当前位置:文档之家› 竣工结算编制协议书

竣工结算编制协议书

竣工结算编制服务协议书

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

甲方因工作需要,特委托乙方进行项目的审计结算书编制、跟进与金辉公司相关资料的对接工作,甲乙方双方在平等、互利、守信的基础上就相关事宜进行了充分协商,达成协议如下:

一、项目简况:

1.1 工程名称:

二、编制范围及编制量:

1、完成该项目23条线路段审计结算书的编制,包含甲方的结算书编制、竣工资料整理、与金辉公司对接补充资料、负责审计结算书和审计单位的对接,负责通过审计报送验收后的审计结算报告。

2、结算书编制前,甲方需提供审计单位的相关结算要求及联系方式。

三、结算资料编制及完成时间

3.1 开始编制日期:以甲方资料交接至乙方时间为准,暂计划为2017年07月24日开始。

3.2 完成编制日期:以业主或审计单位审计结算书对接交验时间为准。

3.3 因工程变更或计量审核工作的特殊性,可能导致编制时间拖延,则工期顺延。

3.4 因单个项目工程量与计划量的不同或提供不齐全,可能导致编制时间拖延甚至结算审减度大,则工期顺延。

四、甲方的权利及义务

4.1 提供本项目范围内施工后经业主及监理审签的工程量清单、竣工图、变更签证等签字扫描件一份,提供与审计结算书编制相关的一切资料。

4.2 根据进展需要甲方可以安排一名人员协助(说明:甲方协助人员因是有其它工作安排的,只能是部分时间协助不能做为全岗人协助)。

4.2 提供的上述资料应真实、完整、正确、规范、签章齐全。

4.3 甲方负责将上述资料以清单方式点交给乙方,移交地点由双方协商确定。

五、乙方的权利及义务

5.1 本合同签订生效后,乙方立即进场先对甲方的结算资料进行收集、整理,同时向甲方提交已整理资料的漏缺、错误清单,便于甲方进行资料整改;

5.2 乙方接收甲方的资料后,必须保证甲方移交资料不遗失、损坏和注意防潮,否则由乙方自行承担。

5.3 组织完成结算资料的整理、编制;审计结算书对接使之最终出结算报告书;。

六、费用标准及支付方式:

该服务项目费用为按包干价整(小写:元)计算,乙方完成该项目已招标的三条线路结算后,甲方支付元款项,待乙方完成剩余所有线路编制的结算资料且通过审计后,甲方支付剩余尾款元整。

七、违约责任

7.1 本合同协议一经签认,甲乙双方均须信守合同条款,不得违约。

7.2 若甲方中途违约,乙方有权不予退还甲方向乙方支付的款项,并对因此影响审计结算书的制作与交付不承担任何责任。

7.3 若因乙方原因,未能按时完成结算编制及相关送审结算对接工作,乙方则按本合同金额的30%向甲方缴纳违约金。

7.4 在甲方移交资料齐全及按本合同支付款项的前提下,乙方不得以任何借口拖延结算资料交验时间。

八、其它事宜

8.1 本协议合同一式贰份,双方各执壹份,双方签订之日起生效,至审计结算书对接完成,甲方付完尾款后失效。

8.2 未尽事宜由双方另行友好协商解决,若有争议,可诉相关部门进行仲裁。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

法定代表人:法定代表人:

或委托代理人:或委托代理人:

电话:电话:

开户银行:

结算协议书范本

结算协议书范本 篇一:结算协议书 大方县县城城市道路工程 建设费用结算协议 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定,按照《大方县县城城市道路工程建设协议书》的约定,遵照平等、自愿和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本协议。 一、项目概况: 本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设,分别为城区1、2、3、4、7号道路,暂定总合同价款约¥22000万元(大写:贰亿贰仟万元)人民币,其中征地拆迁费用约¥5000万元(大写:伍仟万元)人民币。道路全长约6500米,为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面,道路宽度及施工要求以设计施工图为准。 二、项目建设完成时间: 本工程项目于2020年12月31日前完成,在2020年1月31日前竣工验收。 三、工程价款决算原则: 本工程项目由大方县县城出让土地获得者按照所得土地量,价格折合80万/亩进行投资建设,其工程价款依据按照《贵州省建筑工程计价定额(2020版)》及现行贵州省有关调整文件,由甲方按照经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。工程竣工验收合格后,乙方在2个月内完善有关工程结算资料,在所建城市道路范围内的所有发生的工程费用经审计部门审计后,按照审计报告确认数予以认可。 四、工程费用支付方式: 所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方,待工程完工后计入工程总造价。实际建设投资部分,甲方将根据审计结果

送县财政局予以支付。 五、其他 本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决。 六、协议生效 本协议经双方签字盖章后生效。 协议订立时间:2020年月日 协议订立地点:贵州省毕节市大方县 甲方: (公章) 乙方: (公章) 法定代表人:法定代表人: 或委托代理人:或委托代理人: 地址:地址: 联系电话:联系电话: 年月日年月日 篇二:“一口价合同”的工程价款如何结算 一口价合同”的工程价款如何结算核心内容:“一口价合同”的工程价款如何结算?“一口价”合同的工程价款结算一般会涉及工程承包合同的有效性以及工程的施工质量和进度管理等因素,它是造价咨询工作中的难点,下面由法律快车小编为您解答“一口价合同”的工程价款如何结算。 “一口价”合同的工程价款结算时,承发包双方往往会对合同或合同约定的工程价款结算条款存在很大分歧,往往以有利于自己一方的观点来否认合同或合同约定的工程价款结算条款,使工程结算达不成一致。下面就从合同有效和无效两方面分别讨论“一口价”合同的工程价款结算。 1、工程承包合同有效,一方对价款结算方式提出异议 工程竣工后,承发包一方认为合同约定的价款结算方式不能反映工程实际造价,有违公平原则,寻求价款结算调解;或者双方产生较大分歧后对簿公堂,人民法院认定合同或合同价款结算条款有效。依据《最高人民法院关于审理工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“司法解释”)第22条规定,合同约定按固

