钢筋班组劳务合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、行政法规等。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方为明确各自在施工中的权义、责任。特订立本合同如下:一、工程概况
工程名称:广宗县美景花园5#楼及地下车库
工程地点:广宗县兴广路路西
二、合同承包模式
1、本工程土建合同采用班组劳务承包。
2、除本合同条件的规定外,合同内协商的单价不得另行调整和变更。
三、承包范围及内容
1、从设计图纸内容,变更通知所含以及基础到主体的所有现浇砼结构和所有预制砼的钢筋制作、安装、电焊、清理、堆叠、浇筑砼时全面负责看护工作。
2、本工种所需的所有材料进场后二次搬运、垂直运输等所有工作。
3、施工过程中,每个施工段的质量、安全、文明自检、互检、整改以及甲方、监理的验收工作。
4、钢筋制作场地,运输过程中,支模现场,安装现场等所有的文明施工工作及与其他班组工种间的配合工作。
5、因本工种施工的杂物, 建筑垃圾的清理以及创建文明工地的配合工作。
6、除大型机械设备甲方供应外,小型设备、钢筋加工机具手头工具乙方自备。
四、合同价款和工程款支付方式
1.合同单价:
①美景花园5#楼(地上7层)所有钢筋工程按建筑面积43.00元/m2,根据实际工程量由甲方审核后据实结算。
②美景花园地下车库(含5#楼地下两层)所有钢筋工程按建筑面积93.00
元/m2,根据实际工程量由甲方审核后据实结算。
2.付款方式:
a. 美景花园 5#楼施工完成至地下一层浇筑后5日内甲方付给乙方伍万元为
进度款;施工完成至地上三层层浇筑后5日内甲方付给乙方已完成工程量70%为进度款;主体全部封顶待钢筋活完成后材料归码完成5日内付至已完成工程量的95%进度款;剩余5%为质保金期主体验收合格后一月内付清。
b. 地下车库工程按照甲方进度安排分段进行施工支付,每段施工完成浇筑后
5日内甲方付给乙方已完成工程量80%为进度款;主体全部封顶待钢筋活完成后材料归码完成5日内付至已完成工程量的95%进度款;剩余5%为质保金期主体验收合格后一月内付清。
五、工程质量
1、乙方进场前应认真熟悉图纸,配备有一定专业技术的工长专人负责技术工作,并对自身以下班组的技术指导和交底工作。图纸中发现的问题及时与项目部沟通协调,做好各项配合工作。对项目部下达的任务、指令应及时作好安排,努力完成。
2、本工程质量标准:必须一次交验合格,严格钢筋绑扎质量,力争优质结构,造形象工程。不允许跳格绑扎、钢筋间距整齐,美观,不允许有钢筋移位和露筋
现象,支撑要求合理并牢固。确保几何尺寸,如移位和露筋后,由本班组自行负责处理达到质量要求。
3、施工工艺应符合规范和图纸要求,严格进行自检制度,自检合格后报项目部检查,如因检查验收不合格,一切返工损失由乙方全部负责,项目部有权进行经济处罚,并将罚款上交项目部。
六、工程进度
本工程进度乙方必须按项目的工程进度计划和指令,保质保量的完成,如因乙
方未能按规定计划进行,甲方有权进行经济处罚。
七、甲方责任和义务
1、为满足工程施工需要,甲方向乙方提供结施、建施施工图纸一套由乙方自
己复印,甲方向乙方职工提供民工住房。
2、甲方在乙方进场施工前有义务对乙方进行技术交底和安全教育,并对现场
工作和工程进度、质量要求作全面的指导、安排。甲方对工程上的任何指令、任务,向乙方宣布后即刻生效,乙方接到指令和任务,应无条件执行。
3、甲方有权对乙方不称职的现场管理人员和不听指挥的职工调离本项目部,乙方在收到该指令三日内严格执行。
4、甲方应根据乙方的材料需用计划,按时提供原材料,并有一定的库存,保证乙方进度、质量的需要。
八、乙方的权力和义务
1、乙方应按照施工图纸及施工规范、图集和本合同约定的要求组织施工管理人员和职工进行学习、掌握,同时对本班组传达甲方的施工任务、工程质量标准、现场施工管理、安全管理等各项规章制度和要求,并对甲方的施工任务、工程质量、安全、进度全面负责。
2、乙方应对本班组人员严格负责,加强质量安全教育,遵章守法,爱惜公共财物,教育职工应服从项目部的同意管理和指挥调度。
3、乙方应根据对工程进度,向项目部提供可行的进度计划和材料计划。现场内材料进场、应积极配合组织人员进行下车,现场材料乙方应有义务堆码整齐、有序,做到文明施工。
4、乙方在施工现场应教育职工合理使用原材料,不得大材小用,长材短用,浪废原材料,钢筋损耗不能大于1%,如违规操作一经甲方发现,甲方有权对乙方进行处罚。
5、乙方应在分项工程施工完毕后,由负责技术的人员严格进行自检和复检,严格按照项目部的各项专项方案施工,特别是承重架、大模板工程。检查完毕后,报项目部复查。如因不按项目部指令和方案施工,造成一切质量、安全损失由乙方承担全部经济损失,同时项目部并处一定数目的罚款。
6、现场内本班组所需的机具用具。(重点运输机械除外)由乙方自理;同时本班组所用的个人劳动保护用品,由乙方自行采购并具有合格证,如安全帽、安全带、手套等。在现场内并按要求佩戴。
7、乙方在施工中发现图纸中存在问题,不及时上报甲方,擅自施工,由此造成的损失,由乙方自行承担全部责任,并赔偿损失。
8、积极配合甲方对操作人员进行现场技术教育、技术交底,作好本班组人员入场前的民工三级教育。
9、严格贯彻执行、遵守现场的管理制度,机械操作必须按操作规程规范操作。积极组织劳动力,确保项目的质量、安全和工期任务。
10、乙方在合同签订后应积极组织施工力量,确保工期任务,同时除春节外,平时节假日应有充足的人员上班不得停工。
11、进场的工人必须身体健康,未成年及年满55周岁以上者,禁止进入施工现场。同时如有高血压、冠心病、癫痫病等,严禁进入施工现场。
九、安全文明施工及要求
1、施工现场内在工作区域乙方应负责卫生清理,保持场内的整洁,特别是加工房内废弃物、木屑等及时清理,防止扬尘,无噪音污染,做好环境保护工作。
3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。对本班组人员应加强教育,现场内作到文明施工,搞好团结工作,防止打斗事件,如经发现,项目部有权进行经济处罚。
4、严禁在施工中乱抛、乱放物品,特别是在操作层内严禁向建筑外抛投物品,防止高空落物伤人,危机安全。现场内的材料堆放整齐,并用塑料布覆盖,保持文明施工。
