结算资料报送承诺书
xx县审计局、财政局：
我们对送审的工程竣工结算资料进行如下郑重承诺：
一、在本工程的结算审计过程中，我们将积极主动配合相关审计部门及机构勘察现场，核对资料等相关审计工作，保证审计工作的顺利进行。
二、我们对报送的与审计相关的“工程竣工结算书”及“工程竣工结算资料”的真实性、完整性及有效性负责（祥见资料移交清单）。若存在弄虚作假及违法违纪等行为，我们应承担相应的经济责任和和法律责任。
三、保证竣工结算资料一次性送至审计部门，审计部门在竣工结算审计过程中不再接受任何经济性资料。并承诺：
1、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算资料”存在遗漏，我们将放弃遗漏资料部分的结算金额；
2、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算书”存在漏项和少计工程量，我们将放弃漏项和少计工程量部分的结算金额。
四、审计部门送达的审计报告征求意见稿，我们将及时组织核对，并于送达之日起10个工作日内将书面意见反馈你们，逾期不反馈视为无异议。
五、对于结算审计最终净审减额超过以上部分和净审增额 1
的，施工单位自愿承担效益审计费。
特此承诺！
建设单位：（盖章）施工单位：（盖章）
负责人：（签字）
承诺时间：年月日
负责人：（签字）年月日 2
工程结算资料送审承诺书
本单位承诺xx年6月30日向黔东南州烟草公司镇远分公司所报送的镇远县xx年度尚寨乡机耕道工程项目结算资料真实、合法、完整，无漏报，如有漏报本单位自身承担责任，不再补报。
承诺方：天柱县三星建筑安装水电工程有限责任公司
xx年6月30日
工程竣工结算资料报送承诺书
大方县大方镇派出所：
我单位负责的大方县大方镇派出所装修工程已完成并验收合格，现按贵方要求提交全部的竣工结算资料，在此，我单位郑重承诺：
一、在本工程的结算审核过程中，我方将积极配合审计单位勘察现场、核对资料等相关审核工作，确保审核工作的顺利进行。
二、我方对报送的与审核相关的工程竣工结算资料的真实性、完整性、合法性及有效性负责。若存在弄虚作假及违法违纪等行为，我方将承担相应的经济和法律责任。
三、保证竣工结算资料一次性送至审计单位，确保审核过程中不缺任何资料。
四、审计部门送达审计结果征求意见稿，我们将及时组织核对，并于送达之日起10个工作日内将书面意见反馈给你们，逾期不反馈视为无异议。
特此承诺！
承诺单位（盖章）
承诺人：
承诺时间：
竣工结算资料报送承诺书
四川德维工程管理咨询有限公司：
我们对送审的成都浩圆大厦（ _ _)_工程竣工结算资料进行如下郑重承诺：
一、在本工程的结算审计过程中，我们将积极主动配合相关审核部门及机构勘察现场，核对资料等相关审核工作，保证审核工作的顺利进行。
二、我们对报送的与审核相关的“工程竣工结算书”及“工程竣工结算资料”的真实性、完整性及有效性负责（详见资料移交清单）。若存在弄虚作假及违法违纪等行为，我们应承担相应的经济责任和和法律责任。
三、保证竣工结算资料一次性送至审核部门，审核部门在竣工结算审计过程中不再接受任何经济性资料。并承诺：
1、如在审核过程中发现所提交的“工程竣工结算资料”存在遗漏，我们将放弃遗漏资料部分的结算金额；
2、如在审核过程中发现所提交的“工程竣工结算书”存在漏项和少计工程量，我们将放弃漏项和少计工程量部分的结算金额。
四、审核部门送达的审核报告征求意见稿，我们将及时组织核对，并于送达之日起10个工作日内将书面意见反馈你们，逾期不反馈视为无异议。
五、对于结算审核最终净审减额超过 5% 以上部分和净审增额的，施工单位自愿承担超过部分的效益审计费，并从应付我单位的工程款中扣缴。
特此承诺！
施工单位（盖章）：法人代表（签名）：
项目经理（签字）：
年月日
竣工结算资料报送承诺书
四川省***审计处：
我们对送审的工程竣工结算资料进行如下郑重承诺：
1、在本工程的结算审计过程中，我们将积极配合，保证审核工作的顺利进行。
2、我们对报送的与审计相关的工程竣工结算资料的真实性、完整性及有效性负责。
3、保证竣工结算资料一次性送至审计部门，审计部门在竣工结算审计过程中不再接受任何经济性资料。
特此承诺！
建设单位：（盖章）施工单位：（盖章）负责人：（签字）负责人：（签字）
承诺时间：
内容仅供参考
工程结算送审承诺书范文 篇一：工程结算资料送审承诺书 工程结算资料送审承诺书 本单位承诺xx年6月30日向黔东南州烟草公司镇远分公司所报送的镇远县xx年度尚寨乡机耕道工程项目结算资料真实、合法、完整，无漏报，如有漏报本单位自身承担责任，不再补报。 承诺方：天柱县三星建筑安装水电工程有限责任公司 一、工程概况 项目位于镇远县尚寨乡、果尖坡，工程一、二号两条主烟路；1号支烟路、2号支烟路、3号支烟路、4号支烟路，共计6条烟田机耕道组成。 二、工程建设内容及施工期 尚寨乡果尖坡烟田机道主要建设完成内容为：一号主烟路，路宽3.5米，路长1236米；二号主烟路，路宽3.5米，路长767米；1号支烟路，路宽3米，路长570米；2号支烟路，路宽3米，路长760米；3号支烟路，路宽3米，路长1250米；4号支烟路，路宽3米，路长670米；共计：5162米。该工程于xx年2月11日开工，经过3个月的紧张施工，于xx年5月11日完工。 完成的主要工程量： 挖土方16889.5m，挖石方11977.5m，夯填土方1611.25m，防护工程（路肩）1304.05m，纵向排水工程（边沟）197.54m，填隙碎石基层15330m，泥结碎石路面15330m3223333等。工程结算按照实
际合同工程量进行结算，合同价为81.437718万元，结算金额为：玖拾肆万伍仟捌佰陆拾玖元整（94.5869万元）。 三、工程评价 该工程严格按照项目实施方案的设计和要求进行施工，工程质量满足设计要求，达到设计标准，受益群众满意。 天柱县三星建筑安装水电工程有限责任公司 xx年10月30日 篇二：承包单位工程结算送审承诺书 承包单位工程结算送审承诺书 （建设单位）： 我公司承包的（项目名称）已于年月日通过竣工验收，现按要求提交全部的结算资料及相关资料，申请结算，在此，我公司郑重承诺： 一、我公司所提交的招标文件、投标文件、合同文件、中标通知书等有关资料是真实的、合法的文件。 二、我公司所提交的施工图纸、竣工图纸、设计变更及签证、隐蔽工程验收记录等资料是真实的、完整的。 三、我公司所提交的材料及设备品牌、型号、单价是真实的。 四、我公司所提交的全部报表和所有工程建设的记录，均符合国家法律法规、行业规范的有关规定。 五、我公司已提交全部的结算资料及相关资料，今后不再提出其它调整或补充结算要求。
