静压预应力管桩基础工程压桩务工合同
建设(总包)方：福建省泉州市万安鞋服有限公司（以下简称甲方）
打桩务工方：（以下简称乙方）
经双方友好协商甲方同意将福建省泉州市万安鞋服有限公司5#厂房静压PHC管桩项目委托给乙方压桩施工，根据《中华人民共和国合同法》为明确双方责任，本着互相协作安全顺利完成施工任务，在平等互利的基础上，特订立如下合同条款供双方遵守执行：
一、工程地点：福建省泉州市洛江镇前洋村天骄妇幼卫生用品有限公司
二、工程名称：福建省泉州市万安鞋服有限公司5#厂房
三、工程内容及承包方式：
1、工程内容：按福建省千亿建筑设计有限公司提供设计施工图纸以及可能出现的设计变更所增补的桩数，其桩数为本工程压桩完工后按实结算。
2、承包内容：桩机进退场，桩位放样，压桩过程中管桩起吊，施工电焊接桩，空孔送桩，自然地面以上砍桩。
3、承包方式：压桩人工机械。
四、工程量计算及单价：
1、工程量：①压桩人工机械费按自然地面至桩底(尖)记录的入土深度累加计算，以业主(甲方)指派代表或监理签证的施工记录为准计量。②水电费由甲方负责承担。
2、承包单价：压桩人工机械费(不含税费)工程量按68000元包干，本合同单价不含办理相关开工手续等费用；本合同单价不含管桩、桩尖及防腐等材料费用；本合同单价不含土方开挖及土方开挖后用钢筋砼接桩，基坑抽水、锚接填充砼及锚入承台的钢筋笼等费用；本合同单价不含验桩检测(静载、动测等)费用。
3、因地质原因造成异常桩(如地下障碍物)的设计变更所产生的补桩补强费用由甲方承担，补桩数压桩单价按本合同单价。
五、施工工期：
1、从试打桩次日起20个日历天完成现有图纸上173 根桩的压桩施工。
2、非乙方原因造成延误的，因地质原因或雨天及雨天过后场地无法满足施工要求的，停电或电压及现场地耐力无法满足施工要求的，不可抗力因素等原因产生的延误工期，工期应相应给予顺延。
3、因甲方未按约定付款、甲方预付管桩款不及时造成桩厂供桩不及时、设计变更及桩承载力测试的等延误工期，工期应相应给予顺延。
六、工程款支付方式：
压桩费支付：乙方在压桩完成合同工程量后付工程款的%，预留 %工程款等静载、动测桩基验收合格并移交内业资料后7 天内现金全部付清（工程量在打桩完成后一个星期内，报甲方审核）。未按以上条款支付款项，乙方向甲方每天累计收取5‰违约金。
七、工程施工质量：乙方应按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》--- GB50202-2002要求和国家现行施工等规范进行施工，达到桩基子分部验收合格。
八、双方权利和义务：
1、甲方权利和义务：
(1)甲方指派同志为代表，负责施工中一切事宜工作；
(2)甲方应提供进桩临时道路(可以倒车)及施工场地的“三通一平”，清理施工中的障碍物及填盖桩孔；施工现场地耐力(15吨每平方米)强度必须满足桩机施工要求；负责提供给乙方每台桩机用电量150千瓦，提供完整的地质勘察报告、全套的施工图纸并将建筑物定位角点、水准点引测到施工现场；
(3)负责协同乙方做好压桩预配桩长度工作；
(4)按合同约定付款，负责对外联系、协调工作并组织验收；
(5)甲方应当在收到乙方《工程结算书》天内进行核对签字确认，逾期视为甲方对乙方《工程结算书》认可。
(6)因基坑开挖产生土体塌方等引起挤推工程桩及开挖机械碰撞工程桩而影响到桩质量，由甲方承担全部责任。
(7)乙方施工及生活用水、用电须保持节俭，用水、用电方案布置须先行
沟通。
(8)因打桩引起的对周围建筑物等造成的破坏所发生的一切费用及责任由甲方负责，并负责处理协调好周围的关系。
2、乙方权利和义务：
(1)乙方指派同志为代表，负责施工中工作；
(2)负责现场施工放样、标高控制、施工管理、自备临时设施、配桩工作由乙方负责，根据打桩情况及地质报告调整配桩长度；
(3)负责编制桩基施工方案，严格按监理审核通过的施工方案组织施工，确保工程质量和工期；
(4)负责拟定执行施工安全技术和组织措施，确保施工安全；
(5)负责桩基工程内业资料的整理并向甲方提交内业资料三套；
(6)因乙方原因引起的桩质量问题，由乙方承担责任。
九、其他条款：
1、施工中若出现不具备桩机施工条件，如遇地下障碍物、地耐力不足引起沉机等由甲方进行处理并承担有关费用，乙方有义务履行注意事项及通知甲方；
2、桩机施工中对周边的影响由甲方负责；甲方应理顺各方面关系，保证桩机正常施工；
3、非乙方原因导致人工机械停工天以上，超过天，从停工第1 天起开始计算甲方应补偿乙方机械停置费元/天；因甲方原因,连续停工超10 天且确认短时间内不能继续施工的,乙方有权将桩机搬至其它工地,桩机退场前甲方按实支付给乙方桩机退场费用。
4、压桩人工机械费以现金方式支付到乙方指定帐户。
