建设工程履约保函

工程合同履约保函开具形式【工程合同履约保函】致：（业主单位名称）关于（工程项目名称）根据（承包商名称）与贵单位签订的编号为（合同编号）的《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），我们（银行或保险公司名称），作为（承包商名称）的担保人，特此开立本履约保函，以保证承包商按照合同的规定履行其义务。

一、保函金额本保函的担保金额为人民币（大写）（金额数字），即合同总价的（百分比），用于担保承包商履行合同项下的义务。

二、保函有效期本保函自（开具日期）起生效，至（截止日期）止，除非贵单位提前终止或解除合同，或承包商履行完毕合同项下全部义务。

三、担保范围1. 工程质量：承包商应确保工程质量符合合同要求及相关国家标准。

2. 工程进度：承包商应按合同约定的时间节点完成工程进度。

3. 安全生产：承包商应遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全。

4. 环境保护：承包商应执行环境保护标准，减少施工对环境的影响。

5. 其他义务：承包商应履行合同中的其他约定义务。

四、索赔程序如承包商未能履行上述担保范围内的任何一项义务，贵单位有权向我们提出索赔。

索赔时应提供书面索赔通知及相应的证明材料。

我们在收到索赔通知后，将在（时间期限）内进行核实并作出赔付。

五、其他条款1. 本保函一经开立即具有法律效力，任何修改或补充需经双方书面同意。

2. 本保函适用中华人民共和国法律。

3. 因本保函引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交承包商所在地人民法院诉讼解决。

六、保函失效条件在下列情况下，本保函自动失效：1. 承包商完全履行了合同规定的所有义务。

2. 保函有效期届满且未发生索赔事件。

3. 贵单位书面确认不再需要本保函的担保。

七、签字盖章本保函由我方负责人签字并加盖公章后生效。

担保人：（银行或保险公司全称）法定代表人：（签字）地址：联系电话：日期：。

工程合同履约保函范例【标题】工程合同履约保函【】致（业主名称）：鉴于贵方与（承包商名称）（以下简称“承包人”）就（项目名称及合同编号）签订了建设工程施工合同（以下简称“主合同”），我们（银行或金融机构名称）（以下简称“担保人”）根据承包人的申请，特向贵方开立本履约保函，以保证承包人履行其在主合同项下的义务。

一、保函金额本保函的担保金额为人民币（大写）（金额数额），即人民币（小写）（金额数额）。

本保函的担保金额可根据贵方与承包人协商一致的变更而相应调整。

二、保证范围本保函的保证范围包括但不限于承包人在主合同项下的以下义务：1. 工程质量符合主合同约定的标准和规范；2. 工程进度符合主合同约定的工期要求；3. 遵守主合同约定的费用支付条款；4. 遵守主合同约定的安全、环保等相关要求。

三、有效期本保函自开立之日起生效，有效期至主合同规定的工程竣工验收合格之日止。

如主合同规定的工程有保修期的，则本保函有效期延长至保修期满为止。

四、索赔贵方在发现承包人未能履行主合同义务时，有权向我们提出书面索赔。

我们将在收到贵方书面索赔通知后的（指定天数，例如：七）个工作日内，无条件地向贵方支付不超过本保函担保金额的款项，以便贵方能够采取必要措施继续履行主合同。

五、其他条款1. 本保函一经开立，即构成我们不可撤销的直接责任，并独立于主合同存在。

2. 本保函适用中华人民共和国法律。

3. 本保函的任何修改、补充均须经我们书面同意。

4. 本保函未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。

六、声明本保函是承包人向贵方提供的履行主合同义务的保证，我们承诺严格按照本保函的规定承担保证责任。

此致敬礼！担保人：（银行或金融机构全称）法定代表人（或授权代表）：地址：联系电话：日期：年月日【结束语】。

建设工程项目合同履约保函【建设单位】与【施工单位】根据双方签订的《建设工程合同》（以下简称“主合同”），为确保该合同的顺利实施，特制定本履约保函。

一、保函基本信息1. 保函编号：______________2. 开立日期：____年__月__日3. 有效期至：____年__月__日4. 保证金额：人民币（大写）_______________元（￥__________）二、责任范围1. 本保函的担保责任仅限于主合同约定的建设工程范围内，包括但不限于工程质量、工程进度、工程造价等方面。

2. 如因施工单位未能履行主合同约定的义务，导致建设单位遭受损失，保证人在接到建设单位书面索赔通知后，应在7个工作日内无条件地向建设单位支付相应的赔偿金额，直至达到本保函的保证金额上限。

