转炉钢渣加工合同主要条款
甲方将转炉钢渣加工交与乙方实施。为明确双方权利与义务，制订如下条款。甲方派 专人负责进行业务监督和协调。
1.工作内容及标准
1.1. 转炉初炼渣、精炼渣、连铸渣、铁水预处理渣以及在渣跨翻扣中包所产生的废弃 物和炼钢厂清理出来的部分工业垃圾（以下统称转炉渣） ，从运到渣跨即由乙方负责。包 括渣盘的打水、冷却，翻扣、更换、及装卸车和钢渣的冷却、破碎、磁选等后续处理工作。 乙方将选出的渣钢按照甲方的有关规定进行加工处理，过秤后卸到甲方炼钢厂原料场地。 甲方负责质量检验、区分中包大块浇余与渣钢，并负责记录签字。运输乙方自理。
1.2. 乙方负责钢渣加工所涉及设备的保养及维护，合同期间发生的设备维护、保养、 备品备件等消耗费用一概由乙方承担。
返回的渣钢或大块废钢计量小票由甲方开具，乙方负责传递。 翻扣在转炉渣跨内的中包大块及浇余（厚度超过 lOOmn 以上的残余废钢即为浇余）
的加工回收，乙方要在指定场地存放，不可放入钢渣加工场地与钢渣相混。乙方按甲方的 有关规定在指定地点对大块废钢进行切割加工。加工所用的氧气、吹氧管由甲方炼钢厂提 供，割把等工具由乙方提供。加工完毕，乙方负责将符合甲方入炉标准的中包大块、浇余 等过秤返回甲方炼钢厂，运费乙方自理。 2.工艺流程：
2.1. 渣盘进出及翻扣
甲方炼钢厂负责将渣盘装到过跨平车上运往渣跨，乙方负责渣盘的翻扣和空渣盘装车， 装车完毕后，甲方负责将过跨平车开回炼钢厂。渣盘卸车后，乙方适时进行翻扣。
2.2. 渣钢粗选
钢渣翻扣分东西两个区域，分别是 1 号和 2 号区。 48小时为一作业周期，翻扣和焖 渣磁选入仓 24 小时交替作业。
原则上每天根据生产需要有一渣区在进行翻扣作业，另一渣区打水焖渣
1 2小时、磁
选入仓 12 小时。无特殊情况，每个渣区 48小时一清，不存渣。
翻扣后的钢渣，先进行锤砸，再进行打水焖渣。锤砸以钢渣粉碎能附在渣堆上为标准， 打水以不含红渣为标准。钢渣粉碎后，直接用铲车铲到原料仓进行继续处理。原料仓入口 设筛子进行筛选，筛子眼有效尺寸为 220mm*270mm 。筛子上的大块渣钢用电磁吊吸到 3 号区域进行加工处理。筛下的进原料仓，经振动给料机上磁选机进行后续的磁选。 2.3. 渣钢磁选及二次渣入仓
原料仓内的钢渣上皮带磁选机进行磁选（除铁器型号为 RCY-C10；0 除铁器的电磁铁 下边缘
1.3.
乙方负责为转炉二次渣外销进行装车。 1.4.
1.5.
钢渣加工场地卫生由乙方负责。 1.6.
与皮带托架上边缘的距离为610mm与皮带上边缘距离为330mm。选出的渣钢运至3 号区域晾干后返回甲方炼钢厂。
钢渣通过磁选后，直接进入二次渣储存仓。磁选、入仓、外运的作业时间，执行甲方钢渣管理的有关规定。
2.4.二次渣装车运输由于二次渣储存仓容量很小，二次渣装车运输与钢渣磁选工艺结合紧密，为保持钢渣磁选工艺顺畅，二次渣装车由乙方负责操作。
在没有钢渣翻扣等影响磁选作业的情况下，乙方必须保持磁选作业的稳定生产均衡出
渣。二次渣装车量必须满足甲方的要求，洒落地上的钢渣由运输单位负责清理。
2.5.中包块、浇余加工处理
中包由甲方炼钢厂运到渣跨，甲方炼钢厂天车及人员将中包坐到翻包机构，操作翻扣中包，将空中包装到过跨平车返回。中包块倾倒在3号区域（中包机构东侧，下同。。中包块由乙方加工处理。
浇余是指渣盘中厚度大于100mm的残余废钢。渣盘中的浇余打水冷却后用磁盘吊吸出，到3号区域加工处理。
加工方式：用磁盘（型号为LMW1-180G吊砣进行锤砸，满足入炉尺寸并晾干后运往
炼钢厂。锤砸后尺寸仍然不能满足炼钢要求的，进行切割。加工完毕吊到指定区域（目前
3 号区域、将来
4 号区域。进行存放，及时送往甲方炼钢厂。
以上作业流程，乙方必须严格执行，合同订立后不准私自改变工艺装备和工作流程。
3. 相关事宜的约定
3.1.甲方为乙方创造良好的工作条件
甲方保证电源、水源的稳定供应。
甲方保证相关生产作业的密切配合。
甲方积极处理运往渣场的土和垃圾问题。
甲方对钢渣加工与二次渣运输进行积极协调，保证公平公正。
3.2.乙方必须保证转炉钢渣加工的正常有序，不能影响甲方生产和二次渣外销。
在没有钢渣翻扣等影响磁选作业的情况下，乙方不能保持磁选作业的稳定生产均 衡出渣、及时装车，满足甲方要求，每发生一次罚款 200元，发生 3 次以上，加 倍处罚。
乙方必须保持磁选设备的正常运行，事故时间，每天不准超过 2 小时，每月不准
超过 50 小时，设备的计划检修必须安排在磁选作业时间以外。每超 1 小时考核
200 元。
每发生一次影响生产的事故，甲方可根据影响大小进行 1000-10000 元的处罚。
多次发生影响生产的事故、发生直接导致甲方生产中断的事故，除进行处罚外，
甲方有权终止合同。
乙方要保证渣盘翻扣的正常操作，在合同执行期间发生渣盘非正常损坏，乙方负 责赔偿。由此
影响生产，甲方可以对乙方进行处罚，直至终止合同。
3.3.乙方私自改变工艺装备、工艺流程，甲方可以终止合同。
乙方在使用和维修、维护过程中，不能改变工艺装备。
钢渣粉碎后，直接用铲车铲到原料仓进行继续处理。
现有磁选设备中有破碎机及后续磁选设备，因为一直没有开动所以一直处于闲置 状态，本合同
执行期间，这些闲置设备不再启动。
3.4.乙方必须保证加工质量，符合甲方的有关规定。
渣钢、中包大块、浇余等大块冷钢加工必须在甲方指定地点加工，加工后分开存 放，不可混
淆。渣钢与大块冷钢单独过秤，及时返回，实际运行中，若发现返回 的渣钢中有中包大块或浇
余，该车的加工费不予结算。
返回的渣钢或中包大块、浇余，甲方一车一验，发现灰分大、杂质多、尺寸不合
等不符合甲方要求的，乙方拉回转炉渣跨重新加工。另行扣减加工费 乙方必须保持二次渣的水分稳定，如果水分严重波动，每次考核 乙方不得
人为将土、垃圾等与钢渣相混，否则甲方有权进行 1000-50000 元的处 罚。由于非乙方原因造成的将土、垃圾等与钢渣相混，乙方有权举报，甲方不考 核乙方。
3.5.乙方人员必须服从甲方钢渣调度对现场的判定和安排。
甲方建立相关部门参加的《钢渣加工、运销沟通制度》 。乙方按甲方要求参加并 认真落实会议布置的工作。
200-500 元。 200-2000 元。
一经发生乙方人员不听从甲方调度指挥和判定的现象，或不参加调度会、不落实调度布置工作的，每次罚款100-1000 元。乙方不听从甲方调度指令且协调无效的，影响甲方钢渣加工、运销正常运行，甲方有权解除合同。
本合同的作业时间、生产组织形式，甲方有权根据生产实际进行调整。
