下载文档原格式
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案（多选题）多项选择题51．合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括（）。
A．自然人B．企业法定代表人C．企业法人D．非企业法人E．其他组织52．能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。
A．合同当事人违约B．代理发生变化C．法院判决D．仲裁机构裁定E．物价正常波动53．根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。
A．招标代理B．委托代理C．法定代理D．追加代理E．指定代理54．根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有（）。
A．抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B．抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C．抵押权已登记的，先于未登记的受偿D．抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿E．抵押权未登记的，按照债权比例受偿55．招标人自行组织招标应具备的条件和能力有（）。
A．有与招标工程规模和复杂程度相应的经历B．有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员C．有办理招标手续的人员及能力D．有编制招标文件的能力E．有组织评标的能力56．建设工程施工招标投标过程中，可以没收投标保证金的情形有（）。
A．投标截止H期前，投标人撤回投标文件的B．投标人在投标有效期内撤销投标文件的C．收到中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同的D．收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的E．未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的57．根据《标准施工招标文件》，应当进行重新招标的情形有（）。
A．投标截止时间后招标人不同意开标的B．投标截止时间止，投标人少于3家的C．投标人投诉中标人的D．经评标委员会评审后否决所有投标的E．招标人不接受评标评审结果的58．建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有（）。
A．投标文件中大写金额与小写金额不一致的B．投标文件中总价金额与单价金额不一致的C．不同投标人的投标文件异常一致的D．不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的E．不按评标委员会要求澄清，说明或补正投标文件偏差的59．根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方利益关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同的三大要素的是（）。
A. 合同的标的、数量和质量B. 合同的价款、履行期限和地点C. 合同的付款方式、检验标准和违约责任D. 合同的签订日期、解除条件和争议解决方式3. 下列关于合同订立的描述，错误的是（）。
A. 合同订立应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则B. 合同订立应当符合法律法规的规定C. 合同订立不需要经过要约和承诺两个阶段D. 合同订立应当明确合同的标的、数量、质量、价款等主要条款4. 监理工程师在合同履行过程中，发现合同当事人有违约行为的，应当（）。
A. 立即终止合同B. 要求违约方承担违约责任C. 报告建设单位D. 与违约方协商解决5. 下列关于合同变更的描述，正确的是（）。
A. 合同变更必须经过原合同双方的同意B. 合同变更只需要通知对方即可生效C. 合同变更的内容应当与原合同内容一致D. 合同变更不需要遵循法律法规的规定二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 合同管理的任务包括（）。
A. 合同的签订、履行、变更和解除B. 合同的评审、监督和检查C. 合同的风险识别和评估D. 合同的结算和归档7. 下列属于合同履行过程中，监理工程师的职责的是（）。
A. 监督合同的履行情况B. 协调各方利益关系C. 审查合同的变更请求D. 确定合同价格8. 下列属于合同违约责任的种类的是（）。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金三、简答题（每题10分，共30分）9. 请简述监理工程师在合同签订过程中的主要工作。
10. 请简述监理工程师在合同履行过程中的主要工作。
11. 请简述监理工程师在合同变更管理中的主要职责。
四、案例分析题（每题25分，共50分）12. 某监理工程师在监理工地上，发现施工单位存在以下问题：（1）施工单位未按照合同约定的质量标准进行施工；（2）施工单位未按照合同约定的进度完成工程；（3）施工单位存在安全事故隐患。
2014年监理工程师《合同管理》考试真题一、单选题1、工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
答案：CA、施工合同B、监理合同C、勘察合同D、仓储合同解析：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。
合同签订3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费用的20%作为定金。
参考教材P67。
2、在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
答案：BA、主体B、客体C、权利D、义务解析：本题考查的是合同法律关系的构成。
货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同。
参见教材P6。
3、下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
答案：CA、建筑材料B、建筑设备C、勘察设计D、知识产权解析：本题考查的是合同法律关系的构成。
法律意义上的行为是指人的有意识的活动。
在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。
参见教材P6。
4、招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
答案：DA、招标代理机构B、招标监管部门C、投标人D、招标人解析：本题考查的是代理关系。
被代理人对代理行为承担民事责任。
参见教材P8。
5、根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
答案：AA、建设用地使用权B、股权C、注册商标专用权D、专利权解析：本题考查的是担保方式。
选项A适用于抵押。
参见教材P12。
6、某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
