包工包料包质量房屋建筑施工合同
业主（以下称甲方）：
地址：
身份证号码：
电话：
联系人：
承建方（以下称乙方）：
地址：
身份证号码：
电话：
联系人：
承建方承建质量担保人（以下称丙方）：
地址：
身份证号码：
电话：
联系人：
依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，丙方自愿为乙方提供工程质量担保，叁方就乙方承包甲方房屋工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：房屋建筑工程（以下称本合同工程）
工程地点：
工程结构：砖混结构。
建筑面积：以实际丈量为准。
二、工程承包形式
包工包料包质量。
三、工程承包范围
承包范围：本合同工程项目的施工、完工、缺陷修复和保修期内的保修。本房屋工程项目包括：1、甲方将房屋建筑工程承包给乙方（含旧房拆除、平整、基础、框架柱、梁、墙体、现浇钢筋混凝土地基，现浇钢筋混凝土楼梯、现浇钢筋混凝土楼面和现浇混凝土地面、架模、拆模、浇筑、做地坪、安装落水管道、内墙粉刷、外墙立面粉刷、屋面和卫生间防水、门前台阶等）。
2、未提及部分甲乙双方协商解决。
四、工程材料和质量要求：
1、材料:本合同工程所用水泥、钢筋（镙纹钢）、粘土红砖等材料必须是全新，完全达到国家相关标准。
2、地基：地基开挖宽度600毫米，地基开挖深度：地基开挖深度2500毫米，基坑用粘土加熟石灰填充夯实至坑深1500毫米。用实芯红砖加水泥砌至地面500毫米，地基内墙体的宽度500毫米。地基基础梁现浇钢筋混凝土地基圈梁的高度：300毫米，宽：300毫米，上主钢筋直径14毫米3根间隔并列，下主钢筋直径14毫米3根间隔并列，辅钢筋直径8毫米，辅钢筋间隔距离250毫米，
2、承重墙要求：用实芯红砖、多孔红砖（圆孔）和水泥砂石垒砌，垒砌过程必须要做纵向横向咬合紧密，间隙要用水泥砂石浆填充均匀，墙体垂直，墙体误差度不能超过1毫米，墙体宽度大于240毫米。水泥和砂石按1比3，水泥为海螺水泥。
3、楼层现浇钢筋混凝土厚度：大于等于100毫米，楼层现浇钢筋直径要求（国标）：主钢筋大于12毫米，辅钢筋大于10毫米，扎笼规格：150毫米*150毫米，走廊负重牛腿梁为：主钢筋直径大于20毫米，牛腿梁宽度：300毫米，最大高度大于350毫米，前端最小高度为：不小于250毫米。上下面各4根主钢筋，扎笼间隔为250毫米。
4、一楼地面地坪厚度：现浇水泥青碎石混凝土浇筑大于100毫米。
5、楼层高度：一楼楼层高度：3600毫米（高度标准：室内地坪到一楼楼层中间线的距离；二楼楼层高度：净高度3000毫米（（高度标准：室内地坪到二楼楼层中间线的距离）
7、墙体内门窗上方必须用现浇圈梁，圈梁长度必须大于门窗宽度的1.5倍，圈梁为4根并列间隔捆
扎的直径大于12毫米钢筋，捆扎辅助钢筋为直径大于8毫米且捆扎间隔小于100毫米；圈梁高度为不小于100毫米。
五、工程期限
1、本合同乙方进场时间为年月日，整个工程在年月日之前完成,合同工期共个月。
2、本条款所规定的合同工期，是指合同内的工程实体通过竣工验收的时间。
3、乙方必须采取一切措施保证如期达到，不允许延误。如甲方认为整个工程或部分工程的进度太慢，不能满足确保关键工期的要求，甲方可指示乙方加快进度或修改原施工计划。乙方不得因此而向甲方提出任何的补偿。
4、乙方必须按甲方要求，在开工前作出实施性施工组织设计和各分部分项工程的进度计划报甲方备案。
5、甲方保留对工程暂时停工的权利，乙方必须无条件执行。
六、工程质量
1、工程质量标准：国家质量检验评定标准及本合同条款的有关约定。
2、乙方按甲方要求施工，如出现质量不合格，由乙方按照市场价格且不得低于甲方建造价格赔偿甲方；如果乙方不赔偿甲方，则由丙方无条件按市场价且不得低于甲方建造价格格赔偿甲方。
3、无论甲方是否进行并通过了各项检验，均不解除乙方对自己承包的工程的质量所负责任。
4、无论工程材料是由否有甲方供应，均不解除乙方所负的工程全面质量的责任，乙方应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。因质量不合格造成的一切经济损失由乙方负责；如果乙方不赔偿甲方，则由丙方无条件按市场价且不得低于甲方建造价格格赔偿甲方。
七、工程价款
1、本合同价费用为完成本合同工程项目全部费用。本工程造价元/㎡，结算以实际施工面积为准。
2、合同价包括了合同规定的明确和隐含的全部责任，以及为工程的正确施工、试验、检验、维护、保养、完工和修补缺陷所需的全部有关事项和物品。
3、合同价包括了合同规定的劳务、施工机械工具、制造、运输、安装、试验、调试、测试、维护、管理、利润、税金及合同包含的所有风险、责任、权利、义务等所应有的费用。
4、在合同履行过程中，甲方提出的任何建议、方案、要求，不管乙方是否采纳，乙方不得提出任何追加费用的要求。除非因甲方要求而引起规模、标准变化而引起的费用变化可由双方协商进行合同费用调整外，其余一切情况合同费用均不作任何调整。
5、除非合同中另有规定以外，合同价适用于合同文件中规定或包括的任何项目的任何实施方法，乙方不得因施工方法不同或改变施工方法而提出任何追加费用的要求。
6、乙方采用的任何施工方案和技术措施均应得到甲方的批准和认可。如乙方的施工方案和技术措施未得到甲方批准，由此引起的费用、后果均由乙方负责。
八、工程付款方式
1、合同签订时预付元整。
3、施工到一层板浇灌结束，验收合格后，付元整。
4、施工到二层板浇灌结束，验收合格后，付元整。
6、工程竣工验收后，付元整。
工程完工后暂扣总合同款的15%为质量保证金，质量保证金无利息工程质量押金，工程验收合格后壹年后，付工程质量保证金总额的10%，余款期满无利息付清。
九、安全、文明施工
1、施工中乙方应安全、文明施工，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
2、乙方应对工地施工的所有人员进行安全教育，对每一项工序进行安全技术交底，对施工人员进行人身保险投保，发放安全防护用品等，配备专职安全员。
3、因乙方原因发生的一切不安全责任事故，包括对工地周围过路行人车辆的可能发生的伤害事故，乙方在工程期内产生的一切工程事故，全部由乙方承担一切损失，甲方概不负责。
十、质量保修
1、根据《房屋建筑工程质量保修办法》明确的房屋建筑工程的最低保修期限，本合同约定本工程在
正常使用条件下，地基基础工程和主体结构工程保修期限30年；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期限为5年；保修期从工程竣工验收合格之日起计算。
2、未明事项，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定进行。
十一、甲方责任
1、提出需求，保证供应施工所需材料.
