工程索赔1

工程合同索赔条款
第一条总则
1. 甲方（业主）与乙方（承包商）在签订本工程合同时，应充分考虑工程项目实施过程中可能出现的各种风险因素，并在合同中明确约定索赔的基本原则和程序。

2. 甲乙双方应本着公平、公正的原则处理索赔事宜，确保工程项目的顺利进行。

第二条索赔条件
1. 若因甲方原因导致工程延期或增加工程量，乙方有权向甲方提出索赔。

2. 若因乙方原因导致工程质量不符合合同约定，甲方有权向乙方提出索赔。

3. 若因不可抗力因素导致工程延期或损失，双方应根据合同规定和实际情况协商解决。

第三条索赔程序
1. 一方提出索赔请求时，应及时书面通知对方，并说明索赔的原因、依据及预期的赔偿金额或延期时间。

2. 收到索赔通知的一方应在接到通知后的___天内做出回应，并提出处理意见。

3. 双方应协商一致后签署索赔协议书，作为合同的补充文件。

第四条索赔计算
1. 索赔金额的计算应以实际损失为基础，双方应根据合同条款和相关证据材料进行核定。

2. 若因工程延期导致的索赔，应考虑延期对工程进度的影响，以及可能产生的间接损失。

第五条争议解决
1. 若双方在索赔事项上发生争议，应首先通过友好协商解决。

2. 协商不成时，可按照合同约定提交仲裁委员会进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

第六条其他
1. 本合同中的索赔条款不得影响双方根据法律规定享有的其他权利和义务。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

第1篇一、建设工程施工索赔的定义建设工程施工索赔是指在工程合同履行过程中，因合同对方违约、合同变更、不可抗力等因素，导致合同当事人一方遭受经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。

二、建设工程施工索赔的原因1. 合同对方违约：合同对方未履行或未正确履行合同义务与责任，如延迟付款、提供不合格材料等。

2. 合同变更：合同在履行过程中发生变更，如工程量的增减、工程价款调整、工期变化等。

3. 不可抗力因素：如恶劣气候条件、疫情、地震、洪水等自然灾害，导致工程进度受阻、成本增加。

4. 工程环境变化：如法律法规、市场因素、自然条件的变化等，影响工程进度和成本。

5. 设计变更：设计图纸、技术规范错误等导致工程变更，增加工程成本和工期。

三、建设工程施工索赔的程序1. 提出索赔意向：合同当事人一方在发现损失后，应在合同规定的期限内提出索赔意向。

2. 编制索赔文件：包括索赔报告、证据、计算书等，详细说明损失原因、损失金额和工期延误等情况。

3. 商议解决：合同双方就索赔事项进行协商，达成一致意见。

4. 索赔审批：合同双方根据协商结果，提交相关机构进行审批。

5. 索赔执行：合同双方按照审批结果，执行索赔款项支付或工期调整。

四、建设工程施工索赔的技巧1. 做好合同管理：熟悉合同条款，确保合同内容完整、明确，为索赔提供依据。

2. 及时发现损失：在工程实施过程中，密切关注工程进度、成本和风险，及时发现损失。

3. 保留证据：收集、整理相关证据，如合同、设计图纸、施工记录、验收报告等，为索赔提供有力支持。

4. 精确计算损失：对损失进行详细计算，确保索赔金额合理。

5. 合理协商：在索赔过程中，保持沟通，寻求双方都能接受的解决方案。

6. 法律援助：在必要时，寻求专业律师的帮助，维护自身合法权益。

总之，建设工程施工索赔是工程项目管理中不可或缺的一环。

合同双方应充分了解索赔原因、程序和技巧，以维护自身合法权益，确保工程顺利进行。

案例1：某港口码头工程，在签订施工合同前，业主即委托一家监理公司协助业主完善和签订施工合同，以及进行施工阶段的监理，监理工程师查看了业主（甲方）和施工单位（乙方）草拟的施工合同条件后，注意到有以下一些条款。

1、乙方按监理工程师批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，乙方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。

