工程施工承包合同
湖州第二建设有限公司（以下简称甲方）水电班（以下简称乙方）
为了加快工程施工进度，确保安全生产，提高建筑工程经济效益。甲方承包的浙江大学农业实验基地综合楼工程的安装工程施工任务以包工包料双包的方式承包给乙方水电施工班施工。在施工过程中，为明确双方的责任和义务，保证工程的顺利进行，经甲、乙双方共同协商一致，订立如下条款，以兹共同遵守：
一．承包内容及范围：
１．按本工程建设方提供的全套安装工程施工图纸，会审纪要、技术签证、施工期间图纸的修改和变更的全部工作。从基础开始竣工验收到交付建设方物业过程及专业施工单位的配合工作。生活区内照明、临水设施的安装、拆装及日常维修工作等。
２．工程材料采购、检验、运输工作，竣工验收前的检修、测试、通水、通球、通电、消防、煤气、试气、试压、验收等工作。
３．乙方承包范围内项目在竣工后壹年内的维修。
４．提供乙方承包范围内的工程计算，负责隐蔽验收、材料报审、使用功能测试等技术资料的签证工作。负责竣工图编制、工程结算和审价工作。
5..本工程发包范围内除建设单位总承包合同规定建设方提供的材料外的所有材料均由承包人采购。所有材料均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准，并且需经建设单位委托的监理单位或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。
二．工程造价的计算：
１．根据乙方施工范围内的安装工程工作量，按浙江省“零三”定额及相关文件规定，按投标文件审定安装工程直接费与人工价差之和（建设单位审定的主材除外）后，下浮15%（包括总合同下浮）。
2．造价中涉及的主要材料价格“市场信息价”以外的材料由乙方负责办理材料单价签证。
３．图纸变更及产生的签证费由乙方负责办理签证手续，并作为结算依据，并及时上报公司，今后结算时作为有效依据。
三．付款方式：
工程进度款按月支付，每次按月实际完成工作量的80%支付工程进度款（如有增加合同外工程量的，按建设单位的总合同执行），直至工程竣工验收合格。各单位工程验收12个月后一个月内支付至工程总造价的95%，不计息。剩余５％作为工程保修金，各单位工程竣工验收24个月30天内无息退还给乙方。
四．工程质量及工期
1．乙方必须确保工程质量（按建设单位及甲方确定的达到市标化工程及争创飞英杯要求），如因乙方造成的质量因素而达不到此质量标准的，则处以乙方工程
总价的3％处罚，工程验收完成后如本工程达到飞英杯标准，则给予乙方安装工程合同总价1.5%的奖励（如因土建工程等因素导致质量未达标，而乙方施工的安装工程达到优良，同样给予乙方安装工程合同总价1.5%的奖励）。
2．施工过程必须执行浙江省建筑施工规范及有关规定。严格按照设计图纸、会审记录及设计变更进行施工，否则由此所造成的返工损失由乙方负责。
3．服从建设单位、甲方现场管理人员的指挥及要求进行施工。
4．严格按照浙江省规范执行及各现行新规范规定，分部分项工程完成后，必须经过建设单位及监理验收合格后，才能进入下道工程的施工。
5．乙方在施工过程中必须密切配合其他工种，对于造成无故返工或凿除的电气及管道修补工程，则由乙方负全责。
6．装饰阶段室内设备管道安装前应做一样板房由建设单位及监理验收，合格后方可大面积施工。
7．乙方应该在当天完成的工作前对施工工人加以技术及安装方面的交底工作，班前检查当天完成的工作状况及质量要求。
8．乙方必须满足工程整体施工进度要求，每分项工程由甲方安排施工总进度计划，强行按进度完成，如因乙方原因而影响其它组所造成的损失，均由乙方负责。
9.乙方根据施工现场项目部所制订的周、月计划进度安排。乙方必须合理安
排人力、材料，确保按甲方的月、周施工计划如期完成，不得耽误总体工期。施
工现场听从现场项目经理和施工员的指挥，如乙方不按现场项目部的进度计划实
施的，甲方有权对乙方作出相应处罚。
五．安全事宜
1．进入现场施工的人员，必须执行本公司的规章制度，由乙班长负责督促各项工作的安全生产，杜绝违章作业。作业时间持证上岗，使用的机械专人操作。 2．实施安全、文明施工协议书细则：乙方必须配合湖州市建筑施工现场“标准化管理合理工地”、湖州市级“文明工地”及“飞英杯”评定。
3．乙方特殊工种必须持证上岗，如发现被有关部门查获罚款均由乙方负责。 4．所有的机械、灯具及电线线路不能自行拆装。
5．在施工过程中，因乙方违章操作所发生的一切人身伤亡事故，一切费用由乙方全部自行负责。
六．工地生活事宜
1．乙方必须认真遵守管理制度，任何人不得开小灶，如发现用电炉、电饭煲家用电器等烧饭的，当场缴收用具并罚款壹佰元。
2．乙方所居住的生活区域和房间要专人打扫，保持清洁、达到卫生部门的检查标准，如经市、区部门检查不合格而罚款的，费用由当事乙方承担。
七．工地纪律制度：
1．乙方进场工作后，必须把本班组人员身份证及有关手续交给甲方查验，无证件的工人，不准进场施工，乙方承包人对本班组人员的行为负全部责任。
2．打架斗欧不管因何事与何人均属违法行为，甲方不予支持，发生纠纷乙方承包人应及时协调或向甲方管理人员反映调解，凡参与或指使打架斗殴一律处罚人民币300元/人，情节严重造成后果均由司法机关追究当事人责任，班组长不得
以任何理由推托责任，打架斗殴所发生的医疗费、误工费、罚款均由各班组负责人承担，
甲方不负经济责任。
八.补充事宜:
九．其它事宜：
1．乙方进场工作不准带女家属、小孩在工地住宿，如果擅自带家属住进工地的，甲方作清退处理。
2．乙方所施工的现场及工作面，必须保持整洁，每项工程必须工完场清。
3．乙方在施工过程中，必须服从施工管理人员的指挥，如有不服或违反者，甲方管理人员有权责令其停工、整改、罚款处理，严重者作清退处理。
4．乙方进场的工人必须具备身份证，其暂住证、上岗证、工作单位记录等证件由甲方办理。所有由甲方办理证件的人员必须自始自终在本工地施工，保持人员绝对稳定。
5．乙方负责施工区域的临水临电的安装及维修、整改（甲方提供材料，乙方负责施工）。
6．如乙方必须保质、保量、按时的完成项目部下达的工作任务单，如不能完成的按任务单所含工作量人工费的2倍处罚。
7．双方上述条款必须共同遵守执行，违约方后果自负。
十．合同生效与失效：