2、在乙方工程材料和质量达到甲方要求后，按时支付工程进度款。
十二、乙方责任
1、乙方所需机械、工具、模板及铁丝、钉子等全部由乙方自己提供，生活自理。
2、严格按照甲方要求和国家相关规范标准要求进行施工，确保工程按质按时完成。
3、每道工序完成后及时通知甲方进行验收，验收合格后进行下道工序。
十三、延期及违约责任
1、由于乙方的原因造成工程延期的，乙方必须向甲方支付误期赔偿费，甲方可从应向或即将向乙方支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
2、本合同误期赔偿费每天按合同价的5％计算，由乙方向甲方支付。
3、甲方按照合同约定及甲方的工作内容进行付款，若违约，除乙方不负违约责任外，甲方应向乙方付违约金5000元。
3、如乙方不能履行合同而给甲方造成的损失由丙方无条件全额支付，丙方必须在8小时后无条件全额支付给甲方。
十四、材料、设备的采购、供应和保管
1、乙方有义务为甲方的材料、设备的采购提供协助、指导和搬运。
2、乙方除在施工组织设计中应在施工过程中提前对材料、设备进行采购。
3、施工过程中，乙方要必须按照甲方严格下料，如出现验收不合格导致的返工，所需材料及工费由乙方负责。乙方要做到工完料尽场地清，如出现余料各品种超过量，由乙方自负损失。
4、工地交货的材料、设备由乙方负责保管。甲方无论何时均不对乙方的施工机具、设备、临时设施的损失或损坏承担任何责任。
十五、其他事项
1、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文本视为本合同的组成部分。
2、双方自愿共同遵守本合同，各自履行合同责任，如一方违约，应支付给对方5000.00元的违约金。
3、甲方支付给乙方的合同款，乙方必须尽快支付给工人，不得挪用，如造成人工工资问题，甲方一概不负责任，后果由乙方自负。
4、合同在履行过程中若发生争议，由双方友好协商解决。若协商不成，则甲方指定的人民法院裁决。十六、合同生效
本合同一式叁份，甲、乙、丙方各执正本一份。签字后生效。
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
甲方：（签字、手印）乙方：（签字、手印）丙方：（签字、手印）
身份证号码：身份证号码：身份证号码
住所：住所：住所：
电话：电话：电话：
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 自建房施工承包合同
编号：FS-DY-20604 自建房施工承包合同 甲方： 乙方： 甲方将位于县镇路的自住用房的建房施工工程承包给乙方施工。甲方与乙方在真实平等、互利的基础上经过充分协商，为了明确甲、乙双方的责任，保证如质如量按期完成该工程，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议： 一、工程施工范围及工期：乙方严格按照甲方提供的图纸进行施工(如发生变更，双方协商)主要包括：自基脚面起，上至屋面的全部砖混砌体。水泥立柱、横梁、圈梁、卫生间、阳台、厨房、屋面等整体现浇，全部门、窗、孔洞预留，木工负责搭架、装模板等工程。 工程期限从年月日至年月日完工。乙方应按时施工，如期完工。 二、承包方式：此次建房的施工承包方式为乙方包工的
形式。具体如下：1、由乙方按照图纸的要求统筹计划安排甲方进行购买所需的建筑材料，并按照图纸的式样进行施工;2、乙方负责召集建筑施工人员，并组织、管理、指挥工人施工，乙方施工人员的生活由乙方自理，乙方及其施工人员与甲方不存在雇佣关系。3、甲方负责提供相应的建房屋有效图纸，乙方按甲方提供的图纸修建。施工所有的所有机器设备由乙方自行提供(包括搅拌机、吊顶制板上楼的机器、搭架使用的全部设备、振动器切割机等)并负责安装、调试及使用过程中的安全。因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方承担。 三、施工质量要求：1、乙方照图进行施工，甲方按要求验收工程质量;2、楼层高度以图纸为准。圈梁和挑梁、浇注凝固后不应有蜂窝、麻面等。更不能出现钢筋外漏现象。在砌筑及浇注圈梁过程中，乙方施工时要保证质量，墙面要平整、房屋直角的地方不能纵角。3、厨房、厕所、屋面不得有丝毫渗漏，如出现渗漏视为不合格，甲方有权要求返工并赔偿损失，全部钢筋混凝土部位均要求使用震动机捣实。 四、施工安全要求：乙方在施工过程中，全程对施工安
农村自建承包合同 甲方： 乙方： 甲方在建房屋一栋，建筑层数三层，一层约平方米，二层约平方米，三层约平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本合同，以共同遵守： 一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。 乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。 二、承建项目 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。 三、承包价格 每平方米人民币:第一层（大写： 元)，第二层（大写：元)，第三层（大写：元)，建筑面积按每层楼实际建筑面积计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。
四、付款方式 合同签订完毕，工具进场，人员到位，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到20%（），完成第二层并捣制好第三层楼面付到40%（），工程全部完工，交验完毕付到80%（），预留20%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。 五、双方责任 甲方负责水电到位供给及原材料及时进场。 乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。 六、质量要求 乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。 七、注意安全 劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。 八、工期要求 主体工程工期为75(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙方必须在年月日前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出计划，以便及时筹备。 九、后期维修
