编号：_____________房屋建筑工程质量承包合同
甲方：________________________________________________
乙方：________________________________________________
签订日期：_______年______月______日
在人们越来越相信法律的社会中，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是非常有必要的行为。那么正式、规范的合同是什么样的.呢下面是我精心整理的房屋建筑工程质量承包合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
发包人（全称）：_________
承包人（全称）：_________
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对_________（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：_________。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为________年；3．装修工程为________年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为________年；
5．供热与供冷系统为_________个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________年；
7．其他项目保修期限约定如下：_________。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：_________。
本工程质星保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。
发包人（盖章）：_________
承包人（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
________年____月____日
________年____月
房屋建筑工程承包合同 甲方姓名：住址： 联系电话：身份证号（复印件附后） 乙方姓名：住址： 联系电话：身份证号（复印件附后） 甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，并在真实、平等、自愿、互利的基础上经过充分协商，甲方将位于广西…县…镇…区侧对面的两间三层带盖楼自住用房的建设施工工程承包给乙方，根据房屋建设的实际情况，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议： 一、工程概况： 1、房屋建筑工程主体（不含基础圈梁）由甲方提供相关结构图纸、简易施工图和房屋布局说明，并委托指派监理人员现场监工。 2、工期120 天，工程从2013 年月日开始动工，至2013 年月日竣工;在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料等原因工期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权按相关建筑合同条例扣除乙方施工费。 3、采取包工包料费用包干的方式承建工程。房屋建筑总面积约平方米，按每平方450 元计算，费用金额共计万元整。实际结算按
最后完成的测量房屋建筑总面积计算。房屋建筑总面积按天面面积合计。 柱子的单价、女儿墙费用及侧面抹灰费用按本合同相关条款另计。 4、房屋高度（含楼板厚）：楼板厚13 厘米，一楼高度3.93 米，二楼高度3.53 米，三楼高度3.53 米。房屋前后和室内普通抹灰。女儿墙高度110 厘米。 5、主体工程承包不包括水电、门窗及其他装饰工程和安装工程，但特别声明的除外。 6、甲方负责完成工地的三通一平工作，提供电源、水源给乙方用于该栋楼房施工，水电费用由甲方负责。 二、承包内容包括建筑机械、建筑材料、安全维护、辅助材料、劳务费用等（具体内容如下）： 1、乙方负责建设工程主体房屋所需的设施（比如：脚手架、跳板等）及材料的供应; 正负零以上砌墙建筑主体工程材料至各层，混凝土浇柱浇楼，包括浇柱，浇楼用机械费、材料、钢盘制作和安装（包括钢筋运输至工地扎钢筋扎丝，钢筋对焊），含室内墙面、天面砂浆抹灰，包括一层楼地面水泥地台，檐下地台，包括前后外墙砂浆抹灰粉刷和搭架。 2、承包的材料有钢筋、水泥、粗细河沙、扎丝、铁丝、钉钉、顶筒、方条、木枋、胶合板、大模板、及主体所需的辅助材料等。 3、承包的机具：吊篮起重机，对焊机，调直机，弯曲机，切断
甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 身份证号： 与_____经协商一致，将公司的经营权在本协议期限内发包给乙方以供经营。为明确双方的责任、权利、义务关系，特签订本协议。 一、总则 承包经营期间，乙方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动（以营业执照为准）。承包经营期间，公司独立核算，依法纳税，自主经营，自负盈亏，财政、税收渠道不变。 依法纳税是指乙方承包期内公司经营过程中涉及到的所有税费，包括但不限于增值税、流转税、企业所得税、个人所得税、残疾人保障金等与公司相关的一切税费和服务费。 自负盈亏是指乙方自行承担承包期内公司运营过程中涉及的费用，包括但不限于会计记账费、人员工资福利、社会保险、工伤事故、房屋租金、水电费、办公费、银行借款费用、公司内部存款拆借费用等与公司经营管理相关的全部费用。 _____年_____月_____日前甲方的所有相关责任和债权债务和费用归甲方负责承担，自签订之日起至终止本协议的承包期内甲方的所有相关责任和债权债务和费用归乙方负责承担，如承包期内所产生费用在下一年度或协议终止已终止后缴纳，承包期内所产生的所有相关责任、债权债务和费用仍由乙方负责。 二、承包期限 承包经营的期限为_____年,即从_____年_____月_____日起至_____年_____月 _____日止。 三、甲方的权利和义务：
