二次结构模板工程承包协议
甲方：
乙方：
根据甲乙双方的具体协商情况，双方依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及《中华人民共和国安全管理条例》及其它有关法律法规，双方遵循平等、自愿、公平的原则订立本协议。
一、工程名称：家园农庄一号小组微生项目
工程地址: 成都市新兴镇
建筑面积：乙方承包建筑面积：甲方根据乙方人员和技术力量确定调整结构类型：框架，承台基础，斜坡屋面
二、工期：从工程开工之日，年月日起，至工程竣工之日（年月日）
三、承包范围及工作内容：
（一）承包范围：家园农庄一号小组微生项目现浇砼模板分项工程
（二）综合单价所包含的工作内容，包括但不限于以下工作内容：
本工程范围内涉及到的（构造柱、过梁、挡水线及腰带、女儿墙、窗台压顶、屋脊）模板制作安装、拆除、剔打，并含安装模板所需丝杆、套管、砼内衬、蝴蝶卡、螺帽、钉子、铁丝粘胶带等材料，仅不含模板、木枋、；所有操作人员的劳保用品，如安全帽、安全带的购置由乙方负责；所有模板接触砼表面、接缝等不规范、不平整的打磨工作，砼胀模的剔打，屋脊的踢打修补等工作由乙方自行负责（施工工程中保证屋脊质量需求）
四、综合单价：
模板分项工程工程量按砼接触面计算：
二次结构模板均按29元/m2 计算，工程量按模板接触砼面积计算（马牙槎每边按6CM计算）；不含现场预制砼构件模板支设）。
五、双方职责：
甲方职责：
1、甲方根据现场施工需要，安排乙方本工种工作岗位规定及具体任务
2、甲方根据项目对本工程的要求及有关规章制度要向乙方书面交底。
3、甲方按“绿色建筑”施工要求，为乙方作业人员提供合格的安全工作环境、职业健康、生活设施等条件。
乙方职责：
1、乙方负责提前一周向甲方提交材料计划（需甲方提供的材料），以满足进度要求。
2、协助甲方处理协调生产过程的劳资纠纷和工伤事故的处理及善后工作。
3、按国家的有关法律、法规及管理章程对工人进行日常管理，合法的执行国家的用工制度，并监督甲方提供合法的劳动保障，维护乙方的合法权益。
4、乙方应服从甲方工程工期及工作时间安排，根据甲方提供工作面自行安排和调整上岗工作人数，甲方不承担任何窝工产生的费用。
5、乙方工作人员必须具备个人身份证、上岗证、技能等级证、完成三级教育等方可进入现场。还需协助甲方办理乙方作业人员的民工权益卡、工资卡。
6、乙方工作人员必须严格执行国家和甲方有关安全生产管理规定，落实各项管理措施和责任，搞好安全生产。
7、特种作业人员必须持操作证、技能等级证、健康证明上岗，有关证件必须随身携带。
8、乙方作业人员必须是年满十八周岁以上，五十五周岁以内的符合甲方工作年龄规定旳人员。乙方施工现场作业人员上下班必须刷卡（本人权益卡），否则由此造成一切后果由乙方负责。乙方人员退场，必须立即通知甲方，配合办理综合保险退保手续。年满五十五周岁的作业人员由乙方安排从事其它工作，但不能在甲方施工项目继续作业，否则后果自负。
9、木工房裁板机应固定2--3人专业操作人员。
10、进入施工现场，乙方个人安全劳保用品由乙方提供，按甲方要求统一颜色。乙方所用劳保用品必须为符合国家标准的合格产品，并提供产品检验合格证原件交由甲方检验，复印件留存一份给甲方，并保证甲方需原件备查时能及时提供。若使用不合格劳保用品，责任自负。
11、因乙方代表木工现场工作人员签字，所以乙方违反本协议任何一项条款，所产生的一切费用及责任，乙方承诺用家庭及个人财产进行担保。
12、乙方不得浪费甲方材料（未经甲方管理人员同意，随意裁板、锯木方等）如发现浪费，乙方赔偿甲方20倍的材料款（补偿未发现的材料浪费），并处以2000—5000元的罚款，从节点工程款中扣除，乙方不得有任何争议。
六、工伤事故的申报及处理：
1、乙方作业人员在作业期所发生的工伤事故，合同双方都有责任立即投入救治，根据工伤申报规定，必须在当日内通知甲方的相关人员。隐瞒不报后果由乙方负责。
2、乙方人员如发生人身伤亡事故，乙方应在甲方指导下主动处理善后事宜。
3、乙方人员在作业时发生的工伤事故，费用在3000元以内（含3000
元）的由乙方班组自行解决，费用发生在3000元以上，其超出部分由甲方上报总包方，由保险赔偿支付。
4、无论任何原因乙方未将现场作业人员至总包方填报三级安全教育卡，所发生的任何工伤事故由乙方承担全部责任及费用。甲方有权从工程款中扣除该部分费用，不予支付，乙方不得有任何争议。
5、乙方人员在工地范围外发生任何事故（含交通事故），均由乙方承担。
七、支付方式：
（1）合同签订之日起，乙方承担垫付本工程的开始至结束的工人生活费、借支和辅材等所有费用。
(2)甲方指定乙方工作量，全部主体完工后，经总包方、劳务方和乙方三方共同核算一个月后，甲方付乙方完成总工程量70%的工程款
（3）所有主体竣工验收合格后(农历年底前)，甲方支付剩余款项。
（4）本工程为一个完整施工周期，乙方无论任何原因单方面中途停工或退场一律按已完工程量的70%进行支付，剩余30%作为罚金不予支付，且赔偿乙方给甲方带来的损失。
八、其他规定：
1、本合同价格应以满足现行国家规范规定及安全文明施工管理办法为基础的执行价格，如未达到验收标准，班组承担质量责任及罚款。
2、如果在无特殊条件情况下，由于乙方组织人员不足，甲方将另外安排人员进行施工，并按合同价的150%在乙方总价中扣除，乙方不得有异议。
3、在施工期间如遇雨等非不可抗因素造成搬运、覆盖等工作，应由本工种人员无条件协助以保证甲方不受损失，否则，乙方应承担相应损失。
4、施工现场操作工人，必须服从现场安全管理，进入施工现场必须自觉佩带安全防护用品，对不正确佩带安全帽罚款20元/人次，2.0m以上架上工作和外架工作，不系安全带罚款100元/人次，现场工作穿拖鞋罚款50元/人次，未经申请和培训私自动用电动机具罚款50元/人次，由此造成安全事故由乙方承担责任。
5、现场工作人员应共同维护文明工地创建，对随地小便罚款100元/人次，现场内厕所以外小便罚款100元/人次，随地大便罚款200元/人次，并清除出场。对随意丢弃垃圾罚款100元/人次。操作工人不能赤裸工作，一经发现罚款100元/人次。
6、甲方不提供住宿只提供工具房，乙方负责解决工人的住宿。
7、此单价包含文明施工。
8、甲方每周举行的周例会，乙方负责人（签合同的人）必须参加，未到现场开会按500元/次进行处罚，工程进展顺利后可以以书面形式委托代
班人员参加。
9、在施工期间，乙方人员不得以任何理由围攻建设单位或甲方，和聚众闹事，否则处以10000元以上的罚款。
九、人员管理：
