下载文档原格式
建设工程各个阶段的合同8篇篇1甲方：[甲方名称或单位]（以下简称“甲方”）乙方：[乙方名称或单位]（以下简称“乙方”）鉴于甲乙双方共同就某建设工程达成一致意见，为明确双方权利义务，确保工程顺利进行，特订立本合同协议。
一、工程前期准备阶段合同第一条合同双方基本信息确认1. 甲乙双方名称、注册地址、联系方式等基本信息详实无误。
2. 双方营业执照、资质证明等文件真实有效。
第二条工程概况及前期服务内容1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 前期服务内容包括但不限于市场调研、方案设计、预算编制等。
第三条合同金额及支付方式前期服务费用总额为人民币[金额]元整，支付方式为分阶段支付。
第四条保密条款及知识产权归属双方应对涉及商业秘密的内容予以保密，并确保知识产权归属清晰。
第五条工程设计任务内容乙方应按照甲方要求进行工程初步设计、施工图设计等工作。
第六条设计周期及质量要求乙方应在约定时间内完成设计任务，并确保设计质量符合国家相关标准。
第七条设计费用及支付方式设计费用总额为人民币[金额]元整，支付方式为阶段性支付结合成果验收支付。
第八条设计成果版权归属及保密要求设计成果版权归甲方所有，乙方应保证设计过程中知悉的甲方商业秘密不被泄露。
三、工程施工阶段合同第九条施工范围及工期要求乙方按照设计进行施工，确保工程按期完工。
第十条工程质量管理及验收标准双方应遵守国家工程质量标准，确保工程质量，按期完成验收。
第十一条工程价款及支付方式工程款总额为人民币[金额]元整，支付方式按工程进度节点结算。
第十二条安全施工及责任承担乙方应确保施工安全，因乙方原因造成的安全事故由乙方承担全部责任。
四、工程保修阶段合同（如适用）第十三条保修范围及期限工程保修内容包括……，保修期限为工程竣工验收合格后XX年。
第十四条保修费用及承担方式保修费用根据具体情况确定，由乙方承担保修责任。
如因甲方原因造成的维修费用由甲方承担。
五、违约责任及其他约定事项（通用部分）第十五条违约责任及赔偿标准双方应严格遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
工程勘察业务外包合同范本甲方（委托方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行工程勘察业务外包事项协商一致，订立协议并共同遵照执行。
一、工程概况1. 工程名称：________工程2. 工程地点：________3. 工程规模：________4. 工程性质：________二、工程范围及内容乙方负责完成甲方委托的工程勘察业务，包括但不限于：1. 地形测量2. 地质勘察3. 工程测量4. 水文地质勘察5. 工程物探6. 出具勘察报告三、工期1. 开工日期：____年__月__日2. 竣工日期：____年__月__日3. 合同总工期为____天。
期间如遇不可抗力等特殊情况，经甲方和乙方协商同意后，工期可相应顺延。
四、质量标准1. 工程质量应符合国家相关法律法规、规范和标准的要求。
2. 乙方应按照甲方提供的技术要求和勘察深度规定进行勘察，确保勘察数据的准确性和可靠性。
3. 勘察报告应清晰、完整，内容应包括勘察目的、勘察方法、勘察成果、结论和建议等。
五、合同价款1. 本合同工程价款结算采用固定价格方式，总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2. 乙方应按照甲方提供的勘察任务书和预算书的要求进行勘察，如因乙方原因导致工程量增减，按实际发生工程量进行结算。
六、违约责任1. 乙方未按照约定时间完成勘察任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%。
2. 乙方未按照约定质量标准完成勘察任务的，甲方有权要求乙方重新勘察，直至符合质量要求为止。
乙方应承担因重新勘察产生的全部费用。
3. 甲方未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%。
七、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
勘察项目分包合同范本第一篇范文：合同编号：__________一、合同主体甲方（总承包方）：____________________乙方（分包方）：____________________二、合同依据根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行勘察项目分包事宜，达成如下协议：三、项目概况1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________5. 工程性质：____________________6. 工程预算：____________________四、合同条款1. 分包范围2. 工作要求乙方应按照国家及行业相关规范、标准和要求，确保勘察项目质量，并对所提供的勘察成果承担相应的法律责任。
3. 工作期限乙方应在合同签订后______日内完成勘察项目，并提交勘察成果。
4. 费用支付（1）勘察费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
