福建省建筑工程施工图文件审查合同
项目名称：国家浆纸产品质量监督检验中心检测实验大楼
合同编号：
建设单位：莆田市质量技术监督局
审查机构：
建筑工程施工图设计审查合同
建设单位（甲方）：莆田市质量技术监督局
审查机构（乙方）：
甲方委托乙方承担本工程施工图文件审查任务，并委托乙方代办向建设行政主管部门申请施工图审查批准工作，经双方协商，一致同意签订本合同。
第一条工程概况
1、工程名称：国家浆纸产品质量监督检验中心检测实验大楼
2、工程地点：荔城区拱辰办濠浦村
3、建筑面积：约15000平方米高度：66.10米层数：17层
4、工程造价：约4518万元
5、工程内容：国家浆纸产品质量监督检验中心检测实验大楼建筑安装工程
6、设计单位：莆田市建筑设计院资质等级：甲级
7、勘察单位：莆田市建筑设计院资质等级：乙级
第二条施工图文件审查依据
1、国家和本省有关工程建设的法律、法规、规章等：
⑴《建设工程质量管理条例》国务院令第279号文。
⑵《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》: 建设部建设[2000]41号文。
⑶关于印发《建筑工程施工图设计文件审查有关问题的指导意见》的通知：建设技[2000]21号文。
⑷《实施工程建设强制性标准监督规定》：建设部令第81号文。
⑸福建省建设厅关于印发《福建省建筑工程勘察成果、施工图设计文件审查实施办法(暂行)》及有关配套文件的通知：闽建法[2002]134号文。
2、《国家工程建设标准强制性条文》。
3、建设项目批准文件和各主管部门的审批意见。
4、甲方提供的勘察、设计单位完成的本工程详勘报告和施工图设计文件。
第三条施工图文件审查范围
1、本工程范围内的建筑、结构、给排水、电气、专业设计及勘察。
2、本工程勘察。
第四条施工图文件审查主要内容
根据本省闽建法[2002]134号文《福建省建筑工程勘察成果、施工图设计文件审查实施办法（暂行）》的规定，施工图文件审查的主要内容为：
1、工程勘察部分
⑴是否执行国家工程建设标准强制性条文；
⑵是否满足国家规定深度要求；
⑶提供基坑开挖及支护设计所需的岩土技术参数的合理性；
⑷工程勘察报告内容及建议的适用性和合理性。
2、施工图设计部分
⑴是否满足方案设计、初步设计批准文件要求；
⑵是否满足国家规定深度要求；
⑶建筑物的稳定性和安全性，地基基础和主体结构体系是否安全、可靠；
⑷是否执行国家现行的工程建设标准强制性条文；
⑸是否损害公众利益。
第五条施工图文件审查周期
合同生效后，当甲方和设计院送审资料经乙方确认符合送审要求之日，作为审查周期起算日，即列为受审项目。根据工程规模、等级及技术审查程度及《福建省建筑工程勘察成果、施工图设计文件审查实施办法（暂行）》第二十二条规定，双方商定审查周期为个工作日（不包括施工图设计整改延期发出“催办单”之后的工作日），乙方完成施工图审查报告书，并受甲方委托报建设行政主管部门审查批准。
第六条施工图文件审查成果
１、如经审查合格，乙方提出审查报告书，并在审查合格的施工图上加盖技术审查合格专用章，同时向甲方提交《施工图审查报告书》一式四份。
２、如经审查不合格，由乙方出具审查不合格报告书，报建设行政主管部门。
３、在建设行政主管部门下达施工图审查不合格通知书后，如需进行审查，应另行签定合同。
第七条甲方向乙方提供的有关资料和文件
按审查工程性质提供符合《福建省建筑工程勘察成果、施工图设计文件审查实施办法（暂行）》第七条规定的文件。
第八条施工图文件审查收费及支付方式
根据闽价[2002]房119号，经甲、乙双方商定，乙方收取甲方施工图文件审查费总额为人民币元。
支付方式为：
1、本合同双方签字后天内，甲方首付定金为施工图文件审查费总额的计人民币元。
2、乙方完成施工图审查报告，并提交《福建省建筑工程施工图审查合格书》和盖有施工图审查技术专用章的审查合格的施工图，甲方应付清的施工图文件审查费的全部余额，计人民币元整。
第九条双方责任
甲方责任：
1、甲方按本合同第七条规定的内容，在审查开始前向乙方提供所需的全部资料和文件，并对其完整性、准确性和时效性负责。
2、委托设计单位或指派一名有权作出决定和提供相关资料的人员出任其代表，全面负责与乙方的联系，及时处理本工程在施工图文件审查过程中涉及的有关问题。
3、在合同履行期间，如甲方要求终止或解除合同，当乙方未开始施工图文件审查工作时，乙方不退还甲方已付的首付款；当乙方已开始施工图文件审查工作时，甲方按施工图文件审查费的一半（实际工作量不足一半时）或全部（实际工作量超过一半时）向乙方支付施工图文件审查费用。
4、甲方应按合同第八条规定的金额和时间向乙方支付施工图文件审查费用。
乙方责任：
1、乙方是政府认定的审查机构，受委派进行本项目施工图文件审查的人员都是经省建设厅批准的具有执业资格的审查工程师。
2、乙方按本合同第一条—第六条规定的审查依据、范围、主要内容、时间和成果要求，向甲方提交施工图文件审查报告书等文件。
3、建设工程经施工图文件审查后因勘察设计原因发生工程质量问题，审查机构承担审查失察的责任。
4、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还首付款。
5、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提供的资料和文件。如发生以上情况，甲方有权索赔。
第十条其它事项
1、本合同执行过程中，双方有分岐意见时，尽量协商解决；不能达成一致时，可报建设行政主管部门协调；经协调仍不能一致时，申请省建设厅仲裁。
2、本合同双方签字后生效，至审查费结清后自然失效。
建设单位: (签章) 审查单位: (签章)
法定代表人：(签章)
法定代表人: (签章) 开户银行：
地址：帐号：
开户银行：
帐号：地址：
邮编：邮编：
电话：电话：
年月日年月日
