《建设工程项目管理复习题集》(18)
1Z206060 掌握建设工程索赔的主要内容
单选题
1．人力不可抗拒灾害主要是指自然灾害，由这类灾害造成的损失应由（）。
A．发包人、承包人共同承担 B．承包人承担
C．承保的保险公司承担 D．发包人承担
2．建设工程反索赔具有同时性、（）的特点。
A．预防性、发包人处于主动的有利地位
B．技巧性、发包人处于主动的有利地位
C．预防性、承包人处于主动的有利地位
D．技巧性、承包人处于主动的有利地位
3．反索赔是对提出索赔一方的（）。
A．回应 B．上诉
C．索赔 D．承诺
4．建设工程反索赔的概念通常主要是指（）。
A．发包人向承包人的索赔 B．承包人向发包人的索赔
C．分包人向承包人的索赔 D．发包人向分包人的索赔
5．工程师对索赔的答复，承包人或发包人不能接受，（）。
A．即进入仲裁或诉讼程序 B．即进入调解程序
C．只能进入仲裁程序 D．只能进入诉讼程序
6．当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的（）以内向工程师正式提出索赔意向通知。
A．28天 B．14天
C．21天 D．7天
7．不属于索赔程序的是（）。
A．提出索赔要求 B．报送索赔资料
C．工程师答复 D．上级调解
8．在工程索赔中，各种会计核算资料（）。
A．不可以作为索赔证据 B．可以作为索赔证据
C．只能作为索赔参考 D．是索赔的物证
9．不属于合同文件的有（）。
A．图纸 B．工程量清单
C．投标书及其附件 D．施工日志
10．财务费用的损失要求补偿，是指因各种原因使承包人财务开支增大而导致的（）增加等财务费用。
A．担保费 B．保险费
C．贷款利息 D．管理费用
11．战争、敌对行动、入侵等风险的索赔属于（）。
A．特殊风险的索赔 B．人力不可抗拒灾害的索赔
C．工程暂停索赔 D．合同中止的索赔
12．投保工程一切险遇自然灾害造成的损失应向承保的保险公司索赔，合同中承包人以发包人和承包人共同的名义投保工程一切险，（）。
A．只能由发包人索赔 B．承包人可同发包人一起索赔
C．只能由承包人索赔 D．不能双方一起索赔
13．索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而（），向对方提出的补偿要求。
A．拖延工期后 B．遭受损失后
C．产生分歧后 D．提起公诉后
14．因图纸或工程量表中的错误而索赔属于（）。
A．因合同文件引起的索赔
B．有关工程施工方案的索赔
C．关于价款方面的索赔
D．合同外索赔
15．属于施工项目索赔应具备的理由是（）。
A．承包人违反合同造成时间费用损失
B．承包人延误支付
C．承包人提出提前完成项目
D．物价上涨，法律法规变化
16．在索赔方面，物价大幅上涨的事件可以被认为是（）。
A．双方承担的事件 B．不予考虑的事件
C．不可抗力的事件 D．承包人索赔的事件
17．以下不能成为承包人向发包人施工项目索赔理由的是（）。
A．监理工程师对合同文件的歧义解释
B．物价上涨，法律法规变化
C．由于不可抗力导致施工条件的改变
D．承包商做出工程变更
18．不属于合同外索赔定义的是（）。
A．工程过程中发生的干扰事件的性质已经超过合同范围
B．必须根据适用于合同关系的法律解决
C．在合同中找不出具体的依据
D．索赔超过合同规定期限
19．要求发包人补偿费用损失，调整合同价格的索赔是（）。
A．工期索赔 B．费用索赔
C．道义索赔 D．合同内索赔
20．由于某种原因，如不可抗力因素影响、发包人违约，使工程被迫在竣工前停止实施，并不再继续进行，使承包人蒙受经济损失，因此提出的索赔属于（）。
A．不可预见的外部障碍或条件索赔
B．工程变更索赔
C．工程终止索赔
D．其他索赔
21．因货币贬值、汇率变化，物价和工资上涨、政策法令变化引起的索赔属于（）。
A．不可预见的外部障碍或条件索赔
B．工程变更索赔
C．工程终止索赔
D．其他索赔
22．由于发包人的原因，造成工程中断或进度放慢，使工期拖延，承包人对此（）。
A．不能提出索赔 B．可以提出工期拖延索赔
C．可以提出工程变更索赔 D．可以提出工程终止索赔
23．合同条文有二义性（）。
A．视为合同废止 B．属于合同错误
C．视为合同变更 D．属于合同笔误
24．对于索赔的描述，正确的是（）。
A．承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔
B．承包人不可以向发包人索赔，发包人可以向承包人索赔
C．承包人可以向发包人索赔，发包人可以向承包人索赔
D．发包人可以向承包人索赔，承包人可以向发包人反索赔
单选题答案：
1． 2． 3． 4． 5．
6． 7． 8． 9． 10．
11． 12． 13． 14． 15．
16． 17． 18． 19． 20．
21． 22． 23． 24．
[解析]
3．答案C：
按照书中的提法，反索赔是对索赔一方的反驳，也称反索赔是对索赔一方的索赔。通常是发包方对承包方的索赔，因此，正确答案是C。多选题
1．合同文件是索赔的最主要依据，包括（）。
A．本合同协议书，中标通知书
B．投标书及其附件，标准、规范及有关技术文件
C．本合同通用条款，本合同专用条款
D．图纸，工程量清单，工程报价单或预算书
E．合同履行中，发包人与承包人之间的电话记录
2．建设工程反索赔的特点是（）。
A．索赔与反索赔的同时性
B．索赔处理的技巧性
C．承包人处于有利地位
D．发包人处于有利地位
E．工程师要回避
3．关于反索赔，正确的表述是（）。
A．反索赔是相对索赔而言
B．反索赔是对提出索赔的一方的诉讼
C．反索赔通常主要是指承包人对发包人的索赔D．反索赔通常主要是指发包人对承包人的索赔E．反索赔是对提出索赔的一方的反驳
4．索赔的程序包括（）。
A．提出索赔要求 B．报送索赔资料
C．工程师答复、工程师逾期答复后果、持续索赔D．领导协调 E．仲裁与诉讼
5．索赔文件包括（）。
A．证据部分 B．论证部分
C．总述部分 D．索赔款项(或工期)计算部分E．摘要部分
6．工程索赔中的证据包括（）。
A．工程照片
B．气候报告
C．施工中各种检查验收报告和技术鉴定报告D．工地交接记录、图纸和资料交接记录
E．建筑材料和设备的采购、运输、使用计划书7．工程索赔中的证据包括（）。
A．招标公告
B．来往信件
C．各种会谈纪要
D．施工进度计划和实际施工进度记录
E．施工现场的工程文件
8．建设工程索赔的起因是（）。
A．承包人违约 B．合同错误
C．合同变更 D．工程环境变化
E．不可抗力因素
9．建设工程索赔的分类方式有（）。
A．按索赔当事人分类 B．按索赔事件的影响分类