（2）乙方按合同约定的进度和质量完成勘察项目后，甲方应及时支付勘察费用。
（3）甲方支付勘察费用后，乙方开具正式发票。
5. 违约责任（1）乙方未能按照约定时间、质量完成勘察项目的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。
（2）甲方未能按照约定支付勘察费用的，应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。
6. 争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
7. 合同解除a. 不可抗力因素导致合同无法履行；b. 合同约定的解除条件成就。
（2）解除合同后，乙方已完成的工作量按实际发生费用支付，未完成的工作量不支付费用。
8. 其他约定（1）甲乙双方应遵守国家法律法规，不得从事违法经营活动。
施工合同类型有哪几种1. 固定总价合同固定总价合同是指在合同中约定一个固定的总价，承包商在报价时已充分考虑了各种风险因素，因此工程造价不会因物价波动、工程量变化等因素而发生改变。
这种合同的优点是易于进行成本和进度的控制，适用于工程量小、工期短、估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理，工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确的项目。
2. 成本加酬金合同成本加酬金合同是指在合同中约定以工程的实际成本加上一定的酬金作为支付方式。
酬金可以根据工程的实际情况和承包商的报价来调整，通常包括管理费、利润和风险费等。
这种合同的优点是可以降低承包商的风险，适用于需要长期合作、工程规模大、技术复杂的项目。
3. 单价合同单价合同是指在合同中约定以工程量的单价为基础进行支付，承包商在报价时需要根据工程量的单价和总工程量来计算报价。
这种合同的优点是可以根据实际工程量进行调整，适用于工程量变化较大的项目。
4. 总价调整合同总价调整合同是指在合同中约定在一定范围内可以对工程的总价进行调整。
当工程量发生变化、设计变更等原因导致工程成本增加或减少时，可以根据合同约定对总价进行调整。
这种合同的优点是可以适应工程过程中的变化，适用于工程条件复杂、不确定因素较多的项目。
5. 分阶段施工合同分阶段施工合同是指将整个工程项目分为若干个阶段进行施工，每个阶段签订一份合同。
这种合同的优点是可以更好地管理工程进度和质量，适用于项目较大、分期施工的项目。
6. 预付款合同预付款合同是指在合同中约定在工程开始前支付一定比例的预付款，剩余款项在工程完成后支付。
这种合同的优点是可以缓解承包商的资金压力，适用于工程前期需要大量资金投入的项目。
7. 担保合同担保合同是指在合同中约定担保人向发包人提供担保，保证承包商按照合同约定履行义务。
这种合同的优点是可以降低发包人的风险，适用于需要担保的项目。
施工合同类型有哪几种（1）1. 固定总价合同固定总价合同是指在合同中约定一个固定的总价，无论发生哪些影响工程造价的因素，都不调整这个总价。
建设工程合同是指在建设工程项目中，发包人与承包人之间为实现工程建设目标，明确双方权利义务关系的法律文件。
建设工程合同主要包括以下几种类型：一、建设工程勘察合同建设工程勘察合同是指承包人进行工程勘察，发包人支付价款的合同。
勘察合同的标的是为建设工程需要而作的勘察成果。
工程勘察是工程建设的第一个环节，也是保证建设工程质量的基础环节。
勘察合同的承包方必须是经国家或省级主管机关批准，持有《勘察许可证》，具有法人资格的勘察单位。
二、建设工程设计合同建设工程设计合同是指承包人进行工程设计，发包人支付价款的合同。
设计合同的标的是为建设工程需要而作的设计成果。
工程设计是工程建设的第二个环节，是保证建设工程质量的重要环节。
设计合同的承包方必须是经国家或省级主要机关批准，持有《设计许可证》，具有法人资格的设计单位。
三、建设工程施工合同建设工程施工合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
施工合同的标的是建设工程项目的施工任务。
施工合同的承包方必须是具有相应资质的施工企业，具备相应的施工能力和技术水平。
四、建设工程监理合同建设工程监理合同是指监理人受发包人委托，对建设工程项目的施工过程进行监督管理，确保施工质量、安全、进度和投资控制等目标得以实现的合同。
监理合同的监理人通常是具有相应资质的监理企业，具备丰富的工程监理经验和专业知识。
五、建设工程材料设备采购合同建设工程材料设备采购合同是指发包人或承包人向供应商购买建设工程所需材料、设备的合同。
采购合同的标的包括各种建筑材料、设备、构配件等。
供应商必须是具有合法经营资格的企业，所提供的材料设备应符合国家质量标准和设计要求。
六、建设工程咨询合同建设工程咨询合同是指发包人聘请咨询机构或咨询工程师为建设工程项目提供技术咨询、管理咨询、法律咨询等服务的合同。
咨询合同的咨询机构或咨询工程师应具备相应的资质和专业知识，能为发包人提供有效的咨询服务。
七、建设工程保险合同建设工程保险合同是指发包人和承包人为了防范建设工程项目中可能发生的意外风险，共同投保建设工程保险合同的合同。
施工合同和监理合同是工程建设中常见的两种合同类型。
本文将从类型、特点、组成等方面对施工合同和监理合同进行详细介绍。