合同自双方签字之日起生效，合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份，合同待保修期满付清后，自然失效。
甲方：乙方：
代表签字：代表签字：
订立时间：年月日
水电安装合同范本 1、水电安装合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1、工程地点： 2、工程承包方式：。 3、工期：20XX年月20XX年月日止。 4、合同价款：本合同工程预算造价人民币（大写），若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。与业主结算下浮13%作甲方管理费。 5、A、工程量确定方式（按以下先后顺序执行）： 1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。 B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式： 1。合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用； 2。合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。 3。当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求（发出指令）后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的
增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。 4。由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。 5。xx由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。 6。xx当甲方提出的施工方案有变更时，乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工程量而拒绝进行变更工程的施工，否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由乙方承担。 7。xx凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的，均须转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。 8。xx在变更实施过程中，乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的情况，以此作为将来费用结算的依据，否则甲方可以拒绝计量，甲方无须支付相关费用，费用由乙方自负。 第二条xx关于材料供给约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。 2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。 第三条xx关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水电安装工程劳务承包合同模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
水电安装合同怎么写？下面品才xx为大家收集整理的相关资料。欢迎大家阅读！!!1 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行 一：工程名称：克拉中心 二：工程地点：物流港遂渝高速出入口旁 三、工程承包范围 工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、 及弱电安装工程，（施工图重大改变后工程虽另行计算）（1）给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点； （2）排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨 水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井；所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。 (3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋； (4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装； (5)防雷接地安装；
(6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。 四、工期要求 乙方必须在年月日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。 五、质虽标准 工程质虽：按总(分)包合同有关质虽的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质虽评定标准》，本工作必须达到质H评定合格等级。 六、工程承包方式： 本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装 调试、包材料损耗、包进度 /工期、包质虽、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。 七、合同价款 本工程建筑面积约平米。合同价款为人民币：元每平 方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水， 穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带）、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。 八、付款和结算方式 （一）甲方工程款支付：
