某某污水处理厂
土建工程施工合同
合同编号：2013/2/26
发包人(总承包单位)：（以下简称甲方）
法人代表：职务：
项目经理：
开户行及银行账号：
承包人（施工单位）：有限公司（以下简称乙方）
法人代表：职务：
项目经理：
见证人（建设单位）：污水处理厂（以下简称丙方）依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共
和国建筑法》及其他有关
法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设
工程土建施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
1.工程各称：污水处理厂土建工程
2.工程地点：污水处理厂厂区内
3.工程造价：万元
4.工期时限：2013年月日至2013年月日止，共天（日历日）。
二、承包形式和承包范围：
1.承包形式：固定价包工、包料、包费、包质量、包
工期、包安全。
2.乙方承包工程的范围：某某污水处理厂土建工程，乙方应完成的工程见（合
同附件一）。尽管上述工程有具体规定及合同附件所列
明的工程范围，但与乙方
承包的工程有相连、相关或相通的工程或工作，在合理
的理解和公允的判断下应
由乙方完成的。乙方应予完成，不得漏项,不得虚报。
三、合同价款：
1.合同价款金额：执行总价包干，详见分项工程及报
价汇总表（合同附件一）。
2.本合同价款为乙方完成本合同规定的工程，实施包
工包料条件下的固定不变
价。
3.因变更产生的工作量增减按实计算，并由甲方现场
签字为准。
变更部分单价执行合同附件二中的相应子目清单单价,总价让利 %。
四、合同价款支付：
1.本工程合同价款一律通过银行汇款结算。
2.具体支付方式：在建设方付款方式同步的基础上，
按下列方式支付。
2
（1）按本合同附件一（分项工程及报价汇总表）中完
成工作量的50%（A/O池
及其他构（建）筑物完成立模或形象进度的50%），付实际总价的25%。
（2）完成合同约定的所有工作量，付至实际总价的50%。
（3）竣工验收合格付至实际总价的60%。
（4）甲方整体工程验收交付建设方使用后付至总价的70%。
（5）土建工程余款在甲方整体工程交付使用后第六个
月和第十二个月分二期付
清。
Page - 1 - of 9
五、工程分包及转包：
甲方同意乙方将承包的工程分割后分包给他人施工。
六、工程质量标准：
1.工程质量等级：合格。
2.适用标准和规范
建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001）混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002）
钢结构工程施工质量验收规范）GB50205-2001）
其它现行的有关主管部门颁发的文件规范等。
七、施工图纸（包括变更图纸）：
1.甲方向乙方提供图纸日期和套数：开工前一周内提
供3套。
2.如有设计变更的，甲方及时向乙方提供变更图纸,乙方应及时配合施工。
八、甲方代表和乙方项目经理姓名和职权：
1. 甲方代表：张三职务：项目经理
职权：负责施工日常协调管理，进行隐蔽工程、中间体、日常检查并签署确
认书。
2. 乙方项目负责人：李四职务：项目经理职权：（履行本合同工程项目和全面管理。）
九、甲方义务：
甲方除了履行本合同其他条款规定的义务以外，还应
履行以下义务；
1.与业主协调,签订总承包施工合同、平整施工场地等工作，使施工场地具备施
工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
2.施工所需的水、电、由甲方及建设方共同协调提供
出口（接点进入施工场地
范围内）；甲方供给乙方所需的水、电应按表计量，按成本价收费。
3.甲方代表发现乙方采购并使用不符合设计或合同要
求的材料时，有权要求乙
方负责更换、拆除或重新采购，因此产生的费用由乙方承担，延误的工期不予顺
延。
4.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料。
5.协调办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、临水、临电等
申请批准手续。
6.确定水准点与座标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。
7.协调处理施工现场周围建（构）筑物和地下管线以及文物、古树名木的保护。
十、乙方义务：
乙方除了履行本合同其他条款规定的义务以外，还应履行以下义务。
1.合同签订后三日内乙方应向甲方提供施工方案及有关文件。
2.乙方应及时向甲方书面提供施工进度计划，材料和设备进场计划。
3.乙方负责的下列材料应满足设计要求并附材料一栏表,详见(合同附件二)。
4.乙方按工程设计要求采购的材料，在到货前一天应通知甲方代表准备查验，
并在进入工地时向甲方代表出示产品合格证，检验单，且应按甲方代表的要求进
行检验或试验，不合格的必须运出工地，检验或试验费用由乙方承担。
5.乙方应保管好承包材料的合格证、检验单，以便工程验收时向验收方提供。
6.乙方自行负责施工现场的防护工作。
7.负责施工场地的交通、环卫、粉尘、防火、施工噪音等工作，并承担因此发
Page - 2 - of 9
生的一切责任。
8.负责已完工工程的管理保护，如有损坏负责维修，并承担其费用，直至验收
合格交付甲方。
9.负责施工现场周围建（构）筑物和地下管线、文物、古树各木的保护，造成
损害的，应负责赔偿。
10.搞好施工现场清洁卫生工作，交工前清理现场，达到甲方要求，承担因其自
身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
11.安全施工：乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组
织施工，并随时接受行业安全监督检查，采取必要的安全措施，消除事故隐患。
在施工过程中发生的工伤事故及安全事故，均由乙方负责。
12.如本工程在动力设备、高压线路、地下管道、密封防震车间、易燃、易爆地
段或交通要道附近，应做好安全防护措施，因此而引起安全事故责任由乙方承担。
13.如发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应及时报告，同时按政府有关部门要
求处理。
14.积极配合甲方土方、水电、设备等项目的施工，不计取配合费。
十一、施工进度：
1.乙方应在合同签订后2天内将施工组织设计和工程进度计划提交甲方予以确
认或提出修改意见。
2.乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查和监
督。
3.乙方不得擅自更改施工组织设计。工程实际进度与甲方确认的进度计划不符
时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。
十二、工期延误：
1.因甲方未按本合同第七条1款约定提供施工图纸、未按本合同第九条约定履
行义务而直接导致影响工程进度的，由乙方向甲方提出工期顺延申请书，甲方须
在两日内决定是否予以确认；凡确认的，工期得以顺延。
2.凡因甲方直接原因导致乙方窝工损失的，双方应商定窝工损失的具体数额，
并以确认书的形式予以确认。
3.因乙方原因造成延误开工、滞缓施工的，不改变本合同约定的工期，给甲方