（一）甲方权利： 1、有权维护公司的利益不受损害。 2、有权监督公司经营管理实施情况，对经营管理过程出现的问题提出限期改正，不能限期改正的，有权解除本协议。 3、有权对公司的财务状况进行管理、监督。 4、有权对公司所有合同进行审核、监督实施。 （二）甲方义务： 1、不得随意干涉乙方承包经营管理事项，但乙方有明显损害公司利益的除外。 2、必须按照本协议规定保障乙方的合法权益。 3、为乙方开展经营管理提供协助和便利。 四、乙方的权利和义务： （一）乙方权利： 1、有权结合公司经营管理需要，组建自己的经营管理队伍。 2、有权根据实际需要，提出购置、租赁新设备和资产。 3、有权在协议承包期间内使用公司的营业执照，公章，发票，账号等相关资质和财务凭证，但未经甲方同意不得擅自借于他人使用。 （二）乙方的义务： 1、必须按照国家有关规定合法经营，合法用工。保护公司的财产安全，不得以公司名义进行借款或贷款行为，不得作出损害公司权益的行为。 2、必须依照国家有关规定,按期如数缴纳应缴纳的各种税费等。 3、在承包期间,应保证公司各项资产的完好（合理损耗除外） 五、违约责任 甲乙双方应全面履行本合同,不履行或不完全履行的应承担违约责任，违约方应承担因违约而为另一方所造成的经济损失和赔偿。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 乡镇工厂施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
委托方甲方承接方乙方工程项目甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行厂房装潢。 为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同包括本合同附件和所有补充合同，以便共同遵守。 第一条工程概况1工程地址总计施工面积_________平方米;2施工内容附《装潢施工内容单》和施工图。 4委托方式5工程开工日期_______年_______月________日6工程竣工日期_______年_______月________日工程总天数________天第二条工程价款工程价款金额大写_______元，附《装潢工程材料预算表》。 1、材料款__________________元 2、人工费____________________元; 3、设计费__________________元 4、施工清运费__________________元; 5、搬卸费__________________元 6、管理费__________________元; 7、税金 572____________元8、其他费用注明内容_________元;第三条质量要求1工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。 附《装潢工程材料决算清单》。 2工程验收标准，双方同意参照市地方标准3130-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。 3施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4质量检查监督部门市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。 5凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 6甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。 第四条材料供应1乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。 甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。
施工合同工程质量要求是什么 题要 随着越来越多的人走出家乡打拼，在外工作的人占了国家的一大半人，那么随之而来的问题也越来越多，这些外出打工的人多半是在工地、装修等行业工作，对于一些工程的承接和实施方面知之甚少，今天小编给大家整理一下施工合同工程质量要求是什么，也让大家对这类的法律知识有所了解。 随着越来越多的人走出家乡打拼，在外工作的人占了国家的一大半人，那么随之而来的问题也越来越多，这些外出打工的人多半是在工地、装修等行业工作，对于一些工程的承接和实施方面知之甚少，今天小编给大家整理一下施工合同工程质量要求是什么，也让大家对这类的法律知识有所了解。 ▲一、施工合同工程质量要求有哪些 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)是现行的国家标准，确定了工程质量“合格”标准，取消了质量等级划分。质量合格标准是最低标准，具有强制性，承包人必须确保工程质量达到验收合格标准，不合格的建筑
