2015年上半年内蒙古监理工程师合同管理：缺陷责任考试试卷

2015年监理工程师《合同管理》真题及答案（多选题）多项选择题51．合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括（）。

A．自然人B．企业法定代表人C．企业法人D．非企业法人E．其他组织52．能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。

A．合同当事人违约B．代理发生变化C．法院判决D．仲裁机构裁定E．物价正常波动53．根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。

A．招标代理B．委托代理C．法定代理D．追加代理E．指定代理54．根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有（）。

A．抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B．抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C．抵押权已登记的，先于未登记的受偿D．抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿E．抵押权未登记的，按照债权比例受偿55．招标人自行组织招标应具备的条件和能力有（）。

A．有与招标工程规模和复杂程度相应的经历B．有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员C．有办理招标手续的人员及能力D．有编制招标文件的能力E．有组织评标的能力56．建设工程施工招标投标过程中，可以没收投标保证金的情形有（）。

A．投标截止H期前，投标人撤回投标文件的B．投标人在投标有效期内撤销投标文件的C．收到中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同的D．收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的E．未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的57．根据《标准施工招标文件》，应当进行重新招标的情形有（）。

A．投标截止时间后招标人不同意开标的B．投标截止时间止，投标人少于3家的C．投标人投诉中标人的D．经评标委员会评审后否决所有投标的E．招标人不接受评标评审结果的58．建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有（）。

A．投标文件中大写金额与小写金额不一致的B．投标文件中总价金额与单价金额不一致的C．不同投标人的投标文件异常一致的D．不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的E．不按评标委员会要求澄清，说明或补正投标文件偏差的59．根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。

2016年上半年内蒙古监理工程师合同管理：缺陷责任考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、通过缩短某些工作持续时间的方式调整施工进度计划时，可采取的技术措施是。

A：增加工作面B：改善劳动条件C：增加每天的施工时间D：采用更先进的施工机械E：自我评定2、某道路工程划分为3个施工过程，在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4、2、6天，该工程的流水工期为天。

A：22B：20C：18D：16E：自我评定3、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。

A．施工图设计B．设备调查C．勘察成果D．建筑材料配置4、下列内容中，不属于建设程序中生产准备阶段的工作是。

A：组织设备、材料订货B：招聘和培训生产人员C：进行工具、器具、备品备件的制造或订货D：组织生产人员参加设备安装、调试、工程验收E：工程保险金5、下列不属于特种作业人员的是。

A：建筑电工B：建筑架子工C：建筑起重机械司机D：抹灰工E：工程变更单6、【例2·单选题】监理工程师受业主委托对物资供应进度进行控制时，其工作内容包括．A：监督检查订货情况，协助办理有关事宜B：确定物资供应分包方式及分包合同清单C：拟定并签署物资供应合同D：确定物资供应要求，并编制物资供应投标文件E：自我评定7、甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同。

合同约定的违约金为货款总值的10%。

同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。

乙公司应依法向甲公司支付__。

A．2万元B．2.5万元C．3万元D．3.5万元8、提供管理与实施环境和质量审核指南。

A：GB／T19000--2005B：GB／T19001--2008C：GB／T19004--2009D：IS019011E：工程变更单9、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万，合同中约定土石工程单价为20元，当实际工程量超过估计工程量10％时，需调整单价，单价调为18元，该工程结算时完成土方工程量为1．2万，则土方工程款为万元。

2016年上半年内蒙古监理工程师合同管理：缺陷责任考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。

当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同__。

A．在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B．直接具有强制执行的效力C．一定是不可撤销的合同D．若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据2、【例2·单选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013的规定，分部分项工程量清单中的工程数量是按照计算的。

A：设计文件图示尺寸的工程量净值B：设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值C：工程实体量和损耗量之和D：实际施工完成的全部工程量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、《刑法》规定，工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A：一年B：三年C：五年D：十年E：工程保险金4、国际工程中，不属于间接费的是。

A：公司总部管理费B：现场管理费C：贷款利息D：业务费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由签认后报建设单位。

A：专业监理工程师B：总监理工程师C：专业工程师D：施工单位技术负责人E：工程变更单6、为了确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理结果，通常还需要。

A：请专家论证B：进行定期观测C：做必要的试验和检验鉴定工作D：请工程质量监督机构认可E：工程变更单7、在建设工程进度控制计划体系中，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期的计划是。

