F：江西修防工皿量检测中心做公司
■■ ■CMGMCCUMft (MMlfTY CXAMMAHOM CCNttM C*. LTD
人防工程质量检测合同
合同编号：2015-1 1-02
委托方：委筑工程有限责任公司
（甲方）
受托方：质童检测中心有限公司（乙方）
甲方：
乙方：质量检测中心有限公司
依据《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规规定，经双方协商同意，甲方将小区人防工程（人防面积约1）人防工程的主体结构防护性能、防护设备现场安装质量、人防面积委托乙方检测，为履行双方的职责和义务，特签订本合同。
第一条检测内容
一、人防工程主体结构防护性能检测；
二、人防工程防护设备现场安装质量检测；
三、人防工程建筑面积测绘测量。
四、人防工程混凝土外加剂及防水卷材。
第二条检测程序
一、人防工程主体防护性能、防护设备现场安装质量检测和人防面积测绘测量，甲方须提前七天通知乙方，并做好检测前的准备工作，使工程现场环境条件符合检测工作要求；如有需要还应提供有关设计图纸及其他信息。
二、检测工作完毕后，乙方应在7个工作日内交付检测报告，必要时
及时向甲方反馈检测结果信息。
第三条灰方职责义务
一、甲方的主要职责义务：
1、现场检测时提供必要非专业性的设备和人员配合；
2、对检测行为和检测结果，有知情、监督权；
3、按合同约定缴纳检测费。
二、乙方的主要职责义务：
1、遵守国家和地方的有关法律法规，严格按照人防工程有关规范、标准和规程进行检测工作；
2、依照合同约定时间提交检测报吿；
3、严格执行检测结果不合格上报制度；
4、对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责；
5、为甲方的技术资料进行保密；
6、提供必要的工程检测咨询服务。
第四条合同价歉及支付
检测收费执行江西省有关收费标准，检测费用可根据实际检测数量，参照相关收费标准，由双方协商确定。
四、合同一次性定死价总金额共计：（小写）￥ 0000 元；（大写）计人民币陆万圆整。
六、付款方式：人防主体防护性能检测在领取检测报告支付人民币
互圆整（￥ 0001元）；人防建筑面积测绘测量在领取检测报吿；人防防护设备安装检测在领取检测报吿前缴清合同余款，计人民币互圆整
（￥ 0000 元）。
第五条合同争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议，应通过双方协商解决；协商解决不成可邀请人防主管部门和人防质量监督机构进行调解；如调解不成，可向当地人民法院提起诉讼。
第六条其他
一、本合同自双方签字盖章之日起生效，双方的主要职责义务履行完毕之日起终止。
二、本合同未尽事宜由双方协商解决。
三、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力
以下无正文
甲方：（盖章）
法定代表人（或委托代理人）（签字）：
电话：
传真：
地址：
日期：年月日
乙方：（盖章）
法定代表人（或委托代理人）（签字）：电话：
传真：
地址：
日期：年月日开户行：
帐号：
n：江BBBTaMiss中心m公司
■■ ■CMGMCCUMft (MMlfTY CXAMMAHOM CCNttM C*. LfH
本合同内容共四页
篇一:《建设工程质量检测委托合同》 北京市建设工程质量检测委托合同 委托单位（委托方） 营业执照注册号 组织机构代码 法定代表人委托代理人 通讯地址 邮政编码联系电话 电子邮箱开户银行账号
检测单位（受托方） 营业执照注册号 检测机构资质编号组织机构代码 法定代表人委托代理人 通讯地址 邮政编码联系电话 电子邮箱 开户银行 账号 根据《中华人民共和国合同法》、《房屋建筑和市政基础工程质 量检测技术管理规范》、《建设工程检测试验管理规程》等有关规定，
在自愿、平等、公平和诚实守信的基础上，委托方与受托方就建设工程质量检测的有关事宜，协商签订本合同。 第一条工程概况 1工程名称（按单位工程分别填写） 2工程地点 3结构类型 4监督单位 联系人联系电话 5开工日期竣工日期 6其他 第二条检测类别及项目
委托方委托受托方的检测类别 □见证取样检测□主体结构工程检测□地基基础工 程检测 □钢结构工程检测□建筑幕墙工程检测□室内环境 检测 □其他见证取样检测项目一览表（见附件）。 第三条检测依据和方法 本工程质量检测工作依据的标准、规范、规程 为 第四条检测费用及支付方式 本合同收费标准执行北京市物价局京价（收）字【2002】181号
文件规定的收费标准及《北京建设工程质量检测收费标准指导价（2011版）》，以上标准之外的检测项目收费标准 为 。 1委托方与受托方同意按照实际发生检测项目及检测数量计算总检测费。 2 支付方式□现金□支票□转账 3支付时间 □一次总付支付时间为。□分期支付第五条履行方式及期限 1 受托方应当于本合同签订后个工作日内开展现场（或
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 安徽省人防工程防护设备制作安装合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
签订地点： 安徽省人防工程防护设备制作安装合同 工程名称: 工程地点:
安徽省工商行政管理局 安徽省人民防空办公室 特别告知 一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法〉〉、〈〈中华人民共和国防空法》及有关法律、法规制定的示范文本，仅双方当事人约定使用，签订合同前请仔细阅读。 二、安装的人防防护设备，专业性较强，合同履约期长，双方签订合同时应慎重，力求内容具体、全面、严密。 三、人防防护设备质量依照〈〈人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002 )的标准执行。 四、本合同所订付款方式，原则上按合同规定的进度和比例付款。甲、乙双方如有特殊约定，可在合同中注明。 五、本合同文本由安徽省工商行政管理局、安徽省人民防空办公室监制, 任何单位和个人不得擅白修改。 发包方（以下简称甲方） 承包方（以下简称乙方） 为了明确责任，按质、按量、按时完成人防防护设备安装任务，依据 〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国人民防空法》和国家有关法律、法