工程款结算还款协议书范本

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 工程款结算还款协议书范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

____________公司(以下简称甲方) ____________公司(以 下简称乙方) 住所:________________________ 住所:________________________ 法定代表人:____________ 法定代表人:____________ 鉴于: ________年________月________日,甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:____________),建设工程总价款为:________________________万元整人民币。该项目已于________年 ________月________日竣工,已经甲方、乙方及________方验收,并于 ________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了 《____________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款 ________________________万元整,尚未支付的建设工程款 ________________________万元整。 双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付 ________________________万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。 双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。 基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下: 第一条甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计 ________________________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整,尚未支付的建设工程款 ________________________万元整。(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。

工程结算合同书范本

工程结算合同书范本 篇一:工程结算协议书 工程结算协议书 HY06-02 编号: 工程地点:上海市闸北区长兴路188号(近永兴路): 工程项目:中海万锦城三期 工程合约名称:中海万锦城项目三期10号楼10-6户型样板房精工程工程合约编号:COBSH01400G0020 承包人:南通幸福建设集团股份有限公司 经上海锦港房地产发展有限公司(发包人)和南通幸福建设集团股份有限公司(承 包人)双方核对并同意,最终结算工程款如下: (1)原合同金额: RMB¥ 419,889.88元 (2)增减金额: RMB¥ 13,193.2元 (3)结算金额: RMB¥ 433,083.09元 (4)尚余保修金金额: RMB¥21,654.15元 (该保修金将视乙方履行保修责任情况而全额或部分退还) 双方同意: 1. 本结算协议书的签订仅意味着原合同价款金额的调整,并不解除承

包人按原合同中规定的所有责任与义务,双方的一切利益、义务仍以原合同为准, 除非该合同已圆满履行完毕; 2. 双方同意除承包人未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款(余额不足时 业主保留追索权利)外,从本结算书鉴定之日起,双方互不向对方提出增减 工程费用要求; 3. 于年保修期满,承包人圆满履行完成保修责任经验收合格后,剩余保修 金将按原合同之相关规定发还。 双方在年月日盖章/签署: 发包人:上海锦港房地产发展有限公司承包人:南通幸福建设集团股份有限公司 (盖章)(盖章) 法定代表人或授权代表签署法定代表人或授权代表签署 篇二:工程竣工结算协议书 工程结算协议书 发包人: 承包人:

依据双方2012 年 8 月 24 日签订的工程劳务分包合同约定的承包范围,该工程于 2013 年 2 月1日竣工并通过竣工验收,双方对本工程的质量和工期均无异议,现就本工程的竣工结算事宜,经双方友好协商,达成如下最终协议: 一、工程结算范围(参照承包范围) 二、工程结算造价 大写:壹佰叁拾陆万伍佰柒拾陆圆小写:本结算造价为本工程最终竣工结算结果,双方承诺不以任何原因和任何理由提出修改变更。 三、本协议双方盖章签字即生效,本协议共 2 份,发包人 1 份,承包人1份 发包人:(公章)承包人:(公章) 年月日 篇三:工程结算协议书 工程结算协议书(样本) 工程合约编号:工程地点: 项目名称: 工程名称:XXXXXXXX工程 建设单位(甲方):XXXX有限公司 承包单位(乙方):XXXX有限公司 根据甲方与乙方签订的《XXXX工程合同》及补充协议、相关竣工资料,

工程结算合同协议书范本通用版

工程结算合同协议书范 本通用版

工程结算协议 甲 方: _______________________ 乙 方: _______________________ 签订日期: ___ 年 ____ 月 _____ 日 甲方: 编号 号:

乙方: 甲乙双方因工程,以下简称本工程,于年月日签订,合同价款为人民币Y 元,承包范围包括等工程内容。施工过程中又 增加了等合同外工作内容。(可选项) 本工程已于于年月日竣工验收,经双方对账后,甲乙双方达成本工程 结算协议如下: 第一条:工程结算总造价确认 根据甲乙方双方共同确认的结算表,本工程最终结算总造价为人民币Y (其中合同价款为Y 元,合同外增加金额为Y 元)。具体明细详见“附件工程结算表”。本协议附件已经乙方审核确认,结算表中缺项、漏项、错项风险乙方承诺自行承担。结算表载明金额为双方确认的乙方完成所有工程量最终结算金额。 第二条:工程款支付确认 甲乙双方共同确认,本协议签订前甲方向乙方累计已支付的工程款为Y 元 第三条:工程结算尾款支付(可选项) 根据双方确认的工程结算总造价及累计付款金额,甲方尚需支付给乙方的工程结算尾款为 ¥元(尾款中不包括保修金)。乙方同意甲方在年月日前付清除保修金外的全部余款(即¥元)。乙方在每次收到甲方款项的同时应向甲方提供合法发票。 第四条:工程保修 本工程保修金为¥元,保修金在年保修期满后的日内结清。本工程保修期自本工程竣工验收合格之日(即年月日)起算,保修期满前乙方应 继续履行保修义务。因乙方未能履行保修义务导致甲方损失的, 乙方提出索甲方有权要求减少支付价款或向

