变更。

4.2 合同变更应由双方协商确定合同变更金额，并按照变更金额及时支付或退还差额。

五、质量保证和索赔责任5.1 乙方应按照合同约定的质量要求进行工程施工，确保施工的质量符合国家标准和甲方的要求。

5.2 如在工程施工过程中因乙方的原因导致工程质量不合格或出现其他问题，乙方应承担相应的返工和修理责任，并承担由此引发的一切费用。

5.3 如甲方因乙方的原因导致工程无法按时完成或者工程质量无法保证，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方赔偿相应的损失。

== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知各省、自治区住房城乡建设厅、工商行政管理局，直辖市建委（建交委）、工商行政管理局，新疆生产建设兵团建设局，国务院有关部门建设司，有关中央企业：为规范建筑市场秩序，维护建设工程施工合同当事人的合法权益，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（gf-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（gf-201X-0201），现印发给你们。

在执行过程中有何问题，请与住房城乡建设部建筑市场监管司、工商总局市场规范管理司联系。

本合同自201X年7月1日起执行，原《建设工程施工合同（示范文本）》（gf-1999-0201）同时废止。

附件：《建设工程施工合同（示范文本）》（gf-201X-0201）住房城乡建设部工商总局201X年4月3日建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（gf-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（gf-201X-0201）（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

参考文档】工程施工服务内容及服务响应-范文模板 (3页)管理在工程施工中，土建和安装、二次装修的计划管理与配合管理是至关重要的。

为了保证工程的质量和进度，我们将采取以下措施：⑴、在施工前，制定详细的施工计划，明确土建、安装、二次装修的工作内容和工作时间，确保各工序之间的衔接和协调。

⑵、在施工过程中，及时沟通、交流，发现问题及时处理，确保土建和安装、二次装修的工作能够顺利进行。

⑶、在施工结束后，进行验收工作，确保工程质量符合要求。

2.2技术管理与配合管理在施工中，土建和安装、二次装修的技术管理与配合管理也是非常重要的。

我们将采取以下措施：⑴、制定详细的技术标准和施工规范，确保土建和安装、二次装修的工作符合要求。

⑵、加强技术培训和交流，提高工人的技术水平和配合能力。

⑶、在施工过程中，加强监督和检查，发现问题及时处理，确保工程质量符合要求。

⑷、在施工结束后，进行技术验收工作，确保工程质量符合要求。

3服务承诺措施为了保证工程施工的顺利进行和质量保证，我们将提供以下服务承诺措施：⑴、在施工前，与业主和监理单位进行充分沟通，明确工程要求和服务承诺。

⑵、在施工过程中，及时反馈工程进展情况和问题，确保业主和监理单位能够及时了解工程进展情况。

⑶、在施工结束后，进行工程验收和服务评价，确保工程质量符合要求，并及时改进服务不足之处。

⑷、在工程质保期内，对工程质量问题进行及时处理和维修，确保业主的利益得到保障。

根据确认的总工期控制计划，项目部将组织各安装、二次装修部门，并根据土建施工进度安排进行预留预埋以及安装和二次装修施工进度安排。

各安装、二次装修班组应根据进度计划进行实施。

土建施工应每月或每旬向安装、二次装修施工提出合理的协作计划和进度计划，以确保多方施工做到心中有底。

此外，应加强对安装、二次装修工程施工动态控制与具体计划的调整，以确保在合同工期内如期完成。

为确保各工作及各工序间施工搭接的连贯性，安装、二次装修工程进度实施应与土建同步跟上。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==投标文件中企业信誉情况怎么写篇一：投标人企业信用综合得分表投标人企业信用综合得分表邳州市邳城镇第一粮食管理所（建设单位）：根据已获取的邳州市邳城镇第一粮食管理所（邳州市粮食储备库）仓房异地迁建工程（工程名称）招标文件中的评标办法，本企业信用综合得分为分。