2018年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试 建设工程合同(含FIDIC)条款试卷 (课程代码04231) 本试卷满分100分，考试时间l50分钟。 考生答题注意事项： 1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作革稿纸。2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号。使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。 4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。 第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡” 的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。 1．下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是 A．返还财产 B．赔偿损失 C．追缴财产 D．扣押财产 2．1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》，施行于 A．2000．1．1 B．2000．2．1 C．2001．1．1 D．2001．2．1 3．发包单位与中标单位签订合同时间应自中标之日起_______日内。 A．20 B．30 C．50 D．60 4．按合同订立的方式看，建设工程招标一般被认为是 A．要约邀请 B．要约 C．承诺 D．缔约 5．当招标文件中有一些工程条款对工程范围不是很明确时，可以采用在原招标方案基础上报两价目单价的投标技巧，这是 A．不平衡报价法 B．突然袭击法 C．区别对待报价法 D．多方案报价法 6．项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有 A．代表承包人向发包人提出要求的通知 B．向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计表 C．根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、维栏设施，并负责安全保卫 D．做好施工现场保护工作 7．发包人应在其所供应点材料设备到货前_______，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。 A．24小时 B．36小时 C．48小时 D．72小时 8．在工程实施过程中，对于损失小、概率大的风险，一般采取的处置措施是 A．风险回避 B．风险控制 C．风险转移 D．风险自留 9．FIDIC是_______的简称，FIDIC合同条件主要是针对 A．国际开发工程师联合会大型工程项目 B．国际技术工程师联合会中型工程项 C．国际咨询工程师联合会，大型复杂工程项目 D．国际工程师联合会中型复杂工程项目
最新工程总承包合同文本 完整版 发包人（全称） 承包人（全称）
第一部分合同协议书 发包人（全称） **工业集团公司 承包人（全称） **设计研究院有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围： 二、主要技术来源 自有。 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)： 本项目建筑工程设计合同期限＋具备进场条件之日起至18个自然月止。 施工期限(绝对日期或相对日期)：具备进场条件之日起至18个自然月止。 （其中：竣工日期(绝对日期或相对日期)：具备进场条件之日起，18个自然月。）
四、工程质量标准 工程质量标准：合格。 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与 解释相同。 七、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效：_双方签字盖章后生效_。
发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字） 工商注册住所：工商注册住所： 企业代码：企业代码： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人： 授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.9 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监
合同编号： （由承接方编填） 施工图设计文件审查合同（房屋建筑和市政基础设施施工图设计文件审查合同） 项目名称： 项目建设地点： 委托方： 承接方：青岛市建设工程施工图设计审查中心 审查资质等级：建筑一类 项目等级： 项目规模：
委托方（甲方）： 承接方（乙方）：青岛市建设工程施工图设计审查中心甲方委托乙方承担施工图设计审查工作，经双方协商一致，签订本合同： 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》和《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》； 1.2国家和地方有关施工图设计审查管理的法规、政策； 1.3建设工程批准文件。 第二条甲方在委托审查时向乙方提交的有关资料：
甲方在要求乙方复核时，应按乙方要求提供相应复核资料。 第三条乙方在正式受理甲方委托时，应严格按照国家及省、市关于施工图设计审查的相关规定和要求，对甲方提供的施工图设计文件进行认真审查。审查完结后，乙方应向甲方交付如下资料： 乙方应在甲方提供的施工图设计文件复核审查通过并且其他政策性文件提供完整后，在审查合格的施工图文件上加盖审查合格章，同时提供相应的技术性审查合格资料。 第四条审查费用支付按照《关于印发<青岛市政府购买施工图审查服务实施办法（暂行）>的通知》执行。 第五条为确保乙方在办理政府购买施工图审查服务经费过程中的合法权益，甲方应在领取施工图设计审查合格资料前，按照相关规定向乙方提供申请审查费用的相关资料（具体资料内容
