2009年造价师《工程造价案例分析》真题及答案
试题一：(20分)【10】
2009年初，某业主拟建一年产15万吨产品的工业项目。已知2006年已建成投产的年产12万吨产品的类似项目，投资额为500万元。自2006年至2009年每年平均造价指数递增3%。
拟建项目有关数据资料如下：
1.项目建设期为1年，运营期为6年，项目全部建设投资为700万元，预计全部形成固定资产。残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末收回。
2.运营期第1年投入流运资金150万元，全部为自有资金，流动资金在计算期末全部收回。
3.在运营期间，正常年份每年的营业收入为1000万元，总成本费用为500万元，经营成本为350万元，营业税及附加税率为6%，所得税率为25%，行业基准收益率10%，行业基准投资回收期为6年。
4.投产第1年生产能力达到设计能力的60%，营业收入与经营成本也为正常年份的60%，总成本费用为400万元，投产第2年及第2年后各年均达到设计生产能力。
5.为简化起见，将“调整所得税”列为“现金流出”的内容。
问题：
1.试用生产能力指数法列式计算拟建项目的静态投资额。
2.编制融资前该项目的投资现金流量表，将数据填入答题纸表1-1中，并计算项目投资财务净现值(所得税后)。
3.列式计算该项目的静态投资回收期(所得税后)，并评价该项目是否可行。(计算结果及表中数据均保留两位小数)
表1-1 项目投资现金流量
某业主邀请若干厂家对某商务楼的设计方案进行评价，经专家讨论确定的主要评价指标分别为：功能适用性(F1)、经济合理性(F2)、结构可靠性(F3)、外形美观性(F4)、与环境协调性(F5)五项评价指标，各功能之间的重要性关系为：F3比F4重要得多，F3比F1重要，F1和F2同等重要，F4和F5同等重要，经过筛选后，最终对A、B、C三个设计方案进行评价，三个设计方案评价指标的评价得分结果和估算总造价见表.
表各方案评价指标的评价结果和估算总造价表
1.用0—4评分法计算各功能的权重，将计算结果填入答题纸表中。
2.用价值指数法选择最佳设计方案，将计算结果填入答题纸表和表中。
3.若A、B、C三个方案的年度使用费用分别为340万元、300万元、350万元，设计使用年限均为50年，基准折现率为10%，用寿命周期年费用法选择最佳设计方案。
(表中数据保留3位小数、其余计算结果均保留两位小数)
表功能权重计算表
表各方案功能指数计算表
表各方案价值指数计算表
试题三：(20分)【17】
某市政府拟投资建一大型垃圾焚烧发电站工程项目。该项目除厂房及有关设施的土建工程外，还有全套进口垃圾焚烧发电设备及垃圾处理专业设备的安装工程。厂房范围内地址勘察资料反映地基调价复杂，地基处理采用钻孔灌注桩。招标单位委托某咨询公司进行全过程投资管理。该项目厂房土建工程更有A、B、C、D、E共五家施工单位参加投标，资格预审结果均合格。招标文件要求投标单位将技术标和商务标分别封装。评标原则及方法如下：
1.采用综合评估法，按照得分高低排序，推荐三名合格的中标候选人。
2.技术标共40分，其中施工方案10分，工程质量及保证措施15分，工期、业绩信誉、安全文明施工措施分别为5分。
3.商务标共60分。(1)若最低报价低于次低报价15%以上(含15%)，最低报价的商务标得分为30分，且不再参加商务标基准价计算；(2)若最高报价高于次高报价15%以上(含15%)，最高报价的投标按废标处理；(3)人工、刚才、商品混凝土价格参照当地有关部门发布的工程造价信息，若低于该价格10%以上时，评标委员会应要求该投标单位作必要的澄清；(4)以符合要求的商务报价的算术平均数作为基准价(60分)，报价比基准价每下降1%扣1分，最多扣10分，报价比基准价每增加1%扣2分，扣分不保底。
各投标单位的技术标得分和商务标报价见表、表。
表各投标单位技术标得分汇总表
表各投标单位报价汇总表
评标过程中又发生E投标单位不按评标委员会要求进行澄清，说明补正。
问题：
1.该项目应采取何种招标方式?如果把该项目划分成若干个标段分别进行招标，划分时应当综合考虑的因素是什么?本项目可如何划分?
2.按照评标办法，计算各投标单位商务标得分。
3.按照评标办法，计算各投标单位综合得分，并把计算结果填入答题纸表中。
4.推荐合格的中标候选人，并排序。(计算结果均保留两位小数)
表综合得分计算表
试题四：(20分)【19】
某工程合同工期37天，合同价360万元，采用清单计价模式下的单价合同，分部分项工程量清单项目单价、措施项目单价均采用承包商的报价、规费为人、材、机费和管理费与利润之和的%，税金为人、材、机费与管理费、利润、规费之和的%，业主草拟的部分施工合同条款内容如下：
1.当分布分项工程量清单项目中工程量的变化幅度在10%以上时，可以调整综合单价；条证方法是：由监理工程师提出新的综合单价，经业主批准后调整合同价格。
2.安全文明施工措施费，根据分部分项工程量的变化幅度按比例调整，专业工程措施费不予调整。
3.材料实际购买价格与招标文件中列出的材料暂估价相比，变化幅度不超过10%时，价格不予调整，超过10%时，可以按实际价格调整。
4.如果施工过程中发生及其恶劣的不利自然条件，工期可以顺延，损失费用均由承包商承担。
在工程开工前，承包商提交了施工网络进度计划，如图所示，并得到监理工程师的批准。
图施工网络进度计划(单位：天)
施工过程中发生了如下时间：
事件1：清单中D工作的综合单价为450元/m3，在D工作开始之前，设计单位修改了设计，D工作的工程量由清单工程量4000m3增加到4800m3，D工作工程量的增加导致相应措施费用增加2500元。
事件2：在E工作施工中，承包商采购了业主推荐的某设备制造厂生产的工程设备，设备到场后检验法相缺少一关键配件，使该设备无法正常安装，导致E工作作业时间拖延2天，窝工人工费损失2000元，窝工机械费随时1500元。
事件3：H工作时一项装饰工程，其市面石材由业主从外地采购，由石材厂家供货至现场，但因石材厂所在地连续遭遇季节性大雨，使得石材运至现场的时间拖延，造成H工作晚开始5天，窝工人工费损失8000元，窝工机械费损失3000元。
问题：
1.该施工网络进度计划的关键工作有哪些?H工作的总时差为几天?
2.指出业主草拟的合同条款中有哪些不妥之处，简要说明如何修改。
3.对于事件1，经业主与承包商协商确定，D工作全部工程量按综合单价430元/m3结算，承包商是否可向业主进行工期和费用索赔?为什么?若可以索赔，工期和费用索赔各是多少?
4.对于事件2，承包商是否可向业主进行工期和费用索赔?为什么?若可以索赔，工期和费用索赔各是多少?
5.对于事件3，承包商是否可向业主进行工期和费用索赔?为什么?若可以索赔，工期和费用索赔各是多少?
试题五：(20分)【21】
某工程项目由A、B、C三个分项工程组成，采用工程量清单招标确定中标人，合同工期5个月。各月计划完成工程量及综合单价见表5-1，承包合同规定：
1.开工前发包方向承包方式支付分部分项工程费的15%作为材料预付款。预付款从工程开工后的第2个月开始分3个月均摊抵扣。
2.工程进度款按月结算，发包方每月支付承包方应得工程款的90%。
3.措施项目工程款在开工前和开工后第1个月末分两次平均支付。
4.分项工程累计实际完成工程量超过计划完成工程量的10%时，该分项工程超出部分的工程量的综合单价调整系数为。
5.措施项目费以分部分项工程费用的2%计取，其他项目费万元，规费综合费率%(以分部分项工程费、措施项目费、其他项目费之和为基数)，税金率%。
表各月计划完成工程量及综合单价表
1.工程合同价为多少万元?
