2015年度全国一级建造师执业资格考试模拟试卷1
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)。
1.适用于低、中压空调系统及潮湿环境，但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用的风管，一般用（）制成。
A.聚氨酯复合板材
B.玻璃纤维复合板材
C.无机玻璃钢板材
D.酚醛复合板材
【答案】D
【解析】酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境，但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用。 P9
2.不属于压缩机性能参数的是（）。
A.容积
B.流量
C.转速
D.噪声
【答案】C
【解析】压缩机的性能参数主要包括容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率、输入功率、输出功率、性能系数、噪声等。 P14
3.水准测量原理是利用水准仪提供的一条（）测量两点之间的高差。
A.水平视线
B.平行线
C.等高线
D.水准线
【答案】A
【解析】水准测量的原理是利用水准仪提供的一条水平视线。 P28
4.在某起重工程中，一根钢丝绳根据其所在的受力部位计算出的安全系数为4，符合该用途的钢丝绳安全系数的要求，这根钢丝绳是用作（）。
A.滑轮组跑绳
B.缆风绳
C.吊索
D.用于载人的绳索
【答案】B
【解析】钢丝绳做缆风绳的安全系数不小于3.5。 P41
5.焊接工艺评定应在工程施焊之前完成，并应以可靠的（）为依据。
A.焊接技术
B.焊接工艺
C.钢材焊接性能
D.焊接材料性能
【答案】C
【解析】焊接工艺评定应以可靠的钢材焊接性能为依据，并在工程施焊之前完成。 P57
6.连续生产机组中各单体设备的安装精度偏差要相互补偿，例如控制相邻设备水平度偏差的方向相反，其目的是（）。
A.保证机组的总偏差在规范允许范围内
B.保证单体设备的安装精度
C.不产生偏差积累
D.避免和排除影响安装精度的因素
【答案】C
【解析】连续生产机组是由许多单体设备组成的，在安装中将各个单体设备安装的允许偏差从整个机组考虑，控制其偏差方向，合理排列和分布，不产生偏差积累，而是相互补偿的效果，对机组的运行是很有益的。 P76
7.检查异步电动机空气间隙，其间隙的不均匀度应符合该产品的技术规定。当无规定时，各点空气间隙和平均空气间隙之差值与平均空气间隙之比宜为（）％。
A.±5
B.±10
C.±15
D.±20
【答案】A
【解析】当无规定时，各点空气间隙和平均空气间隙之差值与平均空气间隙之比宜为±5％。P84
8.下列是电缆沟内电缆敷设的要求，其中错误的是（）。
A.上下层电缆的垂直净距为35mm
B.电力电缆和控制电缆应分开排列
C.电缆沟进入建筑时应设防火墙
D.电缆沟宜采用钢筋混凝土盖板
【答案】A
【解析】电力电缆在电缆沟内敷设时，其水平净距为35mm，但不应小于电缆外径。P90
9.关于管道元件及材料的检验要求不正确的是（）。
A.管道元件及材料应具有合格的制造厂产品质量证明文件
B.不锈钢、钛及钛合金材料的管道组成件应采用光谱分析对材质进行复查
C.材质为不锈钢、有色金属的管道元件在储存期间不得与低合金钢接触
D.设计压力≥10MPa的管道，其管子及管件使用前采用射线检验
【答案】D
【解析】输送毒性程度为极度危害介质或设计压力大于或等于10MPa的管道，对人民生命财产安全和人身健康影响很大，所以规定其管子及管件在使用前采用外表面磁粉或渗透无损检测抽样检验。 P98
10.管道气压试验实施要点不正确的是（）。
A.承受内压金属管试验压力为设计压力的1.15倍，真空管道为0.2MPa
B.试验时应装有压力泄放装置，其设定压力不得高于设计压力1.1倍
C.试验前应用0.2MPa的空气进行预试验
D.试验时严禁使试验温度接近金属脆性转变温度
【答案】B
【解析】试验时应装有压力泄放装置，其设定压力不得高于试验压力1.1倍。P105
11.储罐充水试验中应进行基础沉降观测。在罐壁下部圆周每隔10m左右设一个观测点，点数宜为（）且不得少于4点。
A.2的倍数
B.3的倍数
C.4的倍数
D.6的倍数
【答案】C
【解析】充水试验中应进行基础沉降观测。在罐壁下部圆周每隔10m左右，设一个观测点，点数宜为4的倍数，且不得少于4点。 P119
12.自动化仪表试验的气源应清洁、干燥，露点比最低环境温度低（）以上。
A.5℃
B.8℃
C.10℃
D.15℃
【答案】C
【解析】仪表试验的气源应清洁、干燥，露点比最低环境温度低10℃以上。P143
13.选用恰当的金属材料和非金属材料是控制设备及管道腐蚀的方法之一，针对天然气输送管道主要是防止输送介质中（）的腐蚀。
A.硫化氢
B.硫酸
C.氧化物
D.硝酸
【答案】A
【解析】天然气输送管道应选择具有抗硫化氢腐蚀的材料等。P145
14.对中压风管系统的严密性检验应（）。
A.全部做漏光法检测
B.若漏光法检测不合格时再做漏风量测试
C.全部做漏风量测试
D.在漏光法检测合格后，进行漏风量测检的抽检
【答案】D
【解析】中压风管系统的严密性试验，应在漏光法检测合格后，用测试设备进行漏风量测试的抽检，抽检率为20％，且不得少于一个系统。 P197
15.在线式巡查系统是利用报警系统和（）的设备实现巡查功能。
A.门禁系统
B.综合布线
C.电视系统
D.电话系统
【答案】A
【解析】在线式巡查系统。利用报警系统和门禁系统的设备（按钮、读卡器等）实现巡查功能。 P203
16.电梯安装中对电梯井道土建工程进行检测鉴定，以确定其（）是否符合电梯安装所需的要求。
A.混凝土规格
B.配管配线
C.防护栏杆
D.位置尺寸
【答案】D
【解析】对电梯井道、机房土建工程进行检测鉴定，以确定其位置尺寸是否符合电梯所提供的土建布置图和其他要求。 P217
17.消防验收的主持者是（）。
A.建设单位
B.公安机关消防机构
C.监理单位
D.施工单位
【答案】C
【解析】验收的申报者和组织者是工程的建设单位，验收的主持者是监理单位，验收的操作指挥者是公安消防部门。 P236
18.计量检测设备每次使用前应（）检查后，方可开始计量测试。
A.认真清扫
B.对零部件
C.对使用场地
D.校准复位
【答案】D
【解析】每次使用前，应对计量检测设备进行校准复位检查后，方可开始计量测试。 P450
19.架空电力线路保护区内取土规定正确的是（）的规定。
A.预留通道
B.垂直开挖
C.坡度小于30°
D.范围统一
【答案】A
【解析】取土时必须预留巡视、检修线路的人员、车辆通行的通道。P461
20.允许有一定偏差的项目，最多不超过（）的检查点可以超过允许偏差值，但不能超过允许值的150％。
A.20％
B.15％
C.30％
D.10％
【答案】A
【解析】允许有一定偏差的项目，最多不超过20％的检查点可以超过允许偏差值，但不能超过允许值的150％。 P486