答案：AA、60B、80C、350D、300解析：招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。
投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。
投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的2%。
参见教材P13。
7、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
答案：CA、台风导致脚手架坍塌B、雷电引起火灾C、建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D、洪灾引起的沉降解析：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。
2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版) 一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
A．施工合同B．监理合同C．勘察合同D．仓储合同2.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
A．主体B．客体C．权利D．义务3.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
A．建筑材料B．建筑设备C．勘察设计D．知识产权4.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人5.根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
A．建设用地使用权B．股权C．注册商标专用权D．专利权6.某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A．60B．80C．350D．3007.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A．台风导致脚手架坍塌B．雷电引起火灾C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D．洪灾引起的沉降8.关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B．标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D．标准施工招标文件具有强制性9.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A．两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B．第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C．第一阶段投标的实施方案允许附带报价D．第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案10.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。
A．若招标项目设有标底，开标时应当公布B．设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C．评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D．可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件11.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）。
监理工程师考题合同管理试卷及答案一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1、监理公司取得法人资格的时间为( )日。
A.注册资金到位B.公司成立C.工商行政管理机关核准登记D.建设行政主管部门颁发资质证书2、项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。
A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理3、施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( )担保。
A.留置B.保证C.定金D.质押4、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金。
拍卖房产得款400 万元，拍卖费用10 万元，则施工企业欠银行的债务( )。
A.全部消灭B.还有100 万元C.还有150 万元D.还有180 万元5、下列文件中，属于订立合同要约文件的是( )。
A.招标公告B.资格预审合格通知书C.投标书D.中标通知书6、当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。
依据《合同法》，应按( )的市场价格履行。
A.订立合同时订立地B.履行合同时订立地C.订立合同时履行地D.履行合同时履行地7、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照( )执行。
A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格8、对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。
A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门9、下列有关无效合同的说法中，错误的是( )。
A.无效合同从订立时起就没有法律效力B.建设主管部门有权确认合同无效C.一方当事人无权确认合同无效D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行10、按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在( )到达受要约人，才能取消该项要约。
A.要约到达受要约入之前B.受要约人发出承诺通知之前C.承诺通知到达要约人之前D.受要约人发出承诺通知之后11、在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为( )目。
北京2015年上半年监理工程师合同管理：最终结清模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针，质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的__。
A．质量要求B．质量水平C．质量宗旨和方向D．质量策划2、关于合同形式的说法，正确的是。
A：合同法对合同形式的要求是以要式为原则B：建设工程合同可以采用口头形式C：建设工程施工合同不能通过传真方式订立D：电子邮件不是合同的书面形式E：专业监理3、实行项目法人责任制的工程项目中，下列属于项目法人单位总经理的职权是。
