09年造价员考试工程造价基础理论习题五(2009-04-21 13:58:14)
标签：杂谈分类：专业
一、单项选择题
1.从投资费用的角度看，在投资活动中所支付的全部费用形成了（ B ）。
A.固定资产
B.固定资产和无形资产
C.固定资产和流动资产
D.固定资产、无形资产和流动资产
2.工程造价管理包括（ C ）两个方面的内容。
A.科学确定和合理控制
B.合理确定和正确控制
C.合理确定和有效控制
D.有效确定和合理控制
3.工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中，取得注册造价工程师证书的人员甲、乙级分别不少于（ D ）人。
A.8，4
B.10，5
C.12，6
D.10，6
4.通过土地使用权出让方式取得有限期的土地使用权应支付（ C ）。
A.土地征用费
B.土地迁移补偿费
C.土地使用权出让金
D.土地开发费
5.某进口设备FOB价为人民币1200万元，国际运费72万元，国际运输保险费率为0.35%，关税217万元，银行财务费率为0.5%，外贸手续费率为1.5%，增值税253.89万元，消费税率5%，则该设备的消费税为（ A ）。
A.78.60
B.74.67
C.79.93
D.93.29
6.某人预计5年后需要一笔5万元资金，现在市场上正在发售期限为5年的电力建设债券，年利率为10%，一年计息两次，则他现在应该购买（ B ）元建设债券。
（P/F，5%，10）=0.614 （P/F，10%，5）=0.621 （P/F，11%，5）=0.593
A.31050
B.30700
C.33333
D.39200
7.对于房地产企业的在建房屋，属于（ B ）。
A.固定资产
B.流动资产
C.短期投资
D.待摊费用
8. 某投资方案的初期投资额为1000万元，此后每年末的净收益为300万元，若基准收益率为15%，寿命期为20年，则该投资方案的净现值为（ D ）万元。
A、1800
B、1300
C、2000
D、878
9.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）经建设部119号令批准成为国家标准，于（ B ）起正式在全国统一贯彻实施。
A.2004年10月1日
B.2003年7月1日
C.2003年5月1日
D.2003年10月1日
10.下列论述说法正确的是（ C ）。
A.采用工程量清单计价模式的建设工程既可用综合单价法计价，也可用工料单价法计价。
B.全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程项目必须实行工程量清单计价。
C.工程量清单项目基本以一个综合实体考虑，一般一个项目包括多项工程内容。
D.工程量清单计价模式中的工程量计算规则在国家标准《建设工程工程量清单计价规范》的指导下，由各地区（省、自治区、直辖市）自行制定，在本地区域内统一。
11.按照《建设工程量清单计价规范》规定，工程量清单（ B ）。
A.必须由招标人委托具有相应资质的中介机构编制
B.应作为招标文件的组成部分
C.既可采用工料单价法，也可采用综合单价法计价
D.由总说明和分部分项工程量清单两部分组成
12.按照现行《建筑安装工程费用项目组成》规定，下列哪项费用不属于材料费的组成内容（ C ）。
A.运输损耗费
B.检验试验费
C.二次搬运费
D.采购及保管费
13.现行《浙江省建设工程施工取费定额》中，规费费率未含下列哪项费用（ D ）。
A.工程排污费
B.工程定额测定费
C.失业保险费
D.危险作业意外伤害保险费
14.某建筑工程分部分项工程量清单项目费20万，其中人工机械费8万，施工技术措施清单项目费5万，其中人工机械费2万，施工组织措施费率6.8%，综合费用费率29%，规费费率
4.39%，税金费率3.22%，则该工程造价为（ C ）万元。
A.28.77
B.26.96
C.27.67
D.27.17
15.以下各项费用中，属于建筑安装工程直接工程费的是（ D ）。
A.摸板及支架费
B.临时设施费
C.施工排水、降水费
D.材料检验试验费
16.建设工程施工费用按“人工费+机械费”或“人工费”为计算基数的程序计算，其中人工费及机械费是指（ D ）。
A.直接工程费中的人工费、机械费
B.直接工程费和施工技术措施费中的人工费、机械费
C.直接费中的人工费、机械费学易网提供
D.直接工程费和施工技术措施费中的人工费、机械费，其中人工费不包括机上人工，机械费中不包括大型机械设备进出场及安拆费
17.按照现行《建筑安装工程费用项目组成》规定，下列哪项费用不属于企业管理费的组成内容（ D ）。
A.财务费
B.房产税
C.土地使用税
D.教育费附加
18.按照现行《建筑安装工程费用项目组成》规定，下列哪项费用不属于人工费的组成内容（ B ）。
A.流动施工津贴
B.劳动保险费
C.产、婚、丧假期工资
D.防暑降温费学易网提供
19.《建设工程工程量清单计价规范》中，项目编码以五级设置，第四级表示为（ C ）。
A.章顺序码
B.节顺序码
C.清单项目码
D.具体清单项目码
21.概算指标在具体内容的表示方法上，有（ B ）两种形式。
A.单项指标和分类指标
B.综合指标和单项指标
C.综合指标和分类指标
D.单项指标和分项指标
22.用计时观察法编制施工定额时，（ D ）是主要研究对象。
A.工艺
B.过程
C.动作
D.工序
23.根据朗格系数法估算拟建项目投资额的基础是（ C ）。
A.投资估算指标
B.安装工程费
C.主要设备费用
D.已建类似项目的投资额
24.投资估算指标内容同行业不同而各异，一般可分为（ B ）个层次。
A.二
B.三
C.四
D.五
25.预算定额中人工工日消耗量应包括（ C ）。
A.基本用工和人工幅度差用工
B.辅助用工和基本用工
C.基本用工和其他用工
D.基本用工、辅助用工和人工幅度差用工
27.在下列各种定额中，不属于工程造价计价定额的是（ B ）。
A.预算定额
B.施工定额
C.概算定额
D.费用定额
28.当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确，并能够较准确地计算出概算工程量时，编制概算可采用（ A ）。
A.概预定额法
B.概预指标法
C.类似工程概算法
D.预算定额法
29.（ A ）是完成一定合格产品（工程实体或劳务）规定活动消耗的数量标准。
A.劳动定额
B.人工定额
C.施工定额
D.直接费定额
30.编制分部分项工程单价可以不需要（ C ）。
A.预算定额
B.概预定额
C.概算指标
D.人工单价
31.材料预算价格是指材料从其来源地到达（ D ）的价格。
A.工地学易网提供
B.施工操作地点
C.工地仓库
D.工地仓库以后出库
32.建设项目可行性研究报告可作为（ D ）依据。
A.调整合同价
B.编制标底和投标报价
C.工程估算
D.项目后评价
33.不应计入人工工资单价的费用是（ A ）
A.劳动保险费
B.职工福利费
C.工资性补贴
D.工资
34.设备安装工程概算的编制方法主要有（ C ）。
A.扩大单价法、概算指标法、类似工程预算法
B.扩大单价法、综合指标法、类似工程预算法
C.预算单价法、概算指标法、设备价值百分比法
D.预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法
35.采用单价法与实物法编制施工图预算的主要区别是（ D ）。
A.定额相同，单价不同
B.定额相同，单价相同
C.定额不同，单价不同
