当前位置:文档之家› 合同示范文本使用说明及格式文本100511

合同示范文本使用说明及格式文本100511

合同示范文本使用说明及格式文本100511

合同范本使用说明

本书所列《合同示范文本》分为建设工程、金融(借款、担保)、劳动劳务、海外、技术、房地产、公司治理结构、其他常用合同、常用法律文书等9大类95份示范文本。此外,本说明还另附了一份通用格式文本,以便在没有对应合同范本时参照拟定,现就有关示范文本使用注意事项说明如下:

一、使用原则

1、各单位在签订合同时,必须统一参考使用本书所列相应示范文本,结合所签合同的具体情况对合同相关内容和条款进行修改完善。严格禁止不经审查使用对方提供的权利义务关系不平等的格式文本。本书没有列入的合同范本,可以参照类似合同范本拟定文本,或者以本说明附件《合同格式示范文本》为基础拟定文本。另外,按照范本拟定合同后,仍须履行法律审核程序。

2、合同条款应当完整,至少应当包含当事人的法定名称或者姓名和住所、合同标的、数量、质量标准、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、保密、违约责任、解决争议方法以及双方认为需要约定的其他条款。

3、合理判断业务地位,争取最优合同条款。各单位在起草、审核合同时,首先应当权衡己方在该项业务中所处的地位强弱,对于我方处于弱势地位的业务,应当尽可能争取符合行业惯例的较为公平合理的条款,对于我方处于强势地位的业务,应尽可能从维护公司利益角度出发争取最有利于公司的合同条款。

4、违约责任条款应当合理设置责任限额。无论我方作为履行主要义务一方还是承担付款义务一方,都应当对我方可能承担的违约责任设置明确的最高限额,以避免因我方违约被追究巨额的违约金。通常情况下可约

定违约金最高不超过合同总金额的一定百分比,例如百分之五(5%)或百分之二(2%)。

三、文本打印装订技术指南

1、排版要求:一般采用国际标准A4型纸张打印,正文用4号仿宋字,内容繁多的合同应采用小4号字,行间距为1.5倍。格式条款中另有说明的,可遵照该说明。

2、附件:如有附件,在正文下一行左空2字用3号仿宋体字标识“附件”,后标全角冒号和名称。附件如有序号使用阿拉伯数码(如“附件:1.×××××”);附件应与正文一起装订,并在附件左上角第1行顶格标识“附件”,有序号时标识序号;附件的序号和名称前后标识应一致。如附件与正文不能一起装订,应在附件左上角第1行顶格标识合同编号并在其后标识附件(或带序号)。

3、生效标识(印章、签署):在落款处标识公司名称、签字人印刷体姓名和手签姓名以及成文时间,合同签字人(尤其是对方)必须是公司法定代表人或者授权委托书指明的委托代理人,应当为手签,特殊情况可以使用个人名章。

合同应加盖公司章或合同专用章,合同应加盖骑缝章或者每页小签。加盖的印章必须清晰。

4、特殊情况说明:当合同排版后所剩空白处不能容下印章位置时,应采取调整行距、字距的措施加以解决,务使印章与正文同处一面,如果上述方法不能解决,可以采取标识“此页无正文”的方法解决。

合同编号:____________【合同格式示范文本】

[填写甲方]

[填写乙方]

[填写名称]合同/

协议1

____年__月__日[填写签约时间]

______________[填写签约地点]

(注:如合同内容少,可不附此页。)

1采用协议还是合同由具体签订合同的单位确定,本示范文本用语采用“合同”,如选用“协议”形式,请注意将文本中的“合同”替换为“协议”。

(注:在本合同文本中,标有“★”的为必须具备且不能擅自更改或删除的语句,如果确需更改或删除,应请示本单位法律部门同意后方可更改或删除;标有“***”的为法律规定条款或合同通常必备条款;标有“**”的为合同各方协商确定的条款;标有“*”的为合同选择性条款。

斜体文字仅供在签订合同时作为提示之用,最终版本的合同文本应当将斜体文字删除。

本合同是通用格式文本,在具体合同签署前必须经本单位法律部门审核,以审核后文本为准。)

合同编号:____________

[填写名称]合同

(注:合同名称为小二黑字体;合同各方信息及以下每个条款的标题使用黑体,四号加粗;正文全部使用仿宋,四号,1.5倍行距或根据合同篇幅可缩小行距。如合同较为简短,标题可用三号字,正文可用小三号字。)

甲方:(注:须填写营业执照登记的单位全称)

注册地址:(注:以营业执照为准) 邮编:

通讯地址:(注:以实际办公地址为准) 邮编:

法定代表人:职务:

乙方:(注:须填写营业执照登记的单位全称)

注册地址: (注:以营业执照为准) 邮编:

通讯地址:(注:以实际办公地址为准) 邮编:

法定代表人:职务:

[填写甲方全称](以下简称“甲方”),和[填写乙方全称](以下简称“乙方”)双方本着平等互利、友好协商的原则,依据《_____________法》等法律法规的规定,就_______________(注:与第二条相对应)_______事宜达成以下协议,以共同遵守:

第一条定义及解释**

除另有特别说明外,本合同中下列术语具有如下含义:

(注:为确定合同中某一词语所具有的特定含义,或为避免合同中某一词语反复出现并在使用中产生歧义,应根据合同具体情况对该词语进行定义,并就合同所使用词语在上下文可能存在的不同于一般文意解释的特别解释规则进行说明。)

1、

2、

……

第二条合同标的***(注:或合同内容的简单描述)

