小产权房的转让协议书
小产权房的转让协议书
委托方（以下简称甲方）：_____________
法定代表人：_______
住所：_____________邮编：__________
电话：_____________传真：__________
开户银行账号：_____
受托方（以下简称乙方）：_____________
法定代表人：_______
住所：_____________邮编：__________
电话：_____________传真：__________
开户银行账号：_____
甲方与乙方按照自愿、平等、诚实信用原则，根据国家相关的产权转让政策和规定，经协商一致，双方达成协议如下：
第一条委托事项
甲方委托乙方办理______产权受让项目，并由乙方提供企业产权受让相关服务。甲方委托乙方提供的服务项目有：
1、在甲方拟受让产权挂牌期满后，根据有关规定，乙方组织以协议或竞买方式撮合交易；
2、如果甲方竞买成功，或协议成交后同转让方签订产权转让合同书；
3、出具产权转让鉴证书。
第二条提交的文件
甲方应按照有关规定向乙方提供相关材料，并如实填报有关表式内容。如为复印件，甲方应加盖证明章。
第三条权利和义务
1、甲、乙双方应遵守国家法律法规的有关规定，自觉接受政府主管部门监管。
2、需甲方向任何第三方支付的费用，包括清产核资、实地考察、审计、评估、权证变更、媒体公告等相关费用，由甲方自行承担。
3、乙方应按照国家和我省的有关规定，公开、公平、公正地组织相关各方进行产权转让活动，对该公开挂牌项目进行规范操作。
4、甲、乙双方均具有对对方所提供的相关材料承担保密的义务。未经对方同意，不得提供给第三方。
第四条甲、乙双方的承诺
1、甲方向乙方承诺，所提供的与转让产权相关的材料（包括原件、复印件）真实、完整。如有不实，将承担由此带来的一切经济责任和法律责任。
2、甲方保证其委托乙方处理本合同所述委托事项已获得甲方有权机构的批准。
3、甲方在本合同有效期内保证不再与第三方订立同一标的的受让委托合同，也不与转让人私下接触、洽谈成交。
4、乙方保证其已具备从事甲方委托事项的所有资格及资质。
5、乙方向甲方承诺，按照甲方的要求处理委托事务；需要甲方变更要求的，应当经甲方同意。
第五条委托费用及其支付方式
1、委托费用：根据政府物价管理部门制订的产权转让收费标准，甲方向乙方支付转让手续费人民币合计_____（大写）元。
2、支付方式：甲方在本合同签订后______日向乙方先期支付人民币（大写）_____元，作为预付费用；甲方应在产权转让合同签订后______日内付清余款。
3、若转让不成或甲方在委托期限内要求解除委托的，甲方须向乙方支付因委托业务而发生的费用，具体金额根据乙方已完成委托事项的情况由双方协商确定。
4、产权变更过程中所发生的费用由甲方承担。
5、若本次委托事项需交纳竞价保证金，竞价保证金由甲方承担。
第六条合同的期限
本合同有效期自本合同生效之日起至止。
第七条违约责任
1、甲方如在挂牌期间或撤牌后______日内自行进行场外转让的，应当向乙方支付委托转让产权总价款______%的违约金。甲方如未按本委托合同的约定支付佣金的，每逾期一日，应按佣金总价款的______%，向乙方支付违约金。
2、乙方未经甲方同意，不按照甲方的委托事项和要求进行委托业务活动，并由此而造成甲方损失的，乙方应当赔偿损失。
3、甲、乙双方若违反产权转让相关政策规定以及本合同约定，违约方须承担相应的经济责任和法律责任。
第八条合同的变更和解除
1、甲、乙双方经协商一致可以书面形式对本合同条款进行变更。任何一方不得单方面变更本合同条款。
2、甲、乙双方经协商一致可以解除本合同。任何一方单方面解除本合同的，应承担由此而给对方造成的损失。
3、任何一方按照本条第二款的规定解除本合同的，应向对方支付相应的费用。具体费用应按照受托方已完成委托事项的情况、或委托方因受托方解除合同导致委托事项成本加大的情况而确定。
第九条争议的解决方式
甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议，应友好协商解决。协商不成的，双方一致同意选择______仲裁委员会合同仲裁中心申请仲裁；双方不愿仲裁的，可依法向有管辖权的人民法院起诉。
第十条其他
上述条款未尽事项的约定：___________
第十一条合同的生效
本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
“合同使用须知”和合同所必备的附件与本合同具有同等的法律效力。
本合同一式______份，甲、乙双方各执______份。
委托方（甲方）：____受托方（乙方）：_________
（盖章）（盖章）
法定代表人（签字）：__法定代表人（签字）：___
签约地点：_______________
签约日期：____年___月___日
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
股权转让协议书 甲方（转让方）：长沙XX股权投资有限公司 乙方（受让方）：广东XX房地产开发有限公司 长沙XX房地产开发有限公司注册资金为^■万元，甲方共持有该公司■ %股份，现甲方有意转让其所持有的长沙XX房地产开发有限公司全部股权；乙方愿意受让甲方所持有的长沙XX房地产开发有限公司全部股权。为此， 1、长沙XX房地产开发有限公司股东会就股权转让事宜已召开股 东会，并同意本次股权转让； 2、甲、乙双方均充分理解在本次股权转让过程中各自的权利、义务，并均同意依法进行本次股权转让。 基于以上共识，甲、乙双方现根据中华人民共和国相关法律、法规之规定，经友好协商一致，签订本股权转让协议，以兹双方共同遵守：第一条签订协议各方 1.1转让方（以下简称甲方）：长沙XX股权投资有限公司 1.2受让方（以下简称乙方）：广东XX房地产开发有限公司 第二条协议签订地 本协议签订地为：湖南省长沙市雨花区。 第三条转让标的及价款 甲、乙双方一致同意：甲方将其持有的长沙XX房地产开发有限