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)
21.下列属于特殊性能低合金高强度钢的有（）。
A.高强度螺栓
B.汽车冲压钢板
C.天燃气管线钢
D.钢轨钢
E.耐候钢
【答案】BCDE
【解析】特殊性能低合金高强度钢也称特殊钢，是指具有特殊化学成分、采用特殊工艺生产、具备特殊的组织和性能、能够满足特殊需要的钢类。其中，工程结构用特殊钢主要包括：耐候钢、耐热钢、耐海水腐蚀钢、耐磨钢、表面处理钢材、汽车冲压钢板、石油及天然气管线钢、工程机械用钢与可焊接高强度钢、钢筋钢、低温用钢以及钢轨钢等。 P3
22.电工测量用的指示仪表中，属于按工作原理分类的有（）。
A.磁电系
B.交流系
C.直流系
D.感应系
E.静电系
【答案】ADE
【解析】按仪表测量机构的结构和工作原理分类，可分为磁电系、电磁系、电动系、感应系、静电系和整流系等。 P25-26
23.采用全站仪进行水平距离测量，主要应用于（）。
A.建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设
B.安装控制网的测设
C.建筑安装过程中水平距离的测量
D.建筑物铅垂度的测量
E.大地高程的测量
【答案】ABC
【解析】采用全站仪进行水平距离测量，主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设、安装控制网的测设、建安过程中水平距离的测量等。 P36
24.起重作业中平衡粱型式的选用根据有（）。
A.待吊设备重量
B.待吊设备规格尺寸
C.待吊设备的结构特点
D.平衡梁尺寸
E.现场环境条件、要求
【答案】ABCE
【解析】起重作业中，一般都是根据设备的重量、规格尺寸、结构特点及现场环境要求等条件来选择平衡梁的形式，并经过设计计算来确定平衡梁的具体尺寸。P43
25.下列焊接工艺评定因素发生改变时，必须重新进行工艺评定的有（）。
A.常用焊接方法中焊接材料改变
B.首次使用的某钢号母材，其同组别号中有一种钢号母材评定合格
C.改变焊接方法
D.改变焊后热处理类别
E.首次使用国外钢材
【答案】ACDE
【解析】评定规则
（1）改变焊接方法必须重新评定；当变更焊接方法的任何一个工艺评定的重要因素时，须重新评定；当增加或变更焊接方法的任何一个工艺评定的补加因素时，按增加或变更的补加因素增焊冲击试件进行试验。
（2）任一钢号母材评定合格的，可以用于同组别号的其他钢号母材；同类别号中，高组别号母材评定合格的，也适用于该组别号与低组别号的母材组成的焊接接头。
（3）改变焊后热处理类别，须重新进行焊接工艺评定。
（4）首次使用的国外钢材，必须进行工艺评定。
（5）常用焊接方法中焊接材料、保护气体、线能量等条件改变时，需重新进行工艺评定。 P58
26.测量过程包括（）等要素。
A.测量对象
B.计量单位
C.测量方法
D.测量精度
E.测量仪器
【答案】ABCD
【解析】测量过程包括测量对象、计量单位、测量方法和测量精度四个要素。 P74
27.工业管道进行压力试验前应将待试管道上的( )拆下或加以隔离。
A.调节阀
B.安全阀
C.闸阀
D.爆破板
E.仪表元件
【答案】BDE
【解析】待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离。P104
28.下列关于高强度螺栓紧固施工工艺技术要求的表述中，正确的有（）。
A.紧固高强度螺栓的测力扳手应在作业前校正
B.现场安装高强度螺栓穿入不畅时可以对高强度螺栓孔进行机械扩孔
C.高强度螺栓的拧紧应在同一天完成
D.高强度螺栓施拧宜由螺栓群一侧向另一侧顺序拧紧
E.高强度螺栓的拧紧分为初拧、复拧和终拧
【答案】ACE
【解析】紧固高强度的测力扳手，应在作业前校正，且应在每拧完I00个螺栓后校正一次，其扭矩误差不得大于±3％。
高强度螺栓安装时，穿入方向应一致，且不得强行穿入；高强度螺栓孔不应采用气割扩孔，机械扩孔应征得设计同意。
高强度螺栓的拧紧应在同一天完成。拧紧分为初拧、复拧和终拧。初拧、复拧扭矩值各为终拧扭矩值的50％。P125
29.使用计量标准器具必须具备的条件是（）。
A.经计量检定合格
B.具有正常工作所需要的环境条件
C.质量、环境、安全三项体系认证通过
D.具有职称的保存、维护、使用人员
E.具有完善的管理制度
【答案】ABDE
【解析】使用计量标准器具（简称计量标准）必须具备的条件：
（1）经计量检定合格。
（2）具有正常工作所需要的环境条件。
（3）具有称职的保存、维护、使用人员。
（4）具有完善的管理制度等。 P449
30.单位工程控制资料检查记录填写的主要内容包括（）等。
A.图纸会审、设计变更和协商记录
B.材料合格证及检验试验报告
C.隐蔽工程验收记录、试运转记录
D.质量事故处理记录
E.安全事故处理记录
【答案】ABCD
【解析】填写的主要内容：图纸会审、设计变更、协商记录、材料合格证及检验试验报告、施工记录、施工试验记录、观测记录、检测报告、隐蔽工程验收记录、试运转记录、质量事故处理记录、中间交接记录、竣工图、分部、分项工程质量验收记录。 P481
三、案例分析题(共5题。(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)
(一)背景资料
某机械设备安装工程项目，业主拟通过招标确定施工承包商，业主经过资格预审确定了A、B、C、D、E、F6家投标人作为潜在投标人；这6家潜在投标人在投标时出现以下情况：
A投标人在编制投标文件时主要依据设计图纸、工程量表、其他投标人的投标书、有关法律法规等。
B投标人在编制投标文件时，首先确定了上级企业管理费及工程、风险和利润，接着开始计算工料及单价。
C投标人在编制施工方案时，主要从工程量要求、技术要求、施工设备要求、施工利润要求、质量要求等5个方面综合考虑。
D投标人的投标文件按照招标文件的各项要求编制后另外附加了工期需延长10d的条件。
E投标人在投标截止时间前递交了一份补充文件，提高了投标报价。
F投标人的投标组织机构由本单位的经营管理人员和专业技术人员组成。
问题：
1.A投标人在编制投标文件时的主要依据是否妥当？
【答案】A投标人在编制投标文件时的主要依据不妥。
理由：其他投标人的投标书不能作为A投标人在编制投标文件时的主要依据。
2.B投标人在编制投标文件时的步骤是否恰当？如不恰当，请改正。
【答案】B投标人在编制投标文件时的步骤不恰当。
正确做法：在编制投标文件时首先应研究招标文件。
3.C投标人在编制施工方案时考虑的内容是否妥当？如不妥，应考虑哪些内容？
【答案】C投标人在编制施工方案时考虑的内容不妥。
正确做法：在编制施工方案时，主要从工期要求、技术要求、质量要求、安全要求和成本要求等5个方面综合考虑。
4.D投标人的投标文件作废标处理是否正确？
【答案】D投标人的投标文件作废标处理是正确的。
5.E投标人递交的补充文件是否有效?