三、保证期限本保函自开立之日起生效，至工程竣工验收合格并完成所有结算手续之日止，但最迟不得超过本保函规定的有效期限。

四、保证责任的解除1. 一旦建设单位提出索赔并得到满足，保证人对建设单位的担保责任即告解除。

2. 若施工单位履行了主合同下的所有义务，且无任何违约行为，保证人的担保责任自然解除。

五、其他条款1. 本保函一经开立，未经保证人书面同意，任何一方不得擅自修改或解除。

2. 因本保函引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交保证人所在地人民法院诉讼解决。

3. 本保函适用中华人民共和国法律。

4. 本保函正本一式两份，建设单位和保证人各执一份，具有同等法律效力。

六、签署本保函由以下双方签署：建设单位（盖章）：授权代表签字：日期：____年__月__日保证人（银行/保险公司）（盖章）：授权代表签字：日期：____年__月__日。

【编号】：[保函编号]【开立日期】：[年月日]【受益人】：[建设单位名称]地址：[建设单位地址]【申请人】：[承包商名称]地址：[承包商地址]【开立人】：[银行/保险公司名称]地址：[银行/保险公司地址]鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于[年月日]就[工程名称]（以下简称“本工程”）签订的《建设工程承包合同》（以下简称“基础合同”）已生效，并经双方协商一致，现根据基础合同约定，申请人同意向受益人提供如下履约保函：一、保函内容1. 本保函担保金额为人民币[大写]元（小写：￥[金额]元），用于担保申请人在履行基础合同过程中，如因违约行为给受益人造成的经济损失。

2. 本保函担保范围包括但不限于以下内容：（1）申请人未能按照基础合同约定完成工程；（2）申请人未能按照基础合同约定的时间和质量完成工程；（3）申请人未能按照基础合同约定履行其他义务；（4）因申请人违约行为导致的受益人损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、律师费、诉讼费等。

二、保函有效期1. 本保函自开立之日起至基础合同约定的工程竣工日期后[天数]日止，但最迟不超过[年月日]。

2. 如基础合同因任何原因提前终止，本保函自终止之日起[天数]日内失效。

三、付款条件1. 受益人有权在以下情况下向开立人发出付款通知：（1）申请人未能按照基础合同约定完成工程；（2）申请人未能按照基础合同约定的时间和质量完成工程；（3）申请人未能按照基础合同约定履行其他义务；（4）因申请人违约行为导致的受益人损失。

2. 开立人在收到受益人发出的符合本保函规定的书面付款通知后[天数]日内，无条件支付受益人要求支付的款项。

四、保函变更与解除1. 本保函一经签订，对双方具有法律约束力。

如需变更或解除本保函，应经受益人与申请人协商一致，并以书面形式通知开立人。

2. 本保函的变更或解除不影响已发生的违约行为和损失的赔偿。

五、其他约定1. 本保函的开立、使用、管理及解释均适用中华人民共和国法律。

工程建设合同履约保函【工程建设合同履约保函】担保人（银行）：_________银行股份有限公司地址：_____________________________电话：_____________ 传真：_____________受益人（业主）：_____________________地址：_____________________________电话：_____________ 传真：_____________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国担保法》及相关法律法规的规定，鉴于申请人（承包商）与受益人（业主）之间就__________工程项目（以下简称“工程”）签订了编号为__________的工程建设合同（以下简称“主合同”），为了确保主合同的顺利履行，申请人向本行申请开立履约保函，本行同意接受申请人的申请，并向受益人开立本保函。

一、保函数额本保函的担保金额为人民币__________元整（￥__________），即为主合同项下的合同价款的__%。

二、担保范围本保函的担保范围包括但不限于申请人按照主合同约定的工程质量、工期和其它相关条款履行其义务。

如申请人未能履行上述义务，本行将在担保金额范围内承担相应的赔偿责任。

三、有效期限本保函自开立之日起生效，有效期至主合同规定的工程竣工验收合格并结清全部款项之日止。

若主合同有延期情形，本行将根据申请人与受益人的书面协议相应延长本保函的有效期。

四、索赔受益人在发现申请人未能履行主合同约定的义务时，应在保函有效期内向本行提交书面索赔通知及相应证明材料。

本行在收到索赔通知及相关证明材料后，将在合理时间内进行核实，并在确认索赔成立后的____个工作日内无条件支付赔偿款项。

五、其他条款1. 本保函项下的任何争议，双方应首先协商解决，协商不成的，可向本行所在地人民法院提起诉讼。

2. 本保函一经开立，未经本行书面同意，任何一方不得擅自修改或解除。

3. 本保函适用中华人民共和国法律。

工程合同履约保函承诺书8篇篇1日期：2024年4月1日编号：FC-04-2024致：ABC工程有限公司尊敬的ABC工程有限公司，我代表XYZ银行，特此出具本履约保函承诺书，以支持贵公司在工程合同中的履约义务。