投标人（法人印章）法定代表人（印章）篇二：企业信誉证明证明兹证明： ########公司近三年内未发生下列违规行为：（一）被责令停业、投标资格被取消情况；（二）有重大质量安全事故或骗取中标及无故弃标的不良记录；（三）市场违法、违规或失信行为；（四）有不良业绩行为记录；（五）拖欠工程款及拖欠劳务费的诉讼记录；（六）受到行政正在诉讼的案件；（七）项目经理违规、违纪行为。

（八）有违反相关法律、法规及规定的行为。

【此证明仅限于 #######省投标（备案）使用】201X年月日篇三：投标企业诚信承诺书投标企业诚信承诺书致：投标人盖章本人以法定代表人或授权委托人的身份郑重声明并承诺：本企业在参加项目投标及施工期间或供货、提供服务期间将严格遵守国家或甘肃省相关法律、法规及规定，守法经营，诚实信用。

接受各级行政主管部门及相关监督机构监管。

同时履行以下各项承诺，如有违反，本企业愿承担相应责任并接受行政主管部门依据法律法规做出的处罚。

我公司自愿就本项目招投标有关事项向招标人郑重承诺如下： 1.严格遵守国家招投标法律法规，不以各种方式虚假投标，履行（投标文件或资格预审申请文件）要求的责任和义务。

2.保证不提供伪造、涂改的公文及相关证明、证照、证件、业绩或谎报相关信息。

3.保证不借用他人资质投标或出售资质给他人投标，不与其他投标人串通投标、围标，不使用非法手段获取中标。

4.保证投标文件内容无任何虚假。

5.保证拟投入本项目的施工负责人（项目经理）在本项目投标及施工期间无在建项目或在建项目主体工程已经完成。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==项目中标新闻稿篇一：项目中标新闻稿XX司中标“XXXXX项目”近日，在XXXX部门实施的“XXXXX项目”我们一举中标。

此次投标项目公司领导十分重视，对投标文件、技术质量等都明确了具体要求。

因时间紧、工作量大，在领导的带领下，部门同事奋发图强、团结协作、共同努力，高效率、高质量完成了编制投标文件的任务，并按期递交招标方。

最终，我司以优秀的方案、完善的服务标准及合理的报价赢得了评标专家和招标方的肯定，顺利中标。

在公司发展的蓝图上写下辉煌的一笔。

也为我司今后的快速发展打下了坚实基础。

XXXXX司XXXX年XX月XX号篇二：项目中标新闻稿公司智能电网部成功中标辽宁省电力公司朝阳集控中心工程项目201X年12月16日，公司智能电网部变电产品成功中标辽宁省电力有限公司朝阳集控中心设备状态监测信息平台项目。

辽宁朝阳供电公司集控中心——龙城集控中心，位于龙城220kV变电站内，于201X年建成投运，负责朝阳地区无人值班变电站的SCADA实时监控及视频信息监测。

现已接入51座变电站（8座220kV变电站、43座66kV变电站）。

本工程在朝阳集控中心新建一套集控中心设备状态监测信息平台（系统规划接入128座变电站），通过集控中心SCADA/EMS系统采集下属变电站的生产实时四遥数据，直接采集集控中心下属智能变电站、常规变电站的一次设备在线监测系统实时数据、生产辅助系统实时数据，实现集控中心全景数据监测与高级应用功能。

本工程投运后，辽宁朝阳集控中心将实现对管辖变电站实现全景数据采集、设备状态监测、辅助系统监控、智能视频巡检等高级业务应用，从而降低运行维护人员工作强度，提高工作效率，增进用户精益化管理程度。

辽宁朝阳集控中心工程是公司在智能电网变电产品方向的里程碑项目，项目中标对公司以后推广变电产品业务、拓宽变电产品市场都具有极其重要的意义。

建设工程招投标合同【合同标题】建设工程招投标合同【甲方信息】名称：（甲方全称）地址：法定代表人：（甲方法定代表人姓名）联系方式：【乙方信息】名称：（中标单位全称）地址：法定代表人：（乙方法定代表人姓名）联系方式：【合同】第一条合同目的本合同旨在规范甲乙双方在（工程名称）项目中的招投标活动，确保工程质量、进度和投资控制符合国家相关法律法规及双方约定。