D.定额不同，单价相同
36.预算定额人工消耗量的人工幅度差是指（ D ）。
A.预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额
B.预算定额消耗量自身的误差
C.预算定额人工定额必须消耗量与净消耗量的差额
D.预算定额人工工日消耗量与施工劳动定额消耗量的差额
37.某单位拟建一浴室，计算工期为4个月，土建工程合同价款为90万元，该工程采用（ C ）方式较为合理。
A.按月结算
B.分段结算
C.竣工后一次结算
D.部分结算
38.固定总价合同一般适用于（ B ）工程。
A.设计图纸完整齐备
B.工程规模小，工期短
C.技术复杂
D.工程量大
39.通常情况下，工程造价应为（ A ）。
A.合同价+索偿额
B.预算价+增加费用
C.直接费+间接费+利润
D.先期投资+建设期增加额
40.项目建议书阶段的投资估算，其误差率应控制在（ B ）。
A.±40%左右
B.±30%左右
C.±20%左右
D.±10%左右
41.主要由业主承担通货膨胀风险，承包商承担其他风险的合同价类型一般采用（ B ）。
A.固定总价合同
B.调整总价合同
C.固定单价合同
D.成本加酬金合同
42.预付备料款是由发包单位在开工前拨给承包单位用于（ C ）所需的流动资金。
A.进场费用
B.购买设备
C.储备主要材料、结构件
D.搭建临时设施
43.某土方工程发包方提出的估计工程量为1500m3，合同中规定土方工程单价为16元/m3，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调整为15元/m2，结束时实际完成土方工程量为1800m3，则土方工程款为（ A ）元。
A.28650
B.27000
C.28800
D.4500
44.某工程施工中，建设单位推迟了图书馆大楼基础设计图纸的批准，使该单项工程延期20周，该单位工程合同价款为800万元，而整个工程合同价款位6400万元，承包商应提出的总工期索偿为（ B ）周。
A.20周
B.2.5周
C.3周
D.2周
45.在以下特征中，不属于建设项目基本特征的是（ C ）。
A.单件性
B.具有一定约束条件
C.重复性
D.具有生命周期
46.某一大型项目，其年度承包工程总值为1000万元，主要材料所占比重为20%，材料储备天数为180天，其年度施工日历天数为360天，则各料款限额为
（ A ）万元。
A.100万元
B.200万元
C.400万元
D.500万元
47.用实物法编制施工图预算时，“计算其他各项费用汇总造价”之前的步骤是（ B ）。
A.计算工程量
B.按实际情况汇总人工，材料和机械费
C.求出各分项人工、材料、机械消耗数量
D.套用预算人工、材料、机械定额用量
48.由于设计变更，造价工程师在审核承包方提出的变更价款是否合理时，确定的基础是（ A ）。
A.类似于变更工程的价格
B.施工定额基价
C.设计单位提出的变更价格
D.业主提出的变更价格
49.索偿是指在合同履行过程中，对于（ D ）的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的损失向对方提出补偿的要求。
A.业主方
B.承包商
C.第三方
D.非自身
50.最高限额成本加固定最大酬金合同形式中，首先要确定（ C ）。
A.限额成本、报价成本、实际成本
B.报价成本、最低成本、实际成本
C.最低成本、限额成本、报价成本
D.实际成本、限额成本、最低成本
工程造价管理试题及答案 单选 1、工程造价的两种管理是指（ B ）。 A 建设工程投资费用管理和工程造价计价依据管理 B 建设工程投资费用管理和工程价格管理 C 工程价格管理和工程造价专业队伍建设管理 D 工程造价管理和工程造价计价依据管理 2、进口设备运杂费中运输费的运输区间是指（ C ）。 A 出口国供货地至进口国边境港口或车站 B 出口国的边境港口或车站至进口国的边境港口或车站 C 进口国的边境港口或车站至工地仓库 D 出口国的边境港口或车站至工地仓库 3、某个新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款400万元，第二年贷款 500万元，第三年贷款400万元，贷款年利率为10%，建设期内利息只计息不支付，则建设期贷款利息为（ A ）万元。 A 205.7 B 356.27 C 521.897 D 435.14 4、已知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土0.5m3，工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K=0.85，则每台班产量定额为（ C ）。 A 12.8 m3/台班 B 15 m3/台班 C 102 m3/台班 D 120 m3/台班 5、某项目总投资为3000万元，单项工程总费用为1800万元，建筑单位工程费用为700万元，建设单位管理费率为2.4%，则建设单位管理费为（ B ）万元。 A 72 B 43.2 C 28.8 D 16.8 6、工程定额计价法计算建安工程造价由（ D ）组成。 A 直接工程费、间接费、利润、增值税 B 直接费、间接费、利润、营业税 C 直接工程费、间接费、利润、营业税 D 直接费、间接费、利润、税金 7、工程量清单计价规范中门窗工程量按（ C ）计算。 A 框外围平方米 B 洞口平方米 C 樘 D 数量 8、建设项目可行性研究报告的主要内容是（ C ）。 A 市场研究、技术研究和风险预测研究 B 经济研究、技术研究和综合研究 C 市场研究、技术研究和效益研究 D 经济研究、技术研究和资源研究 9、项目可行性研究阶段的投资估算，是（ C ）的重要依据。 A 主管部门审批项目建议书B建设贷款计划C项目投资决策D 项目资金筹措 10、当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，编织建筑工程概算可以采用（ C ）。 A 单位工程指标法 B 概算指标法 C 概算定额法 D 类似工程概算法 11、审查施工图预算的方法很多，其中全面、细致、质量高的方法是（ C ）。 A 分组计算审查法 B 对比法 C 全面审查法 D 筛选法 12、根据《招标投标法》，两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是（ A ）。 A 联合投标 B 共同投标 C 合作投标 D 协作投标 13、在采用成本加酬金合同价时，为了有效地控制工程造价，下列形式中最好采用（ D ）。 A 成本加固定金额酬金 B 成本加固定百分比酬金 C 成本加最低酬金 D 最高限额成本加固定最大酬金 14、根据合同文本，工程变更价款通常由（ C ）提出，报（）批准。 A 工程师、业主 B 承包商、业主 C 承包商、工程师 D 业主、承包商 15、竣工决算的计量单位是（ A ）。