C．按索赔要求大小分类 D．按索赔所依据的理由分类
E．按索赔的处理方式分类
10．常见的建设工程索赔有（）。
A．因合同文件引起的索赔
B．有关工程施工方案的索赔
C．关于价款、工期和财务费用补偿方面的索赔
D．关于工程暂停、中止合同的索赔
E．特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔
11．建设工程索赔成立的条件有（）。
A．与合同对照，事件已造成了承包人的额外支出或直接工期损失
B．造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C．承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告
D．造成费用增加或工期损失额度巨大
E．索赔费用容易计算
12．关于总索赔的正确描述是（）。
A．总索赔是"一揽子索赔"
B．总索赔是"综合索赔"
C．总索赔是在国际工程中经常采用的索赔处理和解决方法
D．总索赔是在完成了工程决算后提出
E．总索赔是在工程交付时进行
13．按索赔事件的影响分类，有（）。
A．工期拖延索赔 B．不可预见的外部障碍或条件索赔
C．工程变更索赔 D．工程终止索赔
E．合同内索赔
14．索赔按当事人分类有（）。
A．承包人与发包人之间索赔 B．承包人与分包人之间索赔
C．承包人与供货人之间索赔 D．承包人与保险人之间索赔
E．承包人与工程师之间索赔
多选题答案：
1．A、B、C、D； 2．A、B、D； 3．A、D、E；
4．A、B、C、E； 5．A、B、C、D； 6．A、B、C、D；
7．B、C、D、E； 8．B、C、D、E； 9．A、B、D、E；
10．A、C、D、E； 11．A、B、C； 12．A、B、C、E；
13．A、B、C、D； 14．A、B、C、D．
[解析]
1．答案A、B、C、D：
本试题中，A、B、C、D各项都可以作为合同文件，惟有电话记录，是单方行为，如同口头协议，可以不被承认。
5．答案A、B、C、D：
索赔文件，包括总述部分、证据部分、论证部分和索赔款项（或工期）计算部分。索赔文件不是在写论文，不必写索赔文件的摘要。
10．答案A、C、D、E：
此题的B答案，作为项目的施工方案已经在投标书中以施工组织设计形式体现了，也应当是已经被双方认可了的，不应当存在针对施工方案的索赔问题。
12.答案A、B、C、E：
此题A、B、C、E都是总索赔的书面定义，只有D把时间定位投资方进行完决算的时段，显然不属于索赔的时间。1Z206070 掌握建设工程物资采购合同的管理
单选题
1．下列属于材料采购合同主要内容之一的是（）。
A．概算 B．预算
C．结算 D．决算
2．大型设备采购合同的订立方式不包含（）。
A．招标投标 B．直接采购
C．委托承包商配套供应 D．按设备包干
3．对于大量价格低品种多的零星建筑材料的采购可以由（）。
A．需方公开招标
B．需方邀请招标
C．需方直接和供方签订书面的供应合同
D．需方直接向供方采购不需签订书面的供应合同
4．在建设工程物资采购合同履行中（）。
A．非经买方同意，卖方必须交付合同规定的标的物
B．卖方可以支付违约金代替原标的物
C．卖方可以偿付赔偿金代替原标的物
D．卖方以其他货物代替原标的物
单选题答案：
1．C； 2．B； 3．D； 4．A．
[解析]
4．答案A：
合同按实际履行的原则，合同的标的是什么就履行什么，一般不得改变，除非无法履行或经买方同意可以履行或以其他标的物替代。在这里"经买方同意"是非常重要的。
多选题
1．通常建设工程物资采购合同争议解决的方式是（）。
A．协商 B．调解
C．仲裁和诉讼 D．仲裁或诉讼
E．由监理方仲裁
2．属于材料采购合同的主要内容有（）。
A．标的 B．数量
C．质量 D．价格
E．担保协议
3．设备采购合同的主要内容包括（）。
A．双方当事人名称和住址 B．标的
C．产品价格 D．公证和签证
E．验收方法
多选题答案：
1．A、B、D；
2．A、B、C、D；
3．B、C、E．
[解析]
1．答案A、B、D：
一般合同争议可以通过协商、调解，促裁或者诉讼的方式解决。其中，"仲裁诉讼"的含义是二者必居其一，即选择了仲裁就不能诉讼，且一裁终局，选择了诉讼就不能仲裁。C："仲裁和诉讼"意味着当事人对于仲裁的结果不服还可以诉讼，对于E，监理人可以调解争议，进行"准仲裁"，但绝不是仲裁委员会的仲裁。
1Z206080 熟悉国际建设工程承包合同的管理
单选题
1．大型建筑工程的当事人普遍不愿意将纠纷提交（）。
A．协商 B．调解
C．非诉讼纠纷解决程序 D．诉讼
2．质量保证是国际工程施工阶段承包人（）的工作内容。
A．合同管理 B．计划管理
C．质量管理 D．移交和竣工验收
3．如果承包人不接受补偿事件的处理结果，就要依靠（）来解决纠纷。
A．调解人 B．裁决人
C．仲裁 D．诉讼
4．在NEC合同中工程师代表的是（）。
A．发包人的利益 B．承包人的利益
C．发包人和承包人双方的利益 D．不代表任何一方的利益
5．当发生了补偿事件后，承包商有权根据事件的影响要求补偿（）。
A．费用 B．工期
C．费用和工期 D．费用或工期
6．早期预警会议的目的是（）。
A．提出索赔 B．分析问题产生的原因
C．研究确定解决问题的措施 D．明确责任
7．在国际工程施工中，如果发生推迟竣工的问题，（）可以发出早期警告。
A．工程师 B．发包人
C．承包人 D．发包人和承包人
8．对于纠纷委员会提出的建议，下列说法中正确的是（）。
A．建议不是强制性的，不具有终局性，但具有约束力
B．建议不是强制性的，不具有终局性和约束力
C．建议是强制性的，具有终局性和约束力
D．建议是强制性的，具有约束力，但不具有终局性
9．下列关于纠纷审议委员会方式表述正确的是（）。
A．及时解决纠纷，费用较低，结果容易为当事人双方接受
B．及时解决纠纷，费用较高，结果容易为当事人双方接受
C．及时解决纠纷，费用较低，结果不容易为当事人双方接受
D．及时解决纠纷，费用较高，结果不容易为当事人双方接受
10．纠纷裁决委员会的委员特别应具有（）方面的丰富经验。
A．法律 B．合同管理
C．工程技术 D．工程施工
11．纠纷审议委员会的委员在项目开始时就介入项目，目的是（）。A．了解项目管理情况及其问题 B．预防纠纷发生
C．阻止纠纷发生 D．保护当事人权益
12．FIDIC合同条件下充当准仲裁员角色的是（）。
A．发包人 B．承包人
C．工程师 D．仲裁员
13．在国际工程建设中，国际工程承包合同订立的最主要形式是（）。A．招标 B．投标
C．合同谈判 D．评标
14．在大型国际建筑工程中，当事人倾向于用（）的方式解决纠纷。A．协商 B．调解
