项目合作协议
甲方:
法定代表人：
住所：
乙方：
法定代表人：
住所：
鉴于：
甲方是专门从事新能源应用开发和投资的新型能源公司，乙方为光伏产品和光伏项目生产、建设企业，甲乙双方利用各自的优势，就本协议项目达成合作合意。
双方经友好协商，现依据《中华人民国合同法》及《中华人民国公司法》等法律法规的规定签订本协议，供双方遵照执行。
第一条名词解释
1、本协议中“项目公司”是指出资人依据《中华人民国公司法》及相关法律法规的规定，按照本协议的约定共同出资设立的有限责任公司。
2、本协议中“出资人/股东”是指承认项目公司章程、认缴出资额，项目公司设立后持有经项目公司登记、法定代表人签字盖章的出资证明书者。
3、本协议中“项目”是xx市分布式光伏项目、供暖项目。
第二条项目概况：
1、双方合作项目包括:
2、项目建设容：拟建装机容量为80MW的太阳能光伏并网电站。
3、项目拟建地点：【】
4、项目用地：
5、项目计划总投资：
6、建设工期：【】个月，自项目获取开工许可之日起算。
第三条项目公司概况
1、拟注册名称：【】（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）
2、组织形式：有限责任公司
3、拟注册地址：【】
4、经营围为：【】
5、法定代表人及其职务：【】
第四条注册资本及出资
1、公司的注册资本为人民币【】万元整（大写：【】万元整）。
2、出资
甲方：出资额为【】万元，以方式出资，占注册资本的％；
乙方：出资额为【】万元，以方式出资，占注册资本的％。
第五条出资证明
公司成立后，足额缴付出资的出资人有权要求公司向出资人及时签发出资证明书，出资证明书由公司盖章。出资证明书应当载明下列事项：
1、公司名称；
2、公司登记日期；
3、公司注册资本；
4、股东的或者名称、缴纳的出资额和出资日期；
5、出资证明书的编号和核发日期。
第六条项目公司的设立
1、甲乙双方一致同意由甲方具体负责办理设立项目公司的有关手续和起草有关文件，并负责项目公司设立过程中的其他具体事务。
2、在项目公司设立过程中，甲乙双方需以本协议约定容为原则另行制订项目公司章程。
3、项目公司设立的具体事宜，包括经办人员安排及设立手续费用由甲方负责及承担。
第七条项目的运营
1、项目公司设立后，项目投建及项目公司股权转让工作由甲方负责，具体包括但不限于以下事项：
（1）负责项目公司获取建设项目的银行资金证明（不少于项目总投资的20%）。
（2）负责项目公司就建设项目与银行签订贷款意向书或贷款协议（不高于项目总投资的80%）。
（3）委托具有资质的单位做项目设计。
（4）派出项目人员协调项目前期相关事项。
（5）项目获取开工许可后，负责承担项目建设全部投资与建设工作或保证具有建设资质的第三方单位承担项目建设全部投资与建设工作。
（6）项目开工建设前，负责促成项目公司与SS公司签订项目收购意向合同。
（7）项目投资建设完成，并且项目发电站电力并网运行后，保证SS公司
以市场议价方式收购项目公司100%股权及经营权。
2、项目公司设立后，项目用地及项目开工前的各项备案与报批工作由乙方负责，具体包括以下事项：
（1）负责项目用地土地租赁协议的谈判与签署，保证项目用地需求得以满足；
（2）为项目公司委托有资质的单位做大型光伏并网电站项目进行节能评估、环境影响评估、可行性研究分析、项目备案申请报告。
（3）负责项目公司进入XX省或XX市的备案。
（4）负责项目公司获取以下部门相应的批复文件：
a. XX省电力公司：接入电网批复文件；
b. XX省国土厅：土地预审意见、未压覆重要矿产资源的函、地质灾害评估登记备案表；
c. XX省建设厅：选址意见书、选址规划意见；
d. XX省/XX市文物部门：选址意见函；
e. XX省/XX市环保部门：环境影响报告表的批复；
f. XX省/XX市安监局：安全评价表的批复；
g. XX省/XX市水利部门：水土保持方案的批复。
（5）负责项目获得XX市建设局的开工许可。
（6）负责办理项目发电站的电力并网手续。
第八条出资人的权利
1、出资人按本协议约定的利润分配比例享有股东权益。
2、出资人按本协议约定的利润分配比例分取股利。
3、如项目公司不能设立时，在承担发起人义务和责任的前提下，有权收回所认缴（或实缴）的出资。
4、出资人有权对不履行、不完全履行或不适当履行出资义务的出资人和故意或过失损坏项目公司利益的出资人提起诉讼，要求其承担相应法律责任。
5、法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其他权利。
第九条出资人的义务
1、出资人应当在规定的期限足额缴纳各自所认缴的出资额。
2、出资人应当及时提供项目公司申请设立所必需的文件材料，对公司设立履行相应协助义务。
3、在项目公司设立过程中，由于出资人的故意或过失致使项目公司受到损害的，对公司承担赔偿责任。
4、出资人以其出资额为限对项目公司承担责任，项目公司成立后，出资人不得抽逃出资。
5、出资人应遵守《公司章程》。
6、按照国法律法规和公司章程的有关规定，承担各自应承担的义务。
第十条双方的权利与义务
1、甲方有义务协调配合乙方所操作项目的商务工作和前期技术工作。
2、乙方有义务允许甲方参与项目售前相关工作，并向甲方及时通报项目进展和所有技术、经济参数。
3、乙方有义务协调甲方与客户方的关系，并协调处理项目实施过程中出现的影响项目实施和损害投资利益的事件。
4、在项目运作过程中，如果因为项目经济效益达不到要求或者存在其它影响项目正常运营的因素，甲方有权放弃本协议项目。
第十一条费用承担与利润分配
1、费用承担
（1）项目公司设立过程中所产生的费用由甲方承担。
（2）项目筹建期间甲方派出的协助人员所产生之费用由甲方自行承担。
（3）项目的投资建设资金全部由甲方承担。
（4）项目公司不能设立时，所耗费用按各出资人的出资比例进行分摊。出资人已经出资的，按比例扣除费用后，予以返还。对项目公司不能设立负有责任的出资人，必须承担完相应法律责任后，才能获得返还的出资。
（5）甲方须于项目获取开工许可后，就乙方为获取项目开工许可而办理的各项备案与报批事务，按照以下支付方式向乙方支付万元项目审批手续办理费：
a.于项目获取开工许可之日起【】日向乙方支付项目审批手续办理费【】万元；
b. 于项目获取开工许可之日起【】日向乙方支付项目审批手续办理费【】万元；
2、利润及股权转让款的分配
项目公司被SS公司收购后，应向乙方分配股权转让款万元，其余股权转让款分配予甲方。
第十二条违约责任
1、乙方已完成本协议约定的项目备案及报批手续，但因甲方未履行本协议约定义务导致项目公司无法获得项目开工许可的，甲方仍须向乙方支付万元项目审批手续办理费。