规规定，结合本项目具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。 第_条工程概况 —、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容：（详见附表清单） 四、合同价款： 五、质量等级：合格 第二条价款确立方式 一、合同价款由产品价、安装费、运输费、税金和质量检测费组成； 二、产品价格依据〈〈人防工程防护设备定点企业管理规定》（国人防[2009]325号）规定，参照安徽省人民防空办公室发布的防护设备指导价执行；
发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担地块人防工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条、本合同依据下列文件签订 1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 2.国家及地方有关建设工程人防勘察设计管理法规和规章。 3.建设工程批准文件。 第二条、本合同设计项目的内容 项目位于，规划用地总面积平方米（亩）。本次委托设计人对进行人防工程设计，委托设计内容包括以下部分：设计方案、设计说明、设计计算书、施工图设计。 本合同设计项目的规模、阶段、投资及设计费见下表。 第三条、本合同施工图审查的内容 为了缩短项目人防工程施工图审查的时间周期，委托人要求设计人在施工图
设计期间与人防工程施工图审查单位充分沟通和配合，边设计边审查。发包人委托设计人负责完成项目人防工程施工图审查，并出具审查报告。 第四条、合同费用 根据国家收费标准及双方协商，本合同为单价合同。合同单价：设计费为元/m2，设计费用总额估算为：。 费用支付进度详见下表： 第五条、发包人应向设计人提交的有关资料及文件 第六条、设计人应向发包人交付的设计资料及文件
第七条、双方责任 （一）发包人责任： 1.发包人向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 2.发包人向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 3.发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 4.发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术及著作权，在发包人支付相应的设计费后，该设计成果的著作权归发包人。未经发包人同意，设计人对发包人享有著作权的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，设计人应负法律责任，发包人有权向设计人提出索赔。 5.发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。 （二）设计人责任： 1.设计人应该国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。按照要求，设计人应提前开展 项目人防工程图纸的设计工作，需保证所设计的施工图纸与开封市人防办所下的核定书要求的位置、级别、功能等相一致，否则由此带来的损失由设计单位负责。 2.设计人采用主要技术标准是：国家现行有关规范、规程、标准、设计合理使用年限为 年。
篇一：南方电网施工资料清单 施工资料清单 工程概况pd-01 工程开工报审表（w） （控制类型：w，检查方式：p/r） 表号： pd-01 本表（含附件）一式份，由承包项目部填报，监理项目部存份，建设单位（业主项目部）存份，承包单位存份。篇二：电力工程施工标准施工合同范本 电力工程施工标准施工合同范本 贵阳供电局文件 筑供工程字［2007］7号 关于下发《贵阳供电局第一批农网完善化工程 与农网完善工程预备项目标准施工合同范本》的通知 局属各分、县（区）局： 为规范贵阳供电局配电网项目在工程建设等方面的工作，控制好配电网项目建设的投资、安全、质量和进度，确保配电网项目建设目标的实现，特制定本标准施工合同。 本标准施工合同所提“配电网”是指贵阳供电局10kv及以下电压等级电网，“配电网项目”是指配电网10kv及以下电压等级的输变电工程项目。本标准施工合同适用于签订贵阳供电局所属各分（县）供电局的第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目。 附：贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目施工合同范本。 二○○七年七月四日 主题词：下发农网施工合同 附： 第一批农网完善化工程 与农网完善工程预备项目施工合同 范本通知 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据xx电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议： 一、工程内容及承包方式 1、工程内容： 2、工程安装费万元（具体明细见附表）： 具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从年月日至年月日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式： 5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。 5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。 5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理