按照《关于印发<青岛市政府购买施工图审查服务实施办法（暂行）>的通知》及各区市建设行政主管部门的要求确定）。如甲方不能及时提供，乙方有权拒绝发放施工图设计审查合格资料。 第六条双方责任： 6.1甲方责任： 6.1.1甲方按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料，并对其完整性、正确性、真实性和时限负责。 甲方向乙方提交二套及以上设计文件时，应对各套设计文件的一致性负责； 6.1.2甲方负责指派一名有权做出决定和提供相关资料的人员出任其代表，全面负责与乙方的联系，及时处理本工程在施工图设计文件审查过程中涉及的有关问题； 6.1.3甲方提交上述资料超过规定时限15个工作日以内，乙方按本合同第三条规定交付有关资料的时间顺延；甲方提交上述资料超过规定时限15个工作日以上的，乙方有权要求重新确定提交有关资料的时间； 6.1.4甲方变更委托审查项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方审查需返工时，双方除需另行协商签定补充合同（或另订合同）、重新明确有关条款外； 6.2乙方责任： 6.2.1乙方应在建设行政主管部门认定的资质等级和类别范围内依法进行施工图审查，由于超越施工图审查机构资质等级或
合同编号： 施工图审查合同 工程名称： 项目编号： 年月日
施工图审查合同 甲方： 乙方： 根据国家有关法律、法规和规章的规定，就甲方委托乙方对 工程进行施工图审查，该工程为结构，建筑面积为平方米，工程总造价万元，经双方协商，达成如下协议： 一、甲方的权利和义务 1、甲方的权利 （1）对委托工程项目施工图审查时间安排的知情权 （2）向乙方提供实施委托业务的全部有关资料： a.完整的施工图套,包括: □建筑 □结构 □给排水 □电气 □暖通(附计算书) □设备 □节能(附计算书) b.工程地勘报告一份 c.构计算书一份（需加盖注册结构师方章并签字）
d.设计审查概要表 e.抗震审查概要表 f.其他 二、乙方的权利和义务 1、乙方的权利： （1）在法律、法规、规范规定的范围内，进行施工图审查工作; （2）依据本合同收取施工图审查费用。 2、乙方的义务： （1）遵守职业道德规范； （2）接受有关部门的监督和指导； （3）将借用甲方提供的资料归还给甲方； 三、报酬及支付方式 1．收费 □按工程总造价的﹪计取施工图审查费，费用为￥元，（大写：） □按元/㎡计取施工图审查费，费用共为￥元（大写：） 2．支付方式： □以现金方式支付：在签订施工图审查合同二日内甲方将预付乙方施工图审查总费用的50﹪，余款在甲方收到施工图审查报告的同时
一次性结清。 □以转账方式支付：在签订施工图审查合同二里内甲方将预付乙方施工图审查总费用的50﹪，余款在甲方收到施工图审查报告的同时一账号： 开户行： □其他支付方式： 四、时间： （1）甲方提供完整资料后，将在审查过程中，未发现重大违规情况反强制性条文的情况下，于个工作日内完成施工图审查任务，并出具施工图审查报告。 （2）在约定的时间内，由于设计图纸原因，有违反规范强制性条文或其他重大违规的设计内容，将在设计单位重新修改后，并提交给乙方于个工作日内完成施工图审查任务。 （3）在约定的时间内，由于设计图纸原因，未能通过规划、消防、防疫、抗震等有关部门的审查，则将在通过以上部门审查合格后于个工作日内完成施工图审查任务。 五、其他 （1）由于不可抗力的因素，导致乙方不能完成委托业务，需要交变更约定事项时，须经双方协商并达成一致意见后方能变更。（2）本合同未尽事宜，由甲、乙双方共同协商解决。
福建省建筑施工企业信用综合评价体系 企业合同履约行为评价标准 （2016年版） 根据《福建省建筑施工企业信用综合评价暂行办法》（闽建〔2014〕2号，以下简称《评价办法》）评价体系建设的相关要求，制定本评价标准。 一、评价内容 企业合同履约行为评价针对福建省行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程项目，主要包括施工合同备案、合同履约、劳务实名制及农民工工资管理等3个方面评价内容。每方面评价内容包括若干个评分项目，总计21个评分项目。具体详见《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业项目合同履约评价表》（以下简称“《企业合同履约评价表》”）。 二、评价程序 评价程序包括信息采集、信息审核和公示、异议处理及企业合同履约行为评价等环节。 （一）信息采集 1．评价工作由项目所在地的住房城乡建设主管部门或其委托的机构负责实施。评价实施单位登录福建省工程项目建设监管系统（以下简称“项目监管系统”）实施操作。生效的合同履约评价信息自行推送至福建省建筑施工企业信用综合评价系统（以下简称“评价系统”）进行信用评价； 2．企业合同履约信息采集包括网络采集、现场采集和查阅监管信息等三种方式： （1）网络采集是指评价实施单位直接对企业在项目监管系 - 1 -
统自主申报的信息进行采集； （2）现场采集是指评价实施单位须在施工现场获取信息； （3）查阅监管信息是指评价实施单位获取相关监管部门的监管记录以及生效的行政处罚（处理）文书或仲裁、判决文书等信息。 3．《企业合同履约评价表》中第1、11～18、20～21项信息通过现场采集，其余原则上通过网络采集或查阅监管信息。下列情形除外： （1）因上级评价实施单位监管需要，对下级评价工作开展抽查，抽查项目信息均采用现场采集。 （2）参评项目被投诉，则被投诉信息需进行现场采集。 4．项目因各种原因停工六个月以上的，或企业已完成合同约定的施工任务但因其他原因无法通过项目监管系统办理完工或竣工手续的，企业可以按照《福建省住房和城乡建设厅办公室关于施工合同备案及履约行为评价有关事项的补充通知》（闽建办筑〔2016〕10号）的规定，提出暂不评价申请，并经评价实施单位同意后暂不评价。 5.对于按规定创建“无欠薪项目部”的项目，施工企业可通过项目监管系统向合同履约评价实施单位提出申请并加盖电子印章，经评价实施单位确认后，评价标准第1、11～18项事项予以免评，直至项目竣工（完工）。在项目免评期间，如满足第20、21项加分情形的，由企业提出申请，经评价实施单位现场确认后予以加分直至项目竣工（完工）。在项目免评期间，若发生欠薪行为的，评价实施单位应当立即恢复评价，同时按评价标准第19项的扣分值加倍扣分并取消第20、21项加分（如有），企业不得再以任何理由提出免评申请。 6．企业合同履约行为评价工作应由2名及以上评价人员实- 2 -