电炉原渣外运发生问题时，甲方有权安排电炉原渣运到转炉渣跨，乙方负责翻扣
及后续的处理。处理方式与转炉渣相同，电炉渣钢回收加工价格执行转炉渣钢回收加工价格。
乙方负责电炉渣盘的装卸车。
乙方服务不能完全满足甲方要求时，甲方有权降低结算费用，直至解除合同。
3.6.其他
乙方负责钢渣加工，无权运输钢渣或中包大块、浇余出厂，一经发现没收履约保证金，解除合同。
由于乙方人为原因造成二次渣运输单位将中包大块或浇余运输出厂，一经发现按照甲方相关制度严肃考核。
乙方必须严格遵守甲方的各项规章制度，发生违反劳动纪律、安全、环保等各项制度的行为，甲方有权对其进行500—10000 元的处罚。若存在上述情况的隐患，甲方有权要求乙方进行整改，乙方未在规定时间内整改的，甲方有权对其进行
500—10000元的处罚，甚至终止合同。
工作过程中涉及质量、安全的关键岗位的人员、设备情况必须到甲方备案，以上岗位发生人员变动必须征得甲方同意。
乙方负责钢渣涉及设备的保养和维修，保证设备正常运转和正常寿命使用，设备维护分界线由甲方指定，维护不当或者保养不及时由甲方工程设备部出具相应的考核意见。
乙方在转炉渣跨用电按甲方工程设备部现有用电收费方式收费，水由甲方免费提供。
乙方有违约行为，影响甲方钢渣加工、运销正常运行，甲方有权单方解除合同。
4．合同期限
自合同签订生效之日起12 个月。
5. 费用计算及支付
5.1. 渣钢加工单价
元/ 吨（不含税）。
中包大块、浇余加工单价元/ 吨（不含税）。注：文中的税是指甲方可抵扣的税费。
5.2.渣钢加工量和返回比例
渣钢返回比例不能低于4%，若低于4%，则根据渣钢损失大小进行处罚。
处罚金额=（月外销的二次渣数量+月返回甲方炼钢厂的渣钢数量）X 4%实际渣钢返回比）X 同期甲方采购综合废钢的价格。
罚款从加工费用或乙方与甲方往来帐目中未支付款项中扣减。考虑渣钢质量问题，
渣钢返回比高于6%后的渣钢免费返回甲方炼钢厂，不予结算。
渣钢返回比=每月返回甲方炼钢厂的渣钢数量/（每月外销的二次渣数量+每月返回甲方炼
钢厂的渣钢数量） X 100%。
渣钢返回比月结算时进行考核，年度进行调整。
5.3 每月21日前核对转炉渣钢、中包大块和浇余月度加工总量，按照5.2 条款执行最终渣钢加
工结算数量。
甲方各有关部门每月将考核意见，报业务主管部门安全清洁生产部进行审核。
渣钢加工费=渣钢加工结算数量X渣钢加工单价-考核金额
中包大块、浇余加工回收费=中包大块、浇余加工结算数量X中包大块、浇余加工单
价- 考核金额
以上结算内容每月由甲方炼钢厂签字确认后，报甲方业务主管单位安全清洁生产部进行审核结算。乙方开具可抵扣的增值税发票。
6．关于履约保证金
转炉钢渣加工，乙方需缴纳50 万元的履约保证金。乙方发生不能履行合同的行为时，根据甲方损失大小，进行扣减。在本合同履行期间，若乙方因违反合同规定被扣减保证金
的额度，应在10内补齐履约保证金，等合同终止，甲乙双方在结清款项后，15日内甲方
将履约保证金退还乙方。
7．关于固定资产
属于河北东安集团有限公司钢渣厂的固定资产由甲方工程设备部与乙方签订资产租赁合同。租赁费用由甲方计划财务部核实。本合同作业区域内的与作业相关的固定资产免费提供给乙方使用。乙方负责所使用的资产的保养及维护，费用由乙方承担。合同结束，乙方要保证钢渣厂固定资产的完好，否则甲方可根据固定资产损坏程度，对乙方进行相应处罚。罚金按乙方履约保函的承诺从甲乙双方往来帐或结算费用里扣除。
8. 其它
8.1．合同签订后，甲乙双方签订“安全、环保协议”，作为合同的组成部分。
8.2．发生纠纷，司法管辖权属甲方所在地人民法院。
8.3．本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，自双方代表签字盖章后生效。
8.4．未尽事宜，协商解决。
甲方：石家庄钢铁有限责任公司代表日期：年月乙方：代表日期：年月
承揽合同司法解释 时间:xx-01-29 06:22:04| ：中顾法律网我有话说分享到：法律咨询推荐阅读：法规解读 | 承揽合同关于承揽合同的司法解释第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。「释义」本条规定了承揽 合同的定义和承揽合同的主要种类。承揽合同是承揽人按照定作 人的要求完成一定的工作，并将工作成果交付给定作人，定作人接受该工作成果并按照约定向承揽人给付报酬的合同。承揽合同的主体是承揽人和定作人。承揽人就是按照定作人指示完成特定工作并向定作人交付该工作成果的人。定作人是要求承揽人完成承揽工作并接受承揽工作成果、支付报酬的人。承揽人和定作人可以是法人或者其他组织，也可以是自然人。这比经济合同法的主体范围扩大了，经济合同法中加工承揽合同的主体只是法人和其他经济组织等，不包括自然人。承揽合同的客体是完成特定的工作。承揽合同的对象为承揽标的，承揽标的是有体物的，合同的标的物又可以称为承揽物或者定作物。承揽工作具有特定化性，如修理汽车、裁剪制作衣服。承揽人完成的承揽工作需有承揽工作成果，该工作成果可以是有形的，如加工的零部件、印刷的图书、录制的磁带、检验的结论，也可以是无形的，如测试仪器的运行。承揽合同具有下列特征：1.承揽合同以完成一定 工作为目的承揽合同中的承揽人必须按照定作人的要求完成一定的 工作，定作人订立合同的目的是取得承揽人完成的一定工作成果。在
承揽合同中，定作人所需要的不是承揽人的单纯劳务，而是其物化的劳务成果。也就是说，承揽人完成工作的劳务只有体现在其完成的工作成果上，只有与工作成果相结合，才能满足定作人的需要。 2.承揽合同的标的具有特定性承揽合同的标的是定作人所要求的，由承揽人所完成工作成果。该工作成果既可以是体力劳动成果，也可以是脑力劳动成果;可以是物，也可以是其他财产。但其必须具有特定性，是按照定作人特定要求，只能由承揽人为满足定作人特殊需求通过自己与众不同的劳动技能而完成的。 3.承揽合同的承揽人应以自己的风险独立完成工作。承揽合同的定作人需要的是具有特定性的标的物。这种特定的标的物只能通过承揽人完成的工作来取得。因此，定作人是根据承揽人的条件认定承揽人能够完成工作来选择承揽人的，定作人注重的是特定承揽人的工作条件和技能，承揽人应当以自己的劳力、设备和技术，独立完成承揽工作，经定作人同意将承揽工作的一部分转由第三人完成的，承揽人对第三人的工作向定作人承担责任。承揽人应承担取得工作成果的风险，对工作成果的完成负全部责任。承揽人不能完成工作而取得定作人所指定的工作成果，就不能向定作人要求报酬。承揽合同是一大类合同的总称，传统民法中承揽合同包括加工承揽合同和建设工程合同两大类合同。由于建设工程合同在发展中形成了许多独特的行业特点，经济合同法将工程建设合同独立于加工承揽合同单独加以规定，因此本章所指的承揽合同主要是指经济合同法所规定的加工承揽合同而不包括工程建设合同。本条第二款所列的几项工作都是主要的承揽工作。经济合同法有关加工