房屋建筑施工承包合同 业主（以下称甲方）： 承建方（以下称乙方）： 甲方在定海区白泉镇米林社区下份一弄17号修建三层私人房屋一栋，由乙方承包施工。依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本房屋修建的具体情况，为明确甲乙双方的权利与义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方承包甲方房屋工程施工事项协商一致，特签订如下合同： 一、工程概况 工程名称：建筑工程（以下称本合同工程） 工程地点： 工程结构：半框架结构 建筑面积：约xx平方米，建筑面积待主体建筑完工后以实际测量面积为准。 二、工程承包形式 工程采用包工不包料方式承包。 三、工程承包范围 承包范围：本合同工程项目的施工、完工、缺陷修复和保修期内的保修。本房屋工程项目包括： 1、甲方将房屋建筑工程承包给乙方，含放样、平整、基础、地下架空层、框架柱、梁、墙体、楼梯、现浇楼面和地面、隔热层、屋顶、盖瓦、天沟、阳台、露台、化粪池、现浇混凝土、地面、门前台阶及砼垫层、做地平、内外墙砌筑和粉刷、外墙立面及装饰等;
2、装模、拆模、扎钢筋、水电施工及管线敷设、落水和给排水管道施工等； 3、地下架空层、屋面和卫生间做好防水、防渗处理； 4、甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、混凝土、钢材、水管、下水管、水电材料等。 5、乙方提供劳务、建筑技术、搅拌机、小型吊机、模板、撑树、脚手架、铁钉、铁丝、止水螺杆、码钉、扎丝、用材及生产和生活用具等。 6、未提及部分甲乙双方协商解决。 四、工程期限 1、本合同乙方进场时间为年月日，整个工程在 年月日之前完成,合同工期共个月。 2、本条款所规定的合同工期，是指合同内的工程实体通过竣工验收的时间。 3、乙方必须采取一切措施保证如期达到，不允许延误。如甲方认为整个工程或部分工程的进度太慢，不能满足确保关键工期的要求，甲方可指示乙方加快进度或修改原施工计划。乙方不得因此而向甲方提出任何的补偿。 4、乙方必须按甲方要求，在开工前作出实施性施工组织设计和各分部分项工程的进度计划报甲方审批。经过批复的实施性施工组织设计和进度计划将作为本合同书的一部分。 5、甲方保留对工程暂时停工的权利，乙方不应拒绝。 五、工程质量 1、工程质量应达到《抗震安居房屋建设评定标准》和《国家质量检验评定标准》的合格条件，并符合本合同条款的有关约定，如出
自建房施工承包合同 甲方： 乙方： 甲方将位于XXX的自住用房建房施工工程承包给乙方施工。建筑层数为，建筑占地面积为㎡，一层约㎡，二层约㎡，三层约㎡，甲方与乙方在真实平等、互利的基础上经过充分协商，为了明确甲、乙双方的责任，保证如质如量按期完成该工程，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议： 一、工程施工范围及工期 乙方严格按照甲方提供的图纸进行施工（如发生变更，双方协商）主要包括：自基脚面起，上至屋面的全部砖混砌体。水泥立柱、横梁、圈梁、卫生间、阳台、厨房、屋面等整体现浇，全部门、窗、孔洞预留，木工负责搭架、装模板等工程。 工程期限从年月日至年月日完工。乙方应按时施工，如期完工。 二、承包方式 此次建房采用包工不包料方式承包。具体如下： 1、由乙方按照图纸的要求统筹计划安排甲方进行购 买所需的建筑材料，并按照图纸的式样进行施工； 2、乙方负责召集建筑施工人员，并组织、管理、指 挥工人施工，乙方施工人员的生活由乙方负责，乙方及其施工人员与甲方不存在雇佣关系。 3、甲方负责提供相应的建房屋有效图纸，乙方按甲 方提供的图纸修建。施工所有的工具及机器设备由乙方自备（包括搅拌机、卷扬机、搭架使用的全部设备、振动器切割机等）并负责安装、调试及使用过程中的安全管理。 因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方承担。 三、施工质量要求 1、乙方照图进行施工，严格按照国家规定的房屋质量
标准和要求组织施工，甲方按要求验收工程质量，不合格由乙方负责返工，返工费用由乙方自行负责； 2、楼层高度以约定为准。圈梁和挑梁、浇注凝固后不应有蜂窝、麻面等。更不能出现钢筋外漏现象。在砌筑及浇注圈梁过程中，乙方施工时要保证质量，墙面要平整、房屋直角的地方不能纵角。 3、厨房、厕所、屋面不得有丝毫渗漏，如出现渗漏视为不合格，甲方有权要求返工并赔偿损失，全部钢筋混凝土部位均要求使用震动机捣实。 四、施工安全要求 乙方在施工过程中，全程对施工安全负完全责任。乙方应在工地安装一切必要的安全防护装置。搭架、使用起重设备、使用电气设备必须有专人负责安全检查。违规操作导致的一切事故与甲方无关，甲方不承担乙方在施工过程中发生的一切伤亡事故的赔偿责任。由于乙方对施工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。 四、工程造价：楼层元/m2，斜屋面元/m2，面积按实际工程面积计算。房屋竣工后，经检查屋面、厨房、厕所通过试水后没有渗漏，墙体楼面没有任何异常验收后付清。 五、后期维修 因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担，并由乙方承担由此发生的相关赔偿及责任。 七、本合同自签订之日起生效，一经签字即具有法律效力。合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方：乙方： 年月日高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气
农村自建房承包施工合同 甲方： 乙方： 甲方在村建房屋一栋，建筑层数层，总面积约平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保施工安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本合同，以其共同遵守： 一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。 乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。 二、承建项目 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面
加浆磨光，同时作好防渗透水处理。 三、承包价格 每平方米人民币大写：元(￥：)，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。四、付款方式 合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付% ，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到%，完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元，工程全部完工，交验完毕付到%，预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。 五、双方责任 甲方负责水电到位供给及原材料及时进场，每日午餐。 乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。 六、质量要求 乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。 七、注意安全 劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。