第二条工程概况1. 工程名称：（具体工程名称）2. 工程地点：（具体工程地点）3. 工程规模：（具体工程规模描述）4. 工程内容：（具体工程内容描述）5. 工期要求：（具体工期时间）6. 质量标准：（具体质量标准）第三条投标程序1. 甲方应公开发布招标公告，并提供招标文件。

2. 乙方应按时提交投标文件，并确保其真实性和完整性。

3. 投标截止后，甲方将组织评标委员会对投标文件进行评审。

4. 评标结果将公示，并向中标单位发出中标通知书。

第四条合同价格1. 合同总价：（大写）（小写）2. 价格构成：（详细列出各项费用）3. 付款方式：（具体付款方式及时间节点）第五条工程实施1. 乙方应按照合同约定的时间、质量和规格完成工程建设。

2. 甲方有权监督乙方的工作，并对不合格的工程提出整改要求。

3. 如遇不可抗力因素，双方应协商解决影响工程进度的问题。

第六条违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程，应承担违约责任。

2. 如甲方未能按约定支付工程款项，应承担违约责任。

第七条争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

第八条其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

【签字盖章】甲方代表（签字）：_______________乙方代表（签字）：_______________甲方盖章：_______________ 日期：____年__月__日乙方盖章：_______________ 日期：____年__月__日【结束语】。

招标建设工程合同甲方（发包方）：________乙方（承包方）：________鉴于甲乙双方就________工程项目的建设达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程内容：_______4. 工程规模：_______5. 工程质量要求：按照国家及行业相关标准执行。

二、合同金额合同总价为人民币（大写）_______元整（￥_______）。

三、工程期限1. 开工日期：自____年____月____日起。

2. 竣工日期：至____年____月____日止。

3. 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定支付违约金。

四、付款方式1. 预付款：甲方应于合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款。

2. 进度款：根据工程进度，按月支付。

3. 竣工款：工程竣工验收合格后，支付剩余款项。

五、质量保证1. 乙方应保证工程质量符合国家标准及甲方要求。

2. 对于质量问题，乙方应在规定时间内无偿修复。

六、变更与索赔1. 工程变更：任何一方提出工程变更，应及时通知对方，并协商一致后签署书面变更协议。

2. 索赔处理：因不可抗力或其他非乙方责任导致的延误或损失，乙方有权向甲方提出索赔。

七、违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款项，应承担违约责任。

2. 如乙方未按约定完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。

八、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

九、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。

建设工程招标合同模板甲方（以下简称“委托人”）：乙方（以下简称“受托人”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本建设工程招标合同（以下简称“本合同”）。

第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________1.5 工程总投资：__________________第二条招标范围和内容2.1 招标范围：____________________2.2 招标内容：____________________第三条委托人的权利和义务3.1 委托人应按照本合同约定的时间和方式向受托人支付委托费用。

3.2 委托人应提供工程所需的有关资料和文件，并对提供的资料和文件的真实性、准确性和完整性负责。

3.3 委托人应按照本合同约定的时间向受托人提供工程现场，并确保工程现场的顺利进行。

3.4 委托人应按照本合同约定的方式对受托人的工作成果进行验收，并支付相应的报酬。

第四条受托人的权利和义务4.1 受托人应按照本合同约定的方式和时间完成招标工作，并保证招标工作的质量。

4.2 受托人应按照本合同约定的方式对招标过程进行管理和控制，并确保招标过程的顺利进行。

4.3 受托人应按照本合同约定的时间和方式向委托人提交招标报告和相关资料。

4.4 受托人应按照本合同约定的方式对招标结果进行保密，并不得泄露招标过程中的商业秘密。

第五条合同价款及支付方式5.1 本合同的价款为人民币____元（大写：__________________元整）。

5.2 委托人应在本合同签订后的____个工作日内向受托人支付50%的委托费用。

5.3 受托人完成招标工作并提交招标报告后，委托人应在验收合格后的____个工作日内向受托人支付剩余的委托费用。

【参考文档】工程量确认单范例-word范文
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！
== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==
工程量确认单范例
篇一：工程量确认单样本
工程量确认单
篇二：工程量确认单格式
工程量确认单
合同编号编号注：1、本件由施工单位上报一式一份。