赔。 第五条:争议管辖 双方同意,因结算产生的一切争议提交仲裁委员会仲裁。 第六条:本协议生效及其他 本协议在甲乙双方签字盖章后生效。本协议一式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力。 (以下无正文) 附件:工程结算表。 甲方:(盖章) 法定代表人/空权貿表空5 乙方:(盖章) 法定代表人/兰权弋袤i 本协议签订日期:年月曰

建设工程结算及付款协议书

建设工程结算及付款协议书 甲方:丽江正和房地产开发有限公司 乙方:1、丽江市建筑工程有限公司 2、丽江良美建筑工程有限公司 甲方因“丽江1号生态村”建设需要,于2009年4月将庭院式房屋建设工程发包给丽江市建筑工程有限公司施工,于2010年1月将公寓式房屋的建设工程发包给丽江良美建筑工程有限公司公司施工。现经结算,双方就建设工程款支付事宜经协商一致,签订协议如下,必须严格遵守。 一、建设工程施工情况:乙方已经于2011年5月完成了全部承包范围内的施工项目,并已经作竣工验收。 二、工程价款:乙方已经向甲方提交了《工程结算书》,甲方也作了审核,现双方经协商一致确认工程总造价为人民币壹亿零叁佰陆拾万元整(¥103600000.00元),至2011年12月6日止甲方已经支付了工程价款人民币柒仟伍佰壹拾万元整(¥75100000.00元),尚未支付的工程余款为人民币贰仟捌佰伍拾万元整(¥28500000.00元)。 三、工程款支付:对应支付乙方的工程余款人民币贰仟捌佰伍拾万元整(¥28500000.00元)甲方不作现金支付,而是以销售商品房形式支付乙方,即甲方将商品房销售给乙方,乙方不支付购房价款。用作冲抵工程价款的商品房建筑面积为5514.26平方米,具体房号及测绘面积见附件一。乙方两家公司应得的商品房份额,由乙方两家公司自行协商解决,与甲方无关。

四、房屋转让:本协议签署后,乙方对所冲抵工程款的商品房可以自用,也可向第三方转让。但无论转让金高低,乙方都必须按甲方的实际销售平均价格将购房款支付到甲方账户,甲方开具购房《发票》,再由甲方以支付工程款方式返回乙方,返回时间为叁个工作日内。 五、工程结算:本协议所确认工程结算价为双方最终的工程造价。为完善财务管理,甲方委托有权机构作竣工结算,无论结算金额高低,但乙方必须配合完善。 六、建安税费:建筑工程余款的建安税由甲方承担,并向乙方出具税票。 七、税、费承担:按国家法律规定,甲方承担商品房卖方应承担的全部税、费。乙方或乙方确定的商品房买受人承担商品房买方应承担的全部税、费(包括:契税、维修基金、办证费)。 八、产权登记:甲方与乙方或乙方确定的商品房买受人签订《商品房购销合同》,及时办理合同备案,配合乙方办理产权登记。 九、本协议签署后,甲方不得将用作冲抵工程款的商品房再向其他任何第三方销售,若甲方将冲抵工程款的房屋再行销售,必须承担乙方的全部经济损失,并承担逾期未付款总额的每日按仟分之壹计算的迟延履约金。 十、工期拖延的责任由甲方自行承担,乙方不承担任何责任。 十一、工程保修:由丽江市建筑工程有限公司承担“丽江1号生态小区”的全部保修责任,具体由丽江市建筑工程有限公司向甲方出具保修承诺书。 十二、丽江市建筑工程有限公司于2009年5月向甲方交纳了人民币

工程结算协议书

工程结算协议书(样本) 工程合约编号:工程地点: 项目名称: 工程名称:XXXXXXXX工程 建设单位(甲方):XXXX有限公司 承包单位(乙方):XXXX有限公司 根据甲方与乙方签订的《XXXX工程合同》及补充协议、相关竣工资料,经甲方审核,并经双方友好协商,达成竣工结算协议如下: 一、双方一致同意乙方施工的上述合同范围内以及甲方交由乙方施工的本工程合同范围外新增项目的最终结算总造价合计为:人民币贰拾柒万玖仟叁佰叁拾陆元整(¥279,336.00元),此结算金额为双方认可的最终结算金额,该金额已包括但不限于上述工程范围内的人工费、材料设备费、机械费、管理费、临时设施费、安全文明施工措施费、其他施工措施费、各项规费、利润、税金等甲方应付乙方的所有本工程款项及费用。 二、上述工程结算总造价包括甲乙双方于 XXXX年XX月XX日签订的《XXXXXX 工程合同》及补充协议以及所有工程现场签证、设计变更等所有本工程施工费用(详见XXXXXX工程结算审批表);乙方承诺:本协议签订后不再以任何理由要求甲方增加支付任何费用。 三、上述工程结算总造价,甲方在扣除本协议签订前已付工程款、应扣其他款项(详下述备注第2条)以及合同约定保修金(结算总造价的 %)的剩余工程款分次支付给乙方,但乙方须于付款前按施工合同及补充协议约定向甲方交清所有合格(包括但不限于符合市档案馆移交要求)的竣工资料(包括但不限于竣工图、电子文档等),否则甲方有权不予支付此笔剩余工程款。剩余工程款计