A：工程项目进度平衡表B：单位工程施工进度计划C：工程项目前期工作计划D：工程项目总进度计划E：自我评定8、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，暂列金额属于。

A：业主方的备用金B：承包商的风险准备金C：建筑安装工程的暂定单价D：工程师风险控制基金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、项目监理机构组织协调方法中，具有合同效力的协调方法是。

内蒙古2015 年上半年监理工程师合同管理：最终结清考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在室外工程划分中，下列属于电气子单位工程的分部（子分部）工程的是。

A :收集系统B:室外给水系统C:室外照明系统D:室外供热系统E:工程变更单2、工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工受到损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为。

A :承包人承担工期和费用的损失B:延长合同工期，费用不予补偿C:工期不予顺延，给予相应的费用补偿D:延长合同工期并给予相应的费用补偿E:专业监理3、将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理是质量管理原则中的。

A :过程方法B:持续改进C:质量管理的系统方法D:质量体系过程评价E:工程变更单4、建设工程自之日起进入工程质量保修期。

A :提交竣工验收报告之日B:竣工验收之日C:竣工验收合格之日D:竣工验收合格后15日E:工程保险金5、关于进口设备的货价，下列计算公式正确的是 __。

A •货价二离岸价X人民币外汇牌价B.货价二到岸价X人民币外汇牌价C.货价二到岸价X人民币外汇牌价X外贸手续费率D.货价=离岸价X运费率6、在设计阶段监理工程师应组织施工图纸的审核工作，审核内容不包括。

A:图纸的规范性B:设计图纸是否满足质量要求C:技术参数是否先进合理D:编制深度是否符合要求E:工程变更单7、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是。

A:分部分项工程量清单B:措施项目清单C:其他项目清单D:零星工作项目表E:由于传染病的影响而暂时停止的施工8、采购方验收运抵施工现场的钢管时，适宜检验供货数量的方法是。

2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版) 一、单项选择题(共50题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。

A．施工合同B．监理合同C．勘察合同D．仓储合同2.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。

A．主体B．客体C．权利D．义务3.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。

A．建筑材料B．建筑设备C．勘察设计D．知识产权4.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。

A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人5.根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。

A．建设用地使用权B．股权C．注册商标专用权D．专利权6.某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。

A．60B．80C．350D．3007.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A．台风导致脚手架坍塌B．雷电引起火灾C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D．洪灾引起的沉降8.关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。

A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B．标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D．标准施工招标文件具有强制性9.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。

A．两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B．第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C．第一阶段投标的实施方案允许附带报价D．第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案10.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。

A．若招标项目设有标底，开标时应当公布B．设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C．评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D．可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件11.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）。

内蒙古2015年监理工程师合同管理：签订施工合同考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，其中分析阶段主要应回答的问题是。

A：价值工程的对象是什么B：价值工程对象的用途是什么C：提高价值是否有替代方案D：提高价值的方案成本是多少E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是。

A：地基基础B：防水工程C：给水管道D：排水管道E：专业监理3、Project Controlling与建设项目管理的相同点是。

A：服务对象相同B：控制目标相同C：服务时间相同D：工作内容相同E：工程保险金4、承包人如果发现招标文件、工程说明书或合同条款不够明确，或条款不很公正，技术规范要求过于苛刻时，应采用的单价合同投标报价方法是。

A：多方案报价法B：不平衡报价C：突然降价法D：先亏后盈法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、依照担保法规定，可作为保证人的是。

A：幼儿园B：医院C：企业法人D：国家机关E：专业监理6、《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为__年。

A．5B．3C．2D．17、按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，。

A：应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任B：业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约C：应由承包商和指定分包商共同承担责任D：应由指定分包商直接对业主承担责任E：专业监理8、因故中止施工的建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当__。

A．重新申请领取施工许可证B．向发证机关申请延期施工许可证C．报发证机关核验施工许可证D．重新办理开工报告的批准手续9、将一般的成倍节拍流水施工改变为加快的成倍节拍流水施工时，所采取的措施是__。

2015年上半年内蒙古监理工程师合同管理：确定中标人考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是。

A：担保发包人能够按期支付工程进度款B：发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难C：表明发包人与承包人合作的诚意D：防止承包人擅自变更、终止施工合同E：专业监理2、建设工程组织流水施工的特点是。

A：能够充分利用工作面进行施工B：各工作队实现了专业化施工C：单位时间内投入的资源量较少D：施工现场的组织管理比较简单E：自我评定3、施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2．0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2．2万元，施工企业应要求供应商支付。