2.列式计算材料预付款、开工前承包商应得措施项目工程款。
3.根据表计算第1、2月造价工程师应确认的工程进度款各为多少万元?
表第1、2、3月实际完成的工程量表
4.简述承发包双方对工程施工阶段的风险分摊原则。(计算结果均保留两位小数)
试题六：(40分)
本试题分三个专业(Ⅰ土建工程、Ⅱ工业管道安装工程、Ⅲ电气安装工程)，请任选其中一题作答，若选作多题，按所答得第一题（卷面顺序）计分。
Ⅰ.土建工程【02】
某工程采用工程量清单招标。按工程所在地的计价依据规定，措施费和规费均以分部分项工程费中人工费（已包含管理费和利润）为计算基础，经计算该工程分部分项工程费总计为6300000元，其中人工费为1260000元。其他有关工程造价方面的背景材料如下：
1.条形砖基础工程量160m3，基础深3m，采用M5水泥砂浆砌筑，多孔砖的规格240mm×115 mm×90 mm。实心砖内墙工程量1200m3，采用M5混合砂浆砌筑，蒸压灰砂砖规格240mm×115 mm×53 mm，墙厚240mm。
现浇钢筋混凝土矩形梁模板及支架工程量420㎡，支模高度。现浇钢筋混凝土有梁板模板及支架工程量800㎡，梁截面250 mm×400mm，梁底支模高度，板底支模高度3m。
2.安全文明施工费率25%，夜间施工费费率2%。二次搬运费费率%，冬雨季施工费费率1%。按合理的施工组织设计，该工程需大型机械进出场及安拆费26000元，施工排水费2400元，施工降水费22000元，垂直运输费120000元，脚手架费166000元。以上各项费用中已包括含管理费和利润。
3.招标文件中载明，该工程暂列金融330000元，材料暂估价100000元，计日工费用20000元，总承包服务费20000元。
4.社会保障费中养老保险费费率16%，工业保险费费率2%，医疗保险费费率6%，住房公积金费率6%，危险作业意外伤害保险费率%，税金费率%。
问题：
依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的规定，结合工程背景资料及所在地计价依据的规定，编制招标控制价。
3，实心砖内墙元/m3。
（一）（二）”。补充的现浇钢筋混凝土模板及支架项目编码：梁模板及支架AB001，有梁板模板及支架AB002；综合单价：梁模板及支架元/㎡，有梁板模板及支架元/㎡。
(计算结果均保留两位小数)
表分部分项工程量清单与计价表
表措施项目清单与计价表（一）
表措施项目清单与计价表（二）
表其他项目清单与计价汇总表
表规费、税金项目清单与计价表
表单位工程招标控制价汇总表
1.某单位发包一化工非标设备制作安装项目，设备共40台，重量总计600t，其中封头、法兰等所有附件共计120t。由于结构复杂、环境特殊、时间紧迫，没有相应定额套用，经过调研，在编制招标控制价时，按照以下相关资料数据，确定该项非标设备制作安装的综合单价。
(1)该项非标设备的简体部分采用标准成卷钢板进行现场卷制后，与所有附件组对焊接而成。筒体部分制作时钢板的利用率为80%，钢卷板开卷与平直的施工损耗率为4%：标准成卷钢板价格按万元/t。封头、法兰等附件均采用外购标准加工件，每t价格万元。在制作、组对、安装过程中每台设备胎具摊销费为万元，其他辅助材料费为万元。
(2)基本用工按甲、乙两个施工小组曾做过的相近项目的算术平均值为依据确定。甲组8人完成6台共耗用了384个工曰；乙组8人累计工作224工日完成了4台。其他用工(包括超运距和辅助用工)每台设备为15个工目。预算人工幅度差按12%计。预算定额工日单价按50元计。
(3)施工机械费用每台非标设备按万元计。
(4)企业管理赞、利润分别按人工费的60%、35%计。
2.换热加压站工艺系统安装如图所示。
表工程量清单统一项目编码
问题：
1.根据背景数据，计算碳钢非标设备制作安装工程的以下内容，并写出其计算过程：
(1)计算制作安装每台设备筒体制作时的钢板材料损耗率、需用平直后的钢板数量、需用标准成卷钢板数量、每台设备制作安装的所需材料费。
(2)计算每台该设备制作安装的时间定额(即基本用工)、每台设备制作安装的预算定额工日消耗量及人工费。
(3)计算出该设备制作安装工程量清单项目的综合单价及合价。
2.按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)及其规定，以及给出的“工程量清单统一项目编码”，编列出该管道系统(支架制安除外)的分部分项工程量清单项目，将相关数据内容填入答题入答题纸表分部分项工程量清单表”中，并将管道和管道焊缝X光射线探伤工程量的计算过程(其中φ89×4无缝钢管长度工程量已给定，不需写计算过程)，分部写在答题纸表分部分项工程量清单表”的后面。
图例：
说明：
1.管道系统工作压力为，图中标注尺寸除标高以m计外，其它均以mm计。
2.管道均采用20#碳钢无缝钢管，弯头采用成品压制弯头，三通现场挖眼连接，管道系统全部采用电弧焊接。
3.蒸汽管道安装就位后，对管口焊缝采用X光射线进行无损探伤，探伤片子规格为80×150mm，管道接每10m有7个焊口计，探伤比例要求为50%，管道焊接探伤片子的搭接长度按25mm计。
4.所有法兰为碳钢平焊法兰，热水箱内配有一浮球阀。阀门型号：截止阀位J41T-16，止回阀为
H41T-16，疏水阀S41T-16，均采用平焊法兰连接。
5.管道支架为普通支架，管道安装完毕水进行水压试验和冲洗。
6.所有管道、管道支架除锈后，均刷防锈漆二遍，管道采用岩棉壳(厚度为50mm)保温，外缠箔保护层。
表分部分项工程量清单表
某控制室照明系统中1回路如图所示。
图控制室照明平面图
说明：
1.照明配电箱AZM由本层总配电箱引来，配电箱为嵌入式安装。
2.管路均为镀锌钢管Φ15沿墙、楼板暗配，顶管敷管标高，管内穿绝缘导线ZRBV-500 ，。
3.配管水平长度见括号内数字，单位未m。
表照明工程的相关定额
注：人工单价为元/工日，管理费和利润分别按人工费的30%和10%计。
问题：
1.根据图示内容和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的相关规定计算工程量，管线工程量计算式填入答题纸上指定的位置，并根据表给定的统一项目编码编制分部分项工程量清单及计价表(不计算计价部分)，填入答题纸表中。
表工程量清单统一项目编码
表分部分项工程量清单及计价表
2.假设镀锌钢管Φ15暗配的清单工程量为50m，其余条件不变，依据上述相关定额计算分析镀锌钢管Φ15暗配项目的综合单价，并填入答题纸表工程量清单综合单价分析表”中。
(金额保留两位小数，其余保留3位小数)
表工程量清单综合单价分析表
09年参考答案
试题一：
1.答：根据生产能力指数法的公式：C2=C1（Q2/Q1）x·f（其中若Q1/Q2视为比值在~2之间，则指数x 的取值近似为1）。
则，拟建项目静态投资额C2==500×（15/12）1×（1+3%）3万元=万元
2.答：融资前项目的投资现金流量表，见下表。
项目投资财务净现值（所得税后）为万元。
3.答：静态投资回收期（所得税后）=（累计净现金流量开始出现正值的年份-1）+上年累计现金流量的绝对值/当年净现金流量=（4－1）＋│﹣86│／=年
又题意可知基准投资回收期为6年，而静态投资回收期为年，即静态投资回收期小于基准投资回收期，因此，该项目可行。
试题二：
1.答：各功能权重计算，见下表。F3比F4重要得多，F3比F1重要，F1和F2同等重要，F4和F5同等重要。
功能权重计算表
2.答：用价值指数法选择最佳设计方案。
（1）各方案功能指数计算，见下表
（2）各方案价值指数计算，见下表
综上所述A的价值指数最高，故最佳设计方案为A方案。
3.答：三个方案的年度寿命周期成本就按如下：
A方案：6500×(A/P，10%，50)+340=6500××（）+340=万元
B方案：6600×(A/P，10%，50)+300=6600××（）+300=万元
C方案：6650×(A/P，10%，50)+350=6650××（）+350=万元
由于B方案 试题三： 1.答：（1）该项目应采取公开招标方式。因为《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目和各省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目，以及全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目，应当公开招标，案例情况属于政府投资建设的项目故应公开招标， （2）标段划分应综合考虑的因素是：招标项目的专业要求、招标项目的管理要求、对工程投资的影响、工程各项工作的衔接等。 （3）本项目可如何划分为：土建工程、进口垃圾焚烧发电设备及垃圾处理专业设备采购、进口垃圾焚烧发电设备及垃圾处理专业设备安装工程三个标段。 2.答：（1）最低报价的D单位与低报价的C单位相比：（3600-3050）/3600=%>15%，因此，D单位的商务标得分为30分，且不再参加商务标基准价计算。 （2）最高报价的A单位与次高报价B单位相比：（3900-3886）/3886=%<15%，因此，A单位的投标为有效标书。 （3）E单位没有按要求澄清、说明、补正，因此，E单位的标书按废标处理。 （4）以符合要求的商务报价的算术平均数作为基准价（60分），即以A、B、C三家投标单位报价的算术平均数为基准价：基准价=（3900+3886+3600）/3=万元 因此，各投标单位商务标得分的计算结果件下表： 3.答：计算各投标单位综合得分，并把计算结果填入表中。 4.答：推荐的中标候选人排名：第一名C单位；第二名B单位；第三名A单位。 试题四： 1.