挂靠单位承诺书-版本
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
承诺书 诸暨市中港设备安装有限公司： 贵公司在年月日与签订工程总承包合同一份，合同造价为人民币元，工程建设地点在，工程项目名称为（附总包合同）。由本人自己具体组织实际施工，为切实履行工程承包合同中规定的所有义务，我特作以下承诺： 一、一定按公司有关规定按时交纳国家和地方税收，相关各种规定费用和公 司按规定应收取的费用等，保证业主拨付款用于施工管理支出，亏损由我赔偿，盈利由我承担和享受。 二、凡该工程范围内所发生的民工工资、工程材料欠款及可能发生的赔（补） 偿等事项均元、由我承担支付义务；所发生的一切债权、债务均由我享有和承担；若发生诉讼纠纷，由我作为事实上的民事主体承担责任或连带承担民事责任。 三、本承诺为不可撤销承诺。如贵公司遇到因该工程所引起的被法院判决、 仲裁机关裁决败诉以及受到行政机关处罚等情况，一起法律后果及经济责任均由我承担。若贵公司因此而造成的损失（包括实现债权的一切费用），可凭此承诺书连同相关的判决书、裁决、行政处罚等损失依据直接起诉于总公司即：诸暨市中港设备安装有限公司所在地有管辖权的人民法院，全额向我追偿，本人保证放弃一切抗辩权。 四、本承诺系我真实意思表示。 特此承诺！ 承诺人：担保人： 联系电话：联系电话： 身份证号码：身份证号码：
施工企业内部承包合同 发包方（一下简称甲方）： 承包方（一下简称乙方）： 第一条订立本合同的宗旨 甲、乙双方签订本合同的宗旨是：确保甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》中约定的责任和义务的全面履行。甲方依据公司及有关法律法规，依法行使作为企业法人的各项权利并承担相应的责任和义务；乙方依照法律法规、公司管理办法和本合同约定行使权利、享受收益并相应承担亏损和风险。甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上确定承包方式和权利义务。第二条工程概况 2.1 工程名称： 2.2工程地址： 2.3建设单位： 2.4工程范围： 2.5建筑面积： 2.6工程造价： 2.7工程质量：合格 2.8安全文明标化：无 2.9工期：日历天；开、竣工日期：自年月日至年月日止（具体以甲方与建设单位签订的施工合同规定的工期为准）。 第三条承包方式及承包范围 3.1工程项目承包实行，乙方为工程项目承包的责任人，对项目实施全过程（从项目开工至工程投入使用）的履约负全部法律和经济责任。实行“承包经营，独立核算、自负亏盈、自担风险”的内部工程承包责任制。在施工过程中无论工程造价如何发生变化，乙方必须保证及时上缴国家之各项规费、税金和公司承包款；工程产生的盈利或亏损，在切实全面履行本合同义务的前提下，归乙方享受或承担，并由甲方组建项目部，其项目部管理人员乙方有权提供。 3.2承包范围：以甲方与建设单位签约的《建设工程施工合同》中约定的施工承包范围为承包内容，负责按《建设工程施工合同》约定的甲方应履行的义务和责任从施工准备、开工到竣工交付使用全过程中的工期、质量、安全、消防、保卫、文明施工、成本核算、工程结算、工程款回收、竣工验收、全部收回工程价款全过程的管理及竣工后回访、保修工作。 施工过程中工程量如有增减，按建设单位签证的工程量（含设计变更的有关手续或补充合同）为准。 甲方与建设单位签订的施工施工合同、补充合同以及协议书中约定的机房应履行的义务，无条件地成为本协议书中乙方对甲方所负义务（包括本工程招标文
工程结算承诺书集合9篇 工程结算承诺书集合9篇 无论在学习、工作或是生活中，许多人都写过书信吧，书信是用于交流思想、表达意见、传递信息、互通情况的应用文书。你知道书信怎样写才规范吗？下面是小编精心整理的工程结算承诺书9篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 工程结算承诺书篇1 南京北园投资置业有限公司：我单位承建的南京高新区新寓路排水工程的竣工结算现送达贵单位进行审计，本着实事求是的原则现郑重作出如下承诺: 一、我单位提供的送审资料是真实、合法、完整、准确的。 二、若上述工程项目审计核减率为10%（含10%）～20%的，审计费用由我单位全额承担。 三、若上述工程项目审计核减率为20%（含20%）～30%的，除审计费由我单位全额承担外，自愿按审定造价让利2%结算工程款。 四、若上述工程项目审计核减率超过30%（含30%）的，除审计费由我单位全额承担外，自愿按审定造价让利5%结算工程款。 施工单位（章）
年月日 法定代表人（签名）： 委托代理人（签名）： 工程结算承诺书篇2 青岛城发地产投资有限公司： 我们对提报的工程结算资料进行如下郑重承诺： 一、我公司严格按照甲方要求时间提报结算资料，每拖延一天支付甲方壹仟元违约金。 二、在本工程的结算审核过程中，我们将积极主动配合甲方委托的咨询机构勘察现场，核对资料等相关结算工作，保证结算工作的顺利进行。 三、我们对报送的“工程竣工结算书”及“工程结算资料”的真实性、完整性及有效性负责（详见结算资料交接单）。若存在弄虚作假及违法违纪等行为，我们应承担相应的经济责任和和法律责任。 四、保证结算资料一次性送至甲方，甲方或甲方委托的造价咨询单位在结算审核过程中不再接受任何经济性资料。并承诺： 1、如在结算审核过程中发现所提交的“工程结算资料”存在遗漏，我们将放弃遗漏资料部分的结算金额；