2020工程总承包合同（标准版） 工程总承包合同(一) 日期：年月日 地点：市本合同经下述双方签署： 1.市卫生局局长先生(以下简称甲方) 2.建筑工程承包公司海外工程部经理先生年月日由建筑工程承包公司授权(以下简称乙方)出生地：(国家)国籍：(国家)总部：(国) 市在a国的通讯地址：信箱 鉴于甲方要兴建学校平方米的教学楼(该工程为楼房，包括全套 家具、设备、空调)进行施工。 乙方承认自己对合同的正文和附件已有正确的理解，在此基础上同意缔约，按合同施工。 所有上述文件、附件，均是本合同不可分割的组成部分。 二、合同金额 本合同金额为第纳尔(兑换美元的比例为70%)。 这个金额是用单位乘实际工程量的方法计算出来的，这仅是对“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付。 临时报表的书写方法应是在合同中一致同意的。对乙方的支付要根 据合同及其附件的规定。 合同价格是固定的，它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期 内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合同价格。 三、合同工期
乙方必须根据本合同第号附件的说明，在自移交场地之日起的 380天内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果甲方由于某些不可抗力的原因而认为不可能按期完工的话，可 从书面形式通知甲方，说明原因，并提出要求增加期限。如果乙方 证实这些原因存在，合同期限可以适当延长。 四、移交场地 根据甲方向乙方发出的通知，进行工地交接，交接时须签订纪要，双方各执一份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定期限内 缺席，甲方可照常起草纪要，并将机要的复印件寄给乙方。起草纪 要之日为乙方接收场地之日。 五、查看工地 乙方承认在签订合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了的所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。由这 些因素造成的后果均由乙方负责。 六、履约保证金 乙方应自被通知中标的第二天起的三十天内，向甲方寄存履约保证金，金额为该合同在总额的20%，或在指定的期限内将以前寄存 的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄存保证金之后才对 甲方产生义务。 用现金、信用支票，或按合同第十条规定的条件提供保函作保均可。按第五十六条规定，保函须在合同整个执行期中都有效，直到 最后交付工程为止。 该保证金始终由甲方保存，用于乙方完美施工和履行甲方权利的保证。乙方应在甲方发出挂号函件后，最多一个月内，按可能业经 被扣除的金额的相同额度补足保证金。否则，甲方有权没收保证金 的余额，或者从乙方手中收回工程，由甲方自行施工而由乙方承担 费用，甲方有权索赔，只要用挂号函件通知乙方即可，无须诉诸法 院或采取其他措施。
合同编号： 建设工程施工图设计文件审查合同 示范文本 （20版） 城乡建设和交通委员会 制定 工商行政管理局
使用说明 一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用，合同签订前请仔细阅读。 二、填写本合同时，文字符号必须规范、清晰、工整，填写内容准确齐全，力求合同条款约定具体、严密。 三、本合同签订后应报有关部门备案。 四、本合同可在工商局网站或上海建筑建材业网站下载。 五、本合同示范文本自2011年 1月 1日起使用，今后凡未制定新的版本前，本版本延续使用。
合同编号： 建设工程施工图设计文件审查合同 （20版） 甲方（建设单位）： 乙方（审查机构）： 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称: 。 二、报建编号：。 三、工程建设地点：。 四、总建筑面积：平方米。 五、建筑类型：□住宅□公建□工业□其它。 六、工程总投资：万元，其中，建安费：万元。 七、勘察单位：。 八、设计单位：。 第二条审查对象
。 第三条审查内容 一、是否符合工程建设强制性标准。 二、地基基础和主体结构的安全性。 三、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应图章和签字。 四、其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。 第四条审查依据 一、国家和本市有关法律、法规的规定以及工程建设强制性条文和标准。 二、项目相关的审批文件，征询、咨询意见。 三、有关专项审查、专项技术评审等评估报告。 第五条审查时限 一、根据甲方的建设计划，本工程按以下方式进行审查： □整体□分阶段□其他。 二、甲方应提供审查所需的全部资料。乙方在收到资料或设计文件审查通知后，应在个工作日内完成相应的审查工作。 三、审查工作期限不包括勘察设计单位的修改时间。 第六条审查结果 一、审查合格的： （一）乙方及时编制审查报告，并报有关部门备案。