1、甲、乙双方协商的工地操作人数，应是为保证工期的最少人数，特殊情况下应服从甲方的人员要求，对上报甲方的人员，一经查出少1人罚200元，对未经甲方同意擅自调离人员，离开工地，对进度产生影响，少1人罚款200元，未按甲方要求时间增加岗位人员少1人罚款100元/天，情节特别严重不服从管理无视甲方的书面通知或调人不及时，造成进度延误和不执行通知一次罚款1000元，影响较大扣除乙方当月工资总额20%。
2、在工地范围内发生打架斗殴，当事双方将被各处5000元罚款，严重者将送司法机关。对偷盗者班组将被处2000元罚款，并送当地司法机关。
3、遇农忙期间乙方不能以此为理由，未经甲方同意而放走现场工人影响进度，一旦出现将扣除该班组当月工资总额的10﹪作为罚金。
4、质量方面：梁、柱、板接缝严密平整、表面光滑，梁、柱、板成型横平竖直，砼成型满足设计图纸要求。如模板变型，材料费（含商砼等）由赔偿。胀模爆模大于0.1米，每处罚款1000元，造成的材料损耗由班组负责按市价赔偿并返工至合格。
5、若施工期间出现违规现象，甲方将以拍摄的违规照片和工长填写的罚款单作为违规证据进行相关处罚，无需乙方签字确认。
十、其他事宜：
1、乙方应采用自己的人员，严禁将工程转包，一经发现处罚30000元（叁万元）并勒令无条件退场，若不服从则处罚100000元（拾万元）。
2、乙方无正当理由停工，甲方将给予1---2万元罚款。
3、乙方须提前三天（节假日除外）将施工现场从业人员名单及本人居民身份证原件复印件交甲方。
A、因乙方原因未将退场人员及时上甲方，甲方将对乙方处发生参保金额的5~20倍罚款。
B、因乙方原因未将停保人员及时安排离开施工现场，一旦发生将处以乙方200~5000元/人次罚款
C、乙方在施工现场从业人员发生工伤事故,若因乙方自身原因未将当事人作为参保对象上报乙方,产生的一切损失、赔偿由乙方承担。
十一、违约的责任与处罚
乙方有下列情形之一者，乙方应承担由此造成的损失经济及其他赔偿责任，甲方可以单方面解除本合同的执行，乙方无条件退场：
（1）乙方在工程安全、质量、工期上未达到规定的要求，所造成的返工费用（人工费、材料费）和其他损失，均由乙方赔偿；
（2）未经甲方允许，乙方擅自抽调人员离开生产（工作）岗位，不服从甲方安排，人员达不到甲方要求，影响甲方施工生产，则扣发乙方当月工资总额的10 %作赔偿费，所造成的经济损失均由乙方承担。
（3）对甲乙双方协商确定的工程节点工期，乙方不能按时完成，每拖延一天则扣发当月工资总额的1 %作赔偿费，所造成的相关经济损失均由乙方负担。
（4）乙方所属人员在施工现场违反治安、消防管理所造成的经济损失由乙方全部赔偿。
（5）辱骂、威胁、殴打现场管理人员，处以1000元每次的罚款
十二、发生争议处理：
甲方与乙方发生争议，先由双方协商对争议的处理，协商不成可以自劳动争议发生之日起60日内向管辖权的有关部门申请调解或仲裁。
十三、本合同一式二份，甲乙双方各一份，签字之日生效。
甲方：
身份证：
乙方：
身份证：
签订时间：年月日
由于乙方工人
附乙方身份证复印件
补充协议（初稿） 发包人（全称）： 承包人（全称）： 本协议是以发包人、承包人双方于年月日签订了《合同》（合同编号：，以下简称“原合同”）为基础，根据本工程的实际需要，经双方友好协商一致，达成如下对原合同的补充协议内容，双方共同遵守执行，且不影响原合同的计价原则。 一、进一步明确承包人总协调、管理的责任。 1、负责对分包工程进行总承包管理并提供总承包配合，总承包管理及配合费按原合同相关条款约定执行，结算时不予调整。 2、负责编制项目施工的全生命周期计划，包括统筹各分包单位关于本项目的工作。 3、必须按发包人及分包单位的要求完成有关项目施工，提供具备指定分包工程开工条件。 4、应在各分包单位进场前对已完成的工程及场地进行检查、确认、移交工作面。 5、应对本工程（包括分包工程）的质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场保安负责，对分包单位出现的问题承担连带责任。 6、负责签收并发放建设单位、监理单位针对分包单位所发出的工程指令，并负责督促分包单位执行。
7、负责组织和主持与分包单位有关的协调会议及相关例会，并在会议后第二天向发包人、监理单位提交会议纪要。建立定期的指定分包工程例会，每月一次月例会会议和每季度一次的季度会议（会议内容含计划、质量安全文明施工内容）；施工高峰期间，应进行每日碰头会制度，用以协调第二天作业面的矛盾；各指定分包应提前一周在例会上提出对道路运输、场地使用、楼面占用安全文明施工等要求。 8、须对工程整体进度负责，熟悉发包人对指定分包工程的具体要求，尤其是对影响土建施工进度的分部分项工程需特别注意。并应要求各分包单位提供专业承包的施工组织计划与进度计划，进行汇总分析，对施工程序中有矛盾的地方进行协调并找出解决办法。（如：铝合金安装跟不上，会导致交楼不及时，总承包单位应该给出相关措施，如：可以做外立面施工，留下收边收口或做副框，这样就不影响关键工序。） 9、在各分项施工前须与指定分包单位联系，核对清楚各分包工程图纸与总承包单位图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一；了解其在分项工程上的特殊要求，如开槽、预留孔洞、预埋件等，并在每次隐蔽工程之前（如浇注混凝土），请指定分包配合确认。否则，因此而导致的额外施工费用由承包人承担。 10、按发包人的要求向分包单位提供标高、定位点线等，否则发包人有权另行委托他人实施，由此产生的所有费用由承包人承担。 11、发包人指定分包单位工程的竣工资料，由分包单位整合、装订后直接交承包人，由承包人统一汇总，负责组织竣工验收并有督促
工人班组砌砖合同协议 书 集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