公司% 的股权以人民币
____ 元（大写：______________ 元整）的总价整体转让给乙方。 第四条转让款的支付 第一笔，乙方于本协议签订生效后一个月内将上述股权转让款总价的10液付给甲方； 第二笔，待甲方将花卉大世界地块的住宅和商业建筑面积比例改成7.5 : 2.5，同时将地块原C26商业市场用地改成C2商业金融业用地后乙方将股权转让款总价的30液付给甲方。 第三笔，支付完第二笔转让款后三个月内将股权转让款总价的20滋付给甲方。 第四笔，支付完第二笔转让款后十二个月内将股权转让款总价的40滋付给甲方。 第五条公司债权、债务的享有和承担 甲、乙双方一致同意：变更前xxx公司对外债权、债务的享有和清偿由甲乙双方清算后另签协议约定，变更后xxx公司对外债权、债务则由变更后的xxx公司享有和承担。 第六条双方的权利、义务 6.1办理股权转让过程中所需的相关费用由甲乙双方按相关规定各自承担； 6.2乙方应按本协议的约定按时支付股权转让款； 6.3甲方应对乙方办理变更登记等法律程序提供必要的协助与配合； 6.4工商变更登记手续由长沙xx股权投资有限公司派人负责办理。 6.5本次转让事宜完成前，甲、乙双方均应对本次转让事宜及涉及的一切内容予以保密。 6.6 甲方应承诺签约后 1 个月内将花卉大世界地块的住宅和商业
合同编号：xxxxxxx 转让预售商品房合同范本 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：
转让预售商品房合同 甲方：xx身份证号xxx，地址：电话： 乙方：xx身份证号：xxx，地址：电话： 甲、乙双方经友好协商，就乙方购买的xx市xx路xx号xxx室房屋的《商品房预售合同》的权利义务转让给甲方一事，达成如下一致意见。 一、《预售合同》所购房地产的基本情况 1、物业类别：住宅; 2、建筑面积：xxx平方米(暂测) 3、户型：3室2厅; 4、类型：预售房地产，未交付; 5、是否设定抵押：是，乙方办理了银行抵押贷款，贷款总额为：人民币xx万元; 6、有无权利限制：无。 二、转让价格 人民币xx万元整(RMB：xx万元)。 三、支付方式与转让方式 双方约定xxx年x月x日上午x点共同至银行办理提前还贷手续，届时，由甲方支付乙方xx万元人民币房款，该款项仅用于乙方提前归还银行贷款。乙方应将从银行取得的上述房地产的他项权证和表明乙方贷款已还清注销抵押的证明文件以及任何与抵押有关的文件、合同等(原件)交甲方或其委托的律师保管、留置，否则甲方有权单方面解
除本协议。 办完提前还贷手续后，甲、乙双方应立即共同至开发商处签署《预售合同权益转让书》，并由房地产开发有限公司签章确认。 上述手续办完后，甲、乙双方应于当日房地产交易中心办理《预售合同》权益转让登记手续，即本转让房地产的权利人由xx转让登记为xx。办理完毕后，甲方应将剩余房款xx万元整(RMB：xx万元)支付给乙方。乙方如未能按约办理登记手续，甲方有权单方面解除本协议。 四、其他 上述任何手续如因非甲、乙方因素而无法当时、当日完成，双方应约定以后三日内的某一日办理余下手续。 五、违约责任 1、甲、乙双方有任何一方违反上述约定的情形，非经对方认可，均视为单方毁约，另一方有权解除合同，违约方应支付违约金xx万元(RMB：xx万元)。 2、本协议中，甲方行使本合同约定的单方解除合同权利时，乙方应在三日内将甲方已付房款退还甲方，并支付违约金xx万元(RMB：xx万元)，每逾期一日，按每日万分之五计逾期违约金。 六、随附义务 在办理转让手续过程中，双方应相互配合，出现任何意外情况应相互通知，同时乙方应配合甲方与开发商办理有关交接手续。 七、诚信与协商 双方在履约过程中应保持最大的诚信，如有争议，双方可另行协
债权债务转让协议书 甲方：，身份证号：，住，联系电话：，微信号：。 乙方：，身份证号：，住，联系电话：，微信号：。 经甲乙双方友好协商，甲方同意将与（以下简称“开发商”）签订的（以下简称“标的商品房”）的《认购书》（以下简称“认购书”）所有权利义务全部转让给乙方，乙方同意受让。本协议签订时开发商尚未向甲方交付该标的商品房。甲乙双方根据自愿、平等、公平、互利的原则，现就《认购书》权利义务转让事宜，达成如下协议: 第一条认购标的商品房的基本情况 1.1 乙方所认购的商品房为。 1.2 该商品房建筑面积平方米，其中套内面积约为平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积约为平方米。 第二条认购标的商品房的价款 2.1 甲方负责向开发商申请折扣优惠，促成乙方和开发商签订正式的商品房买卖合同并办理网签备案手续，约定的付款方式应为《认购书》第一条第②项银行按揭贷款方式。 2.2 经乙方确认，认购标的商品房的总成交价为：人民币元（大写：），首付款为人民币（大写）及贷款金额为（大写：）。 2.3 经乙方确认认购标的商品房的价款后，由甲方向开发商支付首付款。 2.4 乙方与开发商就约定的价款签订正式的商品房买卖合同并网签备案后，乙方无息向甲方支付首付款人民币（大写：），具体付款方式与时间由双方另行约定。 2.5 乙方与开发商签订商品房买卖合同所产生的费用，包括但不限于律师见证费、网签手续费，由乙方向开发商支付。 第三条认购书的转让价格 3.1 乙方同意支付甲方转让费万元，分两期支付：