1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程,班组人员进场前必须作好三级教育和交底工作,严格按照安全操作规程施工,高空作业必须系好安全带,严禁酒后上班作业。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故,由违章者自负全部责任。
2、严格遵守和国家及河北省的各种法律法规,服从总包及甲方等相关部门的指挥,自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。随时接受项目部的检查,班组与班组加强沟通,对查出的问题及时进行整改,加强安全巡视,进行保养维护。
4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品,必须戴安全帽和系好安全带,如发现不戴安全帽和不系安全带给予50元/人次罚款,违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以500——1000元罚款。
5、宿舍内严禁乱拉乱接电线,严禁在宿舍内烧煮食物,一经发现除没收炊具外并处以200元以上一次罚款。
6、严禁打架斗殴、嫖娼、赌博,如有发现先给予双方处以500——2000元罚款,然后根据调查结果,责任方承担的全部损失,情节严重者移交司法部门处理。
十、本合同一式二份,合同签订后,该协议具有同等法律效力,如因履行本合同发生争议,双方协商解决,协商未成,提交总包单位当地合同仲裁委员会或当地法院仲裁。
甲方:乙方:
签订日期:签订日期:
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 劳务钢筋承包合同简易版
劳务钢筋承包合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 发包方： (以下简称甲方) 承包方：身份 证号： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《中华 人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规 范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、 《建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责 和平等互利的原则，甲乙双方经过协商一致， 签订本合同共同遵守。 一、工程名称：新增家属随军人员公寓楼 建设工程 二、工程地点：广州市梅花园梅园路109 号
三、承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全文明 四、承包单价： 35.00 元/平方米(建筑面积) 1)无论本工程单体钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。 2)本承包单价中，80%为农民工工资，其余20%为机具设备添置、维护、运输费、辅材费、质量保证费、工期保证费、安全文明施工费、管理费和利润等均包括在内。 3)如发生甲方直接外加工成型，具体价格双方协商，在乙方总价中扣除。 五、承包范围：(包含并不仅限于)
钢筋劳务分包合同模板 钢筋劳务分包合同模板 钢筋包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。那么签订钢筋劳务分包合同需要注意什么呢?以下是在为大家整理的钢筋劳务分包合同范文，感谢您的欣赏。 钢筋劳务分包合同范文一 发包方：(以下简称甲方) 分包方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》有关规定，双方本着互赢互利的原则，经甲、乙双方同意，达成以下协议： 一、工程地点 黄陵县商业街原机砖厂家属区内。 二、开工时间 本工程计划开工时间为年月日，计划竣工时间为年月日。 三、承包方式 包清工、包安全、包质量、包进度。 四、承包内容 2#、3#、4#楼图纸内的所有钢筋工程量，从井桩开始至坡屋面封顶，包括井桩、地梁、圈梁、楼梯踏步、构造柱及厨房卫生间现浇板钢筋加工、制作、绑扎、下料。 五、合同单价
按建筑面积24.5元/㎡包死(含扎丝、小型工具、装卸、场内运输)。 六、付款方式 乙方先垫资，在甲方资金能周转的情况下，可预借适当的工程款和生活费。 七、工程质量及任务 1、严格按照图纸及变更和有关验收规范进行施工，不能跳绑、漏绑、搭接长度满足规范要求，; 2、如不能按规定时间内完成任务，每推迟一天罚总工程款的2%。 八、安全管理 乙方在进入工地后，必须按照安全条例和项目部规定的有关安全方面的制度执行，定期进行安全教育。在不遵守安全制度所造成的一切安全事故伤亡，甲方一概不管，全部由乙方负责承担。施工场地内的工人必须佩戴安全帽，塔吊不能混吊材料，做到有安全隐患的地方绝对不施工。 九、材料管理 1、若不按图纸施工，不听从指挥所造成的反工浪费，材料必须加倍扣除; 2、下脚料合理利用; 5、对恶意造成材料浪费或偷盗现象，一经发现，十倍罚款。 十、服从管理 1、工队必须无条件服从项目部管理，进行有文字性的安全教育、
编号：_____________ 钢筋工班组内部承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（全称）： 乙方（全称）： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 二、合同内容：（内容、范围、工作量计算方式及确认） 1、承包范围：工程中涉及的所有钢筋制作、安装，焊接（本工程中所有直径大于等于12的钢筋均采用焊接属本承包范围）。 2、承包内容： ①、承包范围内的所有钢筋加工机械、辅材。 ②、所有钢筋制作、绑扎、焊接，以及制作、绑扎、焊接所需用的辅材，购买花岗石垫块，安装塑料垫块，马凳铁的制作安装。 ③、施工现场内及作业面的钢筋及时清理、收捡，配合下车等工作（包括文明施工的突击安排），不发生一切计时工。 ④、乙方在承包范围内的工具由自己全部负责，进入现场的机具必须有出厂合格标志，并经由项目部检查合格后方能安装使用。其中包括（手套、绑扎钩、雨衣、安全帽，必须统一颜色，并且要有合格证），对讲机不少于3部等其它工具。⑤、两天内清理完已完工作面，并将剩余的材料用于上一层中。 三、工程单价包括内容（定额规定内容及相关文件内容）： 1、工程单价（按施工图图算量计算）： ±0.00（及地下室顶板）及以下钢筋：依据结施图按照520元/吨计算。 ±0.00以上主体、装饰钢筋：按_25_元/m2计算，二次结构中的构造柱、拉墙筋、
