2019年国家二级造价工程师《工程造价管理基础知识》职业资格考前练习
一、单选题
1.工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括( )。
A、占地面积、功能分区、运输方式
B、产品方案、运输方式、柱网布置
C、占地面积、空间组合、建筑材料
D、功能分区、空间组合、设备选型
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
工业项目总平面设计中影响工程造价的因素有占地面积、功能分区和运输方式的选择。
2.项目规模确定中需考虑的首要因素是( )。
A、市场因素
B、环境因素
C、社会因素
D、技术因素
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
项目规模的合理选择关系着项目的成败，决定着工程造价合理与否，其制约因素有：市场因素、技术因素、环境因素。其中市场因素是项目规模确定中需考虑的首要因素。
3.可行性研究报告的作用不包括( )。
A、是投资主体投资决策的依据
B、是确定项目投资水平的依据
C、是编制设计任务书的依据
D、是安排项目计划和实施方案的依据
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
可行性研究报告在项目筹建和实施的各个环节中，可以起到如下几个方面的作用：
作为投资主体投资决策的依据；(1)．
(2)作为向当地政府或城市规划部门申请建设执照的依据；
(3)作为环保部门审查建设项目对环境影响的依据；
(4)作为编制设计任务书的依据；
(5)作为安排项目计划和实施方案的依据；
(6)作为筹集资金和向银行申请贷款的依据；
(7)作为编制科研实验计划和新技术、新设备需用计划及大型专用设备生产预安排的依据；
(8)作为从国外引进技术、设备以及与国外厂商谈判签约的依据；
(9)作为与项目协作单位签
4.比例估算法多用于( )阶段的投资估算。
A、项目建议书
B、可行性研究
C、招标投标
D、建设项目实施
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
投资机会研究和项目建议书阶段，投资估算的精度低，可采取简单的匡算法，如单位生产能力法、生产能力指数法、系数估算法、比例估算法、指标估算法等。
5.根据现行有关保修规定，承包人应向业主出具质量保修书。下列内容中，不属于保修书中约定内容的是( )。
A、保修范围
B、保修期限
C、保修责任
D、保修金额
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
建设工程实行质量保修制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。
6.业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的合同属于( )。
A、单项工程或者特殊专业工程承包合同
B、施工总承包合同
承包合同EPC、C．
D、工程施工合同
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
【解析】：
EPC承包合同是指业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商。
7.下列投资估算方法中，适合于对估算精确度要求较高的方法是( )。
A、系数法
B、指标估算法
C、生产能力指数法
D、类似项目对比法
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
在可行性研究阶段，投资估算精度要求就要比前一阶段高些，需采用相对详细的估算方法，如指标估算法等。
8.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后( )天内，向监理人递交索赔意向通知书。
A、7
B、14
C、21
D、28
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利。
9.工程量清单是招标文件的组成部分，工程量清单的组成不包括( )。
A、分部分项工程工程量清单
B、措施项目清单
C、其他项目清单
D、直接工程费用清单
>>>点击展开答案与解析
D
：【答案】．
【解析】：
工程量清单作为招标文件的组成部分，主要由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费和增值税项目清单组成。
10.生产准备工作一般应包括的主要内容有( )等。
A、组织准备、资金准备、物资准备
B、组织准备、技术准备、管理准备
C、组织准备、技术准备、物资准备
D、管理准备、技术准备、资金准备
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
【解析】：
工程项目或企业不同，生产准备工作的内容各不相同，但一般应包括以下内容：
(1)招收和培训生产人员；
(2)组织准备；
(3)技术准备；
(4)物资准备。
11.建设工程竣工决算的文件，由( )负责组织人员编写。
A、施工单位
B、建设单位
C、设计单位
D、监理单位
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
建设项目竣工决算是指项目建设单位根据国家有关规定在项目竣工验收阶段为确定建设项目从筹建到竣工验收实际发生的全部建设费用(包括建筑工程费、安装工程费、设备及工器具购置费用、预备费等费用)而编制的财务文件。
12.完整的竣工决算书包含的内容是( )。
A、竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析
B、竣工财务决算报表、竣工决算、工程竣工图、工程造价对比分析
C、竣工财务决算说明书、竣工决算、竣工验收报告、工程造价对比分析
D、竣工财务决算报表、工程竣工图、工程造价对比分析
>>>点击展开答案与解析
A
：【答案】．
【解析】：
按照财政部、国家发改委和住房城乡建设部的有关文件规定，竣工决算由竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程竣工造价对比分析四部分组成。
13.2009年在某地兴建一座50万吨合成氨的化肥厂，总投资为460000万元，假如2014年在该地开工兴建65万吨合成氨的工厂，合成氨的生产能力指数为0．81，则所需静态投资为( )万元(假定从2009--2014年每年平均指数为1．05)。
A、698763．68
B、726103．35
C、681346．65
D、735621．21
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
生产能力指数法又称指数估算法，它是根据己建成的类似项目生产能力和投资额来粗略估算拟建项目投资额的方法，是对单位生产能力估算法的改进。其计算公式为:
14.分部(分项)工程量清单项目编码中，第二级表示( )。
A、专业工程代码
B、附录分类顺序码
C、分部工程顺序码
D、分项工程项目名称顺序码
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，用十二位阿拉伯数字表示。一、二、三、四级编码为全国统一，即一至九位按计算规范附录的规定设置；第五级即十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得有重码，这三位清单项目编码由招标人针对招标工程项目具体编制，并应自001其顺序编制。各级编码代表的含义如下:
(1) 第一级表示专业工程代码(分二位)；
(2) 第二级表示附录分类顺序码(分二位) ;
(3) 第三级表示分部工程顺序码(分二位) ;
(4) 第四级表示分项工程项目名称顺序码(分三位) ;
(5)
15.已知产量定额为10单位，则时间定额为( )。
A、10单位
单位1、B．
C、0．5单位
D、0．1单位
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
时间定额与产量定额互为倒数。
的主要任务是采用规划、组织、协调等手段，采取)( 16.建设工程项目管理的任务中，组织、技术、经济、合同等措施，确保项目总目标的实现。、风险管理A B、信息管理C、目标控制D、合同管理>>>点击展开答案与解析C 【答案】：：【解析】目标控制是指工程项目管理人员在不断变化的动态环境中为保证既定计划目标实现而采取组织、协调等手段，进行的一系列检查和调整活动。目标控制的主要任务是采用规划、组织、技术、经济、合同等措施，确保工程项目总目标实现。工程项目目标控制的任务贯穿在项目策划决策和建设实施各个阶段。管辖。建设工程合同的纠纷一般都适用施工行为地的专属管辖，由( )17. A、检察院B、发生纠纷地的人民法院C、工程所在地的人民法院、行政主管部门D点击展开答案与解析>>>C ：【答案】【解析】：并依法选择有管辖合同当事人双方可以在签订合同时约定选择诉讼方式解决合同争议，关于级别管辖和专属管辖的规定。但不得违反权的人民法院，《中华人民共和国民事诉讼法》建设工程施工合同以施工由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。对于一般合同争议，行为地为合同履行地。．
18.工业用地使用权出让最高年限为( )年。
A、30
B、50
C、40
D、70
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
土地使用权出让最高年限按下列用途确定：①居住用地70年；②工业用地50年；③教育、科技、文化、卫生、体育用地50年；④商业、旅游、娱乐用地40年；⑤综合或者其他用地50年。
19.先将对比分析的数值变成相对数，再观察其相互之间关系的项目成本分析方法是( )。
A、比较法
B、差额计算法
C、比率法
D、因素分析法
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
【解析】：
比率法是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法。其基本特点是，先把对比分析的数值变成相对数，再观察其相互之间的关系。常用的比率法有以下几种：①相关比率法。②构成比率法。