协议编号：LX-FS-A99596 家装水电工承包合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
家装水电工承包合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方： 乙方： 经协商，甲方同意将位于岳翠园7号楼2单元1201室的水电装修工程承包与乙方，水电工程总费用为2600元，人民币大写贰仟陆百元整，装修前甲方需一次性交付乙方工程材料费1500元，即一千五百元整，余款至工程结束之日起3日内全清。 工期自(20xx)年( )月起，至于( )年( )月。乙方工作主要内容： 1. 材料的场内搬运与管理; 2. 施工中，给水、排水，强电，弱点的安装;
3. 开槽，补槽，及后期现场的垃圾清运; 4. 规范施工的常规管理即由非常规引起的工程返工与增量处理; 5. 成品保护，及竣工验收。 材料要求： 埋管暗线需用BV-70聚氯乙烯铜芯硬线，必须选择熊猫、南鼎、上上、远东、新特、宝胜、南洋、金龙羽、鲁能、五彩江南，日晖品牌电线电缆。水管线管采用中洁、金德、中财、联塑、金牛角、日丰、伟星一线品牌;经双方协定，本次工程采用材料品牌( )型号( ). 施工要求： 进场必须使用自备的配电箱，防止大电器造成的业主总控老化;电路水路全部走顶，以便于后期的设备维护和维修;厨房，卫生间，及客厅空调线路必须重新走线，以确保工程质量。
工程承包合同协议书免费下载 工程承包合同免费下载【范本一】 发包单位： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。 第二条：施工方案 1、护坡 (1)、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。 (2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 (3)、完工后做围墙10米左右。 (4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定,工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。 第五条：甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。 第六条：乙方义务 1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。 2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。 第七条：施工安全 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。 第八条：验收 工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。 第九条：违约责任 1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。 2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。 第十条：其它 本合同于年月日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式份，上方各执一份，上交份。 发包单位(甲方)(盖章)
编号：001 xxxxxxx·xxxxxx项目部 水 电 安 装 劳 务 分 包 合 同 工程发包人：xxxxx·xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目部 劳务分包人： 1
水电安装劳务分包合同 甲方：xxxxxxxxxxx项目部 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，在乙方已踏勘现场并充分理解施工图和甲方编制的施工组织设计的前提下，经甲、乙双方友好协商，为了确保工程顺利完成，明确双方职责，就本工程水电安装劳务分包事宜，签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxx工程 二、工程地点：xxxxxxxxxxxxx 三、承包方式：劳务分包方式 第二条工程承包范围及分包方式 1、本工程水电安装以包工不包料，包安全，包文明施工，包工期，包工人的劳保福费、保险费、冬雨季施工费、社保费，包自用的机械设备和小型工具（垂直运输设备由甲方提供）。包绝缘胶带，包预埋填充辅材，包本栋号工程其他班组施工需用的临时用水用电并安装到位，确保本工程施工的正常用水用电。 2、按甲方指定的图纸范围及变更和技术交底要求，预埋所有的穿线管、给水管、排水管、雨水管和空调穿墙管，排污管、屋面排水管、空调溢水管、阳台排水管安装施工确保竣工，如有变更增加工程量按实结算。 3、安装分户室内空开箱及空开、分户弱电箱、从电表箱到分户室内空开箱的管线，安装分户室内所有现浇天棚上、剪力墙的照明线管和接线盒，安装电井到分户室内弱电箱的穿线管及室内可视电视的穿线管，且所有预埋管线穿钢丝，确保线路畅通。 2
合同编号: ___________ 家装水电工承包合同2020新版 甲方：______________________________________ 乙方: __________________________________ 20 年月日