C．非诉讼纠纷解决程序 D．诉讼
15．对于国际工程缺陷责任期的工作，下列说法中正确的是（）。A．缺陷责任期开始于工程承包合同的履行终止
B．缺陷责任期开始于移交和竣工验收工作后
C．缺陷责任期开始于发包人支付完所有的合同价款
D．缺陷责任期开始于承包人收到所有的合同价款
16．下列关于国际工程承包在实施阶段管理工作表述正确的是（）。
A．物资采购管理是实施工程管理并取得利润的重要手段
B．质量管理的重点是确保施工方案的技术可行性
C．分包商管理中心任务是协调分包与发包人的关系
D．移交和竣工验收管理是确保按时完成工程的重要环节
17．国际工程承包合同订立后，总承包人征得发包人的同意可以将工程（）。
A．转包 B．分包
C．指定分包 D．层层分包
18．技术管理是国际工程施工阶段承包人（）的工作内容。
A．合同管理 B．计划管理
C．质量管理 D．移交和竣工验收
19．国际工程中承包人质量管理通常由（）主管。
A．企业副总经理 B．企业总工程师
C．企业副总工程师 D．项目经理
20．国际工程承包与国内工程承包有许多不同之处，仅就财务管理而言，国内工程承包财务管理通常不包括（）工作。
A．资金的筹集 B．银行保函
C．银行往来 D．成本会计
21．计划管理是承包人国际工程实施阶段的中心，也是项目（）的具体化。
A．实施方案 B．组织活动
C．管理目标 D．经营目标
22．投标人在投标过程中，如果发现招标文件存在明显的错误或难以理解之处，可以在（）向招标人提出质疑。
A．考察施工现场时 B．考察施工现场之前
C．提交标书之前 D．招标文件修改之前
23．当招标者要对招标文件存在的问题进行修改时，应该紧接在以下哪项工作之后进行？（）
A．资格预审 B．颁发招标文件
C．投标者考察施工现场 D．投标者质疑
24．通过国际工程招标资格预审的承包人，将作为（）参加国际工程的投标。
A．承包人 B．有经验的承包人
C．有能力的承包人 D．投标人
25．国际工程发包人一般通过（）邀请承包人参加国际工程招标的资格预审。
A．招标公告 B．招标邀请
C．资格预审公告 D．资格预审邀请
单选题答案：
1．D； 2．C； 3．B； 4．A； 5．C；
6．C； 7．D； 8．B； 9．A； 10．D；
11．A； 12．C； 13．A； 14．C； 15．B；
16．A； 17．B； 18．C； 19．D； 20．B；
21．D； 22．C； 23．C； 24．D； 25．C．
[解析]
1．答案D：
该问题对应于考试用书的1Z206080熟悉国际建设工程承包合同的管理的1Z206083合同争议的解决方式中的内容。在国际工程承包合同纠纷中，往往并不适用于用诉讼的方式解决，当事人也普遍不愿意将纠纷提交诉讼，而是倾向于通过有合同中规定的非诉讼纠纷解决程序解决纠纷。
18．答案C：
该问题对应于考试用书的1Z206080熟悉国际建设工程承包合同的管理的1Z206082合同的履行要求中的内容。质量管理是进入合同履行阶段承包商一项重要的管理工作，承包商质量管理的主要内容是技术管理和质量保证。
22．答案C：
该问题对应于考试用书的1Z206080熟悉国际建设工程承包合同的管理的1Z206081合同的订立形式中的内容。得到投标的推荐程序是：准备招标文件；颁发招标文件；发包人陪同投标者考察施工现场；招标文件的修改；投标者质疑；投标书的提交和接受。所以，根据此推荐程序可以得出正确答案是C。多选题
1．资格预审是确保有能力的承包商参加投标的有效手段，在国际工程招标中，它通常包括哪些内容？（）
A．发布招标公告B．邀请承包人参加
C．承包人提供资信资料D．颁发资格预审文件
E．确定投标人
2．在国际工程招投标中，开标和评标的程序通常包括以下内容（）。
A．提交标书B．接受标书
C．开标D．评标
E．授予合同
3．发包人组织投标者考察施工现场是投标程序中的重要工作，考察施工现场在（）工作之后进行。
A．准备招标文件B．确定招标代理
C．颁发招标文件D．招标文件修改
E．投标者质疑
4．国际工程承包合同订立后，即进入合同的履行阶段，对于承包人来说合同管理是实施阶段的重要工作，它包括以下任务（）。
A．积极索赔B．防范风险
C．获取尽可能多的利润D．处理好与业主的关系
E．维护自身的正当利益
5．总承包人将中标的工程按（）分包给不同的承包人分别进行施工，是国际工程承包活动中普遍采用的方式。
A．工作内容多少B．土建与安装工程
C．专业性质D．工程复杂程度
E．工程范围
6．国际工程接近完成时，承包人的移交和竣工验收管理工作十分重要，关系到施工阶段的（）。
A．工程质量B．工程进度
C．合同履行的终止D．合同价款的收取
E．缺陷责任期的开始
7．国际工程承包合同争议解决的方式一般包括（）。
A．协商 B．调解
C．索赔 D．仲裁
E．诉讼
8．国际工程承包合同争议常用的非诉讼纠纷解决方式有以下几种（）。
A．仲裁B．申诉
C．纠纷审议委员会D．NEC裁决程序
E．FIDIC合同条件下的工程师准仲裁
9．纠纷审议委员会的委员必须是在（）方面具有经验的专家组成。
A．工程施工 B．法律
C．工程经济 D．合同文件解释
E．工程技术
10．支付给纠纷审议委员会委员的费用包括（）。
A．聘请费 B．工资
C．酬金 D．奖金
E．超时工资
多选题答案：
1．B、D、E； 2．C、D、E； 3．A、C；
4．B、C、E； 5．C、E； 6．C、D、E；
7．A、B、D、E； 8．A、C、D、E； 9．A、B、D；
10．A、C．
[解析]
2．答案C、D、E：
该问题对应于考试用书的1Z206080熟悉国际建设工程合同的管理的1Z206081合同的订立形式中的内容。开标和评标的推荐程序是：开标；评标；授予合同。
9．答案A、B、D：
该问题对应于考试用书的1Z206080熟悉国际建设工程承包合同的管理的1Z206083合同争议的解决方式中的内容。纠纷裁决委员会的委员必须是由在工程施工、法律和合同文件解释方面具有经验的专家组成。