③动态比率法。
20.基本建设管理部门编制投资估算、编制基本建设计划、估算主要材料用量计划的依据是( )。
A、概算指标
B、施工定额
C、预算定额
D、概算定额
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
概算指标的主要作用：
(1)是基本建设管理部门编制投资估算和编制基本建设计划，估算主要材料用量计划的依据；
是设计单位编制初步设计概算、选择设计方案的依据；(2)．
(3)是考核基本建设投资效果的依据。
21.修磨校验工具、移动工作梯、工人转移工作地点等所需时间属于( )。
A、辅助工作时间
B、由于施工工艺特点引起的工作中断时间
C、施工本身造成的停工时间
D、准备与结束工作时间
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
辅助工作时间是指为了保证基本工作顺利完成而同技术操作无直接关系的辅助性工作时间。如修磨校验工具、移动工作梯、工人转移工作地点等所需时间。
22.既是企业施工成本管理，也是企业编制工料计划的依据的定额是( )。
A、施工定额
B、概算指标
C、预算定额
D、概算定额
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
施工定额是指完成一定计量单位的某一施工过程，或基本工序所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量标准。施工定额是施工企业成本管理和工料计划的重要依据。
23.在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定开工日期前( )内预付工程备料款。
A、10天
B、7天
C、15天
D、20天
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
工程价款结算是指承包商在工程施工过程中，依据承包合同中关于付款的规定和已经完成的工程量，以预付备料款和工程进度款的形式，按照规定的程序向业主收取工程价款的一项经济活动。价款结算办法规定：在具备施工条件的前提下，业主应在双方签订合同后的一天内预付工程款。7个月内或不迟于约定的开工日期前的．
24.在工程量清单中，最能体现分部(分项)工程项目自身价值的本质是( )。
A、项目特征
B、项目编码
C、项目名称
D、项目计量单位
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
项目特征是构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。项目特征是对项目的准确描述，是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据，是区分清单项目的依据，是履行合同义务的基础。
25.建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费组成，其中工程费用包括( )。
A、建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费
B、建筑工程费、设备及工器具购置费、价差预备费
C、建筑工程费、基本预备费、安装工程费
D、建筑工程费、价差预备费、安装工程费
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
工程费用是指建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资，可以分为建筑工程费、安装工程费和设备及工器具购置费。
26.作为工程造价控制的最高限额，( )也是控制工程造价的主要依据。
A、招标控制价
B、工程合同价
C、施工图预算
D、经批准的设计概算
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
初步设计时工程设计投资控制的最关键环节，经批准的设计概算是工程造价控制的最高限额，也是控制工程造价的主要依据。
27.由于承包人原因造成某项缺陷或损坏，使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期年。) ( 最长不超过．
A、2
B、3
C、5
D、6
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但
缺陷责任期(含延长部分)最长不能超过24个月。
28.建筑安装工程中的分部(分项)工程费不包括( )。
A、企业管理费
B、利润
C、人工费
D、暂列金额
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
建筑安装工程费按工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、增值税组成，分部分项工程费、措施项目费、其他项目费包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润。
29.按照现行规定，下列哪项费用不属于材料单价的组成内容( )。
A、运输损耗费
B、运杂费
C、采购及保管费
D、材料二次搬运费
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价。由材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费组成。当采用一般计税方法时，材料单价中的材料原价、运杂费等均应扣除增值税进项税额。
。) ( 承包人在合同内享有的索赔权利也自行终止是在30.
A、最终结清付款后
B、缺陷责任期终止后
C、最终结清申请单进行审核后
D、签发最终支付证书后
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
发包人应在签发最终结清支付证书后的规定时间内，按照最终结清支付证书列明的金额向承包人支付最终结清款。最终结清付款后，承包人在合同内享有的索赔权利也自行终止。
31.有关合同履行过程中的附随义务，叙述错误的是( )。
A、需要当事人提供必要的条件和说明的，当事人应当根据对方的需要提供必要的条件和说明
B、需要当事人一方予以协助的，当事人一方应无条件地为对方提供所需要的协助
C、需要当事人保密的，当事人应当保守其在订立和履行合同过程中所知悉的对方当事人的商业秘密、技术秘密等
D、有些情况需要及时通知对方的，当事人一方应及时通知对方
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
合同履行过程中的附随义务：
①及时通知义务。有些情况需要及时通知对方的，当事人一方应及时通知对方。
②提供必要条件和说明的义务。需要当事人提供必要的条件和说明的，当事人应当根据对方的需要提供必要的条件和说明。
③协助义务。需要当事人一方予以协助的，当事人一方应尽可能地为对方提供所需要的协助。
④保密义务。需要当事人保密的，当事人应当保守其在订立和履行合同过程中所知悉的对方当事人的商业秘密、技术秘密等。
32.可行性研究报告的市场分析与预测不包括( )。
A、项目建设基本条件
B、产品供需预测
C、市场现状调查
D、竞争力分析
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
市场分析与预测，包括市场预测内容、市场现状调查、产品供需预测、价格预测、竞争．
力分析、市场风险分析、市场调查与预测方法。
33.以非对话方式作出的要约，没有确定承诺期限的，承诺应当( )。
A、在合理期限内到达
B、即时作出
C、在15日内到达
D、在30日内到达
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
承诺应当在要约确定的期限内到达要约人。要约没有确定承诺期限的，承诺应当依照下列规定到达：
①除非当事人另有约定，以对话方式做出的要约，应当即时做出承诺；
②以非对话方式做出的要约，承诺应当在合理期限内到达。
34.某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费20万元，加工费2万元，辅助材料费4000元，专用工具费3000元，废品损失费率10%，外购配套件费5万元，包装费2000元，利润率为7%，税金4．5万元，非标准设备设计费2万元，运杂费率5%，该设备购置费为( )万元。
A、40．35
B、40．72
C、39．95
D、41．38
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
设备购置费=设备原价+设备运杂费，设备运杂费=设备原价×运杂费率，题中已知：非标准设备的原价由：①材料费、②加工费、③辅助材料费、④专用工具费、⑤废品损失费、⑥外购配套件费、⑦包装费、⑧利润、⑨税金、⑩非标准设备设计费组成。⑤=(①+②+③+④)×10%=2．27万元，⑧=(①+②+③+④+⑤+⑦)×7%=1．76万元，所以设备原价=38．43万元；设备运杂费=38．43万元×5%=1．92万元，所以设备购置费=(38．43+1．92)万元=40．35万元。
35.编制建设项目主要材料计划的参考依据的是( )。
A、概算指标
B、概算定额
、预算定额C．
D、预算指标
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
概算定额的主要作用：
(1)概算定额是扩大初步设计阶段编制设计概算和技术设计阶段编制修正概算的依据；
(2)概算定额是对设计项目进行技术经济分析和比较的基础资料之一；
(3)概算定额是编制建设项目主要材料计划的参考依据；
(4)概算定额是编制概算指标的依据；
(5)概算定额是编制最高投标限价的依据。
36.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金说法正确的是( )。
A、投标保证金最高不得超过50万元
B、招标人发了中标通知书，投标保证金的有效期自动终止
C、投标保证金只能以现金的方式提交
D、招标人不得挪用投标保证金
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