模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（A ）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（A ）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（D ）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ B ）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（B ）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（ B ）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（B ）。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同，必须经过的程序是（C ）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的
二00七年江苏省建设工程造价员资格考试 工程造价基础理论试卷 （注意：请在答题卡上答题） 一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A. 分部分项工程 B. 单项工程 C. 分项工程 D. 单位工程 2. 一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A. 个别性 B. 差异性 C. 层次性 D. 动态性 3. 对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A. 工程量清单是包括工程数量的明细清单 B. 工程量清单也包括工程数量相应的单价 C. 工程量清单由招标人提供 D. 工程量清单是招标文件的组成部分 4. 我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。 A. 加强政府对工程造价的管理 B. 企业自主报价，国家定额只作参考 C. 实行工程量清单计价 D. 建立以市场形成价格为主的价格机制 5. 下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A. 建筑安装工程费用 B. 价差预备费 C. 投资方向调节税 D. 建设期贷款利息 6. 在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95%（初步设计阶段） B. 35%～75%（技术设计阶段） C. 15%～50% D. 5%～35% 7. ( D )是控制工程造价最有效的手段。 A. 采用先进技术 B. 招标竞价
C. 实施工程造价全过程控制 D. 技术与经济相结合 8. 工程造价咨询业的首要功能（A ）。 A. 服务功能 B. 引导功能 C. 联系功能 D. 审核功能 9. 《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上 不少于（B ）。 A. 20学时 B. 30学时 C. 40学时 D. 60学时 10. 我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（B ），并且该项分部 分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A. 5％ B. 10％ C. 15％ D. 20％ 11. 根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A. 环境保护费 B. 低值易耗品摊销费 C. 临时设施费 D. 脚手架费 12. 在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根 据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（ D ）的现场管理人员的人工数确定。 A. 2% B. 3% C. 5% D. 10% 13. 我国进口设备采用最多的一种货价是（A ）。 A. 装运港船上交货价（FOB） B. 目的港船上交货价（FOS） C. 离岸价加运费（C&F） D. 到岸价（CIF） 14. 某瓦工班组15人，砌1.5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1.25工日/m3， 该班组完成的砌筑工程量是（D ）。 A. 112.5m3 B. 90m3/工日 C. 80m3/工日 D. 72m3 15. 地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝1㎜，其损耗率为1.5％，则100㎡地面地砖消耗量 为（ B ）。 A. 2475块 B. 2513块 C. 2500块 D. 2462.5块 16. 工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（C ）费 用中考虑。 A. 分部分项工程费 B. 零星工程项目费 C. 预留金 D.措施项目费 17. 工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是（C ）。
工程造价基础知识大 全
工程造价基础知识大全 1．绪论；2．制图基本知识；3．投影基本知识；4．投影基本原理；5．投影变换；6．平面建筑形体的投影；7．曲面建筑形体的投影；8．建筑形体的表达方法；9．轴测投影；10．建筑施工图；11．结构施工图；12．正投影中的阴影；13．透视投影；14．展开投影；15．给水排水工程；16．AutoCAD 绘图基础。 ：《土木建筑制图》 建筑安装工程预决算的编审工作，其基础除了应该了解，熟悉至精通建筑（房屋）的结构构件，组成和部位，相互间的关系和作用。重要的一课是识图、读图。 工程识图是专业性很强的一门学问。 ——什么图可以作为预算的依据？ ——哪些图可以计算出一件构造的工程量？ ——从哪些图纸上可以计算出什么材料的实际耗用量？ ——有了工程量数据怎么来计算它的价值？ ——工程造价的依据有那些？ 今天开始的课程将逐步获得答案。 1.1建筑识图与工程量计算（P151） 一、建筑识图 1、基本概念 国家规定，一个工程项目应经过：（1）规划和初步设计阶段；（2）审查后扩大初步设计；（3）审查后施工图设计、又称技术设计。
2、施工图作用：指导施工，技术依据；指导结算，支付进度款依据；指导决算，结算工程款依据。 一套完整的施工图应： A、首页图目：从建施01-、结施01-、水施01-、电施01-（又分强电、弱电、讯施01-）、电通01-。 标准图 设计总说明，内容包括：工程设计依据（批文、资金来源、地勘资料等），建筑面积，造价。设计标准（建筑标准、结构荷载等级、抗震要求，采暖通风要求，照明标准，防火等级等）。施工要求（技术与材料）项目±0.000与总图绝对标高的相对关系，室内外用材、强度等级。 装修表 门窗表 B、建筑施工图（简称建施） 1、表示建筑物内部布置，外部形状、装修、构造、施工要求等，包括：纵横墙布置、门、窗、楼群梯和公共设施（如洗手间、开水房等）。 2、总平，平、立、剖和各构造详图（包括墙身剖面、楼梯、门窗、厕所、浴室、走廊、阳台等构造和详细做法、尺寸）。 3、文字说明，图注。 C、结构施工图（简称结施） 1、表示承重结构的布置、构件类型、大小尺寸、构造做法。 2、结构说明，基础（包括桩基布置、埋置深度）各层结构布置平面和各构件的结构详图（包括柱、梁、板、楼梯、雨蓬、屋面等）。