2、因一方违约导致未能完成项目公司100%股权转让的，违约方应向守约方支付【】万元违约金。
3、如一方违约，守约方向违约方提出改正通知，而违约方在收到书面通知之日起10日仍不改正，守约方有权即时终止本协议并要求违约方承担赔偿责任。
第十三条声明和保证
本协议的签署双方作出如下声明和保证：
1、出资人双方均为具有独立民事行为能力的自然人或法人，并拥有合法的
权利或授权签订本协议。
2、出资人双方投入本公司的资金，均为出资人所拥有的合法财产。
3、出资人双方向公司提交的文件、资料等均是真实、准确和有效的。
第十四条条款
协议双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于另一方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。本条款于本协议终止后继续有效。
第十五条送达
1、根据本协议需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本协议有关的通知和要求等，必须用书面形式送达。
2、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起【】日，以书面形式通知另一方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
3、双方确认的与本协议相关的通知、文件、诉讼文书的送达地址：
甲方确认的送达地址：【】
乙方确认的送达地址：【】
4、相关文件自寄出后三日视为已送达。
第十六条争议解决
凡与本协议相关的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，则任何一方均可将争议提交予仲裁委员会，按该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁的裁决是终局的，对双方均具有约束力。
第十七条其他事项
1、本协议未尽事宜或双方对本协议的任何修改、更正或放弃，都必须要以书面形式进行约定且须双方签字盖章后生效。该等文件与本协议具有同等法律效力。
2、本协议自双方签字盖章之日起生效。
3、本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲方：乙方：
法定代表人或授权代表签字：法定代表人或授权代表签字：年月日年月日
光伏发电采购合同范本 《光伏电站购售电合同》适用于按国家能源主管部门相关规定完成光伏电站备案，向公用电网供电的光伏电站项目并网运行签订购售电合同。 本购售电合同（以下简称本合同）由下列双方签署： 购电人：，系一家电网经营企业，在工商行政管理局登记注册，已取得输/供电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。 售电人：，系一家具有法人资格的发电企业，在工商行政管理局登记注册，已取得本合同所指光伏电站（阵列）（以下简称光伏电站）发电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。 双方提供联络通信及开户银行信息如下： 购电人名称： 收件人：电子邮件： 电话：传真：邮编： 通信地址： 开户名称： 开户银行： 账号： 售电人名称：
收件人：电子邮件： 电话：传真：邮编： 通信地址： 开户名称： 开户银行： 账号： 鉴于： （1）售电人在拥有/兴建并/并将经营管理总装机容量为兆瓦（MWp）的光伏电站（以下简称光伏电站）。售电人在拥有并经营管理总装机容量为兆瓦（MWp），本合同为期兆瓦（MWp）的光伏发电站。 （2）光伏电站已/将并入购电人经营管理的电网运行。 双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《电网调度管理条例》以及国家其他有关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。 第1章定义和解释 1.1 本合同所用术语，除上下文另有要求外，定义如下： 1.1.1 光伏电站：指位于由售电人拥有/兴建，并/并将经营管理的一座总装机容量为兆瓦（电站技术参数详见附件一，光伏电池阵列地理分布图详见附件二）的发电设施以及延伸至产权分界点的全部辅助设施；本合同为期兆瓦，装机容量为兆瓦的发电设备以及延伸至产权分界点的全部辅助设备。
建设工程施工合同 甲方：合同编号： 乙方： 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方与乙方就建设工程施工事项协商达成一致，订立本合同。 1.建设工程施工对象及容： 工程名称： 工程地点： 分包围：。 2.工程计价方式： 2.1本合同价款采用固定综合单价方式确定。 固定综合单价: 元/W，以实际工程量结算 施工围：支架制作安装、防腐处理、线缆布线施工安装、材料转移及吊装、相变、逆变基础、低压接线的施工等相关光伏发电工程的全部施工项目。 2.2 工期要求： 竣工时间：年月日 3.质量标准： 工程质量应满足以下要求： 3.1本工程验收按“火电施工质量检验及评定标准-安装篇”、甲方施工图纸、甲方施工要求、乙方交给甲方并认可的施工方案依据。如在合同执行过程中，规、标准和规定做了重大修改或颁布新的标准、规和规定，则应执行新的规定。 3.2 本合同工程质量目标：符合相关工程的验收规定，达到甲方要求。 3.2.1工程质量应当达到合格工程，并应符合本合同或技术协议书约定的质量标准，质量标准的评定以本合同约定（优先适用）、国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因致使工程质量达不到约定的质量标准，乙方应无偿返工，直致达到规定合格要求，返工的费用和延误的工期由乙方负责，给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。