【答案】E投标人递交的补充文件有效。
6.F投标人的投标组织机构人员是否合理？如不合理，说出合理的组成人员。
【答案】F投标人的投标组织机构人员不合理。合理的投标组织机构人员应由经营管理人才、专业技术人才、法律法规人才组成。
(二)背景资料
某制药设备机电安装工程项目，监理单位要求总承包商编制并提交该工程施工组织设计，总承包商首先确定了该工程的总体施工流程，继而编制了施工组织设计并提交监理工程师。总承包商在施工过程中出现以下情况：
(1)制药设备由厂家将其分解成零部件运输到安装施工现场。
(2)设备到施工现场后总承包商对其进行了清点、登记和检查。
(3)为了掌握设备零部件之间的相对位置误差，总承包商进行了同轴度误差检测。
(4)在该设备固定时，施工人员将零部件进行组装后将底座就位固定。
(5)总承包商办理完工程验收手续后，与业主共同进行试运转。
问题：
1.以图示说明机电安装工程施工总体流程。
【答案】机电安装工程施工总体流程(如下图)。
2.确定工程项目施工顺序的原则有哪些？
【答案】确定工程项目施工顺序，要突出主要工程和工作，要满足先地下后地上，先深后浅，先干线后支线等施工基本顺序要求，满足质量和安全的需要，注意生产辅助装置和配套工程的安排，满足用户要求。（P333）
3.施工组织设计编制应遵循什么原则？
【答案】施工组织设计的编制原则：（P292）
（1）遵守国家工程建设的法律、法规、方针、政策、技术标准和规范。
（2）符合施工合同或招标文件中技术经济指标（工期、质量、安全、造价等）的要求。（3）遵守工程基本建设程序，采用合理的施工顺序和施工工艺。
（4）采用先进的施工技术和管理方法、采用信息化管理技术和网络计划技术。
（5）提高预制化、装配化、自动化水平，减少现场作业和劳动强度。
（6）符合HSE、质量等管理体系的要求，符合节能环保要求。
4.就总承包商在施工过程中出现的情况，请你判断是否妥当？如妥当，说明理由；如不妥，请改正。
【答案】对施工过程出现的情况的妥当与否的判定：
(1)妥当。
理由：由于运输条件的限制，无法将大型设备整体运输到安装施工现场，出厂时只能分解成零部件进行运输。
(2)不妥。
正确做法：在设备交付现场安装前，由总承包方负责与业主(或其代表)或供货商共同对其清点、登记和检查。
(3)不妥。
正确做法：精度检测包括垂直度、平行度和同轴度误差检测。（P69）
(4)不妥。
正确做法：对于解体设备应先将底座就位固定后，再进行组装。
(5)不妥。
正确做法：设备试运行合格后，才可以并及时办理工程验收。
(三)背景资料
某机电安装工程项目，业主通过公开招标方式选择了某机电安装企业，双方签订了机电安装工程施工总承包合同，施工总承包企业又选择了一家劳务分包企业，将某分部工程的劳务作业分包给该劳务分包企业。在施工过程中发生如下事件：
事件1：由于业主供应的工程材料延误，使劳务分包企业停工待料，劳务分包企业直接向业
主提出延长工期的要求。
事件2：某分项工程，监理工程师指令变更合同，此变更涉及工程价格的变化，机电安装企业在变更后的第20天向监理工程师提出变更价格的报告。
问题：
1.事件1中，劳务分包企业是否可以向业主提出工期延长的要求？说明理由。
【答案】事件1中，劳务分包企业不可以向业主提出工期延长的要求。
理由：劳务分包企业就此事件应该提出工期延长的要求，但只能向施工总承包单位提出。(劳务分包企业与施工总承包企业有合同关系)，施工总承包单位再以自己的名义向业主提出工期延长的要求。（P269）
2.事件2中，监理工程师是否会批准变更价格报告？并说明理由。
【答案】监理工程师不会批准该变更价款报告。
理由：该变更价款报告提出的时间超出了规定的时间，应该是在合同变更发生后的14d内提出。（P273）
3.什么是合同风险？
【答案】合同风险是合同中的不确定因素，是由工程的复杂性决定的，它是工程风险，业主资信风险、外界环境风险的集中反映和体现。（P271）
4.合同风险防范要点有哪些？
【答案】合同风险防范要点包括：（P271）
（1）诚信守法，规范建设工程合同行为。
（2）认真组织合同评审，选派高水平的管理人员参与合同谈判，加强合同风险的管理和控制。
（3）加强索赔管理，用索赔和反索赔来弥补或减少损失。
（4）转移风险，组建联合体，共担风险。
(四)背景资料
某实行监理的机电工程，建设单位通过招标选定了甲施工单位，施工合同中约定：施工现场的建筑垃圾由甲施工单位负责清除，其费用包干并在清除后一次性支付；甲施工单位将混凝
土钻孔灌注桩工程分包给乙施工单位。建设单位、监理单位和甲施工单位共同考察确定商品混凝土供应商后，甲施工单位与商品混凝土供应商签订了混凝土供应合同，施工过程中发生下列事件：
事件1：甲施工单位委托乙施工单位清除建筑垃圾，并通知项目监理机构对清除的建筑垃圾进行计量。因清除建筑垃圾的费用未包含在甲、乙施工单位签订的分包合同中，乙施工单位在清除完建筑垃圾后，向甲施工单位提出费用补偿要求。随后甲施工单位向项目监理机构提出付款申请，要求建设单位一次性支付建筑垃圾清除费用。
事件2：在混凝土钻孔灌注桩施工过程中，遇到地下障碍物，使桩不能按设计的轴线施工。乙施工单位向项目监理机构提交了工程变更申请，要求绕开地下障碍物进行钻孔灌注桩施工。
事件3：项目监理机构在钻孔灌注桩验收时发现部分钻孔灌注桩的混凝土强度未达到设计要求，经查是商品混凝土质量存在问题。项目监理机构要求乙施工单位进行处理，乙施工单位处理后，向甲施工单位提出费用补偿要求。甲施工单位以混凝土供应商是建设单位参与考察确定的为由，要求建设单位承担相应的处理费用。
问题：
1.事件1中，项目监理机构是否应对建筑垃圾清除进行计量？是否应对建筑垃圾清除费签署支付凭证？说明理由。
【答案】事件1中，项目监理机构不应对建筑垃圾清除进行计量。
理由：施工合同约定，建筑垃圾清除费用实行包干。
事件1中，项目监理机构应对建筑垃圾清除费签署支付凭证。
理由：施工合同约定，建筑垃圾清除费用在清除后一次性支付。
2.事件2中，乙施工单位向项目监理机构提交工程变更申请是否正确？说明理由。写出项目监理机构处理该工程变更的程序。
【答案】事件2中，乙施工单位向项目监理机构提交工程变更申请是不正确的。
理由：乙施工单位与建设单位没有任何合同关系。
项目监理机构处理该工程变更的程序：项目监理单位接到甲施工单位提交的工程变更申请后，应由总监理工程师组织专业监理工程师根据实际情况和工程变更有关的资料进行审查，审查同意后，由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件，并对工程变更的费用和工期作出评估，总监理工程师就工程变更费用及工期的评估情况与甲施工单位和建设单位进行协
调，最后由总监理工程师签发工程变更单。
3.事件3中，项目监理机构对乙施工单位提出要求是否妥当？说明理由。写出项目监理机构对钻孔灌注桩混凝土强度未达到设计要求问题的处理程序。
【答案】事件3中，项目监理机构对乙施工单位提出要求不妥当。
理由：为了准确地区分合同责任，项目监理机构就分包工程施工发布的任何指示均应发给总承包商。（P269）
项目监理机构对钻孔灌注桩混凝土强度未达到设计要求问题的处理程序：总监理工程师签发《工程暂停令》，指令甲施工单位停工进行整改，并要求写出质量问题调查报告，征得建设单位同意后，批复甲施工单位处理，处理结果要重新进行验收。
4.事件3中，乙施工单位向甲施工单位提出费用补偿要求是否妥当？说明理由。甲施工单位要求建设单位承担相应的处理费用是否妥当？说明理由。
【答案】事件3中，乙施工单位向甲施工单位提出费用补偿要求妥当。
理由：商品混凝土供应商是与甲施工单位签订的混凝土供应合同。
事件3中，甲施工单位要求建设单位承担相应的处理费用不妥当。
理由：虽然建设单位参与对商品混凝土供应商的确认，但是甲施工单位与商品混凝土供应商签订了混凝土供应合同。
(五)背景资料
某建筑工程施工进度计划网络图如下图所示。
施工中发生了以下事件：
事件1：A工作因设计变更停工10天。
事件2：B工作因施工质量问题返工，延长工期7天。
事件3：E工作因建设单位供料延期，推迟3天施工。
事件4：在设备管道安装气焊作业时，火星溅落到正在施工的地下室设备用房聚氢腊防水涂膜层上，引起火灾。
在施工进展到第120天后，施工项目部对第110天前的部分工作进行了统计检查。统计数据见下表。
工
作代号计划工作预算成
本BCWS（万元）
已完成工作
量（%）
已完工作实际成
本ACWP（万元）
已完工作预算
成本BCWP（万
元）
1 540 100 580 540
2 820 70 600 574
3 1620 80 840 1296
4 490 100 490 490
5 240 0 0 0
合
计
问题：
1.本工程计划总工期和实际总工期各为多少天?
【答案】本工程计划总工期＝28+35+35+21+21＝140(天)，实际总工期＝140+10+7＝157(天)。
2.施工总承包单位可否就事件1至事件3获得工期索赔?分别说明理由。
【答案】事件1可以获得工期索赔。理由：A工作是因设计变更而停工，应由建设单位应承担的责任，且A工作属于关键工作。
事件2不可以获得工期索赔。理由：B工作是因施工质量问题返工，应由施工总承包单位承担责任。
事件3不可以获得工期索赔。理由：E工作虽然是因建设单位供料延期而推迟施工，但E工作不是关键工作，且推迟3天未超过其总时差，不影响总工期。
3.施工现场焊、割作业的防火要求有哪些?