造价员考试基础知识精编真题解析 一、单选题: 1、［2006年真题］下列关于工程索赔的说法中，正确的是（）。 A．按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔 B．处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益 C．工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备， 均按机械台班费计算 D．工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据 答案：C 解析：按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见索赔和其他索赔。处理索赔必须坚持合理性原则，既考虑到国家的有关规定，也应当考虑工程的实际情况。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。会谈纪要只有经过各方签署后才可作为索赔的依据。因此答案为C。 2、［2006年真题］按照FIDIC合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是（）。 A．承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误 B．由于传染病导致工期延误C．业主提前占用工程 D．业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分 答案：A 解析：由于传染病或其他政府行为导致工期的延误，可以得到工期的补偿。业主提前占用工程，可以得到费用和利润的补偿。业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分，可以得到费用的补偿。因此答案为A。 3、[2005年真题]某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使工期拖延了一个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是（） A.发包人不予补偿 B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿 C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿 D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿 答案：D 解析：由于非承包人的原因导致施工进程延误，发包人应该给与工期顺延。合同中的遗漏属于合同缺陷，在这种情况下，工程师应当给与解释，如果这种解释将导致成本增加或工期延长，发包人应当给与补偿。因此选项D正确。 4、[2005年真题]建设工程施工合同条件下，发包人如果需要对原工程设计进行较小变更，且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时，应该（） A.通知监理工程师，工程师在确认需要时发布变更指示 B.报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更 C.由原设计单位提供变更的相应图纸和说明后工程师发出变更指令 D.在变更前14天以前以书面形式向承包人发出变更通知 答案：D 解析：施工中发包人如果需要对设计进行变更，应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，才需要经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，所以B错误。 5、[2005年真题]某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50 工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，
工程投资基本理论习题 【一】 一、单项选择题： 1. 工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义的，按照该定义，工程造价是指（）。 A.建设项目总投资 B.建设项目固定资产投资 C.建设工程其他投资 D.建设安装工程投资 2.固定资产投资所形成的固定资产价值的内容不包括（）。 A.建筑安装工程造价 B.设备、工器具的购置费用 C.工程建设其他费用 D.铺底流动资金投资 3.建设工程造价有两种含义，从业主和承包商的角度可以分别理解为（）。 A.建设工程固定资产投资和建设工程承发包价格 B.建设工程总投资和建设工程承发包价格 C.建设工程总投资和建设工程固定资产投资 D.建设工程动态投资和建设工程静态投资 4.建设项目中总投资是指投资主体为获取预期收益（）。
A.支付给承包单位的工程承发包价格 B.在选定的建设项目上所需投入的全部资金 C.在建设项目中用于固定资产的投资 D.在建设项目中用于建筑安装工程的投资 5.非生产性建设项目的工程总造价就是建设项目的（）。 A.固定资产投资 B.铺底流动资金 投资 C.流动资金 D.固定资产与无形资 产投资之和 6.生产性建设项目的工程总造价就是建设项目的（）。 A.固定资产投资 B.铺底流动资金 投资 C.固定资产投资和铺底流动资金投资之和 D. 固定资产与无形资产投资之和 7.工程造价的第二种含义是指为建设某项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场、承包市场等交易活动中，形成的工程承发包（交易）价格。它是从（）的角度定义的。 A.投资者 B.业主 C.承包商 D.政府 8.作为建筑市场交易的主要对象的工程造价中最活跃的部分称为（）。 A.土地使用权拍卖价 B.设计报价 C.建筑安装工程造价 D.设备、工器具的
一、单选题（40题） 1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（）组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（）。 Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费 Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（）。 Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用 Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。 7．工程项目施壬合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。 A．③-②-①B．①-②-③C．③-①-②D．②-①-③ 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与( )体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9．材料预算价格是指材料( )费用 A.采购 B.成本 C.预算 D.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10．一般土建工程费用定额中的费率是由( )而定的 A.施工单位资质 B.工程造价的大小 C.上级主管部门 D.工程类别 11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理( ) A.可换算入定额内 B.建立补充定额 C.由甲乙双方商定在独立费中处理 D.视情况而定 12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按( )层计算 A.1 , B.1.5, C2, D.3 13．人工挖地槽、地坑定额深度为( )米，超过时可另作补充定额 A.3, B.4, C.5, D.6 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方( )％，人工挖土方(D)％计算