招标人要求递交投标保证金的，应在招标文件中明确。投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，且最高不得超过八十万元人民币。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。招标人不得挪用投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
37.属于建设项目合同价款确定内容的是( )。
A、招标工程工程量清单的编制和审核
B、索赔费用的计算
C、工程洽商
D、工程变更
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
工程造价咨询业务范围中，建设项目合同价款的确定(包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核)；合同价款的签订与调整(包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算)与工程款支付，工程结算及竣工结(决)算报告的编制与审核等。
台班，人工日工250天，年工作台班为254人，若年制度工作日为2某施工机械设备司机38. 资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为( )元/台班。
A、78．72
B、81．28
C、157．44
D、162．56
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
该施工机械的台班人工费=2×[1+(254-250)／250]×80元／台班=162.56元/台班。
39.某建设项目建安工程费8000万元，设备购置费4500万元，工程建设其他费用3000万元，已知基本预备费率5%，项目建设前期年限为1年，建设期为3年，第一年完成投资30%，则建设期第一年完成投资为( )万元。
A、16275
B、15500
C、4882．5
D、4650
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
【解析】：
基本预备费的估算一般是以建设项目的工程费用和工程建设其他费用之和为基础，
乘以基本预备费率进行计算。
基本预备费=(8000+4500+3000)万元×5%=775万元
投资额=(8000+4500+3000+775)万元=16275万元
建设期第一年完成投资=16275万元×30%=4882．5万元
40.根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是：具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价程师注册证书的专业人员分别不少于( )。
A、20人和10人
B、20人和8人
C、12人和6人
D、12人和4人
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
：【解析】．
专职专业人员不少于12人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于8人，取得造价工程师注册证书的人员不少于6人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历。
二、多选题
1.基本用工是指完成该分项工程的主要用工，如砌砖工程中的( )。
A、调制砂浆的用工
B、砌砖的用工
C、运砖的用工
D、筛沙子的用工
E、淋石灰膏的用工
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,B,C
【解析】：
基本用工是指完成该分项工程的主要用工，如砌砖工程中的砌砖、调制砂浆、运砖等的用工。筛沙子、淋石灰膏的用工属于辅助用工。
2.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013)的规定，工程量清单的组成内容包括( )等。
A、规费和增值税项目清单表
B、合同主要条款
C、封面
D、总说明
E、分部(分项)工程汇总表
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,C,D,E
【解析】：
工程量清单作为招标文件的组成部分，主要由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费和增值税项目清单组成。工程量清单编制的成果文件应包括工程量清单封面、总说明、工程项目汇总表、单项工程汇总表、单位工程汇总表、分部分项工程汇总表、措施项目清单表、其他项目清单表、规费和增值税项目清单表等。
3.建设工程项目的技术准备包括( )等。
A、生产管理机构设置
B、国内装置设计资料的汇总
C、新技术的准备
、有关国外技术资料的翻译D．
E、管理制度和有关规定的制定
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B,C,D
【解析】：
建设工程项目的技术准备，主要包括国内装置设计资料的汇总，有关国外技术资料的翻译、编辑，各种生产方案、岗位操作法的编制以及新技术的准备等。
4.分部(分项)工程量清单应包括( )和工程量。
A、项目编码
B、项目名称
C、项目特征
D、项目内容
E、计量单位
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,B,C,E
【解析】：
分部分项工程项目清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。分部分项工程项目清单必须根据各专业工程计算规范规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。
5.下列情形之一的属于无效合同的是( )。
A、损害社会公共利益
B、在订立合同时显失公平的
C、因重大误解订立的
D、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益
E、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,D,E
【解析】：
有下列情形之一的，合同无效：
1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益；
3)以合法形式掩盖非法目的；
4)损害社会公共利益；
5)违反法律、行政法规的强制性规定。
等。) ( 采购与仓库保管费指采购、验收、保管和收发设备所发生的各种费用，包括6.
A、设备采购人员、保管人员和管理人员的工资
B、工资附加费、办公费、差旅交通费
C、设备供应部门办公和仓库所占固定资产使用费
D、工具用具购买及出售费
E、劳动保护费、检验试验费
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,B,C,E
【解析】：
采购与仓库保管费。指采购、验收、保管和收发设备所发生的各种费用，包括设备采购人员、保管人员和管理人员的工资、工资附加费、办公费、差旅交通费，设备供应部门办公和仓库所占固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费等这些费用可按主管部门规定的采购与保管费费率计算。
7.要有效控制工程造价，关键应把握( )。
A、决策阶段做好投资估算
B、生产阶段注重节能环保
C、招标投标阶段重视施工招标
D、设计阶段强调限额设计
E、施工阶段加强合同管理与事前控制
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,C,D,E
【解析】：
要有效控制工程造价，关键应把握以下四个环节：①决策阶段做好投资估算。②设计阶段强调限额设计。③招标投标阶段重视施工招标。④施工阶段加强合同管理与事前控制。
8.投资估算的审核主要从( )方面进行。
A、审核和分析投资估算编制依据的时效性、准确性和实用性
B、审核选用的投资估算方法的科学性与适用性
C、审核投资估算的编制内容与拟建项目规划要求的一致性
D、审核投资估算的费用项目、费用数额的真实性
E、审核投资估算的费用计算的系统性
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,B,C,D
【解析】：
投资估算的审核主要从以下几个方面进行：
1.审核和分析投资估算编制依据的时效性、准确性和实用性。
审核选用的投资估算方法的科学性与适用性。2.
3.审核投资估算的编制内容与拟建项目规划要求的一致性。
4.审核投资估算的费用顶目、费用数额的真实性。
9.按定额的编制单位和执行范围，工程建设定额可分为( )。
A、全国统一定额
B、地区统一定额
C、劳动定额
D、行业定额
E、企业定额
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,B,D,E
【解析】：
工程建设定额按编制单位和执行范围的不同可以分为全国统一定额、行业定额、地区统一定额、企业定额、补充定额。
10.计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用的依据是( )。
A、设备价格、运杂费率
B、概算指标、概算定额、预算定额
C、人工单价
D、材料预算单价
E、机具台班单价
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B,C,D,E
【解析】：
计算分部分项工程人工、材料、机具台班消耗量及费用的依据：概算指标、概算定额、预算定额；人工单价；材料预算单价；机具台班单价；工程造价信息。
11.工程造价指数反映了报告期与基期相比的价格变动趋势，利用它可以( )。
A、分析价格波动对工程结算的影响
B、分析价格变动趋势及其原因
C、估计工程造价变化对宏观经济的影响
D、是工程承发包双方进行工程估价重要依据
E、是工程承发包双方进行工程结算的重要依据
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B,D,E
【解析】：