水利工程检测合同范本 篇一：水利水电工程质量委托检测合同书 水利水电工程质量委托检测合同书 工程名称： 委托方（甲方）： 检测方（乙方）： 签订地点： 签订时间：年月日 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规、部门规章、行业规范之规定，本着双方自愿、平等协商，就甲方委托乙方检测事宜，达成以下协议，以兹共同遵守。 第一条工程项目基本信息 1、工程名称： 2、工程地址： 3、设计单位： 4、建设单位： 5、施工单位： 6、建筑内容： 第二条检测事项 检测内容：该工程所涉及的检测项目为：原材料、中间产品及工程实体
质量检测。 第三条检测数量 水利检测数量根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——堤防工程》（SL634-2012）等有关规范、规程和国家法律、法规、质量条例进行取样。 第四条检测时间 检测时间从开工日期到完工日期。 第五条检测费用及付款方式 1、检测费：按工程实际造价 %（大写：）作为该工程的检测费用（当前合同中标价分别为：二标段万元，一标段万元，检测最终结算按照设计变更后实际金额为准）。 2、付款方式：合同签订之日起5个工程日内支付乙方预付款：人民币：￥整（大写：整）剩余款项根据工程进度，分两次支付，每次支付人民币：￥万元整（大写：整），乙方检测工程完成提交最后一次检验报告之前，甲方须结清乙方全部检测费用。 第六条甲、乙双方的义务 1、甲方的义务： （1）甲方应指派专人（姓名，联系电话：）协助配合乙方的检测工作，为乙方的检测工作提供必要的支持。
编号：_____________公路工程试验检测委托合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 为了______________________________公路工程施工任务按时、按质、按量地顺利完成，甲方委托乙方承担________________________公路工程项目的试验检测工作业务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守互惠互利、平等自愿、诚实守信的合作原则，经甲、乙双方协商一致，就下列事宜达成一致共识，望共同遵守。特签订本合同。 第一条：委托的权限与事项： 甲方委托乙方完成________________________公路工程建设项目试验检测业务。包括室内标准试验（来样）检测和工地现场检测两部分。 第二条：委托期限 自至工程竣工。 第三条：检测质量要求： 乙方在试验检测过程中，应严格质量要求，对甲方及检测人员要作以下明确要求： l、样品送检时，必须填有样品送检记录单，记录单中须详细注明样品名称、取样地点、里程桩号、使用部位、监理单位、承包单位、设计要求和设计强度、结构类型、公路等级、起止里程、证明人监理旁站现场取样确认签字记录以及取样数量和取样日期。 2、水泥、钢筋、沥青、土工合成材料等制品材料在送检时必须提交生产厂家出厂报告和质量检测证明书，并应注明品种、牌号、批号、规格、型号、数量、质量、生产标准。 3、甲方对送检的样品材料质量负责并协同乙方、监理一同进行确认，由乙方妥善保管并经三方人员认定验收后共同封存作为留样和验收时的样品依据与实物标准。 第四条：检测结果应用要求：
合同编号: 人防工程防护设备买卖安装合同 买受人：置业有限公司 出卖人: 四川XXXXXX门业有限公司 工程名称：[人南国际] 南侧地下室人防工程设备制作安装 工程地点：XXXXZZCC
特别告知 一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民 共和国人民防空法》、《人防工程防护设备定点生产企业管理规定》（国人防【2009】325号）及有关法律、法规制定的示范文本，订立合同前请仔细阅读。 二、安装人防工程防护设备，专业性强，合同履约期长，双方 订立合同时应谨慎，力求内容具体、全面、严密。 三、人防工程防护设备依照《人民防空工程防护设备产品质量 检验与施工验收标准》（RFJ01-2002）和《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》（RFJ04-2009）的标准执行。 四、本合同适用于在四川省境内具有生产、买卖资格的人防设 备定点生产企业。 五、本合同适用于单独修建的人防工程和结合民用建筑修建 的防空地下室所用的防护设备买卖安装。 六、本合同由四川省人民防空办公室（民防局）、四川省工商 行政管理局制定，任何单位和个人不得擅自买卖。