A：筹措建设资金B：审核上报项目初步设计和概算文件C：提出项目开工报告D：编制项目财务预算、决算E：工程保险金4、工程监理企业不得伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》，属于工程监理企业经营活动准则中的内容。
A：守法B：诚信C：公平D：科学E：工程保险金5、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。
合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。
根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是。
A：日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减B：日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减C：日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减D：最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减E：专业监理6、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。
工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。
承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。
关于该事件的说法，正确的是。
A：虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格B：虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性C：由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效D：由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间E：专业监理7、开标应当在的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行A：招标人B：一投标人C：建设行政主管部门D：评标委员会E：工程保险金8、我国区分工程监理企业不同资质等级的标准不包括__。
北京2015年监理工程师合同管理：最终结清考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、利用ABC分类法来确定质量主次因素的是。
A：排列图法B：因果分析图法C：直方图法D：控制图法E：工程变更单2、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是。
A：委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任B：监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任C：委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出D：监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出E：专业监理3、施工单位质量记录资料包括三方面的内容，下列内容不属于的是。
A：施工现场质量管理检查记录资料B：工程材料质量记录C：工程设备价款记录D：施工过程作业活动质量记录资料E：工程变更单4、当承包单位在工程材料报审表中所附的质量证明文件、检验试验报告不足以说明产品质量符合要求时，监理工程师可再行组织复验或。
A：要求补充材料B：见证取样试验C：专家分析论证D：退回重新报审E：工程变更单5、根据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的叙述中，错误的是__。
A．合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决B．合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决C．仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁D．工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管理6、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同有效期终止日应为。
A：颁发工程接收证书日B：颁发履约证书日C：承包商提交结清单日D：结清单生效日E：专业监理7、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。
下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是。
A：发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延B：发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期．C：承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款D：承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期E：专业监理8、某项目，建筑安装工程费1000万元，设备及工、器具购置费700万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费250万元，基本预备费100万元，建设期利息80万元，则该项目的静态投资为万元。
2015年下半年北京监理工程师《合同管理》：合同的解除模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某施工项目，发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同，合同实施过程中可以对合同总价做相应变更的情况是。
A：人工费上涨B：定额消耗量变化C：遇雨季导致工期延长D：设计变更E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、与横道图表示的进度计划相比，网络计划的主要特征是能够明确表达。
A：单位时间内的资源需求量B：各项工作之间的逻辑关系C：各项工作的持续时间D：各项工作之间的搭接时间E：自我评定3、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A．适用性B．耐久性C．可靠性D．安全性4、每半年末存款2500元，年利率40A，每季复利计息一次。
3年末存款本息和为元。
A：14598．64B：14569．58C：15774．26D：15475．36E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、设计人完成合同约定的设计任务后，交付设计文件，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。
由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。