造成的损失由乙方赔偿。
4.凡完成竣工验收的日期迟于本合同约定的竣工日期的和工程实际进度晚于经
甲方代表确认的进度计划的，均为工期延误。但因政府有关部门迟延验收造成的
工程竣工验收延误，不视为工期延误，工期相应顺延。
5.按合同约定的工期若乙方不能完成，除按违约责任处罚外，甲方有权组织力
量进行协助作业。其费用由乙方承担，直至满足形象进度要求。
6.因不可抗力造成合同不能如期履行的，双方可以根据不可抗力因素影响的程
度，公平合理的协商处理。
十三、隐蔽工程和中间检查：
1.凡隐蔽工程必须经甲方代表检查验收合格并签署书面确认书后，乙方方可进
行下一步施工。
2.中间检查：甲方代表有权对乙方的施工过程和已完成的部分工程进行中间检
查，并有权根据检查提出整改建议或要求乙方停工或返工。
3.对隐蔽工程的验收和对中间体的检查不代表对工程
的验收。
十四、设计变更：
Page - 3 - of 9
1.乙方不得对原设计自行变更。因乙方擅自变更设计
发生的费用和由此导致甲
方的直接与间接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
2.费用计算：按清单子目相应项目另加违约金。
十五、工程验收：
1.甲方初验：
（1）乙方认为工程具备验收条件时，应提前3天书面通知甲方对工程进行初验。
（2）甲方根据图纸、本合同约定的质量标准、承包内
容和设计变更的内容，对
工程的质量、数量、内容进行初步验收。
（3）乙方对甲方在初步验收时提出的有关工程质量和
工程数量方面的问题，应
在本合同第一条约定的工期内完成整改和增补，并通知甲方进行复验。
（4）乙方向甲方申请初步验收时，应向甲方提交工程
的有关施工图纸、竣工图
纸、文件等技术资料，甲方初验包括对资料的验收。
2.竣工验收：
（1）乙方应在本合同第一条约定的工期内，使全部工程达到本合同第六条约定
的质量标准，并完成竣工验收；凡完成竣工验收的时间迟于本合同第一条约定的
工期为工程延误，工期延误的由乙方按本合同第十七条第2款第（2）项承担违
约责任。
（2）当具备竣工验收条件时甲方应及时组织相关部门进行竣工验收，不能无故
拖延验收时间。
十六、保修：
甲乙双方签署建筑工程质量保修书作为本合同附件三，甲方按保修书规定享
受权利，乙方按保修书规定履行义务。
十七、违约责任：
1.甲方违约责任：
（1）因甲方原因导致乙方窝工损失，并有甲乙双方共同签署的窝工确认书的，
该窝工损失由甲方向乙方赔偿。
（2）甲方若不能按本合同第四条的规定给付合同价款的，乙方应给甲方10天的
宽限期，在宽限期内，甲方仍不能给付，自宽限期满，由甲方按中国人民银行同
期贷款利率向乙方赔偿欠款的利息。乙方不得以甲方延期给付合同价款而要求顺
延工期。
2.乙方违约责任：
（1）乙方与甲方相关人员应保持正常、健康的工作关系，乙方不得向甲方的有
关人员进行行贿和变相行贿，如有发生，乙方应承担工
程款总额的20%的违约金，
情况严重，甲方有权终止本合同。
（2）非甲方原因导致工人浪工连续俩天不能按施工计
划完工的，每延误一天乙
方按10000元承担违约金，若工期延误达5天时，甲方有权单方终止本合同，乙
方除全额返还甲方已支付的款项外，还需另行向甲方支
付按本合同第三条第1款
规定的合同价款的5%计算的违约金；
（3）因乙方原因延误开工5天，甲方有权不经催告单方解除合同。
（4）因工程质量达不到本合同第六条约定的质量标准的，由乙方负责更换、修
补或返工，直至达到该标准；因更换、修补、返工导致
工期延误的，由乙方按本
合同第十七条第2款第（2）项承担违约责任，因更换、修补、返工等所发生的
费用由乙方承担。
（5）工程达不到本合同第六条约定的质量标准的，经
更换、修补、返工也不可
Page - 4 - of 9
能达到或仍未能达到本合同第六条规定的质量标准，但甲方同意让步接受的，双
方可协商降低本合同第三条第1、2款规定的合同价款，甲方按降低后的合同价
款向乙方履行付款义务；若甲方不同意让步接受的，甲方有权终止本合同，乙方
除全额返还甲方已支付的款项外，还需另行向甲方支付按本合同第三条第1款规
定的合同价款的5%计算的违约金。
（6）上述第2款第（2）项和第（5）项约定的违约金不足以弥补甲方损失或在
上述约定外因乙方原因导致甲方其他损失的，由乙方另行赔偿。
（7）甲方有权直接从应付合同价款中扣除乙方应支付的违约金。
（8）本合同关于乙方违约责任的约定，不能排除因乙方弄虚作假、以次充好、
欺瞒甲方和政府有关验收部门致使工程竣工验收通过后发生重大质量问题时乙
方应承担的责任，如有发生，乙方应承担其法律责任。十八、保险：
乙方负责为本合同项下工程和施工人员及第三人生命财产办理保险，支付保
险费。
十九、不可抗力：
1.本合同约定的不可抗力指甲乙双方任何一方在签订本合同时不可预见的遭受
影响的一方不能克服和不能避免的，并对本合同的履行产生影响的事件。
2.甲乙双方在履行合同时，在不可抗力事件影响引起的延误期内将暂停履行。
3.甲乙双方任何一方遭受不可抗力时应及时通知另一方，解释其需要提出发生
不可抗力的理由，并且应在其后十五天内对该不可抗力事件的发生及其持续时间
提供适当证明。
4.若发生不可抗力，甲乙双方应就履行本合同或变更终止本合同达成协议。
二十、争议解决：
1.本合同规定的各项条款，甲乙双方应共同遵守。如在履行中发生争议，应本
着友好协商的原则予以解决，如果对合同有关条款的理解发生争议，应根据合同
的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。
2.凡有关本合同或执行本合同时发生的争议由双方协商解决，协商不成时任何
一方均有权诉至法院，无论哪一方起诉，均由工程所在地法院管辖。
二十一、合同变更与转让：
1.本合同一经生效任何一方不得随意变更，但甲乙双方就变更达成书面协议的
除外。
2.甲乙双方任何一方发生合并、分立、改组、转让、出兑等变更的情况的，必
须事先通知另一方，另一方有权决定是否终止本合同。
3.未经甲方同意乙方不得擅自转让本合同。
二十二、合同生效和终止
本合同须经双方签字盖章后生效，自约定事项处理完毕之日终止。
二十三、其它约定：
1.工程竣工验收合格交付使用后，乙方应及时办理工程结算，甲方在收到乙方
结算书后一个月内办理完工程结算。
2.甲方任何员工的言论和书面文件在经甲方书面确认之前均不代表甲方；甲方
的任何书面文件均需加盖甲方公章方为有效。
3.合同一方因与对方员工发生的私人经济往来而产生的任何损失，由该方自行
承担，合同另一方不承担任何责任。
4.本合同有效期内，以及在其终止或期满后的任何时候，乙方不得向任何第三
Page - 5 - of 9
方披露在履行合同过程中所获得的甲方的任何经营信息。
5.本合同未尽事宜，双方应友好协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有
同等法律效力。
6.合同附件：
（1）分项工程及报价汇总表（乙方提供）（2）材料一览表（乙方提供）
（3）建筑工程质量保修书
（4）正规设计图纸
本合同一式六份，甲、乙、丙三方各执两份，均具有同等法律效力。
甲方：（盖章）
法人代表
（盖章）
乙方：
法人代表
（盖章）某某污水处理厂
丙方：
法人代表
签订时间：二〇一三年月日
Page - 6 - of 9
合同附件一
分项工程及报价汇总表
序面积预算价让利实际报价项目名称范围
号㎡（元）比例（元）
进水泵房（G01、
1 11