买受人（以下称甲方）：四川xxx置业有限公司 出卖人（以下称乙方）：四川XXXXXX门业有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规，双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称： [人南国际] 南侧地下室人防工程设备制作安装。 2、工程地点： XXXXZZCC 。 3、工程范围： [人南国际] 南侧地下室人防工程设备制作、运输、安装（人防 区域水、电出外）。 4、工程期限： （1）、开工日期：合同签订生效后，根据甲方施工现场进度来确定。按照甲方进度要求，乙方生产制作、安装人防防护产品的预留、预埋与土建施工同步进行。甲方根据现场进度提前3个月书面通知乙方具体竣工时间。若有设计重大变更或施工进度调整以及资金不到位，甲、乙双方协商工期顺延，该工程因多种原因在贰年后竣工，以当年现行市场价格双方协商合同单价进行调差不含施工配合费。（2）、竣工日期：通过人防办有关职能部门验收并出据人防工程验收合格证之日。第二条标的名称、规格型号、数量、单价等见附件1【人南国际】南侧地下室人防设备制作安装清单计价表 第三条合同价款 1、合同总价款(包干总价)：￥元。大写：万元整（含生产、制作、安装费及税金等所有费用）。不含总包施工配合费，包含临时支撑材料使用费、塔吊使用费、施工水电费等。其中：生产制作费70%，安装费30%。 2、承包方式：本工程人防设计图所涉及需要的人防专业部分验收的人防产品（电气安装全部内容，水施预埋管及下水管除外）进行包制作、包安装、包运输、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包风险、包经国家有关部门验收合格、包利润、包保修、包税金等大包干形式，并保证乙方生产安装的人防产品是验收合格产品。 3、本合同价款为总价包干合同，因设计变更或其他原因造成产品数量或者安装工程量增减，按综合单价进行计价，合同结算价款相应增减。 4、若本工程无设计变更，产品数量或者安装工程量无增减，经甲乙双方在施工过程中核对无误则无需另行办理买卖安装结算。本合同价视为买卖安装结算价，甲方按合同条款支付买卖安装款给乙方。 5、人防施工图经甲乙双方共同确认并签字盖章作为合同附件（本附件单独成册），在施工图没有变更及按施工图全部竣工的情况下，合同总价不做调整，本合同价视为结算价。 6、合同价款调整 6.1合同价款为大包干合同价款，不会因施工过程中人工、材料价的变动作任何调整。有下列情况之一者可作调整： 6.1.1设计变更、修改和甲方代表施工现场签证。 6.1.2甲方代表签认的工程量的增减。（造成工程量的增减，按附件1含税综合包干单价进行计价并进行增减）。 6.2上述情况发生后，由乙方编制调整预（结）算书送甲方审核后，确定合同价款的增减。结算价款在本合同第二条款列明有的按条款执行，条款中没有列明的按双方商定价格进行结算。
合同编号： xx省人民防空工程防护设备买卖安装合同 xx省人民防空办公室 制定 xx省工商行政管理局
甲方（发包方）：XXXXX有限公司 乙方（承包方）：xxx人防工程防护设备厂 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规的规定，双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1．工程名称：XXXX地下室人防工程。 2. 工程地点：。 3. 工程开工日期：年月日，竣工日期.年月日，总工期天。 4．质量等级：合格。 第二条合同价款及结算方法 1．按照《人防工程防护设备定点生产企业管理规定》（国人防[2009]325号）规定，设备价格根据湖南省人防工程造价管理机构发布的《防护设备信息指导价》商定。 2．根据甲方提供的设备清单，结合图纸对所有人防门实行总价包干，本工程合同价款计人民币￥元（大写：元整）。设备名称、规格型号、数量、单价等详见附件。 3．因设计变更原因造成设备数量或者安装工程量增减，合同价款做相应增减。 4．若本工程无设计变更，设备数量或者安装工程量无增减，则无需另行办理买卖安装结算，本合同价视为买卖安装结算价，甲方按合同条款支付买卖安装款给乙方。 第三条支付方式 合同生效后，甲方按下列方式向乙方支付合同价款： 1．合同订立后5 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的30 %做为设备备料款，计：￥元（大写：元整）。 2，门框运抵现场后5 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的30 %做为工程进度款，计：￥元（大写：元整）。 3．门扇运抵现场后5 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的30 %做为工程进度款，计：￥元（大写：元整）。 4. 工程竣工验收合格后5 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的10 %，计：￥元（大写：元整）。
合同订立原则 平等原则： 根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容：①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则： 根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则： 根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。 诚实信用原则： 根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。
xxxx水库工程 第三方质量检测标 合同编号： 质量检测合同书 签定地点： 签定时间：