答：通过计算各线路的持续时间之和可知，关键线路为①→②→④→⑥→⑦，关键工作为A、E、G；H工作的总时差=（37-36）天=1天。 2.答：业主草拟的合同条款中的不妥之处及其修改： （1）不妥之处：又监理工程师提出新的综合单价，经业主批准后调整合同价格。 修改：调整的方法是由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工作量提出新的综合单价和措施项目费，经发包人确认后调整。 （2）不妥之处：安全文明施工措施费，根据分部分项工程量清单项目工程量的变化幅度按比例调整，专业工程措施费不予调整。 修改：因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。 (3)不妥之处：材料实际购买价格与材料暂估价相比，变化幅度不超过10%时，价格不予调整，超过10%时，可以按实际价格调整。 修改：当材料实际购买价格与材料暂估价相比，变化幅度不超过5%时，可以调整合同价款，调整方法需要在合同中约定。 （4）不妥之处：损失费用均由承包商承担。 修改：如果施工过程中发生极其恶劣的不利自然条件，工期顺延。已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担。承包人设备的损坏由承包人承担。发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用。承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担。赶工费用由发包人承担。 3答：.承包商可增加的工程价款=（4800×430-4000×450+2500）×(1+%)×（1+%）=元 D工作延长的时间=（4800-4000）/4000×10天=2天 D工作的总时差=（37-31）天=6天，由于D工作延长的时间小于D工作的总时差，因此不增加工期。 4.答：对于事件2，承包商不可以向业主进行工期和费用索赔。 理由：业主只是推荐，采购设备的合同是由承包商和设备制造厂签订，并承担相应风险，相对于业主而言，由于设备出现问题的责任应由承包商承担。 5.答：对于事件3，承包商可向业主进行工期和费用索赔。 理由：业主供应的材料拖延的责任应该由业主承担。 工期索赔额=延误的时间-总时差=[5-(37-36)]天=4天 费用索赔额=（8000+3000）×(1+%)×(1+%)元=元 试题五： 1.答：由表“各月计划完成工程量及综合单价表”可知： A的工程费用=（500+600）×180=198000元 B的工程费用=（750+800）×480=744000元 C的工程费用=（950+1100+1000）×375=1143750元 分部分项工程费=198000+74000+1143750=2085750元=万元 措施项目费=×2%=万元 其他项目费=万元 工程合同价=（分部分项工程费用+措施项目费用+其他项目费用）×（1+规费率）×（1+税金率）=（++）×（1+%）×（1+%）=万元 2.答：（1）开工前发包方向承包地方支付分部分项工程费的15%作为材料费，即：材料预付款=×15%=万元。 （2）开工前承包商应得措施项目款=措施项目费×（1+规费率）×（1+税金率）×50%=万元×（1+%）×（1+%）×50%=万元。 3.答：1月份工程进度款=630×180×(1+%)×（1+%）×90%+×（1+%）×（1+%）×50%=万元 2月份A分项：累计实际完成的工程量=630+600=1230m3 2月份累计计划完成的工程量=500+600=1100m3 （1230﹣1100）÷1100=% 由题意可知，分项工程累计实际完成工程量超过计划完成工程量的10%，该分项工程超出部分的工程量的综合单价调整系数为，故： （500+600）×（1+10%）=1210m3 超出部分的工程量=1230﹣1210=20m3 则A工程款（580×180+20180×）×（1+%）×（1+%）=万元 B工程款：750×480×（1+%）×（1+%）=万元 A与B分项小计：+=万元 发包方每月支付给承包方应得工程进度款的90%，再加上预付款从工程开工后的第2个月开始3个月均摊抵扣，其中，预付款为万元，因此： 工程进度款合计：×90%﹣／3=万元 4.答：承发包双方对工程施工阶段的风险宜采用如下分摊原则： （1）对于主要由市场价格波动导致的价格风险，如工程造价中的建筑材料、燃料等价格风险，承发包双方应当在招标文件中或在合同中对此类风险的范围和幅度予以明确约定，进行合理分摊。根据工程特点和工期要求，建议可一般采取的方式是承包人承担5%以内的材料价格风险，10%以内的施工机械使用费风险。 （2）对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工发生变化，并由省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整，承包人不应承担此类风险，应按照有关调整规定执行。 （3）对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身的实际合理确定、自主报价，该部分风险由承包人全部承担。 试题六： Ⅰ土建工程 1.答： 表分部分项工程量清单与计价表 2.答： 表措施项目清单与计价表（一） 表措施项目清单与计价表（二） 3.答： 表其他项目清单与计价汇总表 4.答： 表规费、税金项目清单与计价表 5.答： 表单位工程招标控制汇总 1.答： （1）单台非标设备的筒体重量：﹙600－120﹚÷40＝12t／台 每台筒体所需平直后的钢板数量：12÷80％＝15t 设备筒体制作钢板损耗率：＝（15－12﹚／12＝25％ 每台设备筒体需要成卷钢板数量：15×﹙1＋4％﹚＝ 单台封头、法兰等附件重量：120÷40＝3t／台 每台设备制作安装所需材料费＝钢板材料费＋封头、法兰附近费＋胎具摊销费＋其他辅助材料费 ＝×＋3×＋＋＝11万元 （2）每台设备制作安装的预算定额工日消耗量＝（时间定额＋其他用工）×（1＋人工幅度差） ＝[﹙384÷6﹚＋15]×﹙1＋12％﹚＝84工日 每台设备制作安装的人工费为：84×50＝4200＝万元 （3）该非标设备制作安装工程量清单项目的综合单价： （人工费＋材料费＋机械费﹚＋人工费×（企业管理费率＋利润率）＝（＋11＋﹚＋×﹙65％＋35％﹚＝万元 该非标设备制作安装项目工程量清单费用合计40×＝500万元 2.答： 表分部分项工程量清单表 计算过程： （1）无缝钢管φ108×4安装工程量的计算过程： S管：＋1＋＋＋﹙－2﹚＝9m R1管：＋＋1＋＋﹙－2﹚＝ 共计：9＋＝ （2）φ108×4蒸汽管道焊缝X光射线探伤工程量的计算过程： Z管：＋＋＋＋＋﹙－﹚＝10m 焊口数：﹙10÷10﹚×7＝7个 探伤焊口数：7×50％≈4个 每个焊口的胶片数：×÷﹙－×2﹚≈3张 胶片数量：3×4＝12张 Ⅲ电气安装工程 1.答： （1）镀锌钢管φ15工程量＝﹙－－﹚＋﹙－﹚＋3×8＋＋5＋＋3＋﹙－﹚＝ （2）阻燃绝缘导线ZRBV－工程量＝×2＋﹙－﹚×2＋3×4×3＋3×4×2＋5×2＋×2＋[3＋﹙－﹚]×2＝ 表分部分项工程量清单及计价表 2.答： 表工程量清单综合单价分析表 2019年造价工程师真题及答案：《案例分析》 案例一 某企业拟于某城市新建一个工业项目，该项目可行性研究相关基 础数据下： 1、拟建项目占地面积30亩，建筑面积1100m2。其项目设计标准、规模与该企业2年前在另一城市修建的同类的项目相同。已建同类项 目的单位建筑工程费用为1600元/m2。建筑工程的综合用工量为4.5 工日/m2，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比 为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目 的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费 的修正系数为1.05，人材机以外的其他费用修正系数为1.08。 根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安 装工程费用为设备投资的15%。项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目有建安工程费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑价差预备费。 2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产。固定资产是有你先为10年，残值率为5%，直线法折旧。 3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。 4.项目正常年份销售收入为1560万元，营业税金及附加税率为6%，项目正常年份经营成本为400万元。项目运营期第1年产量为设 计产量的85%，运营期第2年及以后各年均达到设计产量，运营期第1 年的销售收入，经营成本均为正常年份的85%。企业所得税率为25%。 问题： 1.列式计算拟建项目的建设投资。 2.若该项目的建设投资为5500万元，建设投资来源为自有资金 和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为7.2%(按月利息)，约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。