2015年二级建造师
《建设工程法规及相关知识》小题狂练一、单项选择题(每题1分)
第1题下列不属于企业法人的是?( )
A.股份有限公司?
B.基金会
C.有限责任公司?
D.集体企业法人
正确答案:B,
第2题
根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定,在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,投标人?()
A.可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件,并书面通知招标人
B.不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件
C.须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件?
D.撤回已经提交的投标文件的,其投标保证金将被没收
正确答案:A,
第3题某项目建设过程中,发、承包双方就有关建设工程标准的执行问题有不同理解,对此问题下列各项观点中正确的是()。
A.在承包合同中双方约定的内容不低于强制标准的规定
B.若强制性标准未在承包合同中约定。则对承包方不具约束力
C.因推荐性标准属自愿执行,所以对承包合同中的推荐性标准可以不执行
D.因发包方坚持要求承包方执行强制性标准而增加的成本应由发包方承担
正确答案:A,
第4题建设工程一切险保险合同于2004年3月1日签订,建设工程承包合同约定工程开工日期为 2004年3月20日。为保证工程如期开工,承包人于2004年3月10日将建筑材料运至工地,一切准备就绪,承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为()
A. 2004年3月1日
B. 2004年3月20日
C. 2004年3月10日?
D. 2004年3月18日
正确答案:C,
第5题
场景(三)
甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目,由取得安全生产许可证的乙施工单位总承包,由丁监理公司监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位,丙在夜间挖掘作业中操作失误,挖断居民用水管造成大面积积水,需抢修。后续又发生两起安全事故:(1)乙施工单的施工人员违反规定使用明火导致失火,造成一名工人受伤;(2)焊接现场作业员王某违章作业造成漏电失火,王某撤离现场。
以下对丁监理公司的安全责任说法中,不正确的是?()
A.按工程建设强制性标准实施监理
B.依据法律、法规实施监理
C.审査专项施工方案
D.发现安全事故隐患立即向劳动安全管理部门报告
正确答案:D,
第6题根据《民事诉讼法》的相关规定,起诉必须符合的条件不包括()。
A.原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织
B.有明确的被告
C.有书面的起诉书
D.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
正确答案:C,
第7题
女工小王与施工企业某工厂签订为期2年的劳动合同,合同尚未到期,小王欲向工厂提出解除劳动合同,应当提前()日以书面形式通知用人单位。
A. 10?
B.15
C. 30?
D. 60
正确答案:C,
第8题 (
下列能够采用仲裁方式解决的纠纷是()。
A.离婚中的财产分割纠纷
B.财产继承纠纷
C.劳动争议
D.收养纠纷
正确答案:C,
第9题甲省光华建筑公司2005年参与了乙省的某大型基础设施建设项目的投标。为了能够在竞争中胜出,光华建筑公司提出了由自己垫付建设资金的优惠条件。2005年5月12日,光华建筑公司收到了建设单位发来的中标通知书。2006年2月3日,建设单位以光华建筑公司垫付建设资金违反了1996年6月4日建设部、国家计委、财政部下发的《关于严格禁止在工程建设中带资承包的通知》,请求按照无效合同处理。对于建设单位提出的确认合同无效的理由,下列说法正确的是()。
A.理由成立,合同无效
B.理由不成立,合同有效
C.理由不成立,合同效力待定
D.理由不成立,合同是否有效取决于竣工工程的质量是否合格
第10题分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其相应的环境保护设施应当(?)验收
A.分期
B.最终一次性
C.同时 ?
D.分阶段
正确答案:A,
第11题
施工企业委托律师代理诉讼属于?( )
A.法定代理
B.指定代理
C.约定代理?
D.委托代理
正确答案:D,
第12题
经注册的建造师脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位连续2年及以上者,由原注册管理机构?()
A.公布并记录在案
B.延续注册有效期
C.取消其执业资格?
D.注销注册并公布
正确答案:D,
第13题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
场景(二)
吴某是甲公司法定代表人,吴某依据《建设工程勘察设计管理条例》将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院,设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建,注册建造师李某任该项目负责人,2006年2月1日厂房通过了竣工验收。甲公司未依约结清设计费,设计院指令张某全权负责催讨,2008年1月1日在一次酒会上,吴某当众对设计皖办公室主任王某说:“欠你们院的设计费春节前一定还上。”事后王某向单位做了汇报,设计院决定改由王某全权处理该项事宜。后在税务检查中税务机关发现甲公司有逃税事实,遂冻结甲公司的账户,故拖欠的设计费仍未清偿。2008年4月1日,王某催讨,吴某以超过诉讼时效为由拒付,设计院遂提起诉讼。
建造师李某申请延续注册,下列情况中不影响延续注册的是?()
A.工伤被鉴定为限制民事行为能力人
B.其始终从事技术工作,故无需且未参加继续教育
C.执业活动受到刑事处罚,自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年
D.其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼
第14题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
职工王某原在一家建筑公司工作并与公司订了为期5年的劳动合同。在合同期内,王某以收入偏低为由,口头提出解除劳动合同,公司未予答复。过了32天,王某就被一家房地产公司招用,又与该公司签订了劳动合同。依据《劳动合同法》,关于王某与原建筑公司之间的劳动合同.下列选项正确的是()。
A.劳动合同解除,因为提前30日通知了用人单位
B.劳动合同未解除,因为建筑公司没有同意
C.劳动合同解除,因为收入偏低,劳动者可以随时解除劳动合同
D.劳动合同未解除,因为任何一方提出解除劳动合同,都应当提前30日以书面形式通知对方
正确答案:D,
第15题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
未取得《建筑业企业资质证书》承揽工程的,由有关部门?( )
A.警告?
B.责令改正?
C.责令停业整顿?
D.对违法所得予以没收
正确答案:D,
第16题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险的单位应当是()。
A.设计单位
B.建设单位
C.施工单位
D.监理单位
正确答案:C,
第433题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 单项选择题 >
大学生小王2009年6月1日与东方建筑公司签订了书面劳动合同,期限为7年,2009年7月5日大学毕业后,8月1日到公司报到。依据《劳动合同法》,小王的试用期不得超过()。
A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.六个月
正确答案:D,
第18题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
根据《消防法》的规定,下列选项中,直接责任人可能受拘留处罚的是()。
A.有重大火灾隐患,经公安消防机构通知逾期不改正的
B.阻拦报火警的
C.指使他人违反消防安全规定,强令他人冒险作业,尚未造成严重后果的
D.经公安消防机构批准,可在有车间的建筑物内设置员工集体宿舍的
正确答案:B,
第19题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
根据《建设工程质量管理条例》的规定,以下不是建设单位质量责任的是?()
A.组织工程竣工验收
B.确保外墙保温材料符合要求
C.不得擅自改变主体结构进行装修
D.不得迫使承包方以低于成本价格竞标
正确答案:B,
第20题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
某建设单位将写字楼项目委托给一家设计院设计.其委托合同属于()。
A.单务合同
B.要物合同
C.诺成合同
D.实践合同
正确答案:C,
第21题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
根据《合同法》规定,建设工程施工合同不属于?( )
A.双务合同?
B.有偿合同
C.实践合同?
D.要式合同
正确答案:C,
第22题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
根据《建筑法》的规定,建设单位申请施工许可证延期的次数最多只有()。
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次
正确答案:B,
第1题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
注册建造师王某2010年1月办理了延续注册,2011年1月因工作调动而办理了变更注册,变更后他的注册证书和执业印章在()年内有效。
A. 2?
B. 3
C. 4?
D. 5
正确答案:B,
第24题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
李某的施工队没有资质,挂靠丙公司承包工程,对此,下列选项中符合《建筑法》有关资质管理规定的观点是?( )
A.李某不能在丙公司资质许可的业务范围内承揽工程
B.李某可以借用丙公司的营业执照,但不能以自己名义承揽工程
C.李某可以使用丙公司的资质证书,只要该工程土建施工属于丙公司资质等级许可范围就行
D.丙公司可以允许李某使用本公司资质证书,但不能以丙公司的名义承揽工程
正确答案:A,
第25题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
甲公司欠刘某100万元,丙公司欠甲公司150万元,均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权,致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是()
A.刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求
B.刘某可以通过仲裁方式行使代位权
C.刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担
D.代位权顺利行使后,丙公司对甲公司所负债务消灭
正确答案:C,
第26题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
根据《建设工程质量管理条例》,建设工裎承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时,应向建设单位出具?( )
A.质量保修书
?B.质量保证书
C.质量维修书?