3.2.2乙方须按照甲方ISO9001质量管理体系的各项管理制度及规定，服从甲方代表的质量监督； 3.2.3乙方应按甲方要求及时提供各种完整原始资料的工程质检、验收资料。 4.合同文件及解释顺序： 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； 5.总（分）包合同：无 6.资料： 6.1乙方在施工过程中负责提供的技术资料如下： 6.1.1乙方应负责在工程施工前按甲方要求编写分项、分部工程与部分单位工程的施工技术措施和作业指导书，报甲方相关部门审批同意后方可实施；但审批并不能减轻或排除乙方应承担的责任。 6.1.2施工过程中按甲方要求填制施工记录与质量检验记录； 7.甲方义务： 7.1按本合同约定，向乙方支付劳务报酬； 7.2负责协调现场工作关系。 7.3 提供完成本合同协议书上约定的材料。 7.4 指定现场代表，协调处理相关现场事务。 7.5现场工程管理、监督与检查，协助乙方搞好同其他工序的配合； 7.6对乙方每月的施工计划提出明确要求； 8.乙方义务： 8.1 对本合同建设工程施工围的工程质量向甲方负责，组织具有相应书的熟练工人投入工作； 8.2 自觉遵守法律法规及有关规章制度； 8.3严格按照图纸、施工验收规、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，
编号：_____________ 分布式光伏发电项目合作委托开发 协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 鉴于： （1）甲方致力于分布式光伏项目、储能产业项目、多能互补项目、园区综合能源解决方案等智慧清洁能源项目的开发和建设。公司技术研发涉足新能源发电及相关领域，包括分布式电源、智能微网、智慧能效、储能应用、多能互补、工业节能、海水淡化、智慧城市等绿色能源项目，为大量用户提供了优质解决方案。（2）乙方专业从事地区新能源项目的开发、建设、运维等业务。 （3）甲、乙双方同意合作，共同开发、建设位于双方约定区域内的光伏项目。据此，甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，在平等互利的基础上，就甲乙双方开展合作的方式、相关权利义务等达成如下约定，以供甲乙双方遵照执行： 第一条合作内容及委托开发方式 1、双方一致同意在地区（下称“协议开发区域”）光伏发电项目的开发建设中竭诚合作。甲方充分发挥项目投资、电站建设、电站并网和运营管理等方面的技术优势，乙方负责协助甲方取得目标项目的相关/必要审批手续。为此，双方应互相协助，共同发展，结成战略合作伙伴。
乙方应做好项目前期勘察、信息收集及业主沟通工作，并为项目顺利备案建设、并网办理有关政府所需手续，并为项目实施提供全程服务工作。 2、本协议针对以下项目： 3、甲方应在收到乙方推荐的项目基础资料后10日内派遣专业人员对乙方所推荐的项目进行实地踏勘、调查，并完成项目的可行性研究及经济评价。对符合甲方内控要求的项目，列入目标项目（以下简称“目标项目”），该目标项目即属于双方合作范畴内的项目。甲方应最迟于项目可行性研究及经济评价完成后30日内，书面通知（简称：项目立项通知）乙方该项目评审结果；逾期未通知的，则视为该项目属于双方合作范畴内的“目标项目”。 4、本协议签署后45日内，甲方应在项目地设立项目子公司（注册资本不低于人民币万元）。乙方应协助并促成甲方项目子公司与屋顶所有权人/土地使用权人（以下简称“业主”）签订《屋顶租赁协议》。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 光伏电站项目合作框架协议范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：____________有限公司 地址： 联系电话： 乙方：____________有限公司 地址： 联系电话： 为充分开发利用________________区域丰富的太阳能资源，强化绿色低碳品牌，充分开发未利用荒山、荒坡地等资源，加快经济结构优化升级步伐，促进当地新能源产业经济快速发展，_______________有限公司（以下简称甲方）利用自身在本区域的优势，引进________________有限公司（以下简称乙方）建设太阳能光伏并网发电项目。甲乙双方本着互惠互利，共同发展的原则，在自愿、平等、协调一致的基础上，达成如下协议： 一、主要内容 （一）项目投资主体：_________________________。 （二）项目建设内容：拟建装机容量为_____________MW的太阳能光伏并网电站，以最终适合建设的地址确定最终安装容量。 （三）项目拟建地点：_______________________________________（适合地面电站建设的场地）。 （四）项目占地：__________________________ 。 （五）项目计划总投资：_______________________元人民币。 （六）建设工期：__________个月。 二、双方责任和义务 （一）甲方责任和义务 1、甲方负责协助向乙方获得提供项目全部所需用地，并采用征、租结合的方式，配合乙方完善用地手续，确保用地合法，符合国家土地、林业等有关使用政策。
竭诚为您提供优质文档/双击可除光伏电站开发合作协议 篇一：光伏发电项目合作协议政府版 光伏发电项目合作意向书 甲方： 地址：、乙方：、 地址： 为促进甲方区域内光伏发电项目合理、有序、高效开发，经双方友好协商,就共同推进该项目建设的有关事项达成如下意向。 一、xxxx有限公司xxxx光伏发电项目符合产业发展规划，是优化能源结构，促进节能减排的需要。经双方同意，本着平等、互利、诚信的原则，甲方引进乙方作为优先光伏发电项目合作伙伴，并支持乙方在甲方区域内投资开发光伏发电项目，并建立长期稳固的合作关系，在合作中实现互利共赢。 二、乙方在甲方区域内光伏发电项目容量不少于20mw，项目总投资x亿元人民币。乙方承担光伏发电项目工程建设的相关费用。乙方承诺在本协议签订后3个月内在xxxx注
册项目公司。（具体建设规模及投资规模，根据项目备案文件确定。） 三、甲方协助乙方落实光伏发电项目场址资源，争取山东省、市、区等相关扶持政策，并提供项目申报审批方面的优质服务。 四、若本项目在实施过程中遇国家宏观政策的调整或改变，使本协议书相关条款无法实施的，则由甲乙双方协商解决。甲乙任何一方对双方相关约定均具有保密义务，不得向第三方透露。 五、本协议书是一份具有法律效力的合作文件。甲、乙双方确保本投资协议的真实性。协议书签署后，在项目的具体实施过程中，甲、乙双方应共同遵守投资协议书中对双方的约定条款。未尽事宜由双方另行协商。 六、本协议书由双方代表于xx年x月x日签定。签定地点： 七、本协议一式四份，双方各执二份，经双方代表签字盖章后生效。 甲方： （盖章） 法定代表人/授权代表： 乙方： （盖章）