变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由__。
A．原设计人承担B．承接变更的设计人承担C．原设计人与承接变更的设计人共同承担D．承接变更的设计人与监理工程师共同承担6、某工程合同价的确定方式为：发包方不需对工程量做出任何限定，承包方在投标时只需按发包方给出的分部分项工程及工程范围提出报价，而工程量则按实际完成的数量结算，这种合同属于。
A：纯单价合同B：可调工程量单价合同C：不可调值单价合同D：可调值总价合同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、采用《建设工程施工合同(示范文本)》的，应当由__投保建设工程一切险。
北京2015年上半年监理工程师：建设工程合同管理法律基础考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。
由于设计人的资源能力所限，不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成．关于该事件的说法正确的是。
A：设计人应与另一设计单位签订设计分包合同B：设计人应负责协调另一设计单位的设计进度C：设计人应负责另一设计单位的设计质量审查D：设计人不对变更部分的设计质量负责E：专业监理2、对初步设计阶段尚无法明确或具体解决的重大技术问题，应通过加以解决，以满足设计质量的要求。
A：扩初设计B：技术设计C：施工图设计D：方案设计E：工程变更单3、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的关系。
A：债权与债务B：代理与被代理C：法人与自然人D：权利与义务E：专业监理4、工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工受到损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为。
A：承包人承担工期和费用的损失B：延长合同工期，费用不予补偿C：工期不予顺延，给予相应的费用补偿D：延长合同工期并给予相应的费用补偿E：专业监理5、某企业从银行贷款200万元，年贷款复利利率为4％，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息。
该笔贷款还本付息总额为万元。
A：243．33B：248．00C：252．50D：253．06E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、根据《建筑法》的规定，申请领取建筑工程施工许可证不需具备的条件是。
A：已经办理该建筑工程用地批准手续B：已经确定建筑施工企业C：有保证工程质量和安全的具体措施D：建设资金已全部到位E：工程保险金7、建设工程项目信息形态有下列形式__。
北京2015年上半年监理工程师《合同管理》：合同的解除考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、刺绣“除丝线外，还用孔雀毛或马尾缠绒作线，讲求华丽效果，且绣工多为男工所任”，指的是__。
A．苏绣B．湘绣C．粤绣D．蜀绣2、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A：7B：15C：20D：30E：工程保险金3、【例2·单选题】在某工程时标网络计划中，若某工作箭线上没有波形线，且该工作的完成节点为关键节点，则说明该工作。
A：总时差大于零B：自由时差小于总时差C：与紧后工作之间的时间间隔为零D：为关键工作E：自我评定4、《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师应由具有年以上同类工程监理经验的人员担任。
A：4B：3C：2D：1E：工程保险金5、下列承包人的施工索赔，按索赔目的分类的是。
A：工期索赔B：工程变更索赔C：合同中默示的索赔D：意外风险索赔E：专业监理6、在列表比较法中若工作尚有总时差小于原有总时差，但为正值，其表示的含义为。
A：说明工作的实际进度与计划进度一致B：说明该工作的实际进度比计划进度拖后，但不影响工期C：说明该工作的实际进度比计划进度拖后，但影响工期D：说明该工作的实际进度比计划进度超前，但不影响工期E：自我评定7、国有工程监理企业的改制过程中，介于提出改制申请与产权界定之间的工作是__。
A．资产评估B．股权设置C．认缴出资额D．制定公司章程8、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间等于其总时差，则该工作__。
A．不会影响其紧后工作的最迟开始B．不会影响其后续工作的正常进行C．必定影响其紧后工作的最早开始D．必定影响其后续工作的正常进行9、在工程质量控制中，监理机构应以为依据，客观、公正地处理质量问题。
A：推断B：理论C：经验D：数据资料E：工程变更单10、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行政府指导价，价格为4000元／吨。
合同约定2011年3月1日提货，但施工企业逾期至2011年4月10日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元／吨。
该施工企业给供应商的钢材款应按。
A：4500元／吨计算并追加违约金B：4000元／吨计算并追加违约金C：4500元／吨计算D：4000元／吨计算E：专业监理11、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批。
A：项目建议书B：可行性研究报告C：资金申请报告D：初步设计和概算E：工程保险金12、进口设备外贸手续费的计算公式为：外贸手续费=×人民币外汇牌价×外贸手续费率。
A：离岸价B：离岸价+国外运费C：离岸价+国外运输保险费D：到岸价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工13、对于不合格的施工作业人员__有权要求承包单位予以撤换。
A．总监理工程师B．专业监理工程师C．资质管理部门D．监理员14、某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。
施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。
银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。
银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为。
A：全都归银行所有B：返还施工企业550万元C：返还施工企业600万元D：返还施工企业750万元E：专业监理15、《建设工程质量管理条例》规定，外墙面的防渗漏最低保修期限为。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金16、【例1·单选题】工程项目建成后，不可能像某些工业产品那样，可以拆卸或解体来检查内在的质量，所以工程质量应重视的控制。
A：施工前期B：施工工艺和施工方法C：施工准备和施工过程D：投入品质量E：工程变更单17、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。
该索赔的类型属于。