圏梁、过梁等合计增加1.5元/平方米，本条所指面积为根据国家相关部门规定的计算规则确认的建筑面积。 2、单价包括的范围 ①、单价中包括钢筋到场后的上下车费、并转运到指定地点分类堆放整齐，钢筋放样、制作、安装、绑扎、焊接、垫铁制作及安放、垫块购买及安放、预埋铁制作及安放；墙拉筋制作安装、压顶、构造柱、过梁钢筋制安、冷拉丝绑扎等，场内钢筋多次转运，浇筑砼时要按施工要求派钢筋工跟班作业至少保证2人以上配合作业，负责检查调效钢筋和保护层厚度，确保结构符合规范相关规定验收时，钢筋扫描全部合格，若结构验收钢筋扫描不合格，钢筋班组负责承担全部经济损失及法律责任，并扣钢筋班组总工资的20%作为补偿甲方的违约金。 ②、单价中包括：文明施工，原材料成品、半成品分类堆放整齐，不得有任何材料散乱和散落现象。钢筋房要随时保持整洁、干净、美观、所有成品及半成品和原材料必须按指定地点并挂牌堆码整齐，每天完工后要将层散落材料回收干净放入库房。 ③、单价中包括；乙方自带合格的钢筋加工设备（断料机、切割机、弯曲机、卷扬机、对焊机、电焊机、以及竖焊设备并保证甲方工期要求配备机械设备，对焊机、电弧焊机、电碴压力焊的性能必须满足钢筋焊接技术规程的相关要求。扎丝、扎钩、防护面罩、手套、安全帽、安全带、砂轮片、临时灯线等各种自用材料器具和安全用具及低耗品）。 ④、钢筋损耗不得超过1%，超过部分的钢材款由乙方班组按甲方购买价赔偿给甲方。 ⑤、施工现场不得有长于500mm的直径大于 10mm以内的钢材废料，所发生的短
建设工程施工劳务承包合同 甲方：恩施州新禹公司夜红山电站工程施工项目部 乙方：夜红山电站工程施工项目部钢筋班组（）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就夜红山电站工程项目劳务承包事项达成一致，订立本合同。 一、工作内容及工作范围 工程名称：夜红山电站工程 工程地点：远安县洋坪镇 工作范围及内容：钢筋制安（含：放样、锚固、电焊、钢筋制作安装、二次转运、焊条、扎丝），钢筋及所需的切断机、弯曲机等大型机具由甲方提供，乙方保管，小型手动工具由乙方自备。 二、质量标准 严格按照业主、监理方的技术交底的要求施工，执行国家现行的《水利水电建设工程验收规程》和《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》，本工程必须达到质量评定合格标准，在施工过程中，乙方必须接受甲方、业主及监理工程师的监督和管理，如乙方自作主张，不按照甲方的要求施工而出现的质量事故，所造成的返工损失、材料损失等费用均由乙方承担，甲方不给予任何补偿。 三、工期 开始工作日期： 2010年08月01日 结束工作日期： 2010年11月01日 四、工程款支付和结算 本工程必须达到合格工程，以实际完成工程量结算。 1、人工单价： 钢筋制安500.00元/T；大写伍佰元/T ; 2、结算：工程量以实际完成量为计算依据。工程开工正常并完成工程量的一半后，乙方可向甲方提出工程款支付申请，甲方按实际完成工程量的60%给予支付。剩余工程款待工
程竣工验收合格后，一次性结清。 五、施工管理（文明施工、安全管理） 1、甲方根据施工进展的情况，可对乙方下达具体的工程进度计划，进行技术质量、安全工作交底，如乙方不能认真执行，对签订的合同条款在没有能力履行的情况下，甲方有权终止合同，并对其完成的部分合格工程量按完成量价款的50%结算，并解除本合同。 2、作业人员进入施工现场，必须服从管理，严禁下河洗澡。严禁酒后上岗作业，违者罚款50元/人次。不准上下抛掷物体。施工现场不准打架闹事，违者视情节轻重罚款50-200元/人次。严禁违章指挥，由于违章指挥造成事故的，追究当事人相应责任。 3、乙方必须文明施工、安全生产，若发生安全事故，乙方承担主要责任，甲方承担连带管理责任。 4、乙方应对班组的工人行为负责，教育工人自觉遵守现场施工纪律制度。保证安全生产、保障职工生活的基本权力。与作业人员签订安全生产合同，并提供作业人员身份证复印件。 六、本协议从签订合同开工之日起执行，由项目部负责解释。 七、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，签字生效，具同等法律效力。 甲方：恩施州新禹公司夜红山电站工程施工项目部 项目负责人： 乙方：夜红山电站工程施工项目部钢筋班组 负责人： 年月日
钢筋工程劳务分包合同模板 建筑工程施工劳务承包合同发包人： 承包人： 工程名称： 签订日期：（钢筋工）*****************************工程 钢筋工施工承包合同书 发包方：******************有限公司（以下简称甲方）承包方：****** （以下简称乙方）为了明确责任，按质、按量、按时完成协议任务，依据《中华人民 __经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律、法规和政策的规定，明确各自本身职责范围，经甲乙双方协商一致，乙方承担甲方************工程钢筋施工任务，并就具体事宜达成如下条款，共同遵守。 一、工程慨况 ******建筑面积********㎡。
二、工程单价 1、包清工，单价为*****元/m2。 三、工程内容 本工程从基础承台垫层开始直至工程结束所有钢筋制作、安装任务，包括材料的场内运输，乙方提供钢筋制安机具等。 四、工程工期、质量与安全 1、工程工期: 1.1从开工之日起单项钢筋，甲方要求晚上加班乙方必须服从（必须配合其他工种工作）超工期一天罚款****元，由于甲方 的原因造成工期延误，工期顺延。 2、工程质量 2.1乙方应按照施工图纸、变更、洽谈记录、合同约定及规范要求进行认真施工，安装准确确保工程质量，同时控制好钢筋保护层，