工程不得交付验收和使用。而行业标准是由各地、各级行业协会制定的。建筑质量协会每年设立一些优质等级奖项，如大连市的“星海杯”，辽宁省的“世纪杯”，国家级的“鲁班奖”等等，依据行业标准评定“优良”等级工程。施工企业都积极争创这些奖项，目的为了在公开投标工程中增加本企业或项目经理业绩得分，以获得竞争优势。 ▲二、施工合同的主要内容有哪些 《中华人民共和国合同法》第二百七十五条规定，施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。 本条是关于施工合同主要内容的规定。 施工主要是指工程的建筑与安装。施工合同是指施工人完成工程的建筑安装工作，发包人验收后，接受该工程并支付价款的合同。本条为了规范施工合同，根据工程施工的一般特点，规定了施工合同中一些主要内容，即工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保证期、双方互相协作等条款。 工程范围是指施工的界区，是施工人进行施工的工作范
房屋建筑施工合同模板 Building construction contract template 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
房屋建筑施工合同模板 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑 安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合 同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后 内容可按需编辑修改及打印。 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建 筑法》及国家有关规定，为了确保甲方房屋施工顺利进行，为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务，本着双方“责、权、利”，经甲、乙双方协商，特订立本合同。 一、工程慨况： 二、承包方式：甲方以包料不包工的方式承包给乙方。 三、工程承包范围： 按甲方提供施工图，乙方负责所有施工机械（木模，钉子，铁丝，脚平架等），从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，钢筋工等所有施工内容。外墙正立面贴外墙砖，其它墙
面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖，卫生间，厨房，楼梯踏步所有贴墙地砖。 四、承包价格及付款方式： 1、价格：_______元／平方米（建筑面积）。建筑面积 按照国家规定计算方式计算，增减工程量按照市场行情，双方协商解决。 2、基础竣工后付款人民币5000元整；每一层主体盖板 完工后付款人民币4000元整，内外粉刷完工后付款_____元整，春节前无质量问题余款一次性付清，（如有质量问题返工达标后，另外赔材料）。 五、工期及安全责任： 工期从______年____月____日到_____年_____月____日 竣工。推迟一天罚款____元／天，由甲方在工程款中扣除。 施工期间： 1、本工程所有安全事项均由乙方负责，乙方应按工程的 要求负责施工过程中的安全管理工作，因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责；第三人造成乙方及其员工伤害的，由第三人负责，与甲方无关。
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 乡镇企业承包合同模板 The purpose of the contract is to specify the work that both parties must complete within the specified time limit
乡镇企业承包合同 订立合同双方： ________县________公社（乡）企业管理委员会（或大队），以下简称甲方； ________县________公社（乡或大队）________厂，以下简称乙方。 为了大力发展乡镇企业，促进农村小工业生产，提高产品质量和经济效益， 振兴农村经济，增加集体和个人收入，经公社管委会（或大队）认真讨论和甲乙 双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 一，承包内容 __________________________________________________________________ _ __________________________________________________________________。 二，承包期限
承包期为________年零________月，从一九________年________月________ 日起至一九________年________月________日止。 三，承包产值，利润指标，上缴款项及超额提成办法 １．在承包期内第一年，乙方应完成产值________元，实现利润________元， 向甲方上缴利润________元，上缴固定资产折旧费________元，行政管理费_____ ___元，……。第二年，乙方应完成产值________元，实现利润________元，向甲 方上缴利润________元，上缴固定资产折旧费________元，行政管理费________ 元，……。第三年，……。乙方向甲方上缴款项的时间均为每年的________月___ _____日以前，通过银行转帐拨付。 ２．乙方完成上述承包指标以外的超额部分，________％作为集体提留基金， 用于______；________％用于职工的奖励和福利经费。乙方有权决定奖励办法和 福利用途。 四，甲方的权利义务 １．合同生效之日，甲方应将下列生产资料交给乙方经营管理：