关于承揽加工合同集锦9篇 关于承揽加工合同集锦9篇 在人们越来越相信法律的社会中，合同的法律效力与日俱增，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编为大家收集的承揽加工合同9篇，仅供参考，欢迎大家阅读。 承揽加工合同篇1 签定日期：_______年____月____日 定作方（甲方）：______________ 电话：________________________ 承揽方（乙方）：______________ 电话：________________________ 经双方协商，签定本加工承揽合同，并严肃履行。 品名 规格单位数量加工费单价金额
定作方供应原材料： 原材料 规格单位数量日期成品单位耗用量 1．技术资料、图纸提供办法：______________________________________________。 2．产品检验标准和方法：__________________________________________________。 3．交货地点及运输办法、运杂费用和负担：__________________________________。 4．货款及费用结算办法及期限：____________________________________________。 5．本合同自双方签订之日起生效，合同履行完毕即失效。 甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________ 承揽加工合同篇2 订做方（以下简称需方）： 承揽方（以下简称供方）：
订做方委托承揽方加工 25米箱梁芯模模板，根据《中华人民共和国合同法》规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 一、标的物名称、规格、数量、单价、金额：（此合同单价为税前价） 品名规格数量单位重量（吨）单价元/吨价款（元）备注 箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 约计重量 总计 总金额（大写）柒万柒仟元整 二、技术资料提供方法：需方提供标的物所需施工图，按需方确认的标的物图纸加工； 三、质量要求：供方严格按图纸加工，产品质量符合行业相关规范要求，并配合甲方的监督检查； 四、交货地点：供方厂内验收交货； 五、交货时间：合同签订生效后，第一套芯模10月8日交货，第二套芯模10月13日交货。 六、计量方式：需方以标的物加工过磅重量进行结算； 七、结算方式：合同签订后需方预付材料款贰万伍仟元，需方在提取标的物时结清所提取标的物的剩余款项（以实际加工产品数量、品种为准）。
产品加工承揽合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
产品加工承揽合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：（定做方） 乙方（承揽方）附加身份证复印件 加工xx，双方本着互惠互利，协商一致的原则，达成合同条款如下： 一、甲方权利和义务 1、合同签定后，甲方为乙方免费提供产品样本图案。天然彩沙、镀金线及专用工具，乙方自购。如在本厂购买材料，由于乙方个人原因，不能继续做画，为保证本厂产品质量，材料不退。 2、甲方对乙方产品负责回收并以
成渝钒钛科技有限公司钢渣热闷处理生产线工艺规程（试用）编制人：王庆 初审人： 审核人： 批准人： 2012 年10 月
目录 第一章转炉钢渣热闷处理工艺规程 (1) 1 目的 (1) 2 用途 (1) 3 适用范围 (1) 4 钢渣热闷工艺操作规程 (1) 4.1前言 (1) 4.2生产工艺流程图 (2) 4.3主要工艺参数 (2) 4.4热态钢渣和热闷装置的技术要求 (3) 4.5 热闷前准备工作 (3) 4.6 热闷装置垫底和翻渣 (4) 4.7醒渣 (4) 4.8 均热 (4) 4.9 热闷喷水 (5) 4.10 热闷 (6) 4.11 排汽阀调节 (7) 4.12 出渣 (7) 4.13 给排水 (7) 4.14 水质处理 (8) 第二章中控室工艺规程 (10) 1 目的 (10) 2 适用范围 (10) 3 实施步骤 (10) 3.1开机前准备： (10) 3.2正常作业（闷渣操作、PLC自动化操作参数待最终调试后
确定） (10) 3.3正常作业（筛分、磁选、输送、储存操作） (11) 3.4安全作业 (11) 第三章钢渣筛分磁选生产线工艺流程 (13) 1 工艺流程 (13) 备注： (14)
第一章转炉钢渣热闷处理工艺规程 1 目的 生产工艺达到规范化、制度化和标准化管理，以确保安全顺利生产和钢渣热闷处理后达到理想质量要求以及在管理上受控，使钢渣热闷在处理线上处理后产品稳定、提高，特制定本规程。 2 用途 本工艺规程是保证和组织钢渣处理顺利以及处理效果的关键，是保证产品质量和安全顺利生产，也可作为质量和技术规程制订的主要依据、在生产作业时必须遵守的工艺法规。 3 适用范围 本工艺规程采用GB/T19000-2000标准中的术语和定义。 本工艺规程适用于成渝钒钛科技有限公司三利分厂钢渣热闷及加工处理生产线。 4 钢渣热闷工艺操作规程 4.1前言 本规程适用于高温转炉钢渣直接翻入热闷装置处理生产工艺。该工艺过程是将热融1500℃左右的钢渣倾翻在热闷装置内，通过自动化喷水系统对钢渣进行喷水处理，利用钢渣自身余热产生大量饱和蒸汽，使钢渣中f-CaO和f-MgO快速消解导致钢渣裂解粉化，进而再对处理后的钢渣进行筛分、磁选、提纯，实现充分回收金属，降低尾渣中铁含量，实现100%资源再利用。