1、

2、

……

第三条履行地点和方式 **

1、在[填写履行地]履行。

2、本合同的履行方式:

第四条合同价款与调整、支付方式 ***

1、本合同总价款为人民币[ ]元,合同价款及支付方式在本条款内约定后,任何一方不得擅自改变。发生下列情况之一的可作调整,但双方应通过签订书面补充协议的方式约定调整合同价款的情况:

1)由有关单位的业务部门列举价款调整的具体情况

2)

3)

2、具体支付方式如下(可选择适用):

(1)一次性支付方式:[甲方/乙方/付款方名称(注:若付

款方为第三方,需列明付款方名称)]于①……;②……情况下,

于[ ] 年[ ] 月[ ] 日或在[ ] 后[ ]个工作日内向[乙

方/甲方/收款方名称(若收款方为第三方,需列明收款方名称)]

一次性支付合同总价款。

(2)分期支付方式:(注:须说明付款的条件、期限、分

几期及每期支付的数额。)

3、[乙方/甲方/收款方名称(若收款方为第三方,需列明收款方名称)

对[甲方/乙方/付款方名称(注:若付款方为第三方,需列明付款方名称)]向其支付的任何款项均应出具符合财务制度的正式票据。

第五条甲方权利及义务 ***

(注:甲方权利义务必须十分清晰、明确,强调工作具体内容、目标、方式、期限、数量等等。)

1、

2、

……

第六条乙方权利及义务 ***

(注:乙方权利义务必须十分清晰、明确,强调工作具体内容、目标、方式、期限、数量等等。)

1、

2、

……

第七条甲方的陈述和保证 *

1、甲方已经取得签署本合同所需的一切政府审批和/或内部授权,甲方签字人已经取得甲方充分有效授权,本协议一经签署即对甲方具有约束力。

2、甲方签署本合同和/或履行其在本合同项下的义务不违反其公司章

程和/或已订立的任何其他协议,亦不违反任何法律、法规或规定。

3、……

第八条乙方的陈述和保证 *

1、乙方已经取得签署本合同所需的一切政府审批和/或内部授权,乙方签字人已经取得乙方充分有效授权,本协议一经签署即构成对乙方具有约束力的义务。

2、乙方签署本合同和/或履行其在本合同项下的义务不违反其公司章程和/或已订立的任何其他协议,亦不违反任何法律、法规或规定。

3、……

第九条验收

1、验收方式和标准:

2、验收期限:一方应在[任选以下一种方式:(1)收到对方交付的产品;(2)接到完工通知;(3)……]之日起[ ]日/月/年内组织有关人员依据验收标准进行验收]。

3、验收地点:

4、验收结果的认可:出具验收报告[或双方约定的其他方式]。

5、……

第十条保密 *2

1、本合同双方对于因签署和履行本合同而获得的或在合作过程中接触到的、对方提供或告知的尚未为公众所知悉的包括但不限于下列信息(“保密信息”),应当严格保密:

(1)本合同的各项条款;

(2)有关本合同的谈判;

(3)本合同所服务的项目的有关各项信息;

(4)对方的其它商业秘密或保密信息。

2、下述信息不应属于保密信息:

(1)一方能够证明在对方信息披露前已经知悉的,并且不

构成对方仍具有商业秘密的信息;

(2)非因违反本合同而成为公众所知的信息;

(3)从对保密信息不承担任何保密义务的第三方获得的

信息;

(4)本次项目中已向公众公布的文件中所包含的信息。

(5)按本条第4款可以披露的其他信息。

3、甲乙双方应对所有相关保密信息采取严格的保密措施,并仅限于为本合同目的使用或披露该保密信息,除在以下情形下,任何一方不得披露本条第2款所述保密信息:

(1)法律法规要求;

2

若合同较为简短,可采用以下保密条款:

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

保密期限为[ ]年。

一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

(2)任何有权政府机关、监管机构或证券交易所要求;

(3)向该方专业顾问(律师、会计师、评估师等)进行必

要披露,并且该方专业顾问书面同意遵守相应的保密义务。

(4)非因该方过错,信息已进入公有领域;

(5)披露双方事先给予接受方书面同意。

4、如保密信息已被泄露,双方均有责任采取必要措施,防止损失和信息进一步扩散,以避免或减少损失。

5、一方对另一方违反本保密条款的行为享有追究责任、要求赔偿的权利。

6、本合同终止后本条仍然适用,不受时间限制,但是双方就上述保密事宜另行签署的保密协议规定有保密期限的除外。

第十一条甲方违约责任 ***

1、

2、

……

第十二条乙方违约责任 ***

1、

2、

……

第十三条争议解决 ***

本合同应受中华人民共和国法律管辖并根据其作出解释。(若有涉外因素不得擅自删除本条款。)

(在以下两种方式中择一使用。)

1、仲裁方式:因本合同引起、产生于本合同或与本合同有关的任何争议应由双方通过友好协商解决。如果协商无法解决,任何一方均可将争议提交[填写仲裁委员会名称]按照申请仲裁时该委员会现行有效的仲裁规则在[填写仲裁地](选贸仲时可约定仲裁的地点)仲裁解决,其仲裁裁决是终局的,对双方均具有约束力。(注:可选的仲裁机构主要有下列几类:一是中国国际经济贸易仲裁委员会,该会有北京总会、华南分会和上海分会。具体仲裁地点可选择总分会所在地,也可根据需要或自身的法律环境和资源,选择合适己方的地点仲裁,贸仲认可异地仲裁;二是在省、自治区人民政府所在地的市、直辖市及部分设区的市设立的仲裁委员会;三是其它国际商事仲裁机构,如国际商会仲裁院、瑞典斯德哥尔摩仲裁院、香港国际仲裁中心等)