编号：_____________自建房承包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
建房房东发包方：以下简称甲方 承接方或承包方：以下简称乙方 现甲方村号原有层房，委托乙方施工承建。甲方自备所有材料，即包清工的形式发包给乙方。为了保证质量，能按时完成任务，甲方与乙方就有关具体事项达成以下协议： 本合同条款本着公平，公正的原则，双方充分协商达成一致意见并签订本合同，双方必须严格遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点：___________________________ 工程限期：从年月日至年月日止。 三、工程议价：每平方米元，共计：人民币元整。 四、承包方式：乙方以包工的形式承建甲方的工程，甲方全包料，包括模板、顶架、外墙排栅及施工机械的租赁等及它细节工具及一切建筑材料。乙方负责其他用于施工的辅助设备如（料斗、推车、小型搅拌机，架板架管等）。 五、工程内容： 六、建好后乙方搞好屋内、四周卫生，做好防火防盗。做到人走场地清。
七、乙方在建房施工时，一定要保证质量。如有不符合质量问题，甲方要求翻工，乙方必须服从或双方协商解决。 八、1、乙方在施工期间一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方责任。 2、如果造成伤亡事故，由人民法院裁定后由责任方承担有关费用。 3、施工过程中若造成邻居房屋损坏，由乙方负责维护维修，甲方积极帮助解决。 九、若遭受自然非人为干扰，影响乙方施工，损坏的建筑材料，由甲方负责。另外，如需修改施工内容，增加工程项目必须与双方商量，双方达成一致，做到互相尊重、顺利完成本次施工任务。 十、乙方进场后，施工用水用电由甲方负责，保证施工场地通水通电。 十一、付款方式：开工首付工程量的 %，完工后一周内全部付清。 十二、本合同书经双方确认后，即生效，双方必须严格遵守执行。 十三、本合同共一式二份，甲、乙双方各执一份，打印和手写具有同等法律效力，未尽事宜需经双方协商，意见一致后可作补充条文。结算付清工程款项后，本合同书自然终止无效。 甲方房东签字：乙方承接方签字： 年月日年月日
合同编号：YT-FS-4876-32 自建房施工承包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
自建房施工承包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 甲方将位于县镇路的自住用房的建房施工工程承 包给乙方施工。甲方与乙方在真实平等、互利的基础 上经过充分协商，为了明确甲、乙双方的责任，保证 如质如量按期完成该工程，就该建房工程的施工承包 事宜达成如下协议： 一、工程施工范围及工期：乙方严格按照甲方提 供的图纸进行施工(如发生变更，双方协商)主要包括： 自基脚面起，上至屋面的全部砖混砌体。水泥立柱、 横梁、圈梁、卫生间、阳台、厨房、屋面等整体现浇， 全部门、窗、孔洞预留，木工负责搭架、装模板等工 程。 工程期限从年月日至年月日完工。乙方应
按时施工，如期完工。 二、承包方式：此次建房的施工承包方式为乙方包工的形式。具体如下：1、由乙方按照图纸的要求统筹计划安排甲方进行购买所需的建筑材料，并按照图纸的式样进行施工;2、乙方负责召集建筑施工人员，并组织、管理、指挥 工人施工，乙方施工人员的生活由乙方自理，乙方及其施工人员与甲方不存在雇佣关系。3、甲方负责提供相应的建房屋有效图纸，乙方按甲方提供的图纸修建。施工所有的所有机器设备由乙方自行提供(包括搅拌机、吊顶制板上楼的机器、搭架使用的全部设备、振动器切割机等)并负责安装、调试及使用过程中的安全。因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方承担。 三、施工质量要求：1、乙方照图进行施工，甲方按要求验收工程质量;2、楼层高度以图纸为准。圈梁和挑梁、浇注凝固后不应有蜂窝、麻面等。更不能出现钢筋外漏现象。在砌筑及浇注圈梁过程中，乙方施
自建房施工承包合同的范本篇一：农村建房施工工程承包合同甲方姓名（或名称）： 住址：身份证号： 电话： 乙方姓名（或名称）： 住址：身份证号： 电话： 甲方将位于（被建房屋地点）的两层自住用房的建设施工工程承包给乙方。甲方与乙方在真实、自愿、平等、互利的基础上经过充分协商，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议： 一、此次建房的施工承包方式为乙方包工不包料。即甲方负责提供建房所用的全部原材料，乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备。 二、被建房屋的建筑面积为平方米，甲方将地梁以上（+0以上）的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方（其中包括贴内外墙的瓷砖、室内地板砖、楼梯及其附属设施、卫生间地板砖、厨房操作台、木工、水电管线安装等）。乙方的施工承包单价为每平方米元，工程总价款为元。 三、甲方应提供建房所需原材料、场地等条件便利乙方按
时完工。 四、在整个施工过程中，乙方施工人员的生活由乙方自理。 五、乙方负责找工人，组织、指挥工人施工，乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系。 六、甲方负责提供相应的拟建房屋有效图纸张，由甲方负责指导修建。甲方负责一切建房所需的原材料。施工所用的所有机器设备由乙方自行提供（包括搅拌机、吊预制板上楼的机器、搭架使用的全部设备、振动器、切割机等），并负责安装、调试及使用过程中的安全。因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。 七、乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任。乙方应在工地明显位置悬挂“施工重地，严禁非施工人员入内”、“施工重地、注意安全”等警示语，安装一切必要的安全防护装置。进入施工工地的人员必须戴安全帽。搭架、使用起重设备、使用电气设备必须有专人负责安全检查，必要的时候乙方最好请专业人员协助完成。乙方进入施工工地现场，掌门师傅应负责一切安全，监督一切安全操作要领，不违规危险操作，违规操作导致的一切事故与甲方无关。乙方及其工人由于设备原因、违规操作、疏忽大意或者过于自信、施工管理不严等原因而发生的一切伤亡事故与甲方无关，甲方不承担乙方在施工过程中所发生的一切伤亡事故的赔偿责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的