转炉钢渣处理的工艺方法 冶金13-A1 高善超 120133201133 摘要：介绍了钢渣的组成成分，简述了目前国内钢渣的主要处理工艺，对其中最为主流的热泼法、滚筒法、热闷法等钢渣处理工艺的工作原理及其优缺点进行简要评述。转炉渣中的f-CaO是影响转炉渣安定性的主要因素，钢渣中的f-CaO遇水会进行如下化学反应：f-CaO+H2O→Ca（OH）2，会使转炉渣体积膨胀98%左右，导致道路、建材制品或建筑物的开裂而破坏。如果能够降低转炉渣中f-CaO的含量，那么对钢渣的利用具有很大的指导意义。 游离氧化钙与二氧化碳酸化反应生成CaCO3，以消解游离氧化钙，使钢渣中氧化钙降低至3%以下，达到国家规定，从而可以在各个工程中得到良好的应用。 高炉渣中含SiO2一般是32%~42%，可见高炉渣可以视为一种含SiO2物料，具有潜在消解转炉钢渣中f-CaO 的能力，如果实现高炉渣与转炉渣熔融态下同步处理，这无疑拓宽了冶金渣资源化处理的有效途径。本文对以上两种钢渣中游离氧化钙的处理方法进行了论述。 关键词：高炉渣；转炉钢渣；游离氧化钙；二氧化碳；石英砂；高温反应；消解率 0引言 钢渣是生产钢铁的过程中，由于造渣材料、冶炼材料、冶炼过程中掉落的炉体材料、修补炉体的补炉料和各种金属杂质所混合成的高温固溶体，是炼钢过程中所产生的附属产品，需要再次加工方可应用【1】。 钢渣在欧美等发达国家可以广泛的利用，说明了钢渣具有非常好的应用前景，对钢渣的处理、利用、开发已经成为我们国家钢铁企业的重要发展方向。由于钢渣中存在游离氧化钙这种物质，其含量在钢渣中约占0~10%，游离氧化钙遇水后发生反应生成Ca（OH）2，这种反应会使钢渣体积发生膨胀，膨胀后钢渣的体积约会增长一倍，这种情况制约了钢渣的使用方向，使其很难在建材与道路工程中加以使用。由于我国正处于高速发展中，各项基础设施建设需要建设，其中高速公路的发展快速，如果可以将处理后的钢渣应用其中，代替其他岩土材料，可以降低建设成本，降低其他材料的消耗，有效的处理了堆积巨大的废弃钢渣，达到实际的经济效益【1-2】。因此对钢渣进行合理的处理并应用已经成为我国钢铁企业重要的发展方向之一。
YF-ED-J4438 可按资料类型定义编号 加工承揽合同（2021律 师）实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
加工承揽合同（2021律师）实用 版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 承揽方：_______________ 地址：____________ 邮码： ____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务： ____________ 定作方：_______________ 地址：____________ 邮码： ____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务： ____________
定作方委托承揽方加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条加工成品 第二条加工成品质量要求 第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量 1.(用承揽方原料完成工作的)，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。 2.(用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额)。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽
承揽加工合同范文合集5篇 承揽加工合同范文合集5篇 在人们的法律意识不断增强的社会，我们用到合同的地方越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的承揽加工合同5篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。 承揽加工合同篇1 甲方: (委托方) 乙方: (承揽方) 经甲乙双方协议，就有关承揽加工事宜，拟结本合同，以兹双方信守。 一、产品名称及加工数量。 名称：不锈钢水泥焊接轨道板。数量：附加工图纸36份，按图纸数量要求加工。以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。 二、相关事宜: 1、由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。乙方按产品图纸规定要求进行加工，其产品质量必须符合技术文件规定要求。
2、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。乙方加工过程的切削余料由甲方回收。产品出厂的运输费用由乙方承担，(甲方提供适当的运输车辆及司机，乙方承担油料耗费及搬运事宜) 3、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收，其不合格损失由乙方承担。 4、加工后的变形度由乙方按图纸要求校正。 三、时间要求： 自甲方提供原材料之后起，乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同，如甲已双方各自遇到不可抗拒的事件而影响到材料提供及加工阻力时，必须提前通知对方，协商解决。 四、加工费用： 该项目合同总体加工费用20万元，由甲方承担增值税务，甲乙双方不得中途变更。 五、付款方式： 乙方交付产品后，甲方一次性付款，剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后，甲方在一个月内全部付清余额，如甲方违约，则按日向乙方支付2%的违约金。 六、其他事宜： 本合同在履行过程中发生争议时，由甲方协商解决，如双方达不成协议，可
产品加工承揽合同 甲方: 合同编号： 乙方：签约时间： 签约地点： 甲方向乙方加工下列XXX。经双方协商一致，签订本合同,双方共同遵守。本合同的附件和补充协议与本合同具有同等法律效力。 第一条产品名称、规格、数量及金额（币种:人民币） 第二条保密协议 本合同价格为最低优惠价，甲方需对合同的内容和价格保密，不得向任何第三方透露。 第三条样品的确认 以甲方盖章并签字确认的书面材料（或传真件）为准。甲方对确认后的样品及其合法性负全责。 第四条责任说明 因甲方提供的企业资质、设计装潢商标、商品名称、产品说明、授权委托书以及相关文字说明等引起的侵权纠纷、法律责任及产生的索赔或损失等，完全由甲方承担，乙方不承担任何责任及连带责任。