2、诉讼方式:因本合同引起、产生于本合同或与本合同有关的任何争议应由双方通过友好协商解决。如果协商无法解决,则任何一方有权依法向[ ]人民法院(或[ ]铁路法院)起诉。(注:(1)各地铁路法院受理范围有所差别,但铁路法院对我公司最有利;(2)根据我国《民事诉讼法》第25条“合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管

辖,但不得违反本法关于级别管辖和专属管辖的规定。”]

(注:当事人在选择争议解决方式时,应选择比较了解、熟悉,能依法、客观、公正处理纠纷的机构。特别是可以选择与合同有关的铁路法院进行争议处理。仲裁和诉讼只能选择其一,如二者都选,将导致仲裁条款无效。对于仲裁机构的名称应准确,否则可能会出现不同的理解,可能会导致仲裁条款无效。)

第十四条合同的变更 **

1、本合同未尽事宜,甲乙双方可通过书面形式进行修改补充,双方未达成书面一致意见的,原合同继续有效。

2、在下列情况下,合同可以变更:

(1)双方协商同意变更本合同;

(2)……

第十五条合同的解除 **

1、甲、乙双方协商一致可以解除本合同。

2、甲、乙双方同意,有下列情形之一的,一方可书面通知另一方解除本合同。

(1)因不可抗力致使合同目的不能实现;

(2)因一方违约致使合同无法履行……

3、因一方违约致使合同目的不能实现,导致合同解除的,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

第十六条非弃权条款 *

一方延迟或未能行使其在本合同中的任何权利和/或救济不应被视为是对该权利和/或救济的弃权,对此权利或救济的任何单一或部分行使,也不应阻碍对任何其它部分的行使。一方对本合同中任何条款的弃权,不应构成对本合同其它条款的弃权,该弃权也不应构成对该条款关于任何其它事件或情况的弃权,无论这种事件或情况发生在过去、现在或将来。

第十七条不可抗力 *

1、不可抗力的定义

“不可抗力”指超出本合同双方控制范围、无法预见、无法避免或无法克服、使得本合同一方部分或完全不能履行本合同的事件。这类事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、罢工、政府行为、法律规定或其适用的变化,或者其它任何无法预见、无法避免或者无法控制的客观情况。(注:双方可以增加列举)

2、不可抗力的后果

(1)如果发生不可抗力事件,一方在本合同项下受不可抗力影响的义务在不可抗力造成的延误期间内自动中止,并且其履行期限应自动延长,延长期间为中止的期间,该方无须为此遭受惩罚或承担责任。

(2)受不可抗力影响的一方应于不可抗力事件发生后及时书面通知另一方,并且在不可抗力事件发生后()日内向另一方提供政府部门或公证

部门出具的不可抗力发生以及持续期间的充分证据。提出受不可抗力影响的一方还应尽一切合理努力使损失降低至最低限度。

(3) 发生不可抗力时,双方应立即进行磋商,寻求公正解决方案,并且要尽一切合理努力使损失降低至最低限度。

第十八条通知条款 **

甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知应以书面信函形式或甲乙双方确认的传真、电子邮件或类似的通讯方式发送至以下地址。采用信函方式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用挂号信件或特快专递的,邮件到达日期即为通知日期,如使用传真、电子邮件或类似的通讯方式,通讯发出日期即为通知日期。

如送达甲方,则送至:

地址:邮编:

收件人:

电话:

传真:

电子邮件:

如送达乙方,则送至:

地址:邮编:

收件人:

电话:

传真:

电子邮件:

第十九条不得转让条款 ***

未经一方事先书面同意,另一方不得向任何第三方转让其在本合同项下的任何权利和义务。

第二十条其他 ***

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。(注:合同期限表述方式任选其一:⑴至[ ]年[ ]月[ ]日终止;⑵在本合同双方权利义务履行完毕时终止;⑶至固定期限[ ]日/月/年后终止;⑷……)

2、未尽事宜由本合同双方另行协商确定。对本合同的任何补充或修订需经双方以书面形式签署方为有效。书面补充协议构成本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式[ ]份,甲、乙双方各执[ ]份,具有同等法律效力。

4、签约地点:[建议填写我方签约主体所在地]

(注:根据《民事诉讼法》第25条“合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖,但不得违反本法关于级别管辖和专属管辖的规定。”签约地点关系到发生争议情况下,何地法院有管辖权的问题,因此签约地点应尽量填写对我方有利的地点,无论是否真实、客观。建议将合同签约地点确定为我方签约主体所在地。)

(以下无正文)

甲方:__________________公司(盖章) 乙方:______________公司 (盖章)

法定代表人或授权代表:签字:

日期:法定代表人或授权代表:签字:

日期:

工程担保协议示标准规定样式文本

工程担保合同示范文本(试行) 建设部2005年5月11日发出《关于印发<工程担保合同示范文本> (试行)的通知》(建市[2005]74号),通知中指出《工程担保合同示范文本》(试行)由投标委托保 证合同、投标保函;业主支付委托保证合同、业主支付保函;承包商履约委托保证合同、承包商履约保函;总承包商付款(分包)委托保证合同、总承包商付款(分包)保函;总承包商付款(供货)委托保证合同、总承包商付款(供货)保函组成。各示范文本(试行)如下: 投标委托保证合同(试行) 编号:(工字)第号 委托保证人(以下称甲方): 住所: 法定代表人: 电话: 保证人(以下称乙方): 住所: 法定代表人: 电话: 鉴于甲方参加_______________ 项目的投标,乙方接受甲方的委托,同意为甲方以保证方式向 (以下简称“招标人”)提供投标担保。甲乙双方经协商一致,订立本合同。第一条定义 本合同所称投标担保是指乙方向招标人保证,当甲方未按照招标文件的规定履行投标人义务时, 由乙方代为承担保证责任的行为。 第二条保证的范围及保证金额 2.1乙方保证的范围是甲方未按照招标文件的规定履行投标人义务,给招标人造成的实际损失。 乙方在甲方发生以下情形时承担保证责任: (1 )在招标文件规定的投标有效期内即________ 年—月—日后至—年—月—日内未经招标人许 可撤回投标文件。 (2)中标后因中标人原因未在招标文件规定的时间内与招标人签订《建设工程施工合同》。 (3)中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证。 (4)招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。 2.2乙方保证的金额为人民币______________ 元(大写:___________ )。 第三条保证的方式及保证期间

建设工程设计合同示范文本范本

建设工程设计合同(一)(示文本) (民用建设工程设计合同) 工程名称:______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号:______________________________ (由设计人编填) 设计证书等级:__________________________ 发包人:________________________________ 设计人:________________________________ 签订日期:______________________________ 中华人民国建设部 监 国家工商行政管理 制 局 发包人:_______________________________________________________________________________ _____ 设计人:

_______________________________________________________________________________ _____ 发包人委托设计人承担_______________________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订: 1.1《中华人民国合同法》《中华人民国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

技术合同示范文本格式(doc 92页)

技术合同示范文本格式(doc 92页)

技术合同示范文本格式 1.技术开发(合作)合同 2.技术服务合同 3.技术开发(委托)合同 4.技术转让(技术秘密)合同 5.技术转让(专利权)合同 6.技术转让(专利申请权)合同 7.技术转让(专利实施许可)合同 8.技术咨询合同

合同编号: 技术开发(合作)合同 项目名称: 甲方: 乙方: 丙方: 签订时间: 签订地点: 有效期限:

中华人民共和国科学技术部印制 填写说明 一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术开发(合作)合同示范文本,各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。 二、本合同书适用于当事人各方就共同进行新技术、新产品、新工艺、新材料或者新品种及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。 三、本合同书未尽事项,可由当事人附页另行约定,并可作为本合同的组成部分。 四、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款,应在该条款处注明“无”等字样。

技术开发(合作)合同甲方: 住所地: 法定代表人: 项目联系人: 联系方式 通讯地址: 电话:传真: 电子信箱: 乙方: 住所地: 法定代表人: 项目联系人: 联系方式 通讯地址: 电话:传真: 电子信箱: 丙方: 住所地: 法定代表人: 项目联系人: 联系方式 通讯地址:

电话:传真: 电子信箱: 本合同合作各方就共同参与研究开发 项目事项,经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由合作各方共同恪守。 第一条本合同合作研究开发项目的要求如下: 1. 技术目标: 。 2. 技术内容: 。 3. 技术方法和路线: 。 第二条本合同合作各方在研究开发项目中,分工承担如下工作:甲方: 1. 研究开发内容 。

建设工程担保合同范本.doc

编号:_________ 建设工程担保合同范本 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:______年______月______日

保证人(以下称甲方): 住所: 电话:传真: 债权人(即承包商,以下称乙方): 住所: 电话:传真: 债务人(即业主,以下称丙方): 住所: 电话:传真: 鉴于乙方与丙方就项目于________年____月____日签订编号为号《建设工程施工合同》(以下简称主合同),甲方接受丙方的委托,同意以保证的方式为丙方向乙方提供业主支付担保,甲乙丙三方经协商一致,订立本合同。 第一条 本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供工程款支付保证,保证丙方履行号主合同约定的工程款支付义务。 本合同所称工程款是指除工程质量保修金以外的全部工程结算款。 第二条保证范围及方式 甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的%,数额最高不超过(大写),币种。 甲方在丙方发生以下情形时承担保证责任:丙方未能按照主合同

的约定向乙方支付工程款项。 甲方在保证范围内承担连带保证责任。 第三条承担担保责任的形式 甲方承担保证责任的形式:甲方代丙方向乙方支付主合同约定的应由丙方支付的工程款,但支付总额最高不超过本合同第二条担保范围约定的金额,即不超过元。 第四条保证期间 甲方的保证期间自本合同生效之日起至丙方根据主合同约定应完成除工程质量保修金以外的全部工程款支付之日后日,即至________年____月____日止。 第五条各方的权利义务 一、乙方必须全面履行主合同约定的义务,若乙方发生下列违反主合同义务的情形,致使丙方不能全面履行主合同,则甲方不再承担本合同项下的保证责任: 1、乙方未按照主合同约定的期限交付工程; 2、乙方未按照主合同约定的质量完成工程建设; 3、乙方未提供等额承包商履约担保。 二、丙方应全面履行主合同,乙丙双方应及时向甲方通报主合同的履行情况,并积极配合甲方进行定期或随时检查和监督。 三、乙方将主合同义务转让给第三人的,需征得甲方同意,否则甲方不再承担保证责任。 四、乙方与丙方协议变更主合同的,需征得甲方同意,否则甲方