高等数学 试题卷 注意事项： 1．本试卷分为试题卷和答题卡两部分，试题卷共3页，全卷满分150分，考试时间120分钟． 2．必须在答题卡上作答，作答在试卷上无效．作答前务必将自己的姓名和准考证号准确清晰地填写在试题卷和答题卡上的指定位置． 3．本试卷共8页，五大题24小题，满分150分，考试时间120分钟． 一、 单项选择题（本大题共6小题，每小题4分，满分24分.在下列每小题中，选出一个 正确答案，请在答题卡上将所选项的字母标号涂黑） 1．若是1x =函数224()32 x x a f x x x -+=-+的可去间断点，则常数a = ( ) A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 2．曲线4 3 2y x x =-的凹凸区间为( ) A. (,0],[1,)-∞+∞ B. [0,1] C. 3(,]2-∞ D. 3[,)2 +∞ 3．若函数)(x f 的一个原函数为sin x x ，则 ()f x dx ''=?( ) A. sin x x C + B. 2cos sin x x x C -+ C. sin cos x x x C -+ D. sin cos x x x C ++ 4．已知函数(,)z z x y =由方程3 3 320z xyz x -+-=所确定，则 10 x y z x ==?=?( ) A. 1- B. 0 C. 1 D. 2 5．二次积分2 21 (,)x dx f x y dy -? ? 交换积分次序后得( ) A. 2 21 (,)y dy f x y dx -? ? B. 1 20 0(,)y dy f x y dx -?? C. 12 02(,)y dy f x y dx -?? D. 2 201 (,)y dy f x y dx -?? 6．下列级数发散的是( ) A. ∑∞ =-1)1(n n n B. 21sin n n n ∞=∑ C. 2111()2 n n n ∞ =+∑ D. 212n n n ∞=∑ 二、填空题（本大题共6小题，每小题4分，共24分） 7．曲线21x y x ?? =- ??? 的水平渐近线的方程为______________________． 8．设函数3 2 ()912f x ax x x =-+在2x =处取得极小值，则()f x 的极大值为__________．
2019年江苏省普通高校“专转本”英语试题卷 （非英语类专业） 注意事项： 1.本试卷分为试题卷、答题卷和答题卡三部分。试题卷分为第I卷（客观题）和第II卷（主观题）两部分，第I卷第1页至第10页；第II卷第10页至第11页，有两大题；共11页，共五大题，全卷满分150分，考试时间120分钟。 2.作答题，考生务必将自己的姓名、准考证号、座位号准确清楚地填写在试题卷、答题卡和答题卷的指定位置，并认真核对。 3.作答第I卷时，考生须用2B铅笔在答题卡上填涂答案；作答第II卷时，考生须用蓝、黑色钢笔或圆珠笔将答案答在答题卷上，否则无效。 4.考试结束时，考生须将第I卷、第II卷和答题卡、答题卷一并交回。 第I卷（共100分） Part I Reading Comprehension(共20小题，每小题2 分，共40 分） Directions: There are 4 passages in this part. Each passage is followed by some questions or unfinished statements, For each of them there arc 4 choices marked A, B, C and should decide on the best choice and mark your answer by blackening the corresponding on the Answer Sheet. Passage One Questions 1 to 5 are based on the following passage ＂Cool＂is a word with many meanings, Its old meaning is used to express a temperature that is a little bit cold. As the world has changed. The word has had many different meanings. ＂cool＂can be used to express feelings of interest in almost anything.when you see your favorite footballer. We all maximize the meaning of ＂cool＂You can use it instead of many words such as ＂new＂or ＂surprising＂. Here’s an interesting story we can use to show the way the word is used . A teacher asked her students to write about the waterfall they had visited. On one student’s paper was just the one sentence. ＂It’s so cool.＂Maybe he thought it was the best way to show what he saw and felt. But the story also shows a scarcity(贫乏)of words. Without ＂cool＂, some people have no words to show the same meaning . So it is quite important to keep some credibility. Can you think of many other words that make your life as colorful as the word ＂cool＂? I can. and I think they are also very cool. 1 .According to the passage,the word ＂cool＂has had . A. only one meaning B. only a few meanings C. many different meanings D.the same meaning 2.In the passage, the word＂express＂(Para. 2)means . A.see B.show C. know D. feel 3.If you are __ something. You may say ＂It’s cool.＂ A. interested in B. careful about C. afraid of D. angry about 4.The writer gives an example to show he is the way the word＂cool＂is used.