第一套 1．在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受本数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（D）的现场管理人员的人工数确定。 A．2% B．3% C．5% D．10% 2．地砖规格为200mm×200mm，灰缝1mm，其损耗率为1.5%，则100㎡地面地砖消耗量为（B）块。 A．2475 B．2513 C．2500 D．2462.5 3．材料损耗计算公式，可以表示为（A）×100%A．损耗量/净用量 B．净用量/损耗量 C．损耗量/总用量 D．净用量/总用量 4．材料预算价格是指材料从来源地到达（D）的价格。 A．工地 B．施工操作地点 C．工地仓库 D．工地仓库以后出库 5．下列不属于材料预算价格的费用是（D）。 A．材料原价 B．材料包装费 C．材料采购保管费 D．新型材料实验费 6．不用计人人工工资单价的费用是（A）。 A．劳动保险费 B．职工福利费 C．劳保费 D．工资性补贴 7．目前在我国工程量清单计价过程中，分部分项工程单价有（C）。 A．人工费、材料费、机械费 B．人工费、材料费机械赘、管理费 C．人工费、材料费、机械费、管理费、利润 D．人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费和税金 8．概算定额是确定完成合格的（B）所需清耗的人工、材料和机械台斑的数量标准。 A．分部分项工程 B．扩大分部分项工程 C．单位工程 D．单项工程 9．劳动消耗定额的主要表现形式是（A）。
A．时间定额 B．人工消耗定额 C．预算定额 D．施工定额 10．下列时间申在定额申不予考虑的是（C）。 A．休息时间 B．准备与结束时间 C．多余工作时间 D．不可避免的停工时间 11．编制概算定额的基础是（C）。 A．施工定额 B．劳动定额 C．预算定额 D．概算指标 12．在计算施工机械的台班单价时，不需要考虑（C） A．台班折旧费 B．台班养路费 C．原材料费 D．台班人工费 13．不应该计人人工工资单价的费用是（A）。 A．劳动保险费 B．职工福利费 C．劳动保护费 D．工资性补贴 14．工程造价多次性计价有各不相同时许价依据，对造价的精度要求也不相同，这就决定了计价方法具有（B）。 A．组合性 B．多样性 C．多次性 D．单件性 15．我国现行《建筑安装立程费用构成》中，材料酌散次搬运费应计人（B） A．直接工程费 B．措施费 C．企业管理费 D．规费 16．按定额反映时生产要素消耗两容分类，可以把工程建设定额分为（D） A．劳动消耗定额、施工定额、投资估算指标 B．机械消耗定额、施工定额，建筑工程定额 C．材料消耗定额、机械消耗定额忘施土定额 D．劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额 17．确定机械台班定额消耗量时，首先应（A）。 A．确定正常的工作条件 B．确定机械正常生产率 C．确定机械工作时间的利用率
试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）A．直接费、间接费、计划利润、税金 B．直接工程费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、规费、税金 D．直接费、间接费、利润、税金 答案：D 2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．危险作业意外伤害保险费 C．劳动保障费 D．已完工程和设备保护费 答案：B 3、在下列费用中，不属于直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．夜间施工费 C．技术开发费 D．二次搬运费 答案：C 4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．现场管理费 C．施工企业管理费 D．工程点交费 答案：A
5、下列不属于材料费用的是（） A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费 答案：D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是（） A．施工此案场所有人的工资性费用 B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 答案：C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（） A．措施费 B．直接工程费 C．规费 D．企业管理费 答案：A 8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元 A．215130.6 B．200000 C．209130.6 D．202950.6 答案：A
工程造价管理期终考试试卷 班级学号姓名成绩 一、选择题（共30分，每道题2分） 1、从投资者（业主）角度分析，工程造价是指建设一项工程预期或实际开支的（C）。 A、全部建筑安装工程费用 B、建设工程费用 C、全部固定资产投资费用 D、建设工程动态投资费用 2、下列关于其他项目清单中的计日工的表述错误的是（B）。 A.计日工的计价是由招标人提供详细的人工、材料、机械的名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价 B.计日工费用的多少是由招标人暂定的 C.计日工按照承包商填报的适用项目的单价进行计价支付 D.计日工计入投标人的报价中 3、建设项目工程造价的组合过程是（A ） A、分部分项工程造价单位工程造价单项工程造价建设项目总投资 B、单位工程造价分部分项工程造价单项工程造价建设项目总投资 C、分部分项工程造价单项工程造价单位工程造价建设项目总投资 D、单项工程造价分部分项工程造价单位工程造价建设项目总投资4、根据现行建筑安装工程费用构成的有关规定，不属于建筑安装工程直接费中人工费的是（D）。 A、生产工人基本工资 B、职工福利费 C、工资性补贴 D、管理人员工资 5、框架梁配筋按平法标注，其中箍筋标注为：φ10@100/150(2)，其含义正确的为（ D ）。 A. φ10箍筋按间距100～150布置 B. φ10双肢箍按两端2只100，其余150间距布置 C. φ10箍筋按100和150间隔布置 D. φ10双肢箍按加密区100、非加密区150间距布置 6、运输汽车装载保温泡沫板，因体积大但重量不足而引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的（A ）。 A.有效工作时间 B.不可避免的无负荷工作时间 C.多余工作时间 D.低负荷下的工作时间 7、项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（C）为分部工程顺序码。 A、一、二位 B、五、六位 C、七、八位 D、十至十二位 8、关于规费的计算，下列说法正确的是（C）。 A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用 B.规费由社会保险费和工程排污费组成 C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成 D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成