分期列式计算项目 运营期第1年，第2年的总成本费用和净利润以及运营期第2年年末 的项目累计盈余资金，(不考虑企业公积金，公益金提取及投资者股利 分配) (计算结果保留两位小数) 案例二(20分) 某隧洞工程，施工单位与项目业主签订了120000万元的施工总 承包合同，合同*********，处罚(或奖励)金额3万元。 施工过程中发生了以下事件： 事件1：施工前，施工单位拟定了一三种隧洞开挖施工方案，并 测定了各方案的施工成本。见表2-1。 表2-1 各施工方案施工成本单位万元 当采用全断面法施工时，在地质条件不好的情况下，须改用其他 其他施工方法，如果改用先拱后墙法施工，需再投入3300万元的施工 准备工作成本;如果改用台阶法施工，需再投入1100万元的施工准备 工作成本。 根据对地质勘探资料的分析评估，地质情况较好的可能性为0.6。 事件2：实际开工前发现地质情况不好，经综合考虑施工方案采 用台阶法，造价工程师测算了按计划工期施工的施工成本;间接成本为 2万元/天;直接成本每压缩工期5天增加30万元，每延长工期5天减 少20万元。 问题： 1.绘制事件1中施工单位施工方案的决策树。 造价工程师历年真题下载（完整版） 2014年造价工程师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！造价工程师考试历年考试真题：ejORs7 更多精品备考资料及资讯2015造价工程师考试交流群：5（入群即送一套白金课程，备考资料，历年 真题） 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.下列工程造价中，由承包单位编制、发包单位或其委托的工程造价咨询机构审查的是( )。 A．工程概算价 B．工程预算价 C．工程结算价 D．工程决算价 2．建设工程全寿命期造价是指建设工程的( )之和。 A．初始建造成本与建成后的日常使用成本 B．建筑安装成本与报废拆除成本 C．土地使用成本与建筑安装成本 D．基本建设投资与更新改造投资 3．建设工程项目投资决策完成后。有效控制工程造价的关键在于( )。 A．审核施工图预算 B．进行设计多方案比选 C．编制工程量清单 D．选择施工方案 4．美国建筑师学会(AIA)合同条件体系中的核心是( )。 A．财务管理表格 B．专用条件 C．合同管理表格 D．通用条件 5．根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师注册有效期满需继续执业的，应在注册有效期满( )目前，按照规定的程序申请延续注册。 A．5 B．10 C．20 D．30 6．根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业出资人中，注册造价工程师人数不应低于出资人总数的( )。 A．50％ B．60％ C．70％ D．80％ 7．根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业设立分支机构的，在分支机构中执业的注册造价工程师人数应不少于( )人。 A．3 B．4 C．5 D．6 8．某企业连续3年每年初从银行借入资金500万元，年利率8％，按年计息，第3年末一次性还本付息，则第3年末应还本付息( )万元。 A．1893．30 B．1753．06 C．1623．20 D．1620．00 9．某企业从银行借入1年期的短期借款500万元，年利率l22，按季度计算并支付利息，则每季度需支付利息( )万元。 A．15．00 B．15．15 2015造价工程师真题答案全套 2014年造价工程师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！造价工程师考试历年考试真题：https://www.doczj.com/doc/f95333939.html,/e7nmoo 更多精品备考资料及资讯2015造价工程师考试交流群348630685 考试科目 考试设四个科目。具体是： 《工程造价管理基础理论与相关法规》、《工程造价计价与控制》、《建设工程技术与计量》（本科目分土建和安装两个专业，考生可任选其一，下同）、《工程造价案例分析》。其中，《工程造价案例分析》为主观题，在答题纸上作答；其余3科均为客观题，在答题卡上作答。 考生应考试时，可携带钢笔或圆珠笔（黑色或蓝色）、2B铅笔、橡皮、计算器（无声、无存储编辑功能）。 考试分4个半天进行，《工程造价管理相关知识》和《建设工程技术与计量》的考试时间均为两个半小时；《工程造价计价与控制》的考试时间为3个小时；《工程造价案例分析》的考试时间为4个小时。 考试成绩管理考试以两年为一个周期，参加全部科目考试的人员须在连续两个考试年度内通过全部科目的考试。免试部分科目的人员须在一个考试年度内通过应试科目。 真题及答案： 1．计算进口设备原价，需要考虑的项目是（）。 A．进口设备的备品备件测绘费 B．进口设备的外贸手续费 C．进口设备的运杂费 D．进口环节的增值税 E．进口设备的银行担保费 2．下列（）属于按照费用构成要素划分的费用。 A．人工费 B．材料费 C．措施费 D．企业管理费 E．规费 3．根据我国现行建筑安装工程费用组成，下列各费用项目中属于措施费的是（）。 A．冬雨期施工增加费 B．施工机械作业时所发生的安拆费 C．工程排污费 D．已完工程及设备保护费 E．地上、地下设施、建筑物的临时保护费 4．关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。 A．场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有设施拆除费用 B．建设场地的大型土石方工程费用应计入场地准备费 C．建设单位临时建设费用包括了施工期问专用桥梁的加固、养护、维修等费用 D．场地准备及临时设施费不应包括已列入建安工程费中的施工单位临时设施费 E．改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算 5．下列表述中，属于施工定额特性的是（）。 A．计价性定额 B．企业定额 C．分项最细 D．基础性定额 E．以工序为研究对象 6．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》的规定，下列属于可以精确计算工程量的措施项目有（）。 A．施工排水、施工降水 B．垂直运输 C．冬雨季施工 D．安全文明施工 E．大型机械设备进出场及安拆 7．根据工人工作时间分类，下列不属于必需消耗的时间是（）。 A．工人下班前工具整理所耗的时间 B．钢筋工在钢筋下料前熟悉图样所耗的时间 C．因混凝土养护导致的停工时间 造价师案例真题及答案 第二题： 某施工单位制定了严格详细的成本管理制度，建立也规范长效的成本管理流程，并构建了科学实用的成本数据库存。该施工单位拟参加某一公开招标项目的投标，根据本单位成本数据库中类似工程项目的成本经验数据，测算出该工程项目不含规费和税金的报价为8100万元，其中，企业管理费费率为8%（以人材机费用之和为计算基数），利润率真为35%（以人材机费用与管理费之和为计算机基数）。造价工程师对拟投标工程项目的具体情况进一步分析后，以现该工程项目的材料费尚有降低成本的可能性，并提出了若干降低成本的措施。该工程项目有A、B、C、D四个分部工程组成，经造价工程师定量分析，其功能指数分别为0.1、0.4、0.3、0.2 问题： 1、施工成本管理流程由那几个环节构成？其中，施工单位成本管理最基础的工作是什么？ 2、在报价不变的前提下，若要实现利润率为5%的盈利目标，该工程项目的材料费需降低多少万元？（计算结果保留两位小数） 3、假定A、B、C、D四个分部分项工程的目前成本分别为864万元、3048万元、2515万元和1576万元，目标成本降低总额为320万元，试计算各分部工程的目标成本及其可能降低的额度，并确定各分部工程功能的改进顺序。（将计算结果填入答题纸表2.1中，成本指数和价值指数的计算结果保留三位小数） 分包工程 功能指数 目前成本 成本指数 价值指数 目标成本（万元） 成本降低额（万元） A 0.1 864 B 0.4 3048 C 0.3 2512 D 0.2 1576 合计 1.0 8000 320 第三题： 某开发区国有资金投资办公楼建设项目，业主委托具有相应招标代 2019 年全国一级造价师执业资格考试试卷 《建设工程计价》 一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意） 1.根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是（） A.固定资产投资+流动资金 B.固定资产投资+铺底流动资金 C.固定资产投资 D.建设投资 ~ 【参考答案】C 2.关于设备原价的说法,正确的是（） A.进口设备的原价是指其到岸价 B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得 C.设备原价通常包含备品备件费在内 D.设备原价占设备购置费比重增大,意味资本有机构成的提高 【参考答案】C 3.某进口设备民币货价 400 万元,国际运费折合人民币 30 万元，运输保险费率为 3%,则该设备应计的运输保" 险费折合人民币（）万元。 【参考答案】D 4.下列费用中属于安全文明施工费的是（） A.脚手架费 B.临时设施费 C.二次搬运费 D.非夜间施工照明 【参考答案】B 参考教材 P15，安全文明施工费是指工程项目施工期问，施工单位为保证安全施工、文明施 工和保护现场内外环境等所发生的措施项目费用。通常由环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费组成。 