建设工程设计合同示范文本

建设工程设计合同示范文本(二)GF-2000-0210 (2000年3月1日建设部、国家工商行政管理局联合颁布) (专业建设工程设计合同) 发包人:________________________________________ 设计人:________________________________________ 发包人委托设计人承担_____________________工程设计,工程地点为_________________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。 第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.2发包人提交的基础资料 2.3设计人采用的主要技术标准是:___________________________________________ ___________________________________________________________________________ ____ ___________________________________________________________________________ _____ 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断: 3.1合同书 3.2中标函(文件) 3.3发包人要求及委托书 3.4投标书 第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)___________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _________________ 第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 第七条费用 7.1双方商定,本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。 7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。 第八条支付方式 8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计_______________万元

2020年技术合同示范文本格式参照模板

技术合同示范文本格式 1.技术开发(合作)合同 2.技术服务合同 3.技术开发(委托)合同 4.技术转让(技术秘密)合同 5.技术转让(专利权)合同 6.技术转让(专利申请权)合同 7.技术转让(专利实施许可)合同 8.技术咨询合同

合同编号: 技术开发(合作)合同 项目名称: 甲方: 乙方: 丙方: 签订时间: 签订地点: 有效期限: 中华人民共和国科学技术部印制

填写说明 一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术开发(合作)合同示范文本,各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。 二、本合同书适用于当事人各方就共同进行新技术、新产品、新工艺、新材料或者新品种及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。 三、本合同书未尽事项,可由当事人附页另行约定,并可作为本合同的组成部分。 四、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款,应在该条款处注明“无”等字样。

技术开发(合作)合同甲方: 住所地: 法定代表人: 项目联系人: 联系方式 通讯地址: 电话:传真: 电子信箱: 乙方: 住所地: 法定代表人: 项目联系人: 联系方式 通讯地址: 电话:传真: 电子信箱: 丙方: 住所地: 法定代表人: 项目联系人: 联系方式 通讯地址: 电话:传真: 电子信箱:

本合同合作各方就共同参与研究开发 项目事项,经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由合作各方共同恪守。 第一条本合同合作研究开发项目的要求如下: 1. 技术目标: 。 2. 技术内容: 。 3. 技术方法和路线: 。 第二条本合同合作各方在研究开发项目中,分工承担如下工作:甲方: 1. 研究开发内容 。 2. 工作进度: 。

施工合同范本2019(最新版)

施工合同范本2019(最新版) 委任单位:____________ 施工单位:____________ 就____________装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下: 一、工程名称:___________________________ 二、工程地点:________________________ 三、工程项目内容:________________________ 四、工程期限 本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。 五、工程造价为人民币: ____________________________________ 六、付款方式 1.合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额预付款。 2.开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额预付款,余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程量结算) 七、材料设备:本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。

八、工程施工 1.乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。 2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。 3.施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。 4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。 5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。 九、工程质量 1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。 2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。 3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。 4.装饰工程质量保修一年。 十、工程验收 由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上

关于印发《工程担保合同示范文本》的通知

关于印发《工程担保合同示范文本》的通知 建市[2005]74号 各省、自治区建设厅、直辖市建委,打算单列市建委(建设局),新疆生产建设兵团建设局,解放军总后营房部: 为推进建设领域担保制度建设,现将我部制定的《工程担保合同示范文本》(试行)印发给你们。《示范文本》由投标托付保证合同、投标保函;业主支付托付保证合同、业主支付保函;承包商履约托付保证合同、承包商履约保函;总承包商付款(分包)托付保证合同、总承包商付款(分包)保函;总承包商付款(供货)托付保证合同、总承包商付款(供货)保函组成。请在试行中认真总结体会,并将试行情形及时反馈我部建筑市场治理司。 中华人民共和国建设部 二○○五年五月十一日 投标托付保证合同(试行) 投标保函(试行) 业主支付托付保证合同(试行) 业主支付保函(试行) 承包商履约托付保证合同(试行)

承包商履约保函(试行) 总承包商付款(分包)托付保证合同(试行)总承包商付款(分包)保函(试行) 总承包商付款(供货)托付保证合同(试行)总承包商付款(供货)保函(试行)

目录 投标托付保证合同(试行) (4) 投标保函(试行) (7) 业主支付托付保证合同(试行) (10) 承包商履约托付保证合同(试行) (13) 承包商履约保函(试行) (16) 总承包商付款(分包)托付保证合同(试行) (19) 总承包商付款(分包)保函(试行) (22) 总承包商付款(供货)托付保证合同(试行) (25) 总承包商付款(供货)保函(试行) (28)

投标托付保证合同(试行) 投标托付保证合同(试行) 编号:(工字)第号 托付保证人(以下称甲方): 住所: 法定代表人: 电话: 保证人(以下称乙方): 住所: 法定代表人: 电话: 鉴于甲方参加项目的投标,乙方同意甲方的托付,同意为甲方以保证方式向(以下简称“招标人”)提供投标担保。甲乙双方经协商一致,订立本合同。 第一条定义 本合同所称投标担保是指乙方向招标人保证,当甲方未按照招标文件的规定履行投标人义务时,由乙方代为承担保证责任的行为。 第二条保证的范畴及保证金额 2.1 乙方保证的范畴是甲方未按照招标文件的规定履行投标人义务,给招标人造成的实际缺失。 乙方在甲方发生以下情形时承担保证责任:

2020建设工程设计合同模板(合同示范文本)

2020 建设工程设计合同模板(合 同示范文本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other ( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期: 精品合同 / Word 文档 / 文字可改