造价员考试基础知识试题 单项选择题 1.工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义的，按照该定义，工程造价是指()。 A、建设项目总投资 B、建设项目固定资产投资 C、建设工程其他投资 D、建筑安装工程投资 2. 某工程购置水泥50t，供应价为320元/t，运输费为20元/t，运输损耗费为3元/t，采购及保管费率为3%，运输包装费共为300元，包装品回收值共为l00元，则50t水泥的预算价格共计为()元。 A.17873.5 B.17830.0 C.33014.5 D.562.3 3. 对于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后就进行施工招标的工程，应选择最适用的合同类型为()。 A、总价合同 B、成本加酬金合同
C、单价合同 D、任意合同 4. 某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工、器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，基本预备费150万元，涨价预备费350万元，建设期贷款2000万元，应计利息120万元，流动资金400万元，则该建设项目的工程造价为()万元。 A、3520 B、3920 C、5520 D、5920 5. 工程造价信息管理中应遵循的原则是()。 A、高效处理原则 B、定性化原则 C、简洁原则 D、优越性原则 6. 下列关于合同债务转移正确的是()。 A、债权人转让权利的，债权人应当通知债务人 B、债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人 C、合同债权转让后，该债权由原债权人转移给受让人，受让人取代让与人(原债权人)成为新债权人 D、原债务人享有的对债权人的抗辩权也随债务转移而由新
工程造价基础理论试卷 一、单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1、工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是（）。 A．项目编码统一 B．项目名称统一 C．计价依据统一 D．工程量清单计算规则统一 2、预算定额中人工工日消耗量应包括（）。 A．基本用工、其他用工和人工幅度差 B．基本用工和辅助用工 C．基本用工和其他用工 D．基本用工和人工幅度差 3、（）不属于措施项目费。 A．临时设施费 B．环境保护费 C．二次搬运费 D．企业管理费 4、材料消耗定额已包括材料的合理损耗，但不包括（）。 A．场内运输损耗 B．场内堆放损耗 C．场外运输损耗 D．施工操作损耗 5、施工合同文件的组成不包括（）。 A．招标文件 B．投标文件 C．标准规范 D．通用条款 6、我国工程造价管理体制改革的最终目标是( )。 A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．.实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 7、建设单位供应材料的一般结算方式为（）。 A．预算用量×预算价格 B．预算用量×预算价格-现场保管费 C．实际用量×实际价格 D．实际用量×实际价格-现场保管费 8、包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的( )，不高于合同全额的( )。 A．10%，20% B．20%，30% C．10%，30% D．15%，25% 9、在下列建筑安装费用中，应列入管理费的是（）。 A．冬雨季施工增加费 B．检验实验费C．营业税 D．环境保护费 10、工程造价的预测职能、控制职能、评价职能和( )，是工程造价的特殊职能。A．流通职能 B．市场职能 C．计划职能 D．调控职能 11、编制概算定额的基础是（）。 A．概算指标 B．预算定额 C．施工定额 D．投资估算指标 12、发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，由承包人提出现场签证，经发包人现场工程师签字后实施，费用按照（）计价。 A．分部分项工程项目 B．措施项目 C．其他项目 D．零星项目 13、关于承包商提出的工期延误的索赔，下列正确的说法是（）。 A．属于业主的原因，只能延长工期，但不能给予费用补偿 B．属于工程师的原因，只能给予费用补偿，但不能延长工期 C．由于因战争、罢工，只能给予费用补偿，但不能延长工期 D．由于特殊恶劣的天气原因，只能延长工期，但不能给予费用补偿 14、分部分项工程量清单工程数量的有效位数应遵守（）规定。 A．以“吨”为单位，应保留小数点后三位数字 B．以“立方米”为单位，应保留小数点后三位数字 C．“平方米”、“米”为单位，应保留小数点后一位数字 D．以“个”、“项”等为单位，应保留小数点后一位数字 15、甲方购买的材料（）。 A．必须列入综合单价 B．不必列入清单 C．可以列也可以不列入清单 D．放入材料购置费中 16、建筑与装饰计价表规定：单独装饰工程类别是以（）确定的。 A．工程规模 B．装饰企业的资质
造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 2017年造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 一、单项选择题 1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。 A.4 B.8 C.12 D.24 2.在工程索赔的实践中，以下()费用允许索赔。 A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 C.承包商进行索赔工作的准备费用 D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3.工期索赔的计算方法有()。 A.总费用法 B.分项法 C.因素分析法 D.网络分析法