水电工是从事电气安装、试验、检修、运行等作业的人员。那么签订家装水电工承包合同需要注意什么呢？以下是华律网小编整理的家装水电工承包合同，欢迎参考阅读。 家装水电工承包合同范文一 发包方：(简称甲方) 承包方：(简称乙方) 经双方协商，甲方将水电安装工程承包给乙方施工，为界定双方权利、义务和责任，根据国家相关法规和公平■诚信原则，双方达成一致订立本合同。 一、施工总体要求： 确保工程既定质量等级达标；确保工期完工；确保施工现场安全文明规范，事故率为零；确保材料质量合格不超标；确保与其它工地、工种在施工中的协调配合，要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。 二、承包方式及承包范围： 1、承包方式：包工 2、承包内容和范围：(1)本工程强电、给排水预埋工程； (2) 本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程； (3) 避雷针焊接和预埋； (4) 临时设施的水电。 三、计价与付款： 1、计价方式：按建筑面积元/itf包干价计算。 2、计价内容：人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工 费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地活理费等，甲方除包干价外不再承担其他任何 费用。 3、付款方式：开工日期起，按实际施工人员每人10天支付基本生活费250元，余款在完工并验收合格后30日内付活。 四、施工质量要求： 乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工规范施工，确保工程质量达到合格服从甲方技
水池承包施工合同 甲方: 乙方： 甲乙双方遵循平等、自愿和诚信原则，双方就本项目水池施工事项协商一致，签定本合同。双方共同遵照执行。 一、工程名称：。 二、工程地点: 。 三、工程内容和规格：新修水池共计个。合同总造价元。 四、施工要求： 1.按甲方提供的设计图纸要求进行施工； 2.水池施工质量达到本项目主管部门验收合格标准。 五、工程工期：年月日至年月日。共天。 六、工程承包方式：包工、包料。 七、结算及付款： 1.乙方进场甲方预付工程款40%，工程施工到一半付30%，工程完工验收合格结清全部工程款。 八、甲方责任： 1.负责施工用材料进场到施工指定区域； 2.协调组织工程的竣工验收和竣工结算； 3.监督检查乙方施工。 九、甲方权力： 甲方发现乙方出现下列情况时，有权单方面解除承包施工合同、有权拒付工程款、有权要求乙方作出经济赔偿： （1）工程转包； （2）乙方原因造成施工进度滞后或者不能按期完工交付使用； （3）发生重大工程质量事故； （4）不遵守项目部有关工程施工、质量管理规定。 十、乙方责任:
（1）认真组织施工，自觉接受甲方监督检查； （2）认真履行合同承诺，按期完成施工任务，确保按时竣工交付使用； （3）严格执行项目建设规范要求，按图施工，文明施工，确保施工质量； （4）加强安全施工教育和管理，及时消除安全隐患，杜绝安全事故发生，并对施工过程中出现的所有的安全责任负全责。 十一、乙方权力： 有权要求甲方按合同约定结算工程款。 十二、违约责任： 1.乙方延误工期，不能在时限规定日期竣工并验收合格的，按日承担元的违约责任（累计计算）。 2.工程质量不合格，由乙方负责返修，直至合格，并承担返修的所有费用。由于返修造成的工期延误，也应按上述规定赔付逾期违约金； 3.质修期内发生质量问题，乙方应在接到甲方通知2日内进行维护修理，否则甲方有权委托其他施工单位进行修理。因此发生的费用从保修金中扣除。 4.甲方原因造成施工过程中途停建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，由建设单位赔偿乙方因此造成的实际损失； 5.甲方不按合同约定结算并支付工程款，承担相当于所欠金额一倍的违约责任。 十三、本合同未尽事宜双方协商解决。协商不能达成一致意见的，申请人民法院裁决。 十四、本合同自双方签字盖章（按手印）后生效，全部工程竣工，工程款项结清后失效； 十五、本合同一式两份，双方各执一份。 甲方（盖章）乙方（盖章） 年月日年月日
水电工程协议 业主（以下简称甲方）：身份证： 联系电话： 承包人（以下简称乙方）：身份证： 联系电话： 甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等法律，在平等公平的情况下签定如下协议 一、工程概况 工程地址： 工期： 工程内容：乙方提供劳动力，按照双方协商好的施工图纸及要求，按时完成家装水电工程。 具体有放样，开槽，布线管，布线，布水管，测试，卫浴五金，开关安装，灯具安装等 二、价格 1、甲方以水电改造工钱人民币25元/平米×85平米；打隔墙18元/平米；打踢脚线槽3元/米；卫生间改造150元/间；包管250元/条；卫生间二次防水500元/间的价格按实际量计算承包给乙方。 三、付款方式 工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。 备注：竣工后，因乙方施工原因遗留问题，甲方可扣留部分款项，待乙方处
理完后付清余款。 四、注意事项 1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，甲方若无图纸，须向乙方交代 清楚要求，乙方施工前，施工内容双方要达到认可。 2.乙方开出精确的材料采购清单，甲方负责及时购买。 3.乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具损耗。 4.乙方应安全施工，施工中未做安全措施而导致的生命财产损失，由乙方负责。 5.乙方承担每天完工后将自产的垃圾袋装化，放在楼下门口（或物业指定地点）。 6.甲方负责监管乙方施工质量，乙方如无法达到甲方要求的施工工艺，甲方在结算费用后可无条件解除此协议。 8.未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。 9.出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向当地法院提起诉讼。 甲方：乙方： 日期：日期：
工程施工承包合同书 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日甲方：乙方：