A：4．2万元B：2．2万元C：2．0万元D：0．2万元E：专业监理4、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，人工费不包括。

A：计时工资B：奖金C：加班工资D：管理人员工资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、在下列设计文件中，需注明建设工程合理使用年限的设计文件是。

A：方案设计文件B：初步设计文件C：施工图设计文件D：设计概算文件E：专业监理6、【例2·单选题】某施工合同约定，人员窝工补贴为15元／工日。

在基础工程施工期间，因暴雨导致基坑淹水而停工2d，人员窝工20个工日；在主体工程施工期间，因重大公共活动、政府通知停工2d，人员窝工30个工日。

为此，承包人可向业主索赔工期和费用分别为。

A：4d，750元B：4d，450元C：4d，0元D：2d，0元E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、【例2·单选题】下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是。

A：强化验收B：完善手段C：加强评定D：过程控制E：工程变更单8、质量特性值在质量标准允许范围内的波动是由__原因引起的。

A．偶然性B．系统性C．异常性D．相关性9、施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是。

内蒙古2015年监理工程师合同管理：验收情况试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。

当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于__状态。

A．成立但不生效B．既不成立也不生效C．承诺生效但合同不成立D．生效但不成立2、【例5·单选题】由于建设期价格变动引起的建设投资增加额，属于。

A：静态投资B：动态投资C：计划投资D：预期投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、FIDIC施工合同条件中，某项工作由指定分包商负责实施是__规定。

A．招标公告B．投标文件C．中标通知书D．招标文件4、【例1·单选题】下列各类建设工程中，属于《建设工程监理范围和规模标准规定》中规定的必须实行监理的是。

A：投资总额2000万元的学校工程B：投资总额2000万元的科技、文化工程C：投资总额2000万元的社会福利工程D：投资总额2000万元的道路、桥梁工程E：工程保险金5、【例2．单选题】下列关于总监理工程师的说法错误的是。

A：总监理工程师应由注册监理工程师担任B：一名注册监理工程师最多同时担任二项建设工程监理合同的总监理工程师C：一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师D：需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意E：工程保险金6、《建筑法》规定，建筑工程开工前，__应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A．建设单位B．设计单位C．承包单位D．监理单位7、在工程网络计划中，工作的自由时差是指在不影响__的前提下，该工作可以利用的机动时间。

A．紧后工作最早开始B．后续工作最迟开始C．紧后工作最迟开始D．本工作最早完成8、特别重大生产安全事故由组织事故调查组进行调查。

A：县级人民政府B：设区的市级人民政府C：省级人民政府D：国务院或者国务院授权有关部门E：工程保险金9、管理层次中协调层的职能是__。

内蒙古2015年监理工程师合同管理：最终结清考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、经济效益费用比，表明项目资源配置的经济效率达到了可以被接受的水平。

A：1C：=1D：不能确定大小E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括。

A：协调处理施工现场周围地下管线保护工作B：按工程需要提供非夜间施工使用的照明C：办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D：组织设计交底E：专业监理3、在控制过程的基本环节中，处于投入与反馈之间的环节是__。

A．实施B．转换C．对比D．纠正4、按照《建设工程监理规范》，建设工程项目总监理工程师的基本职责不包括。

A：组织审查单位工程质量检验资料B：检查进场的工程材料、构配件、设备的质量C：组织审核分包单位资格D：签发工程开工令、暂停令和复工令E：工程保险金5、某工程项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。

经验收检验后确认达到竣工标准。

根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人的竣工日应确认为。

A：承包人自检合格日B：承包人递交竣工验收报告日C：竣工验收开始日D：竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日E：专业监理6、对建设工程施工及安装所需物资的预测和安排，指导和组织建设工程物资采购、加工、储备、供货和使用的依据是。

A：物资供应计划B：物质需求计划C：物资储备计划D：国外进口物资计划E：自我评定7、风险事件K、L、M、N发生的概率分别为=5％、=8%、=12％、=15％，相应的损失后果分别为QK一30万元、QL=15万元、=10万元、=5万元，则风险量相等的风险事件为。

A：K和MB：L和MC：M和ND：K和NE：工程保险金8、将分类对象按照所选定的若干属性或特征逐次地分成相应的若干个层级目录，并排列成一个有层次的、逐级展开的树状信息分类体系的分类方法是__。