4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生 不可抗力时间致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述 时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费 为()万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2 5.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工 期索赔为()个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 6.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工 50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单 价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12 元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为()元。 A.1260 B.1263.6 C.1372.2 D.1474.2
2011年造价员考试《造价基础知识》备考精选习题⑴ 1. 《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（C ）。 A.中标人报价最低 B.经评审的合理低价 C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。 D.经评审的合理低价且不低于成本 2. 对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（D ）撤销该合同。 A.建设行政主管部门 B.工商行政管理部门 C.合同管理部门 D.人民法院 3?施工合同文件正确的解释顺序是（C ）。 A.施工合同协议书 -施工合同专用条款 -施工合同通用条款 -工程量清单-工程报价单或预算书 B. 施工合同协议书-中标通知书-施工合同通用条款 -施工合同专用条款 -工程量清单 C.施工合同协议书-中标通知书-施工合同专用条款 -施工合同通用条款 -工程量清单 D.施工合同协议书 -中标通知书- 投标书及其附件-施工合同通用条款-施工合同专用条款 4?施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由（B ）承担所有差价。 A.承包人 B.发包人 C.承包人与发包人共同 D.承包人与发包人协商 5. 当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应（D ）。 A.以工程量清单中的工程量为准 B.以施工图中的工程量为准 C.以上面A、B两者的平均值为准 D.在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整 6. 财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为（D ）。
A.不低于工程价款0%，不高于工程价款 60% B.不低于工程价款40%，不高于工程价款 70% C. 不低于工程价款40%，不高于工程价款 80% D.不低于工程价款60%，不高于工程价款 90% 7. 根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（A ）。 A.违约方当事人客观上存在违约行为 B.违约方当事人主观上有过错 C.守约方当事人客观上存在损 失 D.由合同当事人在法定范围内自行约定 8. 以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该（B ）＜ A.作为独立费列入主体工程工程量清单中 B.建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同 C.作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中 D.建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同 9. 建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的（C ）预付安全防护、文明施工措施费。 A. 0% B.40% C.50% D.60% 10. 我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（D ）。 A.—类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日 B. 一类工2元/工日，二类工0元/工日, 三类工27元/工日 C. 一类工8元/工日，二类工 4元/工日，三类工 0元/工日 D. 一类工40元/工日， 二类工7元/工日，三类工4元/工日 1. 建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为 （ACE ）。
造价员基础知识 第一部分：教材第一章至第九章及有关造价管理文件 第一章工程造价相关法规 本章内容 1、第一节：工程造价相关法规（建筑法；价格法；土地管理法；保险法；税收相关法律） 注：合同法合并到第三章招投标法合并到第七章 2、第二节：工程造价管理制度 大纲要求 1、了解工程造价管理相关法律、法规与制度； 2、了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度； 3、了解工程造价咨询及其管理制度。 一、单项选择题：（每题1分，请在机读卡上相应位置将正确的选项用2B铅笔涂黑。） 1、某建设单位于2012年12月1日领取施工许可证，则该项目必须在（D ）前开工 A、2013年2月28日 B、2013年1月15日 C、2012年12月31日 D、2013年3月2日 2、建筑工程承包中关于分包，下列说法不正确的是（C）°? A、总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 B、施工总承包的，建筑主体结构的施工必须由总承包单位自行完成 C、建筑工程总承包单位和分包单位按照合同约定对建设单位负责 D、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 3、甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位，其资质等级依次为一级、二级、三级。当三家单位实行联合共同承包时，应按（C）的业务许可范围承揽工程。◎ A、甲 B、乙 C、丙 D、建设单位认可 4、建筑工程的施工质量主要由（B ）负责。◎ A、建设单位 B、建筑施工单位 C、勘察设计单位 D、监理单位. 5 ?下列不属于造价员不当行为的是（B ）。★ A、在从业过程中索贿、受贿或牟取合同约定外的不正当利益 B、与当事人有利益关系时，应当主动回避 C、同时在两个或两个以上单位执业
1、单项选择题( 共60 题, 每题l 分。每题的备选项中, 只有一个最符合题意) 1.商品的价值由商品生产过程中所消耗的生产资料价值和活劳动所创造的价值构成, 其中活劳动所创造的价值在商品价格中表现为( ) 。 A. 劳动报酬货币支出 B. 企业所获取的利润 C. 劳动报酬货币支出和赢利 D. 劳动者创造的剩余价值 答案: C 2. 建设工程造价有两种含义, 从业主和承包商的角度能够分别 理解为( ) 。 A. 建设工程固定资产投资和建设工程承发包价格 B. 建设工程总投资和建设工程承发包价格 C. 建设工程总投资和建设工程固定资产投资 D. 建设工程动态投资和建设工程静态投资 答案: A 3. 中国建设工程造价管理组织包含三大系统, 该三大系统是指 A. 国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系 统 B .国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系
