工程欠款付款合同协议书范本

支付工程款协议书经典版甲方：_____乙方：_____因乙方承包甲方工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下转账支票工程款合同：一、甲乙双方共同协议商定工程价款：双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为（￥：_____）。

二、工程款付款方式：甲方已支付乙方装饰工程,下欠工程款。

经双方协商确定甲方于____年____月____日付给乙方工程款,剩余欠款待甲方试营业（拟定月日试营业）一个月后的十日内一次性付清。

三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。

四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。

五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,所有权归属甲方。

六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。

七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。

甲方：_____ 乙方：_____甲方代表签字：_____ 乙方代表签字：_____ ____年____月____日支付工程款协议书经典版（二）甲方：_____有限公司乙方：_____身份证号：____________________________________________________________ 身份证号：_____丙方：_____身份证号：_____甲乙丙三方依据《民法典》的相关规定，在自愿、平等的基础上，就工程款支付及房屋抵押事宜，经过充分协商，达成如下协议：一、本协议中的甲方系____市集宁区“_____”B—33#楼项目的施工单位，_____系“_____”B—33#楼的重包方，和内蒙古建筑安装工程有限公司系挂靠关系。

乙方_____和_____系集宁区“_____”B—33#楼的劳务大清包，丙方系集宁区“_____”B—33#楼的木工劳务承包方。

乙方从甲方处承包了“_____”B—33#楼的劳务（大清包），丙方又从乙方处承包了木工劳务。

工程款付款简单的协议书（精选5篇）工程款付款简单的协议书1甲方:收款人乙方:付款人签订地点:根据甲方开户银行管辖行行批准，甲方已获准采用同城特约委托收款方式向付款人收取(费种名称)。

为明确各方责任，现签订协议(合同)如下:一、甲乙双方承诺遵守。

二、甲方向乙方收取款项应当以事实为依据，并符合有关收费政策。

三、乙方同意甲方采用同城特约委托收款方式在其存款账户(户名:账号:开户银行:)中收款。

甲方符合规定的特约委托收款凭甲到达乙方前述开户银行后，由其开户银行按规定划款。

四、乙方应在账户内留有足够款项用于支付甲方委托收取的(费种)，且在转账日未被销户。

五、乙方账户因各种原因被停用期间，应主动采取其他结算方式向甲方缴纳款项。

六、乙方在异常情况下多付款项且符合所列的反方向委托收款情形的，乙方有权自付款日起一个月内向甲方发起反方向委托收款，甲方同意由原受托收款银行在其账户内划款。

七、乙方根据自身需要确定是否需要获取收据(是，否)。

八、乙方需变更指定付款账户的，应另签新协议(合同)。

九、甲乙双方签订协议(合同)后，乙方应在七日内向本协议(合同)所指定的开户银行授权，并将本协议(合同)其中一份随委托收款授权书送交指定的开户银行。

十、双方约定的其他事项:十一、若乙方解除协议(合同)，须携单位介绍信或本人有效甲件和本协议书(合同)，提前一个月与甲方办理协议(合同)解除手续。

十二、甲乙双方应全面、实际履行协议(合同)，不履行或不完全履行协议(合同)的，应按照有关条款承担违约责任。

十三、如因甲方提供的委托收款纸凭甲(或电子支付信息)有误，对乙方造成损害的，甲方应负赔偿责任。

十四、甲乙双方发生纠纷后，应当协商或调解解决，协商或调解解决不成的，可向甲法院起诉。

十五、本协议(合同)一式三份，甲乙双方各执一份，具有同等效力，另一份送付款人开户银行。

本协议(合同)自甲乙双方签章之日起生效。

本协议(合同)有效期限为:甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日工程款付款简单的协议书2甲方：乙方：为加快项目建设进度，甲方同意给予乙方工程预付款，经协商一致，达成协议如下：第一条预付工程款用途该笔预付款项仅用于乙方为履行对甲方的工程装修（工程名称：______________________________）而进行的材料采购工程款的支付。

工程款付款协议书范本（通用6篇）工程款付款协议书1甲方：（盖章）乙方（盖章）：鉴于：_______年_____月_____日，甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：________)，建设工程总价款为：_________万元整人民币。