A．点分类法B．面分类法C．线分类法D．三维分类法9、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括。

内蒙古2015年监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险考试题内蒙古2015年监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1 个事最符合题意）1、工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是__。

A．可行性研究阶段B．决策阶段C．设计阶段D．保修阶段2、总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应__。

A．由总包单位负责B．由总包单位与分包单位承担连带责任C．由分包单位负责D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责3、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序。

A．监理工程师B．监理员C．技术负责人D．总监理工程师4、建设工程档案是指__。

A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录B．建设工程中各种文件的总称C．建设工程中的文件档案资料D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录5、建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的__。

A．耐久性B．安全性C．可靠性D．适用性6、根据项目监理机构中管理层次的确定，监理员一般执行__的工作。

A．协调层B．执行层C．决策层D．操作层7、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。

A．施工图设计B．设备调查C．勘察成果D．建筑材料配置8、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。

A．地基基础工程B．主体结构C．装修工程D．一半以上工程量9、在矩阵制监理组织中，对于操作层的监理人员来说有__个命令源。

A．1B．2C．3D．大于310、下列不属于监理工作中质量控制具体措施的是__。

A．组织措施B．技术措施C．安全措施D．经济措施及合同措施11、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。

内蒙古2024年下半年监理工程师合同管理：缺陷责任考试一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、1例1・单选题】FlDlC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流淌资金用于工程施工。

在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商万元的保留金。

A：25B：30C：40D：50E：专业监理2、合同解除后，合同中的一条款仍旧有效。

A.结算和清理B.仲裁和诉讼C.结算、清理、违约D.结算、仲裁、违约3、1例1・单选题】对大多数工程项目来说，单位时间的资源消耗在整个运用范围内通常是。

A：中间多，两头少B：中间少，两头多C：前期少，后来渐渐增多D：前期多，后来渐渐削减E：自我评定4、区分流水施工组织方式的特征参数是。

A：流水节拍B：流水步距C：施工段数D：施工工期E：自我评定5、项目监理机构在施工招标阶段投资限制中的主要任务包括。

A：编制投资估算B：组织设计招标C：帮助评审投标书D：协商确定工程变更的价款E：由于传染病的影响而短暂停止的施工6、《工程建设监理单位资质管理试行方法》规定，国务院建设行政主管部门负责_监理单位设立的资质审批。

A.甲级B.监理业务跨部门的C.本部门乙、丙级D.兼承监理业务的7、某企业用50万元购置一台设备,欲在10年内将该投资的复本利和全部回收，基准收益率为12%,则每年均等的净收益至少应为万元。

A：7.893B：8.849C：9.056D：9.654E：由于传染病的影响而短暂停止的施工8、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，工人不能按规定的操作程序进行施工，致使回填土工程质量不合格，是由于所致。

A：违反建设程序的缘由B：施工与管理不到位的缘由C：地质勘察失真的缘由D：片面追求进度的缘由E：工程变更单9、设备选购合同履行过程中，由于包装防护不当，造成货物锈蚀，由此造成的损失由担当。

内蒙古2015年上半年监理工程师合同管理：最终结清考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、在室外工程划分中，下列属于电气子单位工程的分部(子分部)工程的是。

A：收集系统B：室外给水系统C：室外照明系统D：室外供热系统E：工程变更单2、工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工受到损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为。

A：承包人承担工期和费用的损失B：延长合同工期，费用不予补偿C：工期不予顺延，给予相应的费用补偿D：延长合同工期并给予相应的费用补偿E：专业监理3、将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理是质量管理原则中的。

A：过程方法B：持续改进C：质量管理的系统方法D：质量体系过程评价E：工程变更单4、建设工程自之日起进入工程质量保修期。

A：提交竣工验收报告之日B：竣工验收之日C：竣工验收合格之日D：竣工验收合格后15日E：工程保险金5、关于进口设备的货价，下列计算公式正确的是__。

A．货价＝离岸价×人民币外汇牌价B．货价＝到岸价×人民币外汇牌价C．货价＝到岸价×人民币外汇牌价×外贸手续费率D．货价＝离岸价×运费率6、在设计阶段监理工程师应组织施工图纸的审核工作，审核内容不包括。

A：图纸的规范性B：设计图纸是否满足质量要求C：技术参数是否先进合理D：编制深度是否符合要求E：工程变更单7、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是。