乙方在通知验收之前必须先做好自检工作，同时满足甲方、公司项目部及现场监理的检查。自检合格后报现场监理工程师，由甲方负责组织五大责任主体进行验收。 2.2工程质量验收不合格的，其返工所造成的人工费、材料费、门卫工资、合同工期的延误、机械设备以及其他工种的等一切费用由乙方负责赔偿。 3、安全 3.1乙方应做到安全生产、文明施工，听从现场管理人员技术指导，对施工现场的所有工人负安全管理和安全责任，如违反安全规章制度，责令立即整改并进行经济处罚（根据现实情况按公司规定处罚条例进行处罚）。 3.2乙方所有工人进入施工现场必须正确佩戴好合格的安全帽，安全帽由乙方自备。 3.3乙方使用的建筑辅助材料、机械设备、安全帽必须有质量合格证书、经公司安全科、设备科验收合格方可进场使用，否则以后影响安全责任、安全罚款等，由乙方自行负责赔偿。
钢筋工承包合同 甲方：公司 乙方： 身份证号： 经双方友好协商，甲方将XXXXXXXXXX工程的钢筋工程委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程情况： 二、承包范围及方式： 1. 承包内容：钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费;根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费;除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费;施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费;工具费;医药费;事故处理费;超高、高层施工人工降郊费等等; 2. 承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包砂浆或砼垫块的制作、包辅材(除钢筋外的全部材料.工具)、包机械设备。
3. 钢筋的材料水平运输（从成型场地至绑扎点）、钢筋的垂直运输（现场有塔吊）、现场投料、绑扎、（无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运输。）、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的人工拧紧（螺纹内丝的制作不在内）、钢筋的质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等钢筋工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。 4. 无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施 工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。 5. 合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示(引起返工另行计算)。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价 格另行协商。 6. 除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外，其它将按实计算。 三、施工工期及工人进场时间： 本工程工人自2003年年月进场施工，确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上，必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。 四、承包单价： 1. 质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋 工包干范围内。 2. 计算方式：按照上述承包范围及方式，本工程中所有钢筋（包括建筑用的零星钢筋量）基价按180 元/吨，安全必须达到甲方之要求即安全奖按 6 元/吨、文
建筑工程钢筋班组承包合同 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：(以下简称乙方) 承包人住址： 联系方式： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律，遵循自愿、公平、公正和诚实信用的原则，经甲乙双方就射洪中央景峰项目钢筋工程合作事项协商一致，特订立本合同如下： 一、工程概况及承包内容 1、工程名称： 2、工程概况： 3、结构形式： 4、承包范围： (1)、从筏板基础钢筋开始到主体结构顶为止的全部制作和安装，（注：预制和现浇构件的钢筋，砖墙拉结筋、构造柱、过梁、预埋、焊接；预埋铁钢筋、屋面钢性层等本工程图纸及规范要求的所有钢筋工程的制作、安装及焊接工作（乙方不包括框架主体的板筋、箍筋的制作，但砌体拉结筋和箍筋的制作，由乙方安排加工）。筏板和转换层钢筋的脚手架的搭设，后浇带钢丝网的安装和加固。 （2）、焊接工程包括：本工程规范允许焊接的所有焊接工作的人工及相应的焊接材料，包括电渣压力焊及筏板钢筋连接工料。二次结构的植筋由项目部负责。 （3）、钢筋工程包括：原材料进场配合卸车，加工场所有钢筋运输至施工现场人工上下车（运输工具由甲方提供），场内运输卸货就位，分类堆放整齐，场内二次搬运，制作和绑扎、安装钢筋，垂直、水平运输，马凳保护层，制作、安放垫块保护层，浇砼时钢筋值班保证负筋保护层正确，及时利用短钢筋，现场短钢筋清理堆放整齐。 （4）、钢筋的制作和绑扎需要的扎丝和焊条.焊药以及机具由乙方承担。 （5）、承包人根据工程需要向发包人承诺的施工作业人员不少于名（本合同自乙方达到规定人数后开始生效）。 二、合同工期： 1、开工日期：年月日，竣工日期：年月日。具体开工时间以项目部发出的通知单为准。 2、除本合同约定的工期外，具体节点控制时间以项目部进度计划（月、旬、周）为准。
劳务钢筋承包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
劳务钢筋承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方：(以下简称甲方) 承包方：身份证号：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责和平等互利的原则，甲乙双方经过协商一致，签订本合同共同遵守。 一、工程名称：新增家属随军人员公寓楼建设工程