该项目已于_______年____月____日竣工，已经甲方、乙方及____方验收，并于________年____月______日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《________工程结算协议书》。

按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计___________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整，尚未支付的建设工程款__________万元整。

双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整，尚未支付的建设工程款_______万元整。

第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建设工程款_________万元整。

第三条强制执行条款1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向_________公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起____个工作日内，向甲方和_______公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。

有关工程还款协议范本5篇篇1甲方（债权人）：____________________乙方（债务人）：____________________鉴于乙方在甲方投资建设的工程项目中欠款未还，为明确双方权益，经友好协商，达成以下还款协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在工程款项结算中的债权债务关系，规范乙方的还款行为，保障甲方的合法权益。

二、欠款情况1. 乙方在甲方投资建设的工程项目中，欠款总额为人民币______元（大写：______元整）。

2. 欠款明细：____________________（根据实际情况填写）。

三、还款计划1. 乙方承诺按照本协议约定的期限和方式还款。

2. 还款期限：自本协议签订之日起至______年______月______日止。

3. 还款方式：（1）分期还款：乙方自本协议签订之日起，每月______日前向甲方支付人民币______元，直至欠款全部还清。

（2）一次性还款：乙方在本协议签订后______日内，将欠款总额一次性支付至甲方指定账户。

四、担保措施1. 乙方提供______作为本次还款的担保。

2. 如乙方未能按期还款，甲方有权依法处置担保物以实现其债权。

五、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的期限和方式还款，视为违约，乙方应承担违约责任。

2. 违约责任包括但不限于支付逾期违约金、赔偿甲方因违约导致的损失等。

3. 违约金和赔偿金的计算方式：____________________。

六、争议解决1. 本协议的履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。

2. 协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。

4. 本协议的修改和补充应以书面形式作出，并经双方签字（盖章）后生效。

1. 在制定还款协议前，务必对工程项目的实际情况进行全面了解，包括工程进度、质量验收情况、合同执行情况等，以确保协议内容的真实性和可行性。

工程合同欠款模板【工程合同欠款模板范本】甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），约定由乙方为甲方提供________工程服务，现因资金安排等原因，甲方未能按原合同约定支付工程款项，经双方协商一致，特订立本《工程合同欠款模板范本》（以下简称“本协议”）。

一、欠款金额及明细甲方确认截至本协议签订之日，尚欠乙方工程款项共计人民币（大写）________元（￥________），具体欠款明细如下：1. 工程进度款：人民币（大写）________元（￥________）；2. 材料预付款：人民币（大写）________元（￥________）；3. 其他应付款：人民币（大写）________元（￥________）。

二、还款计划甲方承诺按照以下还款计划向乙方支付上述欠款：1. 第一期还款：____年__月__日前支付人民币（大写）________元（￥________）；2. 第二期还款：____年__月__日前支付人民币（大写）________元（￥________）；3. 第三期还款：____年__月__日前支付余下全部欠款。

三、违约责任如甲方未能按照本协议约定的还款计划支付欠款，应当按照未付金额的千分之五每日向乙方支付违约金，直至还清所有欠款为止。

四、其他条款1. 本协议是对原合同的有效补充，与原合同具有同等法律效力。

除本协议另有约定外，原合同的其他条款继续有效。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

4. 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

甲方（盖章）：________法定代表人或授权代表签字：________日期：____年__月__日乙方（盖章）：________法定代表人或授权代表签字：________日期：____年__月__日【结语】。

工程款结算还款协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲乙双方就工程项目签订了相关合同，现就工程款的结算与还款事宜，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的为明确双方在工程项目中的权益，确保工程款的结算与还款顺利进行，双方根据合同条款，共同制定本协议。

二、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：______________________4. 工程总造价：人民币_________元（大写：______________________元整）三、结算方式1. 甲方应按照合同约定支付乙方工程款。

2. 双方同意采用分期付款方式支付工程款，具体支付时间、金额如下：（1）第一期：自协议签订之日起___日内支付工程总造价的____%，即人民币______元；（2）第二期：工程完工并验收合格后___日内支付工程总造价的____%，即人民币______元；（3）第三期：自工程验收合格之日起满一年后，支付剩余款项。