包工工程承包合同 包工工程承包合同(一) 甲方：乙方： 为了甲、乙双方更好履行合同条款，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围及详细部位： 本工程所有施工内容： 1、土建(垫层、条基、地沟、砌砖、粉刷、预制构件及安装、砼搅拌及浇灌保养、回填、散水、踏步、屋面楼渣、找平、保温块铺设); 2、钢筋(调直、制作、绑扎、安装、保护层控制);
3、木工(支模、拆模、打磨); 4、水电(上下水安装、线路铺设预埋及电器安装); 5、装饰(内外墙粉刷、外墙涂料、地砖及卫生瓷砖的铺设) 四、承包方式和结算方式： 承包方式：本工程在承包范围内以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内60m运输、包砂石的筛选及搅拌、包工程验收质量达到合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。 结算方式：本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。 五、承包单价：
单价：255元/平方米 单价说明： 1、包基础施工前的施工准备、配合工作，如施工放线等工作; 2、包场地清理等工作; 3、包机械安装、调试、保养、操作等相关工作; 4、包施工脚手架、扣件、架板、电缆线、模板、振动板、振动棒、斗斗车等工程施工中的一切工具在内; 5、面积按建筑面积计算; 6、乙方在施工的水电费不包含在内。 六、付款方式 1、甲方和监理公司对工程质量检查验收合格后，按进
编号：_________________ 公司承包合同书标准版 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
甲方：_________ 乙方：_________ 甲方在_________市决定设立分公司经营甲方所开展的各项业务。现乙方向甲方商议承包经营甲方在_________所设立的分公司，甲方对此表示同意接受。为了明确甲、乙双方责、权、利的关系，保障甲、乙双方的合法权益。为此，特制订本合同条款如下： 一、乙方自然人承包经营甲方在_________所设立的分公司，在甲方领导下开展各项工作，乙方在经营期间遵守国家的法律法规和各项政策规定。 二、乙方在承包经营_________分公司的全部资金由乙方自筹(含分公司申请执照时所需的费用、房租等等)，乙方在分公司内所添置的各项设备、家具用具和所有财产属乙方所有。 三、乙方有独立经营自主权，但不得违反本合同的各项规定，不得超出工商管理部门和甲方的授权范围开展各项经营活动。 四、乙方有人事聘用权，但乙方必须严格遵守劳动法的有关规定，在与员工签订劳动合同时需经甲方法人签字盖章后为有效，乙方在与甲方的本合同期满前应妥善处理好员工的分流问题，否则造成不良后果由乙方承担全部责任。
五、乙方的财务为非独立核算单位。必须由甲方认可的并持有上岗证的专职会计担任分公司会计职务，会计受甲方领导，乙方在经营期间不得违反税法和会计法强行要求会计不记实帐和虚开发票等违法行为，由此造成的损失由乙方承担全部责任，并交给甲方财务分析报告壹份。会计在聘用或辞退时应经甲方同意后方可办理有关手续。 六、乙方所开展的各项业务必须是与甲方相关的业务，其每笔业务都必须与甲方发生往来，不得与甲方有相同业务的单位发生往来合同;分公司成立后，甲方不直接与分公司区域内的客户发生销售关系，而只能帮助分公司解决技术上的问题和将客户交由分公司处理。分公司对外签订的合同只有乙方本人签字后方为有效。每份合同都必须报甲方备案。 七、乙方为配合甲方在全国开展业务，可在甲方业务范围内进行联系。如果乙方能在某一区域开展工作，在经甲方同意后可单独授权交乙方经管，甲方只帮助乙方努力培育市场。 八、甲方在遵守国家法律和法规的前提下，为乙方做好各项服务指导工作，定期提供给乙方经营策略和分公司发展业务的新思路。 九、甲方为了给乙方做好各项服务工作，甲方指定以下人员为工作联系人。 财务：_________;业务：_________;技术_________。乙方在工作需要时与工作联
乡镇企业承包合同范文 订立合同双方： ________县________公社(乡)企业管理委员会(或大队)，以下简称甲方; ________县________公社(乡或大队)________厂，以下简称乙方。 为了大力发展乡镇企业，促进农村小工业生产，提高产品质找范文就来量和经济效益，振兴农村经济，增加集体和个人收入，经公社管委会(或大队)认真讨论和甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 一、承包内容 二、承包期限 承包期为________年零________月，从一九________年 ________月________日起至一九________年________月 ________日止。 三、承包产值，利润指标，上缴款项及超额提成办法 1.在承包期内第一年，乙方应完成产值________元，实现利润________元，向甲方上缴利润________元，上缴固定资产折旧费________元，行政管理费________元，。第二年，乙方应完成产值________元，实现利润________元，向甲方上缴利润________元，上缴固定资产折旧费________元，行政管理费________元，。第三年，。乙方向甲方上缴款项的时