2 993750 14.5%
G06）
2 585 1188819 14.5%
综合池（G02）
3 558 920308 14.5%
沉淀池（G03）
快滤池1、中间
4 172 332077 14.5%
水池（G04、
G05）
细格栅井-沉砂
5 40 111144 14.5%
池（G07）
6 4217733 14.5% 3564
A2/O池（G08）
7 1919758 14.5% 1441
二沉池（G09）
高密度浓缩沉
8 523497 14.5% 283
淀池（G10）
9 457785 14.5% 227
快滤池2（G11）
出水泵房、消毒
10 390732 14.5% 126
池（G12、G13）
11 508477 14.5% 48
污泥池（G14）
12 294447 14.5% 194
风机房（J01）
配电间、机修间
13 408331 14.5% 304
（J02/J05）
脱水间、加药间
14 834387 14.5% 656
（J03、J04）
15 339301 14.5% 756
塔基础（TJ）
合
计
Page - 7 - of 9
合同附件三
建筑工程质量保修书
发包方（全称甲方）：
承包方（全称乙方）：有限公司
发包人，承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》
和《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，经协商一致，乙方施工项下的（合同
附件一）工程保修事宜，签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，
承担本工程质量保修责任。
质量保修的范围包括基础工程、主体工程、双方约定的其他项目。
具体保修内容如下：建筑材料或施工缺陷等造成异常情况的。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期
为：年。自工程竣工验收合格次日起计算。
三、质量保修责任
１.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起２天内
派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，由此发生的费用承包人承担２.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后应当立即到达事故现场
抢修。
污水处理厂土建工程施工要点 及技术改进的探索 单位：中国地质工程集团公司江西污水处理厂项目部所属部门：项目部总工办. 部门负责人： 岗位/ 职务：. 职称：. 姓名：. 2013年2月1日
目录 摘要 (2) 一、概述 (3) 二、土建工艺控制的管理点 (3) （一）研究工艺要求，熟悉工艺流程 (3) （二）牢记工艺要点，掌握土建工艺 (4) （三）广泛调查研究，制定质量措施 (4) 三、技术改进与成本节约 (6) （一）技术改进 (6) （二）成本节约 (7) 四、结语 (9)
【摘要】 通过工程实例和实践，针对污水处理厂土建施工中的技术改进，分析土建施工和设备安装的工艺原理，寻求施工过程中质量控制关键点，以质量为前提，通过改进施工技术节约成本，从而达到既提高工程质量又降低工程施工成本的目的。本文通过对污水处理厂土建工程施工技术与成本控制的探索，希望能为今后污水处理厂的土建工程施工提供借鉴。 关键词：污水处理厂；技术改进；降低成本
一、概述 近年来，随着我国工业化大生产的快速发展，城市水环境恶化严重,受污水排放的大部分河流的水环境功能经检测只能达到Ⅳ类、Ⅴ类水质标准，已严重影响了人们生活和生产的需要。人类已逐步认识到了环境治理的重要性，为了改善水质，提高人居环境，污水处理厂的建设已扩展并延伸到了部分小城市、小工业园区。随着科学技术的不断进步，污水处理的工艺也多种多样，但是，无论其采用何种工艺，均离不开土建工程的支持，可以说土建工程是为工艺所服务，而土建工程又是工艺成功的保障。因此，在工程施工中，必须深刻认识污水处理厂土建阶段施工的重要性、工艺的连续性和功能要求，才能通过施工技术的改进，保证工程质量，提高劳动生产率，降低施工成本，为设备安装、调试等后续工作提供保障。 本文以袁州医药园彬江机电产业基地污水处理厂（简称袁州污水处理厂，下同）的土建工程施工为例，着重介绍污水处理厂土建工程施工技术改进与成本效益的关系。 二、土建工艺控制的管理点 （一）研究工艺要求，熟悉工艺流程 污水处理厂的土建工程与工艺、设备安装工程是紧密联系的，不同的污水处理工艺和方法，对土建工程的要求也不一样。但是无论是采用何种处理工艺或方法，都需要对施工图“吃透”，只有熟悉并掌握其工艺要求后，才能谋求通过改进或改良施工技术，达到保质降耗的目的。 以袁州污水处理厂为例，污水处理工艺流程图（如图1）。 粗格栅及提升泵房 细格栅及沉砂池调节池及事故池混凝隔油沉淀池水解酸化池氧化沟二沉池NaOH PAC H2SO4 PAM 消毒计量池 污泥池 污泥脱水机房二氧化氯污泥回流剩余污泥曝气 进水计量排放外运
分包工程施工合同 总包方： 分包方：
分包合同 总包方（全称）：………………………………公司（以下简称甲方） 分包方（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关法律法规和规章等文件的规定及本工程的特点，甲乙双方在平等互利、诚实信用的原则下协商一致，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。 一、工程概况 1.1工程名称： 1.2设计单位： 1.3监理单位： 1.4建设单位： 1.5工程地点： 1.6建筑面积： 1.7楼层层数： 1.8承包工程的内容及范围：土方人工开挖及清理、钢筋、模板、砼搅拌及浇筑、脚手架、砌筑、抹灰、装饰工程。 1.9承包方式：包工、包附材、包小型机械。 1.10质量等级：市优，按国家相关的质量验收规范标准验收。 工期：根据甲方的通知进场。具体要求按甲方的总体施工进度计划及节点计划。 进场时间：开工日期前3天开始进场，开工日期2天前材料及人员全部进齐。 1.12合同价款：暂定万元，结算时按实际施工工程量及综合单价据实调整。 二、合同文本使用的语言文字、标准和法律 2.1合同语言：本合同文件使用汉语。
2.2适用法律法规：国家有关法律、法规和省（市）有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。 2.3适用标准、规范：按国家和省（市）现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。 三、承包内容及费用 3．1）本工程采用固定单价合同，列表如下： 3.２）施工过程中发生的所有直接和间接费用；所需机具（如果需要）；材料费