砖砌体施工劳务分包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程劳务分包施工事项协商一致，订立本施工承包协议。 第一条工程概况 工程名称：暂定楼，以实际安排为准。 工程地点： 第二条承包范围：1、所有砖砌体工程；包括所有墙体、厨房构件、一层以上的构造柱。2、门窗过梁制作安装、厕所反边、窗台等二次结构分项工程。3、砖体淋水、转运、砂将搅拌、砌筑、配合测量放线、清理、工完场地清。4、一楼的构造柱、腰梁由甲方负责施工。5、裙楼有设计变更的，由双方另行协商。 第三条承包方式：包工不包料但乙方必须自备以下料具：扳手、扎勾、铁锤、吊砣、麻线、木械工具、铁钉铁线、水平尺、卷尺、铁铲、铝合金靠尺、钢批、灰桶、灰刀、红蓝铅笔、安全帽等。 第四条施工质量：乙方必须严格按照国家施工规范进行施工，工程质量经过实测实量均要符合质量验评标准，以国家现行质量验评标准为依据，实测合格率达100%。否则不给以结算。 该工程分包要保证安全施工。甲方为乙方施工提供必要的安全防护设施，消除事故隐患。发生安全事故的，由有关部门裁定责任。 第五条工程进度：在合同签订后，乙方必须组织足够的施工人员进场，并按照甲方编制的进度计划按时完成，由于乙方人力不足影响甲方进度的，甲方有权组织其他队组进场施工，压缩乙方的工作面，乙方不得有异议，乙方退场的，甲方不负责路费和误工费。
第六条承包单价：厕所反边（含模板、钢筋、砼施工）每米元，阳台门头染（含构造柱，包括模板、钢筋、砼施工）每米元，砌砖(不分大小和墙体厚度):按建筑面积计算，主楼元每平方米；一层元每平方米，裙楼元每平方米；此单价包括第二条的所有工作内容，工作内容各分项不再另行计价。 以上单价不含劳务管理费。 第七条结算及付款乙方人员进场后，甲方不给乙方借支生活费；甲方每月25日按乙方实际完成工程量进行结算，并于次月15日前将乙方分包工程款按80%支付给乙方，但顶砖未砌、二次构件未做时，进度款按60%，工程完工抹灰打完点后10天内全部结付清余款。 第八条甲方职责 １、负责向劳务作业人员进行施工前的三级安全教育和技术交底，及时下达施工生产计划，确保施工任务饱满和劳务施工作业的均衡性和连续性。 2、负责对工程质量、安全、进度、文明施工等方面的管理，监督和检查，发现问题及时提出整改意见。 3、加强施工现场安全管理，做好有效的施工安全防护设施，为劳务作业人员创造安全施工条件。 第九条乙方职责 １、加强劳动力调配管理和作业协调工作，做好劳务人员的思想工作教育作业人员爱岗敬业，服从工作安排，坚守工作岗位，科学管理，精心施工，确保按质按量完成劳务协议规定的施工任务。 2、教育职工遵纪守法，增强职业道德，服从项目管理，配合项目部对作业人员进行三级安全教育及技术交底工作。 3、严格纪律，遵守各项规章制度，文明施工，搞好现场“三清五好”，节约用料，降低物耗，保护产品。
解除劳动合同经济补偿金模板 Template of economic compensation for termination of labor contract 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
解除劳动合同经济补偿金模板 前言：劳动合同是指劳动者与用人单位之间确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。订立和变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的规定。劳动合同依法订立即具有法律约束力，当事人必须履行劳动合同规定的义务。本文档根据劳动合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 1、《劳动合同法》规定，除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的情况外，固定期限劳动合同期满终止的，用人单位需要向劳动者支付经济补偿金。 （1）是否换言之，劳动合同到期后，用人单位不续签劳动合同或者提出的续签条件低于原劳动合同约定的条件导致劳动者不续签的，用人单位均需要向劳动者支付经济补偿金（2）劳动合同到期后，用人单位要求与劳动者续签劳动合同，但劳动者不与用人单位续签，那这种情况用人单位是否仍要按这个规定向劳动者支付经济补充金在合同期间，用人单位或劳动者提前一个月向对方提出解除劳动合同，那经济补偿金的支付是如何 （3）根据《劳动法》规定，用人单位在解除劳动合同时，一般需要支付经济补偿金，而在终止劳动合同时，一般不需要
工程质量安全协议合同 书方案 集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
工程质量安全协议书 甲方：陕西建工安装集团有限公司 乙方： 为贯彻执行“百年大计，质量第一”及“安全第一，预防为主”的质量、安全管理方针，根据甲方管理要求，双方就咸阳彩虹第二中学建设项目B标段劳务分包项目,特签定本质量安全责任书。 第一条管理目标 1、质量目标 （1）、满足合同工程质量目标要求，工程一次交验合格率达到100％。 （2）、杜绝重大质量事故，消除一般质量事故。 （3）、有质量通病整改计划，且工程质量通病整改率达到100％。 2、安全目标 （1）、杜绝死亡事故。 （2）、杜绝重伤和火灾事故。 （3）、一般事故频率控制在2‰以内。 第二条甲方责任 1、监督和督促乙方认真贯彻执行与工程施工相关的质量标准及国家有关安全生产法规和企业规章制度。 2、根据施工现场及乙方施工内容，有针对性的对乙方进行施工安全、质量验收规范和质量评定标准的交底工作。 3、组织对乙方进行定期或不定期地施工现场安全、文明、卫生和施工质量等例行监督检查。
4、对乙方施工过程中出现的质量安全事故和问题实施经济处罚。 5、甲方若接到业主及监理对乙方施工的工程质量、安全提出整改通知，甲方将根据情况督促乙方实施整改并给予经济处罚。 6、派驻现场管理代表并对乙方施工的质量、安全工作实施监督检查。 第三条乙方责任 1、认真贯彻执行国家有关工程质量、安全生产、文明工地等政策法规和企业的规章制度。服从业主、监理和甲方代表的管理。 2、建立健全质量和安全生产管理机构，设有专职质量员和安全员。 3、经常性的对施工人员进行质量、安全意识教育，组织学习相关安全、技术操作规程、政策法规和甲方的规章制度。定期召开质量、安全例会并做好记录。 4、做好施工项目的质量、安全、文明工地建设等检查工作。对查出的问题和隐患，定人、定措施、定时间积极整改，确保责任到人并及时将检查结果书面报送甲方现场代表。 5、对施工现场范围内设置的安全防护措施、电气线路、机械设备、脚手架等必须符合安全技术要求并设置相应醒目的安全标志牌。 6、发生各类质量、安全事故时，应立即报告甲方代表并保护好现场，及时抢救伤员。并按“四不放过”的原则严肃处理。 7、乙方须为员工办理工程相关保险，保险票据留给甲方保存。否则，甲方有权代乙方办理保险，费用从第一笔工程（劳务）款中扣除。 8、乙方在强化质量安全管理的同时须加强施工现场的安全保卫工作和环境保护工作，自觉遵守相关管理规定。 9、对施工过程的质量、安全事故所引发的全部责任及经济损失均由乙方承担。 第四条处罚办法 1、乙方的质量管理和工程质量出现缺陷时，甲方按下述规定处罚：