编号：_____________ 太阳能光伏发电安装施工 合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方（甲方）： 承包方（乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议： 1、工程概况 1.1工程名称：********** 1.2工程地点：********** 1.3承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。 1.4承包方式： 包工不包料（含装卸费） 1.5工期： 开工日期：年月日 实际施工天数：天 1.6工程质量：合格 1.7合同价款（人民币大写）： 安装费按太阳能光伏发电板元/W 计算，材料装卸费按元计算。2、双方工作 2.1 甲方工作 2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。 2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
2.1.3 指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.2 乙方工作 2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。 2.2.2 指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。 2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 3、工程价款及结算 3.1 根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。 3.2 安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。 3.3 本工程无保修金，不含税。 4、违约责任 4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。 4.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。 4.3 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方
( 协议范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 光伏电站并网调度协议(协议范 本) The clear rights and obligations of both parties facilitate the cooperation of both parties, provide a basis for resolving disputes in the future, and prevent possible risks.
光伏电站并网调度协议(协议范本) GF-2014-0518 （示范文本） 制定 国家工商行政管理总局 二〇一四年七月 《光伏电站并网调度协议（示范文本）》 二、《示范文本》主要针对光伏电站并入电网调度运行的安全和技术问题，设定了双方应承担的基本义务、必须满足的技术条件和行为规范。对于本文本中所涉及的技术条件，如果国家、行业颁布新的相关技术规范和行业标准，双方应遵从其规定。 三、《示范文本》中有关空格的内容由双方约定或据实填写，空格处没有添加内容的，请填写“无”。《示范文本》所列数字、百分比、
期间均为参考值。协议双方可根据具体情况和电力系统安全运行的需要，在公平、合理和协商一致的基础上对参考值进行适当调整[1]，对有关章节或条款进行补充、细化或完善，增加或减少定义、附件等。法律、法规或者国家有关部门有规定的，按照规定执行。 四、签订并网调度协议的主要目的是保障电力系统安全、优质、经济运行，维护电网经营企业和发电企业的合法权益，保证电力交易合同的实施。协议双方应注意所签并网调度协议与购售电合同相关约定的一致性。 五、《示范文本》特别条款及附件中略去的部分，双方可根据实际情况进行补充或约定。 第2章双方陈述 第3章双方义务 第4章并网条件 第5章并网申请及受理 第6章调试期的并网调度 第7章调度运行
编号：_____________屋顶分布式光伏发电项目合作协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 1. 总则 有限公司（以下简称甲方）与公司（以下简称乙方）为响应国家能源战略，有效利用闲置屋顶资源促进光伏发电应用，减少输电损耗和建筑物能耗，改善生态环境，提升企业绿色低碳、节能环保的综合品牌形象，创造良好的环境、社会和经济效益，双方本着长期合作、互利共赢的原则，根据《合同法》，经友好协商，订立本协议，供双方恪守。 本项目所涉太阳能光伏发电设备系统及项目工程建设全部由乙方投资，建成后由乙方负责运营、管理和维护，设备系统所有权属为乙方。甲方为乙方提供项目建设所需的甲方厂房屋顶使用权及项目建设所需的管线通道，并积极配合乙方办理项目建设所需的相关手续，甲方以屋顶出租方式分享本项目投资效益。 2. 项目的名称、内容和目的 2.1 项目名称：公司屋顶分布式光伏发电项目（简称“项目”）； 2.2 项目内容：在甲方在漳州市镇所属厂房建筑屋顶，建设并网光伏发电系统，屋顶面积约万m2，规划装机容量为MWp； 2.3 项目目的：实现光电转换，降低能源消耗。 3. 合作期限 本协议期限自本协议签署之日起至光伏电站建设完成验收并网发电之日的后25周年。 4. 租金和租期 以下两种方案供甲方选择其中一种： 方案一：本项目验收并网发电之日起计算租金，按光伏组件的实际占用屋顶面积每年元/m2，租期25年，每年乙方向甲方缴纳一次租金。
农村光伏系统工程施工分包合同 甲方（总包单位）： 法定代表人： 乙方（分包单位）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 第一部分合同书 第1条工程名称及地点 分包工程名称： ______________ 工程地点： _______________ 第2条分包工程承包范围和承包方式 1、建筑土建工程 （1）工程承包范围 a、土建工程：包括但不限于：电站管理区进场道路、电站光伏场区进场道路、 电站管理区综合楼、配电室房屋建筑工程、室内外设备基础和电缆沟道、图纸要求区域内的地面及道路硬化、围墙、大门、护坡、室外排水沟、化粪池、冲洗 水池、污水收集池等附属工程；箱变基础工程、发电单元光伏支架基础工程、汇流