利用它来研究实际工作中的下工程造价指数反映了报告期与基期相比的价格变动趋势，
列问题很有意义：
(1)可以利用工程造价指数分析价格变动趋势及其原因。
(2)可以利用工程造价指数预计宏观经济变化对工程造价的影响。
(3)工程造价指数是工程发承包双方进行工程估价和结算的重要依据。
12.项目成本控制的方法包括( )等。
A、成本分析表法
B、定性分析法
C、工期一成本同步分析法
D、定量分析法
E、挣值法
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,C,E
【解析】：
成本控制的方法包括：
1)成本分析表法；
2)工期-成本同步分析法；
3)赢得值法(挣值法)；
4)价值工程方法。
13.合同履行的原则包括( )。
A、公开、公平、公正原则
B、简明适用原则
C、诚实信用原则
D、公平、合法、诚实信用原则
E、全面履行原则
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C,E
【解析】：
合同履行原则：
(1)全面履行原则。当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务，即当事人应当严格按照合同
约定的标的、数量、质量，由合同约定的履行义务的主体在合同约定的履行期限、履行地点，按照合同约定的价款或者报酬、履行方式，全面地完成合同所约定的属于自己的义务。
(2)诚实信用原则。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
14.关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的有( )。
、竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据A．
B、竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对
C、工程造价咨询机构审核结论与承包人竣工结算文件不一致时，以造价咨询机构审核意见为准
D、合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算
E、竣工结算办理完毕；复核后仍有异议的，有异议部分由发承包双方协商解决，协商不成的，按照合同约定的争议解决方式处理。
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,D,E
【解析】：
工程竣工结算文件经发承包双方签字确认的，应当作为工程结算的依据，未经对方同意，另一方不得就已生效的竣工结算文件委托工程造价咨询机构重复审核。单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查；实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的基础上，发包人审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。发包人委托工程造价咨询机构核对竣工结算的，工程造价咨询机构应在规定期限内核对完毕，核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，应提交给承
15.研究招标文件应做的工作包括( )。
A、研究工程量清单和技术规范
B、熟悉并详细研究设计图样
C、研究合同主要条款
D、调查投标环境
E、熟悉投标单位须知
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,B,C,E
【解析】：
投标人取得招标文件后，为保证工程量清单报价的合理性，应对投标人须知、合同条件、技术规范、图纸和工程量清单等重点内容进行分析，以满足《招标投标法》中能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或能够满足招标文件的实质性要求的规定。
工程造价管理试题及答案 单选 1、工程造价的两种管理是指（ B ）。 A 建设工程投资费用管理和工程造价计价依据管理 B 建设工程投资费用管理和工程价格管理 C 工程价格管理和工程造价专业队伍建设管理 D 工程造价管理和工程造价计价依据管理 2、进口设备运杂费中运输费的运输区间是指（ C ）。 A 出口国供货地至进口国边境港口或车站 B 出口国的边境港口或车站至进口国的边境港口或车站 C 进口国的边境港口或车站至工地仓库 D 出口国的边境港口或车站至工地仓库 3、某个新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款400万元，第二年贷款 500万元，第三年贷款400万元，贷款年利率为10%，建设期内利息只计息不支付，则建设期贷款利息为（ A ）万元。 A 205.7 B 356.27 C 521.897 D 435.14 4、已知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土0.5m3，工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K=0.85，则每台班产量定额为（ C ）。 A 12.8 m3/台班 B 15 m3/台班 C 102 m3/台班 D 120 m3/台班 5、某项目总投资为3000万元，单项工程总费用为1800万元，建筑单位工程费用为700万元，建设单位管理费率为2.4%，则建设单位管理费为（ B ）万元。 A 72 B 43.2 C 28.8 D 16.8 6、工程定额计价法计算建安工程造价由（ D ）组成。 A 直接工程费、间接费、利润、增值税 B 直接费、间接费、利润、营业税 C 直接工程费、间接费、利润、营业税 D 直接费、间接费、利润、税金 7、工程量清单计价规范中门窗工程量按（ C ）计算。 A 框外围平方米 B 洞口平方米 C 樘 D 数量 8、建设项目可行性研究报告的主要内容是（ C ）。 A 市场研究、技术研究和风险预测研究 B 经济研究、技术研究和综合研究 C 市场研究、技术研究和效益研究 D 经济研究、技术研究和资源研究 9、项目可行性研究阶段的投资估算，是（ C ）的重要依据。 A 主管部门审批项目建议书B建设贷款计划C项目投资决策D 项目资金筹措 10、当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，编织建筑工程概算可以采用（ C ）。 A 单位工程指标法 B 概算指标法 C 概算定额法 D 类似工程概算法 11、审查施工图预算的方法很多，其中全面、细致、质量高的方法是（ C ）。 A 分组计算审查法 B 对比法 C 全面审查法 D 筛选法 12、根据《招标投标法》，两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是（ A ）。 A 联合投标 B 共同投标 C 合作投标 D 协作投标 13、在采用成本加酬金合同价时，为了有效地控制工程造价，下列形式中最好采用（ D ）。 A 成本加固定金额酬金 B 成本加固定百分比酬金 C 成本加最低酬金 D 最高限额成本加固定最大酬金 14、根据合同文本，工程变更价款通常由（ C ）提出，报（）批准。 A 工程师、业主 B 承包商、业主 C 承包商、工程师 D 业主、承包商 15、竣工决算的计量单位是（ A ）。
造价基础知识 1.基本建设工程预算都有哪几种？ 按照国家规定；基本建设工程预算是随同建设程序分阶段进行的。由于各阶段的预算制基础和工作深度不同，基本建设工程预算可以人为两类，即：一是概算；二是预算。概算有可行性研究投资估算和初步设计概算两种，预算又有施工图设计预算和施工预算之分，基本建设工程预算是上述估算、概算和预算的总称。 2.什么叫工程项目？工程项目综合概、预算书都包括哪些内容？如果编制？ 工程项目又称单项工程，是指具有独立存在意义的一个完整工程，它由许多单位工程组成的综合体。 工程项目综合概、预算书是确定工程项目（如生产车间、独立公用事业或独立建筑物）全部建设费用文件。整个建设工程有多少工程项目，就应编到多少工程项目的综合概、预算书。 工程项目综合概、预算书包括的内容有建筑、安装工程费、设备购置费及其他费用。 上述各项费用是根据各单位工程概、预算书及其他工程和费用概算书汇编而成。如果一个建设项目只有一个单项工程，则汇编时，与这个单项工程有关的其他工程和费用，即可有直接汇入工程项目综合概、预算书。 3.什么是建设项目？建设项目总概预算书的作用是什么？如何编制？ 建设项目：一般指具有设计任务书和总体设计，经济上实行独立核算，行政上具有独立组织形式的基本建设单位，如：在工业建设中，一般以一个工厂为一个建设项目，在民用建设中，一般以一个学校，一个医院等为一个建设项目，一个建设项目中可以有几个单位工程。 建设项目总概、预算书是设计文件的重要组成部分，它是确定一个建设项目（工厂或学校等）从筹建到竣工验收过程的全部建设费用的文件。 建设项目总概、预算书是由各生产车间独立公用事业及独立建筑物的综合概、预算书，以及其它工程费用概、预算书汇编组成的。 4.基本建设工程造价由哪几部分费用组成？ 基本建设工程全部造价，由建筑工程费、设备购置费、安装工程、其他工程费用四个部分组成。 5.什么叫建筑、安装工程费？ 建筑及设备安装工程费，是建设项目中用于主要生产，辅助生产，生活福利建筑和类设备安装工程施工所需要的全部费用。它是建设项目总造价的重要组成部分。 6.什么叫建筑、安装工程概算定额？ 建筑、安装工程概算定额是国家或其授权机关规定完成一定计量单位的建筑中设备安装扩大结构或扩大分项工程所需要的人工、材料和施工机械台班耗量，以货币形式表示的标准。建筑安装工程概算指标是在建筑或设备安装工程概算定额的基础上，以主体项目为主，合并相关部分进行综合，扩大而成，因此，也叫扩大定额。 7.建筑、安装工程概算定额在工程建设中，都有哪些作用？ （1）建筑、安装工程概算定额是设计单位进行设计方案技术经济比较的依据，也是编制初步设计概算和修正概算的依据； （2）建筑、安装工程概算定额，也可作为建设、施工单位编制主要材料计划的依据。 8.什么叫可行性研究？研究的目的是什么？ 可行性研究是随着科学技术进步和经济管理科学发而逐步兴起，并日趋完善的综合性科学，所谓可行就是办任何事都有成功与不成功两种可能性，能成功者谓可和，不能成功者就不可行。可行性研究就是在行动以前，对要办的事进行调查其可行与不可行，即：可行则行，不可行则止。 基本建设可行性研究，是基本建设前期工作的重要内容，也是按基本建设程序办事的重要步骤，其目的就是要使建设项目决策正确，避免或减少因决策失误而造成投资浪费。