【答案】施工现场焊、割作业的防火要求：
(1)焊工必须持证上岗，无证者不准进行焊、割作业；
(2)未经办理动火审批手续，不准进行焊、割；
(3)焊工不了解焊、割现场的周围情况，不得进行焊、割；
(4)焊工不了解焊件内部是否有易燃、易爆物时，不得进行焊、割；
(5)各种装过可燃气体、易燃液体和：有毒物质的容器，未经彻底清洗，或未排除危险之前，不准进行焊、割；
(6)用可燃材料保温层、冷却层、隔声、隔热设备的部位，或火星能飞溅到的地方，在未采取切实可靠的安全措施之前，不准焊、割；
(7)有压力或密闭的管道、容器，不准焊、割；
(8)焊、割部位附近有易燃易爆物品，在未作清理或未采取有效的安全防护措施前，不准焊、割；
(9)附近有与明火作业相抵触的工种在作业时，不准焊、割；
(10)在与外单位相连的部位，在没有弄清有无险情，或明知存在危险而未采取有效的措施之前，不准焊、割。
4.计算截止到第110天的合计BCWP值。
【答案】计算截止到第110天的合计BCWP值见下表。（P336-337）
工
作代号计划工作预算成
本BCWS（万元）
已完成工作
量（%）
已完工作实际成
本ACWP（万元）
已完工作预算
成本BCWP（万
元）
1 540 100 580 540
2 820 70 600 574
3 1620 80 840 1296
4 490 100 490 490
5 240 0 0 0
合
计
3710 ——2510 2900
截止到第110天的合计BCWP值为2900万元。
5.计算第110天的成本偏差CV值，并做CV值结论分析。
【答案】第110天的成本偏差CV＝BCWP-ACWP＝2900-2510＝390(万元)。CV值结论分析：由于成本偏差为正；说明节约成本390万元。
6.计算第110天的进度偏差SV值，并做SV值结论分析
【答案】第110天的进度偏差SV＝BCWP-BCWS＝2900-3710＝-810(万元)。SV值结论分析：由于进度偏差为负，说明进度延误了810万元。
一、单项选择题（共20 题，每题1 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.某工厂在经历强烈地震后，其结构仍能保持必要的整体性而不发生坍塌，此项功能属于结构的（1）。 A.安全性 B.适用性 C.耐久性 D.稳定性 安全性指在正常施工和正常使用的条件下，结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏；在偶然事件发生后，结构仍能保持必要的整体稳定性。例如，厂房结构平时受自重、吊车、风和积雪等荷载作用时，均应坚固不坏，而在遇到强烈地震、爆炸等偶然事件时，容许有局部的损伤，但应保持结构的整体稳定而不发生倒塌。 2.某构件受力简图如右图，则点O 的力矩Mo 为（10）。 ·a ·b ·c ·d 力矩=力×力臂。力臂是力矩中心点O 至力P 的作用线的垂直距离。 3.关于一般环境条件下建筑结构混凝土板构造要求的说法，错误的是（23）。 A.屋面板厚度一般不小于60mm B.楼板厚度一般不小于80mm C.楼板的保护层厚度不小于35mm D.楼板受力钢筋间距不宜大于250mm 板的厚度与计算跨度有关，屋面板一般不小于60mm,楼板一般不小于80mm，板的支承长度不能小于规范规定的长虔，板的保护层厚度一般为15~30mm。受力钢筋直径常用6、8、10、12mm。间距不宜大于250mm。 4.代号为P·O 的通用硅酸盐水泥是（42）。
A.硅酸盐水泥 B.普通硅酸盐水泥 C.粉煤灰硅酸盐水泥 D.复合硅酸盐水泥 普通硅酸盐水泥的代号为 5.在工程应用中，钢筋的塑性指标通常用（48）表示。A.抗拉强度 B.屈服强度 C.强屈比 D.伸长率 钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能，称为塑性。在工程应用中，钢材的塑性指标通常用伸长率表示。 6.下列混凝土外加剂中，不能显着改善混凝土拌合物流变性能的是（55)。 A.减水剂 B.引气剂 C.膨胀剂 D.泵送剂 混凝土中掺入减水剂，若不减少拌合用水量，能显着提高拌合物的流动性；引气剂可改善混凝土拌合物的和易性，减少泌水离析；泵送剂是用于改善混凝土泵送性能的外加剂，它是由减水剂、调凝剂、引气剂润滑剂等多种复合而成，也可以改善混凝土拌合物的流变性能。 7.木材的干缩湿胀变形在各个方向上有所不同，变形量从小到大依次是（65）。 A.顺纹、径向、弦向 B.径向、顺纹、弦向 C.径向、弦向、顺纹 D.弦向、径向、顺纹 由于木材构造的不均匀性，木材的变形在各个方向上也不同；顺纹方向最小，径向较大，弦向最大。 8.在进行土方平衡调配时，需要重点考虑的性能参数是（97）。 A.天然含水量 B.天然密度 C.密实度 D.可松性 土的可松性：天然土经开挖后，其体积因松散而增加，虽经振动夯实，仍不能完全恢复到原来的体积，这种性质称为土的可松性。它是挖填土方时，计算土方机械生产率、回填土方量、运输机具数量、进行场地平整规划竖向设计、土方平衡调配的重要参数。 9.针对渗透系数较大的土层，适宜采用的降水技术是（99）降水。 A.真空井点 B.轻型井点 C.喷射井点 D.管井井点
2015年一级建造师法律法规真题答案 1．根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。 A．地下水B．市政自来水C．雨水D．中水 【答案】A 【解析】参考教材P199。 2．根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业（）。 A．1个月以上3个月以下B．3个月以上1年以下 C．3个月以上2年以下D．6个月以上1年以下 【答案】B 【解析】参见教材P227。 3．某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压*人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。 A．特别重大事故B．重大事故C．一般事故D．较大事故 4．根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。 A．80%B．70%C．60% D．50% 【答案】A 【解析】参见教材P129。 5．根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出具（）。 A．购货发票B．检测合格证明C．产品使用说明书D．相应的图片 【答案】B 【解析】参见教材P265。 6．关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。 A．文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业 B．在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准 C．因特殊情况需要在文件保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准 D．在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准 【答案】C 【解析】参考教材P207。 7．某高速公路项目进行招标，开标后允许（） A．评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容 B．投标人再增加优惠条件 C．投标人撤销投标文件 D．招标人更改招标文件中说明的评标定标办法 【答案】A
2018一级建造师《公路工程》真题及答案（持续更新） 一、单项选择题 1.一般土质路基中，低路堤应对地基表层土()，分层回填压实，其处理深度不应小于路床深度。 A.超挖 B.振动碾压 C.掺粉煤灰拌合 D.整平 【答案】A 【解析】P2;低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填压实，其处理深度不应小于路床深度。 2.山区公路中，雨期路基施工地段不宜选择()。 A.砂类土地段 B.路堑的弃方地段 C.碎砾石地段 D.重黏土地段 【答案】D 【解析】P13;重黏土、膨胀土及盐渍土地段不宜在雨期施工;平原地区排水困难，不宜安排雨期施工。 3.软基处理方法中，强夯置换应按照()的方式施工。 A.由内向外，隔行跳打 B.由内向外，逐行跳打 C.由外向内，隔行跳打 D.由外向内，逐行跳打 【答案】A 【解析】P27;强夯置换应按照由内向外、隔行跳打的方式施工。 4.下列沥青路面面层施工缝处理的做法，错误的是()。 A.半幅施工不能采用热接缝时，采用人工顺直刨缝或切缝 B.半幅施工铺另半幅前必须将边缘清扫干净，并涂洒少量黏层沥青 C.横接缝首先用3m直尺检查端部平整度，不符合要求时，按45°斜交于路中线切齐清除 D.纵向冷接缝上、下层的缝错开15cm以上横向接缝错开1m以上
【答案】C 【解析】P81;横接缝的处理方法：首先用3m直尺检査端部平整度。不符合要求时，垂直于路中线切齐清除 5.使用滑模摊铺机进行水泥混凝土路面施工的路尺是()。 A.纵坡大于5%的上坡路段 B.纵坡大于6%的下坡路段 C.平面半径为50mm~100mm的平曲线路段 D.超高横坡大于7%的路段 【答案】C 【解析】P97;上坡纵坡大于5%、下坡纵坡大于6%、平面半径小于50m或超高横坡超过7%的路段，不宜采用滑模摊铺机进行摊铺。 6.预应力张拉的千斤顶与压力表，不需要重新标定的情形是()。 使用时间达到3个月 张拉次数超过300次 千斤顶检修后 更换新压力表 【答案】A 【解析】P141;当处于下列情况之一时，应重新进行标定： (1)使用时间超过6个月; (2)张拉次数超过300次; (3)使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况; (4)千斤顶检修或更换配件后。 7.关于桥梁上部结构竖转法施工特点的说法，正确的是()。 在桥台处设置转盘，将两岸预制的整垮或半跨转至设计合拢位置 转体重量大，施工中需设置转体平衡重 主要适用于转体重量不大的拱桥 主要针对大跨度拱桥施工，采用锚固体系代替平衡重 【答案】C 【解析】P187;竖转施工主要适用于转体重量不大的拱桥或某些桥梁预制部件(塔、斜腿、劲性骨架) 8.题干暂缺 【答案】C 【解析】P225 9.隧道衬砌裂缝形成的原因不包括()。