（1）在甲方向开发商支付定金时，乙方向甲方支付万元。（双方确认乙方已支付该款项） （2）在乙方与开发商签订正式的商品房买卖合同并办理网签备案手续后，乙方向甲方支付万元。 第四条甲方的承诺保证： 4.1 甲方与开发商签订的《认购书》内容属实，不存在任何伪造、变造及其他与事实不符的情况。 4.2 甲方保证自己对该认购书拥有处分权，转让不存在法律上的障碍。若发生房属纠纷及债权债务等，由甲方负责承担民事责任。 第五条违约责任 5.1 若因甲方的原因（包括不按协议价格转让该认购书、将标的商品房转卖他人、不向开发商提出更名申请）致使本协议不能继续履行，甲方应承担违约责任，退还乙方已缴转让款，并向乙方赔偿作为违约金；因开发商原因造成更名不成功的，甲方退还乙方已缴购房款，不承担其他赔偿责任。 5.2若因乙方的原因致使本协议不能继续履行，乙方应承担违约责任，乙方须将已付转让款作为违约金赔偿给甲方。 第六条本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。本协议的附件和双方签订的补充协议为本协议不可分割的组成部分，具有同等法律效力。 第七条双方一致确认，本协议签订后，协议首部的住址、联系电话、微信号均为双方履行本协议时达成有效合意的方式。同时，为各方解决合同争议时接收法院、仲裁机构的诉讼、仲裁文书之送达地址，适用至争议进入民事诉讼程序的一审、二审、再审和执行程序，以及仲裁程序。 甲方：（签字）乙方：（签字）年月日年月日
产权转让协议书范本 依照我国的法律、法规以及《企业国有产权转让治理暂行方法》、《河北省企业国有资产产权交易治理暂行规定》等规章的规定，本合同当事人遵循自愿、等价有偿、将来信用和公开、公平、公正的原则，经协商一致，订立条款如下，以资共同遵守。 一、合同的双方当事人及其托付的经纪会员 出让方（以下简称甲方）：____________________________ 住宅：___________________________ 邮编：____________ 法定代表人：_____________________职务：____________ 托付代理人：_____________________电话：____________ E-mail：___________________________传真：___________ 托付的会员：____________________________________ 法定代表人：_____________________职务：____________ 托付代理人：_____________________电话：____________ 受让方（以下简称乙方）：____________________________ 住宅：___________________________ 邮编：____________ 法定代表人：_____________________职务：____________ 托付代理人：_____________________电话：____________ E-mail：___________________________传真：___________ 托付的会员：____________________________________ 法定代表人：_____________________职务：____________ 托付代理人：_____________________电话：____________ 二、转让标的的差不多情况： 本次转让为甲方将所属的______________________________，该标的账面价值______万元，评估价值_________ 元，涉及土地______平方米，涉及职工安置______人，涉及银行债权_________ 元。该标的转让行为差不多______________________________批准。
房地产权转让协议书 房地产权转让协议书 协议当事人 出让方：×××××企业有限公司 ×××××厂(以下简称“甲方”) 注册地址：邮编： 营业执照注册号：电话：法定代表人： 注册地址：邮编：营业执照注册号： 电话：法定代表人：××× 受让方：××××信息产业有限公司(以下简称“乙方”) 注册地址：××市××路××号××大厦××层邮编： 营业执照注册号：电话： 法定代表人： 甲、乙双方就上海×××厂房地产出让事宜，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其相关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，以此共同遵守。 第一条本协议标的
甲方遵从本协议约定，向乙方出让上海×××企业有限公司下属的上海×××厂位于上海市杨浦区通北路号的房地产，并包括该厂区内的建筑物附属及配套设施。 该出让的房地产权为甲方所有，房地产权证号为沪房地杨字()第 号。整个产权占地面积为平方米。房地产权证中为新建厂房已被拆除的3、4、8、10、11、12、13、14、15、18、19、22幢除外，现有实际建筑面积为 平方米和在建厂房平方米(共三层，结构已封顶)。(权证是房地合一吗?) 附属及配套设施包括：电、水、煤气、通讯、排污等用房和设备，同时包括厂区内所有地下建设和其他公共设施。 第二条产权基本情况 乙方受让的上海×××厂房地产，主要由办公楼(共地面层、地下层，约平方米，建于年)、老厂房(层，约平方米，建于 年)、在建厂房(平方米，结构封顶)、以及机房、锅炉房、配电房、工房、堆煤场等组成(具体详见协议附件中的产权平面图)，为本协议第一条规定的项目标的。 乙方受让房地产权的实际建筑面积为17375平方米。已完成结构封顶的在建三层厂房 平方米。其中，已经完成三层结构封顶的在建厂房，按原规划部门的
编号：MF-2007-01 商品房买卖合同 示范文本 （2007版） 福建省建设厅 监制 福建省工商行政管理局