模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（A ）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（A ）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（D ）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ B ）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（B ）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（ B ）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（B ）。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同，必须经过的程序是（C ）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的
工程造价基础知识大 全
工程造价基础知识大全 1．绪论；2．制图基本知识；3．投影基本知识；4．投影基本原理；5．投影变换；6．平面建筑形体的投影；7．曲面建筑形体的投影；8．建筑形体的表达方法；9．轴测投影；10．建筑施工图；11．结构施工图；12．正投影中的阴影；13．透视投影；14．展开投影；15．给水排水工程；16．AutoCAD 绘图基础。 ：《土木建筑制图》 建筑安装工程预决算的编审工作，其基础除了应该了解，熟悉至精通建筑（房屋）的结构构件，组成和部位，相互间的关系和作用。重要的一课是识图、读图。 工程识图是专业性很强的一门学问。 ——什么图可以作为预算的依据？ ——哪些图可以计算出一件构造的工程量？ ——从哪些图纸上可以计算出什么材料的实际耗用量？ ——有了工程量数据怎么来计算它的价值？ ——工程造价的依据有那些？ 今天开始的课程将逐步获得答案。 1.1建筑识图与工程量计算（P151） 一、建筑识图 1、基本概念 国家规定，一个工程项目应经过：（1）规划和初步设计阶段；（2）审查后扩大初步设计；（3）审查后施工图设计、又称技术设计。
2、施工图作用：指导施工，技术依据；指导结算，支付进度款依据；指导决算，结算工程款依据。 一套完整的施工图应： A、首页图目：从建施01-、结施01-、水施01-、电施01-（又分强电、弱电、讯施01-）、电通01-。 标准图 设计总说明，内容包括：工程设计依据（批文、资金来源、地勘资料等），建筑面积，造价。设计标准（建筑标准、结构荷载等级、抗震要求，采暖通风要求，照明标准，防火等级等）。施工要求（技术与材料）项目±0.000与总图绝对标高的相对关系，室内外用材、强度等级。 装修表 门窗表 B、建筑施工图（简称建施） 1、表示建筑物内部布置，外部形状、装修、构造、施工要求等，包括：纵横墙布置、门、窗、楼群梯和公共设施（如洗手间、开水房等）。 2、总平，平、立、剖和各构造详图（包括墙身剖面、楼梯、门窗、厕所、浴室、走廊、阳台等构造和详细做法、尺寸）。 3、文字说明，图注。 C、结构施工图（简称结施） 1、表示承重结构的布置、构件类型、大小尺寸、构造做法。 2、结构说明，基础（包括桩基布置、埋置深度）各层结构布置平面和各构件的结构详图（包括柱、梁、板、楼梯、雨蓬、屋面等）。
第一套 1．在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受本数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（D）的现场管理人员的人工数确定。 A．2% B．3% C．5% D．10% 2．地砖规格为200mm×200mm，灰缝1mm，其损耗率为1.5%，则100㎡地面地砖消耗量为（B）块。 A．2475 B．2513 C．2500 D．2462.5 3．材料损耗计算公式，可以表示为（A）×100%A．损耗量/净用量 B．净用量/损耗量 C．损耗量/总用量 D．净用量/总用量 4．材料预算价格是指材料从来源地到达（D）的价格。 A．工地 B．施工操作地点 C．工地仓库 D．工地仓库以后出库 5．下列不属于材料预算价格的费用是（D）。 A．材料原价 B．材料包装费 C．材料采购保管费 D．新型材料实验费 6．不用计人人工工资单价的费用是（A）。 A．劳动保险费 B．职工福利费 C．劳保费 D．工资性补贴 7．目前在我国工程量清单计价过程中，分部分项工程单价有（C）。 A．人工费、材料费、机械费 B．人工费、材料费机械赘、管理费 C．人工费、材料费、机械费、管理费、利润 D．人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费和税金 8．概算定额是确定完成合格的（B）所需清耗的人工、材料和机械台斑的数量标准。 A．分部分项工程 B．扩大分部分项工程 C．单位工程 D．单项工程 9．劳动消耗定额的主要表现形式是（A）。
A．时间定额 B．人工消耗定额 C．预算定额 D．施工定额 10．下列时间申在定额申不予考虑的是（C）。 A．休息时间 B．准备与结束时间 C．多余工作时间 D．不可避免的停工时间 11．编制概算定额的基础是（C）。 A．施工定额 B．劳动定额 C．预算定额 D．概算指标 12．在计算施工机械的台班单价时，不需要考虑（C） A．台班折旧费 B．台班养路费 C．原材料费 D．台班人工费 13．不应该计人人工工资单价的费用是（A）。 A．劳动保险费 B．职工福利费 C．劳动保护费 D．工资性补贴 14．工程造价多次性计价有各不相同时许价依据，对造价的精度要求也不相同，这就决定了计价方法具有（B）。 A．组合性 B．多样性 C．多次性 D．单件性 15．我国现行《建筑安装立程费用构成》中，材料酌散次搬运费应计人（B） A．直接工程费 B．措施费 C．企业管理费 D．规费 16．按定额反映时生产要素消耗两容分类，可以把工程建设定额分为（D） A．劳动消耗定额、施工定额、投资估算指标 B．机械消耗定额、施工定额，建筑工程定额 C．材料消耗定额、机械消耗定额忘施土定额 D．劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额 17．确定机械台班定额消耗量时，首先应（A）。 A．确定正常的工作条件 B．确定机械正常生产率 C．确定机械工作时间的利用率
2016 年建设工程造价管理真题及答案 一、单项选择题(共60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1 某企业发行普通股正常市价为58 元，估计年增长率为15%，第一年预计发放股利 2 元，筹资费用率为 股票市价的10%，企业所得税税率为33%，则发行普通股的资金成本率为()。 A.12.62% B.17.57% C.18.83% D.20.72% 参考答案： C 2 某项目设计生产能力为年产60 万件产品，预计单位产品价格为100 元，单位产品可变成本为75 元，年固定成本为380 万元。若该产品的营业税金及附加的合并税率为5%，则用生产能力利用率表示的项目盈 亏平衡点为()。 A.31.67% B.30.16% C.26.60% D.25.33% 参考答案： A 参考解析： BEP(Q)=年固定总成本/( 单位产品销售价格- 单位产品可变成本- 单位产品营业税金及附加)=3800000/(100-75-100 ×5%)=190000件( )，即19 万件;生产能力利用率=盈亏平衡点销售量/正常产销量×100%=19/60 ×100%=31.6。7% 3 关于工程项目风险管理，以下说法错误的是()。 A.风险识别最主要的成果是风险清单 B.流程图分析无法显示发生问题的损失值和损失发生的概率 C.风险的非保险转移又称为合同转移 D.风险的分析与评价可以采用德尔菲法 参考答案： D 4 有3 个相互独立的投资方案甲、乙、丙，所有方案寿命期均为10 年，残值为0，基准收益率为10%，可利用资本为18 万元，项目有关数据如表所示，(P/A，10%，10)=6.145，则最优方案组合为()。 A.甲、乙、丙 B.乙、丙 C.甲、丙 D.甲、乙 参考答案： B 统计： 参考解析： 计算各组合方案的净现值，净现值最大的方案为最优方案。 ①甲、乙、丙：因为初始可利用资本为18 万元，三种方案的初始费用总和超过了18 万元，故不可能同时 选择三种方案; ②乙、丙：(1.3+1.6) × 6.145-(6+8)=3.820万5(元); ③甲、丙：(1.7+1.6) × 6.145-(10+8)=2.278万5( 元); ④甲、乙：(1.7+1.3) × 6.145-(10+6)=2.43万5(元)。所以最优方案组合为乙、丙绢合。 5 某企业向租赁公司租赁一台设备，该设备的价格为200 万元，租期为10 年，每年年末支付租金，折现 率为10%，附加率为5%，采用附加率法，该企业每年向租赁公司支付租赁费为()万元。 A.36 B.40 C.46 D.50 参考答案： D 6 下列关于造价工程师初始注册的说法中，正确的是()。 A.初始注册有效期为 2 年 B.自资格证书签发之日起 1 年后不得申请注册 C.申请初始注册时应当提交工程造价岗位工作证明 D.应当向聘用单位所在地县级注册初审机关提出申请 参考答案： C