5、合同适用的标准：《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）及现行有关规范标准。
6、桩位偏差超规范造成的补强费用由乙方负责，若桩位偏差不超过规范，发生的承台加大，乙方不承担经济责任。
7、桩基施工完成后，由甲方及时组织验收。如果在一个月内没有开挖土方，造成桩基工程不能验收，乙方有权向甲方按实际施工结算，甲方无权拒绝结算。
8、争议解决办法：合同履行时发生纠纷，双方友好协商解决，协商不成时向当地人民法院诉讼。
9、未详尽事宜双方友好协商解决或签定补充协议；
10、本合同壹式贰份甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力；自双方签定之日起生效，至合同条款内容履行完毕后自行失效。
甲方：乙方：
代表：代表：
证件号码：证件号码：
联系方式：联系方式：
签定日期：2015年月日
建设工程施工合同不仅受《合同法》的调整，而且还受到不同领域的多部法律及其他规范性文件调整。下面是为您整理的“建设工程施工合同书样本”，希望您喜欢!更多详细内容请点击(https://www.doczj.com/doc/c812021732.html,)查看。 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。 第一条概况 1、项目名称： 2、项目地点： 3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设。 第二条工期 1 、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。 2 、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。 2.1 、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认; 2.2 、双方书面确认的计划工期改变; 2.3 、不可抗力因素。 第三条承包方式和造价 1、承包方式：包工包料(具体内容参见工程设备报价清单)。 2、项目总造价：人民币(大写)：(￥)。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算。 第四条付款方式、结算方式 (一)付款方式 1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币(大写) 。 (￥ );
3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的 65%，即人民币(大写) 。(￥ ); (二)结算方式： 1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量，本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。 2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有 的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程施工时发生减项部分的计算。 第五条材料供应 1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。 2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行使用。 第六条甲、乙双方责任 (一)甲方责任 1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合理堆放场地，协助乙方顺利进行施工。 2、按合同规定及时支付工程款项。 3、指定项目负责人一名，负责与业主及相关协作单位的协调工作，为乙方提供可持续施工的作业面，并负责平时乙方增、减项的签证。 4、组织本工程项目的竣工验收。 (二)乙方责任 1、按合同规定按时完成并交付该工程。 2、严格按照甲方与最终用户确认的施工图纸施工。 3、负责本合同附件明确的材料采购、保管、运输、安装、保修。 4、接受甲方和当地安全质量监督部门的监督。
发包人（全称）：(以下简称甲方） 承包人（全称）：(以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其 他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：根据设计施工图纸，本工程采用： ①按（ SG 409 ）图集的Φ300 ㎜，壁厚（ 70 ）㎜（ A ）型预应力混凝土管桩，单桩承载力 500 KN，桩长 6～13 米，设计桩位叁佰多个，采用静压桩施工。工程量约 A6～A8幢 3000 米。（详细请看设计图纸）②按（～）图集的（～）预制钢筋混凝土方桩，单桩承载力～ KN，桩长～米，设计桩位～个，采用～施工。工程量约～米。（详细请看设计图纸） 工程立项批文：～ 资金来源：企业自筹资金。 二、工程承包范围桩基础施工包工包料。 三、合同工期 开工日期：试桩之次日计。 竣工日期： 合同工期总日历天数 13 天。