第五条订货品种及数量 以甲方盖章或授权签字确认的的书面订单为准，付款金额以生产完毕的实际数量计算。 第六条 1、订单起订量为。如果低于，XXX单价上调。 2、承揽人应以自己的设备、技术和劳动完成工作，并且不得交由其他第三人完成，否则定做人有权解除合同。 3、承揽人提供材料，应按照国家规定标准或约定并接受定作人随时检验，若发现不符合规定的，甲方有权随时解除合同并主张赔偿损失。 第七条交货时间、地点及方式 1、交货时间 （1）下订单时，甲方和乙方约定交货期。 （2）因旺季乙方接到甲方订单过于集中，建议甲方提早下订单。 2、交货地点 收货单位： 收货地址： 3、交货地点的变更 在双方合作期间，甲方可随时变更收货单位、收货地址，乙方必须按甲方变更后的收货单位、收货地址按时交货，但甲方必须以书面形式或其他有效方式提前通知乙方。因甲方原因，造成物流中途产生
第二十四条建设工程不适用专属管辖规定 建设工程法律2009-10-31 19:24:24 阅读106 评论0 字号：大中小订阅 第二十四条建设工程不适用专属管辖规定 [司法解释原文] 建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。 [条文主旨] 本条是关于建设工程施工合同地域管辖的程序性规定。明确规定建设工程施工合同纠纷案件不适用专属管辖，而应当按照《民事诉讼法》第二十四条规定，适用合同纠纷的一般地域管辖原则管辖。按照一般地域管辖原则，建设工程施工合同纠纷案件应当以施工行为地为合同履行地的，由施工行为地或者被告所在地人民法院管辖。 [理解与适用] 一、建设工程施工合同的性质 1．建设工程施工合同的概念。《合同法》第二百六十九条规定：建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付工程价款的合同。建设工程合同包括工程勘查、设计、施工合同。第二百七十五条规定：施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。第二百八十七条规定：本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。第二百五十一条规定：承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工
作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽合同的内容包括承揽的标的、数量、质量、报酬、承揽方式、材料的供应、履行期限、验收标准和方法等条款。由上述法律规定可以看出，建设工程施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付工程价款的合同。 2．建设工程施工合同的性质。根据上述法律规定能够看出，建设工程施工合同属于特殊的承揽合同，一般承揽合同的标的物为动产；建设工程施工合同作为特殊承揽合同，承揽标的为建设工程。在一些国家的立法例中，建设工程施工合同适用承揽合同规定，除个别条款外，不再另行作出规定，如《德国民法典》中“承揽契约”部分共20条，其中 只有2条对建设工程施工合同作出特殊规定，其他均适用承揽合同规定。我国台湾地区的学者认为，“称承揽者，谓当事人约定，一方(承揽人) 为他方(定作人)完成一定之工作，他方待工作完成，给付报酬的契约。承揽之标的，系以承揽人为定作人完成一定的工作，而达成一定的结果。包括建造房屋、修建漏水屋顶、粉刷油漆、冲洗照片、影印文件、雕刻图章等”。 二、建设工程施工纠纷案件适用一般合同地域管辖，不适用专属管 辖 有一种观点认为，建设工程施工合同纠纷案件属于因不动产纠纷提起的诉讼，应当适用专属管辖规定。理由是：建设工程施工合同纠纷案件属于房地产案件，是因不动产发生的纠纷。虽然具有承揽的特征，但加工承揽的标的物是建设工程，属于不动产。在《合同法》分则部分，建设工程合同与承揽合同是分别规定在独立的两章中，建设工程合同包
合同编号：YT-FS-2486-66 委托加工承揽合同范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
委托加工承揽合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 地址： 电话：传真： 容器类委托加工承揽合同 NO： 委托方： XXXXXXXXXXX公司签订地点： 受托方：签订时间： 标的、数量、价款： 1. 验收标准：按双方确定的样品验收。受托方须 将送货单随货同行，并将送货单及物流单一起交给委 托方收货人员，内容包括商品名称、单品规格、单品 件数及单品数量，按委托方提供原样验收，如果由于 质量问题造成损失由受托方负责赔偿，并执行相关行 业标准。 2.质量要求：应提供盖有鲜章的出厂检验报告单 (包括质材、检验依据、执行标准等)，特殊产品须有
检验资质的检验机构出具的检验报告(随货同行或提前送达)。 3.结算方式：委托方支付30%预付款，收到货验收合格入库后再支付60%，余10%作为质量保证金留待下次合同履行时支付，但时间不超过45天下单, 如未下单即付清上笔合同10%尾款。 4.包装标准：货物外包装必须在外包装的醒目位置整齐标注，内容包括商品名称、单品规格、单品数量(每层数量*层数/每排数量*排数)。 5.(交)提货方式及地点：委托方厂房内。 6.运输方式及到站(港)和费用承担：受托方承担。 7.交货地点、日期及方式：合同签订之日起10个工作日发货，逾期按合同总额1%支付违约金。 8.保密条款:双方应当对本协议内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第
承揽方：__________________________ (以下简称甲方) 定做方：__________________________ (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，现就乙方委托甲方加工供应____________________有关事宜，遵循诚实信用、平等互利的原则，经双方协商一致，签订合同条款如下： 1.委托加工的名称、规格型号、数量及价格：(以下简称“标的物”)。 1.1、标的物价格=铝锭价+加工费 1.2、铝锭价按乙方提交订单并经甲方确认的当日XX网XX现货铝锭均价计算，遇周六、周日按周五价格计算。 3.标的物加工行为地（即合同履行地）： 4.交货地点：甲方厂内交货。 5.乙方下达订单24小时后变更订单，需向甲方交纳订单总金额的1%作为违约金。 6.付款及结算方式：