算如下: 279,336.00—(已付工程款0.00+保修金139,667.00)=265,369.00(元) 备注:1、上述金额单位均为人民币元。 2、甲方实际支付上笔款项时,除扣除上述计算式中费用外,还应扣除乙方施工用水电费用、建筑工程一切险等所有应扣未扣款项或代缴费用,但乙方开具的工程发票金额应包括所有应扣费用金额。 四、双方结算后须履行本工程施工合同及补充协议中约定的各项责任义务,包括乙方根据甲方需要提供有关技术资料、乙方履行保修义务等。如发生保修事宜,甲方书面或电话通知乙方,若乙方不能按要求履行保修义务,甲方可另行委托维修单位,所产生的所有维修费用按实际支出金额在乙方工程质量保修金中扣除,如保修金额不足以支付保修费用的,乙方承诺承担全部保修责任及费用。 五、乙方保修金139,667.00元在全部工程竣工验收合格之日起一年后,即XXXX 年XX月XX日后的十五个工作日内,甲方扣除乙方应付的维修维护等费用及质量损失赔偿金等款项后将工程质量保修金余额(如有)无息一次性支付给乙方。 六、本协议一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,双方签章后生效。 甲方:XXXXXXXX 乙方:XXXXXXXXX 有限公司有限公司 代表:代表: 日期:年月日日期:年月日

工程预结算承包协议书

关于工程预结算承包协议书 甲方:(身份证号码:)乙方:(身份证号码:)甲方将工程承包给乙方做工程结算(含报进度)。为进一步明确责任,保障甲乙双方的利益,保证工程预结算顺利进行,甲乙双方经友好协商,根据协商结果。甲、乙双方同意签订本工程预结算协议书。 一、工程预结算项目:甲方将委托乙方承担下列工程结算(含报进度)。 1、工程按总承包合同的所有内容(含电安装及防水、保温工程)。 2、建筑面积:㎡。实际建筑面积详见施工图纸。 3、工程工期:按合同约定工期为天。 4、工程合同价暂定为:按施工合同结算总价的5‰,签证部分按结算总价的 8%作为劳务费用(以工程结算价为准)。 5、经甲、乙双方协商同意,工程预结算(含报进度)费按工程结算总造价的千分 之伍计算。其费用为:竣工结算价× 5/1000。签证部分按结算总造价的百 分之捌计算,其费用为:竣工结算价×8/100。本费用包含与结算相关的 所有费用,其他任何费用不再另计; 二、甲乙双方各自承担的费用 1、甲方承担办公用品、交通费及审计过程中出现的招待及礼见费。 2、甲方承担各相关管理部门收取的各种费用。 3、乙方承担工程结算的软件费。 三、甲方的职责: 1、甲方应提供完整的工程竣工图纸、承包合同书(复印件)、图纸会审记录、 设计图纸变更、甲方更改通知单、工程签证(内容)、竣工资料、工程联

系单、材料单价确认单给乙方,以便乙方做为工程结算的资料依据。 2、甲方及时提供业主所发的工程指令单、设计变更指令单。业主、监理、 施工单位共同确认的验收资料记录。 3、甲方需在每月的25日支付乙方工资0.6万元至该工程预结算费用的85% (发放工资至乙方工资账户上),余下15%将在工程竣工结算和业主确认 总造后支付,价如逾期支付,将以每日1%收取逾期费用。 四、乙方的职责: 1、每月25日前完成当月所完成工程预算书编制、并与业主咨询公司确认当 月进度款工程金额、以便做为工程进度款拨付的依据。 2、办理工程签证; 3、跟踪预结算工作,配合甲方提供其他需要的预结算资料; 4、乙方应按竣工图纸内容及要求完成编制工程结算书,工程竣工之日起二 个月内完成工程竣工结算书并上报给甲方。 5、如果甲方再另外增加工程项目(修改方案、修改图纸除外),则每月咨询 费用由甲乙双方再协商解决。 五、本协议书一式贰份、甲方壹份,乙方壹份。工程竣工结算和业主确认总造价并 结清所有工资,本合同即告终止。 甲方:(签字按印)乙方:(签字按印) 住址:住址: 电话:电话: 银行账户: 日期:年月日日期:年月日

建设工程联合施工协议书一

建设工程联合施工协议书 甲方: 乙方: 甲方成功承接工程,针对本工程项目的实际情况,甲、乙双方联合经营该项目的施工任务,依照有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经过双方友好协商达成如下协议,以共同信守。 第一条联合经营的原则 甲乙双方本着互惠互利、风险共担、效益分成的原则,对工程合作经营,双方共同履行甲方与业主签订的建筑工程施工合同,共同享有和承担甲方与业主所签订的建筑工程合同中的各项权利和义务,充分发挥甲、乙双方的优势。 第二条项目概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、施工内容: 4、合同造价: 5、承包方式:

6、施工工期: 7、质量标准: 第三条联合经营形式 1、甲方以工程的施工权和自身的品牌、信誉、业绩、资质作为对该项目的投入。整个工程以甲方的名义进行项目登记注册、办理施工许可证和其它有关手续,完成施工任务,办理工程结算和回收工程款。 2、乙方参与该项目全过程的经营活动,并向甲方交纳合同价款%的应急储备金,在本协议签订后日内付清,整个工程对外债务还清后七个工作日内无息返还。 3、甲方派驻项目管理人员所需现场办公设施、生活设施等由乙方免费提供,若乙方无法提供,则由甲方自行解决,产生的费用由乙方负担,在拨付乙方工程进度款时直接扣除。 4、甲方派驻项目管理人员发生费用:项目部派驻管理人员(项目经理、总工、安全总监、成本会计、质量员、资料员等人员)工资标准按 照万元/月包干,工程竣工后结算期间甲方职能部门配合乙方办理结算等相关事宜配合费用按照万元/月包干,该两笔费用随工程进度款同步扣除。 5、参照甲方与业主签订的《工程施工合同》中约定的工程款支付方式并实际收到发包人支付的工程款时,甲方在扣除本条第3、4款所述费用及第九条中所有应由乙方承担的款项、固定上缴、税金、政府部门收取的规费及相关费用后,将

竣工结算审计服务协议

竣工结算审计服务协议 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

徐汇区财政局中介服务协议 甲方:上海市徐汇区财政局 乙方:上海中洲会计师事务所有限公司 甲、乙双方经友好协商,达成以下中介服务协议: 一、协议内容: 对我区财政性基本建设逸夫小学改扩建工程项目实施: 1、工程结算审价复审。 2、工程财务竣工决算审计 乙方为甲方提供第 2 类服务。 三、服务费用 (一)工程结算审价复审。 总投资500万元以下(不含500万元),按元收取。 总投资500-1000万元(不含1000万元),按元收取。 总投资1000-3000万元(不含3000万元),按元收取。 (二)工程财务竣工决算审计。 总投资在3000万元以下(不含3000万元)的工程项目,按每件8000元收取。 本项目协议为闭口价格,由徐汇区财政局审核后按程序拨付乙方。 四、服务内容 纳入区发改委政府投资项目计划,总投资(不含土地费用)为100万元以上(含100万元),3000万元以下(不含3000万元)的基本建设项目。

纳入范围的基本建设项目在项目竣工并由财务监理单位出具项目工程竣工结算审价报告后,对项目实施项目工程竣工结算审价复审及项目财务竣工决算审计,并出具相应的工作报告。 五、权利与义务 甲方的权利与义务 1、甲方有权不定期地对乙方服务工作进行检查; 2、甲方和建设单位有权阐述对具体问题的意见和建议; 3、乙方服务内容与协议要求不符,甲方有权拒绝支付费用; 4、乙方违反协议规定及乙方其他承诺,造成甲方损失的,甲方有权要求更换服务工作人员,直至终止协议并要求乙方承担相应的赔偿责任; 5、如乙方工作中需有甲方与建设单位对第三人进行协调的事务。甲方和建设单位应尽力帮助协调; 6、甲方应根据协议规定及时与乙方结算服务费用。 乙方的权利与义务 1、乙方有权要求甲方根据协议规定及时结清服务费用; 2、乙方在提供服务过程中,如甲方或者建设单位提供的资料不明确时,可向甲方或者建设单位提出书面报告; 2、乙方有义务按本协议约定提供优质服务,按时按质按量完成服务工作; 3、乙方提供服务不得违背其在协议内的承诺; 4、乙方不得擅自将服务内容转包、分包; 六、一般服务规程 1、了解项目基本情况; 2、进驻受核查单位开展核查,评估核查风险; 3、出具核查或评估、咨询报告初稿; 4、听取受核查单位和甲方的意见; 5、出具最终核查或评估、咨询报告。

完工清算协议书范本

完工清算协议书 甲方: 乙方: 根据甲乙双方签订的《》(合同编号:)(以下简称“施工合同”),乙方已完成了施工合同中约定的所有施工任务,经双方友好协商,就施工合同的结算与支付事宜达成一致,特签订本协议。 1.根据施工合同,双方对最终完工工程量进行核算,累计结算为2283778.66元,设备材料款累计扣减金额为592450.55元,并综合考虑了施工过程中各种影响因素,一致确认乙方最终完工工程结算价款总额为1691328.11元(大写:人民币壹佰陆拾玖万壹仟叁佰贰拾捌元壹角壹分)。 2. 乙方为完成该合同工程所投入的人工、材料、机械以及租赁费用、措施费用和乙方的管理费、利润、税金及合同约定乙方应承担的费用均已计入上述第1条最终完工工程结算价款总额之内。本工程盈亏由乙方自行负责,且今后出现任何与乙方相关联的经济纠纷或者法律诉讼等事宜,与甲方无关,乙方对此无异议。若乙方造成甲方损失或甲方承担法律责任,乙方应全额支付甲方损失及甲方承担的法律责任。 3.根据分包合同协议书(合同编号:G/WYGG-GF-05),扣除乙方保险费用7893.13元,计算基数为合同金额1973282元。(保险费用按乙方合同金额4‰扣除)。 4.扣留乙方30%工程进度款507398.43元,在发包人与甲方办