商品房买卖合同说明 1、本合同文本为示范文本，也可作为签约使用文本。签约之前，买受人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款中专业用词理解不一致的，可向当地房地产行政管理部门咨询。 2、当事人在签订合同时应认真核对，以确保各份合同内容一致。建议在律师指导下签订本合同。 3、本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。 4、本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。合同签订生效后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。 5、对合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方应当协商确定。在【】中选择内容，以划√方式选定，未选择的打×；对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时，应在空格部位打×，以示删除。 6、出卖人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与买受人协商的条款，应当符合《中华人民共和国合同法》有关格式条款的规定。 7、未经福建省建设厅和福建省工商行政管理局批准，任何单位和个人不得擅自印制、出售本合同文本。 8、本合同条款由福建省建设厅和福建省工商行政管理局负责解释。
商品房买卖合同 （合同编号：） 合同双方当事人： 出卖人： 注册地址： 营业执照注册号： 企业资质证书号： 法定代表人：联系电话 邮政编码： 委托代理人：×联系地址：× 身份证号码：× 邮政编码：×联系电话：× 委托代理机构：× 注册地址：× 营业执照注册号：× 代理机构经当地房地产行政主管部门备案号：×法定代表人：×联系电话：× 邮政编码：× 买受人： 【本人】【法定代表人】姓名： 国籍：中国【身份证】号码
编号：TQC/K189产权转让合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
产权转让合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方： 乙方： 一、经甲乙双方协商一致同意，甲方自愿将磨子冲小区陈代学宅基地的住房一套，注：住房卖给乙方，购房总款为元整(￥元)。 二、付款方式：在签订协议之日起乙方首付购房款人民币元整(￥元)，自签订协议之日起之内付清，付款金额以甲方开出的收据为凭证。 三、房屋产权办理，在本村统一办理
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 房地产股权转让协议范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
房地产股权转让协议范本 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：年月日 转让方（甲方） ___________________________ 住址 ___________________________ 法定代表人 ___________________________ 受让方（乙方） ___________________________ 住址 ___________________________ 法定代表人 ___________________________ 鉴于 ___________________________ 1、地产开发有限公司系甲方作为外方投资者投资，投资总额为万美元，注册资本为美元，实收资本为美元。
2、甲方有意转让其所持有的沈阳星狮房地产开发有限公司 %的股权。 3、乙方为独立的法人，且愿意受让甲方股权，承接经营地产开发有限公司现有业务。 甲、乙双方根据中华人民共和国有关的法律、法规的规定，经友好协商，本着平等互利的原则，现订立本股权转让协议，以资双方共同遵守。 一、转让标的 1、甲方将其持有的地产开发有限公司 %股权转让给乙方。 2、乙方同意接受上述股权的转让。 二、股权转让价格及价款的支付方式 1、甲方同意根据本合同所规定的条件，以■元将其在标的公司拥有的 I殳权转让给乙方，乙方同意以此价格受让该股权。 2、乙方同意自本协议生效之日起日内与甲方就全部股权转让款以货币形式完成交割。 三、甲方声明 1、甲方为本协议第一条所转让股权的唯一所有权人; 2、甲方作为标的公司股东已完全履行了公司注册资本的出资义务。 四、乙方声明 1、乙方以出资额为限对标的公司承担责任； 2、乙方承认并履行标的公司修改后的章程； 3、乙方保证按本合同第二条所规定方式支付股权转让款。 五、股权转让有关费用和变更登记手续 1、双方同意办理与本合同约定的股权转让手续所产生的有关费用由方承担。 2、乙方支付全部股权转让款后，双方办理股权变更登记手续。 六、有关双方权利义务
编号：_________________ 个人房产转让协议书范本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
转让方(以下简称甲方) 甲方：身份证号： 受让方(以下简称乙方) 乙方：身份证号： 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方一事，达成转让协议，以共同遵守。为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》规定，订立合同如下： 第一条房产坐落、位置、结构、层 次和附属设施 1、本合同所出售房屋坐落在___市___街___巷___号(不足部分可以补充) 2、该房屋为：楼房▁▁室▁▁厅▁▁卫(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，房屋的建筑面积___平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施)、