2、甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供乙方参考使用。

3、乙方不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。

4、监理工程师应当对乙方提交的施工组织设计进行审批或提出修改意见。

5、无论监理工程师是否参加隐藏工程的验收，当其提出对已经隐藏的工程从头检验的要求时，乙方应按要求进行剥离，并在检验合格后从头进行覆盖或者修复。

检验如果合格，甲方承担由此发生的经济支出，赔偿乙方的损失并相应顺延工期。

检验如果不合格，乙方则应承担发生的费用，工期应予顺延。

6、乙方按协议条款约定时间应向监理工程师提交实际完成工程量的报告。

监理工程师接到报告7 天内按乙方提供的实际完成的工程量报告核实工程量（计量），并在计量24 小时前通知乙方。

问题：请逐条指出以上合同条款中的不当之处，并提出应如何改正。

案例2：某外资大型商业中心工程项目业主A与某一级施工企业B和某甲级监理公司C分别签订了工程施工合同和施工阶段监理合同，工程开工后发生了以下一些事件。

1、（事件一）在修建国际商品展销中心工程的基础施工中，由于班组违章作业，出现使已经过监理人员检验合格的基础钢筋位移质量事故，在浇注混凝土好久后，被监理方发现及时口头指示后书面通知承包方立即停工处理和整改。

承包方按监理方指令执行，提出质量事故报告及处理方案，经监理工程师审查批准后实施。

整改完成后，经监理方从头检验确认合格后，指令复工，继续进行基础混凝土施工。

由此造成的经济损失由承包方承担，工期拖期不予延长，监理方还将此事故及处理情况向业主作了报告。

1Z206060 建设工程索赔考点1 索赔①上一程序完成28天内承包人开始下一程序；若超过28天，工程师和发包人有权拒绝。

考点4 工期与费用索赔1、承包商索赔工期和费用的情况总结工作的延误时间应大于本工作的总时差工期：非承包商原因引起的总工期延误，承包商都可以索赔工期承包商（除外：一周内非承包商原因停水、停电等累计未超过8小时的情况）索赔费用：若费用增加属非承包商原因且非承包商应承担的风险，承包商都可以索赔（不可抗力之下的承包商自身人员伤亡、机械损坏、停工的费用损失等均属承包商应承担的风险，不可索赔）直接费（人、材、机）—非承包商原因现场管理费—因工期延误、额外工作、索赔事项工作所增加的现场管理费总部管理费—因工期延误所增加的管理费利润—工程范围的变更、文件有缺陷、技术性错误、业主未能提供现场2、有关风险的承担—战争、叛乱等不可控制的因素—可通过投保建设工程一切险来索赔承包人可索赔工期，但人员伤亡、机械损坏、停工损失等由承包人自己承担不可预见的外部障碍—发现地下障碍物、地下文物，地质条件变化等发包人承担风险，承包人可索赔费用和工期合同约定的风险承担—通货膨胀等，视不同合同计价方式而承担风险【注】一个有经验的承包商可以预见的自然灾害是承包商应该承担的风险，如季节性不利天气等。

但若为异常恶劣的气候、难以预料的不利天气，或20年一遇的极端气候等情况，则应视为不可抗力处理。

【归】凡属非承包商原因、责任且非承包商应承担的风险的情况，费用损失均可索赔，工期索赔则需看总工期是否被延误。

相反，凡属承包商自身人员或设备原因的，都不能索赔，分包人的错误视为承包人原因；工程师指令错误视为发包人原因。

考点5 费用索赔1、组成人工费直接费材料费施工机械使用费现场管理费保函手续费保险费临时设施费咨询费间接费交通设施费代理费利息税金其他分包费管理人员工资通信费总部管理费办公费差旅费职工福利费利润2、可索赔费用举例3、计算方法考点6 工期索赔1、工期延误2、工期索赔的依据和条件3、工期索赔的分析和计算方法。