第一节合同条款 词语涵义及适用语言 第一条本合同书适用的语言文字为汉语文字。下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义： 1、“工程项目”是指发包人委托承包人实施工程质量检测的工程建设项目。 2、“发包人”是指承担直接投资责任的、委托检测业务的法人以及其合法继承人。 3、“承包人”是指承担检测业务和检测责任的法人以及其合继承人。 4、“检测机构”是承包人派驻本工程项目现场直接承担检测业务实施的组织，由项目负责人、工程质量检测员、辅助人员及其他人员组成。 5、“本合同”指经双方签署并生效的本检测合同。 5、“工程建设合同”是指发包人与承包人所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。 7、“进驻”是指检测机构和检测人员进入工地，开始实施或准备实施检测业务的行为。 8、“现场”是指建设项目实施的场所。 9、“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。 适用法律、法规和规章 第二条本合同适用的国家法律、行政法规和部门规章及地方法规。 1、中华人民共和国招标投标法； 2、中华人民共和国合同法； 3、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）； 4、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)； 5、水利部基本建设工程质量检测中心“关于水利基本建设工程质量检测暂行规定”； 6、《水利工程质量检测管理规定》（2009年1月1日水利部令第36号）； 7、《水利水电工程岩石试验规程》（SL264-2001）； 8、《土工试验规程》（SL237-1999）； 9、《水利水电工程地质勘察规范》（GB50287-2006）； 10、《水工混凝土试验规程》SL352-2006； 11、《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5100-1999； 12、《金属材料室温拉伸试验方法》GB/T228—2002； 13、《金属材料弯曲试验方法》GB/T232—1999； 14、《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2001，J140-2001； 15、《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001； 16、《水利水电工程锚喷支护技术规范》SL377-2007；
合同编号： 证书编号：闽建质检第号 建设工程质量检测合同 甲方（委托人） 乙方（检测机构） 丙方（施工单位） 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙丙三方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。 工程概况 工程名称： √市政□其他 工程性质：□房建□ 建设单位： 设计单位： / 监理单位： 施工单位： 工程所属区县： 质监站：建设工程质量安全监督站第一条检测项目 甲方委托乙方检测的检测项目包括（以打“√”为准）： √市政道路工程检测 □建筑材料检测□ 第二条检测依据国家检测标准或业内检测标准执行 第三条检测费用的核算与支付 - 1 -
（一）三方同意按照下列第 1 种计算方式核算检测费用。 1．本合同各检测项目合计检测费用按肆拾陆万元（0000.00元）包干。 （二）甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得拖延其他无异议项目检测费用的支付。 (三)所有检测费用由（丙方）施工方支付。 第四条检测报告的交付 乙方交付检测报告一式两份，并对其准确性和可靠性负责。当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。 第五条甲方的权利义务 （一）甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。 （二）甲方授权为代表，负责与乙方联系。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。 （三）委托检测前，甲方应将见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。见证人员发生变更的，甲方应及时书面告知乙方。 （四）甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三人的协调，为乙方提供必要的外部工作条件。 （五）甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。 第六条乙方的权利义务 （一）乙方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。 （二）乙方应在丙方通知的日期进场开展检测活动。 （三）乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度，安全责任均由乙方负责。乙方应熟知本工程图纸和检测规范要求，确保本工程所有检测项目频率、数量符合现行有关施工验收规范要求。 （四）对于已纳入本市建设工程检测信息管理系统内的检测项目，乙方 - 2 -
人防工程防护设备 安装合同 工程名称： 工程地址： 发包方： 承包方： 签约时间：年月日 签订地点：
人防工程防护设备安装合同书 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工，明确双方的责任和义务，根据《合同法》、《人民防空法》及人防工程防护设备管理有关规定，遵循平等、公平、诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同，供甲乙双方共同遵守执行。 第一条工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地址： 3. 防护单元个，防空地下室建筑面积：平方米，地下层。 4. 设计单位: 5. 人防工程监理单位： 第二条承包范围及内容 乙方负责承担本工程项目人防工程涉及的所有防护（防化）设备的施工任务，包括各类防护门、防护密闭门、活门、通风设备、滤毒设备、给（排）水管口设备、封堵板、战时供配电设备、套管（短管）及其它相关配套设备的生产安装。工作内容包括：产品加工制作、产品质量检验检测、运输、预埋件安装、设备安装、调试、验收、竣工