一、施工合同的类型1. 工程总承包合同工程总承包合同是指业主将工程项目的全部或部分工程承包给一家企业，由该企业负责完成工程的设计、采购、施工、验收等全部或部分工作。
工程总承包合同适用于规模较大、周期较长、技术复杂的工程项目。
2. 施工分包合同施工分包合同是指总包商将工程项目中的部分工程分包给其他承包商，由分包商负责完成分包工程的设计、采购、施工、验收等工作。
施工分包合同有利于总包商分散风险、提高工程质量和管理效率。
3. 专业施工合同专业施工合同是指业主将工程项目的某一项专业工程（如电气、给排水、暖通等）承包给具有相应专业资质的企业。
专业施工合同适用于工程项目中某一项专业工程技术要求较高、施工难度较大的情况。
4. 劳务分包合同劳务分包合同是指总包商将工程项目中的部分劳务工作分包给其他承包商，由分包商负责完成劳务工作的组织和实施。
劳务分包合同有利于总包商降低劳动力成本、提高施工效率。
二、监理合同的类型1. 全过程监理合同全过程监理合同是指业主聘请监理机构对工程项目的全过程进行监督管理，包括设计、采购、施工、验收等阶段。
全过程监理合同适用于规模较大、技术复杂、周期较长的工程项目。
2. 阶段监理合同阶段监理合同是指业主聘请监理机构对工程项目的某一阶段进行监督管理，如设计阶段、施工阶段等。
阶段监理合同适用于工程项目中某一阶段技术要求较高、施工难度较大的情况。
专项监理合同是指业主聘请监理机构对工程项目中的某一特定事项进行监督管理，如工程质量、安全、进度等。
专项监理合同适用于工程项目中某一特定事项需要特别关注和控制的情况。
4. 质量监督合同质量监督合同是指业主聘请监理机构对工程项目的质量进行监督管理。
质量监督合同适用于工程项目中对质量要求较高的情况。
三、施工合同和监理合同的特点1. 施工合同的特点（1）明确工程项目的范围、质量、进度、投资等目标；（2）确定各方的权利、义务和责任；（3）具有强制性、约束力和法律效力；（4）涉及的技术、经济、法律等方面内容较为复杂。
勘察劳务分包合同（3篇）勘察劳务分包合同（精选3篇）勘察劳务分包合同篇1委托人：_________________（以下简称甲方）承包人：_________________（身份证号：_________________）（以下简称乙方）因工作需要，甲方将部分勘察外业工作委托给乙方。
经双方协商一致签订本合同。
一、外业施工内容1.机孔施工：_________________开孔、钻进、取样、标准贯入试验以及钻孔封孔、场地恢复等。
2.静探施工：_________________开孔、静探、场地恢复等。
3.手摇钻施工。
二、工期要求按甲方具体要求执行。
三、技术及质量要求、履约保证1.甲方于施工前向乙方书面提供该项目的《外业施工技术要求及质量规定》，乙方应严格按照执行。
2.乙方应接受甲方现场管理人员的询问、指导，对提出问题及时整改。
四、施工安全《施工安全协议》为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
五、报酬及支付方式报酬按实物工作量结算，计费单价为：_________________⑴机孔①陆域：_________________一般地层：_________________孔深小于10米（含）的路基孔，元/米；非路基孔和孔深大于10米的路基孔分段计价，40米（含）以浅元/米，40米－60米（含）之间元/米,60米以深元/米。
碎石土：_________________40米（含）以浅元/米，40米－60米（含）之间元/米,60米以深元/米。
泥岩等软质岩类：_________________元/米，灰岩：_________________元/米，砂岩：_________________元/米。
②水域：_________________陆域对应地层单价的2倍。
③机孔施工工作内容包括钻进、标贯、取样及地质编录等。
1/3页2⑵手摇钻孔元/米，在有铺装面位臵钻探时，每孔增加开孔费10元。
⑶静力触探试验孔单桥：_________________元/米，双桥：_________________元/米,大型液压静探：_________________元/米。
常见的工程合同种类有什么在现代社会，工程建设是一项重要的活动，涉及到众多的环节和参与方。
为了确保工程项目的顺利进行和各方权益的保障，工程合同作为一种法律文件，起到了重要的作用。
常见的工程合同种类有以下几种：1. 建设工程勘察合同：建设工程勘察合同是指承包方进行工程勘察，发包人支付价款的合同。
勘察工作包括对工程项目的地理位置、地质状况、环境条件等进行调查和研究，为后续的设计和施工提供基础数据和依据。
2. 建设工程设计合同：建设工程设计合同是指承包方进行工程设计，发包人支付价款的合同。
设计工作包括对工程项目进行方案设计、施工图设计等，为施工提供详细的施工图纸和技术要求。
3. 建设工程施工合同：建设工程施工合同是指工程建设单位与施工单位，也就是发包方与承包方以完成商定的建设工程为目的，明确双方相互权利义务的协议。
施工合同是工程建设的核心合同，涉及到工程的质量、安全、进度和投资控制等方面的内容。
4. 工程总承包合同：工程总承包合同是指发包人将建设工程的勘察、设计、施工等工程建设的全部任务一并发包给一个具备相应的总承包资质条件的承包人。
承包人按照合同约定，全面负责工程的建设工作，包括勘察、设计、施工、设备采购等。