1.单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，仅有1个最符合题意） 2.多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至 少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分） 选项有A、B、C、D、E共五项。 第一章建设工程造价管理相关法规与制度 §1.1 增建设工程造价管理相关法律法规 一.建筑法——《中华人民共和国建筑法》 1.建筑许可 1按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证； 2申请施工许可证应具备的条件： a)已办理建筑工程用地批准手续； b)在城市规划区里的建筑工程，已取得规划许可证； c)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求； d)已经确定建筑施工单位； e)有满足施工需要的施工图纸及技术资料； f)有保证工程质量和安全的具体措施； g)建设资金已经落实； h)法律、行政法规规定的其他条件。 3施工许可证的有效期限：建设单位应自领取许可证之日起3个月内开工，延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或延期超时的，许可证自动废止。 4在建工程因故中止施工的，建设单位应自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并做好维护管理工作。 5批准开工的建筑工程因故不能按期开工超过6个月的，应重新办理开工报告批准手续。 2.建筑工程承发包 1联合承包：联合承包的各方对承包合同承担连带责任，并应按资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程；将共同投标协议连同投标文件一并提交； 2除总承包合同已约定的分包外，须经建设单位认可； 3但禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，或将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义全部转包给他人；禁止分包单位将其承包的工程再分包；
全国建设工程造价员资格考试工程 造价基础知识题库与模拟试卷 全国建设工程造价员资格考试辅导用书编写组编写 中国建材工业出版社
工程造价基础知识题库 第一章建设工程造价管理相关法规与制度 考纲要求 (一)了解工程造价管理相关法律、法规与制度； (二)了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度； (三)了解工程造价咨询及其管理制度。 真题选编 一、单项选择题 1．依据《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于( B )学时。A. 20 B.30 C.40 D. 60 2．工程造价咨询业的首要功能是( A )。 A．服务功能B．引导功能C．联系功能D．审核功能 3．我国工程造价管理体制改革的最终目标是( D )。 A．加强政府对工程造价的管理B．企业自主报价，国家定额只作参考C．实行工程量清单计价D．建立以市场形成价格为主的价格机制4．依据《中华人民共和国招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一:( C )。 A．中标人报价最低B．经评审的合理低价 C．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外 D．经评审的合理低价且不低于成本 5．工程造价的控制职能表现在( A )。 A．对投资的控制B．对工程质量的控制C．对安全的控制D．对进度的控制 6．以下行为符合我国法律规定的是( D )。 A．总承包单位将建设工程主体结构工程的施工分包给其他单位 B．以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程 C．建设单位的工程款直接进入项目管理机构的财务 D．总包单位将劳务作业发包给有资质的分包企业 7．从事建筑工程活动的人员，要通过国家任职资格考试、考核，由建设行政主管部门( B )并颁发资格证书。A．审批B．注册C．登记D．备案 8．根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，乙级工程造价咨询单位的资质标
《工程造价管理》复习题及参考答案 一、单项选择题： 1.大型机械设备进出场及安拆费中的辅助设施费应计入[ A ] A. 措施费 B. 2. 某建设项目，建设期为 间接费 C. 施工机械使用费 3 年，分年均 衡进行贷款，第一年贷款 D. 直接费1000 万元，第二年贷 款 2000 万元，第三年贷款500 万元，年贷款利率为6%，建设期间只计息不支付，则该 项 目第三年贷款利息为[ A ] A.204.11万元 B.245.60万元 C.345.00万元 D.355.91 万元 3.某工程为了验证设计参数，按设计规定在施工过程中必须对一新型结构进行测试， 该 项费用由建设单位支出，应计入[ D ] A. 建设单位管理费 B.勘察设计费 C.施工单位的检查试验费 D.研究试验费 4.哪个不是建筑安装工程应缴纳的税金[ B ] A. 营业税 B.个人所得税 C.城市维护建设税 D.教育附加税 5.工程量清单是招标文件的组成部分，其组成不包括[ D ] A. 分部分项工程量清单 B.措施项目清单 C.其他项目清单 D.直接工程费用清单 6. （）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术. 生活.安全等方 面的非工程实体项目。[ B ] A. 措施项目 B.零星工作项目 C.分部分项工程项目 D.其他项目 7. 在约定风险范围时，（）不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专 用 条款内约定。[ C ] A. 自然灾害 B.不可预见性灾害 C.设计变更及施工条件变更 D.政策性调整 8.发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后 实施， 费用按照（）计价。
工程造价管理期终考试试卷 班级学号姓名成绩 一、选择题（共30分，每道题2分） 1、从投资者（业主）角度分析，工程造价是指建设一项工程预期或实际开支的（C）。 A、全部建筑安装工程费用 B、建设工程费用 C、全部固定资产投资费用 D、建设工程动态投资费用 2、下列关于其他项目清单中的计日工的表述错误的是（B）。 A.计日工的计价是由招标人提供详细的人工、材料、机械的名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价 B.计日工费用的多少是由招标人暂定的 C.计日工按照承包商填报的适用项目的单价进行计价支付 D.计日工计入投标人的报价中 3、建设项目工程造价的组合过程是（A ） A、分部分项工程造价单位工程造价单项工程造价建设项目总投资 B、单位工程造价分部分项工程造价单项工程造价建设项目总投资 C、分部分项工程造价单项工程造价单位工程造价建设项目总投资 D、单项工程造价分部分项工程造价单位工程造价建设项目总投资4、根据现行建筑安装工程费用构成的有关规定，不属于建筑安装工程直接费中人工费的是（D）。 A、生产工人基本工资 B、职工福利费 C、工资性补贴 D、管理人员工资 5、框架梁配筋按平法标注，其中箍筋标注为：φ10@100/150(2)，其含义正确的为（ D ）。 A. φ10箍筋按间距100～150布置 B. φ10双肢箍按两端2只100，其余150间距布置 C. φ10箍筋按100和150间隔布置 D. φ10双肢箍按加密区100、非加密区150间距布置 6、运输汽车装载保温泡沫板，因体积大但重量不足而引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的（A ）。 A.有效工作时间 B.不可避免的无负荷工作时间 C.多余工作时间 D.低负荷下的工作时间 7、项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（C）为分部工程顺序码。 A、一、二位 B、五、六位 C、七、八位 D、十至十二位 8、关于规费的计算，下列说法正确的是（C）。 A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用 B.规费由社会保险费和工程排污费组成 C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成 D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成
工程造价基础知识教材 目录 1 工程造价相关法规与制度 工程造价管理及其基本内容 1.1.1 工程造价管理的概念 1.1.2 工程造价管理的内容 1.1.3 我国工程造价管理体制 1.1.4 工程造价管理的组织 造价员管理制度与造价工程师执业资格制度 1.2.1 造价员管理制度 1.2.2 造价工程师执业资格制度 工程造价咨询及其管理制度 工程造价管理相关法律、法规 1.4.1 概述 1.4.2 建筑法 1.4.3 其他相关法规 2 建设项目管理 项目管理的概念 2.1.1 项目的定义 2.1.2 项目的广义性 2.1.3 现代项目管理的特点 2.1.4 成功的项目管理 2.1.5 项目取得成功的前提 建设项目管理的概念、内容、程序 2.2.1 建设项目管理的概念与特点 2.2.2 建设项目分类 2.2.3 建设项目的组成 2.2.4 建设项目程序 2.2.5 建设项目管理的基本目标 2.2.6 建设项目管理的类型和任务 建设项目的成本管理内容、控制理论与方法 2.3.1 基本概念 2.3.2 积极的成本计划 2.3.3 项目成本计划的精度 2.3.4 成本计划的过程 2.3.5 成本计划的内容和表达方式 2.3.6 建设项目成本计划的编制 2.3.7 建设项目成本控制 建设项目风险管理的基本知识 2.4.1 风险和风险量的基本概念 2.4.2 建设项目的风险类型 2.4.3 风险管理的工作流程 3建设工程合同管理 3.1合同法律基本制度