安全承诺书范文 为切实防范和杜绝工程建设中的各种不安全因素，实现“优良工程”、“安全工程”双目标，本承包人特作如下承诺： 一、保证在施工现场进出口醒目处设立施工安全(警示)规则。 二、制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全管理规定。 三、所有工程建设施工作业人员都要是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。 四、工程建设中安全管理的重点场所，地点部位等处都要设立醒目的警示标志。 五、建筑施工中需要的各种辅助材料（设备）要有产品格合证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定。并严格执行安全操作规程。 六、工程建筑原材料质量都要经过检验合格后产品。 七、本承包人愿意自觉接受发包人、监理、监督单位（人）及社会各界对工程建设中安全生产的监督。 八、工程建设施工期间发生任何安全责任事故，本承包人愿承担一切责任。 承诺人（签字并盖章）：
年月日 施工安全责任承诺书 为确保本次项目组织施工安全，本单位XXXX，施工负责人：ＸＸＸ，郑重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的安全管理承担责任，承诺基本内容如下： 一、承诺在施工期间，严格按公司或市场要求，依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-99）和市场《施工许可证》及公司《装修许可证》的内容，明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从公司或市场相关部门的日常管理和检查。 二、承诺对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证施工人员不违反市场管理规定和国家法律法规。服从市场和公司监管。 三、办理施工许可证时，将本单位特种作业人员证件和施工人员身份证复印件交市场备案，按规定办理“临时施工出入证”。并接受公司或市场监督检查，凭证出入施工现场。 四、承诺文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，设立现场安全负责人，向市场和相关部门解释施工消防、安全工作保障情况及施工方案实施情况，保证施工人员和公司、市场及第三方人员、财产安全。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，施工方承诺完全负责，与市场或公司无关。 五、承诺施工人员自觉遵守甲方市场管理规定，如发生人为的不安全行为，危及人身、财产安全的，必须无条件立即整改，并接受甲方市场及公司职能部门的检查监督，对市场及公司相关部门开出的“不合格项整改通知单”的问题坚决整改。 六、公司或市场监管人员发现有重大不安全因素时，随时有权要求施工方停工整改，施工方不得继续违章操作强行施工。 七、承诺因施工不当等问题造成市场及第三方人员、财产安全受到损失的，照损失程度全额赔偿，并接公司或市场视情节作出1000元-10000元一次的违约金扣款处理，违约保证金经协商，施工方承认为该项工程款的30％，不足以抵扣和赔偿时，由施工方另行支付或从该项工程款的30％以外工程款项中抵扣支付。 八、承诺施工期间不影响周边人员、市场经营和卫生、环境安全，对本单位施工人员造成的一切不良影响负责，遵守公司或市场《商铺及外来施工管理规定》做好用电安全和消防安全等安全预防工作。
工程结算承诺书 工程结算承诺书精品范文3篇 引导语：随着社会不断地进步，能够利用到承诺书的场合越来越多，承诺书本身虽无法律效力，但有约束作用，签下承诺书，就得考验诚信。写起承诺书来就毫无头绪？下面是WTT为大家收集的工程结算承诺书精品范文，欢迎阅读与收藏。 工程结算承诺书精品范文1 致x总公司： 我本人身份证号码：与贵司联合经营承包的工程（联营合同编号：，总包合同编号：），所承建工程已完成综合竣工验收且已办理竣工结算，按合同约定要求，本工程项目已收齐工程结算款。我本人现郑重作出承诺：在收到此工程结算款后，保证专款专用，严格按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》并按要求做好民工工资发放签收手续，保证不拖欠所有工程人员工资、工程材料款及机械台班费、设备租赁费等。若因拖欠工资、材料及设备款而导致民工、材料及设备供应商等投诉，或引起集体上访事件而令贵公司声誉、经济受损的，我本人愿意承担全部经济和法律责任，并接受政府职能部门按照有关法律、法规依法作出的`处理决定，以保障员工、材料及设备供应商和贵司的合法权益。
特此承诺！项目部负责人（承包人）签名： 身份证号码（附身份证复印件）： 日期：20xx年xx月xx日 工程结算承诺书精品范文2 （建设单位）： 我公司承包的（项目名称）已于年月日通过竣工验收，现按要求提交全部的结算资料及相关资料，申请结算，在此，我公司郑重承诺： 一、我公司所提交的招标文件、投标文件、合同文件、中标通知书等有关资料是真实的、合法的文件。 二、我公司所提交的施工图纸、竣工图纸、设计变更及签证、隐蔽工程验收记录等资料是真实的、完整的。 三、我公司所提交的材料及设备品牌、型号、单价是真实的。 四、我公司所提交的全部报表和所有工程建设的记录，均符合国家法律法规、行业规范的有关规定。 五、我公司已提交全部的结算资料及相关资料，今后不再提出其它调整或补充结算要求。 今后如发现结算资料不真实，有虚假、隐匿等违规行为，或者出现资料前后矛盾的情况，愿意承担全部法律责任，并同意按
按期完工承诺书 致霸州市武平房地产开发有限公司： 武平名郡小区一期9、14、18号楼及1、2号地下车库工程由我司负责施工建设，并且与贵司签订了施工合同，施工合同竣工日期为2014年8月10日。我司保证按上述时间节点完成所有工程施工并验收完毕，具备入住条件。如因我司项目部原因造成项目延误工期，给贵司带来的损失由我方负责赔偿。（损失包括回迁户过渡费延期补偿、购房人延期入住补偿）特此承诺！ 承诺人：北京建工海亚建设工程有限公司 武平名郡项目经理： 2014年3月13日篇二：工程验收承诺书资料 建设工程竣工验收承诺书 工程名称：东宁雨润绥阳木耳大市场有限公司交易区5-9号商业用房工程、14-18号商业用房工程、圆弧办公楼工程、金融办公楼工程、餐饮中心工程、交易区5-9号商业用房及14-18号商业用房室外道路工程。