3. 乙方应在每期款项到账后提供合法有效的发票。

四、还款事项1. 若甲方未能按期支付工程款，乙方有权要求甲方按照合同约定支付逾期违约金。

2. 甲方应按照本协议约定的期限，将每一期款项按时足额支付至乙方指定账户。

3. 乙方应确保工程质量符合合同约定，如因乙方原因造成工程延期或质量问题，乙方应承担相应责任。

4. 若发生争议，双方应友好协商解决。

如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、其他事项1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本协议条款的修改、补充应以书面形式进行，作为本协议的组成部分。

4. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

补充协议与本协议具有同等法律效力。

工程欠款还款协议书3篇篇1甲方（债权人）：________________地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________乙方（债务人）：________________地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________鉴于甲方与乙方在之前签订了相关工程项目合同，乙方未能按照合同约定支付工程款项，现双方就工程欠款的还款事宜达成如下协议：一、欠款情况概述1. 乙方确认拖欠甲方工程款项共计人民币______元（大写：______元整）。

2. 乙方未能按照原合同约定支付工程款项，已构成违约行为。

二、还款计划1. 乙方承诺自本协议签订之日起，按照以下还款计划向甲方支付欠款：（1）第一期：______年______月______日前支付人民币______元；（2）第二期：______年______月______日前支付人民币______元；（3）第三期：______年______月______日前支付人民币______元；（4）余款：在______年______月______日前全部付清。

2. 乙方应按照上述期限足额支付欠款，否则视为违约。

三、利息及违约责任1. 乙方应按照银行同期贷款利率向甲方支付欠款利息。

2. 若乙方未能按照本协议约定的期限足额支付欠款，则应向甲方支付违约金，违约金按照欠款总额的百分之二十（20%）计算。

3. 若乙方违反本协议任何条款，甲方有权要求乙方立即支付全部欠款及利息，并追究乙方的法律责任。

四、保证事项1. 乙方保证欠款款项来源合法，不存在任何纠纷与争议。

2. 乙方保证在欠款还清前，不得将欠款所涉及的工程项目转让、抵押或设置其他权利负担。

3. 甲方有权对乙方的还款情况进行监督，乙方应提供必要的协助。

五、争议解决1. 本协议的履行过程中，如甲乙双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

工程欠款还款协议书3篇篇1甲方（债权人）：________________地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________乙方（债务人）：________________地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________鉴于甲方与乙方于____________年共同签订了一项工程合同，乙方在该工程项目中未能按照约定时间支付部分款项，现双方经过友好协商，就工程欠款的还款事宜达成如下协议：一、欠款情况说明乙方确认拖欠甲方工程款项共计人民币______元（大写：______元整）。

具体明细如下：1. 工程进度款欠款：______元；2. 工程材料款欠款：______元；3. 其他款项欠款：______元。

二、还款计划安排乙方应按照以下期限进行还款：1. 第一期还款日期为______年______月______日，还款金额为______元；2. 第二期还款日期为______年______月______日，还款金额为______元；3. 第三期还款日期为______年______月______日，还款剩余全部金额______元。

三、违约责任及保证条款为确保本协议履行，双方同意遵守以下约定：1. 若乙方未按照约定时间还款，乙方应向甲方支付逾期违约金，违约金计算方式为欠款金额的_____%/日；2. 乙方保证所提供的担保措施真实有效，若发生变动，应及时通知甲方并征得甲方同意；3. 乙方在还款期间应遵守国家相关法律法规，不得存在违法违规行为。

若因乙方原因导致本协议无法履行，乙方应承担全部法律责任。

四、担保措施及法律保障为保障本协议履行，双方采取以下担保措施及法律保障手段：1. 由____方提供质押担保物，详见附件《质押物清单》；2. 若发生纠纷，双方应首先协商解决。

工程欠款协议书范本（通用6篇）在充满活力，日益开放的今天，越来越多人会去使用协议，协议具有法律效力，确立某种法律关系。

一起来参考协议是怎么写的吧，以下是小编为大家整理的工程欠款协议书范本（通用6篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