全国一级建造师执业资格考试 建筑工程管理与实务模拟试题(C卷) 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中, 只有1个最符合题意) 1．结构构件的基本受力形式按其变形特点可归纳为五点，下列( )项不属此列。 A．拉伸B．压缩C．弯曲D．回扭 2.Ⅰ-B环境中的混凝土结构教学楼,其强度等级为C30混凝土梁、柱，其最大水胶比和钢筋最小保护层厚度分别为( )。 A. 0.50,30mm B. 0.55,30mm C. 0.60,30mm D. 0.60,35mm 3．大跨度房屋结构是指( )以上的跨度。 A．24m B．30m C．36m D．42m 4．甲级防火门窗的耐火极限为( )。 A．2h B．1.5h C．1.2h D．1h 5．下列不属于影响硅酸盐水泥技术性质的因素是( )。
A．石膏掺量B．初凝时间C．养护时间D．温度 6．石膏是以( )为主要成分的气硬性胶凝材料。A．碳酸钙B．硫酸钙C．氯化钙D．碳酸氢钙 7．某宾馆工程外墙和室外圆形柱面，要求选用具有大理石柔和光泽的米黄色抛光效果，下列材料中最适合的品种是（）。 A．西米黄大理石B．红线米黄大理石C．米黄色微晶板D．金花米黄大理石8．不属于影响混凝土受弯构件斜截面受力性能的主要因素的是( )。 A．剪跨比B．高跨比C．砼的强度等级D．砼的和易性 9．在已浇筑的混凝土强度未达到( )之前，不得在其上踩踏或安装模板及支架等。 A．1.2N/mm2 B．12N/mm2 C．设计强度的25% D．设计强度的50% 10．不属于砌体结构优点的是( )。 A．抗压性能好B．耐久性好C．施工劳动强度低D．施工简便 11．钢结构梁的抗剪强度按( )。
2005年度全国一级建造师执业资格考试模拟试卷及答案 水利水电工程（三） 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.水工建筑物按用途可分为（）。 A．挡水建筑物、泄水建筑物、输水建筑物、取水建筑物、整治建筑物和专门为灌溉、发电、过坝需要而兴建的建筑物 B．一般建筑物和专门建筑物 C．永久性建筑物和临时性建筑物 D．专门性建筑物、永久性建筑物和临时性建筑物 2.适用于河谷狭窄的山区河流的全段围堰法导流方式是（）。 A．明渠导流 B．隧洞导流 C．涵管导流。 D．束窄河床导流 3.为防止或减弱爆破震动向开挖轮廓以外岩体的传播，达到保护保留岩体或邻近建 筑物免受爆破破坏，施工时通常采用( )爆破法。 A.浅孔 B.洞室 C.预裂 D.光面 4.水利水电工程施工中常用的土石分级，依开挖方法、开挖难易、坚固系数等，土 分（）级。 A．3 B．4 C．5 D．6 5.普通端头锚施工工序依次是（）。 A．造孔、编束、穿束、内锚段灌浆、垫座混凝土浇筑、张拉、封孔灌浆、外锚头保护
B．造孔、编束、穿束、内锚段灌浆、垫座混凝土浇筑、封孔灌浆、张拉、外锚头保护 C．造孔、编束、穿束、垫座混凝土浇筑、内锚段灌浆、封孔灌浆、张拉、外锚头保护 D．造孔、编束、穿束、垫座混凝土浇筑、张拉、内锚段灌浆、封孔灌浆、外锚头保护 6.过渡料的最大粒径不超过（）mm。 A．100 B．300 C．500 D．1000 7.铲扬式挖泥船一般用定位桩定位施工，在流速较大的地区，以锚缆配合，其施工 方法一般是（）。 A．顺流分条纵挖法 B．逆流分条纵挖法 C．顺流分条横挖法 D．逆流分条横挖法 8.消力池末端一般布置（），用以调整流速分布，减小出池水流的底部流速，且 可在槛后产生小横轴旋转，防止发生冲刷，有利于平面扩散和消减下游边侧回流。 A．消力坎 B．尾槛 C．散流墩 D．消力墩 9.根据水利工程建设项目招标投标的有关规定，自中标通知书发出之日起（）日 内，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，中标人提交履约保函。 A．5 B．10 C．20 D．30 10.特殊情况下，合同实施过程中，经上级主管部门同意，项目法人根据工程技术、 进度等要求，可对某专项工程分包并指定分包单位，（）承包单位的额外费
2015年一级建造师建设工程项目管理真题及答案解析 一、单项选择题 1.“建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑企业经营者的经营管理理念”屈于影响建设工程质重的（） A.管理环境因素 B.人的因素 C.方法的因素 D.社会环境因素 【答案】D 【解析】本题考査的是项目质重的影响因素。社会环境因素主要是指会对项目质重造成影响的各种社会环境因素，包括国家:建设法律法规的健全程度及其执法力度；建设工 程项目法人决策的理性化程度以及建筑业经营者的经营管理理念建筑市场包括建设工程交易市场 和建筑生产要素市场的发育程度及交易行为的规范程度；政府的工程质重监督及行业管理成熟程 度；建设咨询服务业的发展程度及其服务水准的高低；廉政管理及行风建设的状况等。参见教材 P165。 2.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令613号），投标有效期从（）起计算。 A.提交投标文件开始之日 B.购买招标文件的截止之日 C.提交投标文件的截止之日 D.招标文件规定开标之日 【答案】C 【解析】本题考査的是投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起筲。参见教材P274-276。 3．下列工程项目策划工作中，属于建设工程项目实施阶段管理策划的是（）。 A．确定项目实施期管理总体方案 B．确定生产运营期设施管理总体方案 C．确定项目风险管理与工程保险方案 D．确定生产运营期经营管理总体方案 【答案】C 【解析】本题考查的是项目实施阶段策划的工作内容。项目实施的管理策划主要工作内容包括：（1）项目实施各阶段项目管理的工作内容；（2）项目风险管理与工程保险方案。参见教材P40。
4.关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是（）。 A.管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制 B.管理评审是最高管理者对管理阼系的系统评价 C.管理评审是管理睞系自我保证和自我监督的一种机制 D.管理评审是第三方论证机构对管理睞系的系统评价 【答案】B 【解析】本题考査的是职业健康安全管理阼系与环境管理体系的运行。管理评宙是由组织的最高管理者对管理睞系的系统评价，判断组织的管理体系面对内部愔况和外部环 境的变化是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构和程序等。参见教材P227。 5．下列双代号时标网络计划中，关键线路有（）条。 A．5 B．4 C．3 D．2 【答案】C 【解析】本题考查的关键线路的判断。关键线路有ABEI、ABGI、ACGI三条。参见教材P139~143。 7下列安全生产管理制度中，最基本、也是所有制度核心的是（）。 A安全生产教育塔训制度 B安全生产责任制 C安全检査制度 D安全措施计划制度 【答案】B 【解析】本题考査的是安全生产责任制。安全生产责任制是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理带j度的核心。参见教材P228。 9某施工项目部根据以往项目的材料实际耗用愔况，结合具体施工项目要求，制定领用材料标准控制发料。这种材料闲重控制方法是（）。
2017年一级建造师法规真题及答案 一. 单项选择题（共70 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1 关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（） A 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准 D 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案 答案：C P4 2.2015 年9 月15 日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30 万元债权，同年9 月25 日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（） A 甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015 年9 月25 日生效 B 丙公司自2015 年9 月15 日起可以向乙公司主张30万元的债权 C 甲公司和乙公司就30 万债务的清偿对丙公司承担连带责任 D 甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015 年9 月25 日对乙公司发生效力 答案：D P138 3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（） A 税率的确定 B 环境保护 C 历史文化保护 D 增加施工许可证的申请条件 答案：A P3 4.