建设单位：东宁雨润绥阳木耳大市场有限公司监理单位：江苏宏嘉工程管理有限公司 施工单位：黑龙江新宏基建设集团有限公司 工程地点：黑龙江省牡丹江市东宁县绥阳镇： 第一条承诺书依据： 我方（黑龙江新宏基建设集团有限公司）根据《中华人民共和国档案法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《城市建设档案管理规定》、《黑龙江省城市建设档案管理办法》等法律法规规定，就工程竣工档案移交签订本承诺书。 第二条移交范围和要求： 移交所有项合同范围内单位工程，附属工程及室外工程（含道路、各种管线等）所形成的工程预、决算资料及各种应当归档保存的文件材料。列入移交范围的竣工档案应是原件，并根据国家标准《建设工程文件归档整理规范》（gb/t50328-2001）要求组卷，确保档案真实、完整、齐全和准确。 第三条移交时间： 工程竣工档案应在工程项目正式验收合格之日起三个月内完成移交，遇特殊情况不能按期移交的，经甲方同意，可适当推迟移交日期，最迟不超过十二个月。 第四条甲方承诺： 1、向乙方提供城建档案管理的有关法律法规文件，负责对乙方档案管理人员和工程档案的形成进行业务指导和监督。 2、收到乙方工程档案验收通知后，及时对工程档案进行预验收，并在5个工作日内提出档案验收整改意见，预验收符合要求的发给《建设 工程档案预验收意见书》，工程竣工档案审核合格后发给《建设工程档案验收合格证》。 3、移交工程竣工档案时，应出具《城建档案移交书》。 4、甲方可受乙方的委托对其档案资料进行组卷装订和其他综合服务，收费可按物价部门有关规定执行。 第五条乙方承诺： 1、乙方应确定一名负责人分管城建档案工作，指定专门人员负责工程档案资料的收集、保管、整理，按移交的要求做好移交工作。 2、工程项目正式竣工验收时，应提前5个工作日通知甲方对工程竣工档案进行预验收，预验收不符合要求，不组织正式竣工验收。 3、因故改变或停建、缓建项目，乙方应及时通知甲方，并做好档案资料的保管工作。
建设工程竣工结算承诺书 建设单位：—甘肃天健房地产开发集团有限公司（简称：发包人）施工单位：______________________________________________ （简称：承包人）承、发包双方遵循真实、自愿和诚实信用的原则，我公司（承包方）就工程竣工结算有关事项按照如下条款同意签订本承诺书。我 方承诺将严格遵守，严格执行。 我单位负责建设的（项目名称）：_________________________ 已 于____ 年—月—日验收合格。现按贵方要求提交全部的结算资料 及相关资料，在此，我单位郑重承诺： 一、我公司授权造价预算人员__________________________ （后附身份证复印件）为我公司与贵公司进行预算及工程量核对等造价确定的人员，其在造价核对过程中所签署及确认的所有文件我公司 都承认其为合法有效的文件。 二、双方对工程量核对完成后承包方预算人员必须对工程量进行 签字确认，如承包人在核对完工程量后拒绝签字，发包人将有权拒绝进行下一阶段的结算。 三、双方是以诚信的态度在施工协议签订的基础上进行合作的， 我公司将严格按照承发包双方签订的施工协议要求进行结算，不在结 算中提出与施工协议相背离的其它任何要求。 四、我单位所提交的竣工结算书、现场材料签收单、工程量计算表、工程联系单、变更、签证单等资料一次性递交给贵公司进行审核，以后所递交的资料贵公司可以不予认可，所递交的资料中我公司确保
资料的真实性和完整性。 五、贵单位在审核过程中对资料的真实性、有效性有异议时可以进行实际调查和更进一步复核。 六、没有现场工程师确认的资料，贵单位可以不予认可。 七、我单位已提交全部的结算资料及相关资料，今后不再提出其它调整或补充结算要求。 八、今后如发现送审资料不实，有虚假、隐匿等违规行为，愿承担全部责任。 九、在结算核对过程中若承包人在核对时间内没有连续性，如果连续七日内无故不按照发包人时间要求进行核对，发包方有权进行单方面确定造价（发包方同意的时间要求除外），承包方承诺不得有任何异议。 承诺单位：（盖章） 授权委托人： 日期：
委托方：杯灯控股股份有限公司 受托方：___________________________________ 我公司___________________ 承包样杠控股股份有限公司 _________ 工程，已通过竣工验收，现申请竣工结算，我单位保证所提供的竣丄结算资料的真实性、完整性及有效性并对此负责，据此，我公司特作以下承诺： 1.我司同意按照鲁价费发［20071205号文相关规定，审减额超过变更金额的5%，按超出部分的5%交纳审讣费用，漏算或少算视为让利。 2.我公司对本工程送审结算资料的完整性、准确性负责，设计变更或现场签证已齐备，并根据合同规定执行。 3-本结算审核过程中或结束后，如贵司要求进行复核，我司将按贵司要求, 无条件全力配合贵司审核工作。 为避免因结算引发合同纠纷，特此承诺。 承诺人： 公司名称（盖章）：
年月日委托方：杯灯控股股份有限公司 我公司__________ 承包杯杯控股股份有限公司___________ 工程，已通过完工验收，现申请结算，我单位保证所提供的竣工结算资料的真实性、完整性及有效性并对此负责，据此，我公司特作以下承诺： 牛我司同意按照鲁价费发［20071205号文相关规定，审减额超过变更金额的5%，按超出部分的5%交纳审计费用，漏算或少算视为让利。 5?我公司对本工程送审结算资料的完整性、准确性负责，设计变更或现场签证已齐备，并根据合同规定执行。 6.本结算审核过程中或结束后，如贵司要求进行复核，我司将按贵司要求, 无条件全力配合贵司审核工作。 为避免因结算引发合同纠纷，特此承诺。 承诺人： 公司名称（盖章）：
年月日
工程结算承诺书范文 **市财政局： 我单位负责建设的（项目名称）已于年月日完成并验收合格，现按要求提交全部的结算资料及相关资料，请予审核，在此我单位郑重承诺： 一、我单位所提交的立项文件、招标文件、投标文件、合同文件及补充协议、中标通知书、地质勘察报告、图纸设计审查意见等有关资料是真实的、合法的文件。 二、我单位所提交的施工图、工程量清单、竣工图、主要材料定价依据、设计变更、图纸答疑、会审纪要、工程量测量记录表、工程量计算表、计算图式及材料质量检验报告、工程计量签证、隐蔽工程纪录、相关会议纪要、工程竣工验收证书、质检证明等资料是真实的、完整的。 三、我单位已提交全部的结算资料及相关资料，今后不再提出其它调整或补充结算要求。 今后如发现送审资料不实、有虚假、隐匿等违规行为，我单位愿承担全部责任。 承诺单位：（盖章） 单位负责人（签字）： 日期： 工程竣工结算资料报送承诺书 xx县审计局、财政局：