实际使用面积___平方米。 3房屋质量：装修状况，其他条件为，该房屋(□已/□未)设定抵押。(不足部分可以补充) 4、该房地产产权类型：(有房产证或国土使用证) 5、出售房屋的《房地产权证》证书号码为：国有土地使用权证号为：共有权证号为：该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让，该房屋的相关权益随该房屋一并转让。 6、房屋现有装修及其他配套物品、设备情况详见合同附件。 第二条甲方对产权的承诺 甲方不得隐瞒与转让房产相关的重要事实，必须保证其对转让房产拥有完全的所有权，保证上述房产没有设定担保、没有权属纠纷及债权债务纠纷，保证该房屋不受他人合法追索，若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的，概由甲方负责处理，并承担相应法律责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿;除补充协议另有约定外，有关按揭、抵押、债务、税项、未结款项及租金等，甲方均在出售该房屋前办妥。出售后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿，与乙方无关。
股权转让合同 转让方（甲方）： 身份证号： 地址： 受让方（乙方）： 身份证号： 地址： 一、鉴于： （一）甲方于_____年___月___日与________公司（以下简称为XX公司）订立了一份《____房屋买卖合同》（以下简称为《房屋买卖 合同》，系本协议不可分割的附件，附件1），该合同约定的主要内容为： 1、XX公司将其开发的RR小区____号楼____号房屋（以下简称为____号房屋）销售给本协议甲方； 2、本协议甲方应向XX公司支付房款合计_____元人民币； 3、XX公司应于_____年___月___日前将所购房屋交付本协议甲 方； 4、其他《房屋买卖合同》约定事宜详见合同条款。 （二）现甲方与XX公司之间就《房屋买卖合同》已经履行的情 况为： 第 1 页共 5 页 股权转让合同 1、本协议甲方已于_____年___月___日向XX公司付清了《房屋买卖合同》约定的全部房款共计_______元人民币（以XX公司出具的收据为凭）；
2、本协议甲方依据《房屋买卖合同》已向XX公司付清了除本条第1款之外的其他款项包括： （1）____初装费计______元； （2）__________计______元； （3）__________计______元； …… 以上费用合计_____元（以XX公司及相关单位出具的收据为凭）。 3、____号房屋的现状是： ______________根据现实情况进行描述，未竣工/已竣工/已交付 4、XX公司已经于____年___月向本协议甲方交付了本协议所约 定的房屋。 （三）本协议乙方现已全面、详细地了解清楚以下内容： 1、本协议甲方及XX公司的身份信息； 2、____号房屋的所有情况； 3、《房屋买卖合同》中约定的本协议甲方所享有的权利及应承担 的义务； 4、本协议甲方依据《房屋买卖合同》已经履行的合同义务及未 履行的合同义务； 5、XX公司依据《房屋买卖合同》已经履行的合同义务及未履行 第 2 页共 5 页 股权转让合同 的合同义务； 6、__________________________________________________ ……
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 房地产项目转让协议
编号：FS-DY-20259 房地产项目转让协议 转让方（甲方）：_____ 受让方（乙方）：_____ 甲方拥有位于_____市_____路占地面积为_____平方米的土地使用权。甲方拟将该土地使用权及与之相关的项目开发权转让给乙方。甲乙双方经友好协商，现根据我国现行土地转让及开发的法律法规，结合本协议所指土地及其开发的实际情况，自愿达成如下协议，供共同遵照执行。 第一条转让土地使用权及其项目开发权之状况 （一）土地使用权状况 1．土地座落位置：_______ 2．土地使用权面积：_______ 3．已批准的容积率为：_______ 4．已批准的建筑面积：_______ 5．土地规划用途：_______
6．土地使用期限：_______ 7．土地现状：_______ （二）项目开发权状况 1．甲方已领取了建设用地批准书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证； 2．甲方已经市政府批准在拟转让的地块上取得单项开发权，并领取了单项开发资质证； 3．甲方已按土地规划用途委托了设计并办理了报建手续，缴纳了报建所需费用。 （三）其他权利状况 1．甲方确认本协议所转让的土地使用权及项目开发权是其合法拥有，不存在抵押、查封、第三人主张权利等产权瑕疵； 2．承担形成转让款的现状所产生的债权债务及一切法律经济责任，甲方确认为取得本协议所转让的土地使用权及项目开发权已支付了一切应付款项、费用，不存在债权、债务争议（包括绿化费、拆迁安置补偿等）。 第二条本协议之转让价格
编号：_____________ 商品房买卖合同 出卖人：______________________________ 买受人：______________________________ 签订日期： _______ 年______ 月 _____ 日
合同当事人：出卖人；注册地址；营业执照注册号；资质证书号；法定代表人；联系电话；邮编， 商品房买卖合同编号。委托代理人；地址；邮编；联系电话. 委托代理机构； 注册地址； 营业执照注册号；资质证书号；法定代表人；联系电话；邮编. 买受人； 住所（址）； 国籍；性别；出生年月； 【身份证】【护照】【营业执照注册号】邮编；联系电话. 委托代理人；国籍； 住所（址）； 邮编；联系电话. 委托代理机构； 注册地址； 营业执照注册号；资质证书号；法定代表人；联系电话；邮编. 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议： 第一条项目建设依据 出卖人以方式取得位于、编号为的地块的土地使用权，面积平方米，规划用途为，土地使用年限自年月日至年月日止。 出卖人经批准，在该地块上投资建设商品房。 该项目的有关批文如下： 1、《国有土地使用证》 颁发机关：；编号：； 2、《建设工程规划许可证》 颁发机关：；编号：；