3.1.1合同法的概述 3.1.2合同的订立 3.1.3合同的效力 3.1.4合同的履行 3.1.5合同的变更、转让 3.1.6合同的终止 3.1.7违约责任 3.1.8合同争议的解决 3.2建设工程合同类型及选择 3.2.1建设工程合同的类型 3.2.2建设工程施工合同类型的选择 3.3建设工程施工合同与造价咨询合同 3.3.1建设工程施工合同文本的主要条款 3.3.2建设工程造价咨询合同的主要条款 3.4建设工程分包合同 3.4.1分包合同的订立与履行 3.4.2分包合同的主要内容 4工程造价的构成 4.1我国建设工程造价的概念和构成 4.1.1建设工程项目投资的构成和工程造价的构成 4.1.2设备及工、器具购置费用的构成 4.2建筑安装工程费的构成 4.2.1我国现行建筑安装工程费用项目组成 4.2.2直接费 4.2.3间接费 4.2.4利润 4.2.5税金 4.3工程建设其他费用组成 4.3.1土地使用费 4.3.2与项目建设有关的其他费用 4.3.3与未来企业生产经营有关的其他费用 4.4预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税4.4.1预备费 4.4.2建设期贷款利息 4.4.3固定资产投资方向调节税 5工程造价计价方法和依据 建设工程造价计价方法和特点 建设工程造价依据分类、作用与特点 5.2.1工程定额计价方法的性质 5.2.2工程定额的作用与特点 5.2.3建设工程的分类 人工、材料、机械台班定额消耗量的确定方法 5.3.1施工过程 5.3.2工作时间分类
【例题·单选】关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求，下列说法中正确的是( )。 A.项目建议书阶段，允许误差大于±30% B.投资设想阶段，要求误差控制在±30%以内 C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以内 D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15%以内 【答案】C 【解析】A选项，项目建议书阶段，要求误差控制在±30%以内。D选项，可行性研究阶段，要求误差控制在±10%以内。选项C，预可行性阶段即为初步可行性研究阶段。 【例题·单选】详细的可行性研究阶段投资估算的要求为误差控制在±( )%以内。 【答案】B 【解析】投资决策是一个由浅入深、不断深化的过程，不同阶段决策的深度不同，投资估算的精度也不同。如在投资机会和项目建议书阶段，投资估算的误差率在±30%左右;而在详细可行性研究阶段，误差率在±10%以内。 【例题·单选】决策阶段影响工程造价的主要因素包括( )。A.项目建设规模B技术方案 C.设备方案 D.外部协作条件 E.环境保护措施 【答案】ABCE
【解析】工程决策阶段影响造价的主要因素有：项目建设规模、建设地区及地点(厂址)、技术方案、设备方案、工程方案和环境保护措施等。 【例题·单选】确定项目建设规模时，应该考虑的首要因素是( )。A.市场因素B.生产技术因素 C 管理技术因素D.环境因素 【答案】A 【解析】市场因素是确定建设规模需考虑的首要因素。 【例题·单选】总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括( )。A.现场条件B.占地面积 C.工艺设计 D.功能分区 E.柱网布置 【答案】BD 【解析】总平面设计中影响工程造价的主要因素包括：(1)占地面积(2)功能分区(3)运输方式。 【例题·单选】关于建筑设计对工业项目造价的影响,下列说法正确的有( )。A.建筑周长系数越高,单位面积造价越低 B.单跨厂房柱间距不变,跨度越大,单位面积造价越低 C.多跨厂房跨度不变,中跨数目越多,单位面积造价越高 D.大中型工业厂房一般选用砌体结构来降低工程造价 【答案】B
工程造价管理试题及答 案 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
工程造价管理试题及答案 单选 1、工程造价的两种管理是指（ B ）。 A 建设工程投资费用管理和工程造价计价依据管理 B 建设工程投资费用管理和工程价格管理 C 工程价格管理和工程造价专业队伍建设管理 D 工程造价管理和工程造价计价依据管理 2、进口设备运杂费中运输费的运输区间是指（ C ）。 A 出口国供货地至进口国边境港口或车站 B 出口国的边境港口或车站至进口国的边境 港口或车站C 进口国的边境港口或车站至工地仓库D 出口国的边境港口或车站至工地仓库 3、某个新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款400万元，第二年贷款 500万元，第三年贷款400万元，贷款年利率为10%，建设期内利息只计息不支付，则建设期贷款利息为（ A ）万元。 A 205.7 B 356.27 C 521.897 D 435.14 4、已知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土0.5m3，工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K=0.85，则每台班产量定额为（ C ）。 A 12.8 m3/台班 B 15 m3/台班 C 102 m3/台班 D 120 m3/台班 5、某项目总投资为3000万元，单项工程总费用为1800万元，建筑单位工程费用为700万元，建设单位管理费率为2.4%，则建设单位管理费为（ B ）万元。 A 72 B 43.2 C 28.8 D 16.8 6、工程定额计价法计算建安工程造价由（ D ）组成。 A 直接工程费、间接费、利润、增值税 B 直接费、间接费、利润、营业税 C 直接工程费、间接费、利润、营业税 D 直接费、间接费、利润、税金 7、工程量清单计价规范中门窗工程量按（ C ）计算。 A 框外围平方米 B 洞口平方米 C 樘 D 数量 8、建设项目可行性研究报告的主要内容是（ C ）。 A 市场研究、技术研究和风险预测研究 B 经济研究、技术研究和综合研究 C 市场研究、技术研究和效益研究 D 经济研究、技术研究和资源研究 9、项目可行性研究阶段的投资估算，是（ C ）的重要依据。 A 主管部门审批项目建议书 B建设贷款计划 C项目投资决策 D 项目资金筹措 10、当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，编织建筑工程概算可以采用（ C ）。 A 单位工程指标法 B 概算指标法 C 概算定额法 D 类似工程概算法 11、审查施工图预算的方法很多，其中全面、细致、质量高的方法是（ C ）。 A 分组计算审查法 B 对比法 C 全面审查法 D 筛选法 12、根据《招标投标法》，两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是（ A ）。 A 联合投标 B 共同投标 C 合作投标 D 协作投标 13、在采用成本加酬金合同价时，为了有效地控制工程造价，下列形式中最好采用（ D ）。 A 成本加固定金额酬金 B 成本加固定百分比酬金 C 成本加最低酬金 D 最高限额成本加固定最大酬金 14、根据合同文本，工程变更价款通常由（ C ）提出，报（）批准。 A 工程师、业主 B 承包商、业主 C 承包商、工程师 D 业主、承包商 15、竣工决算的计量单位是（ A ）。 A 实物数量和货币指标 B 建设费用和建设成果 C 固定资产价值、流动资产价值、无形 资产价值、递延和其他资产价值 D 建设工期和各种技术经济指标
2011年造价员考试《造价基础知识》备考精选习题⑴ 1. 《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（C ）。 A.中标人报价最低 B.经评审的合理低价 C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。 D.经评审的合理低价且不低于成本 2. 对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（D ）撤销该合同。 A.建设行政主管部门 B.工商行政管理部门 C.合同管理部门 D.人民法院 3?施工合同文件正确的解释顺序是（C ）。 A.施工合同协议书 -施工合同专用条款 -施工合同通用条款 -工程量清单-工程报价单或预算书 B. 施工合同协议书-中标通知书-施工合同通用条款 -施工合同专用条款 -工程量清单 C.施工合同协议书-中标通知书-施工合同专用条款 -施工合同通用条款 -工程量清单 D.施工合同协议书 -中标通知书- 投标书及其附件-施工合同通用条款-施工合同专用条款 4?施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由（B ）承担所有差价。 A.承包人 B.发包人 C.承包人与发包人共同 D.承包人与发包人协商 5. 当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应（D ）。 A.以工程量清单中的工程量为准 B.以施工图中的工程量为准 C.以上面A、B两者的平均值为准 D.在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整 6. 财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为（D ）。
A.不低于工程价款0%，不高于工程价款 60% B.不低于工程价款40%，不高于工程价款 70% C. 不低于工程价款40%，不高于工程价款 80% D.不低于工程价款60%，不高于工程价款 90% 7. 根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（A ）。 A.违约方当事人客观上存在违约行为 B.违约方当事人主观上有过错 C.守约方当事人客观上存在损 失 D.由合同当事人在法定范围内自行约定 8. 以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该（B ）＜ A.作为独立费列入主体工程工程量清单中 B.建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同 C.作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中 D.建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同 9. 建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的（C ）预付安全防护、文明施工措施费。 A. 0% B.40% C.50% D.60% 10. 我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（D ）。 A.—类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日 B. 一类工2元/工日，二类工0元/工日, 三类工27元/工日 C. 一类工8元/工日，二类工 4元/工日，三类工 0元/工日 D. 一类工40元/工日， 二类工7元/工日，三类工4元/工日 1. 建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为 （ACE ）。