附表 福建省建筑施工企业信用综合评价体系 企业合同履约行为评价表 工程项目名称：建筑施工企业名称： 序号评分项目评价依据扣分分值一施工合同备案情况 1 补充合同自签订之日起15个工作日内未备案，扣20 分；现场查阅施工合同。 2 在施工合同备案管理系统填报的合同价款与签订的施工合同价款不符 的，扣10 分； 通过施工合同备案管理系统查阅施工合同文 本。 3 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程项目，未采用工程量清单计价，扣 4 分； 4 安全文明施工措施费计取未按照我省有关规定执行，扣4 分； 5 合同金额中未将安全文明施工专项措施费单列，扣4 分； 6 未明确工程质量保证（保修）金的数额、预扣方式及时限，扣2 分； 7 经评价实施单位督促仍未在5个工作日内在网上填报施工合同履约进 度情况的，扣10 分。 经施工合同备案管理系统提示或评价实施单 位督促，仍未按时报送信息，予以扣分。 二合同履约情况 8 施工企业未按照合同约定，单方面中（终）止履行建设项目施工合同， 造成不良影响的，扣30 分；生效的行政处罚文书或仲裁、判决文书 9 因施工企业自身原因，在质量、工期方面不能履行合同，被建设单位清除出场的，扣30 分； 10 工程质量按照国家标准GB50300-2013第5.0.6条规定进行验收，每出 现一个检验批的，扣20分； 工程质量安全监督机构认定材料(质量监督报 告） 11 项目中止施工后，施工企业未在恢复施工后的5个工作日内书面报告评 价实施单位，恢复现场信用信息采集的，扣10 分； 施工企业未在工程竣工后5个工作日内书面报告评价实施单位的，扣 管理部门项目监管记录。 - 1 -
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建设工程总承包合同
编号：FS-DY-20414 建设工程总承包合同 协议书 发包人（全称）：_____有限公司 承包人（全称）：_____集团有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 工程内容：土建、装饰、机电安装及室外附属工程 工程立项批准文号：____ 资金来源：自筹 承包范围：______
二、工程承包范围 承包范围： 1 除地下室钢筋混凝土结构工程外，土建、机电、幕墙、高档装饰、景观等全部工程内容。其中： 1.1 土建施工承包范围为____建筑设计院有限公司设计的“_____一期工程”施工图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分工程、初步装饰装修工程。 1.2 机电安装、幕墙、高档装饰、景观等其他专业工程，待发包人通过招标等形式确定专业承包商后，纳入本合同承包人的总承包施工范围。 2 凡发包人另行招标的其他项目，在同等条件下优先选用本合同承包人。 3 工程师指令经发包人同意的其他项目。 发包人如有正当理由时，保留对以上工程承包范围根据具体情况对上述承包范围进行调整的权利。 三、合同工期：
福建省建设厅关于开展“福建省建筑工程施工图审查信息管理系统(测试版)”进行测试的通知 【法规类别】建筑安装施工 【发文字号】闽建设函[2003]92号 【发布部门】福建省建设厅 【发布日期】2003.07.11 【实施日期】2003.07.11 【时效性】现行有效 【效力级别】XP10 福建省建设厅关于开展“福建省建筑工程施工图 审查信息管理系统(测试版)”进行测试的通知 （闽建设函[2003]92号） 各设区市建设局设计处（科）、各施工图审查机构、有关勘察设计单位： 省建设厅设计处在省电力设计院、福州市规划设计院大力支持配合下，完成了“福建省建筑工程施工图审查信息管理系统（测试版）”（以下简称SGTSC系统）的编制和内部测试工作。经研究，定于2003年7月14日至2003年8月31日对该系统进行外部测试，现将有关事项通知如下： 一、测试目的 1.通过测试发现SGTSC系统存在的错误和问题，保证系统的质量和可靠性；
2.各类用户提出进一步修改和完善SGTSC系统的意见和要求； 3.各类用户初步了解SGTSC系统的功能、性能和使用方法，以便下一步推广使用。 二、测试安排 测试过程分为以下三个阶段： 第一阶段（7月14日-7月18日）为熟悉阶段。 （一）各参与测试单位组织相关人员从网上了解、阅读SGTSC系统用户使用说明书（测试用），熟悉SGTSC系统的操作使用方法，SGTSC系统使用说明书（测试用，见附件二），同时将参加测试的负责人和操作人员姓名、电话、电子信箱报设计处。 （二）视情况召开部分测试单位研讨，解答阅读熟悉SGTSC存在的问题。 第二阶段（7月21日-7月31日）为测试阶段。 各测试单位按附表一试题对本单位参与的测试项目根据施工图审查流程分阶段填写有关表格或回复，并按以下内容对系统进行测试。 （一）功能测试 （1
福建省建设工程施工合同范本 篇一：福建项目施工合同范本 福建项目 厂房施工合同范本 发包人： 承包人： 二零××年×月××日 第一部分协议书 发包人（全称）：××（简称发包人） 承包人（全称）：（简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：××××二期项目 工程地点：福建8688号 工程内容：厂房及仓库 工程立项批准文号：临发改证[20XX]49号 资金来源：自筹 二、工程承包范围
承包范围：施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容（其中部分材料和钢结构由发包人提供）三、合同工期 开工日期：计划20XX年2月10日（实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准） 竣工日期：开工令日期加本合同总日历天数，计划20XX年2月10日-20XX年5月10日 合同工期总日历天数：100天 四、质量标准工程质量标准：合格（其中主体为优质结构） 五、合同价款 金额（大写）：预算价约计万元 六、组成合同文件 本合同文件包括： 1.本合同协议书； 2.本合同专用条款； 3.本合同通用条款； 4.标准、规范及有关技术文件； 5.图纸； 6.确定基准价款和材料供应数量的工程预算书； 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，具体内容详见“附件1”。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：20××年×月××日 合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。 第二部分 本合同协议通用条款除在专用条款中另有说明外，以国家建设工程施工合同示范文本的通用条款为准。 第三部分专用条款 一、词语定义及合同文件 1、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：1.本合同协议书；2.本合同通用条款；3.本合同专用条款；4.标准、规范及有关技术文件；5.图纸；6确定基准价款和材料供应数量的工程预算书；7.××项目施工的补充协议。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 2、语言文字和适用法律、标准及规范