资料整理、质保期维护保养等工作内容。设备数（质）量、规格与施工图、标准图相一致（详见防护设备工程量清单），若设计图纸变更产生防护设备数量或型号规格变化，甲方应向乙方提供经当地人防主管部门审批后的变更设计图纸，工程量增减以批准的变更图纸为准。 第三条承包方式及工期 本防护设备工程采取包工包料方式承包给乙方安装施工，即产品制作、安装、运输过程中的材料、人工、机械均由乙方负责（安装现场所需的吊卸机械和支撑固定材料除外）。 本防护设备工程从进场施工之日起计算工期，具体工期根据土建工程进度确定。 第四条质量要求 1.乙方必须严格按规范、标准、规定及施工图纸加工生产和安装防护（防化）设备，保证所生产、安装的设备质量符合国家技术标准。 2.乙方的产品必须是本定点厂生产的通过检测机构检测合格的产品。乙方除提供产品合格证、维护使用说明书外，还必须提供检测机构出具的产品检测合格报告。预埋件安装完毕后必须经检测机构检测，出具检测合格报告并经当地人防主管部门、建设单位、设计、人防工程监理等单位有关人员验收通过后才能隐蔽。产品安装调试完毕后必须经检测机构检测，出具检测合格报告并经当地人防主管部门验收备案通过后才算工程合格。 3.产品加工生产质量、预埋件安装质量、设备安装质量都必须达到合格以上质量标准。
人防标识标牌工程制作安装合同发包方(甲方)：承包方(乙方)： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》以及相关的法律法规,本着互惠互利的原则,经协商双方友好协商签订本合同。 第一条本合同签订的依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》。 国家有关《人民防空工程施工及验收规范》、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》 人防主管部门有关《人民防空工程施工设计文件审查批准书》。 第二条承包范围:人防工程标牌、墙体标识、车位编号线等。承包内容详见施工图纸及项目清单所有内容。本合同附清单。 第三条承包方式:本合同采用固定总价承包方式，即包工、包料、包机械、包工程量、总价包干、包质量、包工期、包安全、包文明施工等。 第四条本合同一律按要求安装施工,即本合同人防工程标牌的名称、型号、数量、单价、轴线(点)标高等进行安装施工。 第五条工期:合同签订日期后20天。承包人需在工期内完成全部工作，逾期500/天，甲方有权在尾款中扣除。 第六条本合同人防工程总包干价为人名币大写陆拾陆万元整(￥60000.00元)。总包干价中含税费。 乙方在承包范围内和工程施工内容内已按以上包干总价-次性包干,不再另列计价项目,不再另增加数量计价,不再发生零星点工。 付款方式如下：1合同签订后甲方支付1万元预付款2乙方标识制作完成后甲方支付乙方2万元 3人防验收合格后甲方xx余款3万元。
甲方责任: 1甲方应按时付款给乙方。 乙方责任: 按时完成图纸及清单内容。 第十条其他. 1本合同双方盖章签订之日起生效，合同履行完毕后自行终止。 2本合同一式四份,甲、乙双方各执贰份。 10.3本合同未尽事宜,经双方协商一致，另行签订补充协议;协商不成的,可向仲裁委员会申请仲裁。 发包方名称:承包方名称： 法定代表人:法定代表人: 授权代表人:授权代表人: 地址:地址: 年月日年月日
编号：_________________ 建设工程施工合同（电力1）新 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
工程名称 建设单位 施工单位 签订时间 签订地点 电力建设工程施工合同条件 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》）和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》），组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：
一、发包方（简称甲方）：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代表。 三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监
平昌县东风水库 施工合同 工程名称：平昌县东风水库除险加固工程 发包方（简称甲方）：湖北海河水利水电有限公司（雷术才）承包方（简称乙方）：陈龙林 合同签订时间：年月日 合同签订地点：东风水库项目部 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称：东风水库除险加固工程 工程地点：平昌县泥龙乡瓦桥村 工程内容：按照设计要求的内容 质量等级：必须保证合格，争创优良
合同价款：陆拾万元整（600000.00元整） 二、承包方式：全包（即包工、包料、包工程质量） 三、开工日期：年月日 竣工日期：年月日 总日历工期：天 第二条图纸 一、图纸提供套数：1套 二、图纸提供日期：年月日 第三条双方一般责任 一、甲方驻工地代表： 二、乙方驻工地代表： 三、甲方工作 1、乙方提供工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。 2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参与各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。 3、乡级以下单位或个人的协调工作由乙方自行负责。 4、审查认可工程决算，组织工程验收。 5、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。 四、乙方工作 1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应承担违约责任。