（含材料检测费或试验费）；材料二次搬运费；垃圾清理费；税费（税费由甲方代扣代缴）；综合人工费（包括超高施工降效及增加费等，总包方提供垂直机械）；需要分包方办理各种手续的费用；施工过程中需要分包方采取的必要的组织和技术措施费；安全措施费；赶工措施费；配合其他分包单位增加费；施工过程中需要分包方处理各种可能情况的费用。 3.3）总包方提供水、电源，施工过程中分包方需用的水电量由分包方按定额用量或实际用量，按市场价从总价中扣除。 四、总包方代表 4.1本工程项目经理： 五、分包方代表 5.1分包方现场经理： 六、甲乙双方的责任 6.1 总包方的责任 6.1.1负责现场总平面规划布置，接受业主、监理、设计院、质检站及上级主管部门的指令，下达现场总包管理指令。 6.1.2开工前向分包方进行现场情况交底并提供施工场地，负责指定分包方建筑垃圾集中堆放点，分包方必须定期清理，费用自理。 6.1.3负责对分包方承建工程的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。 6.1.4负责向分包方进行技术、质量、安全、场容、进度的交底。 6.1.5 负责向分包方提供施工图一套及相关变更通知，负责组织图纸会审，做好会审纪要，并组织施工组织设计交底。 6.1.6负责提供临时施工电源、水源，提供临时办公、生活设施、仓库等供分包方使用，具体事宜由总包方统一组织解决。 6.1.7根据合同竣工工期编制工程总进度计划及阶段性进度计划，并提供给分包
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数_______天 开工日期：_____年_____月_____日 竣工日期：_____年_____月_____日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票？） 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币（大写：）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款； 2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款； 3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。 1、甲方于支付元； 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。 3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，结合民事审判实践，制定本解释。 一合同效力及相关问题 第一条【中标通知书的性质】 招标人向中标人发出中标通知书后，一方未依照招标投标法第四十六条第一款的规定履行订立书面合同义务，对方请求其承担预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿的，人民法院应予支持。 另一种意见：招投标文件与中标通知书已具备建设工程施工合同主要内容，且不得作实质性变更，即使未订立书面合同，本约亦成立。 第二条【中标合同实质性内容的认定】 招标投标法第四十六条第一款规定的合同实质性内容”，主要指有关工程范围、 建设工期、工程质量、工程造价等约定内容。 中标人作出的以明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设方捐款等承诺，应认定变更中标合同工程造价实质性内容。 第三条【背离中标合同实质性内容的认定】 当事人依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一规定，请求以备案的中标合同作为结算工程价款根据的，人民法院应当综合另行订立的合同是否变更了备案的中标合同实质性内容，当事人就实质性内容享有的权利义务是否发生较大变化等因素，依据诚实信用原则和公平原则予以衡量，并作出裁决。 第四条【背离中标合同实质性内容的例外情形】 建设工程开工后，因设计变更、建设工程规划指标调整、主要建筑材料价格异常变动等客观原因，发包人与承包人变更有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定，不适用招标投标法第四十六条规定。当事人请求根据变更的合同约定结算工程价款的，人民法院应予支持。
污水处理厂建筑工程施工方案 本污水处理厂建筑物包括了综合办公楼、机修间及仓库、鼓风机房、变电中心、污泥浓缩脱水机房、传达室。外墙装修一般采用贴砖；内墙装修则为乳胶漆涂料和贴砖。 施工顺序遵守“先地下后地上”、“先结构后装饰”的原则，有关施工安装在开工前七天提交工程师审查。工程施工顺序为：地基处理（管桩施工）→基础施工→基础验收→还土→主体结构施工→屋面→门窗→主体结构验收→外墙装饰→内装饰→清理→竣工验收。 1.1、建筑钢筋施工 ⑴、钢筋选购时优选厂家进货。钢筋种类、钢号和直径均符合设计文件规定。进入本工程钢筋必须有出厂试验证明书。其力学机械性能指标满足技术标准。并按规定抽样检查；对试件进行拉力、冷弯和焊接性能试验。 ⑵、钢筋按级别、直径大小分类堆放，并保持钢筋洁净。钢号或直径互换时，经设计人核算同意，方可使用。 ⑶、钢筋加工采用集中加工，绑丝采用20～22号铁丝
（火烧丝）。钢筋加工前由钢筋班长制作下料表，经工区技术负责人审核后，交至钢筋加工厂进行加工。钢筋加工前对钢筋调直并清除污锈，加工时首先制做样筋，下料结束后，挂蓝色边框料牌，经项目部质控人员检验合格后，方可运至现场使用。 ⑷、钢筋垫块由专人负责集中加工，其强度等级与结构混凝土相同，材料配比由项目部实验室给定。垫块加工完毕后经项目部质控人员验收后存入专用料库，使用时依照发放施工材料的程序进行发放。 ⑸、钢筋接头处理：现场钢筋接头时，直径大于φ16时水平筋优先用闪光压力焊及电弧焊，竖向筋优先选用电渣压力焊。凡大于φ22的钢筋一律采用焊接接头。无论采取哪种接头形式，均符合现行国家标准《钢筋焊接及验收规程》要求。同一截面钢筋接头面积占全部受力钢筋面积为：绑扎接头：25%，焊接接头：50%。 ⑹、钢筋搭接长度、锚固长度及受力钢筋接头位置应符合施工图纸和规范要求。
甲方： 乙方： 围绕县远期建设成为万人口城市的目标、年旅游发展大会主会场、三创工作、节能减排任务目标的需要，县污水处理厂及配套管网项目必须加快投资建设进程，早日为人民提供服务。根据国家相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着诚实守信、平等互利的原则，就污水处理厂及其配套管网工程建设项目相关事宜达成共识，特此签订协议如下，以资双方共同遵守： 一、项目概况 1、现有污水处理厂日处理吨扩建为吨。新建日处理 吨。新建处理吨污水处理厂。配套建设相应的建、构筑物及设备。 2、雨水管网建设雨水管总长度km。 3、污水管网建设污水管总长度约km。 4、本工程总投资额暂定为人民币万元整（小写￥亿），最终金额以实际决算价格为准。通过上述项目的实施，使污水能力达到万吨/日，并有效保证包括招提湿地公园在内的整体生态环境得到有效提升。 5、开工建设日期：年月日。 二、建设工期 工程项目总的建设工期为天.甲方在年月日前完成项目征地、拆迁、手续办理等前期工作，使本项目具备开工条件，同步启动招标程序。乙方应在年月日进场施工，乙方承若本项目施工在年月日前完成甲方所提供的设计图纸的工作内容（新增设计图纸的工期要求必须合理），因为甲方原因不能按时开工或延误工期的，工期完成时间顺延。