A：工程延误索赔B：工程变更索赔C：工程加速索赔D：合同工期索赔E：专业监理18、《建设工程监理规范》中所称的旁站是指在__或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。
A．关键岗位B．关键部位C．重要部位D．重要岗位19、下列关于法人的表述中，错误的是。
A：具有民事权利能力B：具有民事行为能力C：是自然人和企事业单位的总称D：能够独立承担民事责任E：专业监理20、以下专项施工方案需要进行5人以上专项论证方案的安全性和可靠性。
A：高大模板工程B：浅基坑工程C：大爆破工程D：脚手架工程E：专业监理21、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，在下列费用中，属于规费的是。
A：施工单位搭设的临时设施费B：工程排污费C：生产工人劳动保护费D：已完工程和设备保护费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工22、监理例会的参加人一般不要求__参加。
A．总监理工程师代表B．承包商项目经理C．专业监理工程师D．建设单位负责人23、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。
下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是。
A：仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B：仲裁事项可以通过默示的方式体现C：建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D：当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效E：专业监理24、进入城建档案馆的工程档案移交程序为：__。
A．施工、监理单位等在工程竣工验收后一周内将各自的工程文件向建设单位移交，建设单位汇总后在3个月内向当地城建档案馆办理移交B．工程竣工验收前，建设单位、施工单位向监理单位移交各自的工程档案，汇总后，请城建档案管理部门进行预验收，通过档案预验收后，由建设单位组织工程竣工验收，一周内向城建档案馆办理工程档案移交C．工程竣工验收前，监理单位，施工单位向建设单位移交各自的工程档案，汇总后，请城建档案管理部门进行预验收，通过档案预验收后，由建设单位组织工程竣工验收，验收后3个月内向城建档案馆办事工程档案移交D．工程完工后，勘察、设计、监理、施工单位向建设单位移交各自的工程文件，汇总后，请城建档案管理部门进行预验收，通过档案预验收后，由建设单位组织工程竣工验收，验收后向城建档案馆办理工程档案移交25、在建设工程进度调整的系统过程中，采取措施调整进度计划时，应当以为依据。
A：本工作及后续工作的总时差B：本工作及后续工作的自由时差C：非关键工作所拥有的机动时间D：后续工作和总工期的限制条件E：自我评定二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、监理工程师初始注册需要提交下列材料。
A：申请人的注册申请表B：申请人的资格证书和身份证原件C：申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同原件D：所学专业、工作经历、工程业绩、工程类中级及中级以上职称证书等有关证明材料E：逾期初始注册的，应当提供达到继续教育要求的证明材料2、应用建设工程数据库确定建设工程目标的工作内容包括。
A：确定建设工程数据库基本结构B：明确拟建工程的基本技术要求C：找出拟建工程与已建类似工程的差异D：调整修正拟采用的已建类似工程数据E：分解建设工程项目目标3、流水施工作业中的主要参数有__。
A．工艺参数B．时间参数C．流水参数D．空间参数E．技术参数4、工程质量事故的特点主要有。
A：复杂性B：严重性C：可变性D：经济性E：多发性5、在财务评价中，盈利能力分析指标判别准则正确的是__。
A．Pt≤PcB．FNPV≥0C．FIRR≤icD．P’t≥ToE．FNPV＜06、工程监理企业规章制度一般包括__等几个方面。
A．组织管理制度B．人事管理制度C．财务管理制度D．经营管理制度E．医疗保险制度7、项目监理机构施工阶段投资控制的主要任务有。
A：编制招标工程标底B：提供费用索赔的依据C：进行工程计量D：审查施工图预算E：对工程造价目标进行风险分析8、以过程为基础的质量管理体系模式的循环过程包括。
A：管理职责B：环境管理C：产品实现D：资源管理E：安全管理9、下列关于工程保修的说法，正确的是__。
A．质量保修书作为合同附件B．保修费用全部由承包人承担C．保修期从竣工合格之日起计算D．主体下程的保修期限为无限期E．工程质量保修的范围和内容不需在质量保修书中约定10、某工程双代号网络计划如图3-50所示，图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明。
A：关键线路有2条B：工作1-3与工作3-6的总时差相等C：工作4-7与工作5-7的自由时差相等D：工作2-6的总时差与自由时差相等E：工作3-6的总时差与自由时差不等11、【例6·多选题】甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。
8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站，此时甲公司享有的权利有。
A：拒收货物B：接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用C：不接收货物并要求对方承担违约责任D：接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款E：接收货物并不对保管不善造成的损失负责12、下列说法不正确的是__。
A．对指定分包商的任何违约行为，业主都不承担责任B．一般分包商的违约行为，业主将其视为承包商的违约行为C．业主选定指定分包商不需征求承包商的意见D．将指定分包商施工过程中的监督、协调工作纳入承包商的管理之中E．业主有权将不涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商13、根据施工质量验收的基本规定，施工单位提交给总监理工程师的《现场质量管理检查记录》中应包括的检查内容有。
A：现场质量责任制B：分包单位管理制度C：地质勘察资料D：施工图设计文件E：计量设备配备14、建筑工程施工质量验收中，检验批质量验收的内容包括检查。
A：质量资料B：允许偏差项目C：主控项目D：观感质量E：一般项目15、【例1·多选题】施工合同的当事人包括。
A：发包人B：发包人法定代表人C：监理人D：承包人E：承包人法定代表人16、下列关于合同效力的说法正确的有。
A：无效合同自始没有法律约束力B：被撤销的合同自、始没有法律约束力C：合同部分无效，其他部分也无效D：合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力E：合同中造成对方人身伤害的免责条款无效17、卓越绩效的实质可以归纳为。
A：强调“小质量”观B：关注竞争力提升C：提供了先进的管理方法D：聚焦于经营结果E：是一个成熟度标准18、施工合同示范文本规定，施工合同文件的组成内容包括（）。
A．中标通知书 B．招标文件 C．投标书及其附件 D．技术规范 E．工程量清单19、某城市立交桥工程在组织流水施工时，需要纳入施工进度计划中的施工过程包括。