6.1乙方递交订单当日预付订单总金额的30%作为定金，定金到达甲方指定账户后甲方始安排生产计划。 6.2乙方应于支付定金后十五日内付清全部货款，乙方预交的定金冲抵货款予以结算。 6.3在未经甲方书面授权的情况下，乙方保证不向甲方职工支付现金，所有的货款应直接以□支票□汇票□电子汇兑划拨到甲方指定账户或以现金形式支付至甲方财务部，否则，仍负有向甲方偿付货款的义务。 6.4为避免岐义，在任何情况下，甲方在收到乙方的全额货款后予以通知发货。7交货时间：甲方收到乙方按第6条约定支付的全额货款后8日内通知乙方提货。如新开模具，则需要延长30日予以供货。（如因特殊情况的发生需延期交货的，甲方应事前书面通知乙方而不承担任何责任）。 8提货时间：乙方应在接到甲方提货通知后15天内将货提走，到期未提的乙方按每天100元/吨向甲方支付仓储保管费，且自甲方提货通知后16天起货物的风险及由此产生的一切责任和费用也均由乙方承担。 9提货方式及运费承担: 9.1乙方委托甲方代办运输送达的，运费由承担，或[每次提货10吨以上的，运输费每吨450元以内的则由甲方承担，超出450元以外的部分，运输费由乙方承担；每次提货10吨以下的，运输费全部由乙方承担]，但任何情况下运输风险由乙方承担。货到后，乙方应当场验收，并出具验收证明（详细注明标的物的品种、规格、数量及价格），由乙方有关人员签名或和加盖乙方印章。标的物到达乙方后，如出现破损等外观质量不符的情况，乙方应当日以书面形式通知甲方予以验证，否则视为标的物外观等符合约定标准。如乙方无正当理由拒收标
产品加工承揽合同示范文 本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
产品加工承揽合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方：（定做方） 乙方（承揽方）附加身份证复印件 加工xx，双方本着互惠互利，协商一致的原则，达成 合同条款如下： 一、甲方权利和义务 1、合同签定后，甲方为乙方免费提供产品样本图案。 天然彩沙、镀金线及专用工具，乙方自购。如在本厂购买 材料，由于乙方个人原因，不能继续做画，为保证本厂产 品质量，材料不退。 2、甲方对乙方产品负责回收并以现金支付加工费 （550元/m2），拒收任何原因的半成品和不合格产品。 二、乙方的权利和义务
1、通过考察同意后，自愿购买材料。如产品质量问题，乙方自己负责。 2、乙方需按甲方提供的样本、限本人制作，如私自组织人员加工，技术转让，需经厂方同意方可进行，否则按违约处理。 二、违约条款 1、甲方违背合同第一条（2款）时以（550元/m2）的1倍支付乙方违约金。 2、乙方外购材料掺杂使假，私自技术转让时，按每平方米550元的1倍支付甲方违约金。 四、本合同有效期月，200 年月日起至200 年月日止。 本合同期瞒后，乙方申请，甲方有权依据生产定单续签或终止合同。 五、本合同一式两份，并有验收标准为合同附件，
遇到合同纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> https://www.doczj.com/doc/db11499726.html, 承揽合同的合同履行地如何确定 在实践中，合同的双方为了减少自己的成本，往往会就合同到底在哪履行发生纠纷，甚至会因为谈不拢而解除合同。承担合同是民事合同的一种，那么，承揽合同的合同履行地如何确定?今天，赢了网小编整理了以下内容为您答疑解惑，希望对您有所帮助。 承揽合同的合同履行地如何确定 合同履行地应为合同规定义务履行的地点。加工承揽合同主要是以承揽方按照定作方的特定要求完成加工生产任务为履约内容的，承揽方履约又是以使用自己的设备、技术，人力为前提条件的。因此，加工承揽方所在地应为合同规定义务履行的地点，即合同履行地。 如何确定合同的履行地 根据民事诉讼法相关司法解释的规定，合同的履行地按下列原则确定： 1、购销合同的双方当事人在合同中对交货地点有约定的，以约定的
交货地点为合同履行地;没有约定的，依交货方式确定合同履行地;采用送货方式的，以货物送达地为合同履行地;采用自提方式的，以提货地为合同履行地;代办托运或按木材、煤炭送货办法送货的，以货物发运地为合同履行地。 购销合同的实际履行地点与合同中约定的交货地点不一致的，以实际履行地点为合同履行地。 2、加工承揽合同，以加工行为地为合同履行地，但合同中对履行地有约定的除外。 3、财产租赁合同、融资租赁合同以租赁物使用地为合同履行地，但合同中对履行地有约定的除外。 4、补偿贸易合同，以接受投资一方主要义务履行地为合同履行地。 不履行合同会有什么责任 不履行合同当事人的责任如下： 1、未支付价款或报酬的，对方可要求其支付价款或者报酬;
The Legal Relationship Established By Parties To Resolve Disputes Ultimately Realizes Common Interests. The Document Has Legal Effect After Reaching An Agreement Through Consultation. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 产品加工承揽合同标准版 本
产品加工承揽合同标准版本 温馨提示：本合同文件应用在当事人双方（或多方）为解决或预防纠纷而确立的法律关系，最终实现共同的利益，文书经过协商而达成一致后，签署的文件具有法律效力。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 甲方：（定做方） 乙方（承揽方）附加身份证复印件 加工xx，双方本着互惠互利，协商一致的 原则，达成合同条款如下： 一、甲方权利和义务 1、合同签定后，甲方为乙方免费提供产品 样本图案。天然彩沙、镀金线及专用工具，乙 方自购。如在本厂购买材料，由于乙方个人原 因，不能继续做画，为保证本厂产品质量，材 料不退。 2、甲方对乙方产品负责回收并以现金支付 加工费（550元/M2），拒收任何原因的半成品
和不合格产品。 二、乙方的权利和义务 1、通过考察同意后，自愿购买材料。如产品质量问题，乙方自己负责。 2、乙方需按甲方提供的样本、限本人制作，如私自组织人员加工，技术转让，需经厂方同意方可进行，否则按违约处理。 二、违约条款 1、甲方违背合同第一条（2款）时以（550元/M2）的1倍支付乙方违约金。 2、乙方外购材料掺杂使假，私自技术转让时，按每平方米550元的1倍支付甲方违约金。 四、本合同有效期月， 200 年月日起至