我们对送审的工程竣工结算资料进行如下郑重承诺： 一、在本工程的结算审计过程中，我们将积极主动配合相关审计部门及机构勘察现场，核对资料等相关审计工作，保证审计工作的顺利进行。 二、我们对报送的与审计相关的“工程竣工结算书”及“工程竣工结算资料”的真实性、完整性及有效性负责（祥见资料移交清单）。若存在弄虚作假及违法违纪等行为，我们应承担相应的经济责任和和法律责任。 三、保证竣工结算资料一次性送至审计部门，审计部门在竣工结算审计过程中不再接受任何经济性资料。并承诺： 1、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算资料”存在遗漏，我们将放弃遗漏资料部分的结算金额； 2、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算书”存在漏项和少计工程量，我们将放弃漏项和少计工程量部分的结算金额。 四、审计部门送达的审计报告征求意见稿，我们将及时组织核对，并于送达之日起10个工作日内将书面意见反馈你们，逾期不反馈视为无异议。 五、对于结算审计最终净审减额超过以上部分和净审增额的，施工单位自愿承担效益审计费。 特此承诺！ 建设单位：（盖章）施工单位：（盖章） 负责人：（签字）
工程结算承诺书 我单位负责建设的（项目名称）已于年月日完成并验收合格，现按要求提交全部的结算资料及相关资料，请予审核，在此我单位郑重承诺： 一、我单位所提交的立项文件、招标文件、投标文件、合同文件及补充协议、中标通知书、地质勘察报告、图纸设计审查意见等有关资料是真实的、合法的文件。 二、我单位所提交的施工图、工程量清单、竣工图、主要材料定价依据、设计变更、图纸答疑、会审纪要、工程量测量记录表、工程量计算表、计算图式及材料质量检验报告、工程计量签证、隐蔽工程纪录、相关会议纪要、工程竣工验收证书、质检证明等资料是真实的、完整的。 三、我单位已提交全部的结算资料及相关资料，今后不再提出其它调整或补充结算要求。 今后如发现送审资料不实、有虚假、隐匿等违规行为，我单位愿承担全部责任。 承诺单位：（盖章） 单位负责人（签字）： 日期： 工程竣工结算资料报送承诺书
xx县审计局、财政局： 我们对送审的工程竣工结算资料进行如下郑重承诺： 一、在本工程的结算审计过程中，我们将积极主动配合相关审计部门及机构勘察现场，核对资料等相关审计工作，保证审计工作的顺利进行。 二、我们对报送的与审计相关的“工程竣工结算书”及“工程竣工结算资料”的真实性、完整性及有效性负责（祥见资料移交清单）。若存在弄虚作假及违法违纪等行为，我们应承担相应的经济责任和和法律责任。 三、保证竣工结算资料一次性送至审计部门，审计部门在竣工结算审计过程中不再接受任何经济性资料。并承诺： 1、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算资料”存在遗漏，我们将放弃遗漏资料部分的结算金额； 2、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算书”存在漏项和少计工程量，我们将放弃漏项和少计工程量部分的结算金额。 四、审计部门送达的审计报告征求意见稿，我们将及时组织核对，并于送达之日起10个工作日内将书面意见反馈你们，逾期不反馈视为无异议。 五、对于结算审计最终净审减额超过以上部分和净审增额的，施工单位自愿承担效益审计费。
工程建设项目履约承诺书 工程项目名称：建设面积： 工程项目地址：工程造价： 建设单位（甲方）：项目经理： 施工单位（乙方）：联系电话： 为加强建筑市场的监督管理，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，保护国家、集体、当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规政策的规定，特订立本承诺书。 第一条甲乙双方的承诺 （一）自觉遵守国家和安徽省建筑市场有关法律法规以及黄山区建筑市场的各项现行规定和政策。 （二）自觉服从黄山区建筑主管部门的管理和监督。 （三）自觉维护黄山区建筑市场的正常秩序。 （四）发现对方在工程建设活动中有违法、违规、违反约定的行为的，及时提醒对方或向建筑主管部门进行反映。 第二条建设单位的承诺 （一）建设工期不足一年的，到位资金不少于工程造价的50%；建设工期超过一年的，到位资金不少于工程造价的30%。 （二）按照双方签订的施工合同的方式和时间按工程进度，足额支付工程款（进度款）。 （三）按照《建设工程施工发包与承包计价管理办法》、《建设工程价款结算暂行办法》等有关规定，在规定的时限内及时与施工单位办理竣工结算。
（四）扣留建设工程质量保修金不得超过工程结算总额的5%，工程竣工验收一年后与施工单位结清。 第三条施工单位的承诺 （一）严格执行工程建设的方针、政策、有关建筑施工安装的强制性标准和规范。 （二）按照双方合同的约定，按期、按质、按量完成工程建设。 （三）依照《中华人民共和国劳动法》等相关规定，招用务工人员，并与之签订劳动合同。 （四）建立健全务工人员的工资支付制度，及时发放务工人员工资，且不低于当地最低工资标准，不恶意拖欠务工人员工资。 第四条本承诺书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。 第五条本承诺书一式三份，甲、乙双方，区建设委员会各执一份。 承诺人： 甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章） 法人代表人：（签字）法定代表人：（签字） 地址：地址： 电话：电话： 年月日年月日 监督部门： 黄山区建委：（盖章） 年月日