工程欠款协议书1甲方：乙方：身份证号：鉴于：1、甲方因公司经营，于xx年xx月xx日起尚欠宁波建工股份有限公司工程款人民币万元。

2、因甲方无力以货币方式清偿工程款，双方经友好协商，乙方同意甲方以房产抵偿工程款。

双方为了明确有关权利义务，特订立协议书如下：第一条借款本息金额及还款方式1.1双方确认，截止本协议签订之日止，甲方累计欠乙方工程款合计人民币万元。

乙方同意甲方以福泰商业广场的住宅房抵偿工程款。

第二条按债标的物概况2.1坐落地点：2.2房号：2.3总建筑面积：2.4标的物价值：抵债房产市场总价为人民币元，现标的物折价后（即成交价）总价值为人民币万元。

第三条差价找补3.1甲方以本协议第二条约定的房产作价方债务后，由乙方找补甲方差价款人民币万元，该款由乙方于本协议签订之日起日内支付给甲方，如乙方未在约定期限内支付差价，本协议认购行为无效。

第四条手续办理4.1本协议签订之日，双方办理下列相关手续：4.1.1签订《商品房买卖合同》（或《商品房认购书》）；4.1.2由甲方向乙方出具收到相应金额购房款的收款收据（在办理房产证之前向乙方开具购房发票）；第五条相关税费的承担5.1本协议签订后，双方施工合同关系转为商品房买卖合同关系，有关商品房买卖所发生的权利义务由双方在《商品房买卖合同》中另行约定，因商品房买卖所产生的税、费担按照现行法律、法规、规章及当地人民政府有关政策执行（允许中途变更一次购买人）。

第六条其他6.1本协议系双方真实意思表示，一经签订，双方均应严格履行。

任何一方违约，都应依法承担违约责任。

如甲方违反房产抵偿债务协议书，原宁波建工与福泰房地产有限公司8月27日的承诺书依然有效。

工程欠款合同范本3篇篇一甲方（欠款方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（收款方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方在乙方所承接的 [工程名称] 项目中存在欠款未结清的情况，为明确双方的权利和义务，保障乙方的合法权益，经双方友好协商，达成如下协议：一、欠款金额截至本合同签订之日，甲方共欠乙方工程款人民币（大写）：______元整（小写：￥______元）。

二、还款期限甲方应于______年______月______日前向乙方支付全部欠款。

三、还款方式甲方应以 [具体还款方式，如银行转账、支票等] 的方式将欠款支付至乙方指定的账户（账户信息如下）：开户银行：____________________账户名称：____________________账号：____________________四、利息若甲方未能在约定的还款期限内支付欠款，应按照未支付金额的 [约定利率] 向乙方支付利息，利息计算自逾期之日起至实际支付之日止。

五、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定的还款期限和方式支付欠款，每逾期一日，应按照未支付金额的 [约定比例] 向乙方支付违约金。

2. 若甲方逾期还款超过 [约定天数] 日，乙方有权采取法律手段追讨欠款，由此产生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）均由甲方承担。

六、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

工程付款逾期利息合同6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就工程付款及逾期利息事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同背景鉴于乙方已按照合同约定完成了工程任务，甲方应当向乙方支付相应的工程款。

现因甲方原因未能及时付款，导致工程付款逾期，双方就此达成此逾期利息合同。

二、工程款项及支付期限甲方应当向乙方支付的工程款项总额为人民币[大写金额]元整（小写金额￥[小写金额]元）。

支付期限为[具体支付期限]，甲方应当按照此期限完成工程款项的支付。

三、逾期利息约定如甲方逾期支付工程款项，自逾期之日起，甲方应当向乙方支付逾期利息。

逾期利息的计算方式为：以逾期支付金额为基数，按照每日万分之五的利率计算逾期利息。

如甲方逾期超过XX日，乙方有权要求甲方立即支付全部工程款项及逾期利息。

四、保证条款1. 甲方保证在工程款项支付期限内完成支付，否则应当按照本合同约定承担逾期利息。

2. 乙方应保证工程质量符合合同约定，如因工程质量问题导致甲方未能及时付款，甲方有权扣除相应款项并追究乙方责任。

3. 双方应严格遵守本合同的约定，如一方违反合同约定，应当承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。