D.质量保函
正确答案:A,
第27题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
注册建造师张某的聘用单位被撤回资质证书,则张某的注册证书和执业印章将()。
A.继续有效
B.失效
C.被吊销
D.被撤销
正确答案:B,
第143题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 单项选择题 >
按照国家有关规定.下列工程必须实行监理的是()。
A.一座总投资1800万元的养老院
B.一个建筑面积2.6万㎡的住宅楼
C.一座总投资6100万元的污水处理厂
D.一个总投资2300万元的公共停车场
正确答案:C,
第29题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
下列选项中,不属于我国建造师注册类型的是()
A.初始注册?
B.年检注册
C.变更注册?
D.增项注册
正确答案:B,
第30题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的()外,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.基本建设工程?
B.公益性工程
C.大型工程?
D.小型工程
正确答案:D,
第31题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
对不符合民用建筑节能强制性标准的。建设工程规划许可证()颁发。
A.不得
B.可以
C.应当
D.延期
正确答案:A,
第32题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
某道路施工中发生边坡滑坡事故,20人被埋,经抢救15人生还,5人死亡。该事故属于()。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
正确答案:C,
第33题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
如合同当事人对合同的解除经协商意思表示一致,即为协议解除,通常也称为()。
A.单方解除
B.双方解除
C.约定解除
D.法定解除
正确答案:B,
第34题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
场景(八)
甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善,造成严重亏损,不能按期还本付息。甲与乙经过协商,达成延期两年还款协议,并通知了保证人。
按照担保法的规定,属于保证担保方式的是?( )
A.定金保证?
B. 一般保证
C.抵押保证?
D.留置保证
正确答案:B,
第35题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。自债务人的行为发生之日起()年内没有行使撤销权的,该撤销权消灭。
A. 2?
B. 5
C. 10?
D.20
正确答案:B,
第22题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 单项选择题 >
取得二级建造师资格证书的李某因故未能在3年内申请注册,3年后申请注册时必须()。
A.重新取得资格证书
B.提供达到继续教育要求的证明材料
C.提供新的业绩证明
D.符合延续注册的条件
正确答案:B,
第37题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
民事诉讼的证据不包括?()。
A.书证
B.物证
C.视听资料?
D.科学实验
正确答案:D,
第38题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
某施工单位向水泥厂订购水泥100吨,每吨价格300元。总货款为3万元,约定12月10日前交货,逾期交货的,水泥厂应支付违约金3000元.后水泥厂未能如期交货。关于本案正确的表述应是()。
A.水泥厂支付违约金后,不必再承担其他民事责任
B.水泥厂支付违约金后,仍应当继续履行合同
C.水泥厂继续履行合同后,可不必支付违约金
D.水泥厂如无过错.可不必支付违约金
正确答案:B,
第39题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
2008年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同,购买一套120平方米的期房,并赠送停车位一个,2008年12月26日开发商依据合同规定的时间交房时,通知甲:该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定,因此不能赠送甲停车位,当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误,公司已经将乙处分了。甲接到该通知后,不可以选择以下行为中的()。
A.继续履行合同
B.和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲
C.向法院申请撤销该合同
D.向乙要求赔偿
正确答案:D,
第40题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
根据《合同法》规定,债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起(?)年内行使撤销权。
A. 1?
B. 2
C. 5?
D.20
正确答案:A,
第283题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 单项选择题 >
下列选项中,属于劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的法定情形是()。
A.在试用期内
B.用人单位濒临破产
C.劳动合同订立时的客观情况发生重大变化
D.劳动者在医疗期内
正确答案:A,
第53题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:取自模拟测试模块中的试题 > 单项选择题 >
场景(八)
甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善,造成严重亏损,不能按期还本付息。甲与乙经过协商,达成延期两年还款协议,并通知了保证人。
若两年后甲仍不能还款,则该还款义务由(?)承担。
A.甲?
B.乙
C.丙?
D. 丁
正确答案:A,
第134题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 单项选择题 >
甲乙两家公司联合投标一项工程.按招标公告规定的截止日期2009年3月10日送达了投标书,随后于3月11日签订了联合投标协议,则评标委员会初审该联合体的投标书时应()。
A.通知甲补充联合投标协议
B.通知乙补充联合投标协议
C.通知甲和乙补充联合投标协议
D.按废标处理
正确答案:D,
第122题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 单项选择题 >
某开发公司拟建设一栋写字楼,工期两年。施工合同价20000万元。根据《建筑工程施工许可管理办法》规定,该公司申领施工许可证时的到位建设资金至少要达到()万元。
A.4000
B.6000
C.10000
D.20000
正确答案:B,
第707题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:2Z203000建设工程纠纷的处理 > 单项选择题 >
法院一审判决,要求北方建筑公司向农民工支付工资合计5万元,支付日期截止于2006年8月5日。北方建筑公司对于判决不服,上诉至二审法院。二审法院维持了一审的判决。但是,到了支付日期截止日期,北方建筑公司仍没有支付。
诉讼进行中,如果原告发现()与被告有利害关系,不可以申请回避。
A.审判人员
B.书记员
C.翻译人员
D.原告的辩护律师
正确答案:D,
第46题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合()要求。
A.施工图设计文件
B.国家标准
C.企业标准
D.施工单位
正确答案:A,
第47题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
李某向王某发出了订立某项合同的要约,要求王某11月10日前答复。王某于11月15日答复同意合同条件,可择日签订合同。王某同意订立合同的行为应视为()。
A.承诺
B.新要约
C.要约邀请
D.缔约过失
正确答案:B,
第48题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
甲省光华建筑公司2005年参与了乙省的某大型基础设施建设项目的投标。为了能够在竞争中胜出,光华建筑公司提出了由自己垫付建设资金的优惠条件。2005年5月12日,光华
建筑公司收到了建设单位发来的中标通知书。2006年2月3日,建设单位以光华建筑公司垫付建设资金违反了1996年6月4日建设部、国家计委、财政部下发的《关于严格禁止在工程建设中带资承包的通知》,请求按照无效合同处理。对于建设单位提出的确认合同无效的理由,下列说法正确的是()。
A.理由成立,合同无效
B.理由不成立,合同有效
C.理由不成立,合同效力待定
D.理由不成立,合同是否有效取决于竣工工程的质量是否合格
正确答案:B,
第49题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函,第二天又收到了通知该信函作废的传真,甲企业发出传真,通知信函作废的行为属于要约( ) 的行为。
A.发出?
B.撤回
C.撤销?
D.变更
正确答案:C,
第50题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应以书面形式通知所有招标文件收受人,通知的时间应在要求提交投标文件截止时间至少()。
A.5日前
B.10日前
C.15日前
D.20日前
正确答案:C,
第51题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
承诺对要约内容的非实质性变更指的是?( )
A.受考约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更
B.承诺中增加的建议性条款
C.承诺中要求增加价款
D.受要约人对合同履行方式提出独立的主张
正确答案:B,
第52题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
水泥供应商赵某,作为证人证明施工企业用于承包工程的水泥数量及价款。则关于赵某参与诉讼过程,下列说法正确的是()。
A.赵某可以选择出庭作证或提交证言
B.赵某应当旁听庭审过程
C.赵某可以和其他证人对质
D.赵某可以授权他人代理出庭
正确答案:A,
第53题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
某施工合同因解除而效力终止,随着该合同的终止而效力不受影响的条款是()。
A.标的条款
B.质量条款
C.担保条款
D.结算、清理条款
正确答案:D,
第54题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
《招标投标法》规定,投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的,其法律责任是?()
A.情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告
B.处中标项目金额5%以上10%以下的罚款
C.对单位直接负责人处中标项目金额1%以上5%以下的罚款
D.情节严重的,可由工商行政管理机关吊销营业执照
正确答案:D,
第55题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
李某于2007年11月1日通过传真方式向王某提出订立某项合同的意思表示及合同的具体条件.李某采用的要约方式是()。
A.口头形式
B.书面形式
C.默认形式
D.行为
正确答案:B,
第56题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
民事法律关系的变更,是指民事法律关系的()发生变化。
A.主体?
B.客体
C.内容?
D.主体、客体或内容
正确答案:D,
第234题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 单项选择题 >
某施工企业未取得安全生产许可证就进行施工,除责令其停止生产、没收违法所得外.还应处以罚款,罚款限额为()。
A.5万元以下
B.5万元以上10万元以下
C.10万元以上50万元以下
D.50万元以上100万元以下
正确答案:C,
第58题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
《建设工程质量管理条例》规定,装修工程和主体结构工程的最低保修斯限为?()
A. 2年和3年
?B. 5年和合理使用年限
C. 2年和5年
?D.2年和合理使用年限
正确答案:D,
第59题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 单项选择题 >
某银行与某投资商签订了担保合同.双方当事人没有约定保证方式,此时应按照
()。
A.一般保证承担保证责任
B.连带责任保证承担保证责任
C.部分连带责任保证承担保证责任
D.南双方认定的第三方确定保证责任
正确答案:B,
第63题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 单项选择题 >
社会保障法是调整有关社会保障、()的法律,包括安全生产法、消防法等。
A.社会治安
B.社会福利
C.社会秩序
D.社会环境
正确答案:B,
二、多项选择题(每题2分)
第570题根据《合同法》规定,下列免责条款无效的有()。
A.因过失造成对方财产损失的
B.造成对方人身伤害的
C.因违约造成对方财产损失的
D.故意造成对方财产损失的
E.因重大过失造成对方财产损失的
正确答案:B,D,E,
第62题人民法院审理民事案件,除(?)以外,应当公开进行。
A.离婚案件?