农村自建房合同 甲方（负责人）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名，身份证号码） 乙方（承包人）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名，身份证号码） 根据《建筑法》、《经济合同法》及有关法律法规，甲乙双方在平等互利、公平合理、诚实信用的原则下，经协商，就甲方修建私人住宅的建筑工程承包事宜达成以下协议： 甲方拟建房屋一座，位置在＿＿＿＿＿＿＿＿＿，由乙方负责承揽建设。为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本加工承揽合同。 一、双方权利义务 ⒈甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。根据施工进度，乙方应提前＿＿＿天以上通知甲方购买所需材料。 ⒉乙方具有从事农村房屋建设的成熟经验，负责施工建设
并交付建房成果。当事人明确，双方不存在雇佣关系。 ⒊搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。 ⒋工期从＿＿年＿＿＿月＿＿＿日开始建设，工期为＿＿＿天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况的，可顺延工期。 ⒌乙方要加强对其人员的安全教育，严格管理，遵守国家法律法规，安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。 ⒍乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。 二、质量要求 ⒈乙方应当本着保质保量的原则，按照图纸施工，加强质量管理。 ⒉重要施工过程：如地基、浇铸须经甲方验收后方能进行下一工序。 ⒊甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为，并在施工中若发现造成材料损失、浪费，甲方有权责令要求乙方停工整改并罚款，视情节严重而定，会在支付款中扣除相应的损失费用。 4.乙方必须认真按照甲方的意图施工，并随时接受甲方或甲方
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 自建房施工承包合同(合同范 本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other
自建房施工承包合同(合同范本) 甲方： 乙方： 甲方将位于××县××镇××路的自住用房的建房施工工程承包给乙方施工。甲方与乙方在真实平等、互利的基础上经过充分协商，为了明确甲、乙双方的责任，保证如质如量按期完成该工程，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议： 一、工程施工范围及工期：乙方严格按照甲方提供的图纸进行施工（如发生变更，双方协商）主要包括：自基脚面起，上至屋面的全部砖混砌体。水泥立柱、横梁、圈梁、卫生间、阳台、厨房、屋面等整体现浇，全部门、窗、孔洞预留，木工负责搭架、装模板等工程。 工程期限从年月日至年月日完工。乙方应按时施工，如期完
工。 二、承包方式：此次建房的施工承包方式为乙方包工的形式。具体如下：1、由乙方按照图纸的要求统筹计划安排甲方进行购买所需的建筑材料，并按照图纸的式样进行施工；2、乙方负责召集建筑施工人员，并组织、管理、指挥工人施工，乙方施工人员的生活由乙方自理，乙方及其施工人员与甲方不存在雇佣关系。3、甲方负责提供相应的建房屋有效图纸，乙方按甲方提供的图纸修建。施工所有的所有机器设备由乙方自行提供（包括搅拌机、吊顶制板上楼的机器、搭架使用的全部设备、振动器切割机等）并负责安装、调试及使用过程中的安全。因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方承担。 三、施工质量要求：1、乙方照图进行施工，甲方按要求验收工程质量；2、楼层高度以图纸为准。圈梁和挑梁、浇注凝固后不应有蜂窝、麻面等。更不能出现钢筋外漏现象。在砌筑及浇注圈梁过程中，乙方施工时要保证质量，墙面要平整、房屋直角的地方不能纵角。3、厨房、厕所、屋面不得有丝毫渗漏，如出现渗漏视为不合格，甲方
自建房施工承包合同范文 导读：本文自建房施工承包合同范文，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。 甲方： 乙方： 甲方将位于××县××镇××路的自住用房的建房施工工程承包给乙方施工。甲方与乙方在真实平等、互利的基础上经过充分协商，为了明确甲、乙双方的责任，保证如质如量按期完成该工程，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议： 一、工程施工范围及工期：乙方严格按照甲方提供的图纸进行施工（如发生变更，双方协商）主要包括：自基脚面起，上至屋面的全部砖混砌体。水泥立柱、横梁、圈梁、卫生间、阳台、厨房、屋面等整体现浇，全部门、窗、孔洞预留，木工负责搭架、装模板等工程。 工程期限从年月日至年月日完工。乙方应按时施工，如期完工。 二、承包方式：此次建房的施工承包方式为乙方包工的形式。具体如下：1、由乙方按照图纸的要求统筹计划安排甲方进行购买所需的建筑材料，并按照图纸的式样进行施工；2、乙方负责召集建筑施工人员，并组织、管理、指挥工人施工，乙方施工人员的生活由乙方自理，乙方及其施工人员与甲方不存在雇佣关系。3、甲方负责提供相应的建房屋有效图纸，乙方按甲方提供的图纸修建。施工所有的所有机器设备由乙方自行提供（包括搅拌机、吊顶制板上楼的机器、搭架使用的全部设备、振动器切割机等）并负责安装、调试及使用过程中的安全。因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方承担。
三、施工质量要求：1、乙方照图进行施工，甲方按要求验收工程质量；2、楼层高度以图纸为准。圈梁和挑梁、浇注凝固后不应有蜂窝、麻面等。更不能出现钢筋外漏现象。在砌筑及浇注圈梁过程中，乙方施工时要保证质量，墙面要平整、房屋直角的地方不能纵角。3、厨房、厕所、屋面不得有丝毫渗漏，如出现渗漏视为不合格，甲方有权要求返工并赔偿损失，全部钢筋混凝土部位均要求使用震动机捣实。 四、施工安全要求：乙方在施工过程中，全程对施工安全负完全责任。乙方应在工地安装一切必要的安全防护装臵。搭架、使用起重设备、使用电气设备必须有专人负责安全检查。违规操作导致的一切事故与甲方无关，甲方不承担乙方在施工过程中发生的一切伤亡事故的赔偿责任。由于乙方对施工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。五、工程造价：泥工元/m，木工元/m，面积按实际工程面积计算。房屋竣工后，经检查屋面、厨房、厕所通过试水后没有渗漏，墙体楼面没有任何异常验收后付清。 六、本合同自签订之日起生效，一经签字即具有法律效力。合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方：乙方： 年月日
个人建房施工合同范本 随着农村体制改革的深化,经济快速增长,农民建房的愿望越来越强烈,自建房遍地开花,签订个人建房施工合同需要注意什么呢?以下是为大家整理的个人建房施工合同 乙方(承包人)： 甲方将位于XXXXX的自用房屋加层施工工程承包给乙方。经双方协商，达成如下协议： 一、承包方式：甲方房屋加层施工工程以包工不包料的形式承包给乙方，按实际施工面积以元/平方米的价格计价，斜顶上瓦以 元/平方米价格计算。 二、工程内容： 1、临街铺面在现有一层的基础上加盖两层，主体部分要求为斜面瓦屋顶，楼梯、阳台为平顶。 2、铺面以内的空地部分的基础及主体屋面，共计2层，房顶为钢混平顶。 3、以上两项工程施工到初粉，要求做到内外墙用水泥砂浆打底刮平，地坪清光。 4、布好三线两管，即电线、电视线、网线、屋顶落水管和卫生间出水管。 三、施工安全：乙方负责施工期间的安全生产责任。从工程开工到工程竣工验收合格为止，在施工过程中，由于乙方的原因导致施工人