钢筋班组劳务分包合同 发包 方: (下称甲方) 承包方: 身份证号 码：(下称乙方) 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，现将潜江市浩口原种场住宅楼工程的钢筋分项工程以包清工形式承包给乙方施工。为了确保工程顺利完成，明确双方职责，经双方协商，制定如下协议，以资共同遵守。 一、工程名称：浩口原种场住宅楼 二、工程地点：潜江市浩口原种场 三、承包范围及工作内容： 本工程自基础开始，至结构结顶的所有钢筋及屋面钢筋工作，具体内容主要包括： 1、基础及主体结构的所有钢筋下料、制作、绑扎、焊接、安装等工作； 2、所有预制构件、预埋件、拉结筋的制作、焊接等工作； 3、所有扎丝、钢筋分项所用的焊材及其它辅助材料（除钢筋、埋件外的所有材料工具）全部由乙方自带。
4、钢筋的搭接焊、竖焊（焊接资料、焊工的上岗证、焊剂的合格证必须齐全。） 5、施工现场的文明施工、标化施工，扬尘治理。 6、安全帽自购，费用由乙方负责。 7、各种机械设备自备，所有机具维修（包括配件、各类润滑油等）均由乙方自行负责。 8、所有进入施工现场的钢筋的水平运输、垂直运输、现场一次、二次及多次转运。 二、承包方式： 按建筑面积：㎡，清包单价：_ 元/㎡，清包工程人工及扎丝焊条等费用：￥_元整。 大写：元整。 三、工程结算 按清包工程项目，基础完工验收合格付：_ _元，二层完工验收合格付：_ _元，四层完工验收合格付： _ 元；六层完工验收合格付：_ _元，屋面完工验收合格付：_ _元，工程竣工经甲乙双方共同验收合格，予以结算。 四、质量要求 1、料表准确，必须经甲方钢筋工长、技术负责人、项目经理审核后，方可下料。严格按照审核的料表先作试件，试件达到规范要求后，方可批量生产，所有制作过程中，不允许出现长材短用现象发生。 2、对焊、竖焊、间隙焊、绑焊、搭接焊必须先做试件，待试件合格后方可批量焊接，对焊、间隙焊、竖焊的同心度≤0.1d且≤2mm，无夹渣、弯曲现象发生。 3、绑扎质量：严格照施工图施工，不允许出现漏扎现象；垫块必须按800×800间距，梁按800间距，板凳铁按@600×600梅花型布局，所有箍筋必须绑扎牢实，并要求横平竖
建筑工程钢筋工劳务承包协议书 发包人: (以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依据有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就本工程施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。 一、工程概况 1．工程名称： 2．工程地址： 3．工程内容：施工图纸设计要求及施工范围内的全部钢筋工程、施工规范规定的全部钢筋工程(含基础、主体结构、楼顶屋架及造型、二次结构等钢筋加工、制作与绑扎，现场结构及二次结构墙体植筋项目，止水钢板带的安装及焊接)。 4．承包方式：包清工（包人工、小型施工机具、包安全、包工期、包质量、包文明施工等，甲方只提供一台吊车其他任何机械都由乙方自备）。甲方提供乙方住宿，但必须服从甲方统一安排。 5. 承包范围：但不限于以下内容 ⑴钢筋料表的编制。 ⑵设计图纸及设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑶施工规范及常规要求。 ⑷材料场内运输、装卸。 ⑸钢筋的下料、弯钩、加工成型、绑扎、标识牌制安。 ⑹钢筋的除锈、污物的清理。 ⑺成型钢筋的焊接。（包括：电弧焊） ⑻二次结构，如砌体工程的二次构造柱、圈梁等。 ⑼每道工序钢筋绑扎完成后，对该施工区域内的现场清理及堆放。 ⑽与其他工种的配合施工。 ⑾施工中所需机械设备完工后搬运到甲方指定地点（项目范围以内）。 ⑿文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养、维修等工作。 ⒀钢筋分类、分规格上架堆放整齐（现场甲方如有机械设备将给予适当协助，若无乙方需人工搬运至钢筋分类架上），材料标牌标色的悬挂，场内整洁等工作。 ⒁原材料、成型钢筋必须分类、分规格堆放。 ⒂短筋利用，短头，碎筋不得大于0.4%吨。超过部分的损失由乙方承担。 还包括其他与钢筋工程相关的一切工作。 二、合同工期 1.开工日期：20 年月日（以甲方书面通知进场日期为准）；
钢筋工班组承包合同 工程总包单位：(以下简称甲方) 工程劳务班组：(以下简称乙方) 身份证号码：住址： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责和平等互利的原则，甲乙双方经过协商一致，签订本合同共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式：清包（即包人工、包质量、包安全文明、包工期） 四、承包范围及承包内容： 1）从基础承包，剪力墙至屋顶花架施工图中所有的扎钢筋项目，包括二次结构的扎钢筋及屋面钢筋防水工程等项目，都由乙方负责完成，并在该承包价之内。 2）因工程施工，管理、检查及其它原因需要增加且经甲方确认由钢筋工班组完成的工作。 3）施工中因甲方原因引起的返工，造价在200 元以内不另计工程款，超过200 元按实际工程量计算。 4）本合同约定的其它应由钢筋工完成的工作。 5）与各工序工种之间的配合协作。 6）配合甲方迎接每次公司、建设单位及政府组织的大检查。 五、质量标准：合格，确保按照国家有关规定及验收标准进行验收并通过。 1）确保每次隐蔽工程验收一次性通过，如一次验收通不过罚款200元/次，整改后再通不过罚款500元/次，如累计三次发生此类情况，则视为无力承担此项工作，甲方有权作清场处理。 2）若甲方通知乙方清场，乙方必须在3日内无条件清场，按照已完成工程量的80%结账。