最高人民法院关于扬州市化工设备厂与广西融安粤桂锌业有限责任公司加工承揽合同纠纷一案指定管辖的通知 (1) 最高人民法院关于常州市康达家私发展有限公司与山西省政协宾馆筹建处定作合同纠纷一案指定管辖的通知 (1) 最高人民法院关于江苏宜兴市双环环保设备厂与新疆英吉沙县自来水公司、新疆英吉沙县供排水公司加工承揽违约金纠纷一案的指定管辖通知 (3) 最高人民法院关于烟台海韵电子技术有限公司与广州市三电技术开发有限公司加工承揽合同纠纷一案指定管辖的通知 (4) 最高人民法院关于合肥晓峰摩托车有限责任公司诉浙江黄岩模具六厂、许守德加工承揽合同纠纷一案指定管辖的通知 (5) 最高人民法院关于吉林市供销社经销公司土产品采购供应站诉牡丹江市铁岭物资供应站加工承揽合同纠纷案指定管辖问题的通知 (6) 最高人民法院关于船员私自承揽运输擅自开航的民事责任应否由轮船公司承担问题的答复 (6) 最高人民法院关于山东省诸诚市飞达实业公司诉河北省石家庄市地毯厂加工承揽挂毯合同纠纷案指定管辖的函 (8) 最高人民法院关于商都县毛毯厂与呼和浩特联合毛纺织科研实验厂加工承揽毛毯合同纠纷一案的复函 (8) 最高人民法院关于武汉市国营生物发酵设备厂与河北省冀南制药厂加工承揽合同纠纷一案指定管辖的通知 (8) 最高人民法院经济审判庭关于如何确定加工承揽合同履行地问题的电话答复 (9) 最高人民法院关于如何确定加工承揽合同履行地问题的函 (9) 最高人民法院 关于扬州市化工设备厂与广西融安粤桂锌业有限责任公司 加工承揽合同纠纷一案指定管辖的通知 〔2002〕民立他字第9号2002年11月20日最高人民法院公布 江苏省高级人民法院、广西壮族自治区高级人民法院： 江苏省高级人民法院〔2001〕苏立民二他字第015号和广西壮族自治区高级人民法院〔2002〕 桂立民他字第001号请示报告均收悉，关于扬州市化工设备厂（下称扬州化工厂）与广西粤桂锌业 有限责任公司（下称广西粤桂公司）定作合同纠纷一案的管辖权问题，经研究，通知如下： 从1999年10月26日广西粤桂公司与扬州化工厂签订的《加工定作合同》内容看，本案属定作 合同纠纷。鉴于双方当事人在合同中未明确约定合同的履行地，而承揽方扬州化工厂制作产品的主 要行为地在江苏省扬州市邗江区，依据我院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的 意见》第20条关于“以加工行为地为合同履行地”的规定，扬州市邗江区应为合同履行地。该定作 合同中约定的交货地及安装、调试地不应视为本案合同履行地，因此，广西壮族自治区融安县人民 法院对本案无管辖权。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十四条、第三十七条第二款之规定， 本院指定本案由江苏省扬州市邗江区人民法院管辖。请广西壮族自治区高级人民法院依法撤销融安 县人民法院〔2001〕融经初字第117-1号民事裁定，将案卷材料移送扬州市邗江区人民法院审理。
加工承揽合同范本 合同编号： 本合同在如下当事人之间订立: 定作方：（以下简称“甲方”）承揽方:(以下简称“乙方”）为满足甲方工程的需要，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着平等、自愿、诚实、信用、互利原则，在充分友好协商的基础上,双方就有关事宜达成一致,特订立本合同,以供双方共同遵照执行。 （一）除本合同另有规定外，本合同单价已包括但不限于:材料费、报酬费、包装费、运输费、税费、关税、检验费及验收、风险、管理费等乙方为履行本合同所需的一切明示或暗示的全部费用，即除上述总价外，甲方不再另行支付任何费用。 (二)本合同约定单价为固定综合单价。合同履行期间，若设备、材料、人工等价格和政府有关税费标准发生变化时,乙方自愿承担相应的风险并不得请求调整本合同单价或主张索赔,也不免除乙方应承担本合同的义务和责任。 (三）本合同单价和甲方所实际确认的数量的乘积与本合同约定的总价不一致时,以单价乘以甲方实际需要并经验收合格的定作物数量为准,并修正本合同总价。 （四）本合同定作物主要用于工程,故定作物除严格遵守本合同规定质量标准外,尚须满足甲方工程施工生产的要求。 第二条加工承揽方式 （一)乙方承揽的工作应自行完成,不得将定作物的主要工作交由第三人完成;经过甲方书面同意，乙方交由第三人完成的工作仅限于辅助工作: ,但甲方的同意不能免除乙方的责任。 （二）乙方将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向甲方负责,并与该第三人承担连带责任。 (三)乙方未经甲方同意将主要工作交由第三人完成的，甲方有权解除合同，乙方应承担违约责任，并就甲方由此造成的损失进行赔偿。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YW-BH-008498 产品加工承揽合同通用版
产品加工承揽合同通用版 甲方：（定做方） 乙方（承揽方）附加身份证复印件 加工xx，双方本着互惠互利，协商一致的原则，达成合同条款如下： 一、甲方权利和义务 1、合同签定后，甲方为乙方免费提供产品样本图案。天然彩沙、镀金线及专用工具，乙方自购。如在本厂购买材料，由于乙方个人原因，不能继续做画，为保证本厂产品质量，材料不退。 2、甲方对乙方产品负责回收并以现金支付加工费（550元/M2），拒收任何原因的半成品和不合格产品。 二、乙方的权利和义务 1、通过考察同意后，自愿购买材料。如产品质量问题，乙方自己负责。 2、乙方需按甲方提供的样本、限本人制作，如私自组织人员加工，技术转让，需经厂方同意方可进行，否则按违约处理。 二、违约条款 1、甲方违背合同第一条（2款）时以（550元/M2）的1倍支付乙方违约金。 2、乙方外购材料掺杂使假，私自技术转让时，按每平方米550元的1倍支付甲
方违约金。 四、本合同有效期月，200 年月日起至200 年月日止。 本合同期瞒后，乙方申请，甲方有权依据生产定单续签或终止合同。 五、本合同一式两份，并有验收标准为合同附件，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。 甲方乙方： 年月日 XX网络科技有限公司 YunBo Network Technology Co., Ltd.