员及施工人员以外的第三人人身及财产损害的，均由乙方全部负责，甲方不承担任何责任。 四、在工程开工前，甲方负责接通水、电，并按工程进度提前准备好钢筋、水泥、砂子、石子等建筑材料。 五、工程质量要求： 1、乙方按工程设计图纸及甲方的要求施工，未经甲方同意，乙方不得擅自更改施工要求。 2、乙方完成基础以及每层的梁、柱、板面布筋后，由甲方组织有关人员进行质量监督和验收，达到标准后才能进行下一步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等费用由乙方负责。 3、梁、柱、楼面的浇筑必须一次性完成。 4、工程竣工后，由甲方组织相关人员按施工技术要求进行检查验收。如出现建筑质量问题，由乙方重新修缮直到符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失。重新修缮的费用(包括修缮工时费用和材料费用)，全部由乙方自行承担。 5、上条所说的建筑质量问题，包括以下等方面： (1)线路不通; (2)主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂; (3)主体柱与水平地面不垂直、断裂、露筋; (4)横梁、圈梁断裂、露筋、明显扭曲; (5)天板或地板开裂、塌陷、露筋、不与水平面垂直; (6)梁、柱、板面中空;
编号：_____________自建房建筑工程合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 甲方用地位于______________________，用地面积为___________m2，建成___________层框架结构楼房住宅，建筑面积约___________ m2给乙方以包工包料方式承包建设，现经双方协商，达成以下合同条款： 一、甲方提供建筑图纸给乙方施工，乙方必须按图纸规定做好各项施工。乙方负责清理地基，甲方按实际支出费用补给乙方清理地基款。 二、甲方按建筑面积___________元/m2计算给乙方，按投影计算面积，工程竣工结算，按实际工程量，质量须达到验收合格标准。 三、乙方负责基础工程和主体工程包工包料建设。 1、基础工程：乙方负责地基孔桩柱___________条的包工包料施工，甲方按每立方米 ___________元计算给乙方，孔桩直径___________米，钢筋笼要求___________米，计算给乙方应加护壁0.15米。 2、乙方负责主体工程建设，内外墙装修，内墙、天花批灰底，外墙三面瓷砖，层面隔热层，天面拦河，铝合金窗、排水、排污管，外散水，屋内排污排水管封闭，完工时清理好一切多余建筑废料。 四、乙方负责一切工程机械、模板、排架、水电费用等施工用具和管理。 五、门洞、卫生间排气扇孔和厨房排气扇孔应按甲方指定位置和尺寸预留或安装。
编号：_____________自建房施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方(房主方)姓名：________________________________________ 身份证号: _________________________________________________ 乙方(承建方)姓名：________________________________________ 身份证号: ___________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，结合本工程具体情况，经过乙方勘测现场后，明确甲乙双方在房屋建设施工过程中的权利、职责和义务，经双方友好协商，签定此施工合同，双方共同遵守。 一、承包方式:__________________________________________________。 二、甲方将位于______________________________的____________________结构的自建房以包工包料的形式承包给乙方（并负责解决建筑施工过程中的所有设备、工具、原材料及水电费)。按实际施工面积_____________元/平方米（大写：________________）价格结算（此价格包含所有工程承包内容详见合同第二项工程承包内容）。 三、工程承包内容及工期 1、建筑基础、主体结构的砌砖，扎钢筋、装模、拆模、现浇混凝土、楼梯、门窗过梁预制板购买与安装；室内外墙面、天棚水泥砂浆粉刷，前面外墙砖粘贴；主体顶层瓦面，室外散水，楼面找平，台阶等承建工作。 2、工期从____________年____________月____________日开始建设，工期为____________天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况的，可顺延工期。 四、工程付款方式
编号：_____________自建房加层工程施工承包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 根据工程需要，依照中华人民共和国《合同法》、中华人民共和国《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就_________市_________区_________路_________号_________栋_________号住宅楼加层施工承包事项协商一致，为了明确双方责任、工作内容和权利，达成如下协议： 1.本工程为砖混结构，从原来_________，现加层至_________层。 2.承包方式及工作内容：乙方以包工不包料的方式承包本工程的主体施工。乙方负责主体砌筑（含屋面女儿墙；含红砖淋水）、模板安装、钢筋制安、混凝土施工（含养护）、模板拆除、场地清理等工作项目。 3.承包单价：按建筑面积以_________元/平方米进行结算，临时零工以元/工日计算。 4.工期要求：自开工之日起日内完成。 5.乙方在工程施工中，各工序完工后必须经过甲方验收合格后方可进入下一道工序的施工。 6.工程质量必须符合国家有关规范、标准的要求。 7.乙方工人必须遵照安全操作规程进行施工，否则造成安全事故的，一切责任、费用由乙方负责，甲方概不负责。
8.不许从高空抛物体到楼下，以确保地面行人、住户的安全。 9.对于井架操作、搅拌机操作、电锯操作、施工用电等技术要求较高的工作，乙方要安排具备相关技术要求的人员进行操作，确保操作安全。 10.施工过程中，甲方根据乙方施工进度，按已完成工作量的_________%预付工程款；乙方施工完毕、经甲方验收合格后十日内结清所有工程款。 11.甲方负责把原材料运至楼下50米范围内。 12.本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，经双方签字之日起生效，待工程完工，付清工程款后自动失效。 甲方：乙方： 身份证号：身份证号： 年月日年月日