间均为每年的________月________日以前，通过银行转帐拨付。 2.乙方完成上述承包指标以外的超额部分，________%作为集体提留基金，用于______;________%用于职工的奖励和福利经费。乙方有权决定奖励办法和福利用途。 四、甲方的权利义务 1.合同生效之日，甲方应将下列生产资料交给乙方经营管理： 生产用房________间，生活用房________间，机器设备 ____________等共____台，生产场地________处，以及如下工具 (一般应采取清单方式移交乙方) 2.在合同期内，甲方每月向乙方供应生产用煤________吨，生产用电________度，柴油________，汽油________，，由乙方按国家牌价付款。其余国家扶持乡镇企业的物资及贷款，甲方必须及时、合理地分配给乙方。 3.甲方对本合同以前________企业的债权债务负责。 4.甲方有权对乙方的财务监督检查，有权督促乙方履行合同。 五、乙方的权利义务 1.乙方必须健全厂的领导班子，健全生产、经营、财务管理、行政管理、工资、劳保、福利等制度，乙方应经常向甲
工程承包合同 发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围： 4、承包方式：。 二、合同工期 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。五，付款方式 付款方式：本工程进场完成%工作后10天内，发包人向承包人支付%工程费用；本工程进场完成%工作后15天内，发包人向承包人支付%工程费用；本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用（除工程保修押金）。工程价款通过
银行转（汇）入对方帐户（以本合同注明帐号为准）。所有款项支付须先开发票后支付。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点； 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担； 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格； 3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担； 4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续； 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。 6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充
房屋建筑施工合同协议 书包工 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
房屋建筑施工合同业主方（甲方）：身份证号：（以下简称甲方） 承建方（乙方）：身份证号：（以下简称甲方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》有关规定，遵循平等、公平和诚信的原则，甲乙双方就该建筑工程等事项协商一致，将制订如下合同： 工程地点：***********号。 工程规模：五至七层一梯两户私房住宅楼。 工程结构：全框架（按八层下基础） 承包价格： 1.整个工程包括桩基、基础，包人工不包料价格每平方米人民币：，甲乙双方无任何理由更改。 2.计算工程面积：阳台按实际建筑面积计算，壹楼层高五米以下按占地面积计算，若超出五米则补人民币整。所有出檐不计算面积，飘窗不计算面积，楼梯间按实际建筑面积计算。 工程时间： 开工时间：。 竣工时间：。 一、工程承包形式及范围： 1.甲方以包人工不包料（包干）的形式给乙方承建，建筑主料由甲方选定提供。
2.主体工程乙方必须按图纸规范施工，含（南边）外墙钢砖，楼梯扶手为不锈钢，楼梯间贴,钢砖、大理石由方提供，乙方负责安装。 3.附属工程：化粪池、散水波、房屋南北方排水沟、顶层屋面做油（三油两布）、屋顶安装防雷网、屋顶女儿墙（1.2米）卫生间厨房排污管及外墙下水管。屋前（南边）墙面贴钢砖，东、西边粉刷，屋后（北边）喷砂及贴2米地脚钢砖，甲方负责提供材料，安装及人工均由乙方负责。 4.墙体红砖封隔，混合砂浆粉刷（M7.5水泥砂浆）由乙方负责。 5.施工期间水电费由方承担。 6.各层的层高按甲方设计图纸要求施工，必须确保。如特殊原因壹楼层高需更改，乙方必须无条件执行甲方意见。 补充：。 二、施工方式： 1.乙方自带建筑所需的一切设备（钢筋工自带机械设备，木工自带模板，泥工自带工具，架子工自带脚手架等等），且必须按建筑规范施工。 2.施工机械必须安全可靠。 3.施工时按国家建筑要求实施，每层平板混凝土厚度为10CM，顶层屋面混凝土厚度要确保12CM。 4.搞好建筑施工的安全及安全设施，如果出现任何问题或事故，一概由乙方负责。 三、付款方式： 1.桩基、基础至一层由乙方垫资人工费承建。
合同订立原则 平等原则： 根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容：①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则：
愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则： 根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。 诚实信用原则：
履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。 善良风俗原则： 根据《中华人民共和国合同法》第七条：“当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益”的规定，“遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序和损害社会公共利益”指的就是善良风俗原则。包括以下内涵：第一，合同的内容要符合法律、行政法规规定的精神和原则。第二，合同的内容要符合社会上被普遍认可的道德行为准则。 公司承包合同书标准版 甲方：_________ 乙方：_________