基础知识辅导1 1．企业在竞争中处于强势地位，具有高收益与成长，应选择（）投资战略类型。 A．积极投资B．根据需要增加投资C．有选择的投资D．为维持增长率投资 答案： A 2．勘察设计费属于建设项目中的（）。 A．预备费B．建安工程费D．工程建设其他费用 答案： D 3．某项目中建筑安装工程费用为560万元，设备工器具购置费工为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，涨价预备费55万元，建设期贷款利息为59万元（没有固定资产投资方向调节税），则静态投资为（）万元。 A．1023 B．1125 C．1180 D．1239 答案： B 【参考解析】：建设项目静态投资包括建筑工程安装费用，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用，基本预备费。故只能选B. 4．某工程网络计划有三条独立的路线A-D．B-E．C-F，其中B-E为关键线路， TFA=TFD-2d，TFc=TFF=4d，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4d，因施工方案原因使D工作延误8d，因不可抗力使D．E．F工作延误10d，则承包人就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（）。 A．42 B．24 C．14 D．4 答案： C 【参考解析】：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。首先应做出判断：只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔。经过各个工序的延误可以发现，关键路线依然是B-E．一共延误了14d，所以工期索赔总天数为14D．5．某装修公司采购一批花岗石，运至施工现场，已知该花岗石出厂价为1000元/㎡由花岗石生产厂家业务员在施工现场推销并签订合同，包装费4元/㎡，运杂费30/㎡，当地供销部门手续费率为1%，当地造价管理部门规定材料采购及保管的费率为1%，该花岗石的预算价格为（）元/㎡. A．1054.44 B．1034 C．1054.68 D．1044.34 答案： A 【参考解析】：该题为2004年考题，虽然在206号文件中对材料费的构成有新的规定，但由于教材没有变动，所以在考试当中除第一章第三节按照206号文件考核之外，其余章节的内容均按照教材中的要求考核。此题依然适用教材中的公式2．5．1～2．5．10．材料原价=材料出厂价=1000元供销部门手续费=材料原价×1%=10（元）材料预算价格=（材料原价+供销部门手续费+包装费+运杂费）× （1+采购及保管费率）=（1000+10+ 4+30）× （1+1%）=1054．44（元/平方米） 6．某建设项目投产后的年销售收入为1．2亿元，与其同类的企业百元销售收入流动资金占用额为18．60元，则该项目的流动资金估算额为（）万元。 A．3600 B．2660 C．1860 D．2232 答案： D 7．采用工程竣工调价系数时，在（）基础上调整价差。 A．定额价格B．估算价格C．结算价格D．实际价格 答案： A 8．工人在夜间施工导致的施工降效费用应属于（）。
1、建设工程造价：P19 2、施工图预算造价；P252 3、直接费；P26 4、措施费；P26 5、建设工程定额；P38 6、预算定额；P52 7、人工工日单价；P74 8、机械台班单价；P77 9、工程量计算；P111 10、工程量清单计价法。P93 二、问答题： 1、建设项目如何分解？请以一具体的工程建设项目为例，来说明建设项目的组成。P2 2、在项目建设全过程中，需要编制哪些有关得工程造价文件？请对比不同阶段工程造价文件。 答：建设项目工程造价全过程管理的基本内容，即是对建设项目工程造价的合理确定的过程。在国家规定的建设程序的各个阶段，合理确定投资估算、概算造价、预算造价、承包合同价、结算价、竣工决算价。 1、在项目建议书阶段，按照有关规定，须编制初步投资估算。经有关部门批准，作为拟建项目列入国家中长期计划和开展前期工作的控制造价。 2、在可行性研究阶段，按照有关规定编制的投资估算，经有关部门批准，即为该项目控制造价。 3、在初步设计阶段，按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关部门批准，即作为拟建项目工程造价的最高限额。对初步设计阶段，实行建设项目招标承包制签定承包合同协议的，其合同价也应在最高限价相应的范围以内。 4、在施工图设计阶段，按规定编制施工图预算，用以核实施工图阶段预算造价是否超过批准的初步设计概算。 5、对施工图预算为基础招标投标的工程，承包合同价也是以经济合同形式确定的建筑安装工程造价。 6、在工程实施阶段要按照承包方实际完成的工程量，以合同价为基础，同时考虑因物价上涨所引起的造价提高，考虑到设计中难以预计的而在实施阶段实际发生的工程追加价款和费用，合理确定结算价。 7、在竣工验收阶段，全面汇集在工程建设过程中实际花费的全部费用，编制竣工决算，如实体现该工程的实际造价。 3、试述我国工程建设的程序？ 答：工程项目建设程序是指工程项目从策划、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后工作次序。工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反映，是建设工程项目科学决策和顺利进行的重要保证。工程项目
一、单选题 1、2000年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2004年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。自2000年至2004年每年平均造价指数递增4％，预计建设期2年平均造价指数递减5％，估算拟建钢厂的静态投资额为（A）万元(生产能力指数n取0.8)。 A. 16958 B. 16815 C. 4496 D 5304 2、投资估算的内容是估算（D）及建设期内分年资金需要量的过程。A. 建筑工程费 B. 工程费用 C. 建设投资 D. 项目投入总资金 3、项目建设单位向国家计划部门申请建设项目立项，或国家对拟立项目进行决策时，应编制（B）。 A. 设计概算 B. 投资估算 C. 修正概算 D. 设计预算 4、项目建议书阶段对投资估算误差的要求为（B）。 A. ≥30% B. ±30%以内 C. ±20%以内 D. ±10%以内 5、建筑物内的竖向管道井、室内楼梯间、电梯井等，其建筑面积（A）。 A. 按建筑物自然层计算 B. 按一层的水平投影面积计算 C. 按建筑物各自然层的水平投影面积的一半计算 D 不计算 6、基础定额中工程量计算规则中下列哪一项是以m2为单位的（B）。 A. 明沟 B. 散水 C. 地面垫层 D. 楼梯扶手 7、基础与墙身采用不同种材料砌筑时，分界线在室内地坪士300mm以内时，以（C）为界。 A. 设计室内地坪 B. 室外地坪 C. 材料分界线 D. 基础大放脚扩大部分 8、无梁板下的柱，柱高应从柱基上表面算至（A）。 A. 柱帽(或柱托)的上表面 B. 柱帽(或柱托)的中间 C.柱帽(或柱托)的下表面 D. 何处要看柱帽(或柱托)大小 9、当采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种后续费用较高的货物时，宜采用（B）进行评标。 A. 综合评标法 B. 全寿命费用评标价法 C. 最低投标价法 D. 百分评定法 10、设置措施项目清单，确定夜间施工等项目时，主要应参阅（C）。 A. 施工技术方案 B. 施工规程. C. 施工组织设计 D. 施工规范11、确定工程预付款的支付额度时，应考虑的主要因素是（C）。 A. 工期与施工方法 B. 施工方法与组织施工措施 C. 工期与合同价款 D. 合同价款与施工组织措施 12、设计概算的编制包括以下几个环节：① 收集原始资料；②建设项目总概算的编制；③各项费用计算； ④单项工程综合概算书的编制；⑤单位工程概算书的编制；⑥确定有关数据。（B）。 A. ①③⑤⑥④② B. ①⑥③⑤④② C. ①③④⑥⑤② D. ⑥①③⑤④② 13、设计概算由以下哪些单位完成（A）。 A. 设计单位或委托的造价咨询公司； B. 施工单位或委托的造价咨询公司； C. 建设单位或委托的造价咨询公司； D. 以上都对 14、设计深度不够情况下，编制初步设计概算，应采用（D）。 A. 施工定额 B. 预算定额 C. 概算定额 D. 概算指标 15、施工图预算由以下哪些单位完成（B）。 A. 设计单位或委托的造价咨询公司； B. 施工单位或委托的造价咨询公司； C. 建设单位或委托的造价咨询公司； D. 以上都对 16、在建设工程竣工决算中，不计入新增固定资产价值的有（D）。 A. 已经投入生产或交付使用的建筑安装工程造价 B. 勘察设计费 C. 施工机构迁移费 D. 其他在建的建筑安装工程造价 17、下述各项中，属于措施费的是（A）。 A.材料的二次搬运 B.保险费 C.生产工具用具使用费 D.职工教育费 18、以下哪项不属于材料预算价格的组成内容（A）。 A.运输保险费 B.包装费 C.采购保管费 D.运输损耗费 19、在建设工程投资估算中，建设期贷款利息按（B）*年利率计算。 A.年初借款本息累计+本年借款额 B.年初借款本息累计+本期借款额/2 C.年初借款本息累计-本年借款额 D.年初借款本息累计-本年借款额/2