工程结算审计承诺书 一、送审项目报送资料如下： 1、工程招投标文件、标底、中标通知书及工程承包合同（协议）； 2、开工报告、竣工报告、验收报告； 3、甲方签字确认施工图、竣工图(需盖竣工图章)； 4、提供甲供材料的清单,包括材料名称、型号、规格、数量、价格等； 5、如果属于甲方定价乙方购买的需提供甲方确认的定价通知单； 6、签证单、工程设计变更通知书； 7、工程量计算书、工料分析表、钢筋放样单； 8、提供真实完整的工程竣工结算书, 按要求经基建部门初审后及时报送审计处安排送事务所审计； 9、施工单位施工取费证书； 10、其他与工程造价有关的文件、资料。 上述所有资料必须为有效原件，复印件一律无效。 二、对以上提供资料做出承诺： １、与该项工程经济活动的全部资料均已提交，并对提供资料的完整 性、真实性、合法性负责； ２、该项目送审后，不再补充任何涉及增加结算价款的
资料。 施工单位（盖章） 负责人（签字） 年月日 基建部门（盖章）负责人（签字）年月日上海电机学院审计处 施工结算审计承诺书 中国联合网络通信有限公司洛阳市分公司： 由我公司承包施工的“2012年中国联通河南本地主干光缆工程”（工程编号：）项目已经竣工，经验收质量合格，并符合合同要求。现将我公司编制的施工结算共计（大写）：肆拾壹万捌仟零肆拾贰元柒角叁分（：0元）提交贵公司审计，并就施工结算审计作如下承诺： 一、严格执行贵公司审计规定，积极配合审计工作，按时参加竣工结算核对。 二、审计认定后，如净审减额超出送审金额的5%，超出部分的审计费用由我公司承担。 三、我公司承担的审计费用由贵公司在我公司工程款结算中直接扣减。 四、同意贵公司对该工程项目的审计费收费标准和计算金额。 五、与该项工程经济活动的全部资料均已提交，并对提
工程结算承诺书模板七篇 南京北园投资置业有限公司：我单位承建的南京高新区新寓路排水工程的竣工结算现送达贵单位进行审计，本着实事求是的原则现郑重作出如下承诺: 一、我单位提供的送审资料是真实、合法、完整、准确的。 二、若上述工程项目审计核减率为10%（含10%）～20%的，审计费用由我单位全额承担。 三、若上述工程项目审计核减率为20%（含20%）～30%的，除审计费由我单位全额承担外，自愿按审定造价让利2%结算工程款。 四、若上述工程项目审计核减率超过30%（含30%）的，除审计费由我单位全额承担外，自愿按审定造价让利5%结算工程款。 施工单位（章） 年月日 法定代表人（签名）： 委托代理人（签名）： 财政局审计办： 我们对送审的工程竣工结算资料进行如下郑重承诺： 一、我们队报送的与审计相关“工程竣工结算资料”及“工程竣工结算书”的真实性、完整性及有效性责任（详见工程竣工结算资料清单）。若存在弄虚作假及违法违纪等行为，我们承担相应的经济责任及法律责任。
二、保证竣工结算资料一次性送至审计部门，审计部门在竣工结算审计过程中不再接受任何经济性资料。并承诺： 1、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工计算资料”存在遗漏，我们将放弃遗漏资料部分的结算金额； 2、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算书”存在漏项和少计工程量，我们将放弃漏项和少计工程量部分的结算金额。 三、在本工程的结算审计过程中，我们将积极主动配合相关审计部门勘察现场、核对结算稿等相关审计工作，确保审计工作的顺利进行。 四、收到审计部门的审核结算稿，我们将及时组织核对，并于收到之日起10个工作日内将书面意见反馈审计部门，逾期不反馈视为无异议。 特此承诺！ 建设单位（公章）：施工单位（公章）： 现场代表签名：负责人签名： 承诺时间：年月日 （建设单位）： 我公司承包的（项目名称）已于年月日通过竣工验收，现按要求提交全部的结算资料及相关资料，申请结算，在此，我公司郑重承诺： 一、我公司所提交的招标文件、投标文件、合同文件、中标通知书等有关资料是真实的、合法的文件。
亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档工程款承诺书，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 工程款承诺书 工程款承诺书模板 在当今社会生活中，越来越多地方需要用到承诺书，承诺书是单方意思表示，不具有合同效力。那要怎么写好承诺书呢？以下是我整理的工程款承诺书模板，欢迎大家阅读。 工程款承诺书模板1 工程款支付承诺书珠海市建设工程招标投标管理中心： 我公司负责开发建设的＿＿＿＿＿＿＿工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺： 1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。 2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。 3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，
决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。 4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。 特此承诺。 开发单位名称（盖章） 年月日工程款承诺书模板2 建设单位无拖欠工程款承诺书我单位拟建的项目，现申请核发施工许可证，本单位郑重承诺： 一、截止申请之日，我单位已竣工或在建的其他工程项目，无拖欠工程款的情形。 二、对本次申报项目，我单位将认真履行施工总包合同，及时按照合同约定支付施工总包单位工程款；同时做好对专业分包及劳务分包合同履行情况的监管，确保农民工工资按时支付。三、若因工程款支付问题造成农民工工资拖欠情形的，我单位愿无条件先行垫资解决拖欠的农民工工资，并接受有关主管部门的调查处理。本承诺书一式两份，建设单位留存一份，一份报建设主管部门。 本承诺自签字盖章之日起生效。 法定代表人（签字）：