3、《建筑工程施工许可证》 颁发机关：；编号：. 第二条商品房销售依据 买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。 1 、该商品房作为现房，出卖人已于20年月日向武汉市城市综合开发管理办公室备案。 2 、该商品房作为预售商品房，已取得武汉市城市综合开发管理办公室核发的《武汉市商品房预售许可证》，编号为武开管预售［］号。 第三条买受人所购商品房的基本情况 买受人所购商品房为本合同第一条规定的项目中的第【幢】【座】单元层 号房。 该商品房所在楼宇的主体结构为结构，建筑物地上层数为层，地下层数为层。 该商品房的用途为，层高为米。该商品房户型结构为房厅厨卫，圭寸闭式阳台个，非圭寸闭式阳台个（见附件一） 该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共平方米，其中，套内建筑面积平方米，公共部位与共用房屋分摊建筑面积平方米（有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二） 如无特别约定，该商品房在建筑材料、设计、防火、给排水、隔音、照明、节能、车库等方面均应当符合有关的国家强制性标准的规定。 第四条买受人所购商品房所在项目的基本情况 1、绿地率％，道路建筑面积平方米，物业管理用房建筑面积平方米，社区居委会用房建筑面积平方米； 2、停车场建筑面积平方米； 3、会所建筑面积平方米； 4、其它： 第五条计价方式与价款 该商品房【属于】【不属于】政府定价的商品房。 出卖人与买受人约定按下列第种方式计算该商品房价款： 1、按建筑面积计算，该商品房单价为（币）每平方米元，总金额（币）千百拾万千百拾元整。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载商品房转让协议书（陈天含律师） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
商品房转让协议书陈天含律师整理甲方卖方身份证号甲方配偶身份证号乙方买方身份证号乙方配偶身份证号甲、乙双方本着平等、自愿的原则，经双方协商一致，就甲方购买的位于的商品房一套转让事宜，达成协议如下一、商品房甲方自愿将拥有产权的商品房一套转让给乙方，该房屋位于，建筑面积平方米，产权证号。 甲方保证拥有该商品完整房产权、不存在抵押、一房多卖等影响乙方权利的情形。 二、转让金额及付款方式商品房总价款为￥；此款不包含所有的房屋过户税费。 本协议签订当天，乙方向甲方支付元，办理产权过户手续当天，乙方向甲方支付元。 乙方拿到不动产权证当天，乙方向甲方支付元。 三、商品房交付及产权的过户1、本协议签订当天，甲方应当将商品房产权证书原件等交付乙方。 2、本协议签订之日起5天内，甲方应当将商品房、商品房钥匙交付给乙方，商品房的所有权、占有权、使用权、收益权归乙方所有。 2、甲方有责任和义务协助、配合把甲方房产过户到乙方，过户费用由乙方承担。 不得要求乙方支付除本协议第二条之外的其他任何费用。 四、房屋交付后，产权过户前，乙方有权把该房产转让、出租给第三方，甲方应当同意并有义务协助第三方办理相关办理产权手续并不得另外收取费用，否则视同甲方违约，承担本合同第五条规定的责任。 1、若因不可抗力、政策变动等因素导致该商品房不能交付乙方，则甲方应在7天内退还乙方所有已经支付的款项，包括向甲方支付的购房款、其他己支付保险费、办证税费，管理费等。 逾期未退还的，从逾期之日起按月息两分向乙方支付利息。
住房权属转让协议书 甲方：*******身份证号码： **** 身份证号码： 乙方：***身份证号码： 经甲、乙双方当事人友好协商同意并得到乙方两女儿支持，就甲、乙双方房屋购置、产权转让及房屋处理等事项达成如下协议，以资共同遵守： 1、甲方*****因在朝阳路购买地皮新建住宅楼一栋资金不足，将位****社区原***二单元三楼三房一厅一厨一间面积90平方米的住宅房壹套按当地房屋市场价出卖该住房房产权，乙方****自愿购买该套住房作为个人住房居住养老。 2、经甲、乙双方多次协商并等到****的支持，甲方同意按房屋市场价值人民币壹拾参万伍仟圆（￥ 135, 000元）的***价格壹拾畚万圆 （￥ 130, 000元）转让房屋产权给*****作为住房和养老用房。乙方同意按壹拾巻万圆整（￥ 130, 000元）购买甲方出售的住房。 3、乙方因购房资金不足，经与子女协商并得到女儿们的支持，同意每户均担资助贰万圆（￥ 20, 000圆）共陆万元（￥60, 000元）支持乙方购买房屋并享有对该房屋均等的法定继承权和房产处置权；乙方未经女儿同意不得转让和处置该房子。 4、甲方同意乙方于2012年元月31日前一次性付给房款项壹拾参万圆整（￥ 130, 000元），付款后该房屋产权和使用权即转移归属乙方所有，即乙方拥有实际房产权和使用权，甲方不得以任何方式及理由干预乙方行使对该房的管理使用权 5、甲、乙双方因亲情关系特殊，同时也为减少房屋过户费用开出，因而对已购置的房屋不再办理产权转移过户手续，即房产证因未办理过
户手续持证人名字仍是甲方****个人，但事实上房屋产权和使用权均已归属乙方****所有，甲方不再享有该房屋的房产权和使用权。 6、乙方所购置住房的屋房产继承权归属三个女儿共同平均所有，房屋的处置权归乙方女儿及其后人，经所有继承人共同协商一致才能对房子进行处置和转让，任何一方不得单独处置，其它人员不得干预。 7、本协议一式四份，甲、乙双方各持壹份，乙方二女****、三女 ****各持壹份，具体同等法律效力，本协议作为继承人及后人处置该房产的法律文书，自双方当事人签字生效。 附件：乙方付款凭据 甲方代表（签字）：甲方住址： 在场人（签字）： 贰零壹贰年月日 乙方（签字）： 甲方住址 贰零壹贰年月日 2