箱、通讯箱及组串式逆变器基础工程、光伏支架及组件安装；管理区及光伏区接地工程施工；标段范围内围栏。投标方负责现场甲供货物卸车及管理、货物场内二次运输、成品保护等工作。含测量施工放线。投标方负责施工机械工具。除说明外，本标段均为由中标单位包工包料（全包）施工。 b、电气工程：包括但不限于发电单元支架安装、组件安装及光伏电缆串接线、防雷接地安装工程；发电单元汇流箱、通讯箱、箱变、集中式逆变器和组串式逆变器安装及所需的电缆敷设及接线（包括通讯电缆、网线及光纤熔接）、电缆管及桥架安装；甲方只负责设备和电缆供应（除说明外）。中标方负责其他一切辅材及施工工作。 （2）工程承包方式：采用固定总价模式，包含但不限于施工所需的材料、设备及人员均由中标方自行采购及配置（包括施工和安全设施等）。工程量详见工程清单及计价表。 第3条分包合同价款 金额：人民币（大写） ________________ （￥_____ 元） 付款方式：电汇、银行承兑、转账支票。 第4条工期 开工日期：本分包工程定于 ______ 年月日开工； 完工日期：本分包工程定于 ______ 年月日完工。 第5条工程质量标准 本分包工程质量标准，符合国家和行业相关规范及标准： 分项工程合格率100%;
编号：_____________分布式光伏并网发电施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项目工程总承包事宜，经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围：本项目为EPC总承包，包括方案设计、所有设备采购、基础施工和电气安装，最终实现本项目并网发电所有内容，无论合同约定或没有约定，但为完成本项目，发包方和其他主管部门所要求的内容均在承包方范围内。分为： 1、方案设计部分包括：分布式光伏发电项目并网申请、验收和调试，图纸设计（第三方）。 2、设备采购部分包括：太阳能组件、支架、所有电缆、逆变器、汇流箱、配电柜及其他相关辅材。 3、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。（注：本项目屋面防水由发包方施工） 4、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。 二、工期 开工日期：______年______月______日 并网日期：______年______月______日 竣工日期：______年______月______日 工期总日历天数：______天。 三、工程标准、性能
工程质量标准：符合国家和行业验收标准。 性能保证指标: （1）全站光伏组件总容量≥ KWp； （2）全系统电气效率不低于 %；全系统电气效率依据第三方且有资质的单位依据 CNCA/CTS004-2010《并网光伏发电系统工程验收基本要求》进行检测; （3）逆变器输出效率不低于 %； （4）多晶硅光伏组件光电转化效率≥ %； 所有设备及部件主要技术参数及保证值以技术协议为准。在试运行、性能试验和竣工验收等进行上述性能指标考核。 四、合同价格和付款方式 1、合同价格 本合同为固定总价合同（含税），不做工程决算。合同总价格为人民币（大写）：元（小写金额元）。 合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费用。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 2、付款方式 （1）、预付款 预付款的额度和支付：预付款比例为合同总价的 %，具体金额为人民币_____万元（大写：__________元整），视为已支付的工程款，预付款在本合同签定后15个工作日内支付。（2）、工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间 工程通过电力公司验收，顺利实现并网，发包人在15日内支付合同总价的%，具体金额为人民币万元（大写：_______________元整）。
合同编号：光伏发电项目开发合作协议 签约各方： 甲方：（以下简称甲方）地址： 乙方：（以下简称乙方）地址： 签订日期：年月日
甲方是从事光伏发电项目投资、建设及运营管理的专业化公司。乙方拥有【地名/项目名】光伏发电项目（以下简称项目）的开发资源。本着平等合作，互利共赢的原则，经双方友好协商，就合作开发上述项目达成一致，形成本协议，以期恪守： 一、合作内容 1、地域范围：甲乙双方合作项目市场领域原则上在等地域范围开展；如超越该地域范围开发，乙方应事先沟通，经甲方确认许可后方可进行。 2、业务范围：以屋顶分布式光伏电站为主，兼顾其他类型电站。 3、具体项目内容以附件形式进行书面确认。 二、合作模式 1、经甲方授权，乙方以甲方名义逐步开展项目的前期资料收集（如厂区总平面图、厂房结构图、屋顶业主方简介等）、合同签署、备案、电力接入审批、电力并网验收等各项工作，协助甲方处理与当地政府、电力公司、屋顶业主等对外关系，确保项目顺利建设、并网发电并投入正常运营。 2、为方便乙方开展工作，甲方授权乙方：“乙方可代表甲方就项目开发和屋顶业主方、电力公司和当地相关政府部门开展联络接洽工作”。确因工作需要，其他个别事项需要乙方代表甲方代为处理的，本着一事一授权原则由甲方另行出具授权书。 3、双方合作过程中，包括但不限于对外的合同、协议、承诺函、履约文件等正式文本均由甲方或甲方下属子公司负责签署。 4、甲方为乙方提供必要的授权和技术、商务支持。
5、项目开发成功，达到进场条件后，甲方负责项目的投资、建设和运营。 6、双方约定：本协议所涉及的合作内容在同一行业内均为排他性合作。 三、开发标准 1、甲方可根据市场行情的变化相机调整项目投资标准和投资要求，原则上调整频率不高于2次/年，标准调整后应及时告知乙方。 2、乙方应根据甲方的投资标准和投资要求确定项目开发标准，确保项目开发后做到“手续合规”、“技术可行”、“风险可控”、“回报合理”。 四、费用支付 A、在项目具备进场施工条件后7个工作日内，按设计装机容量核算， 甲方支付20%； B、在项目进场施工后7个工作日内，按设计装机容量核算，甲方支 付20%； C、在项目并网发电通过验收且签订购售电协议后7个工作日内，按实 际装机容量核算，甲方支付至70%； D、在项目公司收到首笔电费后7个工作日内，甲方付清余款。 3、乙方应在甲方付款前开具相应正式发票。
编号：QJ-HT-0412 光伏电站并网调度协议(官 方版) Both parties to the contract shall perform their obligations in accordance with the contract or the law within the contract period. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业协议范本系列下载即可用---