第1篇一、案例背景某建筑工程公司（以下简称“承包方”）与某房地产开发公司（以下简称“发包方”）于2012年签订了某住宅小区的建设工程合同。

合同约定，承包方负责该住宅小区的建设工程，工期为两年。

合同总价款为2亿元人民币，按工程进度分期支付。

然而，在工程实施过程中，由于各种原因，工程进度严重滞后，导致工程成本大幅增加。

承包方遂向发包方提出索赔，要求增加工程款及工期延长。

双方对此争议较大，未能达成一致意见，遂诉至法院。

二、案件事实1. 工程进度滞后在工程实施过程中，由于发包方提供的图纸存在错误，导致承包方多次返工。

同时，发包方在施工过程中多次变更设计，增加了工程量。

这些因素导致工程进度严重滞后，工期延长至三年。

2. 工程成本增加由于工程进度滞后，承包方不得不增加人力、物力投入，导致工程成本大幅增加。

具体如下：（1）人工费：由于工期延长，承包方不得不雇佣更多工人，导致人工费增加。

（2）材料费：由于工程量增加，材料消耗量也随之增加，导致材料费增加。

（3）设备租赁费：由于工期延长，承包方不得不租赁更多设备，导致设备租赁费增加。

（4）其他费用：如临时设施费、监理费等。

三、法律依据1. 《中华人民共和国合同法》根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

”2. 《中华人民共和国建筑法》根据《中华人民共和国建筑法》第四十一条规定：“建设单位未按照合同约定提供图纸、技术资料、施工场地、资金、材料等，影响工程进度的，应当承担相应的责任。

”3. 《中华人民共和国建设工程质量管理条例》根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》第二十一条规定：“建设单位未按照合同约定提供图纸、技术资料、施工场地、资金、材料等，影响工程进度的，应当承担相应的责任。

”四、法院判决法院审理后认为，发包方在工程实施过程中存在以下违约行为：1. 提供的图纸存在错误，导致承包方多次返工。

工程索赔申请书归档编号：工程名称：马鞍山市示范性综合实践基地建设一场地道路、室外管线工程编号：注：本表由索赔单位填写，一式四份，经项目经理机构签收后，索赔与被索赔单位各一份，项目监理机构收存两份。

马鞍山市示范性综合实践基地建设场地道路、室外管线工程索赔报告书一、总论前言：2014年4月，安徽业之峰工程建设有限公司参与了由马鞍山市中学生实践基地管理委员会政府投资建设的马鞍山市示范性综合实践基地建设-场地道路、室外管线工程招投标，且我单位获得中标，中标价为2918654.05元，该工程施工内容为示范性实践基地道路、给水、室外消火栓、雨污水系统。

该工程施工合同于2014年5月4日签订，合同约定工期60天。

按照建设单位要求和监理工程师指示，我单位于2014年9月15日进场，编制并向建设单位递交了施工组织设计和施工进度计划，并专门成立了示范性综合实践基地项目部，委派朱哲为本项目总指挥，组建了以朱哲为现场负责人的项目部领导班子，抽调我单位技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设，按照设计施工内容和建设单位要求周密部署，稳步整体推进，精心组织。

为了满足施工现场材料的需要，我单位投入了一百八十万的现金保障施工资金的需要。

2014年11月1日，我单位示范性综合实践基地项目部按设计图纸完成除附图红色区域标注的道路以外的工程量。

索赔事项概述：附图上红色区域道路由于被其它进场施工单位占据，不具备施工条件，致使我单位截至2014年11月1日迟迟无法进场组织施工，直接导致我单位在人、材、机等多方面的损失和众多合同构成违约而承担违约责任，造成多项直接和间接损失。

索赔要求：由于我单位向建设单位索赔的事由是未完部分施工现场不具备施工条件，造成我单位损失，故索赔要求包括下列方面：（1）人工费。

包括：A、窝工损失；B、现场值班人员；C、按照劳务合同支付给民工的补偿金及路费。

（2）材料费。

购买材料（侧平石、水泥、黄沙、石子、水稳）。

理措施2023-11-06contents •工程索赔概述•工程索赔步骤•工程索赔技巧•工程索赔预防处理措施•工程索赔案例分析目录01工程索赔概述工程索赔是指在工程承包或者建设过程中，当承包商或者业主由于对方违约、合同缺陷、风险事件等原因遭受损失时，根据合同约定和法律规定，向对方提出索赔要求的行为。