砖砌体班组作业合同 施工单位：四川鑫华建筑工程有限公司毕节分公司创美农副产品交易中心拆迁安房3#、4#楼工程项目部（以下简称甲方） 砖砌体班组：身份证号码：（以下简称乙方）为确保顺利的完成创美农副产品批发交易中心拆迁安置房3#、4#楼工程中的砖砌体工程施工任务，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑安装工程承包合同条例》等现行法律法规的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程现场的具体情况，经甲、乙双方协商签订本合同。 一、工程概况 工程名称：创美农副产品批发交易中心拆迁安置房3#、4#楼工程 工程地点：毕节市七星关区头步桥 结构形式：框架及剪力墙结构。 层数：地上25层。 二、承包范围、内容及方式 1、承包形式：单包工，即承担劳务； 2、承包范围和内容；创美农副产品批发交易中心拆迁安置房3#、4#楼工程内所有施工图、图纸会审、技术变更等所有的砖砌体（含梯步、坡道、通气道、烟道砖体，烟道通气道砖墙内侧的抹灰随砌砖随完成抹灰、窗台周边砖体、砖墙腰线等零星砖砌体在内）；二模砼的浇筑：圈梁、构造柱、压顶、砌体腰带、现浇过梁及预制过梁、厨卫周边砼止水带、阳台挡水线、门窗边框及其他所有线条等砼的浇筑，所有砼预制构件的制作安装等工作内容。 3、其它事项 1）、甲方提供的材料只有：砖、砂、石、水泥、砂浆王、架板、钢管、扣件；提供的施工机具只有：垂直运输机械和搅拌机； 2）、其它的机械、设备、工器具：如材料水平运输的工具、振捣器、振动棒，架凳的搭拆、活动脚手架的租赁费用、裁砖使用的工具，铁铲、灰桶、灰盆，湿润砖用的胶水管，皮数干、砂板、铁板，清扫现场用扫把，雨鞋、雨衣、碘钨灯具、灯管、广线、钉子、三级配电箱后的电缆线、灯具用的缆线、插头、防护用品、劳保用品等完成该项工程应需用的上述未列出的其它工器具均由乙方自理； 2）、砖砌体的砌筑工作：搅拌机的安拆、搅拌机日常的维护维修、自拌砂浆、自拌砼、
劳务承包合同书 总包人：（以上简称甲方） 砌体清工分承包人：（以下简称乙方） 由于甲方承建XXX工程的需要，经甲乙双方协议根据《中华人民共和国劳动法》及《合同法》和有关条文的规定，现将该工程有关砖砌体分项清工承包给乙方施工，为明确双方的责任和权利，特订如下条约： 一、承包方式： 清工 二、建筑面积： 按墙体实砌的墙面平方结算。 三、砌体清工工作内容： 包括项目：按图纸设计要求及会审纪要设计变更通知书，按国家规范及图集等要求施工，泥桶、泥铲、砌砖线及其它小型工具，图线上包括的所有砌体总包干价为22元/㎡，一次性包死，中途不做任何调整。如果乙方未将工程施工完毕，中途无故退场，甲方有权向乙方拒付余下的工程款。将余下工程款补给下个班组。 四、工程质量： 严格执行现行的有关施工验收规范和设计图纸的要求施工，确保合格，并在保证质量的要求下节约材料，如发现有浪费材料的现象，按实际材料价格翻一倍进行罚款。如因质量原因造成的返工，其材料费及人工费均归乙方自负。 砌体之前地面应按要求湿水，冲洗干净，如发现一次扣贰佰元。 五、文明施工： 1）、乙方进场人员必须严格执行甲方有关规定。
2）、每层的砌体完工后应做到工完料清。 3）、工地现场严格进行打架斗殴。 4）、小孩及不工作的妇女，严禁进入施工现场。 六、付款方式： 每月结算一次，按已完成实际实砌的工程量墙面每平方承包干价的80%付款，余款待砌体分项全部完工后付10%，余下10%待中间验收合格后付清。 七、本工程质量要求为合格工程。 八、工期： 自合同签字生效之日起，至砌体全部完工后，总工期为二个月。 九、安全生产: 乙方施工人员必须严格按照《安全生产条例》施工，如因乙方原因发生安全事，则一切责任由乙方自己承担。 十、甲方权利与义务： 1）、提供乙方工人的生活用水用电。 2）、对不服从管理和领导的班级，管理人员有关权更换。 3）、对不遵守公司、项目部及有关部门的安全规章制度的有权进行罚款并开除当事人。 4）、对故意浪费材料的班组，经劝阻后还不改正的有权进行加倍罚款。 5）、对有关部门要求整改的部位，乙方必须整改合格。 十一、乙方权利与义务 1）、听从甲方和监理单位的指挥，服从甲方领导，遵守公司项目部及有关部门的各项规章制度。 2）、自备安全帽、安全带、雨衣及劳保用品。
解除劳动合同无经济补偿金协议样本 篇一：解除劳动合同经济补偿协议书 终止劳动合同经济补偿协议书 甲方：（单位） 乙方： 甲、乙双方于年月日订立聘用制劳动合同，该劳动合同于年月日期满终止。现因该合同订立时所依据的客观情况发生变化，甲方决定不再续聘乙方。根据我国《劳动法》、《劳动合同法》以及人事部《关于在事业单位试行人员聘用制度的意见》的相关规定，甲、乙双方就经济补偿达成如下协议： 经双方核实，乙方在甲方单位工作年限已满年月，根据《劳动合同法》第四十四条第一项、第四十六条第五项以及第四十七条的具体规定（下附相关法条），甲方需给予乙方经济补偿共计人民币元（大写：）。甲方：（签章）乙方： 签订时间：年月日签订时间：年月日 附《中华人民共和国劳动合同法》法条： 第四十四条有下列情形之一的，劳动合同终止：（一）劳动合同期满的；……第四十六条有下列情形之一的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：…… （五）除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳
动者不同意续订的情形外，依照本法第四十四条第一项规定终止固定期限劳动合同的；……第四十七条经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。篇二：劳动合同解除协议(有补偿) 解除劳动合同协议书 甲方：（单位） 乙方：(身份证号：) 经甲乙双方协商一致解除甲乙双方劳动合同关系，并经甲乙双方协商一致，达成如下协议： 一、解除劳动合同的日期为：年月日； 二、乙方月份工资合计元； 三、甲乙双方就解除劳动合同关系的经济补偿金金额协商一致：甲方一次性给予乙方经济补偿金人民币￥元，大写：______________ 三、乙方应进行所有工作及业务交接并保障甲方办公用品的完好； 四、甲方同意在乙方完成工作交接3日内将上述工资及经济补偿金划入乙方的工资账户或现金支付； 五、乙方确认双方劳动关系终止并收到经济补偿金后不得要求甲方承担其他任何责任和义务，以及放弃追究任何赔偿的权利。 六、乙方应对在甲方工作期间所了解到的商业秘密、信息（包括甲方客户的商业秘密、信息）予以保密； 七、本协议自甲、乙双方签字、盖章后生效；