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（） A 责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚 B 是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关 C 责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚 D 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类 答案：A P204 5.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成（） A.重大责任事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大劳动安全事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案：C P48 6.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（） A 工程所在地法院 B 被告所在地法院 C 原告所在地法院 D 合同签订地法院 答案：A P336 7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（） A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书 B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查 C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收 D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明 答案；D P281 8.某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（） A.李某 B.施工企业 C.李某所属施工企业项目经理部 D.施工企业法定代表人 答案：B P12 9.关于评标的说法，正确的是（） A 评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 B 招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件 C 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果、 D 投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明答案：A P89 10.关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是（）
《建设工程法规及相关知识》 一、分值分布 第一章（9分）第二章（5分）第三章（22分）第四章（27分） 第五章（5分）第六章（12分）第七章（9分）第八章（9分） 二、具体分析 1、考法律责任的纯记忆性题目：4 道单选，4分，分别是30、40、43、56 题。 2、超纲题：2 道单选，2分，分别是24 题和53 题的D 选项。 3、问法不严密，质量不高的题目：2 道单选，4 道多选，10 分。分别是11、12D、61C、66AB、70 文字、72E。 4、考查比较灵活的典型题目：2 道单选，2 分，分别是10、57 题。 2015年度全国二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及解析 一、单项选择题( (共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) ) 1．施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。 A．项目经理部承担 B．企业法人承担 C．企业法定代表人承担 D．项目经理部与企业法人共同承担 【答案】B 【考点】项目经理部的法律性质 【解析】由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。所以B 选项正确。 2．关于委托代理终止情形的说法，正确的是（） A．被代理人恢复了民事行为能力 B．被代理人取得了民事行为能力 C．指定单位取消指定 D．代理期间届满或者代理事务完成 【答案】D 【考点】委托代理终止的法定情形 【解析】 委托代理终止的情形： （1）代理期间届满或者代理事务完成； （2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托； （3）代理人死亡； （4）代理人丧失民事行为能力； （5）作为被代理人或者代理人的法人终止。 法定代理或者指定代理终止的情形： （1）被代理人取得或者恢复民事行为能力； （2）被代理人或者代理人死亡； （3）代理人丧失民事行为能力； （4）指定代理的人民法院或者指定单位取消指定；（5）由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。AB 选项系法定代理终止的情形，C 选项系指定代理终止的情形，只有D 选项系委托代理终止的情形 3．甲房地产公司在A 地块开发住宅小区，为满足该小区的住户观景的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800 万元，乙工厂在20 年内不在本厂区建设15 米以上的建筑物，以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲
2016年一级建造师考试《公路工程》真题及答案解析2018年一级建造师考试报名时间预计6月左右，考试时间预计9月中旬，为了帮助考生们更好的梳理考点，小编特为大家整理了2016年一级建造师考试《公路工程》真题及答案解析，赶紧来开森学学习吧。更多一级建造师报名条件、一级建造师备考指导等信息请持续关注开森学官网一级建造师频道，2018年一级建造师历年真题、模拟题尽收其中，全部由业界权威名师精心解析，精细化试题分析，完美解析一网打尽。 一、单项选择题 1.关于路基爆破施工中光面爆破与预裂爆破的说法，正确的是（） A.两者均应有侧面临空面 B.两者均宜采用低猛度、低爆度、传爆性能好的炸药 C.两者均在主炮爆破前起爆 D.两者均属于定向爆破 答案：B 2.砂井套管法施工工艺中，拔管的紧前工序是（） 3.A.加料压实 4.B.桩管沉入 5.C.插入套管 6.D.机具移位 7.答案：A 3.具有膨胀性质的滑坡体，不宜采用的滑坡防治工具的措施是（） A.反压土方 B.减重 C.修建抗滑挡土墙 D.设树枝状排水沟 答案：B 4.关于填隙碎石基层施工的说法错误的是（）
A.填隙碎石的施工工艺中，撒布填隙料应在初压之前进行 B.粗碎石可以用强度合格的各种岩石轧制而成 C.粗碎石可以用稳定的矿渣轧制而成 D.填隙料可以采用石屑或最大粒径小于10mm的砂砾料或粗砂 答案：A 5.沥青混合料中掺和的矿物纤维稳定剂宜采用（）制造 A.石灰岩 B.玄武岩 C.花岗岩 D.页岩 答案：B 6.采用滑模摊铺机施工法铺筑连续配筋混凝土路面时，布料最适合采用（） A.正向上料的挖掘机 B.侧向上料的推土机 C.正向上料的装载机 D.侧向上料的供料机 答案：D 7.关于桥梁扩大基础特点的说法，错误的是（） A.主要承受压力 B.不能承受弯矩作用 C.适用于地基承载力较好的土层 D.由地基反力承担上部荷载 答案：B 8.采用悬臂挂篮法浇筑桥梁上部结构混凝土时，需防止因后浇筑混凝土的重力引起挂篮变形，导致先浇筑的混凝土开裂，下列措施中，不能起到预防作用的是（） A.根据混凝土重量变化调整吊带高度 B.采用预抬高挂篮的后支点法
2015年一级建造师《经济》真题解析 一、单选题 1某项目建筑安装工程费，设备施工器具购置费合计为7000万元，建设期2年，分期投入4000万元和3000万元。建设期内预计年平均价格总水平上浮率为5%，建设期贷款利息为735万元。工程建设其他费用为400万元。基本预备费率为10%，流动资金为800万元，则该项目的静态投资为(B )万元 A.8948.5 B.8140 C.8940 D.9748.5 解析：建设投资可以分为静态投资部分和动态投资部分。静态投资部分由建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费构成。基本预备费=（建筑安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费）×基本预备费率=（7000+400）×10%=740；该项目的静态投资为7000+400+740=8140万元 考点：1Z103011建设工程项目总投资的组成&&1Z103014预备费的组成 2根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费用的，应是先将（A ）提交发包人确认。 A.拟实施的施工方案 B.索赔意向通知 C.拟申请增加的费用明细 D.工程变更的内容 解析：(二)措施项目费的调整:工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：(1)安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。(2)采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目按照前述已标价工程量清单项目的规定确定单价。 (3)按总价(或系数)计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以公式(1Z103083-1)或(1Z103083-2)得出的承包人报价浮动率计算。 如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。 