江苏省 2017 年普通高校专转本选拔考试 高数试题卷 一、单项选择题（本大题共 6 小题，没小题 4 分，共 24 分。在下列每小题中选出一个正确答案，请在答题卡上将所选项的字母标号涂黑） 1.设 f (x) 为连续函数，则 f ( x 0 ) 0 是 f (x) 在点 x 0 处取得极值的 ( ) A.充分条件 B.必要条件 C.充分必要条件 D.非充分非必要条件 2.当 x 时，下列无穷小中与 x 等价的是 ( ) A. tan x sin x B. 1 x 1 x C. 1 x 1 D.1 cos x e x 1, x 0 2, x 0 x sin 1 , x 0 3. x 0 为函数 f ( x) = x 的（ ） A.可去间断点 B.跳跃间断点 C.无穷间断点 D.连续点 x 2 6x 8 y 4.曲线 x 2 4x 的渐近线共有（ ） A.1 条 B.2 条 C.3 条 D.4 条 5.设函数 f (x) 在 点 x 0 处可导，则有（ ） f ( x) f ( x) f ' (0) lim f (2x) f (3x) f ' (0) lim x x A. x B. x lim f ( x) f (0) f ' (0) lim f (2x) f ( x) f ' (0) C. x x D. x x
n （ 1） 6.若级数 n-1 n p 条件收敛，则常数 P 的取值范围（ ） A. 1， B. 1， C. 0,1 D. 0,1 二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分） lim ( x 1) x a e x dx 7.设 x x ，则常数 a= . 8.设函数 y f (x) 的微分为 dy e 2 x dx ，则 f (x) . 9.设 y f (x) 是由参数方程 x t 3 3t 1 dy (1,1) y 1 sin t 确定的函数 ,则 dx . = 10.设 F(x) cos x 是函数 f (x) 的一个原函数，则 xf ( x)dx . = 11. 设 a 与 b 均为单位向量， a 与 b 的夹角为 3 ，则 a + b = . 12. n x n . 幂级数 n -1 4n 的收敛半径为 三、计算题（本大题共 8 小题，每小题 8 分，共 64 分） x t 2 1) dt lim (e x . 13.求极限 x 0 tan x 2 z 14.设 z z(x, y) 是由方程 z ln z xy 0 确定的二元函数，求 x 2 . x 2 dx x 3 15.求不定积分 .
2017 年二级建造师考试真题 《建设工程施工管理》 一、单项选择题（共70 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1．对施工方而言，建设工程项目管理的“费用目标”是指项目的（）。 A．投资目标 B．成本目标 C．财务目标 D．经营目标 【参考答案】B 2.甲企业为某工程项目的施工总承包方，乙企业为甲企业依法选定的分包方，丙企业为业主依法选定的专业分包方。则关于甲、乙、丙企业在施工及管理中关系的说法，正确的是（）。 A．甲企业只负责完成自己承担的施工任务 B．丙企业只听从业主的指令 C.丙企业只听从乙企业的指令 D.甲企业负责组织和管理乙企业与丙企业的施工 【参考答案】D 3.某施工项目技术负责人从项目技术部提出的两个土方开挖方案中选定了拟实施的方案，并要求技术部队该方案进行深化。该项目技术负责人在施工管理中履行的管理职能是（）。 A．检查 B．执行 C．决策 D．计划 【参考答案】C 4、某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程，这些工作流程组织属于（） A．物质流程组织 B．管理工程流程组织 C．信息处理工程流程组织 D．施工工作流程组织 【参考答案】B 5、把施工所需的各种资源、生成、生活活动场地及各种临时设施合理地布置在施工现场，使整个现场能有组织地进行文明施工，属于施工组织设计中（）的内容。 A．施工部署 B．施工方案 C．安全施工专项方案 D．施工平面图 【参考答案】D 6、项目部针对施工进度滞后问题，提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施，其中属于技术措施的是（） A．落实管理人员责任 B．优化工程流程 C．改进施工方法
2019年二建管理真题 (已整理)
2019年二级建造师（管理）考试真题答案及解析 1.关于施工总承包管理方主要特征的说法,正确的是（） A.在平等条件下可通过竞标获得施工任务并参与施工 B.不能参与业主的招标和发包工作 C.对于业主选定的分包方不承担对其的组织和管理责任 D.只承担质量、进度和安全控制方面的管理任务和责任 【答案】A 【解析】一般情况下，施工总承包管理方不承担施工任务，它主要进行施工的总体管理和协调。如果施工总承包管理方通过投标（在平等条件下竞标）获得一部分施工任务，则它也可参与施工。A选项正确。若施工总承包管理方应业主方的要求，协助业主参与施工的招标和发包工作，其参与的工作深度由业主方决定。业主方也可能要求施工总承包管理方负责整个施工的招标和发包工作。B选项错误。不论是业主方选定的分包方，还是经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方，施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任。C选项错误。施工总承包管理方和施工总承包方承担相同的管理任务和责任，即负责整个工程的施工安全控制、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织与协调等。D选项错误。 2.施工总承包模式下,业主甲与其指定的分包施工单位丙单独签订了合同,则关于施工总承包方乙与丙关系的说法,正的是（）。 A.乙负责组织和管理丙的施工 B.乙只负责甲与丙之间的索赔工作 C.乙不参与对丙的组织管理工作 D.乙只负责对丙的结算支付,不负责组织其施工 【答案】A 【解析】不论是业主方选定的分包方，还是经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方，施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任。 3.某建设工程项目设立了采购部、生产部、后勤保障部等部门,但在管理中采购部和生产部均可在职能范围内直接对后勤保障部下达工作指令，则该组织结构模式为（）。 A.职能组织结构 B.线性组织结构 C.强矩阵组织结构 D.弱矩阵组织结构 【答案】A 【解析】职能组织结构是一种传统的组织结构模式。在职能组织结构中，每一个职能部门可根据它的管理职能对其直接和非直接的下属工作部门下达工作指令。 4.针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于（）。 A.施工组织总设计 B.单项工程施工组织设计 C.单位工程施工组织设计 D.分部工程施工组织设计 【答案】D 【解析】分部（分项）工程施工组织设计[也称为分部（分项）工程作业设计，或称分部（分项）工程施工设计]是针对某些特别重要的、技术复杂的，或采用新工艺、新技术施工的分部（分项）工程，如深基础、无粘结预应力混凝土、特大构件的吊装、大量土石方工程、定向爆破工程等为对象编制的，其内容具体、详细，可操作性强，是直接指导分部（分项）工程施工的依据。 5.建设工程项目目标事前控制是指（） A.事前分析可能导致偏差产生的原因并在产生偏差时彩取纠偏措施 B.事前分析可能导致项目目标偏离的影响因素并针对这些因素采取预防措施 C.定期进行计划值与实际值比较 D.发现项目目标偏离时及时采取纠偏措施 【答案】B 【解析】为避免项目目标偏离的发生，还应重视事前的主动控制，即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并针对这些影响收集实际数据因素采取有效的预防措施。 6.对建设工程项目目标控制的纠偏措施中,属于技术措施的（） A.调整管理方法和手段 B.调整项目组织结构 C.调整资金供给方式 D.调整施工方法 【答案】D 【解析】技术措施。分析由于技术（包括设计和施工的技术）的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整设计、改进施工方法和改变施工机具等。 7.采用时间-成本累积曲线编制建设工程项目成本计划时，为了节约资金贷款利息，所有工作的时间按（）确定。