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 施工总承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
施工总承包合同 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：年月日 第1页共20页
施工总承包合同 时间：年月曰 地点：市 本合同经下述双方签署： 1. _市卫生局局长—先生（以下简称甲方） 2. _建筑工程承包公司海外工程部经理—先生（19年月曰由—建筑工程承包公司授权）（以下简称乙方） 出生地：（国家） 国籍：（国家） 总部:（国）市 在A国的通讯地址：信箱 （一）合同内容 乙方承认自己对合同的正文和附件，已有正确的理解，在此基础上同意缔约，按合同施工。 所有上述文件、附件，均是本合同不可分割的组成部分。 （二）合同金额 本合同总金额为第纳尔。兑换美元比例为70% 这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的，这是指 “概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付， 临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。 合同价格是固定的，它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、
义务、各种税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在台同期内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合同价格，如市物价上涨，货币价格浮动，生活费用提高，工资的基限提高，调整税法、关税及税务，在A国国内或国外新增加赋税。 （三）工期 乙方必须根据本合同第号附件说明，在自移交场地之日起的380天之内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之 内。如果乙方由于某些不可抗拒的原因而认为不可能按期完工的 话，可书面通知甲方，说明原因，并提出要求增加期限。如果乙方证实这些原因存在，合同期限可以适当延长。 （四）移交场地 根据甲方向乙方发出的通知，进行工地交接，交接时须签订纪 要，双方各持一份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席，甲方可照常起草纪要，并将纪要的复印件寄给乙方。起草纪要之日等于乙方接收场地之时。 （五）查看工地 乙方承认在签订合同之前已查看了土地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。由这些因素产生的后果均由乙方负责。 （六）履约保证金
:图 审 项目名称: 工程地点: 甲方（委托 方） 审查中心 乙方（审查 方） 甲方合同编号: （由委托方编 填） 乙方合同编号: 市政施审合字号（由审查方编 填） 审查资质等级类审查机构，编号:
甲方（委托方）： 乙方（审查方）：广州审查中心 甲方委托乙方承担项目施工图审查工作，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订: 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工图设计文件审查 暂行办法》。 1.2穗建技[2002]号文件《广州市建设工程施工图设计文件审查实施办法》。 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.4建设工程批准文件。 第二条本合同审查项目的基本情况：名称、规模及审查费等见 下表。
第三条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件: 第四条 乙方向甲方交付的施工图审查成果文件: 第五条费用支付方式: 备注：付款方和收款方的单位名称必须对应合同甲乙方单位名称，收 款方需提供专票。 第六条 双方责任 审查费 费用支 付方式
6.1 甲方责任 6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。 甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按合同第四条规定交付审查报告时间顺延。 6.1.2 甲方应保护经乙方审查的施工图设计文件、资料、图纸。未经乙方同意，甲方对乙方交付的施工图设计文件审查报告、资料、图纸不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。 6.2 乙方责任 6.2.1 乙方应按广东省建设厅发布的《广东省建筑工程施工图设计审查暂行办法》和广州市建设委员会印发的《广州市建设工程施工图设计文件审查实施办法》及国家技术规范、标准、规程以及甲方提供的有关部门的审批文件、资料、图纸进行审查。按合同规定的进度要求提交质量合格的审查报告，并对审查的图纸质量负相应的责任。 6.2.2 乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付审查报告，审查报告的时间应满足甲方要求。 6.2.3 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。审查工作完成后，乙方应将甲方提供的资料及成果一并交回甲方，不得遗失或扣留。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。 第七条违约责任 7.1 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付审查费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之五的逾期违约金。 7.2 由于乙方原因，延误了按本合同第四条规定的审查资料文件交付时间，每延误一天，应减收本项目应收审查费的千分之五。 7.3 由乙方责任造成的直接损失由乙方承担责任。 第八条其他