加工承揽合同纠纷案代理词尊敬的审判长： 根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，辽宁亮法律师事务所接受大连华进进出口有限公司的委托，指派本人担任其在朝阳华龙工业铸钢厂加工承揽合同纠纷一案中的诉讼代理人。接受委托后，本人就本案的有关情况进行了认真的调查，查阅了有关的法律法规，现根据事实和法律，发表代理意见如下： 一、关于本案的本诉部分。 首先，被告提走的部分加工承揽标的物质量不符合双方的合同约定，被告有拒绝支付加工费的权利。 2006年7月17日，原、被告双方签订了一份《生产合同》，约定由原告为被告加工金属铸件，质量标准参照合同所附图纸。随后被告向原告提供了部分订单，约定了铸件的质量、数量及交货期限。原告交付的金属铸件经被告发往日本中山铁工后，经中山铁工实地检验，部分加工件有严重的质量问题。经与原告方协商，原告仍未履行其合同义务，没有按合同约定补齐不良品的数量。庭审中，被告已向法庭提交了大量日本中山铁工发来的加工件的不良照片，以及被告与日本中山铁工、原告与被告之间的电子邮件作为原告发往日本的加工件不良的初步证据，尽管这些证据做为证明原告产品质量问题的证据效力并不十分充足，但基于此被告已向法庭提交了这些产品质量的鉴定申请，根据有关法律规定，人院应该对此申请予以准许，以查清本案的事实，但人民法院却没有对此做出明确的答复。如此，法院应该对被告提供的原告产品质量不符合双方合同约定的证据予以认定。既然原告加工的部分金属铸件不符合双方合同约定的标准，原告根据双方合同约定拒绝支付加工费就是法律赋予自己的权利。 其次，被告未提走的部分合同承揽标的物质量是否符合双方的合同约定尚无定论，人民法院不宜直接判决一方当事人必须履行合同。 在发现原告人发往日本的部分金属铸件不符合双方的合同约定后，被告曾就未发货部分的质量与原告多次沟通，但均未得到其肯定的答复，于是被告便有理由相信原告未发走之加工铸件质量仍不符合双方合同的约定。在原告起诉后，被告也就此部分产品质量问题向法庭提出了鉴定申请，但依旧没有得到批准。如此一来，原告方现存之加工铸件是否符合双方合同的质量约定便没有明确的答案。对是否符合双方合同约定质量标准的加工件，人民法院判决继续履行合同显然缺乏法律依据。 再次，被告并未违约，不应该承担合同约定的违约金。
钢结构产品加工承揽合同 甲方（定作方）： 法定代表人： 住所： 联系电话： 统一社会信用代码： 乙方（承揽方）：钢构有限责任公司 法定代表人： 住所： 联系电话： 统一社会信用代码： 根据《中华人民共和国合同法》规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。 一、加工制作内容 1、按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为 。 2、制作内容 （1）主钢构：由定作方提供钢板材质：；系列： ；吨位：；单价约元（大写：）； （2）次钢构材质：；吨位：；单价约 元（大写：）； （3）其他：以上主构件进行抛丸除锈，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。 二、合同价款及结算方式 1、合同总价暂定为元，（大写）（以实际决算为准）。 2、合同签订当日甲方付元，（大写）给乙方作
为合同定金（最后一次提货时抵充货款，如甲方定金当日未到乙方公司账户，本合同不予生效）。 3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算（以现金或转账）。最后一次提货前将所剩价款一次性付清，否则不得提货。 三、质量要求 1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范（钢结构工程施工质量验收规范）认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。 2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。 3、要求第三方检测单位为： （1）检测内容：抗滑移系数实验□ 超声波探伤检测□ 钢材力学性能复验□ （2）其他检测项目：。 （3）试验检测费用：合同价格□ 甲方自理□ 四、交货地点和时间 1、交货地点：甲方在乙方厂房内提货。 2、交货时间：年月日开始提货。 五、包装及运输 1、乙方负责装车，装车时应按照规定要求进行装运。要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输过程中出现构件变形、油漆损伤，装车费包含在合同价内。 2、甲方负责运输，运输标志应该按要求实施（具体要求由甲方在发运前另行交底）。 3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。 六、双方权利及义务 1、甲方向乙方提供完整的构件图纸套，并签字认可。由乙方按照甲方图纸进行加工制作。 2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，若需要修改变更的应当及时通知，否则由此引起的工期延误应当顺延交货时间。
编号：TQC/K617产品加工承揽合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
产品加工承揽合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：（定做方） 乙方（承揽方）附加身份证复印件 加工xx，双方本着互惠互利，协商一致的原则，达成合同条款如下： 一、甲方权利和义务 1、合同签定后，甲方为乙方免费提供产品样本图案。天然彩沙、镀金线及专用工具，乙方自购。如在本厂购买材料，由于乙方个人原因，不能继续做画，为保证本厂产品质量，材料不退。 2、甲方对乙方产品负责回收并以现金