B.涉及国家秘密的案件
C.涉及个人隐私的案件?
D.当事人申请再审的案件
E.涉及商业秘密的案件
正确答案:B,C,
第63题根据我国《安全生产法》规定,生产经营单位主要负责人承担的安全生产职责有? (??? )。
A.建立健全本单位安全生产责任制
B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
C.保证本单位安全生产投入的有效实施
D.为从业人员缴纳保险费
E.及时报告生产安全事故
正确答案:A,B,C,
第64题
某工程项目经理委托李辉去采购一批水泥,结果发现水泥厂按采购合同的要求送抵现场的水泥不适合本工程使用,还发现该合同是李辉委托王伟去与水泥厂签订的,则下面说法正确的有()。
A.李辉要承担责任
B.水泥厂如果有理由相信王伟是经过项目经理授权的,则不需要承担责任
C.李辉不需要承担责任,也无须经过项目经理的同意
D.任何情况下,委托代理人都不可转委托
E.任何情况下,委托代理人都可转以委托
正确答案:A,B,
第72题非企业法人包括?( )
A.机关法人
B.附属性医院
C.社会团体法人?
D.事业单位法人
E.地方各级人民政府的职能部门
正确答案:A,C,D,E,
第13题
在下列合同中,属于无效合同的有?()。
A.—方以欺诈、胁迫手段订立的合同
B.恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的合同
C.以合法形式掩盖非法目的的合同
D.损害社会公共利益的合同
E.违反法律、行政法规规定的合同
正确答案:B,C,D,
第67题所有者权益是指所有者在企业资产中享有的经济利益,其金额为资产减去负债后的余额,它包括?( )
A.实收资本?
B.资本公积
C.盈余公积?
D.未分配利润
E.短期投资
正确答案:A,B,C,D,
第68题关于资本公积的核算说法正确的是?( )
A.接受非现金资产捐赠准备,是指企业因接受非现金资产捐赠而增加的资本公积
B.接受现金金捐赠,捐赠人捐赠的现金虽然增加了企业的权益,归企业的投资者所有,但并不形成企业的实收资本,而作为资本公积进行核算
C.股权投资准备是指企业对被投资单位的长期股权投资采用权益法核算时,因被投资单位接受捐赠等原因增加的资本公积,企业按其持股比例计算而相应增加的资本公积
D.其他资本公积是指企业收到国家拨人的专门用于技术改造、技术研究等的拨款项目完成的,按规定转入资本公积的部分,企业应按转入金额入账
E.外币资本折算差额是指企业接受外币投资因所采用的汇率不同而产生的资本折算差额
正确答案:A,B,C,E,
第492题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:2Z202000合同法 > 多项选择题 > 某承包商将拖欠一家设备公司租赁公司8万元的债务全部转移给了拖欠其工程款的某大学。下列转让效力的表述中,正确的有()。
A.该8万元的延期利息属于该大学
B.承包商应当向该公司行使抗辩权
C.承包商应当向该大学行使抗辩权
D.承包商应当向该公司行使抵销权
E.承包商应当向该大学行使抵销权
正确答案:A,E,
第70题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 多项选择题 >
适用于《产品质量法》的产品包括()。
A.建筑工程
B.不用于销售的建筑构配件
C.施工单位外购的建筑材料
D.施工单位自有的建筑材料
E.建设单位采购的预制板
正确答案:C,E,
第2题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 多项选择题 >
下列选项中,属于委托代理终止的情形有?()。
A.代理期间届满或者代理事务完成
B.被代理人死亡
C.代理人死亡?
D.被代理人丧失民事行为能力
E.被代理人取消委托或者代理人辞去委托
正确答案:A,C,E,
第72题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 多项选择题 >
有关评标委员会的规定是?( )
A.评标委员会的成员人数为5人以上单数
B.评标委员会成员中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3
C.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密
D.评标委员会成员不得私下接触投标人
E.评标委员会由招标代理机构负责组建
正确答案:A,B,C,D,
第98题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 多项选择题 >
下列选项中,属于民事法律行为的有()。
A.某建筑企业与建设单位签订施工合同
B.税务机关征收营业税
C.某总包单位将主体结构分包给某施工企业
D.建设单位变更设计内容
E.甲施工单位与乙施工单位达成联合投标协议
正确答案:A,D,E,
第74题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 多项选择题 >
评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的,评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的,应承担的法律责任有?()
A.给予警告
B.没收收受的财物,可以并处三千元以上五万元以下的罚款
C.取消其担任评标委员会成员的资格,不得再参加任何依法必须进行招标的项目的评标
D.构成犯罪的,依法追究刑事责任
E.给他人造成损失的,依法承担赔偿责任
正确答案:A,B,C,D,
第68题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:取自模拟测试模块中的试题 > 多项选择题 >
场景(十一)
某电信公司在市中心新建电信大厦,该工程为钢筋混凝土框架结构,地下一层,地上七层。施工阶段由监理公司负责监理。电信公司将工程发包给甲施工单位,经电信公司同意,甲将消防工程采用包工包料的方式分包给乙公司。为节约成本,电信公司要求降低节能标准,更换材料。工程竣工验收并进行工程文件移交、归档。电信大厦投入使用后三个月,位于三楼的一处消防管控制阀因质量不合格漏水,造成某通信设备调试公司存放于该楼的两台电子设备损坏,直接经济损失近百万元
以下是甲单位试验员的几次见证取样行为,其中不符合《建设工程质量管理条例》的有?()
A.现浇板混凝土试块在监理工程师监督下,从混凝土搅拌机出料口取样.
B.在监理工程师监督下,从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样
C.试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品
D.在电信公司代表监督下,对进场的防水材料随机抽取样品
E.在电信公司代表监督下,到公司仓库抽取钢材试件
正确答案:C,E,
第76题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 多项选择题 >
根据法律规定,建筑公司在受到行政处罚时,适用简易程序的情形有()。
A.某建筑公司违法事实确凿并有法定依据
B.执法机关对某包工头的违法行为处以50元罚款
C.工商部门对某建筑公司情节较轻的违法行为处以1000元的罚款
D.行政机关作出没收该楼盘的处罚
E.行政机关作出责令在1年内不得承接新施工项目的处罚
正确答案:A,B,C,
第77题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 多项选择题 >
依据《劳动合同法》,企业经济裁员不得与其解除劳动合同的有?(??? )。
A.新就业的大学生
B.再就业困难的人员
C.因工负伤被确认丧失劳动能力的人员
D.怀孕期的女职工
E.在本单位连续工作满15年且距法定退休年龄不足5年的人员
正确答案:C,D,E,
第78题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 多项选择题 >
张某向李某发出要约,李某如期收到,则下列选项中,会使要约失效的情形包括
()。
A.李某打电话给张某拒绝该要约
B.李某发出承诺前张某通知李某撤销该要约
C.张某依法撤回要约
D.承诺期限届满,李某未作承诺
E.李某对要约的内容作出实质性变更
正确答案:A,B,D,E,
第79题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题,模拟测试题) > 多项选择题 >
甲公司拖欠乙公司材料款,如甲公司分立为丙公司和丁公司后,原甲公司对乙公司的债务应当()。
A.由原甲公司负责人承担
B.由两公司平均承担
C.如有约定,按约定承担
D.因甲公司分立而消灭
E.如无约定,由丙、丁两公司连带承担
正确答案:C,E,
第115题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 多项选择题 >
抵押权人与抵押人协议将抵押财产拍卖,该协议损害了其他债权人的利益,则下面说法错误的有()。
A.其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内请求人民法院撤销该协议
B.其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起两年内请求人民法院撤销该协议
C.其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内请求人民法院或仲裁机构撤销该协议
D.其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起两年内请求人民法院或仲裁机构撤销该协议
E.其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内请求仲裁机构撤销该协议
正确答案:B,C,D,E,
鸭题库针对广东省2014-2015年二级建造师收集整了常考题练习与大家分享。
二级建造师《建筑工程实务》案例分析真题及答案 案例分析题 背景:(一) 某房屋建筑工程,建筑面积26800m2,地下二层,地上七层,钢筋混凝土框架结构,根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)和《建设工程管理合同(示范文本)》(GF-2012-0202),建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。 在合同履行过程中,发生了下列事件: 事件一:经项目监理机构审核和建设单位同意,施工总承包单位将深基坑工程分包给了具相应资质的某分包单位,深基坑工程开工后,分包单位项目技术负责人组织编写了深基坑工程专项施工方案。经该单位技术部门组织审核、技术负责人签字确认后,报项目监理机构审批。 事件二:室内卫生间楼板二次埋置套管施工过程中,施工总承包单位采用与楼板同抗渗等级的防水混凝土埋置套管、聚氨酯防水涂料施工完毕后,从下午5:00开始进行蓄水检验;次日上午8:30,施工总承包单位要求项目监理机构进行验收。监理工程师对施工总承包单位的做法提出异议,不予验收。 事件三:在监理工程师要求的时间内,施工总承包单位提交了室内装修工程的进度计划双代号时标网络图(如下图所示),经监理工程师确认后按此组织施工。
事件四:在室内装修工程施工过程中,因建设单位设计变更导致工作C的实际施工时间为35天。施工总承包单位以设计变更影响进度为由,向项目监理机构提出工期索赔21天的要求。 问题: 1.分别指出事件一中专项方案编制、审批程序的不妥之处,并写出正确的做法。(4分) 2.分别指出事件二中的不妥之处,并写出正确的做法。(4分) 3.针对事件三的进度计划网络图,写出其计算工期、关键线路。分别计算工作C与工作F的总时差和自由时差(单位:周)。(9分) 4.事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔天数是否成立?说明理由。(3分) 解析 1. 不妥之一:深基坑工程开工后,分包单位项目技术负责人组织编写了深基坑工程专项施工方案。 正确做法:在深基坑工程开工前,分包单位项目技术负责人应组织编写深基坑工程专项施工方案。 不妥之二:经该单位技术部门组织审核、技术负责人签字确认 正确做法:经该单位技术部门组织审核、技术负责人以及总承包单位技术负责人签字确认。(P393) 2.