福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理 实施细则 第一条为了加强对房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件审查的管理，提高工程勘察设计质量，根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房城乡建设部令第13号，以下简称“第13号令”），结合我省实际，制定本细则。 第二条在福建省境内从事房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件(含勘察文件，以下简称施工图)审查和监督管理的，应当遵守本细则。 第三条省人民政府住房城乡建设主管部门负责对全省的施工图审查工作实施指导、监督。 县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责对本行政区域内的施工图审查工作实施监督管理。 第四条审查机构由省人民政府住房城乡建设主管部门按照第1 3号令规定的条件，结合各设区市的建设规模予以确定，并定期向社会公布。 省人民政府住房城乡建设主管部门对确定的审查机构颁发《施工图审查机构确定书》，并载明审查机构类别、承揽业务地域范围及证书有效期。
第五条审查机构按承揽业务地域分A、B两类，A类机构承揽审查业务地域范围在全省不受限制，B类机构可以承揽所在设区市范围内的审查业务。 超限高层建筑工程的施工图，必须委托具有超限高层建筑工程审查资格的一类审查机构进行审查。 第六条审查人员由审查机构按照第13号令规定的条件予以聘用，但年龄不得超过75岁。 审查人员由审查机构报省人民政府住房城乡建设主管部门确定。审查人员名单不定期向社会公布。 第七条建设单位应当在申领施工许可证前将施工图送审查机构审查，并与审查机构签订审查合同，按省物价部门规定的标准支付审查费。 建设单位可自主选择审查机构，但选择的审查机构不得与所审查项目的建设单位、勘察设计企业有隶属关系或者其他利害关系。 第八条同一项目的施工图设计文件和勘察文件原则上应委托同一审查机构审查。 施工图应坚持一次性送审的原则，不得分专业送审或分阶段送审。对于因技术等特殊情况确需分阶段送审的项目，在保证质量安全和技术条件允许的前提下可以分阶段送审，但应委托同一审查机构。 第九条对技术特别复杂确需选择省外审查机构审查的，建设单位应书面报省人民政府住房城乡建设主管部门，经同意后方可委托，
建筑施工总承包合同通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-076413
建筑施工总承包合同通用版 第四部分 一、合同专用条款 （采用建设部推荐99版《建设工程施工合同》专用条款的格式） 一、词语定义及合同文件 1.词语定义 1.1在本合同中，下列词及词名应具有本款所赋予的含义： “合同”是指合同协议书、中标通知书、投标书、合同专用条款、合同通用条款、工程规范和技术说明、合同图纸、合同价格组成的实体项目费（除工程量）、措施项目费、合同价格汇总表的各项费率、以及其他双方约定构成合同组成部分的协议、往来信函、纪要、备忘等所有合同文件的总称。 本合同之工程规范和技术说明包括两大部分，即《发包人对措
施项目的一般要求》部分和构成实体项目费的分部分项《工程规范和技术说明》部分。 “合同价格”本工程处于施工图设计阶段，现双方无法通过施工图计算出标底和投标报价，因而不能确定总承包价。总承包人承诺接受甲方在审定的工程报价时，将依招标文件16款的要求，在保证不低于个别成本的基础上结合本工程的实际将提出具有市场竞争性平均水平的价格，作为投资控制和办理竣工结算的依据。以下称“约定承包价”与“合同价格”有以上等同的解释。 “合同价格组成实体项目费”是指构成合同各分部、分项工程的实体工程量与相应基价的乘积的累加[∑实体工程量×（基价＋主材、设备费）]，但其中的各项工程量不具有合同约束力。 “合同价格汇总表”是指实体项目费、利润、措施项目费、价差、其它项目费、行政事业性收费和税金组成。但仅其最终汇总的合同价格和各项取费费率具有合同约束力，分类汇总金额只在甲方审核和调整付款计划时有参考作用。 “发包方（甲方）”本合同指**市**局及其合法继承人。
建设工程施工图审查合同 项目名称： 工程地点： 甲方（委托方）： 乙方（审查方）：审查中心 甲方合同编号：（由委托方编填）乙方合同编号：市政施审合字号（由审查方编填）审查资质等级：一类审查机构，编号：
甲方（委托方）： 乙方（审查方）：广州审查中心 甲方委托乙方承担项目施工图审查工作，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》。 穗建技［2002］号文件《广州市建设工程施工图设计文件审查实施办法》。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。 第二条本合同审查项目的基本情况：名称、规模及审查费等见下表。
第三条甲方应向乙方提交的有关资料及文件： 第四条乙方向甲方交付的施工图审查成果文件： 第五条费用支付方式： 款方需提供专票。