六、安全文明标准：嘉兴市经济开发区安全文明工地 1）进入施工现场，乙方必须遵守安全文明管理规定，如有违章操作的，甲方将视情节轻重进行罚款。2）严禁工地内有聚众闹事、打架、赌博现象。班组内部出现打架现象每次罚款500元，班组与其他班组打架每次罚款1000元，情节严重的交公安部门处理。 3）工伤处理：乙方在施工过程中，由于自身原因造成医疗费用均由乙方负责，与甲方无关；如因甲方原因造成的均由甲方负责，如双方共同原因，一次工伤费用在人民币2万以内均由乙方自行承担，一次工伤费用人民币2万元超出部分甲方负责50%，乙方负责50%。乙方任何人员不得酒后上岗，酒后发生所有事故均与甲方无关，乙方及本人承担一切费用及责任。 七、进度指标： 1）乙方进场时间定为20 年月日，退场时间为20 年月日，施工工期为天（包括雨、雪天及节假日）。 2）标准层施工时间为天，因乙方原因造成未达到甲方的工期要求，每延误一天罚款500元，如累计三次发生此类情况，则视为无力承担此项工作，作清场处理。 八、设备管理 1）乙方自配工具：包括扎丝和扎钢筋所需要的一切机械，电线、开关都由乙方负责购买和操作，并在该承包价内，如：切割片，钢筋焊接及焊接材料（14.12毫米不碰接，10毫米以上的箍筋要乙方制作）；乙方包辅助材料：手套、雨衣、雨鞋、安全帽、安全带、手套、等劳动保护用品均由乙方自理，但安全帽的样式、规格、颜色统一、且颜色质量由甲方指定。 2）甲方提供乙方仓库及值班室各一间，门、窗及玻璃、墙板、退场时验收归还，如损坏照价赔偿，恶意破坏的处以罚款。 十、工程进度款及结算方式 1）付款方式： 工程至平均标准层二层付总款的 %，四层付总款的 %，通过中间结构验收付总款的 %，通过竣
钢筋班组（劳务）施工合同 甲方：合肥瑶海建安公司华盛·大运城2期工程项目部 乙方：身份证 经甲乙双方友好协商，就8#、9#、10#、19#、20#楼钢筋工程分项，由乙方承包施工，具体内容如下: 一、承包范围及内容 （1）8#、9#、10#、19#、20#楼施工图中所有钢筋施工项目。地基、承台、基梁、柱、梁板、楼梯、窗台板、雨篷、线条、屋面、女儿墙及压顶、预制构件、二次结构、拉结筋等的制作安装等。现场设一个钢筋料场，工地内材料运输自理，悬挑槽钢预埋环制作等。 （2）、以上所承包的工作内容和施工程序中所涉及到的：闪光焊、和所有钢筋的保护层及相关辅材等费用均包括在承包范围内。注：甲方电源线只提供到二级配电箱，二级配电箱以下的开关箱及电源线由班组自理。 二、承包形式 包工不包料。 三、承包单价及计算方法 ±0.000以上按图纸实际建筑面积计算。计算单价34.5 元/m2、±0.000以下530元/吨。 四、质量要求 本工程为合格等级，执行标准为国家有关规范、瑶海建安企业标准。
五、工期要求 乙方必须无条件满足甲方周进度计划和总进度计划要求。提前组织劳动力，保质保量，按时完成任务。如达不到要求，延续一天（每天）乙方应承担500元违约金。如延误超过三次，甲方有权终止合同。乙方无条件退场，并承担违约责任。 六、付款方式 付款方式：首次付款待主体一层封顶后，付已完成工作量30%、以后15号支付已完工程量60%、到年付已完工程量80%，待主体结构封顶后十个月内付清乙方全部价款。每次付工资款需施工员及安全员签字。 七、其他 1、乙方应熟悉图纸、设计变更、并提交专项施工方案和钢筋配料单、并对班组进行技术交底，并且给予执行。乙方负责向所属施工人员作安全、质量、文明施工技术交底； 2、由于乙方原因造成不合格处，应由乙方负责返工至合格，并承担工料损失。乙方造成局部质量事故，应接受甲方的处罚，情节严重视为乙方违约并承担全部损失，甲方有权终止合同并责令其退场。 3、乙方制作安装过程中必须做到按设计图统筹下料，配料精确，钢筋规格、型状、尺寸、位置、间距、搭接和锚固长度、绑扎方法、垫块位置等符合设计规范要求。如果乙方下料错误、弯钩超长、绑扎错误，锚固长度不准确等因素造成钢筋浪费，乙方赔偿双倍材料费并接受甲方处罚。
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 钢筋工班组承包合同(合同范 本) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
钢筋工班组承包合同(合同范本) 工程名称：____________________________ 发包方（下称甲方）：___________________ 工程第二标段项目经理部________________ 承包方（下称乙方）：___________________ 甲方现将________________工程第二标段工程项目钢筋制安工程以包工、包辅助材料的形式委托乙方施工。为了明确双方职责，保证工程顺利竣工，按期保质完成施工任务，甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，结合本工程的具体情况，经双方共同充分协商，同意订立本合同。 一、工程内容： 1.工程名称：____________________ 2.工程地点：____________________ 3.工程内容：____________________
二、承包方式及承包范围： 1.承包方式：包文明施工、包人工、包技术、包小型工具（除钢筋弯曲机、钢筋切断机等）、包小型材料（除了钢筋以外的所有材料：镀锌铁丝、电焊条及其它小型材料等）、包工期、包质量、包安全、包场内短距离人工搬运、包凿完桩头后钢筋调直。 2.承包范围：（1）承包单价包括本分项工程按施工规范完成的合格产品所需的全部用工和其他用工。即本分项工程所有的钢筋制作、绑扎、安装、拼装、点焊、闪光焊、电渣压力焊、电弧焊、完善钢筋保护层、砂浆垫块、浇筑混凝土时的钢筋维护、包凿完桩头后钢筋调直、场内运输、装卸（运输车辆由甲方提供）全过程的全部用工，凡是图纸中要求的配筋和钢筋分项工程用工，以及因钢筋分项工程施工过程中引起的机械移位搬迁、现场清理、半成品及废料按指定地点集中堆放等用工；（2）乙方负责涉及的安全、质量、进度、工期、文明施工和安全施工等。包辅助材料（包钢筋分析表、电焊条、铁钉、铁丝、焊罩、焊钳、大剪刀、剪断机、剪口片），包小型机具和用具。
湖南大山建设股份有限公司 工程项目钢筋工班组施工承包 合同书 工程名称：_________________________________ 发包方：___________________________________ 承包方：_____________________________ 钢筋组 签订日期：年月日