三、工程计量及计价原则 1、工程计量原则 （1）最终的工程量以设计施工图结合竣工图以实际发生的工程量为准。 （2）变更、增、减部分根据现场工程完成情况，由甲方、监理、乙方委派的现场负责人对完成工程量进行实地测量计算完成的工程量及签证单为准。 （3）《设计施工图》图示工程量、变更、增、减部分工程量为竣工结算依据。 2、工程计价原则 （1）根据完成工程量，工程取费执行版《省市政工程计价定额》、《省建筑安装工程计价定额》、《省钢结构工程计价定额》、《省装饰装修工程计价定额》、《省安装工程计价定额》、《省园林工程计价定额》以及市场价，人工工资按照最新标准上浮三倍进行结算。如出新定额及相关配套文件，按新计价定额及配套文件执行。编制工程结算书、人工费、机械费计价按省（版）五部计价定额建建通【】号文件执行。缺项部分参照其他相关定额取费。 （2）材料价格按照同期《省造价信息》结合市场实际价格签证，若《省造价信息》缺项的按市场实际价格办理签证后进入结算。 （3）乙方编制工程结算书报甲方，甲方委托具有法定审核资质的机构进行工程结算审核，合同之外增减部分按相关定额审核结算。 （4）特殊材料与甲方现场商定单价确定后，并出示会议纪要作结算依据。 （5）部分施工作业断面可与甲方商定包干价处理，并出示会议纪要作为最终结算依据。 四、工程款支付方式与结算 1、在项目具备设备安装条件后10日内支付已完成工程量的%。 2、在项目具备进水调试条件后10日内支付到已完成工程量的%。 3、在项目进水调试出水达标后10日内支付到已工程量的%。 4、在项目验收达标满一年后的10日内支付%尾款。 5、在约定的付款期限内，甲方未能按时足额支付乙方的相关工程价款，在超出约定付款期后，按照届时的市场资金占用成本给乙方计算资金占用费，取费比率为一年期银行商业贷款利息的2
合同编号：YT-FS-4624-33 建筑工程施工合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑工程施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）有限公司陵水分公司厂房及设备基础，现已做好施工前各项工作准备，经研究同意以包工包料形式发包，为便于工程顺利进行，施工中明确甲、乙双方各自的权利、义务，经协商共同定立以下合同条款，以供共同遵守执行。一、工程概况 1、工程名称：混凝土生产线设备基础、围墙、道路、生活区配套房及厂区绿化等工程。 2、工程地点：陵水县新村曲港。 3、工程结构：设备基础、堆场基础及剪刀墙、及其它公共设施。二、工程承包范围根据发包方提供的施工图文件、土建、水电安装及说明的要求。乙方自备应符合施工要求的设备、器具、措施项目及其它费用完成工程。三、合同工期 1、开工日期：XX 年11 月25 日（首批图纸到之日计算）。 2、竣工日期：XX 年
污水处理厂土建施工方案 1.1 工程概述 本工程污水处理厂构筑物如下： 生活污水处理厂采用IBR工艺，其主要建（构）筑物包括格栅调节池、IBR池、污泥脱水间和加药间、综合管理楼等。 1.2 施工测量 (1)测量依据 本工程定位图；业主提供的测量控制点；《工程测量规范》（GB50026—93） (2)测量原则 整体控制局部，高等级控制低等级。 测量精度标准执行国家技术监督局、建设部联合发布的《工程测量规范》（GB50026-93）所规定的标准、方格网按II级独立网要求测设。 外部施测尽量采用新仪器方法，减少重复劳动降低测量费用。 起始数据在使用前经过核对，各种资料来源应清楚。
桩点的地面下埋设的稳定性要好，便于长期保存或及时恢复。 (3) 施工控制网 根据施工设计图纸，按照设计要求，将建（构）筑物的平面尺寸、标高、位置，根据复核业主提出的控制网点，测施到建（构）筑物的实建地上或建（构）构物相对应的位置，为施工提供各种放线标志作为按图施工的依据。其关键是建立施工控制网，其方法如下: 接受业主提供的厂区首级测量控制点和有关资料。 检查业主提供的厂区首级测量控制点的精度。 根据施工总平面图上拟建的建（构）筑物的坐标位置、基线、基点的相关数据，控制点或设计图纸上指定的相对标高参照点，用经纬仪、水准仪、钢尺进行网点的测设。 测量按先整体后局部的工作程序进行。 先在整个建筑场地内建立统一的控制网，作为各建（构）筑物的定位、放线的依据。 根据施工控制网进行各建筑物定位测设。 施工控制网点的测量，应进行闭合误差校核，误差值在1/5000内，可按比例修正，超出允许误差值时，应复测。 使用经纬仪测设施工控制网点网时，测量应不少于一个测回（往返测为一个测回）。 建立施工平面控制网使用钢尺量度时，应将钢尺两端尽
合同书项目名称：长安镇三洲污水处理厂二期建设工程 发包方：东莞市长安锦厦三洲水质净化有限公司（甲方） 承包方：武汉路德科技有限责任公司 （乙方） 签订地点：广东东莞 签订日期：2011年11月15 日
发包方东莞市长安锦厦三洲水质净化有限公司（以下简称甲方）将长安镇三洲污水处理厂二期建设工程总体发包给武汉路德科技有限责任公司（以下简称乙方）「为叨隔双力托支顷用承包丄作屮旳权刃、衣任兀义务站力尢成以力各口承担的任务依据《中华人民共和国合同法沢《中华人民共和国建筑法》和中华人民共和国国务院颁布的《建设丄觀质竝管理条例》的冇关规定双方进行了友好拣商对下列条款取得一致意见并签订本合同° 第一条词语定义 本合冋中除I「卜文另冇耍求外卜列词诅具冇本条所赋了■■的定义 1.1合同扌：本「和总忌何合冋书、合冋网件、忙來函世、以?荀认的涉及要约、承诺内容的书面资料以及被明确列入的其他补充文件。 1.2发伍力曲合同小沟定J4冇匚用发包匸体贸格和文付匚觀价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.3发包厅代表韦似包方为疋应本合盯的忑农山发包方任命为发包方代表的为事人或冇时由发包方发逋知任命为发包方代表的其他当事人。 1.4永包方皆合同屮约定皱咬包人接哽的总承包本坝丄和的为书人以及取得该当事人资格的合法继承人。。 1.5分包商皆祎合同屮皴槁定为衣丄珂杲一部分的分永勺方「也迁商或供应商的任何当事人以及上述当事人财产所有权的合法继承人。 1.6坝H纤戸后讥包方托本合冋毅川Z,冃任命旳仮亦丄甲管印和合同履行的代表乂称为承包方代表° 1.7丄和缶发勺力口來包力化合同屮纥定的永包范围内的.「和, 1.8恢丄规场韦山发包方捺供的用「丄朴佈丄的场斯以歧圾包方 具体指定的供施工使用的任何其他场所。 1.9合同价款抬发代U与応?方布合同山约定偻门丿j川以支付爪包方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.10 追加合同价款指在合同戕行中发丫需要增热合冋价款的悄况经发包方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
建筑工程施工合同模板 发包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政 法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立 本合同并共同遵照执行。 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方 遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：; 2、工程地点： ; 3、工程范围： ;(详见施工图纸内容); A.合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签 发领款单，乙方到甲方财务部领款。 4、承包方式：_ 。 5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。 二、合同工期及工期延误 施工安全责任：乙方应按国家和有关部门的规定，加强施工现场人员与船机的施工安 全管理，对施工现场的防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，并承 担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起); 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支 付合同价款万分之_ _的违约金，算至验收合格之日; 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件; b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;