承包合同书（农村工厂承包） _________ 县________ 企业管理委员会，以下简称甲方; ________ 县 _______ 乡厂，以下简称乙方. 为了大力发展乡镇企业，促进农村小工业生产，提高产品质量和经济效益，振兴农村经济，增加集体和个人收入，经公社管委会认真讨论和甲乙双方充分协商，根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定, 本着平等互利的原则，就甲乙双方之间的承包事宜达成如下协议，特订立本合同，以便双方共同遵守。 第一条、承包内容 第二条、承包期限 承包期为—年零」，从—年—月—日起至__年__月—日止。 第三条、承包产值，利润指标，上缴款项及超额提成办法 1.在承包期内第一年，乙方应完成产值元，实现利润元，向甲方上缴利润元，上缴固定资产折旧费元， 行政管理费元;第二年，乙方应完成产值元，实现利润元，向甲方上缴利润__________________ 元，上缴固定资 产折旧费元，行政管理费 ______________________________________ 三年， 乙方应完成产值 _______ ，实线利润_________ 元，向甲方上缴利润__________ 元，上缴固定资产折旧 费 _______ 元，行政管理费__________ 。乙方向甲方上缴款项的时间均为每年的_________________________ 月. _________ 日以前，通过银行转帐拨付。 2.乙方完成上述承包指标以外的超额部分，______________________ 为集体提留基金，用于 ；%用于职工的奖励和福利经费?乙方有权决定奖励办法和福利用途。 第四条、甲方的权利义务 1.合同生效之日，甲方应将下列生产资料交给乙方经营管理： 生产用房__________ 间，生活用房 ____________ 间机器设备___________________ 等共 _____ ，生产 场地 _______________________ 处，以及如下工具 _____________ 。（附清单）
建设工程施工合同，承包方施工质量不 合格拒不整改 一、工程质量有异议 1、《建设工程施工合同解释》第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。 2、《建设工程价款结算暂行办法》第十九条：发包人对工程质量有异议，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，应当就有争议部分的竣工结算暂缓办理，双方可就有争议的工程委托有资质的的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行，其余部分的竣工结算依照约定办理。 3、《中华全国律师协会律师办理建设工程法律业务操作指引》 二、工程质量不合格 1、《中华全国律师协会律师办理建设工程法律业务操作指引》 第87条：对竣工验收不合格的建设工程，施工单位应进行返工、返修至合格标准。如质量不合格是施工单位原因造成的，修复费用由施工单位承担，修复并经验收合格后，施工单位方可主张工程结算价款。 2、《建设工程司法解释》第十条建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理。 因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。 第三条建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理： （一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；
三、合同解除 （一）1、《建设工程司法解释》第八条：承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持： （一）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的； （二）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的； （三）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的； 2、《中华全国律师协会律师办理建设工程法律业务操作指引》第86条：在工程建设过程中，如发现已完工程的质量不合格，建设单位要求施工单位修复，施工单位拒绝修复的，建设单位可以解除施工合同。 （二）合同解除的异议 当事人对《合同法》第96条规定的合同解除有异议，应在约定的异议期限内提出异议并向人民法院起诉；当事人没有约定异议期间，在解除合同通知到达之日起3个月内应向人民法院起诉。 四、合同解除后果 （一）、质量不合格的处理： 1、《指引》第113条建设工程合同解除后的处理原则 113.1合同法定解除的法律后果 建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。 已经完成的建设工程质量不合格的，修复后的建设工程经竣工验收合格，承