光伏电站并网调度协议(官方版) 说明：该协议书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署协议，在协议期限内按照协议约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 GF-2014-0518 光伏电站并网调度协议 （示范文本） 国家能源局 制定 国家工商行政管理总局 二〇一四年七月 《光伏电站并网调度协议（示范文本）》 使用说明 一、《光伏电站并网调度协议（示范文本）》（以下简称《示范文本》）是对光伏电站并入电网时双方调度和运行行为的约定，适用于按国家能源主管部门相关规定完成光伏电站备案，向公用电网供电的光伏电站项目与电网
之间签订并网调度协议。接入10kV电网的分布式并网光伏发电项目可参考此《示范文本》，在合同双方充分协商的基础上，简化条款内容签订。其他形式的可再生能源，如生物质能、地热能、海洋能等，可以参照使用。 二、《示范文本》主要针对光伏电站并入电网调度运行的安全和技术问题，设定了双方应承担的基本义务、必须满足的技术条件和行为规范。对于本文本中所涉及的技术条件，如果国家、行业颁布新的相关技术规范和行业标准，双方应遵从其规定。 三、《示范文本》中有关空格的内容由双方约定或据实填写，空格处没有添加内容的，请填写“无”。《示范文本》所列数字、百分比、期间均为参考值。协议双方可根据具体情况和电力系统安全运行的需要，在公平、合理和协商一致的基础上对参考值进行适当调整[1]，对有关章节或条款进行补充、细化或完善，增加或减少定义、附件等。法律、法规或者国家有关部门有规定的，按照规定执行。 四、签订并网调度协议的主要目的是保障电力系统安全、优质、经济运行，维护电网经营企业和发电企业的合法权益，保证电力交易合同的实施。协议双方应注意所签并网调度协议与购售电合同相关约定的一致性。
光伏发电项目工程施工分包合同协议书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
合同编号： 张北县郭村20兆瓦分布式光伏发电项目C标段 12.5MW光伏系统工程施工分包合同 甲方：××科技股份有限公司 乙方：××建筑工程有限公司 2016年 3 月1 日
第一部分合同书 总包单位(全称)：××科技股份有限公司（下简称：甲方） 分包单位(全称)：××建筑工程有限公司（下简称：乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称及地点 分包工程名称：张北郭村二期22MW光伏发电项目C标段12.5MW光伏系统工程 工程地点：河北省张家口张北县 二、分包工程承包范围和承包方式 1、建筑土建工程 （1）工程承包范围 A、土建工程：包括但不限于：电站管理区进场道路、电站光伏场区进场道路、电站管理区综合楼、配电室房屋建筑工程、室内外设备基础和电缆沟道、图纸要求区域内的地面及道路硬化、围墙、大门、护坡、室外排水沟、化粪池、冲洗水池、污水收集池等附属工程；箱变基础工程、发电单元光伏支架基础工程、汇流箱、通讯箱及组串式逆变器基础工程、光伏支架及组件安装；管理区及光伏区接地工程施工；标段范围内围栏。投标方负责现场甲供货物卸车及管理、货物场内二次运输、成品保护等工作。含测量施工放线。投标方负责施工机械工具。除说明外，本标段均为由中标单位包工包料（全包）施工。 B、电气工程：包括但不限于发电单元支架安装、组件安装及光伏电缆串接线、防雷接地安装工程；发电单元汇流箱、通讯箱、箱变、集中式逆变器和组串式逆变器安装及
光伏施工合同范本 光伏施工合同范本1 发包人(甲方)： 承包人(乙方)： 一、基本内容 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。 1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注：本项目屋面防水由发包方施工) 2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。 二、工期 开工日期： 并网日期： 竣工日期： 三、合同价格和付款方式 合同价格 本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。 四、施工质量和质量检查 1、工程质量 (1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。 2、质量检查： 五、解决争议的办法 1 起诉讼。 (1)调解要求停止施工，且为双方接受。 (2)、法院要求停止施工。 六、违约 1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任： (1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。 (2) 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且2 3 发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。 七、合同的生效及终止 1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。 2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。 八、合同份数 本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 光伏施工合同范本2 发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_黑龙江绅港能源太
光伏电站合作合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________
签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