c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行; d设计变更或工程量增加; e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时; f不可抗力; g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监 理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确认，逾期不 予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥。 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款; 2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款; 3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于 壹年内返还承包人; 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交 给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电; 3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系; 4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场
污水处理厂施工方案（土建、安装） 目录 污水处理厂施工方案（土建、安装） (1) 1 土建工程 (12) 1.1土建施工部署 (12) 1.1.1施工总体安排 (12) 1.1.2施工顺序及施工段划分 (13) （1）滤池 (13) （2）絮凝沉淀池 (14) （3）二级泵房 (15) 1.2测量工程 (15) 1.2.1 测量依据与原则 (15) 1.2.2 施工测量特点 (15) 1.2.3 施工测量方法 (16) 建筑物细部施工放样的主要技术表3-2-1 (16) 1.3桩基工程 (16) 1.1施工工艺流程 (17) 1.2施工注意事项 (19) 1.3机械设备及人员配置 (20) 1.4土方工程 (20) 1.4.1土方开挖的程序如下图3-4-1 (20) 土方开挖施工程序图3-4-1 (20)
1.4.2挖方施工 (20) 1.污水池及污水泵房土方施工要点 (21) 2.二泵房及吸水井 (21) 1.4.3 挖土注意事项： (23) 1.4.4.土方回填 (23) 1. 土方回填的程序如下图3-4-2 (24) 1.5钢筋混凝土工程 (24) （3）V型槽及清扫孔施工方法 (25) A.施工前的准备 (25) 1.5.2 模板工程 (26) 2.有梁楼盖模板 (27) （2）.模板施工 (28) 6.模板施工注意事项 (30) （4）所有模板在使用前都要涂刷隔离剂，隔离剂应涂膜均匀，以防污染； (30) 1.钢筋制作 (31) 2.钢筋连接方式 (31) 钢筋的绑扎 (32) （1）底板与顶板钢筋绑扎 (32) 2）柱的钢筋绑扎 (33) 4.钢筋验收 (34) 2.混凝土浇捣前的准备工作 (34)
协议编号 建设工程施工合同 甲方： 乙方： 协议签订日期：年月日 协议生效日期：年月日到年月日
建设工程施工合同范文 建设单位（甲方）： 施工单位（乙方）： 1。总则 1。1 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 2。承包方式及承包范围 2。1 承包方式：包工包料（材料使用甲方指定品牌） 2。2 承包范围 3。工程概况 3。1 工程名称： 3。2 工程地点： 3。3 工程内容要求：
4。合同价款与结算 4。1 本工程为非招标工程，项目单价：元/平方，施工面积：平方。合同价款定为，大写：。 4。2 合同签订之日起甲方一次性支付乙方部分合同款元。余下合同款分次支付给乙方。第二次付款：项目进行到时支付元。结算余款：项目进行到时支付元。 5。合同工期开工日期：年月日。竣工日期：年月日。合同工期总日历天数：天。 5。1 乙方确保其具有承担本合同约定事项的资质及能力，并保证安全施工无事故，应当按照约定的开工日期开工，如不能按期开工，应当在约定开工日期前3日内，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方在接到申请后的24小时内以书面形式答复乙方。甲方不同意乙方要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。 5。2 因甲方原因不能按约定日期开工，甲方以书面形式通知乙方，并赔偿乙方因延期开工造成损失，相应顺延工期。 6。材料设备供应 6。1 乙方采购材料设备，应按图纸要求和规范标准采购，并要求“三证齐全”，对材料设备质量负责。
2017版《建设工程施工合同（示范文本）》解读与适用 2017年10月，住建部公布了修订后的2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），与2013年版《建设工程施工合同（示范文本）》，本次修订就计日工、缺陷责任期、质量保证金三大类共9个条款进行了修订。从修订内容看，新版合同主要是为了迎合2017年6月住建部发布的《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质2017第138号文），统一建设施工过程中质保金和缺陷责任期的相关约定。为此，我们拟结合138号文的相关规定，对本次修订进行解读。 一、结算条款的修订：2017版合同进一步明确“计日工”计价方式的适用 （一）“计日工”条款修订内容 2013版原文如下：10.9 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。 2017版原文如下：10.9需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。 （二）何谓“计日工”？ 建设工程领域有两种计价模式：定额计价和清单计价。定额计价系按照国家或省一级建设主管部门确定的建设工程计量单位消耗的人材机等标准消耗量，套用定额单价，最终得到工程总价的计价模式。定额计价参照的是单位工程社会平均消耗量和单价，个体之间不产生差异。