2020 建设工程设计合同模板(合同示范文 本) 工程名称: 工程编号: 合同编号: 委托单位(甲方): 设计单位(乙方): 北京市城乡规划委员会 制定北京市工商行政管理局 监制填写合同须知 一、凡在北京地区承担建设工程设计任务的单位,统一使用本合同; 二、填写本合同时,必须使用正楷,字迹工整清晰,填写内容准确齐全 ;

三、本合同中的附件 3"委托设计项目表",由设计单位根据工程特点列表填写,附于合同后,双方加盖合同章和骑缝章; 四、本合同不适用外资、中外合资、中外合作设计项目; 五、本合同由北京市勘察设计管理处统一单位编号; 六、本合同由北京市城乡规划委员会制定,北京市工商行政管理局监制,任何单位不得自行翻印。 委托单位:(以下简称甲方) 设计单位:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程勘察设计合同条例》,以及北京市的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。 第一条工程项目 甲方委托乙方承担以下工程设计任务: 工程名称: 工程地址: 工程任务批准文件:(见附件1);

北京市城市规划管理部门批准文件:(见附件2); 本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资(见附件3)。 第二条设计资料、设计阶段及设计文件的提交 本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期,并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能,经甲乙双方共同协商,约定如下: (一)甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料:序号文件内容或名称文件提交日期备注 (二)乙方按约定的时间提交下列设计文件:序号设计文件名称份数交付日期备注提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准,超出部分另行收费。(三)设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定,则可待设计工作进行到可确定时,甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》,作为本合同的附件执行。 第三条设计收费及支付方法 (一)本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸,设计单位可以收

建设工程施工合同示范文本(2020年)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建设工程施工合同示范文本 (2020年) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

建设工程施工合同示范文本(2020年) (3)承包人可代为调剂串换的材料:________________________________________________ (4)到货地点与一览表不符:______________________________________________________ (5)供应数量与一览表不符:______________________________________________________ (6)到货时间与一览表不符:______________________________________________________ 27.6发包人供应材料设备的结算方法:______________________________________________ 28、承包人采购材料设备 28.1承包人采购材料设备的约定:__________________________________________________

八、工程变更 九、竣工验收与结算32、竣工验收 32.1承包人提供竣工图的约定:____________________________________________________ 32.6中间交工工程的范围和竣工时间:______________________________________________ 十、违约、索赔和争议 35、违约 35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下: 本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:____________________________ 本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:__________________________ 本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:__________________________ 双方约定的发包人其他违约责任:

工程担保合同示范文本.doc

关于印发《工程担保合同示范文本》(试行)的通知 建市[2005]74号 各省、自治区建设厅、直辖市建委,计划单列市建委(建设局),新疆生产建设兵团建设局,解放军总后营房部: 为推进建设领域担保制度建设,现将我部制定的《工程担保合同示范文本》(试行)印发给你们。《示范文本》由投标委托保证合同、投标保函;业主支付委托保证合同、业主支付保函;承包商履约委托保证合同、承包商履约保函;总承包商付款(分包)委托保证合同、总承包商付款(分包)保函;总承包商付款(供货)委托保证合同、总承包商付款(供货)保函组成。请在试行中认真总结经验,并将试行情况及时反馈我部建筑市场管理司。 中华人民共和国建设部 二○○五年五月十一日 投标委托保证合同(试行) 投标保函(试行) 业主支付委托保证合同(试行) 业主支付保函(试行) 承包商履约委托保证合同(试行) 承包商履约保函(试行) 总承包商付款(分包)委托保证合同(试行) 总承包商付款(分包)保函(试行) 总承包商付款(供货)委托保证合同(试行)

总承包商付款(供货)保函(试行) 投标委托保证合同(试行) 编号:(工字)第号 委托保证人(以下称甲方): 住所: 法定代表人: 电话: 保证人(以下称乙方): 住所: 法定代表人: 电话: 鉴于甲方参加项目的投标,乙方接受甲方的委托,同意为甲方以保证方式向(以下简称“招标人”)提供投标担保。甲乙双方经协商一致,订立本合同。 第一条定义 本合同所称投标担保是指乙方向招标人保证,当甲方未按照招标文件的规定履行投标人义务时,由乙方代为承担保证责任的行为。 第二条保证的范围及保证金额 2.1 乙方保证的范围是甲方未按照招标文件的规定履行投标人义务,给招标人造成的实际损失。 乙方在甲方发生以下情形时承担保证责任:

建筑工程设计合同范本

建设工程设计合同 甲方(全称): 乙方(全称):深圳市华筑工程设计有限公司成都分公司 甲方委托乙方承担设计,经双方协商一致,签订本合同。 第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条工程名称、范围及设计成果 2.1 工程名称:,项目设计面积约㎡。 2.2 设计范围:方案、施工图设计 2.3 设计内容: 2.4 设计阶段、成果、设计深度及交图事宜 设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件:

第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件 第四条设计取费标准及设计费支付进度 4.1 本合同设计费为元/平方米,总设计费暂定为元人民币。 4.2 双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付: 4.3 付款约定 4.3.1本合同为固定单价合同,合同总价款按实际完成设计面积计算。 第五条设计工期 本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天,含甲方设计评审3天,若超过三天,设计时间顺延。 第六条履约承诺及解约 6.1 本合同在签定后,乙方未经甲方书面同意不得转让或转移其设计权利、义务或权益。 6.2 双方不得无故任意中止或终止本合同,并不得拖延本合同设计工作的进行。