自建房施工承包合同样本 甲方姓名： 住址： 乙方姓名：住址：电话：身份证号： 甲方将_____________________自住用房的建房施工工程承包乙方施工。甲方与乙方在真实平等、互利的基础上经过充分协商，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：一、工程施工范围： 见图纸，主要包括： 1、下自基脚面起，上至屋面的全部砖混砌体，下至四楼部分钢筋混凝土横梁现浇，屋顶百纳斯瓦结构，总建筑面积为平方米，单价为，总价元。 2、一、二层楼水泥立柱、横梁、圈梁及四楼圈梁及楼顶找平后盖瓦，卫生间前后、阳台、厨房等整体现浇，钢筋为双向φ10 3、全部门、窗、柜和下水管、电话、电视空调、屋顶阁楼通风孔洞预留好； 4、顶层圈梁带檐沟及梁下面风层带造型等。 二、承包方式： 此次建房的施工承包方式为乙方包工包料的大包形式： 1、由乙方统筹安排和材料要求自行进料，照图纸要求的尺寸，式样进行施工，甲方负责监督工程进度的施工质量；
2、乙方负责找工人、组织、管理、指挥工人施工，乙方施工人员的生活由乙方自理，乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系，乙方施工人员就餐，烟和“过午”等均自理，甲方在开始动工和竣工之日安排用餐。 3、甲方负责提供相应的建房屋有效图纸，乙方按甲方提供的图纸修建。施工所用的所有机器设备由乙方自行提供并负峡安装、调试及使用过程中的安全。因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方承担。 三、施工要求： 1、乙方照图纸进行施工，甲方按要求验收工程质量； 2、楼层高度以桂开的为准，洗手间、厨房、前后阳台从楼下到顶上都打现浇。钢筋为双向φ10圈梁和挑、浇注凝固后不应有蜂窝、麻面等。更不能出现钢筋外漏现象。四层楼顶盖瓦、缩大栋，在砌砖及浇注圈梁过程中，乙方施工时要保证质量，外墙砌墙全是24墙，墙面要平整、房屋直角的地方不能纵角，最顶楼墙与下一层墙偏差不能大于10毫米，砌窗洞口时一定要吊砣，长宽高、上下左右要对称，否则，甲方有权要求予以返工，墙体全部采用混合砂浆，“三顺一丁”砌墙，可铺满灰浆，但不得“”齐缝。 3、厨房、厕所、屋面不得有丝毫渗漏，如出现渗漏视为不合格，甲方有权要求返工并赔偿损失，全部钢筋混凝土部位均要求使用震动机捣实。
个人建房施工协议书 甲方姓名： 身份证号码： 住址： 乙方姓名： 身份证号码： 住址： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲方将位于大坡乡大坡村委会李家村的自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议： 一、此次建房的施工承包方式为乙方包工，甲方包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备，甲方负责建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由甲方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的一切伤亡事故由乙方负完全
责任，与甲方无关。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。施工图纸经双方确认后，不能随便更改，如需要更改双方商量后同意。
二、个人建设房屋的建筑面积为平方米，甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方(其中包括贴内外墙的瓷砖、室内地板砖、楼梯及其附属设施、卫生间地板砖、厨房操作台等)。乙方的施工承包房子主体单价为每平方米元(大写：元整 )，平方面积以滴水为界; 写：元整 )。 三、付款方式： 开工付元(大写：元整)。 一层楼板浇筑完工付元(大写：元整)。 二层屋顶浇筑完工付元(大写：元整)。 竣工后付清剩余款项(留5%作为施工质量保证金，三月后无任何质量问题再付清剩余工程款)。 四、合同工期： 开工日期：年月日 竣工日期：年月日
甲方： 乙方： 甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守： 一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。 乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。 二、承建项目 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。 三、承包价格 每平方米人民币大写：元()，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。 四、付款方式 合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付30% ，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元，工程全部完工，交验完毕付到90%，预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。 五、双方责任 甲方负责水电到位供给及原材料及时进场，每日午餐。 乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。
六、质量要求 乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。 七、注意安全 劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。 八、工期要求 主体工程工期为75(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙方必须在年月日前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出计划，以便及时筹备。 九、后期维修 因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担，并承担由此发生的相关赔偿以及责任 十、其它 其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。 甲方签字(章)： 乙方签字(章)：
YOUR LOGO 自建房施工承包合同范本(2021 版) The purpose of signing a contract refers to what the parties to the contract ultimately expect to obtain or achieve through the conclusion and performance of the contract.