5.根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇费用一般计入（） A.直接工程费 B.现场管理费 C.公司管理费 D.开办费 【参考答案】A 人工费,国外一般工程施工的工人按技术要求划分为高级技工、熟练工、半熟练工和壮工。 当工程价格采用平均工资计算时,要按各类工人总数的比例进行加权计算。人工费应该包括工资,加班费,津贴、招雇解雇费用等。而人工费属于直接工程费。参见教材 P20 6.根据我国现行建设项总投资及工程造价的构成,下列有关建设目费用开支,应列入建设单位管理费是（） A.监理费 B.竣工验收 C.可行性研费 D.节能评估费 【参考答案】B 建设单位管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管 理性质的支出。包括工作人员薪酬及相关费用,办公费、办公场地租用费,差放交通费、劳动保护费,工具用具使用费,固定资产使用费,招募生产工人费、技术图书资料费（含软件）业务待费、竣工验收费和其他管理性质开支.参见教材 P23 7.根据我现行建设项目总投资及工程造价的构成，联合试运转费应包括（） A.施工单位参加联合试运转人员的工资 （附答案）2020年造价师考试真题80道题 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1. 建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须（） A 分布组合 B 多层组合 C 多次计算 D 单独计算 参考答案：D 2. 生产性建设项目总投资由（）两部分组成。 A 建筑工程投资和安装工程投资 B 建筑工程投资和设备工器具投资 C 固定资产投资和流动资产投资 D 建筑工程投资和工程建设其他投资 参考答案：C 3. 下列工作中，属于工程项目策划阶段造价管理内容的是（）。 A 投资方案经济评价 B 编制工程量清单 C 审核工程概算 D 确定投标报价 参考答案：A 4. 根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师执业刚满1年时变更注册单位，则该注册造价工程师在新单位的注册有效期为（）年。 A B 2 C 3 D 4 参考答案：C 5. 根据《注册造价工程师管理办法》，对于已取得造价工程师注册证书人员，发现有（）的情形，应撤销其注册。 A 受到刑事处罚 B 以不正当手段获准注册 C 死亡或者丧失民事行为能力 D 已与聘用单位解除合同且未被其他单位聘用 参考答案：B 6. 根据《工程造价咨询企业管理办法》，已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满（）年的企业，方可申请甲级资质。 A 3 B 4 C 5 D 6 参考答案：A 7. 订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为（）。 A 合同订立 B 合同成立 C 合同生效 合同有效 参考答案：B 8. 关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。 A 仲裁是诉讼的前置程序 B 仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力 C 仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请 D 仲裁协议的效力须由人民法院裁定 参考答案：C 9. 根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）个月内，向发证机关报告。 A 1 B 2 C 3 D 6 参考答案：A 10. 根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限是（）。A 1 B 2 C 3 D 4 参考答案：B 11. 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列工程中，需要编制专项施工方案并组织专家进行论证、审查的是（）。 2017年造价工程师考试《造价管理》真题及答案 一、单项选择题（共60小题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意。） 1.建设项目的造价是指项目总投资中的（）。P3 A.固定资产与流动资产投资之和 B.建筑安装工程投资 C.建筑安装工程费与设备费之和 D.固定资产投资总额 答案：D 解析：考查工程造价的含义及相关概念，常规考点。从投资者的角度，工程造价即为固定资产投资。 2.政府部门，行业协会，建设单位、施工单位及咨询机构通过协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的（）P4 A.全过程造价管理 B.全方位造价管理 C.全寿命期造价管理 D.全要素造价管理 答案：B 解析：考查建设工程全面造价管理的概念，常规考点。 3.根据《注册造价师管理办法》，以欺骗收段取得造价工程师注册被撤销的，（）年内不得再次申请注册。P12 A.1 B.2 C.3 D.4 答案：C 解析：考查法律责任，常规考点。隐瞒的1年内；欺骗的3年内。 4.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业应办理而未及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理，逾期不办理的，可处以（）以下的罚款。P17 A.5000元 B.1万元 C.2万元 D.3万元 答案：B 解析：考查法律责任中经营违规责任。 5.美国建造师学会（AIA）的合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列，用于财务管理表格的是（）。P23 A.C系列 B.D系列 C.F系列 D.G系列 答案：C 解析：考查国际常见的合同文本：FIDIC、JCT、ACA、ICE、AIA等，常规考点。 6.根据《建筑法》在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起（）个月内，向发证机关报告。P25 A.1 B.2 C.3 D.6 答案：A 解析：考查建筑工程施工许可，常规考点。 7.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。P31 A.工程交付使用 B.竣工审计通过 C.工程价款结清 D.竣工验收合格 答案：D 解析：考查工程质量保修，常规考点。保修期自竣工验收合格之日起计算。 8.根据《招投标法》，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。P37 A.10 B.20 C.30 D.60 答案：B 解析：考查招标标中的几个时间期限，常规考点。如发售到截止、修改与澄清、异议、投诉等时间期限。 9.根据《招标投标法实施条例》，招标文件中要求中标人提交履约保证金的，保证金不得超过中标合同金额的().P44 A.2% B.5% C.10% D.20% 答案：D 解析：考查履约保证金，教材第一章和第六章均有改内容，常规考查。 10.根据《会同法》关于要约和承诺的说法，正确的是()P47 A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人 B.承诺的内容应当与要约的内容一致 C.要约邀请是合同成立的必经过程 D.撤回承诺的通知应当在要约确定的承诺期限內到达要约人 答案：B 解析：考查合同订立的程序，近三年都出了题。合同订立，需要两个环节：要约和承诺。一要约一承诺合同就成立了。 2020年一级造价工程师《造价管理》真题答案 1、下列工程计价文件中，由施工承包单位编制的是()。 A.工程概算文件 B.施工图结算文件 C.工程结算文件 D.竣工决算文件 参考答案:C 2、下列工作中，属于工程发承包阶段造价管理工作内容的是()。 A.处理工程变更 B.审核工程概算 C.进行工程计量 D.编制工程量清单 参考答案:D 3、根据《工程造价咨询企业管理力法》，工程造价咨询企业资质有效期为()年。 参考答案:B 4、根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中专职从事工程造价专业工作的人员不应少于()人。 C.10 D.12 参考答案:D 5.美国工程造价估算中，材料费和机械使用费估算的基础是()。 A.现行市场行情或市场租赁价 B.联邦政府公布的上月信息价 C.现行材料及设备供应商报价 D.预计项目实施时的市场价 参考答案:A 6.根据《建设工程质量管理条例》在正常使用条件下，给排水管道工程的最低保修期限为()年 参考答案:B 7.根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是()。 A.受自然环境限制只有少量潜在投标人 B.需要釆用不可替代的专利或者专有技术 C.招标费用占项目合同金额的比例过大 D.因技术复杂只有少量潜在投标人 参考答案:B 8.根据《招标投标法实施条例》，投标人认为招投标活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起()日内向行政监督部门投诉。 A.10 B.15 C.20 D.30 参考答案:A 9.