江苏省2012 年普通高校专转本统一英 语考试 第一卷（共100 分） Part I Reading Comprehension(共20 题，每题 2 分，共40 分) Passage One Questions 1 to 5 are based on the following passage. American researchers have developed a technique that may become an important tool in fighting AIDS. The technique stops the AIDS virus from attacking its target-cells in the body's defense system. When AIDS virus enters the blood, it searches for blood cells called T4 lymphocytes （淋巴细胞）. The virus connects to the outside of T4 lymphocytes, then forces its way inside. There it directs the cells' genetic （基因的）material to produce copies of the AIDS virus. This is how AIDS spreads.Researchers think they may be able to stop AIDS from spreading by preventing virus from connecting to T4 cells. When AIDS virus finds a T4 cell, it actually connects to a part of the cell called CD4 protein.Researchers want to fool the virus by putting copies or clones of the CD4 protein into the blood. This way the AIDS virus will connect to the cloned protein instead of the real ones. Scientists use the genetic engineering methods to make the clones. Normally a CD4 protein remains on the T4 cell at all times. The AIDS virus must go to it.In a new technique, however, the cloned CD4 protein is not connected to a cell. It floats freely, so many more can be put into the blood to keep the AIDS virus away from real CD4 proteins on T4 cells. One report says the AIDS virus connects to the cloned proteins j ust as effectively as to real protein. That report was based on tests with blood cells grown in labs. The technique is just now beginning t o be tested in animals. If successful, it may be tested in humans within a year. 1. The new technique can ________. A. cure AIDS B. kill the AIDS virus C. prevent the AIDS virus from spreading D. produce new medicines for AIDS 2. When the AIDS virus enters the blood, it is reproduced by ________. A. the inside of the virus itself B. any blood cells in the body C. the CD4 protein D. the genetic material of T4 cells 3 The AIDS virus connects to cloned proteins instead of to the real ones because ________. A. the cloned proteins stay on the T4 cells B. the cloned proteins can float freely in the blood C. it connects to cloned proteins more effectively than to the real ones D. the cloned proteins are made by genetic engineering methods 4. Which of the following statements is NOT true? A. The new technique has been tested in labs. B. The new technique is being tested in animals. C. The new technique may be tested in humans. D. The new technique is now under clinical test. 5 Which of the following could be the best title of this passage? A. AIDS---a Fatal Disease. B. A New Technique in fighting AIDS. C. A Report on the Spread of AIDS Virus. D. The Technique of Cloned CD4 Protein. Passage TWO Questions 6 to 10 are based on the following passage. During the early ears of last century, wheat was seen as the very lifeblood of Western Canada.