理最终结算、审计完毕后(乙方对审计结果无条件接受),付款到审计结果的95%,剩余5%作为质量保证金。 5.乙方应得总工程款117603 6.55元(大写:人民币壹佰壹拾柒万陆仟零叁拾陆元伍角伍分)依据计算支付月报汇总表。甲方已支付乙方工程款873840.37元(大写:人民币捌拾柒万叁仟捌佰肆拾元叁角柒分)。甲方未支付乙方302196.18(大写:人民币叁拾万贰仟壹佰玖拾陆元壹角捌分)。 6.属乙方发生的各种欠款,如人工工资、材料款、设备购置及租赁费等,乙方必须迅速负责偿还,并向甲方提供清偿承诺,若有责任乙方全力承担,甲方不负任何连带责任。 7. 发包人未支付甲方的工程款和扣留的质保金,乙方应积极协助甲方向发包人办理回收工作。待甲方收到发包人支付的工程款和质保金后,按照甲方的程序(在发包人与甲方办理最终结算、审计完毕后,付款到总结算的95%,剩余5%作为质量保证金,待质保期满发包人向甲方支付质保金后且乙方将因本工程产生的债务清理完毕后),无息支付给乙方。 8.若发包人对甲方办理最终支付时扣除施工过程中由乙方原因造成的罚款,此罚款应由乙方承担,并在甲方对乙方办理支付时扣除。 9.乙方应向甲方提供符合要求的增值税发票,否则甲方将追究乙方法律责任。 10.本协议一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份,同等有效。本协议自双方签字盖章后生效,且待价款结清后自动失效。

(工程结算)协议书

协议书 甲方:**路桥集团有限公司 乙方:**冶金建设公司 丙方:**公路局 鉴于:甲乙双方2012年12月2日就“**至**段”高速公路RCWW-9合同段签订两份《工程劳务施工合同》,(合同编号为RCWW-2010-02、RCWW-2010-03),约定乙方承包“**至**段”高速公路RCWW-9标合同项目的路基、隧道工程施工、完成及维修等工作。合同签订后,乙方依约进场施工,完成工程项目。现甲乙丙三方对乙方已完成的工程量及善后事宜,经**县人民政府及相关部门领导会议协调,达成协议如下: 一、甲乙双方同意解除2012年12月28日签订的两份《工程劳务施工合同》(合同编号为:RCWW-2010-02、RCWW-2010-03)。 二、甲乙双方同意就已确认完成的项目工程及现场设施,按下列方式处理解决: 1、甲方确认乙方已完成隧道工程36936186元、路基工程11394425元、主便道工程451930元、炸药库和路基挡墙打包270000元、大临打包400000元,及乙方先前支付甲方履约保证金300000元,合计49752541元;扣除乙方向甲方借支及材料代付款18754183.58元、项目部供应材料款22252936.32元,甲方还应支付乙方8745421.1元。 2、甲方确认乙方施工现场库存材料1200000元、机械设备租

赁费及其他零星费用14370元,由甲方支付乙方。 3、按照2012年5月21日经双方确认遗留未解决的路基部分问题、炸药库建设、二号弃土场位置变更及**隧道出渣成本增加问题(详见附件一),甲乙双方现协商一致,由甲方支付乙方27万元予以解决。 4、甲乙双方(**岭、**隧道路基)进场机械设备总计22项(详见附件二)归乙方所有,并由乙方自行处理负责调走。 5、经甲乙双方协商确认的机械设备26项(详见附件三)归甲方所有,由甲方按照折旧标准补偿乙方元。 6、甲乙双方施工队伍(**岭、**隧道路基)临时设施18项(详见附件四)归甲方所有,由甲方补偿乙方40万元。 综上,甲方应支付乙方工程款人民币共计(小写:)元整,该金额包含乙方应支付的农民工工资及退场费。 三、甲方支付乙方上述工程款元按下列方式支付: 1、于2012年11月7日前支付包含农民工工资及退场费共计500万元;乙方收到上述款项后人员退场,并撤走上述约定归乙方所有的机器设备。 2、2012年12月15日前支付元。 3、2013年1月15日前支付余款元。 上述款项不留存保证金,由甲方100%支付,乙方无需向甲方提供任何发票。 四、甲方未按上述约定支付工程款视为违约,一期未按时支付,视为所有款项到期,乙方有权向甲方主张支付剩余全部未支付的工程

按实结算合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 按实结算合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

配电工程安装调试 工 合 同 书 建设单位:XXXXXX疳限公司 施工单位:XXXXXX X限公司 安装工程施工合同书 建设单位:(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方) 甲、乙双方根据〈〈中华人民共和国合同法》和〈〈建筑安装工程承包合同条例》等有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方充分协商,同意签订本合同。 第一条:工程概况

1、工程名称:新增200kva酮变 2、工程地点:_____________________ 3、承包内容:_____________________ 4、工程总造价(人民币):223994元 5、工程工期:本工程定60天为有效施工工期,即白2011年10月26日至 2011年12月25日,如遇下列情况,工期计日顺延: (1)乙方进场施工前,甲方土建未能验收通过;甲方不能提供施工场地、施工用水用电、道路未铺设,障碍物未清除,影响进场施工或施工过程受阻。 (2)设计变更或设计方案改变,致使施工中断或影响工程进度。 (3)甲方未能在合同规定时间内向乙方帐户拨付预付款由此延误的工期按付款逾期天数顺延。 (4)施工或T接停电,因上级电网不允许停电或雨天等因素的影响厂天以上的,工期可计日顺延。 第二条:工程承包方式及决算依据 1、承包方式:设备必须按施工图纸、设计文件生产,采取按实决算方式结算。 2、工程结算依据: (1)工程预算、决算根据:费用构成及计算标准:①闽建2002]03号关于颁发〈〈全国统一安装工程定额福建省单位估价汇总表@2002版)的通知;② 定额采用:〈〈第二册电气设备安装工程〉”〈福建省建筑安装工程费用定额X2003 版); (2)以现场点验实际工作量为依据进行结算。 (3)在资金未到位前,如因甲方原因致使工期延期,而此时主材料价格因市场原因发生变化,乙方编制的工程结算书对变化后的主材料价格相应进行调整,甲方应认可乙方调整后的合理价格。 第三条:材料定购保证金及工程结算方式 1、为维护甲方正当权益,免受虚假伪劣产品侵害并享有应有的售后服务,同意由乙方代为联系购买设备材料,甲方按合同签订的预算价90%交纳材料定