编号：质量安全保证承诺合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年____ 月_____ 日致：_____________________ （甲方）
我公司（乙方）已充分知悉贵公司“质量是企业的生命、安全胜于一切”的经营理念和要求，并严格按照有关法律、法规之规定，依法从严治理施工现场，确保作业人员及他人的安全与健康，确保工程质量。现就该项目工程质量、安全问题向贵公司作如下声明和承诺： 一、严格执行国家有关安全生产和劳动保护的法律、法规及规范性文件，建立健全安全生产责任制度和现场安全管理制度，接受行政主管部门、工程总包单位、监理单位及贵公司的监督检查。 二、我公司完全具备该工程施工的资质和条件，施工方法或程序符合国家、地方和行业要求，施工人员具备法定从业资质和相应经验，现场施工设施、材料、设备是国内或国外正规厂家的产品，且具有相关合格证书，机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。保证在施工过程中积极采取先进工艺和先进技术。 三、我公司将充分关注和保障施工现场人身及财产安全，严格按国家、政府规定的安全生产、 文明施工标准搞好防护工作，采取诸如防护及围栏、照明、警卫、护栏、警告等有效措施，就 施工过程中对自身、贵司或他人所造成的人身或财产损害承担赔偿责任。 四、供应、制作或安装于贵公司工程项目上的产品完全符合国家现行标准和合同的约定，在原材料、工艺、生产设备及安装等方面没有缺陷。该项声明在产品交货或安装于工程之上后仍然有效，且不得因贵公司接受该产品以及支付该产品价款而失效。贯彻工程质量“终身制”，在国家法律确定的质量安全责任期内对建筑工程造成的安全事故承担经济、行政和刑事责任。 五、已建立工程安全事故的快速应急机制。保证在工程质量出现问题、或存在安全隐患时，将主动或按贵公司的要求立即采取有效措施进行补救，消除安全危害，最大限度地保护好贵公司及客户利益。 六、若因工程质量问题导致重大安全事故，我公司将承担由此给贵公司造成的客户索赔、声誉影响等全部损失。
编号： HQJSHBHS-2017-001徐州荣盛城A15.A16地块住宅精装修工程瓦工班组劳务内部施工协议 发包单位：环球建设工程集团有限公司淮北淮顺分公司 劳务班组： 签订日期：2017年9月日
环球建设工程集团有限公司淮北淮顺分公司 内部班组施工协议 甲方：环球建设工程集团有限公司淮北淮顺分公司 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》《劳动法》和有关法律、法规的规定，结合本工程 的具体情况，达成如下协议，供双方共同遵守。 第一条：工程概况 1.1工程名称：徐州荣盛城A15.A16地块住宅精装修工程 工程地点：江苏徐州 承包范围： #楼室内地砖 承包方式：按附件清单综合单价包干，包含图纸、规范等质量要求施工完成的全部 费用（不含税金） 1.1.1综合单价包括：员工劳保和劳保、人身保险费、生活费、赶工费，节假日及 夜间加班费、市内外交通费、安全、文明施工费、差旅费、各种机械工具费及机具易损 件费，如锯片、钻头、铁锹、油桶、刷子及所需的电源接线和插座插头（三级配电标准） 等。 1.1.2综合单价包含施工工地内涉及到的全部材料搬运及二次搬运，垃圾清理至指 定地点。乙方签字领出的材料，若有丢失或损坏，由乙方负责。 1.1.3乙方需要考虑到工期紧张而造成的赶工和因此发生的费用。若乙方人力不足 无法满足甲方的赶工要求，甲方有权自己组织人员施工，所发生费用统一按照420元/ 工日，从乙方工程款中扣除。 1.2工期：自进场即日起，至2017年 10 月 28 日。（具体日期根据甲方具体要求）项 目总工期需满足甲方和相关单位合同要求。 1.3工程质量等级： 1.3.1工程质量等级要求：满足甲方和相关单位合同约定的质量等级（详见项目经理 交底和建设单位与相关单位对工程质量的约定文件）。 1.3.2工程质量等级的评定和确认：以建设方、监理、质量监督、等单位验收确认甲 方的整体工程的质量等级为准。 1.4暂定合同价款： 1.4.1:总面积约 12000 平方米（按实际施工验收合格面积计算），总价按最终 施工验收合格面积计算。 1.4.2：B2地块 #楼、室内墙地砖铺贴按建设单位及图纸要求的全部操作工序， 施工工程量按实结算 35 元/m2 1.4.3：B2地块 #楼、室内厨房墙，地未铺贴面积粉平，按建设单位及图纸要求 的全部操作工序，施工工程量按实结算 13 元/m2 第二条：合同适用标准及法律 2.1适用标准、规范：相关建筑装饰工程施工规范、验收规范。 2.2适用法律、法规：《合同法》《建筑法》《劳动法》《安全生产管理条例》及其他有关 法律法规。
XXXX工程奖励惩罚协议 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方）为了更好的执行甲乙双方签定的XXXXXX工程《建设工程施工合同》，根据XXX项目的特殊性，为确保该项目能保质保量完成，激励施工单位管理人员及施工班组的士气，甲方充分考虑项目目前的综合实际情况、并经双方友好协商，现就XXX项目总包单位奖励办法达成以下补充协议条款。本协议的实施不影响XXXXX工程《建设工程施工合同》的执行。 一、进度奖： （一）节点奖励：奖励金额控制在XXX万元内，按合同节点时间要求 完成以下工作内容给予相应奖励，具体要求及分配金 额如下： 1、示范区：（XX楼） （1）、XX楼基础施工完成：X万元； XX楼完成时间结点：XXXX年XX月XX日； 完成标准：桩基础，独立基础及地梁混凝土浇筑完成并达到规范 及设计要求，可进行下道工序。 （2）、工程形象进度达到预售条件：XX万元； 完成时间结点：XXXX年XX月XX日； 完成标准：工程主体结构封顶及相应安全文明施工达到申办预售 许可证时对工程现场进度的要求。 （3）、样板房室内场地移交精装单位施工：XX万元； 完成时间结点：XXXX年XX月XX日；