编号：_________________ 房地产权转让协议书文本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
协议当事人 出让方：×××××企业有限公司 ×××××厂 (以下简称“甲方”) 注册地址： 邮编： 营业执照注册号： 电话：
法定代表人： 注册地址： 邮编： 营业执照注册号： 电话： 法定代表人：××× 受让方：××××信息产业有限公司 (以下简称“乙方”)
注册地址：××市××路××号××大厦××层 邮编： 营业执照注册号： 电话： 法定代表人： 甲、乙双方就上海×××厂房地产出让事宜，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其相关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，以此共同遵守。
第一条本协议标的 甲方遵从本协议约定，向乙方出让上海×××企业有限公司下属的上海×××厂位于上海市杨浦区通北路号的房地产，并包括该厂区内的建筑物附属及配套设施。 该出让的房地产权为甲方所有，房地产权证号为沪房地杨字( )第号。整个产权占地面积为 平方米。房地产权证中为新建厂房已被拆除的3、4、8、10、11、12、13、14、15、18、19、22幢除外，现有实际建筑面积为 平方米和在建厂房 平方米(共三层，结构已封顶)。(权证是房地合一吗) 附属及配套设施包括：电、水、煤气、通讯、排污等用房和设备，同
权益转让协议书 甲方（卖方）：身份证号： 电话：住址： 乙方（买方）：身份证号： 电话：住址： 甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就权益转让事宜，签定本协议，协议内容如下： 一、该房屋权属状况如下： 1、甲方于年月日与房地产开发有限公司（以下称开发商）订立《商品房买卖合同》（合同编号：），该合同约定：甲方以人民币元整的总价款购买位于的房屋一套（以下称该房屋）： 房屋相关信息见《商品房买卖合同》（合同编号：）。 上述合同已由登记备案，由于甲方尚未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。 2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。 二、甲、乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币元整买卖该房屋，甲、乙双方间的实际付款方式如下： 1、乙方于签约后日内以方式，支付甲方房款人民币元整； 2、乙方于甲、乙双方至房屋管理部门将房产转移所有手续办理完毕前日，支付甲方其余房款元； 3、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由甲方承担。 三、甲方的义务为： 1、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权益转让；
2、甲方应在年月日之前协助乙方在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续； 3、甲方应于乙方付清全部房款当日将该房屋有关资料交付给乙方，待开发商交房时直接将该房屋交付给乙方； 四、乙方的义务： 1、乙方负责支付该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户费用； 2、该房屋的维修基金由乙方承担； 3、乙方应在年月日之前和甲方一起在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续； 五、若甲方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间，反悔不出售该房地产给乙方，则乙方有权单方面终止本协议，同时甲方应按照本协议约定的总房款的10%向乙方支付违约金，并且甲方应返还乙方支付的所有房款； 六、若乙方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间，乙方反悔不购买上述房地产，则甲方有权单方面终止本协议，同时乙方应按照本协议约定的总房款的10%向甲方支付违约金； 七、若乙方未按本协议时间交付甲方房款，每逾期一日，应支付甲方违约金（违约金为乙方未付款的万分之三）。逾期超过三十天，甲方有权单方面解除本协议，乙方应支付甲方本协议约定的总房款的10%作为违约金； 八、甲、乙双方约定，如因开发商原因导致双方不能办理该房屋的权益转让事宜。则双方应在获知本情况后，七日内依本协议总房款及其他条款约定另行签订《房地产买卖合同》。任何一方不得以任何理由拒绝签订《房地产买卖合同》的，逾期达15日，则视为违约，同时违约方应按照本协议约定的总房款的10%向守约方支付违约金。 九、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份。 甲方（签字）：乙方（签字）： 时间：时间：
编号:
按揭贷款房屋转让协议 甲方： 乙方：
签订日期：—年—月日 本协议签订地: 甲方（卖方）：身份证号：电话： 乙方（买方）：身份证号：电话： 甲方自愿将所其按揭购买的房产转让给乙方，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，双方在平等、自愿和协商一致的基础上，现就房屋转让一事达成如下协议： 一、甲方转让房产基本情况： 甲方所拥有的房产坐落在市区街（路）小区幢单元一号，建筑面积共平方米，（包括：车库平方米，座落在—幢楼号，（房产具体位置、面积、车库等都以“甲方与房产公司签订的《商品房购销合同》”为准），以下简称房产。 二、房屋转让成交价格： 1、该房屋总价款：（小写：Y元），首付款：元（小写： ￥元），银行抵押按揭贷款人民币：（小写：Y元）；银 行抵押时间为：（年月日至年月日止），现商定以人民币：元整（小写：* 元）将此房屋转让给乙方。