文本是小编总结的2018二级建造师《建筑工程》考试案例分析专项习题。2018年二级建造师考生已经进入紧张的备考,各类题型如何解答才能拿到高分环球小编每日会为广大考友准备2018最新备考二级建造师的资料,希望能帮到备考的考生们。 第1题:案例分析题(案例)(本题:20分) 某集团承建北京某住宅项目,位于居民密集区域,总建筑面积30000m2,地上16层,地下2层,本工程采用筏板基础,剪力墙结构,工程设防烈度8度,剪力墙抗震等级2级。在基础施工前,因地下水位较高,采用人工降低地下水位至基坑底400mm,待筏板混凝土浇筑施工完毕后立即进行了基坑的回填工作。 项目部进场时,对场内树木、电杆、垃圾等与建设单位协商解决,达到三通一平条件。因施工场地狭小,现场道路按3m考虑并兼做消防车道,路基夯实,上铺150mm厚砂石,并作混凝土面层。 施工现场水源,施工用水和生活用水可直接接业主的供水管口。现场布置两个消火栓,间距100m,其中一个距拟建建筑物4m,另一个距临时道路。 现场临时供电设施按照供电设计和施工总平面图布置妥当,并制定了临时用电施工组织设计。施工现场采用三级配电系统,供配电干线采用架空线路,支线及进楼电源采用电缆直埋。设计和施工中,照明配电箱内采用熔断器作线路保护,电工接线时,保护零线使用红线且为独股,电源线从箱体外侧接入。 1.指出本案例中不妥之处,并说明理由。 2.施工现场一般主要考虑哪几类用水 3.何谓三级配电系统 4.配电箱、开关箱在使用过程中,送电操作和停电操作顺序分别是什么 5.施工现场临时用电基本原则有哪些 答疑:参考答疑: 1.不妥之处如下: (1)降水施工做法不妥。在施工前,采用人工降低地下水位至基坑底应不少于500mm。 (2)回填土施工做法不妥。筏板混凝土浇筑施工完毕后,应待混凝土强度达到设计强度的30%时,才可进行基坑的回填工作。 (3)该工程消防车道设置不合理。消防车道要求不小于4m。(本案例中将临时道路兼作消防车道3m) (4)照明配电箱不可采用熔断器作线路保护,应采用低压断路器,线路截面要与低压断路器配合。 (5)保护零线应使用绿/黄双色线,多股线芯,电源线应从电箱下口进线口接入。 2.施工现场用水量主要考虑:现场施工用水量;施工机械用水量;施工现场生活用水量;生活区生活用水量;消防用水量。 3.三级配电系统是指配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式。 4.配电箱、开关箱在使用过程中,其送电操作顺序:总配电箱一分配电箱一开关箱;其停电操作顺序:开关箱一分配电箱一总配电箱。 5.临时用电应遵循三项基本原则:即必须采用TN S接地、接零保护系统(或称三相五线系统);必须采用三级配电系统;必须采用两级漏电保护和两道防线。 第2题:案例分析题(案例)(本题:20分) 某建筑工程,建筑面积108000m2,现浇剪力墙结构,地下3层,地上50层。基础埋深,底板厚3m,底板混凝土强度等级为C35。
二级建造师实务案例题 二级建造师实务案例题作者:佚名 时间:2009-3-5 浏览量: 二级建造师实务案例题 .某工程由A、B、c、D、E五个分项工程组成,它在平面上划分为四个施工段,各分项工程在各个施工段上的流水节拍均为3天。A、B施工过程和B、c施工过程允许平行搭接1天,c、D施工过程和D、E施工过程之间各有2天技术间歇时问。施工单位欲对该工程进行流水施工组织。 问题: 一般按照流水的节奏特征不同分类,流水作业的基本组织方式可分为哪几种? 本工程宜采用何组织方式?试述其特点。 根据背景条件,试组织等节奏流水施工。 题解:答:分为等节奏流水方式、异节奏流水方式和无节奏流水方式三种。 答:宜采用等节奏流水方式。它的特点是在流水组中,每个施工过程本身在施工段中的作业时间都相等,各个施工过程之间的流水节拍也相等,这是最理想的一种流水组织方式。 解:本工程流水步距为k=3d,流水工期为TP=×3-2+4=26d. 2.某宾馆建筑为大厅部分16层,两翼13层,建筑面积11620m2,主体结构中间大厅部分为框剪结构,两翼均为剪力墙结构,外墙板采用大模板住宅通用构件,内墙为c20钢筋混凝土。工程竣工后,检测发现下列部位混凝土强度达不到要求: 七层有6条轴线的墙体混凝土,28天试块强度为/mm2,至80天后取墙体混凝土芯一组,其抗压强度分别为/mm2,/mm2,/mm2; 十层有6条轴线墙柱上的混凝土试块28天强度为/mm2,至60天后取墙柱混凝土芯一组,其抗压强度分别为/mm2,/mm2,/mm2,除这条轴线上的混凝土强度不足外,该层其他构件也有类似问题。 试题下载:二级建造师实务案例题
二级建造师案例分析题 某市政工程有限公司为贯彻执行好注册建造师规章制度,在公司内开展了一次注册建造师相关制度办法执行情况的专项检查。在检查中发现下述情况: 情况一:公司第一项目经理部承接一庭院工程,合同金额为853万元,其中有古建筑修缮分部工程。施工项目负责人持有二级市政公用工程注册建造师证书。 情况二:公司第二项目经理部负责人是二级市政公用工程注册建造师,承接的是轻轨交通工程,合同金额为2850万元,其中轨道铺设工程分包给专业队伍。该项目已处于竣工验收阶段。在查阅分包企业签署的质量合格文件中,只查到了分包企业注册建造师的签章。 情况三:公司第三项目经理部承接的是雨污水管道工程。在查阅该工程施工组织设计报审表时,发现工程名称填写得不完整,监理单位的名称写成了口头用的简称,监理工程师审查意见栏只有同意两字,施工项目负责人栏只有签名。 问题 1.指出第一项目经理部负责人执业范围的错误之处,并说明理由。 2.第二项目经理部负责人能承担该轻轨交通工程吗?为什么要将轨道铺设工程分包出去? 3.指出并改正分包企业质量合格文件签署上的错误。
4.指出并改正施工组织设计报审表填写中的错误。 (二) 某单位中标污水处理项目,其中二沉池直径51.2m,池深5.5m。池壁混凝土设计要求为C30、P6、F150,采用现浇施工,施工时间跨越冬季。 施工单位自行设计了池壁异型模板,考虑了模板选材、防止吊模变形和位移的预防措施,对模板强度、刚度、稳定性进行了计算,考虑了风荷载下防倾倒措施。 施工单位制定了池体混凝土浇筑的施工方案,包括:①混凝土的搅拌及运输;②混凝土的浇筑顺序、豢度及振捣方法;③搅拌、运输琴振捣机械的型号与数量;④预留后浇带的位置及要求:⑤控制工程质量的措施。 在做满水试验时,一次充到设计水深,水位上升速度为5m/h,当充到设计水位12h后,开始测读水位测针的初读数,满水试验测得渗水量为2.5L/(m2d),施工单位认定合格。 问题 1.补全模板设计时应考虑的内容。 2.请将混凝土浇筑的施工方案补充完整。 3.修正满水试验中存在的错误。 (三) 某城市市区主要路段的地下两层结构工程,地下水位在坑底以下2.0m。基坑平面尺寸为145m20m,基坑挖深为12m,围护
2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题五。山西二级建造师新公布的合格标准,你慌了吗?2018想要考二级建造师的朋友们,要抓紧备考了。学习有方法,专项要专练。小编今天给大家分享3个典型案例,帮助大家掌握案例答题方式。快学起来吧。 【案例1】 1.背景 某大学公共教学楼工程,建筑用地面积61672 m2,总建筑面积45026 m2,其中地上部分建筑面积为42589 m2,人防地下室建筑面积为2437 m2,建筑层数地上五层,地下一层,建筑总高度23.4m,现浇钢筋混凝土框架结构。基坑深度10 m、长100 m、宽8 m;基坑东、北两面距离建筑围墙3 m,西、南两面距离图书馆9 m。建筑外墙为370 m m厚红砖,内墙为A3.5加气混凝土砌块。 施工技术方案评议时,项目经理认为该项目的主要施工技术方案应采用: 土方工程:土方开挖采用机械一次挖至槽底标高,再进行基坑支护,基坑支护采用土钉墙支护,最后进行降水。 脚手架工程:外脚手架采用敞开式双排钢管脚手架。搭设脚手架时,要从底到顶,先搭设立杆、纵向水平杆和横向水平杆,最后搭设剪刀撑,并由底至顶连续设置。脚手架搭好后,铺设脚手板。拆除脚手架时,为了加快施工进度,可以上下同时作业,先将连墙件整层或几层拆除后再拆脚手架。 钢筋工程:直径12 m m以上受力钢筋,采用剥肋滚压直螺纹连接。 2.问题: 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/d42197660.html,/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版
(1)该工程土方开挖方案是否合理?为什么? (2)该工程钢筋方案是否合理?为什么? (3)该工程脚手架方案是否合理?为什么? (4)脚手板的铺设应符合哪些规定? 3.答案与解析: (1)不合理。本方案采用一次挖到底后再支护的方法,违背了强制性规范规定土方开挖应遵循开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖的原则。现场没有足够的放坡距离,一次挖到底后再支护,会影响到坑壁、边坡的稳定和周围建筑物的安全。 (2)不合理。因为:直径16m m以下采用剥肋滚压直螺纹连接,剥肋套丝后钢筋直径不能满足工艺要求,不具有可操作性。剥肋滚压直螺纹连接适用于直径16以上40以下的热轧Ⅱ、Ⅲ级同级钢筋的钢筋连接。 (3)脚手架的搭设和拆除不合理。根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130 2001)规定,脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。剪刀撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。拆除脚手架时,必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。 (4)脚手板的铺设应符合下列规定: 1)脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm; 2)脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取 130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时, 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/d42197660.html,/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版