5. 专业分包合同：专业分包合同是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑企业完成的合同。
如单位工程中的地基、装饰、幕墙工程等，专业分包企业按照合同约定，负责完成专业工程的建设工作。
6. 劳务分包合同：劳务分包合同是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的合同。
劳务分包企业按照合同约定，负责完成劳务作业的建设工作。
7. 工程监理合同：工程监理合同是指委托方聘请监理机构对工程建设项目的质量、安全、进度和投资控制等方面进行监督管理的合同。
监理机构作为独立的第三方，按照合同约定，对工程建设过程进行监督检查，确保工程质量的达到要求。
8. 工程咨询合同：工程咨询合同是指委托方与咨询机构就工程建设项目的技术咨询、管理咨询、市场调研等方面达成的一种协议。
建设工程勘察合同(GF----0203)本合同由以下雇主与承包商之间签订：雇主：名称：___________________地址：___________________法定代表人：_______________电话：___________________承包商：名称：___________________地址：___________________法定代表人：_______________电话：___________________鉴于，雇主拟进行一项建设工程，并需要进行勘察工作，双方达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程范围：第1页/共4页____________________第二条服务内容2.1 承包商应按照雇主的要求，为其提供勘察服务，包括但不限于：____________________2.2 承包商应按照相关法律法规和行业标准，制定勘察方案，并获得雇主的书面批准后方可实施。
2.3 若勘察工作需要涉及到第三方，承包商应负责与第三方进行协调和沟通，确保工程进度和质量。
第三条期限和费用3.1 勘察工作的期限为：____________________3.2 雇主应按照以下方式向承包商支付费用：____________________3.3 若勘察工作出现延期的情况，承包商应向雇主提前通知，并重新协商勘察工作的期限和费用。
第四条质量保证4.1 承包商保证勘察工作的质量符合相关法律法规和行业标准的要求，并对工作结果负责。
4.2 若勘察工作存在质量问题，雇主有权要求承包商进行整改并承担相关责任。
第五条保密条款5.1 双方同意在合作期间和合作结束后对有关勘察工作的信息和资料保密。
5.2 未经对方允许，任何一方不得向第三方透露勘察工作的有关信息和资料。
第六条违约责任6.1 若任何一方违反本合同的任何条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
工程建设前期法定基建程序文件1、工程建设立项审批、核准或备案文件由发展改革主管部门核发。
实施依据：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施く中华人民共和国招标投标法＞办法》、国家计委等七部委第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》、国家计委第9号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》、《国务院关于投资体制改革的決定》、《政府核准投资项目管理办法》、《国务院关于发布政府核准的投资项目目录(2014年本)的通知》、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省企业投资项目管理体制分类改革目录（暫行)的通知》、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省企业投资项目管理体制改革方案的通知》、国家发改委第12号令《外商投资项目核准和备案管理办法》.2、固定资产投资项目节能审查意见或登记备案文件由发展改革主管部门核发。
实施依据：《中华人民共和国节约能源法》、《国务院关于加强节能工作的決定》、国家发改委第6号令《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》、《广东省节约能源条例》、《国家发展改革委行政审批事项公开目录(2014版）》。
3、建设用地批准书或土地使用证由国土主管部门批准。
实施依据:《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、国土资源部第42号令《建设项目用地预审管理办法》。
4、建设用地规划许可证由城乡规划主管部门核发。
实施依据:《中华人民共和国域乡规划法》、建设部第58号令《域市地下空间开发利用管理规定》。
5、建设工程规划许可证由域乡规划主管部门核发。
实施依据:《中华人民共和国城乡规划法》、建设部第58号令《域市地下空间开发利用管理规定》.6、消防设计文件审核意见书或备案文件由公安消防主管部门核发。
实施依据:《中华人民共和国消防法》、公安部第106号令《建设工程消防监督管理规定》。
7、环境影响报告书或环境影响报告表或环境影响登记表由环境保护主管部门核发。