____________ （以下简称甲方）代表人：地址： ____________ 有限公司（以下简称乙方） 代表人： 地址： 为充分开发利用本地丰富的太阳能资源，强化绿色低碳品牌，充分开发未利用荒山、荒坡地等资源，加快经济结构优化升级步伐，促进本地能源产业经济快速发展， 甲方为利用区域内丰富的太阳能资源，引进乙方公司建设太阳能光伏并网发电项目。甲乙双方本着互惠互利，共同发展的原则，在自愿、平等、协调一致的基础上，达成如下协议： 一、主要内容 （一）项目投资主体：____________________________ 。 （二） _______________________________________ 项目建设内容：拟建装机容量为MW勺太阳能光伏并网电站，以最终适合建设 的地址确定最终安装容量。 （三）项目拟建地点：甲方行政区域内适合地面电站建设勺场地。 （四） __________________ 项目占地：亩。 （五） ___________________________ 项目计划总投资：约亿元人民币。 （六） __________________ 建设工期：月。 二、双方责任和义务 （一）甲方责任和义务 1、甲方负责协助向乙方获得提供项目全部所需用地，并采用征、租结合勺方式，配合乙方完善用地手续，确保用地合法，符合国家土地、林业等有关使用政策。甲方严格落实国家及地方有关支持和鼓励新能源产 业发展勺各项优惠政策；且在土地使用、税收减免等方面依法给予乙方一定勺优惠。 2、甲方成立项目协调小组，负责协助乙方办理项目有关手续。做好项目的跟踪服务，帮助 协调解决项目推进和建设中的困难问题，为乙方营造一个良好的投资环境。
合同编号：____ 屋顶分布式光伏电站项目EPC承包合同 发包方(甲方）：xxxxx 承包方(乙方):xxxxx xxxx年xx 月xx日
第一部分合同书 发包方(全称)：xxxxxx（下简称：甲方） 承包方(全称)：xxxxxx （下简称：乙方） 依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就xxxxxxxx项目EPC承包事宜经协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称及地点 承包工程名称：xxxxxxx 屋顶分布式光伏电站项目。 工程地点：________________________ 二、承包工程范围和方式 （一）工程承包范围 屋顶分布式光伏电站项目的设计、采购、建筑安装工程施工、建筑物屋顶防水、加固及更换（若需要）、系统检测、调试、试运行、电网并网验收直至验收交付运行、竣工图编制、技术服务售后、以及在质保期内的消缺等全过程工作，在满足合同其他责任和义务的同时使本项目符合本合同规定的相关达标验收要求；工程实施过程中承包方应提供设备的试验、运行、维护手册。本工程为交钥匙工程，承包方所负责内容需涵盖工程招标范围内的设计供货施工和验收。包括但不限于： 1 设计：编制整个工程项目的设计计算书、图纸和说明；在已有建筑物或构筑物上搭建光伏支架的；需提供建筑物承重荷载报告的，发包方保证协调配合提供；项目的设计与主要设备、材料的选型要求满足项目25年有效寿命；项目现场电网接入所需建设的开关站及线路，需严格执行项目所在地电网公司接入批复；相关设计接口协调、设计评审及现场设计代表服务等。 2设备材料采购：完成工程所需的全部设备及材料的采购、接车、卸货、仓储保管场内运输等。 3土建工程：包括但不限于： （1）电站管理区进场道路、电站光伏场区进场道路、配电室房屋建筑工程、室内外设备基础和电缆沟道、图纸要求区域内的地面及道路硬化、冲洗水池、污水收集池等附属工程。 （2）光伏方阵区内安装及施工：箱变基础工程、屋顶光伏组件及支架基础工程施工、汇流箱安装、变压器土建及安装、低压接入相关电气设备的安装、通讯箱及逆变器安装及基础工程、电缆桥架施工、电缆敷设；管理区及光伏区接地工程施工；标段范围内围栏。 乙方负责现场甲供货物卸车及管理、货物场内二次运输、成品保护等工作，含测量
光伏电站施工合同范本 在我国对光伏发电产业的大力投入和强力支持下,光伏电站并网运行已经在国内得到广泛发展和商业化运作,并仍然是未来发展趋势。那么光伏电站施工合同怎么写呢?以下是在学习啦小编为大家整理的光伏电站施工合同范文，感谢您的欣赏。 光伏电站施工合同范文一设计单位(或施工单位，以下简称甲方): 建设单位(或业主，以下简称乙方): 经甲乙双方协商，根据中华人民共和国颁布的《合同法》要求，为了确保分布式光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双责任、权利和经济关系，鉴定本合同，双方共同履行。 第一条甲乙双方责任 一、根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，科学合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量，确定其项目方案。 二、乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证明和房产证明。 三、甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家度电补贴(国家发改委2014文件，分布式光伏电站度电补贴0.42元)。
四、甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务，提醒乙方对其电站日常注意事项。甲方提供5年不包扩设备异常损坏的售后服务。 五、乙方可以自行管理分布式光伏电站，也可以有偿委托甲方管理其电站，需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。 第二条项目工期 本项目自年月日开始施工，至年月日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延;如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按元/天计算。不可抗拒的因素除外。 第三条项目承包方式 分布式光伏电站项目，由甲方提供一站式服务，其项目静态投资为10元/瓦，按合同要求分步付款。如需开具发票，需要乙方提供税赋，普通发票为项目静态投资额的6%，增值税发票为项目静态投资额的17%。 第四条项目质量 甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际A类标准，光伏电池组件寿命可达25年，其效率衰减仅为0.8%。项目质量达到供电管理部门的供电标准和行业标准如光伏组件
光伏发电项目工程分包合同范本(doc 54页)
屋顶分布式光伏电站项目EPC承包合同 发包方(甲方）：xxxxx 承包方(乙方):xxxxx xxxx年xx 月xx日