二级建造师2020年案例分析题:《建筑工程实务》 三、案例分析题 (一) 背景资料: 某住宅楼工程地下1层,地上18层,建筑面积22800m2。通过 招投标程序,某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方) 按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同总价 款5244万元,采用固定总价一次性包死,合同工期400天。 施工中发生了以下事件: 事件一:发包方未与总承包协商便发出书面通知,要求本工程必 须提前60天竣工。 事件二:总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体 结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费, 但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承 包方讨薪,并导致全面停工2天。 事件三:发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭,并及时办 理了合法变更手续,总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在 工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元,发包方 以固定总价包死为由拒绝签认。 事件四:在工程即将竣工前,当地遭遇了龙卷风袭击,本工程外 窗玻璃部分破碎,现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了 玻璃实际修复费用51840元,临时设施及停窝工损失费178000元的 索赔资料,但发包方拒绝签认。 问题: 1.事件一中,发包人以通知书形式要求提前工期是否合法?说明 理由。
2.事件二中,作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。 3.事件三中,发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。 4.事件四中,总承包方提出和各项请求是否符合约定?分别说明 理由。 (二) 背景资料: 某建设单位新建办公楼,与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材,多功能厅隔墙设计做法为 石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件: 事件一:建设单位将该工程所有门窗单独发包,并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。 事件二:装饰装修施工时,甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。 事件三:施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设,两侧对称、分层由下至上逐步安装;填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进,直至全部封闭;石膏板 用自攻螺钉固定,先固定板四边,后固定板中部,钉头略埋入板内,钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师审核认为施工方法存在错误, 责令修改后重新报审。 事件四:工程完工后进行室内环境污染物浓度检测,结果不达标,经整改后再次检测达到相关要求。 问题: 1.事件一中,建设单位将门窗单独发包是否合理?说明理由。 2.事件二中,交叉作业安全控制应注意哪些要点。 3.事件三中,指出石膏板安装施工方法中的不妥之处,写出正确做法。
2009年二级建造师《建筑实务》案例练习题(1) 场景(一)某滨海城市一建筑工程,16层施工时正遇台风多雨季节,为了保质保量完成施工任务,项目部制定了安全文明施工保障措施,落实了防火措施,主要部位设置了安全警示标志牌,并加强了对高空作业人员的安全教育。安全员在检查时,发现存在以下问题:(1)下雨天,地下室用电不符合要求; (2)临时消防水管不符合要求; (3)电焊工动火时未经审查批准。 根据场景(一),作答下列题目。 1. 安全带使用时应(),防止摆动碰撞。 A .低挂高用,垂直使用 B. 高挂低用,垂直使用 C. 高挂高用,水平使用 D .低挂低用,水平使用 2. 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005),照明电源电压不得大于 12V 的是()。 A .人防工程 B .有导电灰尘的场所 C. 特别潮湿场所及导电良好的地面 D. 高温场所 3. 施工现场防火,下列属于一级动火的是()。 A .现场堆有大量%考试大%可燃和易燃物质的场所 B .在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等用火作业 C.小形油箱等容器用火作业
D .登高焊、割等用火作业 4. 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991),遇有()强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。A.三级 B .四级 C.五级 D .六级 5. 本建筑工程安装临时消防竖管,其管径要求最小不得小于()mm。 A . 25 B. 35 C. 50 D. 75 6. 符合安全警示标志安全色的是()。 A .红、黑、蓝、绿 B .红、黄、蓝、绿 C.黄、白、蓝、绿 D .红、白、黄、蓝 7. 该项目%考试大%部为贯彻IS014000环境管理体系,制定了建筑工程施工环境管理计划,下列不属于环境保护内容的是()。 A .噪声控制 B. 固体废弃物控制 C. 污水控制 D .易燃易爆物控制 1. B 2. C 3. A 4. D 5. D 6. B 7. D
二级建造师市政案例分 析完整版 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
【最新资料,Word版,可自由编辑!】
[背景材料] 1.某桥梁施工公司,在甲、乙两处桥梁工地施工,在安排施工时将一套张拉设备先由甲工地使用七个月,后交由乙工地进行混凝土梁的张拉工作。 [问题] 乙工地应如何使用这一套张拉设备? [分析] 本案例应从预应力张拉设备的准确性、可靠性以及人员与相关技术要求角度考虑: (1)应注意按规定对设备进行有权威性的校验; (2)应注意为使张拉设备的系统性误差最小,必须成套设备一起校验; (3)应注意人员培训,熟悉张拉工艺、安全措施、混凝土强度等方面的技术要求与规定。 [背景材料] 2.某新建预制构件厂,拟生产一批30m有黏结的后张预应力混凝土工字形梁。 [问题] 如何进行后张法预应力张拉的全过程质量控制。 [分析] 本案例背景条件为新建厂,问题是全过程质量控制,因此在本案例的分析中要注意本条大纲的后张法要点和预应力质量控制的总体要点,为此,对一个新建厂,应从以下几个方面考虑后张法预应力的全过程质量控制。 (1)人员控制:应注意预应力施工操作人员资格的要求; (2)安装孔道的过程控制:管材、接头、压浆孔、排气孔、绑扎成形; (3)穿预应力筋的过程控制:钢材、下料、编束、初张拉、锚头、穿束时间、穿束;
(4)预应力张拉的过程控制:设备校验、张拉时混凝土的强度、张拉次序、张拉程序、张拉控制、事故处理; (5)孔道灌浆的过程控制:设备校验、浆料的配制、灌浆时机、灌浆方法、饱满度的评定。 [背景材料] 1.某污水处理厂设计有一座长28m,宽22m混凝土贮泥池,墙厚为400mm.墙体混凝土施工在5月初进行,一次浇筑完成。墙体混凝土采用现场搅拌站供应,混凝土中水泥、砂、碎石、外加剂质量和用量符合有关国家标准要求。混凝土入模温度29℃,在墙体拆模时气温为6℃,事后发现有数条纵向宽左右的裂缝。 [问题] 试分析产生裂缝的原因。 [分析] (1)从提供的背景看,有关原材料质量及配合比中水泥、砂、碎石、外加剂用量符合有关国家标准要求,说明出现裂缝与原材料质量和混凝土配合比无直接关系。 (2)在背景中提到了墙体施工一次浇筑完成,说明没设置后浇带。28m×22m大的墙体混凝土不设后浇带,从结构混凝土收缩角度分析,是可能导致墙体裂缝的一个隐患。 (3)混凝土实际入模温度29℃,比规定的最大入模温度25℃高,使混凝土凝固时其内部在较高的温度起升点升温,从而可造成混凝土内部温度更高,而5月初大气温度还不是太高,这样使结构内部和表面温差如果超过限值,也是造成裂缝一个隐患。 [背景材料] 2.在某城市轻轨铁路跨过河流时,拟建一斜拉桥,该桥为独塔、双面索、弯斜拉桥。主塔为宝石型,塔高70m、塔梁为固接,塔下设有四边形承台(长24m、宽12m)、台厚,在承台下设有钻孔灌注桩。 [问题] 大体积混凝土承台在冬季施工时,应考虑哪些方面的问题?