为明确甲、乙双方权利和义务，在平等自愿、协商一致基础上，签订本合同，以资共同遵守： 一、合同期限 1、自合同签订之日起生效，至双方协商解除合同之日起终止。 2、甲方因突发事故或上级政策影响、或因人员或作业地区调整，需终止合同时，应提前一个月通知乙方，乙方同意无条件接受终止合同，甲方不承担任何责任。 3、乙方连续三个月不能完成甲方规定的月度作业计划或经实践证明不能胜任工作要求的，甲方有权随时通知乙方解除合同。 4、本合同其他条款约定的合同解除情形。 二、费用结算 1、甲方依据肥城矿业集团公司现行统一劳动定额标准，按实际完成工作量，直接工定额折工，每工按198 元标准（包括加班工资、各种奖励、各项保险及国家规定的与工作岗位相关的福利待遇等）与乙方结算。甲方每月每头支付乙方大修工7 个（按临时受影响程度情况支付），月度工程价款次月内支付。 2、工程所需材料由甲方按定额无偿提供，超定额部分由乙方承担，设备运输、安装、搬运超出定额范围内所发生的费用根据现场实际双方协商解决。乙方按期按质按量完成甲方下达的月度作业计划，甲方按照定额单价结算款项，超计划部分按照结算单价的 __________________ %给 予嘉奖，反之给予相应扣罚。 3、甲方有计划的停产、检修时，甲方有权合理安排乙方人员做其它工作，并支付工资，每
工按_________ 元标准。若因甲方在生产实施（如停电、停风、停水等）或材料供应等不具备，造成停产误工时，影响时间超过__________ 小时，甲方向乙方支付影响工资，每工按
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 水电安装劳务分包合同
编号：FS-DY-20815 水电安装劳务分包合同 发?包人【简称甲方】 劳务分包人【简称乙方】 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建业·天筑7#楼及所属地下车库工程工作事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况： 1.1工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米，地下车库（据98定额人工工资结算）。 结构形式：框架剪力墙结构，层。 1.2工程承包范围： 水电安装工程承包范围依据为施工图纸、图纸会审纪要、
设计变更、工作联系单、建筑安装工程施工验收规范。 1.2.1、水施部分：给排水系统预留洞及设备安装； 1.2.2、消防部分：防火自动报警系统预留洞及管子的预埋； 1.2.3、电气部分：强电（公共部分线管预埋、穿线、电缆、灯具、开关、插座、配电箱、配电柜及桥架安装），住宅部分线管的预埋、穿线、灯具、开关及插座的安装； 1.2.4、弱电部分：弱电（电视、电话、宽带、对讲）线管的预埋，桥架及弱电箱的安装。 1.2.5、空调部分：中央空调洞的预留； 1.2.6、通风部分：排风排烟、正压送风系统洞的预留及管的预埋； 1.2.7、室外部分：室外雨水管安装、避雷、接地焊制； 1.2.8、采暖部分：采暖系统预留洞、室内地暖安装及井道主管安装。 承包方式：清包工 建筑面积包干报价。包人工、包安装工具（包括除垂直运输以外的其它一切必须工具如套丝机、手电钻、电焊机、
分项工程承包合同 甲方：泰州市高港建筑安装工程有限公司金港国际项目部 乙方：徐承荣 为维护企业和工程项目承包者的合法利益，明确甲、乙双方责任，签订此承包合同。 一.工程概况 1.工程名称：1?4#楼、16#楼____________ 2.工程地点：金港国际商城内 ____________ 3.结构：__________________ 框架、框剪 ________________ 4.层数：1?4#楼三层、16#楼十二层（含地下人防一层） 5.建筑面积：暂估1?4#楼22202m：, 16#楼裙楼38308ml 4-11 层公寓楼17410 （按最新建筑而积规则计算结算） 6.工程内容：水电安装包工不包料，包质量、包文明施工。 二.承包内容： 1?工程工期 _____ 年_月 _ 日至_______________ 年 _____ 月 _____ 日按甲方工期要求 2.质量目标：市优 3.安全生产：杜绝人身伤亡和机械设备事故，安全必须达标。 4.文明施工：创建文明施工达标工地，严格执行JGJ59-99标准。
5.承包额及付款方式 （1）合同价格：1?4#楼9元/nf, 16#楼13.50元/nV （建筑面积）包干，其中含人工费、劳保统筹、保险、利润等一切费用。 （2）施工过程中发生的变更及增加部分，单项定额人工费超过500元, 经项目部签证按定额人工费依照甲方中标价下浮率结算。 （3）付款方法：按工程进度付70% ,每月25号上报当月工程款, 次月5日前支付。分段工程交付后一个月内该分段款结清。 三.双方责任： 1.甲方责任 （1）提供施工图壹套，负责组织编制施工组织设计、方案和安全施工组织设计、方案及技术交底。 （2）配合乙方进行技术管理，技术服务和质量检查、评定、监督各工种的安全措施的落实。 （3 ）定期或不定期检查工程质量、安全生产、文明施工等，如发现违章提岀警告责其整顿，直至取消乙方承包资格，并追究其经济法律责任。 （4）确保工程项目的所需材料提前到场，保质保量如期供应至施工现场。（5）所需施工机械设备保证正常运转，移交给乙方使用，乙方必须注意清理做好正常保养。 （6 ）提供外地施工人员的食宿场所。 （7）监督乙方人工工资的发放，支付工程款要附有工资表，甲方监督乙方花名册核对和职工签名，如有工人做工领不到工资，一切责任由乙方承担。 2.乙方责任
施工总承包合同 第一部分 协 议 书 建设单位：大厂京御幸福房地产开发有限公司 2010年5月 一、合同协议书
发包人：___________ 承包人：北京百键开发建设有限公司___________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 建筑面积：_ 资金来源：_________ 2、工程承包范围 承包范围：_ 3、合同工期 开工日期：_年_月___________ 日 竣工日期：—年_____ 月_____ 日 施工日期：日历天 4、质量标准： 工程质量标准：____________________ 5.1工程承包方式：