一、保函目的本保函旨在确保贵公司在工程合同中的履约责任得到履行。

具体来说，我们承诺在贵公司未能按照合同条款执行时，将承担相应的经济责任。

二、保函金额本保函的金额为人民币壹仟万元整（¥10,000,000元）。

三、保函有效期本保函自出具之日起生效，有效期为12个月，即至2024年4月1日。

四、保函条款1. 我们在本保函中承诺，如果贵公司在工程合同中未能按时、按质、按量履行其义务，我们将按照贵公司的违约行为承担相应的经济责任。

2. 我们的责任仅限于本保函中明确规定的违约行为，不包括其他未在保函中明确规定的责任。

3. 贵公司应在违约发生后尽快通知我们，以便我们及时了解情况并采取相应的措施。

4. 本保函不得转让，不得用于任何其他用途，也不得影响贵公司的其他义务。

5. 如果本保函与工程合同中的其他条款有任何冲突，应以本保函为准。

五、保函生效条件本保函自我们收到贵公司的书面申请和必要的证明文件之日起生效。

六、保函终止条件本保函在以下情况下终止：1. 保函有效期满；2. 贵公司履行了工程合同中的所有义务；3. 贵公司与我们的协议提前终止。

七、其他事项1. 我们对贵公司的违约行为承担的经济责任以本保函的金额为限。

2. 我们不承担因不可抗力导致的违约责任。

3. 贵公司应遵守所有适用的法律法规，确保工程的合法性和合规性。

4. 如有任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

特此承诺。

XYZ银行授权代表：_________签字：_________盖章：_________联系电话：_________电子邮件：_________地址：_________【银行信息】开户行：_________账号：_________篇2致：XXXXXX有限公司日期：XXXX年XX月XX日尊敬的XXXXXX有限公司：根据贵我双方签订的工程合同，我方（以下简称“乙方”）现郑重承诺，将严格履行合同义务，确保工程的顺利进行和圆满完成。

工程合同履约保函承诺书
甲方名称]
本函由[乙方名称]（以下简称“承诺方”）出具，承诺方作为[工程名称]的承包方，兹就履行与[甲方名称]（以下简称“甲方”）签订的《[工程名称]合同》（以下简称“合同”）中规定的义务，特此作出
以下承诺：
一、承诺方保证严格按照合同约定的工程质量标准、施工进度和安全
要求，完成合同项下的全部工程内容。

二、承诺方承诺在施工过程中，遵守国家有关工程建设的法律法规，
严格执行甲方及相关部门的指令和要求。

三、承诺方将采取一切必要措施，确保工程的顺利进行，防止任何可
能影响工程进度和质量的情况发生。

四、承诺方保证在合同规定的时间内完成工程，并在工程竣工后，按
照合同约定进行验收，确保工程质量符合甲方要求。

五、如因承诺方原因导致工程延期、质量不符合要求或其他违约行为，承诺方愿意承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

六、本承诺书作为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

承诺方对本承诺书内容的真实性、合法性负责，并愿意接受甲方的监
督和检查。

七、本承诺书自承诺方签字盖章之日起生效，直至合同履行完毕。

承诺方（盖章）：[乙方名称]
授权代表（签字）：[代表姓名]
日期：[填写日期]
注：本承诺书模板仅供参考，具体内容应根据实际情况和合同条款进行调整。

第1篇一、引言工程履约保函是担保工程承包人在合同履行期间，按照合同约定完成工程建设的担保文件。

它是工程担保体系中的一种重要形式，对于保障工程项目的顺利进行、维护各方合法权益具有重要意义。

本文将从工程履约保函的法律规定、适用范围、操作流程等方面进行详细阐述。

二、工程履约保函的法律规定1. 法律依据我国现行法律体系中，关于工程履约保函的法律规定主要体现在以下法律法规中：（1）《中华人民共和国担保法》：规定了担保合同的基本原则、担保方式、担保合同的效力等内容。