因甲方原因，设计图纸变更，遇地上、地下和空中障碍物、场地下陷，工程款不能按期拨付等原因和自然灾害耽误时间者则工期顺延。 四、质量标准 工程质量标准按下列条款执行： （一）按照国家及省、市颁发的最新规范、规定。 （二）按照经会审后的设计图纸中说明，要求及三方认可的修改或通 知施工，（指甲、乙及设计三方）。 （三）以质监部门的验收合格结果为质量标准。 五、合同价款 金额（大写）： (约) 贰拾伍万元（人民币） ￥：（约） 250000.00 元（人民币） 以实际发生工程量结算为准。 六、甲乙双方的主要工作 （一）发包人工作： 1、办妥正式工程和临时工程范围内的土地征（借）用手续，左邻右舍 的有关签订。办理施工许可证和临时道路占用许可证。 2、开工前搞好三通一平，工程放线，全部桩位定插签，清理地上和地下及空中障碍物，桩位探桩。并保证桩周有五米的施工范围。协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，及相邻的民事关系，运输道路平实畅通，施工机械及材料顺利到达施工现场及确保施工场地不下陷。以免影响正常施工及因场地问题造成桩的施工质量等问题由甲方承担有关费用。 3、提交施工图纸两份（包括：基础结构图、平面图、立面图和剖面图）和地
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，定立本合同。 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： （三）工程内容：采用长螺旋钻机超流态法进行的桩基础施工，桩型为直径400CM总工程量以设计图纸为准。 （四）承包方式：乙方以包工不包料（每米按350元/米计价进行结算）的方式承包该工程，包括：钢筋笼预制.钻孔.下笼.成桩.设备进出场运输及安拆费、桩施工费、（不包含税金、水电费、基础资料）。 第二条 （一）施工费：350元/立方米。工程量按照每个桩位桩尖压入自然地面深度累计值计算。高于桩顶标高按桩顶标高加0.5米桩长计算。 （二）甲方负责试桩费用及试桩检测费，试桩施工完10天内完成检测，超出10日后按设备停滞费补贴，7/10日检测/检测和工程桩），试桩电费由甲方承担。第三条工期 本工程施工工期为个有效工作日（自起止），实际开工日期以工程桩开始施工为准。（乙方保证在合同签订日起五天内进场） 在履约过程中，由于不可抗力、静载检测延误的工期或甲方责任所延误的工期，
经甲乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。 第四条甲乙双方责任 （一）乙方责任 1、组织施工机械设备（配桩长度为6-13米，满足设计桩型、设计压桩力要求）、人员和材料进场，保证工程按甲方要求及时开工，负责桩机正常运行，保证施工质量和进度。 2、遵守国家及地方有关工程建设安全生产管理规定，严格按安全规程组织施工。安全生产由乙方负责。 3、承包方必须做到文明施工，保持施工现场的整洁，创造一个良好的施工环境。 4、承包方应服从甲方代表和监理人员的监督和管理，相互配合，不得野蛮施工，如出现质量问题、安全隐患、发包方派驻的工程师有权要求其及时整改。 5、做好每根桩的施工记录资料和隐蔽工程签证等相关施工现场资料，为甲方支付施工费进度款、基础单项工程验收、管桩压桩分项工程结算、整改提供依据。（二）甲方责任 1、一切证件、批件、所缴纳的费用按有关规定属于甲方负责的由甲方负责。 2、开工前完成“三通一平”，场地应满足设备地耐力要求及60吨以上大型车辆行驶至施工组织方案中确定的卸桩地点，清除地下及距边桩4米范围内的障碍物（包括管线）。提供正规施工用水接头和施工电源接点，电源电力在200千瓦以上，接线点符合安全用电规范且距离最远施工桩位120米以内。 3、向乙方提供施工蓝图叁份]地质勘察报告及有关资料各壹份。指定相关单位函件签收人及通讯方式。组织有关部门对施工图纸进行会审。 4、委派工地负责人和监理工程师进行对工程桩记录及相关资料签证，需要旁站
合同编号：YTO-FS-PD232 孔桩爆破工程施工合同通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