2)其它有关结算条款详见专用条款。 5.2、合同价款 暂定金额(大写)：玖仟肆佰零壹万肆佰伍拾壹元贰角(人民币) (小写)：94010451.2元(人民币) 6、组成合同的文件 6.1组成本合同的文件及优先解释顺序如下： ⑴协议书； (2) 履行本合同的相关补充协议(含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件)； (3) 中标通知书； (4) 承包人投标文件及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料) ； 确认的投标书； (5) 专用条款； (6) 通用条款； (7) 标准、规范及有关技术文件； (8) 施工设计图纸； (9) 招标文件； (10) 专项条款约定的其他文件。 7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。 8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
消防水池施工合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
建设工程项目承包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程协商一致，订立本协议。 一、工程概况： 工程名称：消防水池； 工程地点：************股份有限公司院内； 工程面积：该工程建筑面积共计平方米； 工程造价：该工程总造价为52万元，大写：伍拾贰万元整。 二、合同工期： 本工程从2015年11月10日开工，到2015年11月26 日竣工。总日历天数为16天。 三、承包方式：
承包方式：采取包工包料形式。 四、质量标准 （一）钢筋混凝土整体浇筑，水池高出地面30厘米，安装不锈钢栏杆。 （二）工程质量标准按国家现行施工规范验收 （三）工程保修按有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算， 五、工程付款办法 （一）乙方完成工程量的50%，甲方付乙方总造价的30%给乙方； （二）工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的 90 %； （三）剩余10 %工程款在竣工验收之日起一年内一次结清。 六、责任范围 （一）甲方责任： 1、负责解决施工用水、用电、道路畅通；
2、及时组织工程竣工验收工作； 3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。 （二）乙方责任： 1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责； 2、在施工中造成甲方相邻设施的损坏、变形等乙方有义务负责修复； 3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。 七、其它事项 （一）合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律效力。 （二）合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。 （三）本合同一式 2份,甲乙双方各执1份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 负责人：负责人：
水电安装工程施工劳务分包合同 甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方） 乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方） 甲方同意由乙方承包＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿水电安装工程的施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵守。 一、工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三、承包范围及工作内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿室内给排水、强电、弱电工程、防雷接地 系统工程、消防预埋套管、设计图纸变更修改项目、甲方安排其它零星安装工程，具体详见施工图纸、甲方与业主签订的《保利城二期二标合同》所述的关于水电及防雷接地工程的工作内容。 四、承包方式 4.1承包方式： 本工程在承包范围内以包工包机械、不包料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。 4.2各项工程内容包括但不限于：（包干价内容） （1）室内水电工作内容： 1、给水部分：距室外墙皮1.5m处至管井水表组的生活给水立管、横干管、支管（支管末端用堵头 封住进行给水试压）安装、地下车库水龙头管道安装系列工作，包括管道支架安装、管道刷油或颜色漆、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵及防火材料封堵工作。管道安装完毕进行试压、冲洗及消毒并保证合格（包括配合成形后的整个管道系统试压、冲洗、消毒）； 2、排水部分：污水、粪水、雨水、冷凝水系统的立管、横干管安装，污水、雨水、冷凝水立管至 地漏的支管、冷凝水立管至空调套管位置的支管安装，潜污泵排水管道（包括阀门、水泵）安装，厨房、卫生间内排水支管在立管处预留三通，用堵头封住，出室外排水管施工至室外第一个检查井或雨水蓖。管道安装包括挖、填土、支架安装、管道刷油、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵及防火材料封堵。管道安装完后进行管道通水、灌水试验及主、立管通球试验以及压力排水的试压工作。 