二建专业实务案例分析 案例1: 背景:某综合商务大厦为框架—剪力墙结构,是一座现代化的智能型建筑,设计使用年限为50年。该箭镞地下3层,地上28层,建筑面积5.8万平方米。该工程2007年8月10日主题结构验收合格,2008年3月20日施工单位提交竣工验收报告,2008年4月2日竣工验收合格。 问题: 1、该工程建设工程承包单位应何时提交质量保修书? 2、该工程质量保修书应明确哪些内容?在正常使用条件下,建设工程的最低保修年限为多少? 3、写出本单位工程各分项的保修期具体起止日期? 答案: 1、该工程建设工程承包单位应该在向建设单位提交竣工验收报告时,应当出具质量保修书。 2、在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为: 1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主题结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限。 2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年。 3)供热和供冷系统,为2个采暖期、供冷期。 4)电气管线、给排水管道、设备安装为2年。 5)装修工程为2年。 3、 案例2: 背景:某新建学院综合教学楼工程,框架剪力墙结构。地下2层地上12层,由某国有大型施工企业总承包,2007年10月20日寄出结构处±0.000,总包计划1个月后组织建设单位、设计单位、施工单位、监理单位四方进行地基与基础验收。 问题: 1、由总包单位组织建设单位、监理单位、设计单位、施工单位四方验收是否正确? 2、混凝土基础子分部应包含哪些分项工程? 3、其中的模板安装分项工程检验批质量验收应包含哪些主控和一般项目?检查方法的说明? 答案: 1、不正确 2、包括模板、钢筋、后浇带混凝土、混凝土结构缝处理
进入紧张的备考,考生朋友们啃着厚重的教材,小编就来为大家总结一些案例分析专项习题。快学起来吧。 第1题:案例分析题(案例)(本题:20分) 某集团承建北京某住宅项目,位于居民密集区域,总建筑面积30000m2,地上16层,地下2层,本工程采用筏板基础,剪力墙结构,工程设防烈度8度,剪力墙抗震等级2级。在基础施工前,因地下水位较高,采用人工降低地下水位至基坑底400mm,待筏板混凝土浇筑施工完毕后立即进行了基坑的回填工作。 项目部进场时,对场内树木、电杆、垃圾等与建设单位协商解决,达到三通一平条件。因施工场地狭小,现场道路按3m考虑并兼做消防车道,路基夯实,上铺150mm厚砂石,并作混凝土面层。 施工现场水源,施工用水和生活用水可直接接业主的供水管口。现场布置两个消火栓,间距100m,其中一个距拟建建筑物4m,另一个距临时道路。 现场临时供电设施按照供电设计和施工总平面图布置妥当,并制定了临时用电施工组织设计。施工现场采用三级配电系统,供配电干线采用架空线路,支线及进楼电源采用电缆直埋。设计和施工中,照明配电箱内采用熔断器作线路保护,电工接线时,保护零线使用红线且为独股,电源线从箱体外侧接入。 1.指出本案例中不妥之处,并说明理由。 2.施工现场一般主要考虑哪几类用水 3.何谓三级配电系统 4.配电箱、开关箱在使用过程中,送电操作和停电操作顺序分别是什么 5.施工现场临时用电基本原则有哪些 答疑:参考答疑: 1.不妥之处如下: (1)降水施工做法不妥。在施工前,采用人工降低地下水位至基坑底应不少于500mm。 (2)回填土施工做法不妥。筏板混凝土浇筑施工完毕后,应待混凝土强度达到设计强度的30%时,才可进行基坑的回填工作。 (3)该工程消防车道设置不合理。消防车道要求不小于4m。(本案例中将临时道路兼作消防车道3m) (4)照明配电箱不可采用熔断器作线路保护,应采用低压断路器,线路截面要与低压断路器配合。 (5)保护零线应使用绿/黄双色线,多股线芯,电源线应从电箱下口进线口接入。 2.施工现场用水量主要考虑:现场施工用水量;施工机械用水量;施工现场生活用水量;生活区生活用水量;消防用水量。 3.三级配电系统是指配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式。 4.配电箱、开关箱在使用过程中,其送电操作顺序:总配电箱一分配电箱一开关箱;其停电操作顺序:开关箱一分配电箱一总配电箱。 5.临时用电应遵循三项基本原则:即必须采用TN S接地、接零保护系统(或称三相五线系统);必须采用三级配电系统;必须采用两级漏电保护和两道防线。 以上是二建建筑实务案例分析专项练习一。只有多练才能熟练,形成自己的解题思路,考场上自然就不怕案例啦,学尔森已经开通了2018二级建造师辅导班,欢迎考友来试听,更有名师教你如何拿下难点试题,小编会持续更新二级建造师相关资讯,希望能帮到大家,欢迎关注哦!