第一部分合同书 发包方(全称)： xxxxxx （下简称：甲方） 承包方(全称)： xxxxxx （下简称：乙方） 依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就xxxxxxxx项目EPC承包事宜经协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称及地点 承包工程名称：xxxxxxx 屋顶分布式光伏电站项目。 工程地点：________________________ 二、承包工程范围和方式 （一）工程承包范围 屋顶分布式光伏电站项目的设计、采购、建筑安装工程施工、建筑物屋顶防水、加固及更换（若需要）、系统检测、调试、试运行、电网并网验收直至验收交付运行、竣工图编制、技术服务售后、以及在质保期内的消缺等全过程工作，在满足合同其他责任和义务的同时使本项目符合本合同规定的相关达标验收要求；工程实施过程中承包方应提供设备的试验、运行、维护手册。本工程为交钥匙工程，承包方所负责内容需涵盖工程招标范围内的设计供货施工和验收。包括但不限于： 1 设计：编制整个工程项目的设计计算书、图纸和说明；在已有建筑物或构筑物上搭建光伏支架的；需提供建筑物承重荷载报告的，发包方保证协调配合提供；项目的设计与主要设备、材料的选型要求满足项目25年有效寿命；项目现场电网接入所需建设的开关站及线路，需严格执行项目所在地电网公司接入批复；相关设计接口协调、设计评审及现场设计代表服务等。 2设备材料采购：完成工程所需的全部设备及材料的采购、接车、卸货、仓储保管场内运输等。 3土建工程：包括但不限于： （1）电站管理区进场道路、电站光伏场区进场道路、配电室房屋建筑工程、室内外设备基础和电缆沟道、图纸要求区域内的地面及道路硬化、冲洗水池、污水收集池等附属工程。 （2）光伏方阵区内安装及施工：箱变基础工程、屋顶光伏组件及支架基础工程施工、汇流箱安装、变压器土建及安装、低压接入相关电气设备的安装、通讯箱及逆变器安装及基础工程、电缆桥架施工、电缆敷设；管理区及光伏区接地工程施工；标段范围内围栏。
光伏发电施工合同范本(5)_合同大全 11通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于分包工程施工的条款。 12专用条款是甲方与乙方根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。 13发包人指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。 14甲方指在总包合同协议书中约定的,被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。 15乙方指在本分包合同协议书中约定的,被甲方接受的具有分包该工程资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。16总包工程指由发包人和甲方在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。17分包工程指由甲方和乙方在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。 18工程师指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表,其具体身份和职权由发包人和甲方在总包合同专用条款中约定。 19项目经理指甲方在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。 110分包项目经理指由乙方在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。 111总包合同指发包人与甲方之间签订的施工总承包合同,由协
议书、通用条款和专用条款组成。 112分包合同指甲方和乙方之间签订的施工专业分包合同,由协议书、通用条款和专用条款组成。 113工程建设标准指与分包工程相关的工程建设标准,以及经甲方确认的,对工程建设标准进行的任何修改或增补。 114图纸指由甲方提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。 篇三光伏工程安装合同(家庭) 汉能光伏销售安装合同 项目名称 项目地点 户用) 年月( 日 设计单位 建设单位(以下称甲方) 销售单位(以下称乙主) 经甲乙双方协商,根据中华人民共和国颁布的《合同法》要求,为了确保分布式光伏电站项目顺利完成,明确甲乙双方责任、权利和经济关系,签定本合同,双方共同履行。 第一条甲乙双方责任 一、根据甲方用电要求,乙方经过对甲方安装现场实际勘测,科学合理的制定
光伏发电项目租赁合作协议（模板） 出租方（以下简称甲方）： 承租方（以下简称乙方）： 为积极响应国家发展清洁能源、推进低碳经济的号召，甲乙双方经友好协商，本着平等互利的原则，以建设分布式光伏电站项目为用途，就甲方屋面和地面租赁供乙方建设光伏电站事宜达成以下协议。 一、租赁内容 甲方同意将本公司厂房屋面和部分地面（合计可建设约XX MW的光伏电站的面积）租赁给乙方用于建设分布式光伏电站，并免费提供约XXXX平方厂房建筑内部面积用于安装配电设备使用。 租赁面积以电站实际占用的屋面和地面面积，经过双方测量核实后，双方另行签订具体补充协议为准进行结算，租赁期内屋面及地面租金为每年每平方米￥XX元（大写人民币XX 元）。 租赁期限为20 年。计租时间为项目施工开工之日起。
甲乙双方按_年_结算租金，甲方开具正规票据。乙方于_每年12月25日前_一次性付清上年度应付月度租金。 二、双方的权利与义务 电站资产所有权和运维管理权限归乙方所有。租赁期限内，除不可抗力外，甲方应确保乙方电站资产和电站运营维护、售电等行为的合法权益不受影响和损害。租赁期限内因政府重大规划造成电站权益受损或无法正常运营，乙方有权处置电站以及配套设备资产，同时享有独立获取政府补偿的权利。 注：不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。它包括但不限于像某些自然现象（如地震、台风、洪水、海啸等）和某些社会现象（如战争、暴乱等）。 乙方负责电站项目的投资并组织完成电站的设计、施工、建设和维护等。如电站项目申报过程中，乙方无法从政府部门获取正常补贴时，乙方有权终止本协议。 该电站项目资产项下资产设备及运行、维护、管理权限及项目带来的相关收益全权归乙方所有。 租赁期限内，乙方应确保电站的建设和运营维护不会对甲方生产、生活造成严重不利影响。 租赁期限内，甲方应保证乙方所使用土地面积的正常使用权，如因重大变故导致土地权或该土地上标的建筑物出现重大