2、甲方未付清银行按揭贷款期,每期元，合计人民币元整（￥元），上述银行按揭贷款自本协议签订后转由乙方负责偿还给贷款银行。 3、此转让成交价格包括房屋、车库、室内设施以及与房屋相关的?切权益。本协议签订之前所有因房屋所产生的一切费用（包括按揭贷款等）由甲方承担，本协议签订之后所有因房产所产生的任何费用（包括按揭贷款等）由乙方自负。 三、付款方式：房屋转让成交价格按以下方式支付： 1、乙方自本协议签订之日起_____________ 日内，向甲方支付房屋转让款的30%即人民币 元整（Y元）。剩余部分房屋转让款，与房屋过户至乙方名下后日内一次性付清。 3、乙方按期向甲方购房时的银行偿还按揭贷款，若因乙方原因未能按期偿还银行按揭贷款所造 成的一切法律后果由乙方承担。甲方因此受到牵连的，甲方有权要求乙方赔偿损失。 四、房屋交付： 1、本协议签订后，房产归乙方所有。甲方应在乙方支付第一笔房屋转让款之时将《商品房销售合同》、购房发 票、银行按揭贷款合同、抵押合同等所有相关手续交给乙方。 2、甲方授权如下：乙方有权全权代理甲方或以甲方名义办理房产交付、验收、转让、过户以及 以甲方名义定期偿还银行按揭贷款本息等与本协议相关的行为。甲方不得以未经甲方同意、签 字、授权等理由对乙方的上述行为提出无效或者其他任何异议。
夫妻房产转让协议范本本合同双方当事人：_________________________ 卖方（以下简称甲方）：____________________ 地址：____________________联系电话： 委托代理人：_______________ 地址：____________________联系电话： ____________________ 买方（以下简称乙方）： 地址：____________________联系电话： ____________________ 委托代理人：_______________ 地址：____________________联系电话： ____________________ 委托代理机构：____________________ 经办人：____________________联系电话： ____________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致原则的基础上，同意就乙方向甲方购买房屋事项达成如下协议： 第一条房屋基本情况（按房屋所有权证填写） 1、甲方房屋（以下简称该房屋）坐落于嘉兴市 ____________________，房屋结构为__________，房屋用途为 __________，房屋建筑面积为平方米，车库面积_____平方米。 2、该房屋所有权证号为_____（共有权证号为_____）。土地使用权方式为_____，土地使用权证号为__________。 3、随该房屋一并转让的附属设备、设施：_______________。 4、该房屋租赁情况______________________________。 第二条房屋转让价格 按建筑面积计算该套房屋转让价格为[人民币] [ 币] 总金额（小写）__________元，大写__________亿_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。 第三条付款方式、时间
最新商品房买卖合同1 卖方(以下简称甲方)：______________________ 买方(以下简称乙方)：______________________ 甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定，已依法取得北京市_____区(县)__________地块的国有土地使用权，土地面积为_____平方米，土地使用年限___年，自___年___月__日至____年__月__日止，国有土地使用证号为________。甲方在上述地块上建设的_____________现已竣工，取得房屋所有权证(证号为______)，经北京市房屋土地管理局审核，准予上市销售，北京市商品房外销销售许可证号为京房市外证字第______号。 乙方自愿购买甲方的______房屋，房屋用途为______。甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的土地使用权转让给乙方。双方经协商，就上述房屋的买卖事项，订立本契约。 第一条_____________房屋，该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为 _______平方米(包括套内建筑面积_____平方米，分摊的共有共用建筑面积____平方米)，共有共用部位详见附件二。土地使用面积为_______平方米(含共有共用面积)。土地使用期限自房屋产权过房之日起至____年__月__日止。 上述面积已经北京市房屋土地管理局测绘。 第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米____币____元，价款合计为(大写)___仟___佰___拾___万___仟___佰___拾___元整(小写____元)。乙方预付的定金____元，在乙方支付购房价款时转为购房价款。 第三条乙方同意____年__月__日前将购房价款全部汇入甲方指定银行。 甲方指定银行：___________________ 银行帐号：_____________________ 第四条甲方同意在____年__月__日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》，并办妥全部交接手续。交付地点：____________________。 甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。