3、强电部分：低压配电房、发电机房配电柜至动力配电箱、双电源箱的常备用电源进线（包括配 电箱、控制箱安装及调试），发电机房配电柜至各低压配电柜控制线，动力配电箱、双电源箱至控制箱、照明配电箱进线，电表箱至住宅分户箱进线，照明配电箱、住宅分户箱及潜污泵控制箱出线，包括进、出线相关的穿管、金属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作。住宅分户箱后按图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装，保证线管畅通及配合相关专业管内穿线工作。楼梯间、车库、大堂、机房、水电井等公共照明的埋管、及第一次线槽修补，穿线、开关、灯具、插座安装。保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格。 4、弱电部分：所有室内弱电线管、线盒的预埋及管内穿铁丝工作，并保证管线畅通及配合弱电专 业公司完成穿线工作； 5、接地工作：电井接地扁钢敷设、图纸要求的配电箱重复接地安装、规范及相关部门要求的金属 线管、桥架、支架等接地工作。 （2）公共项
水电工承包合同样本(合同范本) Sample of hydropower engineering contract (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-037399
水电工承包合同样本(合同范本) 说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程 度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。 水电工承包合同范文 1 (总包)： (以下简称甲方) (分包)： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律和政策，为维护经济合同当事人的合法权益，保证基本建设工程的顺利完成，就本项工程建设的有关事项，经双方协商，达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程名称：文成县玉壶中学教学工程 2、工程地点：玉壶中学内 3、承包范围及内容：本工程所有水电工程及与水电相关的工作内容(具体
工作内容与建设单位签定的协议相同)。 二、承包方式及内容： 本工程水电工程以分包的方式承包给乙方施工，乙方负责管理、安排、材料、人员施工等，乙方根据甲方的施工进度编排施工。具体要求如下： 1、负责工地内的临时水电设施的施工; 2、编制施工方案、施工计划，做好施工准备工作; 3、严格按照图纸施工，确保工程质量达到合格要求;由于工程质量不合格而造 成的返工损失，由乙方自行负责; 4、负责工程技术资料的收集、整理、上报，进场材料的检测，并及时向甲 方提供工程的进度计划; 5、工程在保修期内，如确属施工质量不好，需要返修的应由乙方无偿修复; 6、乙方委派作为驻工地代表，对工程进度、质量等进行管理和安排，组织隐 蔽工程验收，及时解决应由乙方解决的问题。 三、工程结算及付款方式： 工程结算价以水电预算为准，材料价下浮37%;工程款支付按月支付，每月 支付单月完成工程量金额的85%，工程竣工验收合格后付10%，余款待保修期 完成后再进行付款。(领款时提供材料发票) 四、工期要求： 乙方施工人员要与甲方施工管理人员积极沟通，积极了解施工进度计划，做 好施工安排，积极配合有关班组交叉施工，不阻碍甲方整体工程进度。乙方在材 料、人员安排方面要充足，确保工期不延误，如因为水电方面而阻碍整个工程进度 安排，乙方应当赔偿一定的经济损失，具体为每耽误一天，罚款元，从工程
水池施工承包合同范本 篇一：蓄水池施工协议书甲方：身份证号码：乙方：身份证号码 经甲乙双方平等协商，就甲方发包给乙方修建蓄水池施工事宜达成共识，并签订如下协议条款： 一、工程地点 二、工程项目及相关要求 1、施工项目：装m3水的形全封闭式钢筋混泥土蓄水池及防护盖板，蓄水池基础等。 2、蓄水池的漏水处理由乙方自行处理，并保证修建好后蓄水池不漏水。 三、承包形式 乙方包工包料（包干方式），蓄水池所用的机械设备、设施及所有工具，包括安全防护具安全责任全部都由乙方自行负责。 四、工期要求及违约责任 1、施工工期为即日起日历天数天，年月日前交工。 2、如工程未完成或未达到甲方要求，甲方拒绝支付所有款项。 五、工程价款工程总价款为人民币元，大写：万元整。以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含工程钢筋水泥护壁主材料费，防水层、钢筋、水泥、沙石等辅助材料费、
人工费、运杂费、安全费等全部费用，此外，甲方不再向乙方支付任何费用。 六、付款方式及质量要求 1、乙方工程开工后材料进场后甲方先支付乙方工程款元，蓄水池边墙成型后并浇灌好钢筋混凝土经甲方验收合格后甲方再付工程款元给乙方；在此期间甲方将不付给乙方任何款项及其他费用。 2、总工程完成验收合格后交付给甲方无任何质量问题后，剩余款项甲方一次性付清。结算款以人民币现金的方式支付。 3、工程完工后如出现蓄水池漏水等质量问题，甲方拒绝支付剩余款项。 七、安全责任 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。 2、乙方在施工期间要做好蓄水池周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故也由乙方自负。 八、其它约定 甲方免费为乙方提供施工用电，线路安全及用电安全由乙方自行负责。 九、合同生效与终止 本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字后即日生