工程索赔是维护自身权益的重要手段，也是保障工程质量和安全的重要措施。

工程索赔的定义VS工程索赔是工程建设过程中不可避免的现象，由于工程建设的复杂性、不确定性以及各方利益的冲突，往往会出现各种索赔事件。

工程索赔对于维护各方利益、保障工程质量和安全、促进工程建设顺利进行具有重要意义。

工程索赔的背景和重要性合同条款不完善、不明确或者存在漏洞，导致合同履行过程中出现争议或者误解，从而引发工程索赔。

合同缺陷如工程变更、工期延误、费用超支等其他原因也可能导致工程索赔。

其他原因对方未能按照合同约定履行义务或者履行不符合合同要求，导致承包商或者业主遭受损失，从而引发工程索赔。

对方违约不可抗力事件、政策变化、市场波动等风险事件导致承包商或者业主遭受损失，从而引发工程索赔。

风险事件工程索赔的常见原因02工程索赔步骤索赔申请的提交在合同中明确规定承担责任的双方，确保索赔对象正确无误。

确定索赔对象详细了解合同中的索赔条款、范围和程序，确保有充足的法律依据。

了解合同条款及时收集与索赔相关的文件、记录和照片等证据，确保索赔申请的合理性和合法性。

收集证据按照合同规定的程序和时间要求，提交完整的索赔申请资料。

提交申请准确描述事件的时间、地点、涉及人员、原因和后果等细节。

详细记录事件与事件相关的文件、记录和照片等证据应齐全、真实、有效。

提供相关证据在资料中引用合同条款，确保索赔要求的合理性和合法性。

引用合同条款在资料中强调自身权益受到的损害，以及对方应承担的责任和义务。

强调自身权益索赔资料的准备和整理索赔谈判或协商强调自身优势在谈判中强调自身优势和实力，以及对方应承担的责任和义务。

施工工程索赔制度一、总则1. 本索赔制度适用于所有参与本工程施工的承包商、分包商以及业主，旨在规范各方在施工过程中的索赔行为，确保工程顺利进行。

2. 索赔行为必须基于合同约定和相关法律法规，任何一方提出的索赔请求都应当有充分的事实依据和法律依据。

3. 本制度的解释权归项目管理部门所有，各部门和个人应严格遵守，不得擅自变更。

二、索赔条件1. 由于不可抗力导致工程延期或损坏，受影响方有权提出索赔。

2. 因业主要求变更设计或工程量导致成本增加，承包商可提出索赔。

3. 若因材料供应、设备故障等原因导致工程延期，相关责任方应承担相应的赔偿责任。

三、索赔程序1. 索赔意向通知：发现可能导致索赔的情况时，受影响方应在规定时间内向对方发出书面的索赔意向通知。

2. 索赔报告提交：在索赔事件发生后的一定期限内，提出索赔方应提交详细的索赔报告，包括索赔的原因、依据、金额及支持性文件。

3. 索赔审查与协商：接收索赔报告的一方应对报告进行审查，并在规定时间内给予答复。

双方应通过协商解决索赔问题，如协商不成，可依法申请仲裁或诉讼。

四、索赔时效1. 索赔意向通知应在索赔事件发生后的__天内提出。

2. 完整的索赔报告应在索赔事件发生后的__天内提交。

3. 索赔审查结果应在收到索赔报告后的__天内给出。

五、其他规定1. 所有索赔相关的文件和通信记录应妥善保存，作为日后可能的仲裁或诉讼的证据。

2. 本制度自发布之日起生效，如有更新，将另行通知。

六、结语施工工程索赔制度的建立和完善对于保障工程质量、控制成本和促进合作双方的和谐关系具有重要意义。

通过本制度的实施，可以有效地预防和解决工程过程中可能出现的争议，确保工程的顺利进行。

各方应本着公平、公正的原则，严格按照本制度的规定行事，共同维护工程的正常秩序和双方的合法权益。

一起来学习工程索赔工程如何索赔工程如何索赔工程如何索赔，法律是我们触犯法律维护我们自己利益的保障，生活中我们会遇到一些事情需要通过法律的途径来解决，但是很多人并不是很了解，以下为大家分享工程如何索赔呢？工程如何索赔1解答：工程索赔是一种双向的风险管理机制，即承包商可以向业主单位申请索赔，业主单位也可以向承包商进行反索赔。

工程索赔主要包括“经济补偿”与“工期顺延”。

从合同风险管理来看，工程索赔，实际是对工程承包合同缺陷的一种补充完善，是业主单位与项目承包商承担相应风险责任比例的再次分配，是合同风险管理的有效实施。

工程索赔成立条件：1、需要有构成施工项目索赔条件的事件；2、索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：①对照合同，事件已造成了承包人或发包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；②造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于本方的行为责任或风险；③承包方或发包方均按照合同规定的程序和时间提交索赔的意向通知和索赔报告。