2、盖有建设单位红章且有建设单位统一编号的复印件视为原件。

工程量确认单
合同编号编号：注：1、本件由施工单位上报一式一份。

2、盖有建设单位红
章且有建设单位统一编号的复印件视为原件。

工程量确认单
合同编号编号：注：1、本件由施工单位上报一式一份。

2、盖有建设单位红章且有建设单位统一编号的复印件视为原件。

篇三：工程量确认单
说明：
1、本单作为现场签证工程每日确认的依据。

2、上报工程签证单时必须后附此表单。

3、本表单建设单位由各项目组签字确认。

说明：。

【参考文档】合同小签是什么意思-优秀word范文
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！
== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==
合同小签是什么意思
合同小签是什么意思?“合同小签”就是合同条款条件金额协商确定后，谈判人员在每一页合同上签署自己姓名的首字母(在中国可以只签一个姓)。

一旦合同小签完成，合同的任何内容就不能随意进行变更了。

如果发生变化，哪怕是一个标点符号，修改页还要重新小签。

基本内容
“合同小签”就是合同条款条件金额协商确定后，谈判人员在每一页合同上签署自己姓名的首字母(在中国可以只签一个姓)。

一旦合同小签完成，合同的任何内容就不能随意进行变更了。

如果发生变化，哪怕是一个标点符号，修改页还要重新小签。

一般大合同都是需要授权代表签署的，大多情况都是公司的最高行政长官来签，他不可能全程参与合同谈判，也没有时间把合同一个个字仔细研究一遍再签。

他们落笔签字的依据就是自己的手下已经每一页都小签了。

还有一个作用，就是如果合同的某一页、或数页被复印后，要看到小签才知道这一页确实出自合同。

否则任何人都可以找个电子版的，擅自修改后打印。

招标建设工程合同范本一、合同缔约方甲方：（全称）、法定代表人或负责人：（姓名）、地址：（详细地址）、联系电话：（电话号码）、传真：（传真号码）。

乙方：（全称）、法定代表人或负责人：（姓名）、地址：（详细地址）、联系电话：（电话号码）、传真：（传真号码）。

二、合同背景为确保建设工程的质量和进度，甲方通过公开招标的方式选定乙方作为本项目的承包商，双方在平等、自愿的基础上达成如下协议，愿意共同遵守并履行。

三、建设工程概况1. 项目名称：（填写具体项目名称）。

2. 工程地点：（填写工程详细地址）。

3. 工程内容：（填写工程主要内容和范围）。

4. 工程总造价：（填写工程总造价）。

5. 工程开工时间：（填写具体的开工日期）。

6. 工程竣工时间：（填写具体的竣工日期）。

四、合同条款1. 工程质量：乙方应按照国家相关标准和规定，确保工程质量符合要求，不得存在任何质量问题。

2. 工程进度：乙方应按照合同规定的开工时间和竣工时间完成工程进度，如遇特殊情况需提前告知甲方并经协商确定新的计划。

3. 工程款项：工程款项的支付按照工程进度和工程质量验收情况进行，具体款项支付比例和时间由双方在合同中约定。

4. 材料采购：乙方应选择优质、合格的材料进行采购并使用于工程建设中，不得使用假冒伪劣材料。

5. 担保责任：乙方应对工程建设过程中的质量问题承担相应的赔偿责任，并在合同中约定相应的担保措施。

6. 竣工验收：在工程竣工后，双方应共同对工程进行验收，确认工程质量符合要求，方可进行最后的结算和支付。

7. 其他约定：双方可根据实际情况，在合同中约定其他相关事项，以确保工程的顺利进行和顺利完工。

五、合同生效和解决争议1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并经双方验收合格后结束。

2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或提交仲裁。

六、合同签署甲方：（盖章）签字：（签字）日期：（年月日）乙方：（盖章）签字：（签字）日期：（年月日）七、附件1. 工程设计图纸及技术文件2. 工程质量验收标准3. 工程款项支付计划4. 其他相关协议和文件以上为本合同的全部内容，双方一经签字盖章即视为同意并接受以上条款。