6.3 经甲方审定的图样,说明概算及规范,非经甲方的书面同意,乙方不得改变或泄露。否则,由此造成的损失由乙方负责赔偿。 6.4 甲方需在乙方完成并提交图纸后,予以审核设计图纸,在未收到甲方上阶段审图确认意见书时,乙方不得进行下一段的设计工作。 6.5 因乙方设计延误逾期超10个工作日,经甲方书面催告后7个工作日内,乙方仍无法完成时,甲方有权解除本合同。乙方应退回已收的设计费,并承担甲方由此造成的经济损失。 第七条双方责任 (一)甲方责任: 7.1.1 甲方项目负责人。参与与乙方谈判设计合同事宜,按期组织阶段性设计成果跟进及设计图纸评审,敦促乙方按期提交设计成果,交甲方项目部执行施工,确认乙方交图时间及实际完成出图数量。但不负责设计费的的调整、支付及批准,该等事项按甲方有关制度及流程办理。 7.1.2 按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。 7.1.3 按期组织设计方案、施工图纸评审、及时提供设计审图书面评审补充、修改意见。并在乙方分次交图后3个工作日内,将审图书面意见,提交给乙方,以便进行下一阶段的设计工作。 7.1.4 甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的办公条件。 7.1.5 甲方应保护乙方的投标书,设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。 (二)乙方责任 7.2.1 乙方项目负责人。负责主持项目设计(包括现场技术配合)全程跟进。阶段性设计成果提交,设计图评审,按甲方设计图纸评审通知完成图纸、补充、更改设计、按合同规定时间提交阶段性设计成果,配合甲方项目施工全程技术指导。 7.2.2 应甲方要求提出设计进度及说明报告、指定联络人负责与甲方联络本工程设计一切事宜。 7.2.3 乙方应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同

《建设工程施工合同示范文本》通用条款

《建设工程施工合同示范文本》通用条款 2011-3-10 10:54中华人民共和国住房和城乡建设部【大中小】【打印】【我要纠错】 第二部分通用条款 1 一般约定 1.1 词语定义 合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。 1.1.1 合同 1.1.1.1 合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。 1.1.1.2 合同协议书:指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的,约定合同主要内容的书面文件。 1.1.1.3中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。 1.1.1.4 投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的,称为“投标函”的文件。 1.1.1.5 投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的,用以对投标函解释说明的,称为“投标函附录”的文件。 1.1.1.6 技术标准和要求:指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。 1.1.1.7 图纸:指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸,以及承包人按照第1.5 款[图纸和承包人文件]提供的图纸,包括配套的说明。 1.1.1.8 已标价工程量清单:指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正(如有)且承包人已确认的最终的工程量清单,包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。 1.1.2 合同当事人和人员 1.1. 2.1 合同当事人:指发包人和(或)承包人。 1.1. 2.2 发包人:指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.1. 2.3 发包人代表:指在专用合同条款中指明的,由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。 1.1. 2.4 承包人:指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

建设工程设计合同示范文本(2015年新版)

GF—2015—0209 合同编号: 建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程) 住房和城乡建 制定 设部

国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同(一)(民用建设工程设计合同)》(GF-2000-0209)进行了修订,制定了《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程设计的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,

也考虑了工程设计管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体房屋建筑工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》供合同双方当事人参照使用,可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。 《示范文本》适用于建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划设计及单体设计等,以及所包含的相关专业的设计内容(总平面布置、竖向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设施、抗震加固等)等工程设计活动。

建设工程施工合同示范文本(2021)

建设工程施工合同示范文本 (2021) What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusion and performance of the contract ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-025710

建设工程施工合同示范文本(2021) 发包方(甲方): 承包方(乙方): 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(cf91-0201),就本项工程建设的有关事项,双方当事人在平等协商的情况下达成如下协议: 第一条工程概况 1.工程名称:工程地点:工程内容:见“工程项目一览表”(附后)。承包范围:承包方式: 2. 工程性质(指基建、技改、合资等):批准文号(有权机关批准工程立项的文号): 3. 定额工期总天数:天

4. 开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期,以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准):本合同工程定于年月日开工。竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工期为准):本合同工程定于年月日竣工。 5. 质量等级: 6. 合同价款:本合同工程承包造价为元。金额(大写): 第二条合同文件及解释顺序合同另有约定除外,合同文件的组成和解释顺序如下: 1. 协议条款; 2. 合同条款; 3. 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 4. 招标承包工程的中标通知书、投标和招标文件; 5. 施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定; 6. 按可填单价的工程量清单承包的建设工程,由甲方提供的工程量清单; 7. 标准、规范和其他有关技术资料、技术要求;

建设工程担保合同示范文本

建设工程担保合同示范文 本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

建设工程担保合同示范文本 使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 保证人(以下称甲方): 住所: 电话:传真: 债权人(即承包商,以下称乙方): 住所: 电话:传真: 债务人(即业主,以下称丙方): 住所: 电话:传真: 鉴于乙方与丙方就项目于________年____月____日签订 编号为号《建设工程施工合同》(以下简称主合同),甲方接 受丙方的委托,同意以保证的方式为丙方向乙方提供业主

支付担保,甲乙丙三方经协商一致,订立本合同。 第一条 本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供工程款支付保证,保证丙方履行号主合同约定的工程款支付义务。 本合同所称工程款是指除工程质量保修金以外的全部工程结算款。 第二条保证范围及方式 甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的%,数额最高不超过(大写),币种。 甲方在丙方发生以下情形时承担保证责任:丙方未能按照主合同的约定向乙方支付工程款项。 甲方在保证范围内承担连带保证责任。 第三条承担担保责任的形式 甲方承担保证责任的形式:甲方代丙方向乙方支付主合同约定的应由丙方支付的工程款,但支付总额最高不超