五、违约责任如甲方未按照本合同约定支付工程款项及逾期利息，乙方有权要求甲方立即支付全部款项并承担违约责任。

如乙方违反本合同约定，应当承担相应的违约责任。

六、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应当友好协商解决。

如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。

甲方（发包方）：[甲方名称]法定代表人（或授权代表）：[甲方法人或代表签字]签字日期：XXXX年XX月XX日联系电话：[甲方法人或代表联系电话]电子邮箱：[甲方法人或代表电子邮箱]通讯地址：[甲方法人或代表通讯地址]乙方（承包方）：[乙方名称]法定代表人（或授权代表）：[乙方法人或代表签字]签字日期：XXXX年XX月XX日联系电话：[乙方法人或代表联系电话]电子邮箱：[乙方法人或代表电子邮箱]通讯地址：[乙方法人或代表通讯地址]以上合同条款已经双方充分阅读和理解，并自愿遵守执行。

2024年工程欠款协议书范本【协议书】甲方：（借款人）姓名：XXX住址：XXX联系方式：XXX乙方：（出借人）姓名：XXX住址：XXX联系方式：XXX根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，本着平等、自愿的原则，就借款事宜达成如下协议，以兹共同遵守：第一条借款金额及用途1.1 甲方向乙方申请借款金额为人民币XXX元（大写：XXX），作为乙方出借给甲方的资金借款。

1.2 借款用途为XXX（请具体填写借款用途），甲方应按照合理、合法的用途使用该笔借款。

第二条借款时间及利息2.1 本次借款的起息日为XXX年XX月XX日。

2.2 借款期限为XXX个月，截止日为XXX年XX月XX日。

2.3 在借款期限内，甲方应按照协议约定的还款计划按时偿还本金和利息。

2.4 利息按年计算，利率为XX%（请具体填写借款利率）。

第三条还款方式3.1 甲方应按照以下还款方式偿还借款本金和利息：A. 分期偿还：甲方每月偿还借款本金和利息；B. 一次性偿还：在借款到期日一次性偿还借款本金和利息。

3.2 甲方应按照还款计划按时还款，如未按时还款，甲方应承担相应的违约责任并支付滞纳金。

第四条违约责任4.1 若甲方逾期未还款，乙方有权采取以下措施之一或多种措施：A. 要求甲方支付滞纳金，滞纳金计算方式为逾期未还款的本金和利息乘以逾期天数的0.05%；B. 要求甲方支付逾期利息，逾期利息计算方式为逾期未还款的本金和利息乘以逾期天数的0.1%；C. 对甲方的信用记录进行登记，影响甲方的信用评分；D. 向法院提起诉讼，要求甲方依法承担违约责任；E. 其他甲乙双方协商一致的追偿措施。

4.2 如甲方存在其他违约行为，包括但不限于提前还款、提前终止借款合同等行为，甲方应按照乙方的要求支付相应违约金。

第五条合同生效及解决争议5.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至借款全部偿还完毕。

5.2 本协议的签署、履行和解释均适用中华人民共和国法律，并受中华人民共和国的相关法院管辖。

第1篇甲方（施工方）：____________________乙方（业主方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方在乙方项目施工过程中产生的欠款事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 甲方委托乙方在以下项目进行施工：项目名称：____________________项目地点：____________________工程规模：____________________工程内容：____________________1.2 工程施工合同编号：____________________合同签订日期：____________________二、欠款金额及构成2.1 甲方在乙方项目施工过程中，根据工程进度及验收情况，确认以下欠款金额：欠款金额：人民币______元整（大写：____________________）2.2 欠款构成如下：（1）材料款：人民币______元整；（2）人工费：人民币______元整；（3）机械租赁费：人民币______元整；（4）其他费用：人民币______元整。

三、付款方式及期限3.1 乙方应按照以下付款方式及期限支付欠款：（1）材料款：在材料进场验收合格后，乙方应在____个工作日内支付材料款；（2）人工费：在工程进度达到合同约定节点，经甲方验收合格后，乙方应在____个工作日内支付人工费；（3）机械租赁费：在机械租赁期限届满后，乙方应在____个工作日内支付机械租赁费；（4）其他费用：在发生其他费用后，乙方应在____个工作日内支付。