建设工程投标合同编号：XXXXXX一、前言鉴于甲方（招标人）拟进行XXXX建设工程，乙方（投标人）自愿参与投标，经双方友好协商，特订立本投标合同，以明确双方的权利和义务。

二、合同主体1. 甲方（招标人）：XXXX公司2. 乙方（投标人）：XXXX建设有限公司三、投标工程概况1. 工程名称：XXXX建设工程2. 工程地点：XXXX地区3. 工程规模：XXXX平方米4. 工程预算：XXXX万元5. 工程工期：XXXX天四、投标保证金1. 乙方应向甲方提交投标保证金，金额为人民币XXXX万元。

2. 投标保证金应以银行保函或现金形式提交，并在投标文件中附上相关证明。

3. 甲方在收到投标保证金后，应向乙方出具收据，作为已收到投标保证金的凭证。

4. 未中标人的投标保证金应在评标结束后五个工作日内退还，中标人的投标保证金应在签订合同后五个工作日内退还。

五、投标文件的提交1. 乙方应按照甲方提供的投标文件要求，编制并提交完整的投标文件。

2. 投标文件应包括：投标报价、施工方案、施工组织设计、项目管理机构、工期保证、质量保证、安全文明施工措施、资格审查资料等。

3. 投标文件须在规定的时间内提交，并注明“XXXX建设工程投标文件”字样。

4. 逾期提交或不符合要求的投标文件，甲方有权拒绝受理。

六、投标评审1. 甲方将组织专家对提交的投标文件进行评审，评审标准包括但不限于投标报价、施工方案、施工组织设计、项目管理机构、工期保证、质量保证、安全文明施工措施等。

2. 甲方有权要求乙方对投标文件中不明确的内容进行澄清或补充，乙方应予以配合。

3. 评标结果将在评审结束后五个工作日内公布，中标候选人应按照甲方要求进行签约。

七、合同签订1. 中标人应按照甲方提供的合同文件要求，与甲方签订书面合同。

2. 合同签订后，乙方应按照合同约定履行各项义务，确保工程顺利进行。

3. 甲方应按照合同约定支付工程进度款和竣工结算款。

八、违约责任1. 乙方未按照投标文件承诺的工期、质量、安全等要求履行合同义务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 本合同一式俩份,由甲乙双方各持一份为凭篇一：甲乙双方根据甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司(以下简称该公司)章程的规定，经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，签订本股权转让协议，以资双方共同遵守。

甲方(转让方)：乙方(受让方)：公司地址：*****第一条股权的转让1、甲方将其持有该公司 %的股权转让给乙方;2、乙方同意接受上述转让的股权;3、甲乙双方确定的转让价格为人民币万元;4、甲方保证向乙方转让的股权不存在第三人的请求权，没有设置任何质押，未涉及任何争议及诉讼。

5、甲方向乙方转让的股权中尚未实际缴纳出资的部分，转让后，由乙方继续履行这部分股权的出资义务。

6、本次股权转让完成后，乙方即享受 %的股东权利并承担义务。

甲方不再享受相应的股东权利和承担义务。

7、甲方应对该公司及乙方办理相关审批、变更登记等法律手续提供必要协作与配合。

第二条违约责任1、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。

违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。

2、任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。

第三条适用法律及争议解决1、本协议适用中华人民共和国的法律。

2、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决;如协商不成，则通过诉讼解决。

第四条协议的生效及其他1、本协议经双方签字盖章后生效。

2、本协议生效之日即为股权转让之日，该公司据此更改股东名册、换发出资证明书，并向登记机关申请相关变更登记。

3、本合同一式四份，甲乙双方各持一份，该公司存档一份，申请变更登记一份。

甲方(签字或盖章): 乙方(签字或盖章)：签订日期：年月日签订日期：年月日--------转让方：（公司）（以下简称甲方）地址:法定代表人：职务：委托代理人；职务：受让方: （公司）（以下简称乙方）地址：法定代表人：职务：委托代理人：职务：公司（以下简称合营公司）于年月日在深圳市设立，由甲方与合资经营，注册资金为币万元，其中，甲方占 %股权。