____________________________________ 工程项目 钢筋工包工合同 发包方： ______________________________________ （以下简称甲方） 承包方： _______________________________ 钢筋组（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规的规定，甲方将 ______________ __________________________ 工程的钢筋工分项工程以_____________ 的方式承包给乙方施工。甲、乙双方根据本分项工程的实际情况，在对工程质量、安全、进度、文明施工、材料反浪费等方面，为明确双方责任、权利与义务，经双方友好协商，签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：____________________________________________ 1.2工程地点：____________________________________________ 1.3承包范围：____________________________________________________________________ 1.4承包方式：____________________________________________ 1.5工程质量：达到合格工程标准_______________________
（钢筋）劳务承包合同 劳务管理内部委托合同 委托方:四川腾达建筑工程服务有限公司新都富力桃园项目部（以下简称甲方） 受托人: （以下简称乙方） 为便于管理和工作，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其相关法律、法规，本着自愿、诚信的原则，双方就四川省腾达县新都富力桃园A11 号楼主要建筑工程劳务项目的施工组织、队伍组建和管理达成协议 全面组建四川腾达建筑工程服务有限公司新都富力桃园项目部钢筋队伍，独立管理、自负盈亏，完成富力桃园A11 钢筋工程建设。 为了明确双方的责任和义务，我们就合同条款达成如下协议，并共同遵守。 第 1 条:项目概述 一、项目名称: 富力xxA11 栋（建筑面积约 平方米） 二。项目位置: xxxxxx路 3.开始时间:以实际开始时间为准 四.工程承包的内容: 1. 本工程设计图纸:联合审查总结、技术验证表、设计验证表、设计变更通知单中所有钢筋工程的放样、制作、安装工程包含在合同范围内。施工应严格按照施工
方案中的相关施工规范和规定进行。混凝土浇筑期间，应监督值班人员的操作。各类钢筋预埋、柱钢筋、梁钢筋等。应该受到保护。 2. 主体工程钢筋使用方案:放样、配料、下料、制作、连接、绑扎、焊渣清理、除锈、安装、调直、固定、梁柱钢筋、剪力墙钢筋定位。 3. 二次结构钢筋使用方案:放样、配料、下料、制作、连接、绑扎、焊渣清理、除锈、安装、调直、固定、梁柱钢筋、剪力墙钢筋定位。 4. 本工程装饰构造柱:空调侧板等竖向结构钢筋的制作和安装。包括:墙体拉杆、拉杆、门窗过梁等的制作和安装。 5. 完成所有钢筋的铁马制作、钢筋垫块制作和外框挑线铆钉环制作。 6. 完成本工程的所有焊接:立焊、闪光对焊、单面焊、机械连接。 7. 当钢筋进入现场时，派专人指挥钢筋下车。8. 钢筋绑扎完成后，清理所有剩余钢筋:绑线、焊条、焊渣、用竹跳板搭建人行通道。混凝土浇筑前，跳板应包装并堆放在指定位置。 9. 所有预留开口均应用钢筋切割，所有钢筋试件均应制作并焊接，试件应按甲方规定的时间完成，并堆放整齐于指定地点。
工 程 劳 务 班 组 承 包 合 同 钢筋班组
甲方： 乙方： 身份证号码： 甲方为了加强工程项目的劳务管理，保证工程施工的有序进行，同时也为确保工程的安全和质量，以及施工进度能实现总承包人的目标工期，对工序班组实行劳务承包，现应乙方要求，甲方同意将本工程项目中的施工图纸内的所有的钢筋制安分项工程发包给乙方。按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程中该施工事项协商一致，订立如下合同条款： 一、工程概况： 工程名称： 总建筑面积：㎡ 结构形式：框架结构 二、工程承包范围： 施工图纸散水沟以上内（还含图纸会审纪要、设计变更、技术核定单等）所有的钢筋制作（包括手工、机械成型、焊接等），安装（包括绑扎、机械连接、焊接）以及该工程中其它涉及钢筋制安的项目。三、承包方式：包干人工费及所有工具、机具（甲方提供的塔机、门架除外）、用具、低值易耗品。使用甲方提供的其它机具，甲方收取租赁费。 四、乙方人员配备： 乙方除班组长外，还需配备贰名副组长，姓名：身份证号：，姓名：身份证号：，达到班组每天有班组长在现场安排工作，并负责组织生产以及负责本组的安全文明施工，如没有班组长在现场，将予以处罚，班组长必须服从甲方施管人员的工作安排。 五、单价及所含工作内容：（一）单价：地下室以吨计算工程量,按680元/吨单价执行，地下室以上按建筑面积计算，按41元/㎡单价执行；（二）单价所含内容：1、分项工程不论工程量大小、部位，操作技术的难易程度，场内运输（垂直运输及水平运输已综合）远近或材料的20m以内二次转运（含塔吊20m以内不能吊到位的转运）及与其它工种的配合工作内容均包含在本合同单价内，超过20m的二转，现
房屋建筑施工班组承包合同 发包方（甲方）XX有限公司 承包方（乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律、法规。遵循平等互利、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，特签订本合同。 第一条工程概况 工程名称。 工程地点。 工程内容钢筋制作、绑扎、焊接等。 第二条工程承包方式、清包干、包干不包料。 承包内容：设计图纸范围内的全部钢筋工项目制作、绑扎、焊接各种所需用机械（弯曲机、条直机、弯箍机、压力焊机、闪光对焊机）施工用扎丝，焊条，运至现场的钢筋卸车及植筋用的50%人工，施工中不得阻碍其它工种的进度，绑扎完后后必须垫好垫块及上下层钢筋的支撑，如果造成返工及停工由此产生的费用全部由承包方负责。 第三条合同工期 开工日期。 竣工日期。 合同工期总日历天数。