孔桩爆破工程施工合同通用版 使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 发包方：__________项目部（以下简称甲方） 承包方：_____，身份证号：______（以下简称乙方） 甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《爆破安全管理规程》GB6722-2011．《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定，甲、乙双方就位于4号会展中心孔桩爆破工程的责任管理达成以下协议： 一、工程概况： 工程名称：______爆破工程 工程地点：______________ 承包工程内容：布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、钎探、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒、提供空压机给孔桩班组辅助清渣（含所有孔桩爆破作业的施工机械、人工、材料费用），不含孔底清渣。 二、工程单价和工程量： 1．工程单价：爆破单价按140元/m（不含税费），
桩基工程施工承包合同 总包单位（甲方）： 分包单位（乙方）：广东浚丰建设有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体特点，经甲、乙双方协商，达成以下协议条款，双方共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称：三期工程办公楼管桩基础工程 2、建设地点： 3、工程内容：三期工程办公楼建设项目预应力混凝土管桩工程施工 4、工程数量：约米,以正式施工图纸为准。 二、工程承包范围： 根据甲方提供的设计施工图纸、图纸会审纪要、变更通知、施工合同要 求范围内的静压预应力高强混凝土管桩工程。 三、工程承包形式： 甲方提供管桩，乙方施工。 四、工程工期： （一）、工程施工阶段总工期为 10 日历天,开工预计日期： 2015 年 8月 18日（具体开工时间按甲方项目部书面通知为准）。 （二）工期顺延条件：遇到以下情况之一，经甲方现场代表签证并经甲方项目部签章认可后，工期方可顺延。其余任何理由均不能作为工期顺延的条件。 1、非乙方原因造成工地停水、停电连续达6小时以上（含6小时）。 2、不可抗力（如台风、特大暴雨风雪等自然灾害）引起的工期延误。 3、因重大设计变更，造成工程量大大增加或需要停工且有甲方项目部书面通知要求停工的。 4、在施工期间由于政府指令而暂停施工的。
5、在工程施工中非乙方原因遭到周边居民阻挠施工而影响工程进度的。 6、施工期间遇到地下障碍物进行处理所影响的工期。 五、工程质量： 乙方必须严格按照设计施工图纸和现行国家及广东省有关的施工验收规范、规程进行施工,乙方承包范围内的所有工程质量等级必须全部达到合格以上标准。 1、本项目使用顶压式750的压桩机，接头部分应采用酸性焊条焊接，必须采取吊桩方式施工。 2、本工程除按国家法律规定通过下相关部门监督外，采取施工单位、监理单位、建设单位三级质量管理体系，实行定期或不定期联合检查制度，施工单位自检、监理单位复检，建设单位审核，均应落实到具体负责人，杜绝工程质量隐患。工程量收方时，必须由建设方及监理方三人以上在场时方可进行，并做好施工现场记录。 3、乙方必须自行完成本工程，若甲方及监理公司发现乙方有将本工程以任何形式转包、分包等行为，经查实，甲方有权终止本合同，已完成工程量不予结算，乙方应对此产生的一切后果负全部责任。 4、乙方应严格按照设计文件的要求及有关规范进行施工，桩头进入持力层，达到设计要求，必须经甲、乙双方及监理公司指定的现场监理工程师共同验收确认，每桩均应办理签证手续，并做完整的施工技术记录。 5、对于施工过程中发现的安全、质量问题或有可能导致质量问题的施工行为，在通知整改的情况下，甲方及监理公司有权对乙方做出违约经济处罚或由监理公司提请甲方予以处罚，每次处罚金额500-1000元。 七、文明、安全施工： 1、乙方必须按照现行建筑安全操作规程和省市相关规定及甲方要求,做好 现场文明安全施工工作。在施工期间发生人身、财产、工程安全事故必须在十二小时内书面报告给甲方，并积极主动做好事故的处理工作。对甲方和有关部门提出的安全、质量隐患必须及时整改,如因文明安全事故问题产生的责任及费
建设工程施工合同 发包人： 承包人： 依照相关法律，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：________________________ 资金来源：________________________ 二、工程承包范围____________________________ _______________________________________________ 三、合同工期： 开工日期： 竣工日期： 四、质量标准 工程质量标准：___________________________ 五、合同价款： 合同总价（大写）：_______________________ （小写）：_______________________