补充：隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。

发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

工程如何索赔2一、索赔处理的原则：1、必须以合同为依据。

2、及时、合理地处理索赔，以完整、真实的a索赔证据为基础。

3、加强主动控制，减少索赔。

二、前提条件1.与合同对照，事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。

国外工程索赔案例1案例1《案例44》在非洲某水电工程中，工程施工期不到3年，原合同价2500万美元。

由于种种原因，在合同实施中承包商提出许多索赔，总值达2000万美元。

监理工程师作出处理决定，认为总计补偿1 200万美元比较合理。

业主愿意接受监理工程师的决定。

但承包商不肯接受，要求补偿1800万美元。

由于双方达不成协议，承包商向国际商会提出仲裁要求。

双方各聘请一名仲裁员，由他们指定首席仲裁员。

本案仲裁前后经历近3年时间，相当于整个建设期，光仲裁费花去近500万美元。

最终裁决为：业主给予承包商1200万美元的补偿，即维持工程师的决定。

经过国际仲裁，双方都受到很大损失。

如果双方各作让步，通过协商，友好解决争执，则不仅花费少，而且麻烦少，信誉好。

《案例45》为了说明反索赔中的一些基本问题，下面分析一个由于拖延和加速施工的费用索赔案例(见参考文献19)。

(一)工程概况某大型商业中心大楼的建设工程，按照FIDIC合同模式进行招标和施工管理。

中标合同价为18329500元人民币，工期18个月。

工程内容包括场地平整，大楼土建施工，停车场，餐饮厅等。

(二)合同实施状况在业主下达开工令以后，承包商按期开始施工。

但在施工过程中，首先遇到如下问题： 1.工程地基条件比业主提供的地质勘探报告差， 2.施工条件受交通的干扰甚大， 3.设计多次修改，监理工程师下达工程变更指令，导致工程量增加和工期拖延。

为此，承包商先后提出6次工期索赔，累计要求延期395天；此外，还提出了相关的费用索赔，申明将报送详细索赔款额计算书。

对于承包商的索赔要求，业主和监理工程师的答复是：l.根据合同条件和实际调查结果，同意工期适当的延长，批准累计延期128天； 2.业主不承担合同价以外的任何附加开支。

承包商对业主的上述答复极不满意，并提出了书面申辩，指出累计工期延长128天是不合理的，不符合实际的施工条件和合同条款。

承包商的6次工期索赔报告，包括了实际存在的并符合合同的诸多理由。

第1篇一、背景某工程项目位于我国某城市，总投资约10亿元人民币。

项目合同工期为两年，由某施工单位承建。

在施工过程中，由于多种原因，导致工程进度延误，施工单位向建设单位提出索赔。

二、索赔原因及证据1. 延期原因（1）设计变更：在施工过程中，由于建设单位要求增加部分功能，导致设计变更，施工单位需重新进行设计、采购和施工，影响了工程进度。

（2）材料供应问题：部分建筑材料供应商未能按时供货，导致施工单位无法按计划进行施工。

（3）自然灾害：在施工期间，当地发生了一次强降雨，导致部分施工区域被淹没，影响了工程进度。

2. 索赔证据（1）设计变更通知单：建设单位要求施工单位进行设计变更的相关文件。

（2）材料供应合同及延期通知：建筑材料供应商未能按时供货的合同及相关通知。

（3）气象灾害预警信息：当地气象部门发布的强降雨预警信息。

三、索赔计算1. 工期延误索赔根据合同约定，工期延误索赔按照每天赔偿合同价的0.5%计算。

由于设计变更、材料供应问题及自然灾害等原因，工程实际工期延误了6个月。

因此，工期延误索赔金额为：10亿元× 0.5% × 6个月 = 3000万元2. 费用索赔（1）设计变更费用：根据变更设计通知单，设计变更费用为500万元。

（2）材料供应延误费用：由于材料供应延误，施工单位需支付额外费用200万元。

（3）自然灾害损失费用：由于自然灾害，施工单位遭受损失100万元。

因此，费用索赔金额为：500万元 + 200万元 + 100万元 = 800万元四、索赔处理结果建设单位经审核，认为施工单位提出的索赔理由充分，同意支付工期延误索赔和费用索赔共计3800万元。