第六条双方责任 甲方责任 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。 甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按合同第四条规定交付审查报告时间顺延。 甲方应保护经乙方审查的施工图设计文件、资料、图纸。未经乙方同意，甲方对乙方交付的施工图设计文件审查报告、资料、图纸不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。 乙方责任 乙方应按广东省建设厅发布的《广东省建筑工程施工图设计审查暂行办法》和广州市建设委员会印发的《广州市建设工程施工图设计文件审查实施办法》及国家技术规范、标准、规程以及甲方提供的有关部门的审批文件、资料、图纸进行审查。按合同规定的进度要求提交质量合格的审查报告，并对审查的图纸质量负相应的责任。 乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付审查报告，审查报告的时间应满足甲方要求。 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。审查工作完成后，乙方应将甲方提供的资料及成果一并交回甲方，不得遗失或扣留。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。 第七条违约责任 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付审查费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之五的逾期违约金。 由于乙方原因，延误了按本合同第四条规定的审查资料文件交付时间，每延误一天，应减收本项目应收审查费的千分之五。
福建省建筑工程施工图文件审查要点(结构) 一、深度要求 1 总则 1.1 结构专业施工图设计文件应包含结构计算书和设计图纸两部分。送审文件尚应包含勘察资料、初步设计审查意见或专项审查意见。 1.2 所有计算书、设计图纸应校审，并有符合相应工程等级要求的注册结构工程师签字、盖章及相关人员签字，主要图纸应进行专业会签。 1.3 设计文件的编制工作尚应满足国家有关标准、规范的要求。 2 结构计算书 2.1 结构计算书应分门别类、装订成册并附有目录，注明计算内容及所在页号,计算资料中的文字、图形应清晰可辩。 2.2 计算书中引用的数据要有可靠依据，采用计算图表及不常用的计算公式，应注明其来源或出处。构件编号、计算结果（确定的截面、配筋、材料强度等级等）应与图纸相符。 2.3 计算书内容应包括： （1）计算荷载取值及组成； （2）整体分析文件：含电算软件名称、版本、总体信息、输入数据文件、输出文本文件和图形文件以及超限信息（注：选用的整体分析软件应经过国家行政主管部门的鉴定，对于“超限”工程，应采用2个或2个以上不同力学模型的电算软件进行分析）。对于规范规定需要采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算的结构或需要进行弹塑性变形验算的结构，应有相应的计算内容； （3）重要构件（如框支剪力墙结构中的转换大梁、大跨度异形楼板等）的有限元分析结果； （4）牛腿、地下室侧墙与底板及必要的楼屋面板、楼梯、水箱、檐口、雨篷、栏板等的计算书。构件如套用标准图的应注明，并进行必要的验算； （5）需要验算抗裂、裂缝宽度、挠度及局部承压构件的计算书； （6）预应力混凝土结构构件应有承载力、变形、抗裂或裂缝宽度、应力验算，以及施工阶段验算等计算书； （7）钢结构构件应有强度、变形、稳定性及节点连接（如焊接、螺栓）等的计算书；
福建省高级人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件疑难问题的解答》 《福建民事审判参考》2008年第一期 1、问：如何认定施工企业内部承包合同的性质与效力? 答:建设工程施工合同的承包人与其下属分支机构或职工就所承包的全部或部分工程施工所签订的承包合同为企业内部承包合同，属建筑施工企业的一种内部经营方式，法律和行政法规对此并不禁止，承包人仍应对工程施工过程及质量等进行管理，对外承担施工合同的权利义务。当事人以内部承包合同的承包方无施工资质为由主张合同无效的，不予支持。 2、问：如何区分劳务分包与转包、违法分包? 答:劳务分包是指建设工程的总承包人或者专业承包人将所承包的建设工程中的劳务作业(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、钢筋、混凝土、脚手架、模板、焊接、水暖、钣金、架线等)发包给劳务作业承包人完成的活动。转包是承包人将所承包的全部建设工程转由第三人施工完成。分包是承包人将所承包的建设工程的某一部分施工项目交由第三人施工建设，其中《建筑法》与《建设工程质量管理条例》第七十八条所列的四种行为属违法分包。劳务包既不是转包，也不是分包；转包及违法分包为法律所禁止，劳务分包则不为法律所禁止。 3、问：被挂靠单位(出借名义的建筑施工企业)是否应对挂靠人在施工过程中的转包、购买施工材料等行为承担责任? 答：挂靠人以自已的名义将工程转包或者与材料设备供应商签订购销合同，实际施工人或者材料设备供应商起诉要求被挂靠单位承担合同责任的，不予支持；挂靠人以被挂靠单位的名义将工程转包或者与材料设备供应商签订购销合同的，一般应由被挂靠单位承担合同责任，但实际施工人或者材料设备供应商签订合同时明知挂靠的事实，并起诉要求挂靠人承担合同责任的，由挂靠人承担责任。 4、问：发包人与无相应施工资质的承包人签订建设工程施工合同，承包人依合同取得的工程价款超过其实际施工成本的，超过部分是否应予收缴？承包人非法转包、违法分包、出借资质而依合同约定取得的“挂靠费”、“管理费”等是否应当收缴? 答：承包人无相应施工资质，所签订的建设工程施工合同虽然无效，但最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”因此，对承包人依合同取得的工程价款不应予以收缴。 对承包人因非法转包、违法分包建设工程而已经取得的利益，或者建筑施工企业因出借施工资质而已经取得的利益，例如：“挂靠费”、“管理费”等，人民法院可以根据我国《民法通则》第一百三十四条的规定予以收缴，但建设行政机关已经对此予以行政处罚的，人民法院不应重复予以制裁。 5、问：建设工程施工合同无效，但建设工程质量合格，发包人请求按照合同约定计算工程造价，而承包人请求按照工程定额标准计算工程造价的，如何处理? 答：建设工程施工合同无效，但建设工程质量合格的，发包人或者承包人任何一方请求参照合同约定支付工程价款的，均应予以支持。