结算承诺书范文 篇一：工程结算承诺书致公司： 我公司承建的工程已于年月日通过竣工验收。现提交工程结算相关资料，申请结算，请予以审核。在此，我方郑重做出以下承诺： 一、严格遵守合同约定及贵方要求，报送的工程结算资料均为原件，并且真实、完整、有效； 二、报送总金额包含完成该工程合同及补充合同（如果有）范围内全部内容的费用，如出现漏项、漏报等情况我方承担全部责任，不再向贵公司索要任何款项； 三、如出现资料不全、依据不足等情况，将按不利于我方的理解执行，我方承担因此造成的经济损失和其他责任，而且不向贵公司要求任何主张； 四、如果该工程结算涉及第三方，为避免纠纷，维护各方权益，我方承诺以与第三方签订书面约定作为结算依据； 五、我公司将积极配合贵方聘请的审核人员深入开展工作。在合理的期限内对贵方审核人员提出的疑问进行答复，如果超过贵方约定的答疑时间，则视为认同贵方审核人员就该疑问确定的结算金额。 六、所申报的工程结算资料如发现有虚假、隐匿与工程结算有关的资料，愿承担由此引起的全部法律责任。 七、报送总金额经贵方审计后，如果审减额（审减额=
报送金额终审审定金额）与报送总金额之比超过10%以上（含10%），愿承担相应的审核费用，从贵方确认的工程结算应付款中扣除。 承诺单位：（盖章） 承诺人（法人代表或授权委托人）： 年月日 篇二：合同承诺书范本1、我方同意甲方在总价不变情况下，对我方投标单价中存在的不平衡情况进行协商调整； 2、我方同意根据施工过程中工程量增减情况，在保持分包合同单价不变情况下，按甲方认可实际工程量进行结算。我方无条件接受在施工过程中，甲方进行调整的挖、填方区位置。若涉及到运距变化，则按分包合同单价进行调整结算； 2、我方保证接到进场通知后，按合同文件和进场通知书的要求，配备全部管理人员、技术人员和机械设备、物资，对本工程全面管理，满足相关部门履约检查，保证全部工程不分包、不转包；同时接受贵单位的检查、验收。如我方未达到贵方要求和自身承诺，接受贵方解除合同的处理，自身承担一切责任。 3、我方承诺进场的设备型号确保满足招标强制性要求，主要施工设备自有率不低于60%。若因设备数量达不到投标规定而造成工程进度滞后，甲方有权要求我单位退场，由此造成的全部损失均由我单位承担；
工程竣工结算资料要求 一、竣工结算资料要求：竣工资料应为已备案完毕的完整资料，结算资料提交后无特殊情况不得补充资料；施工单位对所提供的竣工结算资料真实性、完整性及有效性应作出书面承诺并对此负责。 二、竣工结算资料报送套数：提供完整的竣工结算资料一式二套（其中竣工结算书一式三套）。 三、竣工结算资料内容： 1、施工合同及附件、协议书 2、补充协议(若有) 3、中标(中选)通知书 4、施工企业规费计取标准 5、建设项目安全文明施工评价得分及措施费费率核定表 6、图纸会审纪要（签字盖章手续齐全且清楚） 7、开、竣工报告及工期延期联系单（签字盖章手续齐全且清楚） 8、竣工验收记录（签字盖章手续齐全且清楚） 9、招标文件及招标工程量清单及电子盘、招标答疑纪要、招标补遗 10、投标文件商务标及电子盘 11、投标文件技术标 12、承包人编制的结算书及电子盘（盖承包人公章和造价编制人员资格章，并由建设单位签字同意送审，共叁套） 13、地勘报告 14、施工图及电子盘（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面297mm×210mm） 15、承包方、发包方、监理方按规定签字认可的竣工图纸（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面297mm×210mm） 16、经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案（签字盖章齐全且清楚）17、原始地貌标高抄测记录 18、材料、设备认质核价单（需有连续编号，签字盖章齐全且清楚） 19、设计变更单、技术核定单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备） 20、现场签证单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚，附件完备） 21、甲供材料(设备)收货验收签收单 22、隐蔽工程验收记录（签字盖章手续齐全且清楚） 23、吊装工程记录、安装工程调试记录、调试报告（签字盖章手续齐全且清楚）24、与工程结算有关的“发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等” 25、建设单位付款情况表（附进度支付审核报表封面） 26、各标段、各专业施工单位涉及交叉的施工范围确认文件 27、结算资料报送承诺书 28、其他有关影响工程造价、工期等资料 29、移交资料签收表(一式三份)
结算报送承诺书(五篇) 青岛城发地产投资有限公司：我们对提报的工程结算资料进行如下郑重承诺： 一、我公司严格按照甲方要求时间提报结算资料，每拖延一天支付甲方壹仟元违约金。 二、在本工程的结算审核过程中，我们将积极主动配合甲方委托的咨询机构勘察现场，核对资料等相关结算工作，保证结算工作的顺利进行。 三、我们对报送的“工程竣工结算书”及“工程结算资料”的真实性、完整性及有效性负责（详见结算资料交接单）。若存在弄虚作假及违法违纪等行为，我们应承担相应的经济责任和和法律责任。 四、保证结算资料一次性送至甲方，甲方或甲方委托的造价咨询单位在结算审核过程中不再接受任何经济性资料。并承诺： 1、如在结算审核过程中发现所提交的“工程结算资料”存在遗漏，我们将放弃遗漏资料部分的结算金额； 2、如在结算审核过程中发现所提交的“工程结算书”存在漏项和少计工程量，我们将放弃漏项和少计工程量部分的结算金额。 五、甲方或甲方委托的咨询单位送达的结算审核意见，我们将及时组织核对，并于送达之日起 10 个工作日内将书面意见反馈你们，逾期不反馈视为无异议。 六、对于结算审计最终净审减额超过 5% 愿承担超出部分造价5%的费用作为违约金。特此承诺！
以上部分，我单位自 施工单位：（盖章） 负责人：（签字） 承诺时间：年月日 结算资料报送承诺书 青岛城发地产投资有限公司： 我们对提报的工程结算资料进行如下郑重承诺： 一、我公司严格按照甲方要求时间提报结算资料，每拖延一天 支付甲方壹仟元违约金。 二、在本工程的结算审核过程中，我们将积极主动配合甲方委 托的咨询机构勘察现场，核对资料等相关结算工作，保证结算工作的顺利进行。 三、我们对报送的“工程竣工结算书”及“工程结算资料”的真实性、完整性及有效性负责（详见结算资料交接单）。若存在弄 虚作假及违法违纪等行为，我们应承担相应的经济责任和和法律责任。 四、保证结算资料一次性送至甲方，甲方或甲方委托的造价咨 询单位在结算审核过程中不再接受任何经济性资料。并承诺： 1、如在结算审核过程中发现所提交的“工程结算资料”存在遗漏，我们将放弃遗漏资料部分的结算金额； 2、如在结算审核过程中发现所提交的“工程结算书”存在漏项和少计工程量，我们将放弃漏项和少计工程量部分的结算金额。