江苏省2015年普通高校“专转本”选拔考试 一、选择题（本大题共6小题，每小题4分，满分24分） 1、当0x →时，函数sin ()1x f x e =-是函数 ()g x x =的 ( ) A. 高阶无穷小 B. 低阶无穷小 C. 同阶无穷小 D. 等价无穷小 2、函数(1) (1)x y x x =-<的微分dy 为 ( ) A. (1) [ln(1)]1x x x x dx x --+ - B. (1) [ln(1)]1x x x x dx x ---- C. 1(1)x x x dx -- D. 1(1)x x x dx --- 3、0x =是函数1 11, 0()1 1, 0 x x e x f x e x ?+?≠?=?-??=?的 ( ) A. 无穷间断点 B. 跳跃间断点 C.可去间断点 D. 连续点 4、设()F x 是函数()f x 的一个原函数，则 (32)f x dx -=? ( ) A. 1(32)2F x C --+ B. 1(32)2 F x C -+ C. 2(32)F x C --+ D. 2(32)F x C -+ 5、下列级数条件收敛的是 ( ) A. 21(1)n n n n ∞=--∑ B. 1 1(1)21n n n n ∞=+--∑ C. 1!(1)n n n n n ∞=-∑ D. 21 1(1)n n n n ∞=+-∑ 6、二次积分 11ln (,)e y dy f x y dx =?? ( ) A. 11ln (,)e x dx f x y dy ?? B. 1(,)x e dx f x y dy ?? 1 0 C. 0(,)x e dx f x y dy ?? 1 0 D. 1(,)x e dx f x y dy ?? 1 0 二、填空题（本大题共6小题，每小题4分，共24分） 7设()lim(1)n n x f x n →∞=-，则(ln 2)f =_________．
)1个最符合题意每题的备选项中，只有70题，每1分，一、单项选择题(共() 1.关于施工总承包管理方主要特征的说法，正确的是标获得施工任务并参与施工 A.在平等条件 下可通过竞 不能参与业主的招标和发包工作B.对于业主选定的分包方不承担对其的组织和管理责任 C.只承担质量、进度和安全控制方面的管理任务和责任 D.A【参考答案】 则关于施工总承包方乙与丙关系的业主甲与其指定的分包施工单位丙单独签订了合同, 承包模式下，。说法，正的是()乙负责组织和管理丙的施工 A. 乙只负责甲与丙之间的索赔工作 B. 乙不参与对丙的组织管理工作 C. 乙只负责对丙的结算支付，不负责组织其施工 D. A【参考答案】 2.施工总 但在管理中采购部和生产部均可在职能范围内后勤保障部等部门, 某建设工程项目设立了采购 部、 生产部、3.()直接对后勤保障部下达工作指令，则该组织结构模式为 A.职能组织结构 B. 线性组织结构 C. 强矩阵组织结构 D.弱矩阵组织结构 A 【参考答案】 ()。4.针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于施工组织总设计 A.单项工 程施工组织设计 B.单位工程施工组织设计 C.分部工程施工组织设计 D. D【参考答案】 建设工程项目目标事前控制是指措施A. () 5.事前分析可能导致偏差产生的原因并在产生偏差时彩取纠偏 B. 事前分析可能导致项目目标偏离的影响因素并针对这些因素采取预防 措施 C. 定期进行计划值与实际值比较 D. 发现项目目标偏离时及时采取纠偏措施 B【参考答案】 () 对建设工程项目目标控制的纠偏措施中，属于技术措施的6.调整管理方法和手段 A.调整项目组织结构B. C.调整资金供给方式 D.调整施工方法D【参考答案】 确()7.采用时间成本累积曲线法编制建设工程项目成本计划时，为了节约资金贷款利息，所有工 作的时间值按定。最早开始时间A最迟完成时间减干扰时差 B. 资料Word
2009-2013年江苏专转本英语历年真题 2009年江苏省普通高校“专转本”统一考试试卷大学英语 第Ⅰ卷（共100分） 注意事项： 1．答第Ⅰ卷前，考生务必按规定要求填涂答题卡上的姓名、准考证号等项目。 2．用铅笔把答题卡上相应题号中正确答案的标号涂黑。答案不涂写在答题卡上，成绩无效。 Part Ⅰ Reading Comprehension(共20小题，每小题2分，共40分) Directions: In this part there are four passages. Each passage is followed by four comprehension questions. Read the passage and answer the questions. Then mark your answer on the answer sheet. Passage One Questions 1～5 are besed on the following passage. Young Koreans are beginning to do it alone when it comes to finding a partner, though matchmaking is still the most common way for boys to meet girls. Professional matchmakers can make thousands of American dollars by introducing suitable marriage partners to each other, but partners also play a role in the process during which young Koreans meet. In Confucius Korea, where marriage is regarded as more of a business contract than a sacred thing, the scene of the first meeting is repeated hundreds of times a day in coffee shops in the main hotels around Seoul. The business of continuing the family lineage （血统）and keeping the blooding pure is often too important to be left to romance and chance encounters. Often, the girl will work out a system of secret signals with her mother, from which her parents can tell if she is interested. For example, if the girl orders a coffee it might mean that she wants her parents to leave her alone with the boy, while a milk shows that she wants them to stay. Sometimes the matchmaking is not always so formal, with the introduction being made by friends. But whether through friends or families, there is hardly a Korean man in the country who has not gone through this process --- sometimes six or seven times. 1. The word “matchmaking” in the passage means ____. A. a very formal ritual（仪式）attended by boys and girls B. introducing boys and girls to know each other for the purpose of marriage C. producing matches to make a fire or light a cigarette D. arranging games between men and women 2. The fact that the first meeting is repeated again and again in coffee shops in the main hotels suggests that ____. A. Koreans like drinking coffee in coffee shops very much B. men and women want to meet as many times as possible C. they are busy with communicating with different people D. marriage is seen as a business contract instead of something sacred
2001年江苏省普通高校“专转本”统一考试 高等数学 一、选择题（本大题共5小题，每小题3分，共15分） 1、下列各极限正确的是 （ ） A 、e x x x =+→)11(lim 0 B 、e x x x =+∞→1 )1 1(lim C 、11sin lim =∞ →x x x D 、11 sin lim 0=→x x x 2、不定积分 =-? dx x 2 11 （ ） A 、 2 11x - B 、 c x +-2 11 C 、x arcsin D 、c x +arcsin 3、若)()(x f x f -=，且在[)+∞,0内0)(' >x f 、0)(' '>x f ，则在)0,(-∞内必有 （ ） A 、0)('
10、设)(x f 为连续函数，则 =+-+? -dx x x x f x f 31 1 ])()([ 三、计算题（本大题共10小题，每小题4分，共40分） 11、已知5 cos )21ln(arctan π +++=x x y ，求dy . 12、计算x x dt e x x t x sin lim 20 2 ?-→. 13、求) 1(sin )1()(2 --=x x x x x f 的间断点，并说明其类型. 14、已知x y x y ln 2 +=，求1 ,1==y x dx dy . 15、计算dx e e x x ?+12. 16、已知 ?∞-=+0 2 2 1 1dx x k ，求k 的值. 17、求x x y y sec tan ' =-满足00 ==x y 的特解. 18、计算 ??D dxdy y 2 sin ，D 是1=x 、2=y 、1-=x y 围成的区域. 19、已知)(x f y =过坐标原点，并且在原点处的切线平行于直线032=-+y x ，若 b ax x f +=2'3)(，且)(x f 在1=x 处取得极值，试确定a 、b 的值，并求出)(x f y =的表达式. 20、设),(2 y x x f z =，其中f 具有二阶连续偏导数，求x z ??、y x z ???2.