农村房屋、桥梁建筑工程承包合同 甲方：身份证号码: 乙方：身份证号码: 甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》规定的原则，结合房屋建设的实际情况，经过协商，达成如下协议。 一、工程概况： 1、甲方准备在戴村镇南山村新建建筑面积为平方米的房屋一栋及钢筋混凝土桥梁一座。经与乙方接触、洽谈、协商，决定将其房屋建筑及桥梁工程（房屋从道地、主体结构开始到外墙贴砖完毕）承包给乙方进行施工建设，工程从2010年8月2日开始动工，至2010年月日竣工；工程建设采用费用包干制的形式；乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。 2、建筑承包采用包清工的方式。乙方负责房屋及桥梁建筑时所需的建筑设施（比如：升降机、脚手架、跳板等），钢管租赁费由甲方支付，甲方负责建筑材料的供应，但乙方需节约使用；用水用电由甲方免费提供；工程开工，从协议签定之日开始，历时天内完成；房屋建筑总承包费用金额共计元整，其中房屋正负〇〇以下的基础、架空层、道地的全部工程项目，以及桥梁的扎钢筋、浇混凝土等合计为元整（包含饭钱和点心费），房屋正负〇〇以上的工程项目按实际面积元/平方米计算。另加饭钱和点心费贰仟元整。 3、付款方式：乙方人员进入甲方工地开工三天内，甲方应向乙方支付预付款壹万元人民币；待工程完工后，经甲方验收合格，留贰
仟元人民币作为保修金一年以后付，余下款项一次性付清。 二、质量要求： 工程验收标准，甲方按照下面的规定执行：施工中，乙方应按照甲方的要求进行施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，所有的门及门窗的安放与墙体成一条线；粉刷时墙体厚度均匀，无裂缝，内墙面达到整体水平、平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度均匀，无裂缝，所有刷白颜色均匀，大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴，达到水平；阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行；房屋四周要进行雨水排除的处理，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收。 三、安全问题： 乙方应购买施工人员的意外人身保险，工程施工现场的安全由乙方自行完全负责，若发生安全事故由乙方完全负责，承担一切经济和法律责任，甲方不负任何经济和法律责任。保险费甲乙双方各半负担。 四、施工过程中的未尽事项，甲乙双方协商解决为主，万一协商解决不成，由法院裁决。 五、本合同一式二份，双方各执一份。本合同自2010年＿＿月＿＿日签定之日起生效。 甲方（签字盖章）: 乙方（签字盖章）: 二〇一〇年月日
企业承包合同范本2020 Enterprise contract model 2020 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
企业承包合同范本2020 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方：__________ 地址：__________ 邮码：__________ 电话：__________ 法定代表人：__________ 职务：__________ 承包方：__________ 地址：__________ 邮码：__________ 电话：__________ 法定代表人：__________ 职务：__________
双方根据中国有关法律规定，在合法自愿基础上，经协商签订本合同，共同遵守。 第一条承包形式为上交利润递增包干。 第二条承包期限自________年____月____日起至 ________年____月____日止，共________年。 第三条上交利润数额 1.承包方上交利润包干基数为________元。 2.承包方按____递增____%比例上交利润。 3.承包方上交利润时间按____计算，即________年____月交____元;________年____月交____元;________年____月交____元;________年____月交____元;________年____月交____元。 第四条企业留利分配 项目生产发展基金%福利基金%奖励基金% 企业留利 第五条国家指令性产品供应计划和生产计划 第六条主要经济技术指标
工程承包合同 （共三套） 工程承包合同1 发包单位： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按 米计算。 第二条：施工方案 1、护坡 (1)、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需 冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。 (2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 (3)、完工后做围墙10米左右。 (4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定,工程期为日，暂定于自年月日起至年月 日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及 其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。 3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩 余部分付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。 第五条：甲方义务