A：分部分项工程量清单B：措施工程清单C：其他工程清单D：零星工作工程表E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、采购方验收运抵施工现场的钢管时，适宜检验供货数量的方法是。

2015年监理工程师考试《合同管理》真题与参考答案解析DC．指定代理D．职务代理【答案】B【解析】在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人。

参见教材P8.12．《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）A．资格预审公告B．申请人须知C．资格审查方法和办法D．资格预审申请文件【答案】A【解析】公开招标项目，应当发布资格预审公告。

对于依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。

资格预审公告具有代替招标公告的功能。

参见教材P26、35.18．工程设计招标采用的开标形式是（）A．由招标单位直接宣读各投标人报价B．由招标单位宣布按报价高低排定的顺序C．由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D．由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序【答案】C【解析】投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价，而是首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。

参见教材P48.22．关于《建设工程勘察合同（一）（GF-2000-0203）》和《建设工程勘察合同（二）（GF-2000-0204）》两个示范文本的说法，正确的是（）。

A．两个文本的主要内容是致的B．两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C．两个文本适用的勘察任务不同D．两个文本均不应包括任何设计任务【答案】C【解析】建设工程勘察合同（）和建设工程勘察合同（二）适用范围分别是为设计提供勘察工作的委托任务和委托任务仅涉及岩土工程。

参见教材P62。

23．根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于设计费的说法，正确的是（）。

A．发包人应在合同生效生支付预付款B．工程建设期间的概算调整不影响设计费C．施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5%的质量保证金D．发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另行支付费用【答案】D【解析】设计合同采用定金担保，没有预付款。

内蒙古2015年上半年监理工程师合同管理：签订施工合同考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。

下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是。

A：发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延B：发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期．C：承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款D：承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期E：专业监理2、下列关于项目盈利能力分析的说法中，不正确的是。

A：若财务内部收益率≥基准收益率，方案可行B：若投资回收期≥行业标准投资回收期，方案可行C：若财务净现值≥零，方案可行D：若总投资收益率高于同行业收益率参考值，方案可行E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、进行网络图费用优化，应针对的关键工作。

A：直接费用率最大B：直接费用率最小C：资源消耗最多D：资源消耗最少E：自我评定4、【例1．单选题】对于因异常恶劣的气候造成施工单位的施工机械损坏和人员窝工以及相应的费用索赔，监理工程师应当。

A：批准相应的施工机械损坏和人员窝工费用B：批准相应的直接工程费C：批准相应的措施项目费D：不予批准E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、【例1．单选题】监理人直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。

A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告E：专业监理6、在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第18天，其持续时间为5天。

工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为__天。

内蒙古2015年下半年监理工程师合同管理：缺陷责任考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑因素。

A：投标价B：交货期C：运输费D：寿命残值E：专业监理2、从事试验、检测工作的人员应按规定具备相应的上岗资格证书。

应对以上制度逐一进行检查，符合要求后予以签认。

A：施工单位技术负责人B：施工项目经理C：专业监理工程师D：总监理工程师E：工程变更单3、根据《建设工程设计合同》示范文本，关于初步设计应满足的深度要求说法，错误的是。

A：满足主要材料订货的需要B：满足设备材料采购的需要C：满足编制施工招标文件的需要D：满足编制施工图设计文件的需要E：专业监理4、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为。

A：工程竣工验收报告经发包人认可后28天B：提交工程竣工验收报告后28天C：移交工程后14天D：通过工程竣工验收后14天E：专业监理5、某企业用50万元购置一台设备，欲在10年内将该投资的复本利和全部回收，基准收益率为12％，则每年均等的净收益至少应为万元。

A：7．893B：8．849C：9．056D：9．654E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、《建筑法》规定，中止施工满的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

A：1个月B：3个月C：6个月D：12个月E：工程保险金7、某项目投资方案的现金流量如图3-3所示，从投资回收期的角度评价项目，如基准静态投资回收期为7．5年，则该项目的静态投资回收期。

A：P_C” />，项目不可行B：，项目不可行C：，项目可行D：，项目可行E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、根据FIDIC《施工合同条件》，建筑工程保险费、履约保证金等项目的计量方法适合采用。

A：凭据法B：估价法C：均摊法D：分解计量法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、根据《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，下列工作中，属于施工准备阶段监理工作的是。

2015年内蒙古监理工程师《合同管理》：合同的转让考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商。