2018年二建《建设工程施工管理》真题答案及解析一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意） 工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是（）。 A.决策-设计-施工-动用前准备 B.决策-施工-动用前准备-保修期 C.设计的准备-设计-施工-动用前准备 D.设计前的准备-设计-施工-动用前准备保修期 【答案】D 【解析】建设项目工程总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程，即设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。 【考点来源】2Z101011建设工程项目管理的类型P4 ； 2.关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是（）。 A.承担施工任务并对其质量负责 B.与分包方和供货商直接签订合同 C.承担对分包方的组织和管理责任 D.负责组织和指挥总承包单位的施工 【答案】C 【解析】施工总承包管理主要承担组织的总责任，故AD错误；施工总承包管理模式下，一般由业主方与分包单位签合同，故B错误。
【考点来源】2Z101012施工项目管理的目标和任务P5 ( 3.建设工程施工管理是多个环节组成的过程，第一个环节的工作是（）。 A.提出问题 B.决策 C.执行 D.检查 【答案】A 【解析】管理职能的内涵：管理是由多个环节组成的过程，即： （1）提出问题； （2）筹划——提出解决问题的可能的方案，并对多个可能的方案进行分析； （3）决策； { （4）执行； （5）检查。 【考点来源】2Z101024施工管理的管理职能分工P20 4.某施工企业采用矩阵组织结构模式，其横向工作部门可以是（）。 A.合同管理部 B.计划管理部 C.财务管理部
2008年江苏省普通高校“专转本”统一考试 大学英语 木试卷分第I卷（客观题）和第II卷（主观題〉两部分。满分150分。考试时间120分钟。 卷中未注明做大对象的试题为英语类和非英语类学生共同作答的试題，注明作答对仪的试题按规定作答。 第I卷（共100分） Part I Reading COmPrehenSion （共40 分） PaSSage 1 SOmetimeS I PeOPIe SlmPIy do not realize they are being ill mannered?Take Ted, for example? He PrIdeS himself On SPeaklng his mind, and has SOmething to Say On everything ? BUt his frankness is Often extremely embarrassing? He is incapable Of saying, T thought that IaSt advertising CamPaign had a IOt Of good ideas in it, but PerhaPS next time We COUld give the COPy more Vitality （活力）?’’ Instead, he COUId say, "That CamPaign WaS a disaster? A Child Of three COUId have done better!M The fact that he is Often right does not help? Other employees dislike his manner even more, he is too SenSitiVe to notice? AnOther CharaCter among the IiSt Of ill-mannered employees is Sally, WhO SeemS to regard just being at WOrk as a SeVere PUniShment? EVerything is done UnWilIingly? ASking her to do a task beyond her basic job description is Often not WOrth the trouble? It WIlI be done, but halfβheartedly? FergUS is just the OPPOSite? He ShOWS an OVer-familiarity to his boss? When an ImPOrtant ViSitOr is ShOWn into the manager' S OffiCe l FergUS CannOt take the hint and IeaVe?InStead he w3ill attempt to take Part in the conversation, declaring, "You Can talk in font Of me. Henry and I don* t have many SeCretS l do we? '' OVer the years PergUS has fallen behind his former equals? BUt he SeekS to maintain the Same CIOSe relationship that he imagines existed in their younger days?1?WhiCh Of the following WOrdS describes Ted best? A? COId B? TaCtIeSS C? StUPldD ? Warm"he ar ted 2? It Can be inferred from the PaSSage that Ted ? A? is Well-known for his honestly B? tends to blame OtherS rather than himself C? Often gives the right idea in the WrOng Way D? is treated Unfairly by the management 3? WhlCh Of the following is true about Sally? A? She thinks it, S Unfair to have SO much WOrk to do. B? She is UnhaPPy to help OtherS ? C? She hates being Ordered about?D?She does everything halfβheartedly?4? FOrm the passage, We Can infer that FergUS ? A? WaS OnCe ClOSe to all his ColleagUeS B. has remained in the Same POSitiOn for years C? doesn r t know What a hint is D?knows everything that happens in the OffiCe 5? The Writer is taking the POInt Of VieW Of ?
2018二级建造师《建设工程施工管理》真题答案及解析（上） 一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是（）。 A.决策-设计-施工-动用前准备 B.决策-施工-动用前准备-保修期 C.设计前的准备-设计-施工-动用前准备 D.设计前的准备-设计-施工-动用前准备-保修期 【答案】D 【解析】设计、采购和施工任务综合的承包简称EPC承包，其中设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行，但它也涉及设计前的准备阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。 2.关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是（）。 A.承担施工任务并对其质量负责 B.与分包方和供货方直接签订合同
C.承担对分包方的组织和管理责任 D.负责组织和指挥总承包单位的施工 【答案】C 【解析】施工总承包管理方对所承包的建设工程承担施工任务组织的总的责任，它的主要特征如下： （1）一般情况下，施工总承包管理方不承担施工任务，它主要进行施工的总体管理和协调。 （2）一般情况下，施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同，这些合同都由业主方直接签订。 （3）不论是业主方选定的分包方，或经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方，施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任。 （4）施工总承包管理方和施工总承包方承担相同的管理任务和责任，即负责整个工程的施工安全控制、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织与协调等。因此，由业主方选定的分包方应经施工总承包管理方的认可，否则施工总承包管理方难以承担对工程管理的总的责任。 （5）负责组织和指挥分包施工单位的施工，并为分包施工单位提供和创造必要的施工条件。 （6）与业主方、设计方、工程监理方等外部单位进行必要的联系和协调等。