根据《合同法》与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在()个月内予追认。 参考答案:A 10.可以在竖井、水中、有落差的地方铺设，且能承受外力的电力电缆型号为（）。 A．YJLV12 B．YJLV22 C．YJLV23 D．YJLV32 【答案】D 【解析】表1.4.7 交联聚乙烯绝缘电力电缆 【考点来源】几种常用电缆及其特性 11．厚壁为8mm的金属有关，现场组装焊接环焊缝，为确保工程质量、工期和降低成本，应选择的焊接方法是（）。 A．手弧焊 B．埋弧焊 C．融化极氩弧焊 D．等离子弧焊 【答案】B ①热效率较高，熔深大，工件的坡口可较小，减少了填充金属量。 ②焊接速度高，当焊接厚度为8～10mm的钢板时，单丝埋弧焊速度可达 50～80cm／min。 ③焊接质量好，焊剂的存在不仅能隔开熔化金属与空气的接触，而且使熔池金属较慢地凝固，减少了焊缝中产生气孔、裂纹等缺陷的可能性。 ④在有风的环境中焊接时，埋弧焊的保护效果胜过其它焊接方法。 由于埋弧焊熔深大，生产效率高，机械化操作的程度高，因而适于焊接中厚板结构的长焊缝和大直径圆筒的环焊缝，尤其适用于大批量生产。 【考点来源】焊接的分类及特点 12．将经淬火的碳素钢工件加热到Ac1（珠光体开始转变为奥氏体）前的适当温度，保持一定时间，随后用符合要求的方式冷却，以获得所需要的组织结构和性能。此种热处理方法为（）。 A．去应力退火 B．完全退火 C．正火 D．回火 【答案】A 【解析】去应力退火是将钢件加热到临界点A c1以下适当温度，保持一定时间后缓慢冷却的方法。其目的是为了去除由于形变加工、机械加工、铸造、锻造、热处理及焊接等过程中的残余应力。对于焊接钢件，一般其加热温度为500~550℃。保温时间为2~4h。当薄壁、易变形件焊接时，退火温度应低于下限温度。【考点来源】焊后热处理 13.适用于铝、镁、钛合金结构件表面及近表面缺陷的检测方法为（）。 A．涡流检测 B．磁粉检测 C．荧光液体渗透检测 D．着色液体渗透检测 【答案】A 【解析】表面及近表面缺陷的检测方法为A或B，但B只能用于被磁化的材料。 【考点来源】无损探伤 14.经彻底的喷射或抛射除锈，钢材表面无可见的油脂或污垢，且氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物已基本清除，其残留物应是牢固附着的，此除锈质量等级为（）。 2017年造价工程师《造价管理》考试真题及答案解析 一、单项选择题（共60小题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意。） 1.建设项目的造价是指项目总投资中的（）。P3 A.固定资产与流动资产投资之和 B.建筑安装工程投资 C.建筑安装工程费与设备费之和 D.固定资产投资总额 【参考答案】：D 【答案解析】：考查工程造价的含义及相关概念，常规考点。从投资者的角度，工程造价即为固定资产投资。 2.政府部门，行业协会，建设单位、施工单位及咨询机构通过协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的（）。P4 A.全过程造价管理 B.全方位造价管理 C.全寿命期造价管理 D.全要素造价管理 【参考答案】：B 【答案解析】：考查建设工程全面造价管理的概念，常规考点。 3.根据《注册造价师管理办法》，以欺骗收段取得造价工程师注册被撤销的，（）年内不得再次申请注册。P12 A.1 B.2 C.3 D.4 【参考答案】：C 【答案解析】：考查法律责任，常规考点。隐瞒的1年内；欺骗的3年内。4.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业应办理而未及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理，逾期不办理的，可处以（）以下的罚款。P17 A.5000元 B.1万元 C.2万元 D.3万元 【参考答案】：B 【答案解析】：考查法律责任中经营违规责任。 5.美国建造师学会（AIA）的合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列，用于财务管理表格的是（）。P23 A.C系列 B.D系列 C.F系列 D.G系列 【参考答案】：C 【答案解析】：考查国际常见的合同文本：FIDIC、JCT、ACA、ICE、AIA等， 2018年一级造价工程师《造价管理》真题及答案（完整版） 1、下列工程计价文件中，由施工承包单位编制的是()。 A.工程概算文件 B.施工图结算文件 C.工程结算文件 D.竣工决算文件 参考答案：C 2、下列工作中，属于工程发承包阶段造价管理工作内容的是()。 A.处理工程变更 B.审核工程概算 C.进行工程计量 D.编制工程量清单 参考答案：D 3、根据《工程造价咨询企业管理力法》，工程造价咨询企业资质有效期为()年。 A.2 B.3 C.4 D.5 参考答案：B 4、根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中专职从事工程造价专业工作的人员不应少于()人。 A.6 B.8 C.10 D.12 参考答案：D 5.美国工程造价估算中，材料费和机械使用费估算的基础是()。 A.现行市场行情或市场租赁价 B.联邦政府公布的上月信息价 C.现行材料及设备供应商报价 D.预计项目实施时的市场价 参考答案：A 6.根据《建设工程质量管理条例》在正常使用条件下，给排水管道工程的最低保修期限为()年 A.1 B.2 C.3 D.5 参考答案：B 7.根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是()。 A.受自然环境限制只有少量潜在投标人 B.需要釆用不可替代的专利或者专有技术 C.招标费用占项目合同金额的比例过大 D.因技术复杂只有少量潜在投标人 参考答案：B 8.根据《招标投标法实施条例》，投标人认为招投标活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起()日内向行政监督部门投诉。 A.10 B.15 C.20 D.30 参考答案：A 9.根据《合同法》与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在()个月内予追认。 A.1 B.2 C.3 D.6 参考答案：A 10.根据《合同法》，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是() A.只能选择适用违约金条款 B.只能选择适用定金条款 C.同时适用违约金和定金条款 D.可以选择适用违约金或定金条款 参考答案：D 11.根据《价格法》政府在制定关系群众切身利益的公用事业价格时,应当建立()制度，征求消费者、经营者和有关方面的意见。 A.听证会 B.专家咨询 C.评估会 D.社会公示 参考答案：A 12.根据《国务院关于投资体制改革的决定》实行备案制的项目是()。 A.政府直接投资的项目 B.采用资金注入方式的政府投资项目 C.政府核准的投资项目目录外的企业投资项目 D.政府核准的投资项目目录内的企业投资项目 参考答案：C 13.为了保护环境,在项目实施阶段应做到“三同时”。这里的“三同时”是指主体工程与环保措施施工程要()。 A.同时施工、同时验收、同时投入运行。 B.同时审批、同时设计、同时施工 C.同时设计、同时施工、同时投入运行 C.同时施工、同时移交、同时使用 参考答案：C 14.对于实行项目法人责任制的项目,属于项目董事会职权的是()。 A.审核项目概算文件 B.组织工程招标工作 C.编制项目财务决算。 D.拟定生产经营计划 参考答案：A 15.对于技术复杂、各职能部门之间的技术界面比较繁杂的大型工程项目,宜采用的项目组织形式是()组织形式。 2020年一级造价工程师考试《造价管理》历年精选真题及答案 （1） 1、下列工程计价文件中，由施工承包单位编制的是（）。 A.工程概算文件 B.施工图结算文件 C.工程结算文件 D.竣工决算文件 【答案】C 【解析-来源于233网校王竹梅老师】本题考查工程计价特征中计价的多次性中的内涵。 2、下列工作中，属于工程发承包阶段造价管理工作内容的是（）。 A.处理工程变更 B.审核工程概算 C.进行工程计量 D.编制工程量清单 【答案】D 3、根据《工程造价咨询企业管理力法》，工程造价咨询企业资质有效期为（）年。 A.2 B.3 C.4 D.5 【答案】B 4、根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中专职从事工程造价 专业工作的人员不应少于（）人。 A.6 B.8 C.10 D.12 【答案】D 5.美国工程造价估算中，材料费和机械使用费估算的基础是（）。 A.现行市场行情或市场租赁价 B.联邦政府公布的上月信息价 C.现行材料及设备供应商报价 D.预计项目实施时的市场价 【答案】A 【解析-来源于233网校王竹梅老师】本题考查发达国家和地区工程造价管理的特点。 6.根据《建设工程质量管理条例》在正常使用条件下，给排水管道工程的最低保修期限 为()年 A.1 B.2 C.3 D.5 【答案】B 7.根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是()。 A.受自然环境限制只有少量潜在投标人 B.需要釆用不可替代的专利或者专有技术 C.招标费用占项目合同金额的比例过大 D.因技术复杂只有少量潜在投标人 【答案】B 8.