承 诺书 ： 我以名义承接的 工程由我方负责施工，现承诺如下： 1、对工程投标、结算、竣工以及工程保修期间内的所有工作由我方完成并承担期间发生的一切费用。 2、我方在施工过程中发生的一切费用(包括工伤事故)均由我方承担并偿还，与贵公司无关。 3、我方决不以贵公司名义对外欠材料费、机械费、设备费等一切费用，如有发生由我方承担经济、法律责任(在保证金中扣除)，与贵公司无关。 4、我方保证不拖欠民工工资，如有拖欠、所有法律、民事、经济责任由我方承担，与贵公司无关。 5、因工程的质量、安全、工期现场文明施工等问题受到业主和行政部门的指责、处罚、我方承担全部责任，与贵公司无关。 6、我方保证不得发生任何安全事故，否则，一切经济、民事、法律责任均由我方承担，与贵公司无关。 7、自愿执行本公司安全工器具管理办法。见附表
8、自愿执行本公司工伤保险。 9、自愿执行工程合作协议书的所有条款和内容。 承诺人：年月日附：身份证复印件1份
巴电建设安装有限责任公司 电力建设工程安全管理协议 (SAQBl-4输变电工程——线路、变电站安装工程劳务) 项目名称： 签订地： 签订时间：年月日
电力建设工程劳务分包安全协议SAQBl-4输变电工程——线路(或安装)工程劳务 发包单位：以下简称甲方 承包单位：以下简称乙方 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务分包合同的同时，经协商一致，签订本协议。 一、承包工程项目 1．工程项目名称： 2．工程地址： 3．承包范围： 4．承包形式：劳务分包 5．工程合同编号： 6．工程项目期限：自年月日至年月日 (如有变动，以工程实际送电时间为本工程合同截止日期) 二、协议内容 1．安全文明施工目标 (1)不发生轻伤及以上人身事故。
关于结算的承诺书_承诺书 工程结算承诺书 南京北园投资置业有限公司：我单位承建的南京高新区新寓路排水工程的竣工结算现送达贵单位进行审计，本着实事求是的原则现郑重作出如下承诺: 一、我单位提供的送审资料是真实、合法、完整、准确的。 二、若上述工程项目审计核减率为10%（含10%）～20%的，审计费用由我单位全额承担。 三、若上述工程项目审计核减率为20%（含20%）～30%的，除审计费由我单位全额承担外，自愿按审定造价让利2%结算工程款。 四、若上述工程项目审计核减率超过30%（含30%）的，除审计费由我单位全额承担外，自愿按审定造价让利5%结算工程款。 施工单位（章） 年月日 法定代表人（签名）： 委托代理人（签名）： 第1页 结算资料报送承诺书 青岛城发地产投资有限公司： 我们对提报的工程结算资料进行如下郑重承诺： 一、我公司严格按照甲方要求时间提报结算资料，每拖延一天支付甲方壹仟元违约金。 二、在本工程的结算审核过程中，我们将积极主动配合甲方委托的咨询机构勘察现场，核对资料等相关结算工作，保证结算工作的顺利进行。 三、我们对报送的“工程竣工结算书”及“工程结算资料”的真实性、完整性及有效性负责（详见结算资料交接单）。若存在弄虚作假及违法违纪等行为，我们应承担相应的经济责任和和法律责任。 四、保证结算资料一次性送至甲方，甲方或甲方委托的造价咨询单位在结算审核过程中不再接受任何经济性资料。并承诺： 1、如在结算审核过程中发现所提交的“工程结算资料”存在遗漏，我们将放弃遗漏资料部分的结算金额； 2、如在结算审核过程中发现所提交的“工程结算书”存在漏项和少计工程量，我们将放弃漏项和少计工程量部分的结算金额。 五、甲方或甲方委托的咨询单位送达的结算审核意见，我们将及时组织核对，并于送达之日起10 个工作日内将书面意见反馈你们，逾期不反馈视为无异议。 六、对于结算审计最终净审减额超过5% 以上部分，我单位自愿承担超出部分造价5%的费用作为违约金。 特此承诺！ 施工单位：（盖章） 负责人：（签字） 承诺时间：年月日 竣工结算资料报送承诺书
施工单位工程结算按时报送承诺书根据《**股份工程结（决）算管理制度》关于结算时间规定：施工单位应在工程验收合格后的28日内向地产公司工程部报送竣工结算资料。为确保地产公司结算计划的按时完成，施工单位与地产公司双方结算工作的顺利进行，施工单位应承诺在双方共同确认的时间内按时报送已完工程的结算资料，按照《施工单位报送的竣工结算资料明细》（见附件一）的要求为地产公司提供完整的结算资料。对于施工单位未能按照本承诺书规定的时间内上报结算资料的，施工单位应自觉接受迟报1000元/天的处罚；迟报时间过长的（超过20天），地产公司有权对相应工程结算进行单方送审，结算金额以地产公司单方送审金额为准。基于地产公司与施工单位双方利益共同体的前提，双方相互理解，工作积极配合，双方才能实现共赢。 施工单位承诺人（签字）： 地产公司确认人（签字）： 注： 承诺书一式两份，一份交施工单位留存，一份成控部留存。 承诺书地产公司与施工单位双方签字有效。
附件1： 《施工单位报送的竣工结算资料明细》 （1）施工单位编制的结算书；若为总包工程，施工单位必须提供包干价预算书、变更部分预算书、工程量计算式；钢筋工程须提供软件翻样。 （2）单位（项）工程验收接管交接表； （3）施工单位办理结算人员委托书、齐备的结算资料、不再增补资料的承诺书； （4）甲供材确认书，甲供材领用数量统计表； （5）工程施工合同及合同履行确认书； （6）经审查批准的工程施工组织设计及施工方案； （7）施工图、竣工图、工程变更（含会签实施结果）、签证（土建工程另包括施工单位和建设单位移交原始地貌标高）、往来函件、有关技术标准及规范等； （8）经建设方签章发出的材料价格核定单； （9）中标通知书、开工通知书、竣工验收报告及隐蔽记录； （10）进度款支付统计表（含水电费代付统计）； （11）工程招、投标资料（含议标工程），答疑文件； （12）合同约定涉及费用增减的其他资料（如：文明工地证书等）； （13）以上结算书、计算书、图纸等相关电子文档资料。