第四条质量标准及验收 1、工程质量标准：以现行国家施工验收技术规范，施工图纸及施工图设计总说 明书，设计变更图纸为依据，工程竣工验收达到优良工程。 2、乙方认真按照标准、规范和设计图纸要求以及现场技术员指令施工。每个分 部分项工程验收合格后方可进行下部工序。 3、工程质量达不到要求、必须进行返工、处理至合格。如没有按照要求返工、 达不到验收标准，所造成的材料及人工费全部由承包方负责。 4、乙方在施工中必须严格执行操作规程，所有工序必须做到方、平、正、直， 在操作中控制好各部位标高和控制点。 5、隐蔽工程、重点部位必须通过现场技术人员验收合格后方可进行下一步工序 施工。 第五条安全文明施工 1、在施工中乙方必须遵守国家规定《建设工程安全生产管理条例》采取必要的 安全保障措施，组织施工人员认真学习安全常识，贯彻“安全第一”、“预防为主”的方针，做到安全第一、质量第一文明施工。 2、各作业工种在施工因乙方施工人员操作不当而造成的安全事故，其造成的经 济损失和相关的法律责任全部由乙方承担，甲方概不负责。 第六条面积计算与付款 1、本工程面积计算按照现行的建筑工程建筑面积计算规范为本工程面积计算依 据。 2、本合同付款方式采用清包干确定，包干价为每平方元，包工不包料，
钢筋工程承包合同 发包人：×××（以下简称甲方） 承包方：身份证号：（以下简称乙方）因甲方为明确职责，加强施工管理，确保工期按期、按质顺利完成。根据工程具体情况，经双方商议，特定合同如下： 一、工程名称：××× 二、工程地点：××× 三、承包内容及方式： 1、甲方将×××项目×××钢筋施工任务承包给乙方﹙基础工程地下室及地下室以上主体所有钢筋加工、安装工程，图纸中所设计的要求﹚，外挑架钢筋预埋件制作。 2、甲方仅提供钢筋原材料，乙方负责施工劳动力工具和铁丝，等辅料，包工程质量，包安全生产，包工期和包文明施工，包现场材料整洁。 四、主要施工范围： 1、按图纸及相关的设计变更和技术交底要求下料，制作、全绑扎、清 理施工现场。 2、收集剩余钢筋及时分类堆放使用。 3、钢筋的检验取样制作。 4、墙、柱、梁、板、楼梯钢筋中保护层块的铺设。 5、预留洞板、梁、柱钢筋开孔，洞口钢筋绑扎。 6、所有板内钢筋马镫制作安装。 7、浇筑硅时派人跟班，负责整理被踩乱的钢筋。 8、钢材进场负责协助指定却料地点，并堆放整齐。 五、双方责任： A、甲方责任： 1、本工程甲方代表为＿负责日常施工管理，协调工作。
2、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件，负责与其它班组协调工作。 3、向乙方提供一份完整的施工图纸，图纸变更和技术交底，并办理施工洽谈。 4、负责组织施工检查、验收、监督承包人工程进度、质量、安全生产及材料领用情况。 5、负责按计划、按定额用量供应材料，但乙方必须提前5天报计划单。 6、负责测量放线，协助弹好墙、柱轴线、标高。 B、乙方责任： 1、本分项工程施工代表全权负责日常施工现场管理工作。 2、严禁乙方将本工程另行转包，否则双方立即终止合同，并由乙方承担违约责任，赔偿甲方损失，并支付给甲方违约金人民币2万元。 3、乙方必须严格按国家规范，设计图纸，图纸变更及技术交底要求进行组织施工。必须服从工程建设，监理单位及甲方对工程质量检查和监督，对施工中的质量、进度、安全、文明施工以及甲方下达的各项指标全面负责，乙方必须积极配合，因乙方原因造成其它施工对工期延误，每延误一天乙方应本合同总价款1‰支付违约金。 4、浇筑硅时乙方必须派专人值班看筋，对位移钢筋及时进行调整，如乙方不派人值班看筋，甲方派人处理钢筋存在的问题时，甲方扣乙方10.00元／吨，乙方不得对此提出异议。 5、乙方在加工钢筋时必须按设计要求及施工规范有计划地合理下料，不得有浪费材料现象，下脚料钢筋能利用必须全部利用，不得随意切断钢筋，一经发现浪费材料，立即停工，按浪费材料的原价进行赔偿，并处罚按浪费材料的总价的10％进行处罚。 6、乙方必须对进场施工人员进行技术交底，安全培训，甲方有权对施工人员技能不适应施工技术要求的，有权要求乙方换人，乙方必须无条件服从。
钢筋绑扎班组劳务承包协议 甲方：作业队（以下简称甲方） 乙方：班组（以下简称乙方） 根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议， 以资双方共同遵守执行。具体条款如下： 一、工程名称： 二、工程地址： 三、结构类型： 四、建筑面积： 五、承包方式：包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度（包工期）、包文明施工。 六、承包内容及要求： 钢筋绑扎： 1、施工现场内成型材料的转运，成型钢筋场内的垂直运输和水平运输，模内零星杂物的清理，按设计图纸，施工规范及技术交底进行绑扎，安放垫块，搭拆必要的绑扎架。绑扎结束后剩余钢筋分规格、分型号、回收到加工棚内指定地点堆码整齐，绑扎丝的清理回收。零星构件的绑扎（包括设计图纸结构钢筋的修改变更）。浇砼时的钢筋守护等工作。 2、废钢筋的清理，工作范围内的文明标化、清理卫生等。绑扎过程中的一切安全均由乙方自行负责。 3、工作范围内的文明标化、清理卫生等。 4、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。 5、承包工程范围内的安全、文明施工等。 6、生产性临时的搭设、拆除等。 七、分项承包单价： 八、工程质量标准：100%优良率，上海市（区）优质工程、根据质量要求标准，各承包班组必须严格按照质量验收标准和施工规范，作好每道工序施工，每道工序完工后各班组必须先做好自检，互检工作然后通知甲方，总包单位及监理单位验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚，作为对甲方信誉的赔偿。 九、工期要求：总工期天、按总包单位施工进度计划执行、若在要求工期内不能完工，造成总包方对甲方的工期罚款，根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。 十、安全要求及综合治理； 1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。如违反安