3.2 乙方在付款时，应按照甲方开具的合法发票支付欠款。

四、违约责任4.1 甲方违约责任：（1）甲方未按约定时间支付欠款的，应向乙方支付_____%的违约金；（2）甲方逾期付款超过____个工作日的，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。

工程付款逾期利息合同7篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲乙双方就本工程已签订相关合同，并在合同履行过程中，乙方已按照合同约定完成了工程任务，但甲方未能按照合同约定的时间支付工程款项，导致乙方遭受一定的经济损失。

为明确双方权益，特订立本工程付款逾期利息合同。

一、合同背景1. 甲方和乙方已经签订了关于本工程的主合同（以下简称“主合同”）。

2. 甲方未能按照主合同约定的时间支付工程款项。

3. 双方同意，甲方支付逾期利息作为对乙方的补偿。

二、逾期利息条款1. 甲方应按照主合同约定的时间支付工程款项。

如甲方未按时支付，自逾期之日起，甲方应向乙方支付逾期利息。

2. 逾期利息的计算方式为：以逾期未付款项为基数，按照中国人民银行公布的相关利率计算利息。

具体利率以实际发生时的利率为准。

3. 逾期利息的支付期限为：自逾期之日起至甲方实际支付款项之日止。

4. 甲方支付逾期利息并不免除其支付工程款项的义务。

三、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定支付逾期利息，乙方有权要求甲方立即支付全部未付款项及逾期利息，并要求甲方承担违约责任。

2. 甲方违反本合同约定，除支付逾期利息外，还应承担因此给乙方造成的一切损失，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等。

四、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

五、其他条款1. 本合同为甲乙双方关于工程付款逾期利息的约定，是主合同的补充协议。

本合同的任何修改或解除，均应以书面形式进行，并经甲乙双方签字盖章后生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（发包方）：________________（盖章）法定代表人（或授权代表）：________________（签字）日期：________________乙方（承包方）：________________（盖章）法定代表人（或授权代表）：________________（签字）日期：________________注：以上仅为工程付款逾期利息合同的范本，具体内容需根据实际情况和双方协商确定，建议在签订合同前请专业法律人士进行审查修改，以确保合同的合法性和有效性。

第1篇甲方（债权人）： [甲方全称]地址： [甲方地址]联系人： [甲方联系人姓名]联系电话： [甲方联系电话]乙方（债务人）： [乙方全称]地址： [乙方地址]联系人： [乙方联系人姓名]联系电话： [乙方联系电话]鉴于：1. 甲方与乙方于[签订日期]签订了《[项目名称]工程施工合同》（以下简称“施工合同”），合同编号为[合同编号]。

2. 乙方按照施工合同约定的内容和标准，完成了[项目名称]工程的施工任务，并经甲方验收合格。

3. 乙方已完成施工合同约定的所有施工内容，但甲方因[原因说明]原因，未能按照合同约定支付工程款。

为了明确双方的权利义务，保障双方的合法权益，经双方友好协商，特订立本协议如下：第一条工程概况1.1 项目名称：[项目名称]1.2 工程地点：[工程地点]1.3 施工内容：[施工内容概述]1.4 施工合同编号：[合同编号]1.5 合同签订日期：[签订日期]1.6 验收日期：[验收日期]第二条欠款金额2.1 乙方按照施工合同约定完成施工任务后，甲方应支付的工程款总额为人民币[金额]元整（大写：[大写金额]）。

2.2 经双方核对，截至[日期]，甲方已支付工程款人民币[已支付金额]元整（大写：[大写已支付金额]），尚欠工程款人民币[欠款金额]元整（大写：[大写欠款金额]）。

第三条欠款支付方式3.1 甲方同意按照以下方式支付乙方欠款：3.1.1 [日期]前，甲方支付人民币[金额]元整（大写：[大写金额]）；3.1.2 [日期]前，甲方支付人民币[金额]元整（大写：[大写金额]）；3.1.3 [日期]前，甲方支付人民币[金额]元整（大写：[大写金额]）；3.1.4 [日期]前，甲方支付人民币[金额]元整（大写：[大写金额]）；3.1.5 [日期]前，甲方支付剩余欠款人民币[金额]元整（大写：[大写金额]）。