五、总结本案例中，施工单位在施工过程中遇到多种原因导致工程进度延误，通过合理索赔，成功获得了相应的经济补偿。

此案例提醒施工企业在施工过程中，应充分了解合同条款，合理应对各种风险，确保自身权益。

同时，建设单位也应严格履行合同义务，保障施工单位合法权益。

工程项目结算索赔制度范本第一章总则第一条为了规范工程项目结算索赔的程序和管理，保障工程建设参与各方的合法权益，维护工程项目建设的良好秩序，根据有关法律法规，制定本制度。

第二条工程项目结算索赔的范围包括但不限于工程变更、工程设计变更、工程施工变更、工程技术变更等。

第三条工程项目结算索赔应当遵循公平、合理、诚实信用的原则，保证各方的权益得到平等的保护和尊重。

第四条工程项目结算索赔的责任主体包括建设单位、施工单位、设计单位、监理单位等各方参与建设的主体单位。

第五条工程项目结算索赔的程序应当依法进行，并按照合同约定进行调整和解决。

第二章工程变更索赔第六条工程项目发生变更时，建设单位应当主动向施工单位提出书面变更通知，并说明变更原因和内容。

第七条施工单位收到建设单位的变更通知后，应当及时组织相关人员进行勘察和评估，报经建设单位同意后进行施工，同时按照变更内容进行调整索赔申请。

第八条根据工程变更的不同情况，施工单位可提出以下两种索赔方式：（一）直接索赔：根据变更工程的实际工程量及变更工程造成的额外工作量和费用，提出索赔申请，并提供相关证明文件；（二）合理索赔：根据变更工程的实际工程量及合理计算的额外工作量和费用，提出索赔申请，并提供相关证明文件。

第九条建设单位应当按照合同约定的支付方式和时间给予施工单位工程变更索赔的款项，并及时审核和确认索赔金额。

第十条工程变更索赔的争议解决方式包括协商解决、仲裁解决和诉讼解决等方式，争议解决的程序应当严格按照法律法规执行。

第三章工程设计变更索赔第十一条工程设计方案发生变更时，设计单位应当及时向建设单位提出书面设计变更通知，并说明变更原因和内容。

第十二条建设单位收到设计单位的变更通知后，应当主动向施工单位提出变更通知，并协调各方进行设计变更工作。

第十三条施工单位应当根据设计变更的实际情况，及时调整施工方案，提出索赔申请，并提供相关证明文件。

第十四条设计单位应当根据实际变更工程所需费用和工作量，提出合理设计变更索赔申请，并协调施工单位进行施工。

建设工程施工索赔费用随着社会经济的不断发展和建筑行业的蓬勃发展，建设工程施工索赔费用问题也逐渐受到了广泛关注。

建设工程施工索赔费用是指由于合同变更、工程延期、工程部件损坏等原因导致的施工单位对业主提出的索赔要求。

在建设工程项目中，施工索赔费用是一个非常复杂的问题，需要在合同约定的范围内充分协商，确保双方的利益最大化。

本文将从建设工程施工索赔费用的定义、分类、处理方法等方面进行详细介绍。

一、建设工程施工索赔费用的定义建设工程施工索赔费用是指施工单位因遭受工程发生合同变更、工程延期、工程设计错误、工程部件损坏等问题而向业主提出的索赔要求。

施工索赔费用是建设工程施工合同履行过程中不可避免的问题，但在日常工作中却往往被忽略或者轻视，导致纠纷的发生。

二、建设工程施工索赔费用的分类建设工程施工索赔费用可以分为合同索赔费用、暂列索赔费用和追索索赔费用等几类。

1. 合同索赔费用：合同索赔费用是指双方在合同约定的范围内因合同变更、工程延期等问题导致施工单位提出的索赔要求。

合同索赔费用是最常见的一种索赔费用，也是施工单位的合法权益。

2. 暂列索赔费用：暂列索赔费用是指施工单位在工程施工过程中预先计算并暂记的索赔费用，一般用于计算工程造价。

暂列索赔费用是建设工程施工索赔费用中一个重要部分，对施工单位的资金预算和工程造价有着重要的影响。

3. 追索索赔费用：追索索赔费用是指施工单位在工程竣工后对业主提出的索赔要求，主要是由于工程设计错误、工程部件损坏等原因导致的费用。

追索索赔费用是建设工程施工索赔费用中最复杂的一种，往往需要通过法律手段解决。

三、建设工程施工索赔费用的处理方法处理建设工程施工索赔费用的过程需要遵循一定的程序和方法，主要包括以下几个方面：1. 对索赔要求进行认真分析：施工单位在提出索赔要求之后，业主需要认真分析索赔的依据、金额以及合理性等方面，判断索赔是否成立。