案例题 1】 背景资料: A 公司中标的某城市高架跨线桥工程,为 宽 22m ,采用 1200mm 钻孔灌注桩基础,埋置式承台, 中标价 2850 万元。经过成本预测分析,项目目标成本为 本) 占 10%。根据总体安排,组建了以二级注册建造师(市政 公用工程专业)王某为项目 负责人的管理班子。施工过程中发生如下事件。 事件一:编制目标成本时发现:相对于市场平均价而言,投标报价清单中灌注桩单价偏高, 桥面沥青混凝土面层单价偏低,但都高于 A 公司成本价。 事件二:工程开工两个月后,因资金不足,贷款 500万元,共支付利息 30 万元。 事件三:某承台开挖基坑时发现文物,按上级有关部门要求停工 30 天,导致总工期拖延 10 天,未发生直接成本损失。 问题: 1. 王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗?说明理由。 2. 试用不平衡报价法解释事件一中 A 公司投标报价的做法。 3. 本项目利息支出应计入哪类成本?项目目标成本中直接成本是多少? 4. 针对事件三,项目部可以提出哪些索赔要求?说明理由。 答案: 1. 王某担任本工程项目负责人符合市政公用工程二级注册建造师执业工程规模标准的规定。 理由:市政公用工程二级注册建造师可以担任单跨跨度小于 40m ,单项工程合同额小于等于 3000 万元的桥梁工程的项目负责人。 2. A 公司投标报价时, 将能够早日结算收回的项目提高了单价, 对于后期项目则降低了单价, 同时两者的报价都不低于 A 公司的成本价。这样既不提高总价,不影响中标,又能在结算 时得到更理想的经济效益。 3?本项目利息支出应计入间接成本。 项目目标成本中直接成本 =2600万元X (1-10%)=2340万 元 4?针对事件三,项目部可以提出工期和窝工费用索赔。理由:发现文物属于不可预见事件, 造成的损失应由发包人承担。 【案例题 2】 资料:某市政道路排水管道工程长 2.2km ,道路宽为30m 。其中,路面宽 18m,两侧人行道 各宽6m ;雨、污水管道位于道路中线两边各 7m 。路面为厚220mm 的C30水泥混凝土;基 层为厚200mm 的石灰粉煤粉碎石; 底基层为厚300mm 、齐U 量为10%的石灰土。工程从当年 3月5日开始,工期共计300天。施工单位中标价为 2534.12万元(包括措施项目费)。招标 是,设计文件明确:地面以下 2.4至4.1m 会出现地下水,雨、污水管道深在施工组织设计 中,明确石灰上雨期施工措施为:①石灰土集中拌合,拌合料遇雨加盖苫布;②按日进度进 行摊铺,进入现场石灰土,随到随铺;③未碾压的料层受雨淋后,应进行测试分析,决定处 理方案。水泥混凝上面层冬期施工措施为:①连续五天平均气温低于 -5 C 或最低气温低于 15C 时停止施工;②使用的水泥掺入 10%粉煤灰;③对搅拌物中掺加优选确定的早强剂、 防冻剂;④养护期内加强保温、保湿覆盖。施工组织设计经项目经理签字后,开始施工。当 开挖沟槽后,出现地下水。项目部采用单排井点降水后, 管道施工才得以继续进行。项目经 理将降水费用上报,要求建设单位给予赔偿。 问题: 1 .补充底基层石灰土雨期施工措施。 2.水泥 }昆凝土面层冬期施工所采取措施中有不妥之处并且不全面, 请改正错误并补充完善。 15 跨 25m 预应力简支梁结构,桥面 Y 形独立式立柱。工程工期 210 天。 2600 万元, 其中管理成本(间接成
2019 年二级建造师建筑实务案例答案 一、单项选择题 1..下列功能房间中,严禁设置在地下室的是()。 A.歌舞厅 B.老年人卧室 C. 游艺场 D. 机械停车库 答案:B 2..受强烈地震作用的多层砌体房屋,通常破坏最严重的部位是()。 A.基础 B. 楼盖C. 墙身D. 圈梁答案: C 3..下列装饰构造中,通常按线荷载考虑的是()。 A.分区隔墙 B. 地砖饰面 C. 大型吊灯 D. 种植盆景 答案:A 4..针对无垫层,直接接触土体浇筑的构件,一般情况下,其最小保护层厚度是()。 A. 40 mm B. 50 mm C. 60 mm D. 70 mm 答案:D 5..符号“C”代表的牌号是()。 A. HPB 300
B. HRB 335 C. HRB 4 O 0 D. HRB 500 答案:C 6..下列强度等级的水泥品种中,属于早强型水泥的是()。 A. P·O 42 . 5 B. P·O 42 . 5R C. P·I 42 . 5 D. P·Ⅱ42 .5 答案:B 7..在楼层内进行距离测量时,最常用的器具是()。 A.水平仪 B. 经纬仪 C. 铅直仪 D. 钢卷尺 答案:D 8..一般情况下,后浇带混凝土的最低养护时间是()。 A.3 d B. 7 d C. 14 d D. 21 d 答案:C 9..关于装配式工程钢筋套筒灌浆作业的做法,正确的是()。 A.每工作至少制作 1 组试件 B.浆料在制备后 1 h 内用完 C.制作边长 100 mm 的立方体试件 D.施工环境温度不低于0 ℃ 答案:A 10..关于玻璃幕墙工程的说法,正确的是()。 A.采用胶缝传力的,胶缝可采用硅酮耐候密封胶
二级建造师市政实务8大经典案例题汇总
二级建造师《市政实务》8 大经典案例题汇总 二级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界名师精心解析,精细化试题分析,请持续关注学尔森二级建造师频道,完美解析一网打尽。 二级建造师考试时间为6月2-3日统考,考试报名时间于1-3月开始,小编特为大家整理了二级建造师《市政实务》8 大经典案例题汇总,赶紧来学尔森一起看一下吧。更多二级建造师报名条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注学尔森二级建造师频道。 【案例题1】 背景资料: A 公司中标的某城市高架跨线桥工程,为15 跨25m 预应力简支梁结构,桥面宽22m,采用1200mm 钻孔灌注桩基础,埋置式承台,Y 形独立式立柱。工程工期210 天。中标价2850 万元。经过成本预测分析,项目目标成本为2600 万元,其中管理成本(间接成本)占10%。根据总体安排,组建了以二级注册建造师(市政公用工程专业)王某为项目负责人的管理班子。施工过程中发生如下事件。 事件一:编制目标成本时发现:相对于市场平均价而言,投标报价清单中灌注桩单价偏高,桥面沥青混凝土面层单价偏低,但都高于A 公司成本价。 事件二:工程开工两个月后,因资金不足,贷款500 万元,共支付利息30 万元。 事件三:某承台开挖基坑时发现文物,按上级有关部门要求停工30 天,导致总工期拖延10 天,未发生直接成本损失。 问题: 1.王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗?说明理由。 2.试用不平衡报价法解释事件一中A 公司投标报价的做法。 3.本项目利息支出应计入哪类成本?项目目标成本中直接成本是多少? 4.针对事件三,项目部能够提出哪些索赔要求?说明理由。 答案: 1.王某担任本工程项目负责人符合市政公用工程二级注册建造师执业工程规模标准的规定。理由:市政公用工程二级注册建造师能够担任单跨跨度小于 40m,单项工程合同额小于等于3000 万元的桥梁工程的项目负责人。 2.A 公司投标报价时,将能够早日结算收回的项目提高了单价,对于后期项目则降低了单价,同时两者的报价都不低于A 公司的成本价。这样既不提高总价,不影响中标,又能在结算时得到更理想的经济效益。 3.本项目利息支出应计入间接成本。项目目标成本中直接成本=2600 万元×(1-10%)=2340 万元
二级建造师市政工程考试案例分析专项习题二 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
文本是小编总结的2018年二级建造师市政实务考试案例分析专项练习题。2018年二级建造师大部分考试已经进入紧张的备考,你还在踌躇不知道该看些吗?环球小编每日会为广大考友准备2018最新备考二级建造师的资料。【案例题1】 资料:某市政工程有限公司为贯彻执行好注册建造师规章制度,在公司内开展了一次注册建造相关制度办法执行情况的专项检查。在检查中发现下述情况:情况一:公司第一项目经理部承接一庭院工程,合同金额为853万元,其中有古建筑修缮分部工程。施工项目负责人持有二级市政公用工程注册建造师证书。情况二:公司第二项目经理部负责人是二级市政公用工程注册建造师,承接的是轻轨交通工程,合同金额为2850万元,其中轨道铺设工程分包给专业队伍。该项目已处于竣工验收阶段。在查阅分包企业签署的质量合格文件中,只查到了分包企业注册建造师的签章。情况三:公司第三项目经理部承接的是雨污水管道工程。在查阅该工程施工组织设计报审表时,发现工程名称填写得不完整,监理单位的名称写成了口头用的简称,监理工程师审查意见栏只有同意两字,施工项目负责人栏只有签名。 问题: 1.指出第一项目经理部负责人执业范围的错误之处,并说明理由。 2.第二项目经理部负责人能承担该轻轨交通工程吗为什么要将轨道铺设工程分包出去 3.指出并改正分包企业质量合格文件签署上的错误。
4.指出并改正施工组织设计报审表填写中的错误。 答案: 1.第一项目经理部负责人执业范围的错误之处:庭院工程包括古建筑修缮分部工程。理由:二级市政公用工程注册建造师不可以承接古建筑修缮工程。 2.第二项目经理部负责人能承担该轻轨交通工程。因为二级市政公用工程注册建造师可以承接单项工程合同额小于3000万元的轻轨交通工程,但不包括轨道铺设工程,所以要把轨道铺设工程分包出去。 3.分包企业质量合格文件签署上的错误:只有分包企业注册建造师的签章。正确做法:分包工程施工管理文件应当由分包企业注册建造师签章。分包企业质量合格的文件上,必须由担任总包项目负责人的注册建造师签章。 4.施工组织设计报审表填写中的错误及其正确做法: (1)错误:工程名称填写得不完整。正确做法:工程名称要填写全称,且应与合同上的工程名称一致。 (2)错误:监理单位的名称写成了简称。正确做法:监理单位的名称应写该单位全称。 (3)错误:监理工程师审查意见栏只有同意两字。正确做法:必须用明确的定性文字写明基本情况与结论。 (4)错误:施工项目负责人栏只有签名。正确做法:应签字同时盖上注册建造师的专用章。 通过以上习题的练习,你是否掌握了2018年二级建造师市政实务考试案例分析专项?学尔森已经开通了2018二级建造师辅导班,欢迎考友来试听,更有名