六、组成合同的文件： （1）图纸 （2）发、承包方确认的工程清单报价单或预算书。 （3）施工变更，现场签证。 七、承包人承诺 （1）承包人向发包人承诺按照本合同的约定进行施工、竣工并在工程缺陷责任期间承担保修责任（责任 期年）。 （2）承包人在工程施工前编写施工组织方案，收集组织施工技术文件，产品资质证明，按施工进度编写 施工资料（电子版）。 八、发包人承诺 发包人向承包人承诺按照本合同的约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。 九、安全及文明施工 承包人的安全责任： （1）遵守国家安全生产的各项管理规定，配备相关管理人员、技术员、安全员、资料员。 （2）由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任及产生的费用。 （3）室外施工作业设立安全标志与警示及采取相应措施，
合同编号：YT-FS-2272-13 静压桩施工承包合同范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
静压桩施工承包合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包单位： (简称发包方) 承包单位： (简称承包方) 为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国 合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法 律、法规签订本合同，共同遵守。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：承包范围和内容：静压桩基础的施工(含 设备进出场、定位放线、压桩、资料整理及提交等。) 第四条：工程价款：本着互惠互利的原则，工程 量按照设计规定和国家有关定额计算，每米单价，本 工程总造价据实际施工工程量计算，如发生工程变更 等费用按实际工程量计算。(承包单位承诺每米价格若 高于发包单位与其他承包单位签订合同的价格时，执
行发包单位与其他承包单位签订合同的价格) 第五条：承包方式：本合同按方式进行承包施工：第六条：施工期限：本工程自开工之日，施工有效工期为天，即年月日开工至年月日竣工。施工期间如发生不可抗力的自然灾害，或发包方设计变更影响工期时，经双方签证，工期顺延。 第七条：技术要求： 1、按设计图纸要求：严格按图纸要求施工 2、桩位、垂直度及允许偏差质量标准，按国家施工规范有关规定执行。 第八条：双方的主要责任： 一、发包方： 1、开工前施工场地应达到平整，不下陷，并负责清除上空及地上障碍物，能通行40吨拖车，接通施工现场水源、电源。如果现场异常(需垫板作业、清理障碍物以及降水等)发生时，凭签证按现行定额规定和现行有关政策另行结算。 2、发包方在开工前向承包方提供本工程的地质报
桩基工程专业分包合同 甲方：济宁xx房地产开发有限公司 乙力： 为了明确双方责任，密切配合，共同完成施工任务，依据有关规定和工程具体情况，经过协商，签订本合同，双方共同遵守执行。 一、承包范围： 中泰名城CA区C3#—CA4#桩基工程。从施工准备到工完料净等全部操作工序。 内容包括：定位放线、钻孔、混凝土浇筑、充盈系数、材料检测、材料复试、技术资料整理归档、水电费、税收、管理费、协调地方关系费等。交工时应提交完整技术资料四套。静载试验、高低应变试验所有试验均由乙方负责（具体试桩数量以不小于图纸说明为准），所发生的试验费全部由乙方负责。所有机械设备等材料全部由乙方负责。 二、承包方式：清工 三、承包价格及结算方式： 1、承包价格：195 ／m3（见附件人）此价款为含税价款。工程量暂定为2500 ／m3，合同价款约为480000元实际结算额据实结算。 2、本合同价款采用固定综合单价的合同方式。合同单价中包括承包范围之内的全部费用，综合单价一次性包死不做调整，合同单价综合考虑了桩长及各类地质情况等因素，无论实际施工中遇到岩石、各类土质、砂石或者地下水，均执行此单价。结算时合同综合单价固定不变，无论发生何种情况均不予调整，人工、材料、机械、工期、施工方案、政策性调整等各种风险均含在合同综合单价内。 3、本合同价款中所包含的内容：承包范围内所需要材料费、人工费、机械费、二次搬运费、机具工具费、劳保费（含安全帽）、技术措施费、管理费、利润、税金等应计取的全部费用。（桩基础施工全工程，直至检测合格交与发包方所需全部费用）；不可避免的工程技术间歇窝工费用；文明安全施工现场清理、材料分类码放及挂牌标示等管理费用；国家性重大会议和活动、自然气候与不可抗力、学生高考期间限制造成停工窝工的费用；必要的开