统 C.行业协会管理系统、地方行政管理系统和企事业机构管理系统 D.政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统 答案: D 4. 根据《造价工程师注册管理办法》的规定, 下列工作中属于 造价工程师执业范围的是( ) 。 A. 工程经济纠纷的调解与仲裁 B. 工程造价计价依据的审核 C. 工程投资估算的审核与批准 D. 工程概算的审核与批准 答案: B 5. 根据《造价工程师注册管理办法》的规定, 经全国造价工程 师执业资格统一考试合格的人员应当在取得考试合格证书后的有效期限内, 持有关材料到省级或者部门注册机构申请初始注册, 该有效期限为( ) 个月。 A. 1 B.2 C.3 D.6 答案: C
2021年造价员考试《经典模拟题》（1） 1、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。建设工程合同的主体只能是 （）。 A．公民个人 B．设计者 C．法人 D．法人 答案：D 2、实际工程质量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（） A．总价合同 B．单价合同 C．成本加酬金合同 D．以上合同类型均匀合适 答案：B 3、根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为（） A．固定总结合同和固定单价合同 B．建设工程总包合同和分包合同 C．勘察合同、设计合同和施工合同
D．供水供电合同和运输合同 答案：C 4、工程造价的特点是（） A．大额性、可调性、动态性和层次性 B．多样性、单体性、动态性和层次性 C．多样性、可调性、单体性和动态性 D．大额性、单体性、动态性和层次性 答案：D 5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、（）、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。 A．建筑安装工程费用 B．土地使用费 C．固定资产使用费 D．生成准备费 答案：A 6、下列费用中不属于社会保障费的是（） A．养老保险费 B．失业保险费
C．医疗保险费 D．住房公积金 答案：D 7、工程监理费是指（）招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。 A．施工单位 B．建设单位 C．质量监督单位 D．国家有关部门 答案：B 8、工程造价计价主要方法有（） A．定额单价法一种 B．直接费单价法一种 C．直接费单价和综合单价法两种 D．定额单价法和直接费单价法两种 答案：C 9、预算定额是由（）组织编制、审批并颁发执行。 A．国家主管部门或其授权机关 B．国家发展改革委员会
造价员考试《基础知识》模拟试题及答案（四） 一、单项选择题：1．在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。 二、A．业主和承包商 三、B．勘察单位和设计单位 四、C．承包商和设备材料供应商 五、D．设备和材料供应商 六、2．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。 七、A．EPC承包合同 八、B．施工总承包合同 九、C．单项工程承包合同 十、D．特殊专业工程承包合同 十一、3．以下不属于业主主要合同关系的是（）。 十二、A．工程承包合同 十三、B．工程勘察合同 十四、C．工程咨询或项目管理合同 十五、D．劳务分包合同 十六、4．以下不属于承包商主要合同关系的是（）。 十七、A．工程承包合同 十八、B．设备、材料采购合同 十九、C．项目监理合同 二十、D．劳动分包合同 二十一、5．根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。 二十二、A．勘察合同 二十三、B．设计合同 二十四、C．施工合同 二十五、D．建设项目贷款合同 二十六、6．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。 二十七、A．损害赔偿责任 二十八、B．连带责任 二十九、C．侵权责任 三十、D．违约责任 三十一、7．在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。 三十二、A．发包人变更设计计划 三十三、B．发包人提供不准确的勘察资料 三十四、C．发包人没有提供设计所需要的条件 三十五、D．承包人设计不合格延长设计时间 三十六、8．在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。 三十七、A．发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查 三十八、B．承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工
市政工程专业造价员考试模拟试卷 一、单选题 1、底宽7米以内，底长大于底宽3倍以上按开挖（）土方。 A、一般道路 B、沟槽 C、基坑 D、平整场地 2、人工沟槽开挖，深度为1.5米，三类土，放坡系数取： ( ) A、0 B、0.25 C、0.33 D、0.5 3、推土机推运土方上斜坡，斜道坡度15％，则运距系数为（）。 A、1.75 B、2 C、2.25 D、2.5 4、UPVC管管径DN400mm,在支撑下开挖，深度为2.5米，所需沟槽底宽为（）。 A、0.45米 B、1.0米 C、1.1米 D、1.2米 5、沥青混凝土路面工程量按实铺面积计算，不扣除（）所占面积。 A、侧石 B、雨水井 C、绿化带 D、平石 6、混凝土路面锯缝机锯缝的定额计量单位以（）计。 A、延长米 B、平方米 C、立方米 D、条 7、侧平石安砌定额工作内容不包括（）。 A、养护 B、砂浆垫层 C、放样 D、砂浆勾缝 8、现浇钢筋混凝土承台，水泥混凝土熟料场内运距200m，则计算此项混凝土运费时，套用定额编号为（）。 A、1-358 B、1-359 C、1-358+359*2 D、1-359*3 9、直径800MM钻孔砼灌注桩，设计桩长8.6米，则单根灌注砼工程量( )。 m B、4.55 3m C、4.52 3m D、4.313m A、4.613 10、某预制板内主筋采用Ⅱ级钢筋，直径为16㎜，每根长15米，共10根，这些主筋总的重量为（）。 A、236.93 kg B、236.93 t C、245.77 kg D、245.77 t 二、多选题 1、遇以下哪些项目按相应定额人工、机械乘以系数（） A 、钢板桩疏打维护 B、挖掘机在垫板上作业 C、推土机清表厚度20cm D、在支撑下挖基坑土方 E、人工挖土堤台阶 2、下列关于轻型井点的说法正确的是（） A 、轻型井点50根为一套 B、累计根数不足一套者按一套计 C、一般情况下降水深度在6米以内 D、井点管间距一般为1.2米 E、井点使用时间在结算时按实计算 3、发生下列哪些情况费用可以另行计算的是（）