如果索赔是合理的，业主应积极协商解决，并签订索赔协议。

1A427030 掌握建筑工程施工索赔的相关内容1A427031 施工索赔成立的条件主要内容1．索赔是在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。

2．承包人提出索赔的起因，通常是发包人违约、合同错误、合同变更、工程环境变化、不可抗力因素等。

3．索赔的依据主要包括合同文件、订立合同所依据的法律法规以及相关证据等3个方面。

4．索赔成立要同时具备四个条件：索赔事件导致了实际损失；造成损失的原因不属于承包人的行为责任；该损失不是由承包人承担的风险责任；及时提出了索赔。

知识点问答1．什么是索赔？承包商的索赔要求主要有哪些？答：索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。

索赔是相互的、双向的。

承包人可以向发包人索赔，发包人可以向承包人索赔。

对承包人来说，索赔的范围是广泛的。

一般只要不是承包人自身责任，而由于外界干扰造成工期延长和成本增加，都有可能提出索赔。

通常发包人索赔数量较小而且处理方便，发包人可通过冲帐、扣拨工程款、没收履约保函、扣保留金等实现对承包商的索赔。

最常见、最有代表性、处理比较困难的是承包人向发包人的索赔。

在承包工程中，索赔要求通常有两个：1）合同工期的延长。

2）费用补偿。

2．建设工程索赔的起因答：索赔的原因多种多样。

按照承包人向发包人提出索赔的通常起因，说明如下：（1）发包人违约。

包括发包人和工程师没有履行合同责任，没有正确地行使合同赋予的权力，工程管理失误，不按合同支付工程款等。

（2）合同错误。

如合同条文不全、错误、矛盾、有二义性，设计图纸、技术规范错误等。

（3）合同变更。

如双方签订新的变更协议、备忘录、修正案，发包人下达工程变更指令等。

（4）工程环境变化。

包括法律、市场物价、货币兑换率、自然条件的变化等。

工程施工合同索赔分类标准一、索赔的定义及原则索赔是指在工程施工合同履行过程中，因一方未能按照合同约定履行义务，或者由于不可抗力等其他原因，导致另一方承受额外成本或损失，因此要求对方给予补偿的法律行为。

索赔的原则应当基于合同条款、相关法律法规以及行业惯例，确保索赔的合法性、合理性和及时性。

二、索赔的分类1. 工期索赔：由于甲方原因导致的工程延期，如设计变更、材料供应延迟、施工现场条件不具备等，乙方有权要求顺延工期并可能要求相应的经济补偿。

2. 经济索赔：包括因甲方原因导致的成本增加、利润损失、机械停滞费用、人工窝工费用等，乙方可根据实际损失向甲方提出经济补偿。

3. 质量索赔：若工程质量未达到合同约定的标准，或因甲方提供的材料、设备不符合要求，乙方可要求甲方承担修复、返工或赔偿损失的责任。

4. 变更索赔：在工程施工过程中，因设计变更、工程量增减等原因导致乙方工作量发生变化，乙方可根据变更情况要求调整合同价款或工期。

5. 不可抗力索赔：由于自然灾害、战争、政府行为等不可抗力因素导致工程无法按期完成，受影响方可根据实际情况要求免除责任或减少损失。

三、索赔的程序1. 提出索赔意向：发现可能产生索赔的情况时，应及时书面通知对方并提出索赔意向。

2. 准备索赔文件：收集并整理相关证据，包括合同文本、变更指令、工程日志、照片、视频等，准备详细的索赔报告。

3. 提交索赔报告：将编制好的索赔报告及相关证明材料提交给对方审核。

4. 协商解决：双方应通过友好协商的方式解决索赔问题，如协商不成，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。

四、索赔的注意事项1. 索赔应当基于充分的事实和法律依据，避免无理取闹或滥用索赔权利。

2. 索赔报告应当清晰、准确、完整，便于对方理解和接受。

3. 索赔过程中应保持沟通透明，及时更新信息，避免误解和不必要的纠纷。

4. 注意索赔时效，超过合同约定的时限可能会丧失索赔权利。

武汉理工大学工程索赔（新）作业一二答案一、多选(共计30分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。