破桩头、截桩施工协议 甲方：****项目部 乙方: 甲方把中山市****二期**号楼桩头破除、截断工程分包给乙方施工，为明确施工质量、工期及各自职责，双方达成以下协议共同执行： 一、施工内容： 乙方将甲方施工场地内所有的灌注桩和管桩破除、截断，清理桩头。 二、工程计量方式及合同价款约定： 1、灌注桩：破桩按220元/m3以体积计量，破桩高度按现场实际测量，桩直径统一按施工图纸标注直径另加200mm。 2、管桩：截桩、破桩按18元/根。 3、上述两条所述合同单价包含了要完成该项工程的所有费用，包括了现场文明施工费用、人工费、机械费、管理费、利润、税金，为固定单价包干。 三、工程质量 1、甲方向乙方提供相关的技术交底，共同测量定位，根据设计图确定开凿深度。 2、乙方在破除的过程中不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。 3、施工中注意做好对甲方设施的保护工作（如放线定位桩等），如造成损坏除按价赔偿外，尚根据具体情况进行处罚。 4、施工中要服从甲方技术人员的调配。当对技术标准有争议时，甲方技术人员具有最终决定权。 5、乙方必须配合甲方做好现场人员的登记工作备案，并配合和参与甲方组织的安全、质量等现场教育工作。 6、乙方工长必须自始至终在现场指挥并参加操作，严格执行工长责任制。健全施工队伍组织。服从甲方及监理指挥。 四、施工工期 自2015年12 月17 日开工至2015年月日竣工。工期天，不得延误。如乙方原因造成工期延误的处以每天1000元的罚款。 五、合同价款支付: 全部工程量完成后，付破桩工程总价款的80%，余下20%的工程款在地下室结构完成
编号：_____________工程施工合同书模板 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
____________以下简称甲方 ____________以下简称乙方 依据相关规定、条例，遵循平等自愿的原则，经甲乙双方共同协商，就________________、________河等河道整治工程项目承包事宜达成一致意见，签订本合同，共同遵守。 一、工程名称：____________________工程 二、工程地址：________市鹿________区____镇 三、承包方式：劳务承包，按综合单价以图纸尺寸计算承包费用。 四、承包范围及内容：A型结构混凝土底板、C、D型结构挡土墙钢筋混凝土片石、混凝土垫层 五、承包单价及计量方式： 1、挡土墙及A型结构底板采取综合单价方式，施工费单价135元，单价中包含机械进出场费用、周转材料、机具设备、小型耗材、钢筋制作及安装、自拌混凝土及浇筑等与施工相关的费用，合同期内单价不做调整。
2、片石及混凝土垫层采取单价承包，施工内容包括基础面清理、排水、片石垫层铺设、C15砼垫层施工;按照图纸尺寸以平方米为单位计算，片石垫层(厚15c)单价为4元,混凝土垫层(厚10c)单价以4元。计量方式采用按月计量，与甲方同建设单位计量同步。 六、工程工期：____日历天 七、甲乙双方职责： 甲方职责： 1、负责提供营业执照、外出经商管理证明等必需的资质文件以及中标人员资格文件。提供公司质量、安全管理体系文件。 2、协助乙方完成施工报审报批及备案手续。 3、根据建设单位要求必要时派员协助乙方工作。 4、负责在温州设立工程账户便于乙方结算。 5、监督管理乙方开展各项施工生产活动。
打桩机租赁合同范本五篇 打桩机由桩锤、桩架及附属设备等组成。桩锤依附在桩架前部两根平行的竖直导杆(俗称龙门)之间，用提升吊钩吊升。以下是整理的打桩机租赁合同范本五篇，欢迎阅读参考! 打桩机租赁合同范本(一) 承租方(甲方)： 出租方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，按照广珠铁路标工程具体情况，经双方协商一致，签订本机械租赁合同，双方共同遵照执行。 1、合同主要内容 1.1 甲方租用乙方钻孔桩机械设备用于工程施工，施工内容包括钻孔桩工程施工。 1.2 租用的机械设备名称、规格、数量见附表一《机械租赁设备一览表》要求乙方的设备状况良好。 1.3 机械租赁时间：年月日至年月日。