海德教育二级建造师案例分析题 一、背景资料 某开发商投资兴建办公楼工程,建筑面积9600m2,地下一层,地上八层,现浇钢筋混凝土框架结构。经公开招投标,某施工单位中标。中标清单部分费用分别是:分部分项工程费3793万元,措施项目费547万元,脚手架费为336万元,暂列金额100万元,其他项目费200万元,规费及税金264万元。双方签订了工程施工承包合同。 施工单位为了保证项目履约,进场施工后立即着手编制项目管理规划大纲,实施项目管理实施规划。制定了项目部内部薪酬计酬办法,并与项目部签订项目目标管理责任书。 项目部为了完成项目目标责任书的目标成本,采用技术与商务相结合的办法,分别制定了A、B、C三种施工方案:A施工方案成本为4400万元,功能系数为0.34;B施工方案成本为4300万元,功能系数为0.32;C施工方案成本为4200万元,功能系数为0.34。项目部通过开展价值工程工作,确定最终施工方案。并进一步对施工组织设计等进行优化,制定了项目部责任成本,摘录数据如下: 施工单位为了落实用工管理,对项目部劳务人员实名制管理进行检查。发现项目部在施工现场配备了专职劳务管理人员,登记了劳务人员基本身份信息,存有考勤、工资结算及支付记录。施工单位认为项目部劳务实名制管理工作仍不完善,责令项目部进行整改。 问题 1.列式计算项目部三种施工方案的成本系数、价值系数(保留小数点后3位),并确定最终采用哪种方案。 2.施工单位签约合同价是多少万元?建筑工程造价有哪些特点? 3.项目部在劳务人员实名制管理工作中还应该完善哪些工作? 4.计算本项目的直接成本、间接成本各是多少万元?在成本核算工作中要做到哪“三同步"? 二、背景材料 某写字楼工程,建筑面积8640㎡,建筑高度40m,地下一层,基坑深度4.5m,地上十一层,钢筋混凝土框架结构。 施工单位中标后组建了项目部,并与项目部签订了项目目标管理责任书。 基坑开挖前,施工单位委托具备相应资质的第三方对基坑工程进行现场检测,检测单位编制了检测方案,经建设方、监理方认可后开始施工。 项目部进行质量检查时,发现现场安装完成的木模板内有铅丝及碎木屑,责令项目部进行整改。 隐蔽工程验收合格后,施工单位填报了浇筑申请单,监理工程师签字确认。施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上,采用振动棒倾斜于混凝土内由近及远、分层浇筑,监理工程师发现后责令停工整改。 问题 1.本工程在基坑检测管理工作中有哪些不妥之处?并说明理由。 2.施工单位应根据哪些因素组建项目部? 3.在浇筑混凝土工作中,施工班组的做法有哪些不妥之处?并说明正确做法。 4.混凝土浇筑前,项目部应对模板分项工程进行哪些检查? 三、背景资料 某办公楼工程,框架结构,钻孔灌注桩基础,地下一层,地上20层,总建筑面积25000m2,其中地下建筑面积3000m2,施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同,合同约定:“…至2014年6月15日竣工,工期目标470日历天:质量目标合格:主要材料由施工单位自行采购:因建设单位原因导致工期延误,工期顺延,每延误一天支付施工单位10000元/天的延误
2017年二级建造师《建筑工程》案例分析真题及答案 三、案例分析题(共4题,每题20分) (一) 背景资料 某高校新建新校区,包括办公楼、教学楼、科研中心,后勤服务楼、学生宿舍等多个单体建筑,由某建筑工程公司进行该群体工程的施工建设。其中,科研中心工程为现浇钢筋混凝土框架结构,地上十层,地下二层,建筑檐口高度45米,由于有超大尺寸的特殊设备,设置在地下二层的试验室为两层通高;结构设计图纸说明中规定地下室的后浇带需待主楼结构封顶后才能封闭。 在施工过程中,发生了下列事件: 事件一;施工单位进场后,针对群体工程进度计划的不同编制对象。施工单位分别编制了各种施工进度计划,上报监理机构审批后作为参建各方进度控制的依据。 事件二;施工单位针对两层通高试验室区域单独编制了模板及支架专项施工方案,方案中针对模板整体设计有模板和支架选型、构造设计、荷载及其效应计算,并绘制有施工节点详图。监理工程师审查后要求补充该模板整体设计必要的验算内容。 事件三;在科研中心工程的后浇带施工方案中,明确指出:(1)梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕;(2)在楼板浇筑混凝土前,后浇带两侧用快易收口网进行分隔、上部用木板遮盖防止落入物料;(3)两侧混凝土结构强度达到拆模条件后,拆除所有底模及支架,后浇带位置处重新搭设支架及模板,两侧进行回顶,待主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土。监理工程师认为方案中上述做法存在不妥,责令改正后重新报审。针对后浇带混凝土填充作业,监理工程师要求施工单位提前将施工技术要点以书面形式对作业人员进行交底。 事件四;主体结构验收后,施工单位对后续工作进度以时标网络图形式做出安排,如下图所示(时间单位:周)。 在第6周末时,建设单位要求提前一周完工,经测算工作D、E、F、G、H均可压缩一周(工作I不可压缩),所需增加的成本分别为8万元、10万元、4万元、12万元、13万元。施工单位压缩工序时间,实现提前一周完工。 问题: 1.事件一中,按照编制对象不同,本工程应编制哪些施工进度计划? 2.事件二中,按照监理工程师要求,针对模板及支架施工方案中模板整体设计,施工单位应补充哪些必要验算内容?
年二级建造师公路专业案例分析题
————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:
2014年二级建造师公路专业案例分析题 (案例6) 背景资料(07试题) 某施工单位承接了一4×20m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础,墩身平均高10m。项目为单价合同,且全部钢筋由业主提供,其余材料由施工单位自采或自购。在离本工程不远的江边有丰富的砂源,经检验,砂的质量符合要求。采砂点位于一跨江大桥下游150m处,施工用砂均取自这里。项目部拟就1#~3#排架组织流水施工,各段流水节拍见下表: (注:表中排架由基础、墩身和盖梁三部分组成) 根据施工组织和技术要求,基础施工完成后至少10天才能施工墩身。 施工期间,还发生了如下事件: 事件1:由于业主大型安装设备的进场,业主委托承包商对一旧桥进行加固。加固工程中的施工项目在原合同中有相同项目,承包人要求直接采用相关单价来处理加固费用。 事件2:在桥梁基础开挖安危成后,施工项目负责人组织施工人员、质检人员对槽基几何尺寸和标高这两项隐蔽工程进行了检查和验收,随即进入下一道工序。 事件3:施工单位准备开始墩身施工时,由于供应商的失误,将一批不合格的钢筋运到现场,致使墩身施工推迟了10天开始,承包商拟就此向业主提出工期和费用索赔。 问题 1、计算排架施工的流水工期(列出计算过程),并绘制流水横道图。 2、事件1中,承包人的要求是否合理?说明理由。 3、针对事件3,承包商是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。 【答案】: 1、10 22 37 15 35 50 -) 10 20 30 K AB=max(10,7,2,-50)=10 K BC=max(15,25,30,-30)=30 T=10+30+10+30=80d
二级建造师《市政工程》案例分析试题 对于二级建造师你了解多少呢?下面是为大家搜索的关于二级建造师《市政工程》案例分析试题,欢迎参考学习,希望对大家有所帮助! 案例分析 一 某城市道路工程,基层采用水泥稳定士,施工中的部分技术指标如下。(1)选用初凝时间3h以下的P32.5号水泥。(2)水泥稳定土中的中粒土做基层时,水泥剂量不宜超过10%。(3)施工最低气温为-5℃。(4)基层保湿养生不宜小于3h。(5)基层的压实厚度最多不超过750px。 在该道路工程面层施工时,已进入冬期,施工项目经理部为此提出了应对措施。 【问题】 1.水泥稳定土基层宜在哪个季节施工? 2.请指出水泥稳定土基层施工中的技术指标有哪些不妥之处,并改正。 3.当该道路面层采用水泥混凝土面层时,该项目经理部应做到哪些应对冬期施工的措施? 二 某城市排水工程的管道顶进采用普通顶管法施工,在施工过程中的部分工作方法和施工工艺如下。
(1)工作坑的支撑采用封闭式框架。 (2)采用手掘式顶管时,将地下水位降至管底以下0.3m时开始 顶管。 (3)管顶以上超挖稳定土时不得在135゜范围内。 (4)排水管道交叉时,排水圆管在上,铸铁管在下。 (5)施工中发现管道一侧少挖土12mm,而另一侧多挖土12mm, 采用木杠支撑法进行纠偏。 该城市排水工程的某混凝土构筑物施工完成后,进行满水试验,结果发现该混凝土构筑物存在裂缝,为了防止混凝土构筑物产生裂缝,对后期的施工提出控制措施。 【问题】 1.根据哪些因素来选择管道的顶进方法? 2.普通顶管法宜在哪类土层中采用? 3.施工过程中部分工作方法和施工工艺有哪些不妥之处?请改正。 4.排水管道交叉处理的原则是什么? 5.混凝土构筑物满水试验应依据怎样的程序进行? 6.混凝士构筑物满水试验的要点有哪几项? 7.混凝土构筑物裂缝的防治措施有哪些? 三 某桥梁工程在施工前,项目经理部为了保证安全,防止安全隐 患的出现,在基坑开挖时采取了防坍塌措施,具体的措施如下。