1、按合同向乙方拨付工程款。 2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。 第六条：乙方义务 1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常 相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。 2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。 第七条：施工安全 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织 施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事 故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。 第八条：验收 工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收 不合格，乙方应负责无偿返工。 第九条：违约责任 1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方 支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。 2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超 过十天，甲方有权单方面解除合同。 第十条：其它 本合同于年月日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式份，上方各执一份，上交份。 发包单位(甲方)(盖章) 授权代理人(签字或盖章) ：联系电话： 承包人(签字或盖章)：联系电话： 年月日 工程承包合同2 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 经甲、乙双方充分协商，结合工程具体情况，本着互惠互利的原则， 甲方将工程交与有专业资质的乙方施工。为明确甲乙双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》以及国家相关法律、法规特签订本合同， 以供双方共同遵守。
房屋建筑工程施工承包合同 欧阳学文 建设单位(甲方)：________________________________ 工程安装承包单位(乙方)：_______________________ 身份证号码：________________________________ ____为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条总则 一、工程名称：____________ 二、工程地点：____________ 三、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计 ________平方米。 四、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币 ________元。
第二条在组织施工过程中，如遇下列情况，顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限： 一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者； 二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者； 三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。 第三条施工准备 一、甲方在开工前应办妥征地拆迁；申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地)；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。 二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，
XX公司承包合同书 甲方： 乙方： 为适____市场发展要求，实现双赢目的。甲乙双方经平等、自愿协商，就乙方承包甲方的化妆部一事达成如下协议，订立本合同，以资共同遵守。 一、承包内容、期限及方式 1、乙方承包甲方化妆部，满足甲方员工的化妆需求。 1、承包期限为________年，自________年____月____日起，至________年____月____日止。 3、乙方每月向甲方管理费用。金额为：贰仟元整。 二、收费标准 1、月卡：300元人月，每日一次化妆及发型制作 4、单次收费： 10元发型；10元化妆
三、权利和义务。 1、甲方权利和义务 1)监督乙方经营情况，确保乙方合法经营； 2)在承包期内，不得允许第三人参与承包经营； 3)提供化妆间1间，化妆位10个； 4)对乙方提出的合理请求事项给予支持，为乙方提供经营便利； 5)每月至少为100位员工办理月卡服务； 6)代收乙方月卡费用，在次月____日前一次性付清给乙方； 2、乙方权利与义务 1)合理使用甲方场地设备，享有承包经营收益，承担承包经营亏损； 2)制定具体制度，施行合理措施，保证承包经营安全；
3)合法从事承包经营，在承包期内，不得向第三人转包资经营； 4)提供510名化妆师 5)在每月____日提供不少于4个发型造型，由甲方指定其中一个为下月员工发型； 四、违约责任 1)甲乙双方任一方违反本合同约定，未造成对方重大损失的，应当承担违约金3000元，甲方可以从乙方费用中优先扣除；如果造成对方重大损失，则按照实际产生的经济损失要求对方赔偿。 五、合同解除、续展 1)本合同经甲乙双方协商同意，可以解除。 2)本合同期满后，经甲乙双方协商，可以书面方式延长承包期限，也可以另行签订合同。 六、争议解决 在履行本合同产生争议，甲方双方应当先行协商，协商不成的，任一