技术标 一、总则 1.1 指导思想 投标人施工的指导思想：视质量为生命，求信誉，以信誉求发展创效益。以质量为中心，按照GB2002系列标准，建立工程质量保证体系，选配高素质的项目经理、总工程师及工程技术管理人员，按国际惯例，实施了项目管理，积极推广新技术、新工艺、新设备、新材料，精心组织，科学管理，优质、高速的完成本工程施工任务，创本市一流水平的工程。用我们的智慧和汗水，为业主提供优质产品和满意的服务。 1.2 编制依据 是以招标文件，说明、本工程全套施工图纸为依据编制的。是以国家、省、市现行有关标准、规程、设计规范和施工验收规范、技术和安全操作规程； 工程所在地的地域条件，建设方能提供的支持； 1.3 编制目的 本施工组织设计编制的目的是：为本工程施工组织提供完整的纲领性文件，用以提高建筑、安装、装饰工程的施工与管理确保优质、高速、安全、文明地完成本工程的建设任务。确保我单位中标。 1.4 管理目标 发挥投标人整体优势，科学的组织土建、安装、装饰工程的交叉作业，精心施工，严格履行合同，重义守信，干一项工程交一方朋友，树一座丰碑，确保实现以下目标：
1.4.1 质量目标：确保合格工程标准，争创优质工程标准。 1.4.2 工期目标：根据投标人现有技术、设备及管理水平，确保总工期为100天。 1.4.3 安全施工目标：采取有效的措施，杜绝重伤、死亡事故；轻伤频率控制在千分之二以下。 1.4.4 文明施工目标：确保文明施工，达到综合考评合格标准。 1.4.5 环保目标：采取有效措施，减少噪音和环境污梁，不影响道路及环境卫生。 1.5 实施手段 标准化管理为核心，调动生产力各要素，以精炼的人员素质、一流的工程质量、先进的技术水平、合理的管理、精心的施工来保证质量，积极与业主配合，服从监理的现场监督，实现工期、质量、效益和企业信誉的总体目标。 一、施工技术方案 ㈠、编制依据 (1)、XXXXXXX污水处理厂工程施工招标文件及补遗通知。 (2)、XXXXXXXXXXX污水处理厂工程标书附图 (3)、XXXXXXX水处理厂土建工程施工招标文件的技术规范 (4)、XXXXXXXX污水厂处理地勘资料 (5)、现场实地踏勘、调查等相关的资料 (6)、现行的施工技术规范及标准： GB50164—92 混凝土质量控制标准 GB50204—92 混凝土结构工程施工及验收规范 GBJ202—83 地基与基础工程施工及验收规范
污水处理工程PPP项目合同 前言 本合同于年月日由下列双方在市签订： 甲方：市住房和城乡建设委员会，系按照中华人民共和国法律正式组织和存续的市人民政府的污水处理行业主管部门，其住所为，法定代表人 为； 乙方：【中标社会资本】，系按照其注册地法律设立、登记、注册及运作的有限责任公司，其住所为，法定代表人/授权代表为。待中标社会资本与水务集团有限公司成立项目公司，并由项目公司与甲方签署本合同的补充协议后，乙方即指项目公司。 鉴于： 为推动城市基础设施和公用事业投融资体制的创新，同时引进先进管理和技术、提高城市基础设施和公用事业的服务理念和服务效率，市人民政府决定实施市污水处理厂PPP项目，以TOT 的运作方式转让市污水处理厂经营权，从而引入社会资本参 与市污水处理厂的运营、维护和污水处理服务；根据本合同附件一《市人民政府关 于市污水处理厂政府与社会资本合作运作方案的批复》，市人民政府授权甲方负 责市污水处理厂PPP项目的具体实施，甲方通过公开招标的方式确定乙方为本项目的中标人；
中标社会资本应按照适用法律规定及本合同的约定，与水务集团有限公司在市行政区域范围内共同出资成立项目公司，项目公司注册后，通过与甲方签署补充协议的方式继承中标社会资本在本合同项下的权利和义务。 甲方经市人民政府授权，与乙方本着平等、自愿和互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《政府与社会资本合作模式操作指南（试行）》、《政府采购法》等相关法律规定，及甲方招标文件、乙方投标文件等的约定，经共同协商一致，特订立本合同。 第一章定义与解释 第1条定义 为本合同之目的，除非本合同另有约定，下列名词或术语在本合同下具有下列含义：
编号：QJ-HT-0900 建设工程施工协议书(官方 版) Both parties to the contract shall perform their obligations in accordance with the contract or the law within the contract period. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业协议范本系列下载即可用---
建设工程施工协议书(官方版) 说明：该协议书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署协议，在协议期限内按照协议约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 发包人(全称)：__________________ 承包人(全称)：__________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：______________________________________________________ 工程地点：______________________________________________________ 工程内容：______________________________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号：__________________ 资金来源：__________________________
对建设工程施工合同司法解释第26条的理解 作者：孔令昌律师 最高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。” 我认为此条司法解释包含以下意思并存在以下问题： 1、本条的本义是为了保护农民工的合法权益作出的。赋予农民工或者实际施工人可以直接以发包人为被告起诉的权力。这里的发包人是指建设方及业主，而不是指总承包人作为发包人的情况。其基本的法理基础是实际施工人与发包人之间形成了事实的合同关系。 2、但是本着权利义务相一致的基本原则，对于发包人而言其承担的不是无限连带责任而是有限连带责任，即在欠付工程款的范围内对实际施工人承担责任。如果发包人已经与承包人结算完毕其已经付清工程款，则发包人就不承担支付工程款的责任。 这里主要出现的问题是，如果发包人没有与承包人结算或者产生结算争议，工程款的数额仍然无法确定的情况下，发包人欠付的工程款同样无法确定，那么如何让发包人承担责任呢？是否承担以及如何承担就成为问题。 另外一个问题是，即使发包人已经与承包人完成了结算，工程款数额已经确定但尚未付清。发包人应该如何支付实际施工人呢？根据什么标准呢？是根据发包人与承包人之间的合同结算呢？还是根据承包人与实际施工人之间签署的合同支付工程款呢？ 如果发包人根据与承包人之间的合同结算将剩余的工程款全部支付给实际施工人，很可能会造成实际施工人获得远高于其与承包人之间签署的合同约定的工程款，这样实际施工人会获得不当利益，而实际施工人其实在签署违法分包或转包合同中也是存在过错的，实际施工人反而通过自己的过错获得不当利益，也违背了法律基本的合法性原则，所以是不对的。 如果发包人根据实际施工人与承包人之间签署的合同结算并支付工程款的话，这里的问题是往往实际施工人与承包人之间并没有进行过结算或者对结算仍存在争议，发包人不能代替承包人与实际施工人进行结算，因而问题仍然无法解决。 3、实际施工人是主张要农民工工资还是工程款的问题，还需要明确。 本司法解释只规定“主张权利”，主张什么权利呢？在《最高院副院长就司法解释答记者问》中说“...这样导致实际施工人没有办法取得工程款，而实际施工人不能得到工程款则直接影响到农民工工资的发放”。根据这种理解，实际施工人主张的是工程款，是其与承包人之间签署的合同约定的工程款。而不能直接主张农民工的工资，因为农民工的工资属于劳动法和劳动合同法调整的范围。 4、实际施工人是指什么？