技术合同示范文本(标准版)

编号:_________________ 技术合同示范文本 甲方:________________________________________________ 乙方:________________________________________________ 签订日期:_________年______月______日

甲方(委托方) 乙方(开发方) 第二条合同性质 本合同属于:1,委托开发合同□ 2,合作开发合同□ 第三条签约时间和地点 本合同由上述签约方于年月日在签订。 第四条项目名称(用简明规范的专业术语概括技术特征)第五条技术内容 5.1技术主要组成部分: 5.2研究方法和技术路线:

5.3技术开发手段: 5.4技术目标(包括技术指标和参数) 第六条研究开发计划 6.1阶段进度: 6.2总体计划: 第七条转委托 7.1开发方/合作双方是否可以将部分开发工作转委托给第三方:(1)是□ (2)否□ 7.2转委托的具体内容包括: 第八条保密要求

8.1保密范围: 8.2保密期限: 第九条权利保障 签约方保证本合同涉及的全部技术内容具有自主性和真实性,并不因本合同的履行而侵犯他人的合法权益。 第十条风险承担 10.1在本合同履行过程中,因现有技术水平和客观条件下难以克服的技术 困难造成的损失,风险责任按如下约定承担: 10.2因不可抗力因素造成的损失,双方按如下约定承担: 10.3本合同所指不可抗力因素,除法律规定情形之外,还包括以下情形:

第十一条技术成果权益的归属和分享 11.1履行本合同产生的技术成果申请专利的权利归方所有; 11.2履行本合同产生的技术秘密成果有关权益约定如下:使用权归属:甲方□乙方□甲乙双方□ 转让权归属:甲方□乙方□甲乙双方□ 使用,转让所产生利益的分配办法: 11.3其他需要约定的内容: 第十二条成果验收 12.1技术成果交付载体: 12.2技术成果交付时间,地点: 12.3技术成果验收标准,方式:

工程担保合同示范文本_1

工程担保合同示范文本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月

工程担保合同示范文本 使用指引:此协议资料应用在解决或防止纠纷,通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望,合作的所有方经协商后达成协议,签字的所有方具有法律效力并受约束。,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 总承包商付款(供货)委托保证合同(试行) 编号:(工字)第号 委托保证人(总承包商,以下称甲方): 住所: 法定代表人: 电话:传真: 保证人(以下称乙方): 住所: 法定代表人: 电话:传真: 鉴于甲方与(以下简称供货商)于年月日签订编号为《买 卖合同》(以下简称主合同),乙方接受甲方的委托,同意为

甲方向供货商提供付款保证,甲乙双方经协商一致订立本合同。 第一条定义 1.1本合同所称总承包商付款保证是指,乙方向供货商保证,当甲方未按照主合同的约定支付货款时,由乙方按照本合同的约定代为支付的行为。 1.2本合同所称货款是指。 第二条保证的范围及保证金额 2.1乙方保证的范围是主合同约定的甲方应向供货商支付的货款。 2.2乙方保证的金额是甲方应支付货款的%,数额最高不超过人民币___元(大写:)。 第三条保证的方式及保证期间 3.1乙方保证的方式为:连带责任保证。 3.2乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同

2017施工合同示范文本

2017施工合同示范文本 2017施工合同示范文本【一】 签订合同双方: 建设单位:,以下简称甲方: 施工单位:,以下简称乙方。 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方相互创造条件,搞好配合工作,按时保质保量地完成国家的基本建设任务,经甲乙双方充分协商,特签定本合同,以便共同遵守。

第一条总则 一、工程名称: 二、国家(或各部委、或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位)对工程的批准投资计划、工程项目表,、申请建筑许可执照,计划任务书,初步设计、总概算等文件号。 三、工程编号:

四、工程地点: 五、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表) 六、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币元(各单项工程造价详见工程项目一览表) 第二条工程期限

本合同全部工程年月日开工至年月日竣工(各单项工程、中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。 在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限: 一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者; 二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施

工者; 三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或所供材料,以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。 第三条施工准备 一、甲方在开工前应办妥征地拆迁:申请领取建筑执照;清除施工场地范围影响施工的原有管线、绿化等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的碓房和中转场地,搭建大型临时设施场地);解决施工用水源、电源和运输道路的接通;应于年月日向乙方提供工程设计图纸份;组织设计、施工单位进行工程交底。

建设工程施工合同示范文本(标准版)

编号:_________________ 建设工程施工合同示范文本 甲方:________________________________________________ 乙方:________________________________________________ 签订日期:_________年______月______日

(建设工程施工合同[GF-91-0201]1991年3月国家工商行政管理局、建设部制定) 建设工程施工合同条件 一、词语涵义及合同文件 第1条、词语涵义。建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简 称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下称协议条款)组成。其用词用 语除协议条款另有约定外,应具有要条所赋予的涵义: (1)发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价 款能力的当事人。 (2)甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。

(3)承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接 受的当事人。 (4)乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。 (5)社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监 理。 (6)总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。 (7)设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。(8)工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管或其授权的工 程造价管理部门。 (9)工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权 的工程质量监督机构。 (10)工程:协议条款约定具体内容的永久工程。 (11)合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付 乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 (12)经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档