专业合同书系列，下载即可用 自建房施工承包合同范本(2021版) 备注：签订合同的目的是指合同双方（即甲乙双方）通过合同的订立和履行最终所期望得到的东西或者达到的状态。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 甲方姓名： 住址： 乙方姓名：住址：电话：身份证号： 甲方将_____________________自住用房的建房施工工程承包乙方施工。甲方与乙方在真实平等、互利的基础上经过充分协商，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议： 一、工程施工范围： 见图纸，（如发生变更，双方协商）主要包括： 1、下自基脚面起，上至屋面的全部砖混砌体，下至四楼部分钢筋混凝土横梁现浇，屋顶百纳斯瓦结构，总建筑面积为平方米，单价为，总价元。 2、一、二层楼水泥立柱、横梁、圈梁及四楼圈梁及楼顶找平后盖瓦，卫生间前后、阳台、厨房等整体现浇，钢筋为双向φ10（a） 3、全部门、窗、柜和下水管、电话、电视空调、屋顶阁楼通风孔洞预留好； 4、顶层圈梁带檐沟及梁下面风层带造型等。
二、承包方式： 此次建房的施工承包方式为乙方包工（包括砖工、杠工、杂工）包料的大包形式： 1、由乙方统筹安排和材料要求自行进料，照图纸要求的尺寸，式样进行施工，甲方负责监督工程进度的施工质量（包括工程质量和用材质量）； 2、乙方负责找工人、组织、管理、指挥工人施工，乙方施工人员的生活由乙方自理，乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系，乙方施工人员就餐，烟和“过午”等均自理，甲方在开始动工和竣工之日安排用餐。 3、甲方负责提供相应的建房屋有效图纸，乙方按甲方提供的图纸修建。施工所用的所有机器设备由乙方自行提供（包括搅拌机、吊顶制板上楼的机器、搭架使用的全部设备、振动器、切割机等）并负峡安装、调试及使用过程中的安全。因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方承担。 三、施工要求： 1、乙方照图纸进行施工，甲方按要求验收工程质量； 2、楼层高度以桂开的为准，洗手间、厨房、前后阳台从楼下到顶上都打现浇。钢筋为双向φ10（a）圈梁和挑、浇注凝固后不应有蜂窝、麻面等。更不能出现钢筋外漏现象。四层楼顶盖瓦、缩大栋，在砌砖及浇注圈梁过程中，乙方施工时要保证质量，外墙砌墙全是24墙，墙面要平整、房屋直角的地方不能纵角，最
农村自建房承包合同是一般承揽合同农村建房发包合同是一般承揽合同还是建设工程合同？承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同，承揽关系分为一般承揽关系和建设工程承揽关系。本文将为您提供全面的农村自建房承包合同以供参考。 农村建房以清包工（包工不包料）的形式发包给包工头承建，在施工过程中发生伤亡事故，是比较普遍的现象，但对包工头和房主达成的协议性质是一般承揽合同还是建设工程合同，在实务中存在较大争议，法院判决也是两者都有，本人认为应定性为一般承揽合同比较符合立法本意。理由如下：承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同，承揽关系分为一般承揽关系和建设工程承揽关系。建设工程承揽活动一般含有较高的技术含量和很大的执业风险，法律要求建设工程合同的双方必须具有相应的资质，必须有一定的注册资金和抗风险能力的单位，而农村个体建筑一般技术含量相对较低，执业风险相对较小，民间个体工匠即可参与民间建筑。且民间建筑的承包方和发包方多为个体或个体组织，建筑法第八十三条规定：农民自建低层建筑不适用建筑法的规定。所以，农村建房以清包工（包工不包料）的形式发包给包工头承建，房主和承包人形成的合同关系应为一般承揽合同关系。 农村建房承包承揽发生损害连带赔偿案例介绍：近日，四川长宁县人民法院，对原告杨某诉被告刘某、林某、彭某、张某、周某夫妻承包承揽被告彭某农房建筑中发生安全事故造成人身损害赔偿一案进行了宣判，判决被告彭某赔偿原告杨某医疗费，伤残等用费 76647.62 元的 30%责任 22994.28 元; 判决被告刘某赔偿原告杨某医疗费、伤残等费用 76647.62 元的 30%责任 22994.28 元 ; 判决被告张某、周某夫妇赔偿原告杨某医疗、伤残等费用76647.62 元的30%责任22994.28 元; 判决被告林某赔偿原告杨某医疗费等76647.62 元的 10%责任 7664.76 元。上述五被告对赔偿总额承担连带清偿责任。驳回原告杨某的其他诉讼请求。 在庭审中，原告杨某辩论称，本组村民彭某与刘某口头约定建房合同，同时雇用被告张某运输封项材料和提供起吊机械设备，交由建房现场施工林某负责起吊运行发生故障，将其砸伤致残，又拒赔偿医疗费等，所以只有诉请法院判令五被告连带赔偿其医疗费 11328.10 元、住院护理费 2800 元、住院生活补助费 400 元、误工费3982.16 元、伤残赔偿金38566.4 元、鉴定费743 元、交通费576 元、精神抚慰金30000 元，共计赔 88395.66 元。并令其承担本案受理费。 被告彭某辩论称，建房是用口头协议形式承包给刘某的。是刘某雇用张某提供起吊机设备的，同时张某雇用林某负责起吊工作运行不慎发生故障，致原告受伤致残。在整个过程中，彭某无过错，因此不承担赔偿责任。 被告刘某在辩论中称，原告诉讼理由与事实不符，我只为彭某提供单包工程劳务服务。约定工程价款为建筑面积每平方米 45 元。其中木工和封顶现浇工程临时需要增加人员及使用机械，由被告彭某另行雇请并承担费用。张某并非刘某雇请，林某是彭某建房时雇用的木工，是因张某的妻子因有事，临时叫其开提升机的。刘某并未对原告实施侵权，不具备连带赔偿责任的法定条件，因此不应承担其法律责任。被告先行垫付3000 元给予原告治伤，并非是有过错而为， 是基于对原告的同情。此款待责任认定后，要求对原告负有侵害赔偿责任的人予以返还。 被告张某、周某辩称，原告受伤是被告彭某雇请的，是被告林某在吊车运送建筑材料时打伤。原告所受的伤不是被告造成的，因此不承担赔偿责任。 被告林某辩称，自己系被告彭某雇请的木工，负责关闭模板。被告彭某修建房屋在二搂封顶现浇时，需要增加工人及使用机械，于是雇请被告张某自带起吊机负责完成此项工作。被告张某选址、安装、试吊几次后，交由其妻周某负责起吊。因周某临时有事委托被告林某帮忙负责起吊。损害事实发生的原因是，被告张某安装起吊机时，在该机械滑轮支撑点的插销处，应当使用金属类材料，而则用了一根腐朽木棒做插销。为该事故发生埋下了安全隐患。机械运行中，插销断裂致原告受伤。被告林某的操作行为受张某、周某委托所为，其产生损害的后果应由委托人承担。 法院审理查明，被告张某与被告周某系夫妻。 2007 年 11 月，被告彭某与被告刘某口头约定建设农房合同，彭某将自己所建房屋承包给被告刘某修建，由彭某提供材料，刘某负责施工和劳务，每平方米承包费45 元。彭某将所修房屋的木工工程发包给林某。 2007 年 11 月 19 日，彭某所修建房屋至二楼封顶，因现浇楼顶板需用机械提吊。经刘某介绍，雇请张某负责起吊和提供起吊设备。张某与彭某头约定，彭某在张某运输完成封顶现浇所需材料任务后，彭某给付工资 150 元。张某自带机械设备并自行选址、安装、试吊几次后，准备交由其妻周某负责起吊。临时周某因有急事须办，速请被告林某帮忙负责起吊。 2007年 11