1)招标工程：承包人报价浮动率L=(1-中标价/招标控制价)×100%(1Z103083-1) 2)非招标工程：承包人报价浮动率L=(1-报价值/施工图预算)×100%(1Z103083-2) 考点：1Z103083工程变更价款的确定 1.承包人提出索赔的程序:根据合同约定，承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按下列程序向发包人提出索赔：(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利。(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求，并应附必要的记录和证明材料。(3)索赔事件具有连续影响的，承包人应继续提交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录。(4)在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向发包人提交最终索赔通知书，说明最终索赔要求，并应附必要的记录和证明材料。（P268） 3某施工企业生产所需甲材料，年度采购总量为200吨，每吨单价为1000元，一次订货成本为100元，每吨材料的年平均储备成本为400元，则该材料的经济采购批量为（C ）吨。 A. 6.32 B. 7.07 C.10.00 D. 100.00 解析：单位储存成本每次订货的变动成本存货年需要量经济订货量??==2/22*K DK Q =400/1002002??=10吨 考点：1Z102083 存货的财务管理 4根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,施工过程中发生的计日工，应按照（A ）计价 A.已标价工程量清单中的计日工单价 B.计日工发生时承包人提出的综合单价 C.计日工发生当月市场人工工资单价 D.计日工发生当月造价管理部门发布的人工指导价 解析：六、计日工：计日工是指在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价。发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行。 采用计日工计价的任何一项变更工作，在该项变更的实施过程中，承包人应按合同约定提交下列报表和有关凭证送发包人复核：(1)工作名称、内容和数量;(2)投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时;(3)投入该工作的材料名称、类别和数量;(4)投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时;(5)发包人要求提交的其他资料和凭证。 此外，《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013对计日工生效计价的原则做了以下规定：任一计日工项目持续进行时，承包人应在该项工作实施结束后的24小时内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。发包人在收到承包人提交现场签证报告后的2天内予以确认并将其中一份返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据。发包人逾期未确认也未提出修改意见的，应视为承包人提交的现场签证报告已被发包人认可。 任一计日工项目实施结束后，承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量，并应根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算，提出应付价款;已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发承包双方按工程变更的相关规定商定计日工单价计算。 每个支付期末，承包人应按照规范中进度款的相关条款规定向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额，调整合同价款，列入进度款支付。 考点：1Z103082合同价款调整 5可据以计算累计盈余资金，分析技术方案财务生存能力的现金流量表是（A ） A.财务计划现金流量表 B.投资各方现金流量表 C.资本金现金流量表 D.投资现金流量表 解析：技术方案现金流量表由现金流入、现金流出和净现金流量构成，其具体内容随技术方案经济效果评价的角度、范围和方法不同而不同，其中主要有投资现金流量表、资本金现金流量表、投资各方现金流量表和财务计划现金流量表。 一、投资现金流量表是以技术方案为一独立系统进行设置的。它以技术方案建设所需的总投资作为计算基础，反映技术方案在整个计算期(包括建设期和生产运营期)内现金的流入和流出。通过投资现金流量表可计算技术方案的财务内部收益率、财务净现值和静态投资回收期等经济效果评价指标，并可考察技术方案融资前的盈利能力，为各个方案进行比较建立共同的基础。
2015二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及解析 一、单项选择题(共60题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 。 1.施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（） A.项目经理部承担 B.企业法人承担 C.企业法定代表人承担 D.项目经理部与企业法人共同承担 答案: 【B】 2.关于委托代理终止情形的说法,正确的是（） 4.被代理人恢复了民事行为能力 B.被代理人取得了民事行为能力 C.指定单位取消指定 D.代理期间届满或代理人实务完成 答案: 【D】 3.甲房地产公司在A地块开发住宅小区,为满足该小区住户观景的需要,便与相邻的乙工厂协商约定,甲公司支付乙工厂800万元.乙工厂在20年内部在本厂区建设15米以上的建筑物,以免遮挡住户观景, 合同签订生效后甲公司即支付了全部款项,后来,甲公司将A地块的建设用
地使用权转让给丙置业公司, 关于A地块权利的说法。正确的是（） A.甲公司对乙工厂的土地拥有地投权 B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权 C.甲公司约定的权利自合同公证后获得 D.甲公司转让A地块后,丙公司不享有该项权利 答案: 【A】 4.关于不动产物权设立的说法,正确的是（） A.不动产物权的设立应依法登记 B.不动产物权的设立属自愿登记 C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效 D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理 答案: 【A】 5.下列事项中,属于专利权保护对象的是（） A.施工企业的名称或标志 B.施工企业编制的投标文件 C.施工企业编制的施工方案 D.施工企业发明的新技术 答案: 【D】 6.关于担保的说法,正确的是（）
一级建造师《公路工程》试题及答案 1B420070 公路工程安全技术要求 1[单选题] 能产生大量蒸汽、气体、粉尘等工作场所和有爆炸危险的工作场所应分别使用（）电器设备。 A.密闭式、防爆型 B.密闭式、密闭型 C.防爆式、防爆型 D.防爆式、密闭型 参考答案：A ◆◆2[单选题] 根据公路工程陆上作业安全技术要求，在对滑坡地段进行开挖时应（）。 A.滑坡体两侧向中部自上而下进行 B.滑坡体中部向两侧自上而下进行 C.滑坡体两侧向中部自下而上进行 D.全面拉槽开挖 参考答案：A ◆◆3[单选题] 特种设备停用、注销、过户、迁移、重新启用应到特种设备（）办理相关手续。 A.所有权单位 B.使用单位 C.租赁单位 D.安全监督管理部门 参考答案：D ◆◆4[单选题] 大型爆破必须按审批的爆破设计书，并征得（）同意后由专门成立的现场指挥机构组织人员实施。
A.业主 B.监理 C.地县(市)以上公安部门 D.施工单位主管部门 参考答案：C ◆◆参考解析： 大型爆破必须按审批的爆破设计书，并征得当地县(市)以上公安部门同意后由专门成立的现场指挥机构组织人员实施。 5[单选题] 遇有（）级以上大风、大浪等恶劣天气时，应停止水上作业。 A.五 B.六 C.七 D.八 参考答案：B ◆◆6[单选题] 按照隧道施工爆破作业安全技术要求，当发现有“盲炮”时，必须由（）按规定处理，确保安全。 A.设计单位人员 B.监理单位人员 C.施工单位人员 D.原爆破人员 参考答案：D ◆◆7[单选题]某个工人在14m高空作业，其高空作业等级为（）。 A.特级 B.1级 C.2级 D.3级 参考答案：C ◆◆参考解析： 3级：15～30m，5～15m为2级。 8[单选题] 开挖深度超过（）m时，特别是在街道、居民区、行车道附近开挖土方时，不论深度大小都应视为高处作业，并设置警告标志和高度不低于（）m的双道防护栏，夜间还要设红色警示
安徽省一级建造师模拟试题 一、单项选择题（共20题，每题3分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、关于电气设备及系统试运行的条件的说法，错误的是（）。 A.设备安装接线正确 B.电源应具备供电条件 C.电气设备绝缘检查符合合格标准 D.整定值已按规范要求整定完毕 答案D参见教材P47 2、自动扶梯在额定频率和额定电压下，梯级沿运行方向空载时的速度与额定速度之间的允许偏差为（）。 A.±2.5% B.±5% C.±7.5% D.±10% 答案B参见教材P146 3、架空电力线路安装程序中，立杆的紧后工序是（）。 A.横担安装 B.绝缘子安装 C.拉线安装 D.导线架设 答案C参见教材P48 4、决定泵性能的工作参数有（）。 A.流量 B.扬程 C.流速 D.功率 E.效率 答案ABDE参见教材P11 5、管道绝热按其用途可分为（）等类型。 A.保温 B.保冷 C.保热 D.加热保护 E.加冷保护 答案ABD参见教材P104 6、火电工程汽轮发电机组安装是（）的，界定为中型工程。 A.30万kW及以上 B.20万kW及以上 C.10?30万kW机组 D.10万kW以下机组 答案：C316