工程竣工结算合同协议书范本正式版

编号:_____________ 工程竣工结算协议书 发包单位:________________________ 承包单位:_______________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日

结算各方依据法律及合同约定,经过认真审核确认无误结算如下: 1、工程名称: 2、工程性质:新建 3、结构类型: 4、结算确认建筑面积: 5、合同约定单位造价: 6、结算确认工程总造价:元(包括约定的承包内容、合同变更、签证及各种零星工程、 税款等全部内容) 7、发包人已付工程款:元,应提供足额发票,结算后应付工程款:元,保修金:元。 8、结算后内部承包人依法对工程承担质量责任及保修责任。 9、结算后内部承包人依法对拖欠的为完成本工程所雇佣人员,特别是农民工工资、社会保险费、 住房基金、工伤补偿、解除劳动关系的经济补偿等费用承担责任,若出现所雇佣人员、特别是农民工因被拖欠工资、社会保险费和各种补偿上访,发包方有权在内部承包人的保修金中直接扣除 应付的农民工工资等费用,同时内部承包人按拖欠农民工工资总额的50%向发包人支付违约金。保修金不足支付违约金时,发包人有权通过诉讼程序追讨余款。 10、除本结算书确认的权利义务以及内部承包人应承担的质量责任外,三方再无其他任何权利义

务关系,任何一方都不能向其他两方主张任何权利 11、各方今后若产生争议,向铁西区人民法院提请诉讼。 12、附件与本协议书具有同等法律效力。 13、本结算书三方签字盖章生效,本结算书生效后为不可撤销和不可变更的结算书。附件:竣工工程结算审定表、施工合同 发包单位:承包单位: 委托代理人:内部承包人: 日期:年月曰日期:年月曰

建设工程施工合同无效工程款的四种结算方式

建设工程施工合同无效工程款的四种结算方式 胡昂2015-01-15 尽管《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》已确定在建设工程施工合同无效但建设工程经竣工验收合格情况下,应当支付工程价款,但实践中往往发生诸如工程价款如何确定、鉴定问题、无效带来的不利后果如何承担等争议。本文笔者结合最高人民法院的司法判例,与您分享裁判规则中,工程款如何进行结算。 文/胡昂惟胜商事诉讼团队律师 关于建设工程施工合同无效,承包人的工程价款请求能否支持,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“《解释》”)第二条“建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持”及第三条“建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:(一)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;(二)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持”已经明确规定。 但工程合同纠纷涉及问题繁杂,即使通过《解释》能够得到“建设工程施工合同无效但建设工程经竣工验收合格情况下,应当支付工程价款”的结论,但工程价款如何确定、鉴定问题、无效带来的不利后果如何承担等都是该类案件中应当解决的问题,本文试图通过最高人民法院案例探析裁判思路。 | 案例一最高人民法院(2013)民提字第77号民事判决书 裁判摘要 由于案涉合同仅约定了单价,而在确定单价时没有工程施工图,也没有工程预算,因此对于已完工程无法按照合同约定价格进行工程造价和成本价的核算。……应

结算协议书范本(2020版)

STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-012971 结算协议书范本(2020版)

结算协议书范本(2020版) 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定,按照《大方县县城城市道路工程建设协议书》的约定,遵照平等、自愿和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本协议。 一、项目概况: 本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设,分别为城区1、2、3、4、7号道路,暂定总合同价款约¥22000万元(大写:贰亿贰仟万元)人民币,其中征地拆迁费用约¥5000万元(大写:伍仟万元)人民币。道路全长约6500米,为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面,道路宽度及施工要求以设计施工图为准。 二、项目建设完成时间: 本工程项目于2013年12月31日前完成,在2014年1月31日前竣工验收。 三、工程价款决算原则: 本工程项目由大方县县城出让土地获得者按照所得土地量,价格折合80万/亩进行投资建设,其工程价款依据按照《贵州省建筑工程计价定额(2004版)》

及现行贵州省有关调整文件,由甲方按照经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。工程竣工验收合格后,乙方在2个月内完善有关工程结算资料,在所建城市道路范围内的所有发生的工程费用经审计部门审计后,按照审计报告确认数予以认可。 四、工程费用支付方式: 所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方,待工程完工后计入工程总造价。实际建设投资部分,甲方将根据审计结果送县财政局予以支付。 五、其他 本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决。 六、协议生效 本协议经双方签字盖章后生效。 协议订立时间:2013年月日 协议订立地点:贵州省毕节市大方县 甲方:(公章)乙方:(公章) 法定代表人:法定代表人: 或委托代理人:或委托代理人: 地址:地址: 联系电话:联系电话: 年月日年月日 XX网络科技有限公司