完成标准：按界面划分其工作内容全部完成（含楼地面的清理）； 施工机械、脚手架、剩余材料等全部撤出；建筑垃圾 全部运出，工完场清；通水通电；料场、临设、轴线、 标高等移交完毕，满足装饰进场施工的条件。 （４）外墙保温完成：XX万元； 完成时间结点：XXXX年XX月XX日； 完成标准：按界面划分其工作内容全部完成；施工机械、脚手架（除外墙脚手架外）、剩余材料等全部撤出；建筑垃圾全 部运出；通水通电；料场、临设、施工通道、轴线、标高 等移交完毕，满足外墙面层施工的条件。 （5）、室外景观场地移交：XX万元； 完成时间结点：XX年XX月XX日； 完成标准：按界面划分其工作内容全部完成；施工机械、脚手 架（除外墙脚手架外）、剩余材料等全部撤出；建 筑垃圾全部运出；通水通电；料场、临设、施工通 道、轴线、标高等移交完毕，满足景观施工的条件。 2、非示范区：（XXX楼） （1）、基础施工完成：XX万元； 完成时间结点：XX年XX月XX日； 完成标准：同1.（1）条。 （2）、工程形象进度达到预售条件：XX万元； 完成时间结点：XX年XX月XX日； 完成标准：同1.（2）条。
模板工程分包合同 委托方：普瑞建设集团有限公司菏泽开发区分公司（以下简称甲方） 受托方：（以下简称乙方） 为方便管理与开展工作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规、条文条例，本着自愿、诚信的原则，双方就本建筑工程劳务事项的施工组织，班组组建与管理协商一致，甲方委托乙方全权组建模板班组，自主管理，自负盈亏。为明确双方的责任与义务达成如下一致合议条款，共同遵守： 一、工程概况 1、工程名称：中国牡丹之都企业总部创意产业园C27#、C28#住宅楼钢筋工程 2、工程地点：菏泽市人民路北段东侧 二、现场情况： 乙方已对工程施工图、地质情况、工程位置、周边环境、平基现状、道口布设、储存空间、施工作业区等已有了充分了解、分析和评估，同意承担任何因忽视或误解工地情况而导致的经济责任和商业风险。 三、乙方承包范围： 1、甲方提供的施工图一份，图纸会审纪要、设计变更、通知单等包括的全部的模板加工、安装及支撑、加固内容。所有单项工程均为综合包干价，不再计取任何费用，合同范围内甲方不支付任何计时工。 2、施工组织设计内的技术措施施工内容，以及质量、工期和安全文明施工组织管理措施、技术措施、抢工措施等所有措施费用和现场其他分包施工单位的配合费用。 3、除去甲方提供机具设备和周转材料外，自备所有为完成本工程施工过程中的辅助材料（包括电焊条、封口胶、双面胶、钉子、铁丝、脱模剂、PVC穿墙管、内撑材料等全部辅材）和机具设备（包括：元盘锯、手提锯、剔凿打磨设备，电焊机、三级配电箱以后的电线电缆、活动配电箱和活动照明灯线）及劳保用品用具。 4、配合其他工种工序预留、预埋（即各工种的预埋木盒和各预埋管线的模板开孔由木工施工）及使用材料下车及场内运输。 5、包括的具体工作内容： a、周转材料进入工地现场的下车、按甲方要求分类堆码。 b、模板的配制、拼装、支撑、撤出、清理、涂刷脱模剂。 c、每层浇筑砼前、撤模后材料必须清理。 d、爆模部分的剔打，打磨、修补及修补后的打磨和不平整顶板的打磨。 e、混凝土内撑的制作或购买。 f、工程完工后材料清理、分类码放到指定位置。废旧材料收集归堆于指定地点。 g、二次结构模板工程。 h、安排浇筑混凝土时合理的值班人员。 6、包括现场保卫、自身生产区及生活区的清洁与日常管理。 四、合同计价及工程款支付： （一）计价 1、计价起始点：从基础起。 2、计价方法：砼与模板接触面单价为27元/平方（均价）计算；（均为展开面、均含二次结构模板），其中安全占3%、质量占3%、进度占3%、文明施工占5%，其未达标项将在结算时扣除，二次结构模板如不施工，按40元/平米扣除（展开面积）不计算超高费。 3、本工程内建筑面积以外或合同以外但与合同内容密切相关的零星工程，无条件由乙方负责施工，甲方按如下计价方法承包给乙方。
砖砌体施工劳务分包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程劳务分包施工事项协商一致，订立本施工承包协议。 第一条工程概况 工程名称：暂定楼，以实际安排为准。 工程地点： 第二条承包范围：1、所有砖砌体工程；包括所有墙体、厨房构件、一层以上的构造柱。2、门窗过梁制作安装、厕所反边、窗台等二次结构分项工程。 3、砖体淋水、转运、砂将搅拌、砌筑、配合测量放线、清理、工完场地清。 4、一楼的构造柱、腰梁由甲方负责施工。 5、裙楼有设计变更的，由双方另行协商。 第三条承包方式：包工不包料但乙方必须自备以下料具：扳手、扎勾、铁锤、吊砣、麻线、木械工具、铁钉铁线、水平尺、卷尺、铁铲、铝合金靠尺、钢批、灰桶、灰刀、红蓝铅笔、安全帽等。 第四条施工质量：乙方必须严格按照国家施工规范进行施工，工程质量经过实测实量均要符合质量验评标准，以国家现行质量验评标准为依据，实测合格率达100%。否则不给以结算。 该工程分包要保证安全施工。甲方为乙方施工提供必要的安全防护设施，消除事故隐患。发生安全事故的，由有关部门裁定责任。 第五条工程进度：在合同签订后，乙方必须组织足够的施工人员进场，并按照甲方编制的进度计划按时完成，由于乙方人力不足影响甲方进度的，甲方有 权组织其他队组进场施工，压缩乙方的工作面，乙方不得有 异议，乙方退场的，甲方不负责路费和误工费
第六条承包单价：厕所反边（含模板、钢筋、砼施工）每米元，阳台门头染（含构造柱，包括模板、钢筋、砼施工）每米元，砌砖（不分大小和墙体厚度）:按建筑面积计算，主楼元每平方米；一层元每 平方米，裙楼元每平方米；此单价包括第二条的所有工作内容，工作 内容各分项不再另行计价。 以上单价不含劳务管理费。 第七条结算及付款乙方人员进场后，甲方不给乙方借支生活费；甲方每月25日按乙方实际完成工程量进行结算，并于次月15日前将乙方 分包工程款按80%支付给乙方，但顶砖未砌、二次构件未做时，进度款按60%工程完工抹灰打完点后10天内全部结付清余款。 第八条甲方职责 1、负责向劳务作业人员进行施工前的三级安全教育和技术交底，及时下达 施工生产计划，确保施工任务饱满和劳务施工作业的均衡性和连续性。 2、负责对工程质量、安全、进度、文明施工等方面的管理，监督和检查，发现问题及时提出整改意见。 3、加强施工现场安全管理，做好有效的施工安全防护设施，为劳务作业人员创造安全施工条件。 第九条乙方职责 1、加强劳动力调配管理和作业协调工作，做好劳务人员的思想工作教育作业人员爱岗敬业，服从工作安排，坚守工作岗位，科学管理，精心施工，确保按质按量完成劳务协议规定的施工任务。 2、教育职工遵纪守法，增强职业道德，服从项目管理，配合项目部对作业人员进行三级安全教育及技术交底工作。 3、严格纪律，遵守各项规章制度，文明施工，搞好现场“三清五好” 节约用料，降低物耗，保护产品。 4、重视安全生产，遵守操作规程，不违章作业，做好自身防护，杜绝重大安