A：可以拒绝索赔B：应承担全部责任C：先行赔偿再向业主追索D：代替分包商向工程师递交索赔报告E：专业监理2、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。

材料交货后货款未支付，供应商应以__为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A．监理单位B．分公司C．建设单位D．施工企业3、某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格为6000元／件，总成本费用为12000万元，其中固定成本为5000万元，可变成本与产量呈线性关系。

若使该项目盈亏平衡，则产品销售价格应为元／件。

A：1400B：1650C：2100D：2400E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、在工程档案资料进行分级管理中，建设工程项目各单位的__负责本单位工程档案资料的全过程组织工作并负责审核。

A．部门负责人B．技术负责人C．档案室负责人D．档案管理员5、工程网络计划的工期优化是通过来达到优化目标。

A：改变关键工作之间的逻辑关系B：组织关键工作平行作业C：组织关键工作搭接作业D：压缩关键工作的持续时间E：自我评定6、【例1·单选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013的规定，工程量清单应由编制。

A：招投标管理部门认可的代理机构B：具有相应资质的工程造价咨询人C：具有招标代理资质的中介机构D：项目管理公司合同管理机构E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作包括。

A：签订保修合同B：审查设计概算C：审核竣工结算款D：分析发生索赔的原因E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是。

2015年内蒙古监理工程师合同管理：必然的损失考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、2008版ISO9000族标准包括核心标准。

A：一个B：两个C：三个D：四个E：工程变更单2、下列不能索赔工期的是__。

A．业主提前占有工程B．不可预见的外界条件C．延误发放图纸D．延误移交施工现场3、某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。

按照《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是。

A：试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目B：监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任C：监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任D：试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任E：专业监理4、某通用设备采购合同中约定：采购方付款后，供货方交货。

合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。

采购方暂停支付设备货款的行为行使的是。

A：同时履行抗辩权B：后履行抗辩权C：不安抗辩权D：先诉抗辩权E：专业监理5、建筑安装工程费用组成中。

不属于规费的是。

A：养老保险费B：失业保险费C：工伤保险费D：劳动保护费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A．予以取缔，处以罚款B．吊销资质证书C．吊销资质证书，处以罚款D．处以罚款7、建设工程风险中，均包含第三者责任风险损失的是。

A：投资风险和进度风险B：进度风险和质量风险C：质量风险和安全风险D：安全风险和投资风险E：工程保险金8、系统识别和管理组织内使用的过程间的相互作用，称为。

A：改进方法B：过程方法C：信息方法D：分析方法E：工程变更单9、对于工程量清单中的某些项目，如保养气象记录设备、保养测量设备等，一般采用进行计量支付。

内蒙古2017年上半年监理工程师合同管理：缺陷责任考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某项目进口一批生产设备，FOB价为650万元，CIF价为830万元。

银行财务费率为0．5％，外贸手续费率为1．5％，关税税率为20％，增值税税率为17％。

该批设备无消费税、海关监管手续费，则该批进口设备的抵岸价是万元。

A：1181．02B：1181．92C：1001．02D：1178．32E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报20％，虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同，该风险对策为。

A：风险回避B：损失控制C：风险自留D：风险转移E：工程保险金3、资格后审是指在，由评标委员会根据招标文件中规定的资格审查因素、方法和标准，对投标人资格进行的审查。

A：开标后B：投标后C：中标后D：发出招标公告后E：工程保险金4、是指工程监理各项工作都应按一定的逻辑顺序展开，使工程监理工作能有效地达到目的而不致造成工作状态的无序和混乱。

A：工作的时序性B：职责分工的严密性C：工作目标的确定性D：权责一致性E：工程保险金5、在工程施工过程中，由于调查处理施工质量事故造成实际进度拖后时，承包商接到监理工程师赶工令后采取赶工措施所增加的费用应由承担。

A：工程业主B：监理单位C：承包商D：质量监督站E：自我评定6、每半年末存款1000元，年利率8％，每季复利计息一次。

2年末存款本息和为元。

A：4160．00B：4243．22C：4248．99D：4492．93E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、用概算指标法计算建筑工程概算价值的主要步骤有：①计算单位工程费；②计算概算单价；③计算措施费、间接费、利润、税金；④计算单位工程概算价值，这些步骤正确的顺序是。

A：①→②→③→④B：①→③→②→④C：①→③→④→②D：②→①→③→④E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、【例2·单选题】关于双代号时标网络计划说法错误的是。