7、铸铁的含碳量一般为（）。 A.0.5%?1.5% B.1.5%?2.5% C.2.5%?3.5% D.3.5%?4.5% 答案C参见教材P2 8、下列仪表电缆中，常用于计算机测控装置的是（）电缆。 A.YVV B.KJYV参见教材P C.ZRC-YVV参见教材P D.YVV参见教材P 答案B参见教材P8 9、下列气体中，可用作气体绝缘材料的有（）。 A.二氧化碳 B.二氧化硫 C.空气 D.五氧化二磷 E.六氟化硫 答案BCE参见教材P10 10、建筑采暖管道穿过墙壁时应设置金属或塑料套管，安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部应高出装饰地面（）mm，底部应与楼板底面相平。 A.30 B.50 C.20 D.40 答案B参见教材P108 11、电梯电缆导体对地之间的绝缘电阻必须大于（）。 A.100Ω/V B.200Ω/V C.500Ω/V D.1000Ω/V 答案D参见教材P144 12、经审查批准后的焊接工艺评定资料可在（）内通用。 A.集团公司 B.评定单位 C.同一质量管理体系 D.特定产品范围 答案C参见教材P30 13、通风空调系统经平衡调整，各风口或吸风罩的总风量与设计风量的允许偏差不应大于（）。 A.5% B.10% C.15% D.20% 答案C参见教材P119 14、焊后液压强度试验常用洁净水进行，试验压力为（）的1.25?1.5倍。
2015年一级建造师考试《建筑实务》真题及答案解析完整版 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。 1.某厂房在经历强烈地震后，其结构仍能保持必要的整体性而不发生倒塌，此项功能属于结构的（）。 A.安全性 B.适用性 C.耐久性 D.稳定性 【答案】A 【解析】本题考查的是建筑结构的可靠性。安全性指在正常施工和正常使用的条件下，结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏；在偶然事件发生后，结构仍能保持必要的整体稳定性。例如，厂房结构平时受自重、吊车、风和积雪等荷载作用时，均应坚固不坏，而在遇到强烈地震、爆炸等偶然事件时，容许有局部的损伤，但应保持结构的整体稳定而不发生倒塌。参见教材P1。 2.某构件受力简图如右图，则点O的力矩Mo为（）。 A.P·a B.P·b C.P·c D.P·d 【答案】B 【解析】本题考查的是力偶、力矩的特性。力矩=力×力臂。力臂是力矩中心点O至力P的作用线的垂直距离。参见教材P10。 3.关于一般环境条件下建筑结构混凝土板构造要求的说法，错误的是（）。 A.屋面板厚度一般不小于60mm B.楼板厚度一般不小于80mm C.楼板的保护层厚度不小于35mm D.楼板受力钢筋间距不宜大于250mm
【答案】C 【解析】本题考查的是建筑结构的构造要求。板的厚度与计算跨度有关，屋面板一般不小于60mm,楼板一般不小于80mm，板的支承长度不能小于规范规定的长虔，板的保护层厚度一般为15?30mm。受力钢筋直径常用6、8、10、12mm。间距不宜大于250mm。参见教材P23。 4.代号为P.O的通用硅酸盐水泥是（）。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅酸盐水泥 C.粉煤灰硅酸盐水泥 D.复合硅酸盐水泥 【答案】B 【解析】本题考查的是水泥的性能和应用。普通硅酸盐水泥的代号为P.O，参见表1A412011—1。参见教材P42。 5.在工程应用中，钢筋的塑性指标通常用（）表示。 A.抗拉强度 B.屈服强度 C.强屈比 D.伸长率 【答案】D 【解析】本题考查的是建筑钢材的力学性能。钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能，称为塑性。在工程应用中，钢材的塑性指标通常用伸长率表示。参见教材P48。 6.下列混凝土外加剂中，不能显著改善混凝土拌合物流变性能的是（）。 A.减水剂 B.引气剂 C.膨胀剂 D.泵送剂 【答案】C 【解析】本题考查的是混凝土外加剂的功能、种类与应用。混凝土中掺入减水剂，若不减少拌合用水量，能显著提高拌合物的流动性；引气剂可改善混凝土拌合物的和易性，减少泌水离析；泵送剂是用于改善混凝土泵送性能的外加剂，它是由减水剂、调凝剂、引气剂润滑剂等多种复合而成，也可以改善混凝土拌合物的流变性能。参见教材P55-56。 7.木材的干缩湿胀变形在各个方向上有所不同，变形量从小到大依次是（）。 A.顺纹、径向、弦向 B.径向、顺纹、弦向 C.径向、弦向、顺纹 D.弦向、径向、顺纹 【答案】A 【解析】本题考查的是木材的基本知识。由于木材构造的不均匀性，木材的变形在各个方向上也不同；顺纹方向最小，径向较大，弦向最大。参见教材P65。 8.在进行土方平衡调配时，需要重点考虑的性能参数是（）。
2015 一级建造师法规高频考点记忆口诀 1. 联合投标资质：就低不就高；公司合并资质:就高不就低（同一类） 2.法规与规章：法规叫条例，规、定、办、细则 3. 法律冲突：人大优于政府，中央优于地方，新法优于旧法，特殊优于一般 4. 表见代理有效条件：无权有效无意有理 5. 招标程序：首尾遍布投资，开瓶即中签（履行审批手续、委托、编制、公布、投标邀请、资格审查、开标、评标、中标、签约） 6. 强制招标标准：5.123 （按工程建设顺序勘察、设计、监理50W单采购100W施工单项200w 总投资3000w ） 7. 可以不招标项目：国军临时抢救小民文物 8 .强制监理项目：重点监理外公豪宅（成片开发的小区） 9. 施工许可证：三月开胸（工）验验（延）肺（废），一月中止，一岁核 10. 需要施工单位办理的许可：稍安勿躁（安全生产，噪声排放） 11 必须组织专家论证审查的专项施工方案：高大专家暗挖深坑 12.环评编报文件：一书两表（环境影响报告书、报告表、登记表） 1 3 .劳动合同试用期：313@126 （合同期—试用期对应） 14. 单位解除劳动合同：笑星兼职十张纸币（效刑兼职、试用、规章、失职、舞弊） 15 劳动者单方解除合同：散书三日酬报校长（三书三十日酬保险、保护，无效、法律规章） 16庭审质证顺序：先人（证）后物（证）
17 仲裁意见的采纳：仲裁首席忌三心二意 18 施工单位申领许可证：稍安勿躁 19 建设单位：施工许可证 20 三同时：劳动卫生、环保、安全（同时设计，同时施工，同时投入使用） 21 安全生产许可证的申领条件：一年两险三人四预案，建章建制装备全，投资配专员，特安全 22. 建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括：监理插（监察）话（规划）射（设计）中（中标）合同（关键时刻监理的话还是要听的哦） 23. 竣工验收条件：玩设计料理，进场饱嗝（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。 24. 办理施工许可证的条件：徒弟备礼35 （烟）安置师祖萧何3 - O、用地批准手续C2、取得规划许可证G3、现场具备施工条件，拆迁进度符合施工要G4确定施工企G5有经审查图纸资料G6有保证质量和安全的具体措施G建设资金落实（钱30, 50%）G8强行监理C9消防审核 1、发明专利权期限是20 年，实用新型和外观设计专利权的期限是10年。 2、普通诉讼时效期间通常为 2 年，身体受伤，拒付租金，出售质量不合格的商品未声明的，寄存财物丢失的，诉讼时效为 1 年，涉外诉讼 4 年。 3、从权利被侵害之日起超20 年的，人民法院不予保护。 4、在诉讼时效期间的最后 6 个月内，诉讼才可以终止。 5、留置权人应当给债务人两个月以上履行债务时间。
2015年一级建造师《机电工程管理与实务》考试真题及答案 一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中，只有1最符合题意) 1、下列塑料中，不属于热塑性塑料的是（）。 A．聚氯乙烯. B．聚苯乙烯. C．聚丙烯. D．环氧塑料. 参考答案：D 参考解析： 本题考查的是高分子材料的类型及应用。热塑性材料是以热塑性树脂为主体成分，加工塑化成型后具有链状的线状分子结构，受热后又软化，可以反复塑制成型，如聚乙烯聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等。优点是加工成型简便，具有较好的机械性能，缺点是耐热性和刚性比较差。所以，选择D。参考教材P7. 2、按照设备在生产工艺过程中的作用原理分类，搅拌罐属于静置设备中的（）。 A．容器. B．反应器. C．换热设备. D．分离设备 参考答案：A 参考解析：. 本题考查的是静置设备的分类及性能。按设备在生产工艺过程中的作用原理分类：容器、反应器、塔、换热器、储罐等。一般容器可分为：平底、平盖容器；平底、锥盖容器；90°无折边锥形底、平盖容器；90°折边锥形底、椭圆形盖容器；立式椭圆形封头容器；卧式椭圆形封头容器。带搅拌容器。又称反应釜，或称搅拌罐。搅拌设备主要由搅拌装置、轴封和搅封罐三大部分组成。选项A是正确的。参见教材P21. 3、输电线路钢塔架档距约320m，其基础施工时的档距测量应采用（）。 A．十字线法. B．电磁波测距法. C．钢尺量距法. D．平行基准线法 参考答案：B 参考解析： 本题考查的是机电工程中常见的工程测量。在大跨越挡距之间，通常采用电磁波测距法或解析法测量。参见教材P31。 4、电机干燥时的温度测量，不允许使用（）。 A．电阻温度计. B．酒精温度计. C．水银温度计.