致：__________________（甲方） 我公司（乙方）已充分知悉贵公司“质量是企业的生命、安全胜于一切”的经营理念和要求，并严格按照有关法律、法规之规定，依法从严治理施工现场，确保作业人员及他人的安全与健康，确保工程质量。现就该项目工程质量、安全问题向贵公司作如下声明和承诺： 一、严格执行国家有关安全生产和劳动保护的法律、法规及规范性文件，建立健全安全生产责任制度和现场安全管理制度，接受行政主管部门、工程总包单位、监理单位及贵公司的监督检查。 二、我公司完全具备该工程施工的资质和条件，施工方法或程序符合国家、地方和行业要求，施工人员具备法定从业资质和相应经验，现场施工设施、材料、设备是国内或国外正规厂家的产品，且具有相关合格证书，机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。保证在施工过程中积极采取先进工艺和先进技术。 三、我公司将充分关注和保障施工现场人身及财产安全，严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，采取诸如防护及围栏、照明、警卫、护栏、警告等有效措施，就施工过程中对自身、贵司或他人所造成的人身或财产损害承担赔偿责任。 四、供应、制作或安装于贵公司工程项目上的产品完全符合国家现行标准和合同的约定，在原材料、工艺、生产设备及安装等方面没有缺陷。该项声明在产品交货或安装于工程之上后仍然有效，且不得因贵公司接受该产品以及支付该产品价款而失效。贯彻工程质量“终身制”，在国家法律确定的质量安全责任期内对建筑工程造成的安全事故承担经济、行政和刑事责任。 五、已建立工程安全事故的快速应急机制。保证在工程质量出现问题、或存在安全隐患时，将主动或按贵公司的要求立即采取有效措施进行补救，消除安全危害，最大限度地保护好贵公司及客户利益。 第 1 页共 2 页
木工班组承包协议 发包单位：建筑劳务有限公司项目部（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方) 鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同，供双方共同遵守执行。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程质量标准：合格 4、安全施工标准：本分包工程安全创优目标双方约定为：合肥市安全文明示范标化工地。重大施工事故“五无”（无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾，创安全文明等级优良工地）。 第二条承包方式： 包料、包质量、包工期、包文明施工。辅材辅料包含但不限于：安全帽、安全带、雨鞋、雨衣、模板、方木、工器具、钉子、钉锤、铁丝、海绵条、水泥栀子、扫把、线坠、小白线、钢丝网、墨斗、墨汁、铅笔、步步紧、螺杆（包括防水螺杆）、螺帽、山形件、山形母、螺杆套管、发泡剂、脱模剂、支模用的材料、二级箱以下的电缆、穿墙套管、电焊机、焊条、手枪钻、电钻、刨床、手锯、锤子、手电锯、无齿锯、无齿锯片、圆盘锯等涉及到木工使用的一切材料、设备及施工器具等。 第三条承包范围： #单体以及地下车库等施工图纸、清单范围、相关技术规范、总包合同要求、班组对现场的踏勘情况、完成本工程主体结构、二次结构、粗装修等模板工程施工推断出的内容；总包签发的洽商、设计变更、技术交底及木工班组承包范围内工作所进行的合理工序中包含的全部工作。特别约定：若总包调整甲方的施工范围，乙方应无条件依据本合同执行，甲方不再补偿乙方任何费用。 第四条具体工作内容
砌体班组施工合同 甲方：四川永筑劳务建筑有限责任公司（以下简称：甲方） 乙方：________ 身份证号码__________________________ （以下简称：乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，在乙方对工程项目情况全面了解的基础上，甲方将广州挂绿新城综合医院1# 二次结构砌体工程发包给乙方施工，为了使该分项工程保质、保量、保工期、保施工安全的顺利完成，甲方和乙方在平等自愿的基础上，经友好协商一致，根据公平、公正、合理的原则，双方达成本合同条款及有关事宜，以共同遵照执行。 一、工程名称：广州挂绿新城综合医院2#二次结构砌体 二、承包性质：包工不包料，包工具（搅拌机，斗车、料斗、灰桶、灯、线等工具乙方自备）。 三、工程承包项目的范围及内容： 1、本工程施工图纸及合同书中所有承包范围内的所有泥水砌砖和混凝土浇筑项目（主体遗留的节点构件除外，混凝土浇筑综合单价同砌砖综合单价）。 2、施工过程中除施工电梯外，其余所有机械和工具、照明灯具等均由乙方自行购买。 3、楼层清理（清理的杂物应按指定地点集中堆放），小型构件预制如（门窗过梁、木 砖等），卫生间、厨房墙位反口梁、窗台压顶、构造柱、屋面小零星构件等现浇小项目混凝土工程。 4、甲方提供龙门架，搭设乙方负责，（墙体超过5米以上甲方搭设架子）。 4、墙体洒水养护、墙体双面勾缝、落地灰浆的回收使用，施工现场整洁，成品、半成品的保护。 5、现场杂物运至甲方指定地点。 四、工期进度： 1、乙方应无条件地服从甲方及现场负责人员的统筹安排，并根据甲方安排的工期及进度计划合理地组织施工。
并向发包人支付违约金或罚款额序号项目处理方法度（由发包人从应向承包人支付 的工程款中扣除） 一工程进度 1 未按期完成验槽工作限期完成 限期完成 限期完成 限期完成 限期完成 限期完成 限期完成10000元/天20000元/天 2 未按期完成基础工程 3 未按期完成各楼号结构±0.000 4 未按期完成低层结构封顶 5 未按期完成高层3层顶板封闭 6 未按期完成高层20层顶板封闭 7 未按期完成各楼号结构封顶合同价款0.5‰/天合同价款0.5‰/天20000元/天 10000元/天 合同价款0.5‰/天 未按期完成专项计划，影响其他分包后续工 8 限期完成 扣除相应工程款 限期完成10000-20000元/天.栋3000-10000元/次 10000元/次 序施工 9 将自施工程强迫其他分包完成 未按总控计划完成专项验收（各项竣工验10 收） 11 总工期拖延追究违约责任 追究违约责任 追究违约责任合同价款0.5‰/天合同价款0.5‰/天100000元/天 12 未按总控计划完成竣工备案 13 未按合同要求向发包人移交物业 注：如果承包人按自己承诺完成了最终工期，在结算时发包人可以考虑向承包人退还一部分工程 进度的违约金。 二工程质量 1 出现重大结构质量问题限期完成 限期整改100000元/次 对于甲方发现并要求的整改的问题，乙方必2 须做出回复，明确整改方案及完成时间，对 于乙方拒不整改或整改造假的情况3000-50000元/次【视情节严重性】 3 出现重大二次结构质量问题限期完成 限期完成10000元/次5000元/次 对监理通知指出的质量问题未及时整改并4 回复