污水处理厂施工要点 根据各建筑物的施工特点，将该工程分为以下三类： 1、水池类：（含生化池，粗格栅构筑物部分，接触消毒池，污泥脱水间构筑物部分） 基坑开挖砼垫层钢筋砼底板钢筋砼池壁（预埋钢板、预留孔洞）钢筋砼梁回填 条基设备基础及安装外装饰清理结束 2、框架类（含细格栅间，污泥堆棚）： 基坑开挖砂石垫层砼垫层钢筋砼独立柱基回填现浇柱现浇梁板装饰工程地面及 散水坡道清理结束 3砖混类：（含污泥脱水间，粗格栅间，综合楼，变配电房） 基坑开挖砂石垫层砼垫层条型基础地圈梁砖砌体构造柱现浇梁板装饰装修工程 给排水管道安装清理结束 4、厂区给排水管道及设备施工： 沟槽土方开挖钢管和铸铁管安装砖砌检查井和阀门井土方回填清理结束 5、厂区供电外线、照明、接地及通讯施工： 杆体安装外线铺设灯具、控制件的安装试用调整清理结束 ㈠、关键部位质量保证措施 1、测量控制技术措施： 委派具有相当学历的和丰富施工经验的人员组成测量组并配备较为先进的全站仪及高精度 水准仪，必须根据勘测院提供的控制点，在现场布设一个不因施工而破坏的控制网，经复核 后对桩进行保护。施工中严格按测量规范要求进行放线施测，并做好记录，以便备查。 2、土方开挖施工措施： 沟槽和基坑开挖严禁超挖，槽底或坑底预留10cm左右人工清底。必须做好槽边(底)或坑边(底) 排水工作，避免雨水冲刷槽边或坑边和浸泡槽底或坑底。如果超挖，必须报请设计院、监理 单位和甲方，共同确定处理方案。 3、管道施工技术措施： (1)、平基施工，验槽合格后，及时浇筑平基砼，减少地基扰动可能。浇筑平基砼时，严格 控制平基顶面标高，不能高于设计高程，低于设计高程不超过2cm。平基终凝前不得泡水，应进行养护。 (2)、下管、安管施工，平基强度达到70%以上，方可下管。下管前，必须拉线控制管道中 心和高程。下管前，必须对管道进行外观检查，发现裂缝，保护层脱落，空鼓，接口掉角的 不得使用，或经过有关鉴定，进行修补后方可使用。安管的对口间隙和稳管时，管内底高程 偏差，中心线偏差及相邻管内底错口偏差，严格按《市政工程质量检验评定标准》执行。稳 较大管子，进入管内检查，减少错口现象。 (3)、浇管座砼，浇筑前，平基应凿毛，并冲洗干净。对平基与管子接触的三角地带，用同 标石细石砼振捣密实。浇筑砼时，应两侧同时进行防管子挤偏。较大管子浇筑时，宜同时进
污水处理工程安装 承 包 合 同 发包方：（甲方）安徽五源食品有限公司 承包方：（乙方）宁波普泰特环保科技有限公司
污水处理工程承包合同 为了实现企业环保达标，安徽五源食品有限公司（以下简称甲方）决定建污水处理站一处，并拟定设计、安装施工工程发包给宁波普泰特环保科技有限公司（以下简称乙方）实施。根据《中华人民共和国合同法》有关规定，在乙方提供设计方案和图纸的基础上，经甲、乙双方协商议定，特达成以下合同条款，以确保双方共同遵守： 一、工程名称：安徽五源食品有限公司污水处理工程。 二、工程地点：安徽五源食品有限公司厂区内。 三、工程造价：本工程总造价计人民币壹拾伍万元整。 四、工程能力：本工程日处理能力为100立方。根据甲方提供的有关资料，处理前水质见附表： 项目 CODcr （mg/L） BOD5 （mg/L） SS （mg/L） 氨氮 （mg/L） 动植物油 （mg/L） pH 进水水质2940 1133 67080 400 6-9 五、技术要求：提供废水的方案设计和根据环保部门的要求，处理后 排水水质达到太和经济开发区污水处理厂接管标准，其指标 如表所示： 项目 CODcr （mg/L） BOD 5 （mg/L） 悬浮物 （mg/L） 氨氮 （mg/L） 动植物油 （mg/L） pH 排放标准＜350 ＜200 ＜200＜40 ＜100 6-9
六、甲方责任： 1、负责站区内三通一平及站外管渠等工程建设。 2、负责污水站区以外的水、电，并把配电送到乙方指定地点。 3、协调当地职能部门的关系。 4、负责污水处理设施的方案申报、监测、验收。 5、负责工程区域的绿化及道路铺设； 6、负责土建工程的施工。 七、乙方的责任： 1、负责整个工程的设计，并向甲方提供设计方案和图纸各二份，工程设计具有科学性和先进性。 2、通用国标设备的购置及安装。 3、非标设备制作及安装。 4、工艺管道的制作及安装与调试。 5、为甲方免费培训运行操作专业技术人员，使其操作人员技术能满足岗位要求。 6、提供该工程资料的技术支持，协助甲方通过环保部门的验收。 7、确保提供的设备为正规名牌品牌。 八、工程实施期限；本工程有效工期安装10天，调试60天。 九、付款方式： 1、合同签订后，甲方预付给乙方工程款，计人民币贰万元整。 2、乙方采购的污水处理主要电机设备到场时两日内，甲方支付给乙方工程款，计人民币伍万元整。 3、设备安装结束两日内，甲方支付乙方工程款，计人民币贰万元整。 4、调试出水水质达到环保局排污标准要求，环保局验收合格后，一周内，甲方付乙方工程款，计人民币肆万伍仟元整（乙方需提供工程全额税票）； 5、工程验收合格一年后，甲方付清剩余工程款，计总工程款，计人
审理建设工程施工合同案 件司法解释二 篇一：关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的问题解释(二)(征求意见稿) 关于审理建设工程施工合同纠纷案件 适用法律问题的解释（二） （征求意见稿） 为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据《中华人民国民法通则》、《中华人民国合同法》、《中华人民国民事诉讼法》等法律规定，结合民事审判实践，作如下解释。 一合同效力 第一条【违法建筑施工合同无效】 当事人以建设单位未办理建设工程规划可证为由，请求认定建设工程施工合同无效的，应予支持。 第二条【依法应认定有效的五种合同】
当事人以建设工程施工合同具有下列情形之一，主无效的，不予支持。（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效； 另一种意见：删除 第三条【部承包的认定标准】 承包人与其下属分支机构或者职工签订合同，将其承包的全部或者部分工程承包给其下属分支机构或者职工施工，并对其下属分支机构或者职工的施工进行财务管理、技术指导、质量监管等必要管理的，应认定为企业部承包合同。当事人以上述部承包合同的承包人无施工资质为由，请求认定合同无效的，不予支持。 第四条【中标通知书的性质】 招标人向中标人发出中标通知书后，建设工程施工合同成立。招标人无正当理由不签订书面合同，中标人请求招标人承担违约赔偿责任的，应予支持。另一种意见：招标人向中标人发出中标通知书后，建设工程预约施工合同成立。招标人无正当理由不签订书面合同，中标人请求招标人承担建设工程预约施工合同违约赔偿责任的，应予支持。 第五条【不属于必须招标工程进行招标的法律效果】 发包人将依法不属于必须招标的工程进行招标后，与承包