2、程项目经理必须常驻工地，配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。 3、乙方必须安全施工，如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。 4、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复核，质检单位核定。 第四条工程质量 一、工程质量等级：必须保证工程合格，争创优良。 二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。 三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。 四、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗。 五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条件后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场甲方代表验收，甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验，认可签证后，乙方才能进行覆盖，进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收，乙方质量检验部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责；不合格者，由乙方负责，因此造成工期损失由责任方负责。 六、如乙方未按设计要求施工，导致工程质量不合格，其后果由
编号： _______________ 人防工程防护设备安装合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 发包方（甲方） 承包方（乙方）： 为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工，明确双方的责任和义务，根据《合同法》、
《人民防空法》及人防工程防护设备管理有关规定，遵循平等、公平、诚信的原则，经甲、乙双 方协商一致，订立本合同，供甲乙双方共同遵守执行。 第一条工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地址： 3. 防护单元个，防空地下室建筑面积：平方米，地下层。 4. 设计单位： 5. 人防工程监理单位： 第二条承包范围及内容 乙方负责承担本工程项目人防工程涉及的所有防护（防化）设备的施工任务，包括各类防护门、 防护密闭门、活门、通风设备、滤毒设备、给（排）水管口设备、封堵板、战时供配电设备、套 管（短管）及其它相关配套设备的生产安装。工作内容包括：产品加工制作、产品质量检验检测、 运输、预埋件安装、设备安装、调试、验收、竣工资料整理、质保期维护保养等工作内容。设备 数（质）量、规格与施工图、标准图相一致（详见防护设备工程量清单），若设计图纸变更产生防护设备数量或型号规格变化，甲方应向乙方提供经当地人防主管部门审批后的变更设计图纸， 工程量增减以批准的变更图纸为准。 第三条承包方式及工期 本防护设备工程采取包工包料方式承包给乙方安装施工，即产品制作、安装、运输过程中的材料、人工、机械均由乙方负责（安装现场所需的吊卸机械和支撑固定材料除外）。 本防护设备工程从进场施工之日起计算工期，具体工期根据土建工程进度确定。 第四条质量要求 1. 乙方必须严格按规范、标准、规定及施工图纸加工生产和安装防护（防化）设备，保证所生产、安装的设备质量符合国家技术标准。
人防审查协议： 河北省施工图设计文件 审查委托协议 河北省建设厅制
河北省施工图设计文件审查委托协议 建设单位（甲方）: 审图机构（乙方）: 河北霄岭工程设计咨询有限公司 乙方在接到施工图审查委托后与甲方签订本协议。甲、乙双方应当遵循平等、协商、互利、诚信的原则签订本协议。 第一条本协议依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计合同条例》和《河北省建设工程勘察设计管理条例》，国家人民防空办公室《人民防空工程施工图设计文件审查暂行办法》。 1.2 河北省物价局、建设厅《关于制订建筑工程施工图设计文件审查收费标准的通知》。 1.3 国家及地方有关工程勘察设计、施工图设计文件审查管理法规、规章和文件。 1.4 国家计委、建设部计价格（2002）10号发布的设计收费标准。 第二条本协议审查项目的名称、规模、投资等基本概况： 工程概况 建设单位 设计单位 勘察单位 工程名称 人防工程类别项目所在地 防核武器级别防常规武器级别防生化武器级别 战时使用功能
第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件： 一、设计单位资质证书副本复印件1份； 二、设计合同复印件1份（附建式人防工程可不提供）； 三、批准的立项文件、初步设计文件和初步设计审查批准文件复印件各1份（附建式人防工程可不提供）； 四、人防主管部门设计要点或批复文件复印件1份； 五、全套施工图（人防工程部分）设计文件 4 套(含总平面图、人防设计说明、首层平面图、剖面图，结构等专业计算书及计算软件名称)； 六、工程勘察成果报告1套。 第四条乙方向甲方交付的文件： 4.1 根据项目审查情况出具审查合格或不合格的结论意见，填写河北省建设工程施工图设计文件审查报告。 4.2 对甲方提交的施工图设计文件审查合格后，加盖施工图审查专用章。 第五条甲方应支付合同项目审查费用: 审查费计算（范例） ㎡审查费万元序号分项名称规模投资万元设计费万元费率% 合计 实收 审查费合计（大写）计万仟佰元整审查费用支付:审查费用为10万元以下的，甲方在协议生效后3日内支付。审查费用10万元及以上的，协议生效后3日内支付60%，支付金额应