瓦工承包协议书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 为了及时能按质、按量完成施工任务，经双方共同协商，现将经济开发区金桥安置区楼工程土建项目承包给乙方 施工，为明确双方责任，特制定以下条款，双方共同遵守。 一、工程名称：经济开发区金桥安置区楼 二、承包内容及范围：土建工程，包括图纸所有瓦工范围的土建工程内容（不含外墙保温），基槽土方开挖完毕后由乙方负责清理以及雨水后的塌方清理；土方回填后，乙方负责土方的平整夯实；基槽开挖后的排水、砼浇捣后的养护由乙方负责；脚手架基础硬化、化粪池、窨井等。 三、承包价格：____________ 元/平方米。 四、承包方式：单包工。 五、工程质量等级：合格。 六、施工安全：乙方凡进入施工现场的操作人员做好自身 防护措施，不得在施工现场嘻闹，必须严格按照安全生产操作规程施工，遵守公司和项目部生产管理规章制度确保施工安全。工程施工过程中造成的一切安全问题由乙方负责，甲方概不承担。 七、工程质量和管理：土建工程按图纸、技术交底和变更图纸要求进行施工，严格按施工技术交底单和规范施工，施工完毕后，按质量验评标准进行检查、复核，做到准确无误，否则造成的质量事故及经
济损失有乙方负责。乙方在施工中必须用完当天所拌制的砂浆及混凝土，不得隔天使用，当天砌筑完毕的墙体遗落的砂浆，必须清理后运至砂浆机旁重新拌制使用完。1/2碎 砖搭配使用，不得集中使用。乙方施工过程中必须服从甲方管理若班组中不服从管理或有不良品质人员，甲方有权令其退出。甲 方保证施工用料运送到施工现场，乙方负责周转材料的保养及回收利用，并保证施工现场整洁，干净。不得人为造成浪费，如有发现按双倍价扣罚。 八、施工机械器具：除塔吊外其余机械器具由乙方自理. 九、付款方式：《甲乙方自议》基础完工付工程承包价 的，二层完工付，四层完工付，主体验收合格后付，工程竣工验收合格后扣除5%维修金，其余金额年底付清。 十、施工工期：工期为天，乙方必须严格按甲方的工 期计划和月进度计划完成施工任务，每延误一天罚款200元；由于甲方提供材料不及时造成的工期延误有甲方负责。瓦 工所需要的材料要提前三天通知甲方，以便及时提供，瓦工班组 在施工中，要和木工、钢筋工班组及时沟通、配合，不得相互抵制。否则造成工期延误由乙方负责。乙方没按甲方制定的进度计划进行施工的，必须合理组织人员加班赶上。如仍赶不上进度，甲方有权增加施工力量，所发生的人员工资从乙方工资款扣，并处罚500元每天。
砌砖班组劳务合同书 公司： 甲方： 乙方： 为了高速、优质、安全地完成东莞市鸿意建材有限公司宿舍楼砖砌体项目的施工任务，在公平、公正、平等自愿前提下，经双方协商签订本协议： 一、承包范围、工作内容 东莞市鸿意建材有限公司宿舍楼工程的所有砖砌体工程及相关工作。具体内容如下： 1、砖砌体分项：包括上料运输、浇水、选料、清理等整个操作过程；卫生间、厨房间在楼面上做30~50公分灰砂砖；协助施工员放样测标高、找平、立皮数干；预制构件制作及安装；砌体顶部灰砂砖嵌缝等所有墙体工程及地面工程的施工。 2、落手清、成品保护：每日及时做好落手清工作，余料及时利用，不得浪费；下道工序施工前做好上道工序的成品保护工作，有关场内材料垂直、水平运输和浇水湿润护养等相关工作。 3、砂浆机开机清理保养、灰斗车保养及清理。班组必须定人开机，随时清理、打扫楼层及吊蓝内、上料平台垃圾等工作，一天打扫不少于二次。 二、承包方式 分项承包，不得转包，只包工不包料。砂浆搅拌机及灰斗车由甲方提供，其余工具及辅材均由乙方自备。 三、质量要求和承包单价 质量等级：合格。分项工程不合格所造成的一切损失（如材料及人工等）由乙方承担，所有砖砌体每完成一层或多层应组织人员先自检后报甲方验收。 承包单价： 1、20*20*60加气块砖砌体人工费除空价￥30元/㎡,10*20*60加气块砖砌体人工费除空价￥25元/㎡（其中含所有砼圈梁、过梁、拉墙筋工程量在内）。 四、付款方法 按每月完成合格工程量付70%，经建设单位、监理单位、施工单位验收合格后付
至80%，余下待工程竣工验收合格后二个月内，按合同付至95%，其余5%为质保金，如无遗留问题，一年质保期满付清。如乙方半途自动退场或因质量问题中止合同，按完成合格品的70%结算。 五、质量管理 1、乙方按照设计、施工规范及有关规定要求进行施工及技术交底，以合格为目标，坚决杜绝质量通病和影响使用功能的质量问题。 2、每月验收结果以项目技术负责人、施工组长、项目经理验收为准。 3、施工中，乙方必须服从甲方正确领导，严把质量关，乙方设专职质量员进行班组内自检、互检、交接检配合施工班组复验，及时反馈班组有关人员整改、技术指导等信息。 4、甲方提出的整改问题，乙方必须迅速、及时完成，要求每天整改的工作不过夜，如不及时整改，甲方有权罚款。 六、安全管理 1、乙方进入施工现场必须遵守安全操作规程和甲方的有关安全制度，及时向甲方有关人员提出书面的合理化建议，对不安全隐患及时整改。 2、对新来的职工，乙方必须进行班组书面安全教育，并由职工签字后上报甲方有关人员进行登记备查。进行“三级安全教育”后，乙方方可安排职工工作，否则一切安全事故由乙方自负，甲方有权对违反者进行罚款或令其停工，直至中止协议。 3、乙方施工人员进入工地必须配戴安全帽，不能穿配拖鞋、凉鞋进入工地，不得酒后作业。如因以上原因导致安全事故，由乙方负全责。 4、乙方班前对每位职工进行安全技术交底和主要工序特别安全交底，进行“三上岗、一讲评”，并及时做好记录。 5、甲方必须协助乙方做好安全教育、安全检查和验收工作，消除安全隐患，把事故消灭在萌芽状态。安全、病故、场内外纠纷责任由乙方负全责。 七、其它 1、班组长必须长期驻守工地，未经施工员许可，擅自离开现场罚200元/天（次）。 2、乙方必须遵守甲方的一切制度，遵纪守法，文明施工。 3、对乙方违反本协议内容，甲方有权处以100～500元/次（人）的罚款，情节严重（或中途离场）按条款四的付款办法执行。其余款项作为甲方另外组织人员施工