)1、索赔人员要懂A. 工程技术B. 财务会计C. 土木工程D. 机械领域答案:【A;B】2、下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照FIDIC施工合同条件，可以获得工期补偿的有( )。

A. 工程师对已覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果不合格B. 工程师发出错误指令C. 承包人的设备故障D. 发包人提供工程设备不合格E. 异常恶劣的气候条件答案:【B;D;E】3、JCT标准合同内容主要包括。

A. 通用条款部分B. 指定分包部分C. 价格调整部分D. 合法部分答案:【A;B;C】4、ICE与FIDIC不同之处在于。

A. 无专用条件部分B. 对税收问题作了更详细的规定C. 对工程师的职权作了详细的规定D. 具体的规定了承包商的工程索赔答案:【A;B;C;D】5、在索赔款额中需要的数据是。

A. 实际总费用B. 投标报价估算费用C. 成本D. 利息答案:【A;B】6、国际工程工期索赔除了具有索赔的一般性特点外，还具有以下特点是( )。

A. 不可逆性B. 可逆性C. 公正性D. 偏向性E. 与费用索赔相关性答案:【A;D;E】7、在合同管理工作中什么是管理工作的一项任务。

A. 预防B. 减少索赔争端C. 贿赂D. 严重失密答案:【A;B】8、一个完整的索赔报告书应包括的部分。

A. 总论B. 合同论证部分论证索赔的根据C. 索赔款额或工期延长的计算论证D. 证据部分答案:【A;B;C;D】9、工程项目管理包括哪几个部门？A. 财务部B. 工程部C. 汽车部D. 安全部答案:【A;B】10、国际工程工效降低的费用索赔计算方法很多，可以采用费用索赔的一般计价方法，下列是工效降低计算方法的是( )。

A. 定额计价法B. 专家证词法C. 基准生产率法D. 审判裁定法E. 清单计价法答案:【B;C;D】11、在合同解释中通常将合同条款分为( )。

工程索赔制度一、工程索赔制度的概念工程索赔制度是指在工程项目建设过程中，施工单位或业主因合同条款、工程变更、工程质量、工程进度等原因产生争议和纠纷时，依据合同约定或相关法律法规规定，向对方提出索赔要求，以维护自身权益的制度。

索赔制度通过合同约定明确工程项目各方的权利和义务，为解决工程项目中可能出现的争议提供了有效的渠道和解决方式。

二、工程索赔制度的重要性1.保障合同双方的权益工程项目是一个复杂的系统工程，项目参与者众多，合同约定繁琐。

在工程项目施工过程中，由于各种原因可能会产生争议和纠纷，如果没有明确的索赔制度，双方在处理纠纷时可能会陷入僵局，导致合同无法履行，最终影响工程的质量和进度。

因此，建立健全的索赔制度可以有效保障合同双方的权益，协调双方利益关系，维护合同的有效性。

2.促进工程进度和施工质量的提高在工程施工过程中，由于各种原因可能会导致工程进度延误或施工质量不达标。

在这种情况下，双方根据合同约定提出索赔要求，可以有效地解决纠纷，促进工程进度和施工质量的提高。

索赔制度的建立可以激励工程参与者提高工程管理水平和施工技术，减少工程质量问题和纠纷，提高工程项目的整体水平和竞争力。

3.维护工程的合法权益工程项目的实施过程中，可能会受到政策法规、自然灾害、市场变化等外部因素的影响，导致合同履行困难和经济损失。

在这种情况下，双方可以依据索赔制度提出要求，维护工程的合法权益。

索赔制度的建立可以为工程项目提供有力的法律保护，确保合同的有效履行，保障工程项目的顺利进行。

三、工程索赔制度的主要内容工程索赔制度主要包括索赔的范围、程序、条件、时限及赔偿方式等内容。

具体来说，工程索赔制度应包括以下主要内容：1.索赔的范围工程索赔的范围包括因合同纠纷、工程变更、施工质量、工程进度等原因而产生的争议和损失。

在索赔制度中应明确双方的索赔权利和责任，并规定不同的索赔范围和标准。

2.索赔的程序工程索赔的程序包括双方提出索赔要求的时间、方式和程序。