项目名称： 供配电工程建设承包合同 建设单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规之规定，经双方友好协商，为明确甲乙双方的责任，保证“福州”[以下简称本项目] 永久性用电工程按期保质完工直至验收送电，特签订如下合同条款，以资共同遵守。 一、电力建设工程基本情况 （一）工程名称：[以下简称本工程]。 （二）本工程地点：。 （三）本工程施工依据 1、依据XXXX供电局审批通过后的供电方案及本工程电力施工图； 2、依据本项目的“综合管线布置图”等所有相关的图纸、文件； 3、依据XXX规划局关于本项目的管线综合平衡会议纪要。 （四）工程类型：全电缆工程。 二、本工程施工方案、图纸设计 （一）本工程所有供电方案和施工图纸均由乙方负责设计和报批。 （二）乙方应于开工前完成以下全部工作内容： 1、完成本项目全部电力工程供电方案的设计并报XXXX供电局审批通过； 2、完成本项目配电室以及电力排管的施工图设计并报XXXX供电局审批通过。
（三）乙方应按国家及XXXX供电局的相关规定设计本工程供电方案和施工图纸等，且所设计的方案和施工图纸应同时满足以下条件： 1、设计的每户的供电容量标准应符合”供电工程建设标准”的规定。 2、符合XXXX规划局关于本项目的管线综合平衡会议纪要的要求。 三、本建设项目供电工程的建设承包范围 （一）以下项目由甲方自行负责： 1、根据本项目的设计要求必须配备的应急供电系统的建设与管理； 2、本工程建设项目用配电房的土建费用，含装修、门窗、排水、消防系统和设备敞开式安装时需加设的安全防护设施； 二、乙方负责承包范围如下(不含外线工程): (一)手续部分: 乙方负责办理送件、报批、审批、监理委托、设计、图纸审批、施工、电表申请、竣工验收、送电、竣工、移交等手续，并负责相关费用。 (二)工程部分: 负责承包小区电房、专用电房、住宅、商店、公建部分的一户一表工程：自用户高压电源进线起，配电高低压柜、变压器、低压电缆出线至一户一表电表箱所含的工程内容，具体如下： 1、小区电房部分: (1)小区电房内所有高压柜、低压柜、变压器等设备的采购、供货、安装、调试及验收送电； (2)小区电房内的所有电缆、桥架、电缆沟等项目施工与安装； (3)小区电房内变压器及高低压柜基础、接地、照明系统、通风系统及设备、地面绝缘材料等项目的施工与安装、验收手续及通过电业局验收所需的一切设备材料； (4)小区电房至专用电房的电缆、桥架等项目施工与安装； (5)小区电房低压柜至住宅用户集中电表箱的所有工程内容，包括电缆、电缆沟、手孔井、电缆分线箱等项目施工与安装(不含电表箱)。
水利工程检测合同 篇一：水利工程质量检测合同范本 合同编号： 技术服务合同 项目名称： 委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 签订时间：年月日 签订地点： 有效期限：年月日至年月日 中华人民共和国科学技术部印制 填写说明 一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范 文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。 二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委 托方）解决特定技术问题所订立的合同。 三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等， 在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同
委托人 或共同受托人。 四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同 的组成部分。 五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注 明“无”等字样。 技术服务合同 委托方（甲方）：住所地：法定代表人：项目联系人： 联系方式 通讯地址：电话：传真：电子信箱：受托方（乙方）：住所地： 法定代表人： 项目联系人： 联系方式： 通讯地址： 电话：传真： 电子信箱： 本合同甲方委托乙方就项目进行的技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分
地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成 如下协议，并由双方共同恪守。 第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下： 1、技术服务的目标： 2、技术服务的内容： 3、技术服务的方式： 第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作： 1、技术服务地点：； 2、技术服务期限：； 3、技术服务进度：； 4、技术服务质量要求：； 5、技术服务质量期限要求：。 第三条为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提 供下列工作条件和协作事项： 1、提供技术资料： （1） ; 2、提供工作条件： （1） ; 3、其他：。 4、甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方