根据《招标投标法实施条例》，投标人认为招投标活动不符合法律法规规定的，可以 自知道或应当知道之日起()日内向行政监督部门投诉。 A.10 B.15 C.20 D.30 【答案】A 9.根据《合同法》与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在()个月内予追认。 A.1 B.2 C.3 D.6 【答案】A 10.根据《合同法》，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确 处理方式是（） A.只能选择适用违约金条款 B.只能选择适用定金条款 C.同时适用违约金和定金条款 D.可以选择适用违约金或定金条款 【答案】D 【解析-来源于233网校王竹梅老师】本题考查违约责任的承担。定金与违约金不能同 时适用。 11.根据《价格法》政府在制定关系群众切身利益的公用事业价格时,应当建立()制度， 征求消费者、经营者和有关方面的意见。 A.听证会 B.专家咨询 C.评估会 D.社会公示 【答案】A 2012年造价工程师考试真题及答案 一、单项选择题(共72题，每题l分。每题的备选项中，只有1最符合题意) 1．为保证工程项目顺利实施，避免在难以预料的情况下造成投资不足而预先安排的费用是（）。 A．流动资金 B．建设期利息 C．预备费 D．其他资产费用 2．按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的是（）。 A．土地征购费 B．场外设施费 C．生产前费用 D．未明确项目准备金 3．关于进口设备原价的构成及其计算，下列说法中正确的是（）。 B．进口设备到岸价由离岸价和进口从属费构成 C．关税完税价格由离岸价、国际运费、国际运输保险费组成 D．关税不作为进I=1环节增值税计税价格的组成部分 4．某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费l7万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2％，废品损失费率5％，包装费0.1万元，利润率l0％，则该设备原价中应计利润为（）万元。 A．2.150 B．2.152 C．2.685 D．2.688 5．根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，下列设施的费用应计人安全施工费的是（）。 B．现场防火设施 C．现场l临时用电接地保护装置 D．垂直方向交叉作业防护 6．以直接费为取费基数时，下列企业管理费费率计算公式中，正确的是（）。 7．某市建筑公司承建某县城一商务楼，当年结算工程价款收入为5300万元，其中包括所安装设备的价款500万元及付给分包方的价款300万元，则此收入应缴纳的营业税为（）万元。 A．150 B．161 C．170.7 D．174 8．关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。 A．场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和土方开挖费用 B．建设单位临时建设费用包括了施工期间专用公路的养护、维护等费用 C．新建和改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算 D．建设场地的大型土石方工程计人场地准备费 2015造价工程师《案例分析》考试真题及答案 试题一: 造价工程师考试真题中某拆建建设项目的基础数据如下: (1)项目建设期2年,运营期10年,建设投资3600万元,预计全部形成固定资产. (2)项目建设投资来源为自有资金和贷款，贷款总额为2000万元，贷款年利率6%(按年计息)，贷款合同约定运营期1年按照项目的最大偿还能力还款，运营期第2~5年将未偿还款项等额本息偿还，自有资金和贷款在建设期内均衡投入。 (3)项目固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折扣。 (4)流动资金250万元由项目自有资金在运营期第1年投入(流动资金不用于项目建设期贷款的偿还)。 (5)运营期间正常年份的营业额收入为900万元，经验成本为280万元，产品营业税金及附加税率为6%，所得税为25%。 (6)运营期第一年达到设计产能的80%，该年的营业收入，经营成本均为正常年份的80%，以后各年均达到设计产能。 (7)在建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积金，不分配投资者股利。 问题： 1：列式计算项目建设期的贷款利息。 2：列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。 3：列式计算项目运营期第2年应偿还的贷款本息额，并通过计算说明项目能否满足还款要求。 4：项目资本金现金流量表运营期第1年的净现金流量是多少?(计算结果保留两位小数) 答案： 1、贷款均衡投入，每年投入2000/2=1000万元，第一年利息1000乘以0.6%/2=30万，第二年利息(1000+30+1000/2)乘以0.6%=91.80万元，建设期贷款利息30+91.80=121.80万元。 2、固定资产=建设期投资+建设期利息=3600+121.8=3721.80万元。 年折旧=固定资产乘以(1-残值率)/使用年限=3721.8乘以(1-5%)/10=353.57万元， 2017年造价工程师《工程计价》考试真题 一、单项选择题 1、关于我国建设项目投资，以下说法正确的是() A、非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成 B、生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成 C、建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用 D、建设投资由固定资产投资和建设期利息组成 答案：C P1 2、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万元，包装费率为2%，利润率为10%。用成本估算发计算该设备的利润值为()万元。 A、 B、 C、 D、 答案：C P4 3、进口设备的原价是指进口设备的() A、到岸价 B、抵岸价 C、离岸价 D、运费在内价 答案：B P5 4、某县城建筑工程承建市区某建筑工程，2015年8月编制结算的税前造价为6000万元。已知营业税税率为3%，市、县城市维护建设税税率分别为7%、5%，教育费附加绿、地方教育附加率分别为3%、2%。该工程的结算造价应为()万元。 A、 B、 C、 D、 答案：D P14 5、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明费的是() A、夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用 B、工人的安全防护用品的购置费用 C、地下室施工时所采用的照明设施拆除费 D、建筑物的临时保护设施费 答案：B P16 6、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是() A、分包工程费不包括分包工程的管理费和利润 B、材料的预涨费计入管理费 C、开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费 D、****** 答案：C P21 7、下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是() A、土地补偿费 B、青苗补偿费 2019年造价工程师考试真题及答案：《造价管理》 11、根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，供热与供 冷系统的最低保修期限是()个采暖期、供冷期。 A、1 B、2 C、3 D、4 答案：B 12、根据《招标投标法实施条例》，对于采用两阶段招标的项目。投标人在第一阶段向招标人提交的文件是() A、不带报价的技术建议 B、带报价的技术建议 C、不带报价的技术方案 D、带报价的技术方案 答案：A 13、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属 于分项工程的是() A、计算机机房工程 B、轻钢结构工程 C、土方开挖工程 D、外墙防水工程 答案：C 14、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用直接投资和资金注入方式的政府投资项目，除特殊情况外，政府部门不再审批() A、开工报告 B、初步设计 C、工程概算 D、可行性研究报告 答案：A 15、CM(Construction Management)承包模式的特点是() A、建设单位与分包单位直接签订合同 B、采用流水施工法施工 C、CM单位可赚取总分包之间的差价 D、采用快速路径法施工 答案：D 16、下列项目管理组织机构形式中，未明确项目经理角色的是()组织机构。 A、职能制 B、弱矩阵制 C、平衡矩阵制 D、强矩阵制 答案：B 17、根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织设计有三个层次是指() A、施工组织总设计，单位工程施工组织设计和施工方案 B、施工组织总设计，单位工程施工组织设计和施工进度计划 C、施工组织设计，施工进度计划和施工方案 D、指导性施工组织设计，实时性施工组织设计和施工方案 答案：A 18、香蕉曲线法和S曲线法均可用来控制工程造价和工程进度。