（2）《中华人民共和国合同法》：规定了合同的基本原则、合同的订立、合同的履行、合同的变更和解除等内容。

（3）《中华人民共和国招标投标法》：规定了招标投标的基本原则、招标投标的程序、招标投标的监督等内容。

（4）《中华人民共和国建筑法》：规定了建筑工程的基本原则、建筑工程的招标投标、建筑工程的监理、建筑工程的竣工验收等内容。

2. 法律规定内容（1）工程履约保函的适用范围：工程履约保函适用于各类建筑工程项目，包括房屋建筑、道路桥梁、水利设施、市政工程等。

（2）工程履约保函的担保金额：工程履约保函的担保金额应当根据工程合同金额的一定比例确定，一般为合同金额的10%至30%。

（3）工程履约保函的有效期：工程履约保函的有效期一般与工程合同约定的工期相同，但不得少于工程合同约定的工期。

（4）工程履约保函的解除：在以下情况下，工程履约保函可以解除：①工程承包人按照合同约定完成工程建设，并通过工程竣工验收；②工程承包人因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，且已向担保人提供相关证明材料；③工程承包人同意解除合同，并经工程业主和担保人同意。

（5）工程履约保函的赔偿：若工程承包人未按照合同约定完成工程建设，导致工程业主遭受损失，担保人应当按照工程履约保函的约定承担赔偿责任。

三、工程履约保函的适用范围1. 工程招标投标阶段：在工程招标投标过程中，招标人可以要求投标人在投标文件中提供工程履约保函，以确保投标人在中标后能够履行合同义务。

工程施工合同履约保函【标题】工程施工合同履约保函【】致：（业主全称）鉴于（承包方全称，以下简称“承包人”）与贵方就（工程项目名称）签订了编号为（合同编号）的《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），本行（或金融机构名称，以下简称“担保人”）特此开立不可撤销的履约保函，以保证承包人将严格依照合同约定履行其应尽的义务。

一、保函金额本保函的担保金额为人民币（大写）（金额），即（小写）（金额）。

该金额是根据合同总价款的百分之（百分比）确定的，足以覆盖因承包人未能履约而可能给业主造成的损失。

二、有效期限本保函自（开具日期）起生效，至（工程竣工验收合格之日或其他约定的终止日期）止，除非在此之前承包人的履约义务已全部履行完毕，本保函提前终止。

三、担保范围1. 若承包人在履行合同过程中出现违约行为，包括但不限于工程延期、工程质量不符合合同约定标准等情形，担保人将在收到业主书面索赔通知后，无条件地向业主支付不超过保函金额的赔偿金。

2. 上述赔偿不影响业主根据合同向承包人追索进一步损失的权利。

四、索赔程序1. 业主提出索赔时，须提交书面索赔通知以及相关证明材料，说明承包人违约事实及索赔金额。

2. 担保人在收到索赔文件后的（约定时间，例如：5个工作日内）进行核实，如索赔成立，则无条件支付相应的赔偿金额给业主。

五、其他条款1. 本保函项下的任何争议，双方应首先协商解决，协商不成时，可提交担保人所在地的有管辖权的人民法院诉讼解决。

2. 本保函的修改和补充须经担保人和业主双方书面同意，任何一方不得单方面变更或解除本保函。

3. 本保函适用中华人民共和国法律。

六、声明条款本保函是担保人的不可撤销的承诺，对承包人的义务提供了独立的担保。

即使合同被修改、暂停执行或终止，本保函仍然有效，直至到期或提前终止。

敬请业主予以确认。

担保人（盖章）：_________________法定代表人（签字）：______________日期：____年__月__日。

工程合同履约保函模板范文
---
[单位名称]
[单位地址]
[联系电话]
[日期]
至 [业主单位名称]：
关于 [工程项目名称] 的履约保函
根据与 [业主单位全称] 签订的编号为 [合同编号] 的《[工程项目名称]施工合同》，我们[承包方单位全称] 承诺如下：
一、我方将严格按照合同约定，确保工程质量满足设计和标准要求，按期完成工程建设任务。

二、我方同意，如因我方原因导致无法履行合同中的任何一项义务，[担保机构名称] 将按
照本保函的承诺，向 [业主单位全称] 支付不超过 [保函金额] 的赔偿金。

三、本保函自[合同生效日期] 起生效，至[合同结束日期或履约期限] 止。

若在此期间内，我方未能履行合同义务，[担保机构名称] 将在收到 [业主单位全称] 的书面索赔通知后，无
条件支付相应的赔偿金额。

四、本保函项下的赔偿金支付不影响 [业主单位全称] 依据合同追究我方其他违约责任的权利。

五、本保函一经签发，即具有法律效力，未经 [业主单位全称] 书面同意，我方不得撤销或
修改。

六、本保函适用 [国家或地区] 的法律。

七、其他未尽事宜，按照《[工程项目名称]施工合同》及相关法律法规执行。

此致
敬礼！
[承包方单位全称]
[单位负责人签字]
[单位负责人姓名印刷体] [单位盖章]
---。