3.2 甲方应在上述约定日期前将款项支付至乙方指定的账户，账户信息如下：- 账户名称：[乙方账户名称]- 账号：[乙方账户账号]- 开户行：[乙方开户行]第四条逾期付款责任4.1 甲方如未按本协议第三条约定的时间支付欠款，每逾期一日，应向乙方支付欠款金额的[百分比]%作为逾期付款违约金。

工程欠款协议书范文「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

甲方:xxxxx有限公司乙方:xxxxx有限公司关于乙方诉甲方建设工程合同纠纷一案，经甲乙双方协商全都达成协议如下：1.甲方向乙方支付工程款及相关费用共计:****万元人民币。

付款方式为分期付款，并商定依据2、3条款的完成状况于*年*月*日前支付****万元，*年*月*日支付****万元。

从第三个月起甲方每月30日前向乙方支付****万元，直至甲方付清全部款项止。

甲方不能按时支付款项，支付所欠款项的20%的违约金。

若因乙方造成的缘由，甲方不支付违约金。

2.乙方在甲方开头付款第一笔100万元款项后，应将涉及该工程的有关工程的全部技术资料转交给甲方，甲方出具收到手续，否则甲方其次次付款时间将延至乙方交付材料时。

3.乙方在甲方开头付款第一笔100万元款项前，应将涉及该工程的屋顶防水工程做完并验收合格，否则甲方第一次付款时间顺延至屋顶防水工程验收合格时。

4.乙方给甲方供应有关该工程的全部工程款项的发票，甲方向乙方另行支付开具发票的费用10万元人民币。

5.本协议自签署之日起三日内，双方应向济南市长清区人民法院提交本协议一份，申请法院出具调解书。

6.双方关于该建设项目的纠纷至法院出具调解书后终结，今后互不追究。

但乙方仍应担当国家的建筑物的保修、修理等义务。

7.本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效，本协议一式叁份，甲、乙双方各持一份，xxxxx区人民法院一份，同样有效。

甲方(签字或盖章):法定代表人：地址：******乙方(签字或盖章):法定代表人：地址：*******年*月*日工程欠款协议书范文「篇二」工程欠款协议书范文摘要:本合同由甲方（债权人）和乙方（债务人）双方就工程欠款事宜达成以下协议。

甲方同意向乙方提供资金支持，用于完成工程项目。

乙方同意按照约定的付款方式和期限偿还债务。

合同正文:第一条合同目的为确保工程项目顺利进行并维护双方权益，甲乙双方达成以下协议，明确工程款项的归属、支付方式和债务偿还等事宜。

工程欠款承诺书范文（3篇）工程欠款承诺书范文（通用3篇）工程欠款承诺书范文篇1我单位投资修建的广元市第三人民医院门诊综合楼工程项目，应付工程款均按合同约定支付到位，没有拖欠的情况。

现承诺，如因拖欠工程款而引发拖欠农民工工资投诉、上访，由我单位承担责任并及时处理到位。

特此承诺承诺人(签章)年月日工程欠款承诺书范文篇2甲方：乙方：鉴于甲乙双方于年月日签订《钢材买卖合同》及补充合同（以下称“钢材买卖合同”）。

考虑乙方实际经营资金需要，甲方同意乙方钢材款，暂缓支付。

现甲乙双方就乙方偿还下欠甲方欠款相关事宜进行协商，达成协议如下：一、甲方同意乙方欠钢材款计人民币元整，在签订本协议时，乙方应出具欠条给甲方。

二、乙方保证在《欠条》约定的交付日（即年月日）之前，向甲方付清本协议第一条约定全部欠款。

在乙方按约定付清欠款时，甲方同意不收取利息。

三、为保证偿还上述欠款，乙方同意以自己和夫妻名下的所享有的全部财产作为担保物，为甲方提供的欠款进行担保，如乙方未按本协议约定付清全部欠款，甲方有权不按《钢材买卖合同》的约定，并有权中止履行《钢材买卖合同》中约定由甲方履行的.合同义务；乙方放弃追究因甲方中止履行《钢材买卖合同》产生一切责任的权利，由此造成是的一切责任和损失均由乙方承担。