二者的主要区别是：香蕉曲线以()为基础绘制。 A、施工横道计划 B、流水施工计划 C、工程网络计划 D、挣值分析计划 答案：C 19、工程项目组织非节奏流水施工的特点是() A、相邻施工过程的流水步距相等 B、各施工段上的流水节拍相等 C、施工段之间没有空闲时间 D、专业工作队数等于施工过程数 答案：D 2014年造价工程师案例分析真题及答案（完整版） 2014年10月22日来源：233网校评论 第一题： 某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告中的相关资料和基础数据如下：（1）项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元（其中无形资产费用为200万元），基本预备费费率为8%，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5%。 （2）项目建设前期年限为1年，建设期为2年，生产运营期为8年。 （3）项目建设期1年完成项目静态投资的40%，第2年完成静态投资的60%，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。 （4）项目的建设投资、流动资金均由资本金投入。 （5）除了无形资产费用之外，项目建设投资全部形成固定资产，无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。 （6）项目正常年份的产品设计生产能力为10000年/年，正常年份年总成本费用为950万元，其中项目单位产品的可变成本为550元，其余为固定成本。项目产品预计售价为1400元/件，营业税金及附加税税率为6%，企业适用的所得税税率为25%。 （7）项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70%，第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100%。 问题： 1、分别列式计算项目建设期第1年、第2年价差预备费和项目建设投资。 2、分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧和正常年份的年可变成本、固定成本、经营成本。 3、分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率。 4、分别列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。 （除资本金净利润之外，前3个问题计算结果以万元为单位，产量盈亏平衡点计算结果取整，其他计算结果保留两位小数） 第二题： 某施工单位制定了严格详细的成本管理制度，建立也规范长效的成本管理流程，并构建了科学实用的成本数据库存。该施工单位拟参加某一公开招标项目的投标，根据本单位成本数据库中类似工程项目的成本经验数据，测算出该工程项目不含规费和税金的报价为8100万元，其中，企业管理费费率为8%（以人材机费用之和为计算基数），利润率真为35%（以人材机费用与管理费之和为计算机基数）。造价工程师对拟投标工程项目的具体情况进一步分析后，以现该工程项目的材料费尚有降低成本的可能性，并提出了若干降低成本的措施。该工程项目有A、B、C、D四个分部工程组成，经造价工程师定量分析，其功能指数分别为0. 1、0.4、0.3、0.2 问题： 1、施工成本管理流程由那几个环节构成？其中，施工单位成本管理最基础的工作是什么？ 2、在报价不变的前提下，若要实现利润率为5%的盈利目标，该工程项目的材料费需降低多少万元？（计算结果保留两位小数） 一、单项选择题 1、关于我国建设项目投资，以下说法正确的是() A、非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成 B、生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成 C、建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用 D、建设投资由固定资产投资和建设期利息组成 答案：CP1 2、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万元，包装费率为2%，利润率为10%。用成本估算发计算该设备的利润值为()万元。 A、3.366 B、3.370 C、3.376 D、3.876 答案：CP4 3、进口设备的原价是指进口设备的() A、到岸价 B、抵岸价 C、离岸价 D、运费在内价 答案：BP5 4、某县城建筑工程承建市区某建筑工程，2015年8月编制结算的税前造价为6000万元。已知营业税税率为3%，市、县城市维护建设税税率分别为7%、5%，教育费附加绿、地方教育附加率分别为3%、2%。该工程的结算造价应为()万元。 A、6198.0 B、6201.6 C、6204.8 D、6208.8 答案：DP14 5、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明费的是() A、夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用 B、工人的安全防护用品的购置费用 C、地下室施工时所采用的照明设施拆除费 D、建筑物的临时保护设施费 答案：BP16 6、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是() A、分包工程费不包括分包工程的管理费和利润 B、材料的预涨费计入管理费 C、开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费 D、****** 答案：CP21 7、下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是() A、土地补偿费 B、青苗补偿费 C、拆迁补偿费 D、新菜地开发建设基金 答案：AP24 8、关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是() A、建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算 历年造价工程师《建设工程造价管理》经典真题及答案(2012年真题) 下列工程造价中，由承包单位编制、发包单位或其委托的]：程造价咨询机构审查的是( )。 A.工程概算价 B.工程预算价 C.工程结算价 D.工程决算价 【答案】C。本题考核的知识点为工程结算价的审查。结算价一一般由承包单位编制，由发包单位审查，也可委托具有相对应资质的工程造价咨询机构实行审查， (2011年真题) 生产性建设项目的总投资由( )两部分构成。 A.固定资产投资和流动资产投资 B.有形资产投资和无形资产投资 C.建筑安装工程费用和设备工器具购置费用 D.建筑安装工程费用和工程建设其他费用 【答案】A。本题考核的知识点为建设项目总投资与固定资产投资。建设项目按用途可分为生产性建设项目和非生产性建设项目。生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分;非生产性建设项目总投资只有固定资产投资，不包括流动资产投资。 (2010年真题) 建设项目静态投资包括( )。 A.基本预备费 B.设备和工器具购置费 C.涨价预备费 D.建设期贷款利息 E.投资方向调节税 【答案】AB。本题考核的知识点为静态投资与动态投资的划分。静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费以及因工程量误差而引起的工程造价的增减等。 (2009年真题) 1.当写字楼、住宅等作为建设工程的最终产品以商品的形式进入流通领域时，其交易价格是( )。 A.实际结算的工程价格 B.最终决算的工程造价 C.有加价的工程价格 D.施工合同确定的工程造价 【答案】C。本题考核的知识点为工程造价的含义。工程造价通常是指工程的建造价格。因为所站的角度不同，工程造价有不同的含义。从市场交易的角度来说，工程造价是指为建成一项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场以及工程承发包市场等交易活动中所形成的建筑安装工程价格和建设工程总价格。新技术开发区和住宅开发区的普通工业厂房、仓库、写字楼、公寓、商业设施和大批住宅、配套的公共设施等，都是投资者为实现投资利润而生产的2019年造价工程师真题及答案：《案例分析》
造价工程师历年真题下载(完整版)
造价工程师真题答案全套
造价师案例真题及答案
2019年一级造价师真题及答案《计价》
(附答案)2020年造价师考试真题80道题
2017一级造价师管理真题
2020年一级造价工程师《造价管理》真题答案【最新版】
造价师历年真题解析
(完整版)2017年造价工程师《造价管理》考试真题及答案解析,推荐文档
2018年一级造价工程师《造价管理》真题及答案(完整版)
2020年一级造价工程师考试《造价管理》历年精选真题及答案(1)
2012年造价工程师考试真题及答案
2015造价工程师《案例分析》真题及答案
造价工程师真题及答案
2019年造价工程师考试真题及答案：《造价管理》
2014年造价工程师《案例》真题及答案
2017年造价工程师真题及答案
历年造价工程师《建设工程造价管理》经典真题及答案
相关主题
文本预览