水电工劳务分包合同 甲方： 乙方： 依据有关规章制度，公司内部劳动的定额及相关法律、法规，根据本工程特点结合该市建筑行业分包标准，遵循自愿、平等、诚信的原则，甲方将水电安装劳动承包给乙方施工，经双方协商，达成以下协议，须共同遵守。一、工程概况 1，工程名称：岳阳市南湖·誉峰商业住宅楼 2，工程地点：岳阳市求索路 二、承包方式与价格 1，采取包工不包料的形式承包给乙方施工，按建筑面积元/㎡包干。2，乙方工人住宿及生活用水用电均在乙方承包单价之内。 3，建筑面积计算方法：按施工图及建筑面积计算规则进行计算，如果设备层未计算面积则按满面积计算。 三、承包范围 1，施工图的所有水电安装及防雷项目（包括强电、弱电预埋，消防通风，门铃对讲系统的预埋），其具体工作如下： ⑵临时用水、用电，工地办公室用电设备的安装与维护。 ⑵施工图的给排水、空调冷凝水管的预埋安装。地下室挡土墙止水钢板的预埋焊接。 ⑶施工图的强弱电预埋、强电的线路及设备的预埋安装及开关箱和设备安装。 ⑷施工图的消防通风、门铃对讲系统的预埋。 ⑸施工图的防雷接地及避雷网的施工。 ⑹预留洞及其他洞口的留置，以及安装完成后洞口的模板安拆、砼浇灌养护。 ⑺晚上有专人值勤。 ⑻现场文明施工的有关工作（包括迎检时与本工种有关的工作）。 ⑼工程竣工验收前，卫生清理费用分摊，水电工种负责0.12元/㎡。 10 所有水池材料的装卸，码堆清理工作。
2，设备维修 ⑵定期对临时用电线路、设备检查和机械设备维修、保养、保证设备正常运 转。 ⑵工地上人力斗车的维修焊接。 3电梯井及施工电梯防护门的制作安装 四、工期要求 1，从签订合同正式开工日起，到竣工验收止，严格按照甲方制定的进度计划进行施工。 2，为了保证工程施工进度，乙方按照甲方要求配备足够的施工人员，在农忙季节、端午节、中秋节和学校开学期间，乙方人员不能放假，必须保证按正常程序施工。 3，因工地停水、停电不能生产的情况下，三天以上经甲方认定后工期可延长，因省市检查影响工期，在三天以上可延长工期，因设计原因造成延期的，经协商后确认工期，以上情况甲方均不补助生活费。 4，因不可抗拒因素造成停工，无任何补贴，但工期可延期。 5，工期未按计划完成，每延期一天罚款500元人民币，工期每提前一天奖励200元人民币（详见进度计划表） 五、质量要求 1，本工程的质量必须达到市优工程的标准 2，工程质量评定标准依据《建筑工程质量验收评定标准》及有关强制性标准进行验收。 3，每天由现场施工员对当天所做工程量进行检查验收，如不符合要求，须立即返工整改。 4，注意内部配合并同其他班组配合，不能因为自己施工方便而影响其他工种施工。 5，每日施工必须做到工完场清。 六、安全生产与文明施工 1，文明施工要求达到市级文明工地，严格按安全生产操作规程进行施工，杜
家装水电工合同协议书文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
水电工程协议 业主（以下简称甲方）：身份证： 联系电话： 承包人（以下简称乙方）：身份证： 联系电话： 甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等法律，在平等公平的情况下签定如下协议 一、工程概况 工程地址： 工期： 工程内容：乙方提供劳动力，按照双方协商好的施工图纸及要求，按时完成家装水电工程。 具体有放样，开槽，布线管，布线，布水管，测试，卫浴五金，开关安装，灯具安装等 二、价格 1、甲方以水电改造工钱人民币 25元/平米×85平米；打隔墙18元/平米；打踢脚线槽3元/米；卫生间改造150元/间；包管250元/条；卫生间二次防水500元/间的价格按实际量计算承包给乙方。 三、付款方式
工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。 备注：竣工后，因乙方施工原因遗留问题，甲方可扣留部分款项，待乙方处理完后付清余款。 四、注意事项 1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，甲方若无图纸，须向乙方交代 清楚要求，乙方施工前，施工内容双方要达到认可。 2.乙方开出精确的材料采购清单，甲方负责及时购买。 3.乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具损耗。 4.乙方应安全施工，施工中未做安全措施而导致的生命财产损失，由乙方负责。 5.乙方承担每天完工后将自产的垃圾袋装化，放在楼下门口（或物业指定地点）。 6.甲方负责监管乙方施工质量，乙方如无法达到甲方要求的施工工艺，甲方在结算费用后可无条件解除此协议。 8.未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。 9.出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向当地法院提起诉讼。 甲方：乙方： 日期：日期：
工程承包合同协议书合同编号：_________ 发包方：_________ 法定住址：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________ 委托代理人：_________ 身份证号码：_________ 通讯地址：_________ 邮政编码：_________ 联系人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 帐号：_________ 电子信箱：_________ 承包方：_________ 法定住址：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________ 委托代理人：_________ 身份证号码：_________ 通讯地址：_________
邮政编码：_________ 联系人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 帐号：_________ 电子信箱：_________ 按照《中华人民共和国合同法》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 条合同文件及解释顺序： 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 第二条图纸和文件的保管与提供 1.图纸由工程师单独保管，但应免费提供给承包方两套复制件。承包方需要复制件时，其费用自行负担。除非为执行合同绝对需要，承包方在未经工程师同意的情况下，不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或