建设工程款还款协议书通用

2019年建设工程款还款协议书 通用模板 建设工程款还款协议书 xxx公司(以下简称甲方) 住所:xxxxxx 法定代表人:xxx (法定代表人的代理人:xxx) xxx公司(以下简称乙方) 住所:xxxxxx 法定代表人:xxx (法定代表人的代理人:xxx) 鉴于: xx年xx月xx日,甲方与乙方就xxx(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同 编号:xxx),建设工程总价款为:xxxxxx万元整人民币。该项目已于xx年xx月xx日竣 工,已经甲方、乙方及xx方验收,并于xx年xx月xx日甲、乙双方进行了工程结算,并签 订了《xxx工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲 方支付建设工程款共计xxxxxx万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设 工程款xxxxxx万元整,尚未支付的建设工程款xxxxxx万元整。

双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付xxxxxx万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。 双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。 基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下: 第一条甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整,尚未支付的建设工程款xx xxxx万元整。(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。 第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式,自xx年xx月xx日至xx年xx 月xx日止由乙方向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整。(见本协议附件:4、还款计划明细;如系分期支付,请写明分期付款的阶段及数额)。 第三条强制执行条款 1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。 2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起xx个工作日内,向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。

工程结算补充协议书

建筑工程结算补充协议 发包方:吉林省XXX房地产开发有限公司(以下为甲方) 承包方:吉林省XXX建筑工程有限公司(以下为乙方) 为规范工程结算行为,建立规范性、统一性结算流程,明确工程结算中各自的职责、权限,确保工程结算有序进行,甲、乙双方就吉林省食品药品检验所分项工程的结算事宜,遵循平等自愿、诚信守约的原则,经甲、乙双方协商一致,达成如下协议,以便共同遵守。 1工程概况: 1.1工程名称:____________________________________________________________ 1.2工程地点:____________________________________________________________ 1.3工程内容:______________________________________________________________ 2工期: ___________________________________________________________________ 3工程质量:达到国家验收规范规定的合格标准。 4工程结算方式:预算加签证的方式,按实际完成的工程量,按现行设计施工 图纸和现行的《吉林省建筑工程计价定额》( JLJD-JZ-2014 )、《吉林省装饰 工程计价定额》(JLJD-ZS-2014)、《吉林省安装工程计价定额》(JLJD-AZ-2014)、《吉林省市政工程计价定额》(JLJD-SZ-2014)、《吉林省房屋修缮及抗震加固工程计价定额》(JLJD-XS-2010)。 5材料价格:建设工程材料价格参照施工期间的《2014年建设工程主要材料综合价格》执行。没有公布综合价格的材料,参照“吉林省工程造价信息网”和 《长春工程造价》期刊上公布的材料市场价格执行。我市未公布的建设工程材 料价格,参照实际采购价格进行结算。

建设工程施工合同中有关工程款结算问题

建设工程施工合同中有关工程款结算问题 内容提要:本文重点论述了建设工程施工合同中的工程价款结算问题。主要包括有效合同的工程价款结算、无效合同的工程价款结算、建设方以施工方违约作为拒付工程款抗辩的工程款结算及施工方主张优先受偿权的工程款结算问题。 建设工程施工合同是建设工程合同的一种,其概念与特征依建设工程合同的概念与特征而定。根据《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)第269条的规定,建设工程合同是“承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同”。《合同法》第275 条又对建设工程施工合同的内容作了具体规定,即“施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方互相协作等条款”。审判实践中,作为建设工程施工合同重要内容的工程款结算问题往往是双方最后所争议的焦点问题,本文拟从四个方面对该问题进行论述。 一、关于有效合同的工程价款结算 1.关于有效合同明确约定工程价款的工程款结算。《合同法》第8条第1款规定: “依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除合同。”根据该条法律规定,当事人应当对自己的行为负责。因此,工程价款的结算,合同有约定的,应依照合同的约定履行自己的义务。 2.关于有效合同工程价款约定不明确的工程价款结算。造成工程价款约定不明确 这一现象的主要原因是对合同的造价管理不规范、不到位。按照《建筑法》规定,建筑工程造价应当在合同中约定。可见,工程造价已经确定是签订和履行合同的前提。但是,在实践中仍有大量的合同未约定工程造价,并且相当多的合同已在管理部门输了备案等手续。造成工程价款约定不明确的直接原因,普遍是由于工程设计尚未完成,无法依据施工图纸等确定工程预算。其情形在合同中表现为:对工程造价决算,笼统约定为按省、市有关文件执行;根据承包方式的不同,笼统约定为施工图预算加签证、执行国家工程定额、工程概算包干、施工图预算加系数包干等;合同未作具体约定等。此外,还存在无书面合同,双方对工程造价决算的方法各执一词等现象。 尽管合同对工程造价及决算未作出明确具体的约定,但如果合同无违反法律、行政 法规等禁止性规定情形的,应当认定为合同有效,在此基础上,依据《合同法》第61条、第62条规定的精神,由当事人双方在诉讼中协商补充工程造价及决算的约定。协商不成时,可采用以下方法处理: (1)合同中约定了工程造价及决算的计价方法的,应当尊重当事人的意思,从其 约定。对于约定工程造价决算执行省、市有关文件规定的,如约定了明确的年度工程定额文件的,依据该文件规定;无明确约定的,依据当年工程定额文件确定。对于约定根据承包方式采用施工图预算加签证、工程概算包干、施工图预算加系数包干等的,如果

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档