四、如乙方未按本协议约定付款，乙方同意按下列约定向甲方支付违约金：即自乙方出具欠条之日始至还清全部欠款之日止，按乙方应还欠款总额的日百分之一标准计算。

如乙方逾期偿还欠款超过10日，甲方有权要求处理乙方所购商品房或住房，以偿还所欠甲方债务，由此导致的一切后果均由乙方承担。

五、如乙方未付清上述欠款，导致甲方中止履行《钢材买卖合同》的，待乙方付清上述欠款后，甲乙双方同意向后顺延履行《钢材买卖合同》。

六、本协议自双方签字之日始生效，于乙方还清全部欠款之日止失效。

七、本协议仅签一份，由甲方保管，对乙方产生法律效力。

甲方：乙方：工程欠款承诺书范文篇3债务人于年月日向债权人借款人民币__元,大写，约定归还日期为年月日。

甲方工程欠款合同范本3篇篇一甲方工程欠款合同范本名称：____________地址：____________法定代表人：__________名称：____________地址：____________法定代表人：__________一、合同背景1.2 乙方按照原合同约定完成工程，但甲方尚未支付乙方全部工程款项。

二、欠款金额及支付方式（1）一次性支付【】元；（2）分期支付，具体如下：a. 【】年【】月【】日前支付【】元；b. 【】年【】月【】日前支付【】元；c. 【】年【】月【】日前支付【】元。

（1）银行转账凭证；（2）现金支付收据。

三、逾期支付违约金3.1 甲方未按本合同约定的支付期限支付欠款的，每逾期一日，应向乙方支付欠款金额的__%作为违约金。

3.2 逾期支付违约金计算公式：违约金 = 欠款金额× 逾期天数× 违约金比例。

四、争议解决4.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

五、其他约定5.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

5.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

5.3 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。

甲方（盖章）：____________法定代表人（签字）：__________签订日期：____年__月__日乙方（盖章）：____________法定代表人（签字）：__________签订日期：____年__月__日名词解释：1. 甲方：指合同中的债权方，即欠款方。

2. 乙方：指合同中的债务方，即被欠款方。

3. 欠款：指甲方未按原合同约定支付给乙方的工程款项。

4. 违约金：指甲方未按本合同约定支付欠款时，应向乙方支付的赔偿金。

5. 逾期：指甲方未在合同约定的支付期限内支付欠款。

篇二甲方工程欠款合同范本鉴于甲方因工程款支付事宜与乙方存在欠款问题，为明确双方的权利义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。

下欠工程款分期付款协议书范本一、协议双方信息甲方（债权人）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（债务人）：地址：法定代表人：联系电话：二、工程款欠款详情根据双方之前签订的工程施工合同，乙方应支付甲方工程款项总额为[具体金额]元。

截至本协议签订之日，乙方尚欠甲方工程款[具体金额]元，双方对此予以确认。

三、分期付款计划1. 乙方应按照以下计划向甲方支付欠款：2. 乙方应严格按照上述计划进行支付，每笔款项应在约定日期前支付至甲方指定账户。

四、利息与费用1. 若乙方未按照本协议约定的分期付款计划按时支付款项，则应向甲方支付逾期利息，逾期利息按未付款项的[具体利率]计算。

2. 若因乙方违约导致甲方采取法律手段追讨欠款，乙方应承担甲方为此支出的律师费、诉讼费等相关费用。

五、逾期处理措施1. 若乙方未按照本协议约定的分期付款计划按时支付款项，甲方有权要求乙方立即支付全部欠款，并有权要求乙方支付逾期利息及违约金。

2. 若乙方连续两次未按时支付款项，甲方有权单方面解除本协议，并要求乙方立即支付全部欠款及逾期利息、违约金等相关费用。

六、争议解决方式如因本协议的履行发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至进行仲裁，或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、保密与信息披露双方应对本协议的内容及履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以严格保密，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用。

八、协议变更与解除1. 本协议的任何变更均须经双方协商一致并以书面形式确认。

2. 除本协议第五条规定的情形外，任何一方不得单方面解除本协议。

3. 本协议解除后，乙方仍应支付尚未支付的欠款及逾期利息、违约金等相关费用。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：法定代表人（签字）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日。