2、机械租赁费单价 2.1机械租赁费单价按附表二《机械设备租赁费用单价汇总表》约定的单价计算。其中台班单价已综合包括了机械设备台班作业所需的全部费用，单价不作任何调整。 2.2 租赁机械台班费的计价均按八小时为一台班计算，不足八小时按比例折合相应台班数。 2.3机械进出场费均由乙方承担 2.4机械施工所用油脂、燃料及机械自身维修费用由乙方负责，如果需甲方供应时，所用甲方供应材料以甲方采购价格供应乙方。3、甲方责任 3.1 负责对本工程施工作业的质量、安全、技术、作业进度进行全方位管理、控制。 3.2 甲方应配备责任心强，熟悉技术和管理的机械领工员指挥调配乙方的机械设备。 3.3 甲方在乙方进场前必须对乙方按规定进行技术交底，确定该工程的安全、质量措施和工程技术标准。 3.4 依作业进度及时组织测量、检验和交桩，并提供相应的作业指导书、技术交底等技术资料。
3.5 负责作好施工组织和协调工作，确保施工顺利进行，减少误工、待窝工，降低机械使用成本。 3.7 对本工程的施工作业质量、安全、技术、作业进度进行全方面的管理控制。 3.8应严格按照安全操作规程指挥调配作业机械，杜绝违章作业。 3.9 按本合同约定及时办理机械租费结算手续。 4、乙方责任 4.1 乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术交底、作业指导书、施工范围及验收标准进行施工。 4.2 乙方应按甲方要求的时间及时组织机械设备进场作业，并保证所出租的设备状态良好，满足施工作业要求。乙方应自觉接受甲方对施工作业质量、安全、进度的监督和管理，确保作业质量和进度。 4.3 乙方必须选派具备相应资质的机械操作人员操作、维修人员，机械操作、维修人员必须年满18岁，身体健康，胜任施工机械岗位工作，否则甲方有权要求乙方调换人员。4.4乙方应按国家和当地政府的有关规定，及时办理机械操作人员、维修人员和机械设备的相关手续，确保设备手续齐全，人员持证上岗。
桩基工程施工合同样本(合同示 Sample of pile foundation construction contract (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-037298
桩基工程施工合同样本(合同示范文 本) 说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程 度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。 桩基工程施工合同范文 1 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方协商达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程名称：平陆县西街初中迁建项目一标段 2、工程地点：平陆县西韩窑村，砥柱广场北侧。 3、工程内容：载体桩施工
4、工程范围：图纸范围内桩基工程 第二条承包方、合同价款及支付方法 1、承包方式：机械成孔，甲方提供水、电、扎丝、焊条、钢筋、混凝土，其余机械设备、材料、人工由乙方负责。 2、合同价款： 按实际施工桩数，以 65 元/米按有效桩长进行结算。 3、合同价款支付方式 (1)工程进度款：1#、2#、3#楼按每栋楼载体桩完成后，付每一栋楼载体桩合同价的50%，1#、2#、3#楼载体桩全部完工后付至合同总价的70%，载荷试验完成合格后付至合同总价的 90%，剩余 10%竣工验收后一个月内付清。 (2)合同价款的调整：合同价款签订后，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一时，合同价款按实际情况进行增 1)甲、乙双方代表确认的工程量增减; 2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; 第三条工期 施工现场达到“三通一平”，基坑开挖至标高，具备开工条件后，以监理书面签署的开工令日期为开工日期。有效工期为日历天，雨天除外。 第四条工程质量 乙方严格按照国家有关规定、桩基施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，质量达到合格。 第五条甲方的权利和义务 1、甲方应向乙方提供桩基施工所需的图纸、勘察报告、测量成果等有关资料负责放线、乙方人员配合。
冲孔桩破桩头施工合同 发包方(甲方)：______________ 承包方(乙方)：______________ 经过甲乙双方协商，甲方将“______________冲孔桩破桩头工程”委托乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，依照该工程具体情况，签订本合同，具体内容如下： 第1条：工程名称：__________项目冲孔桩破桩头工程 第2条：施工地点： 第3条：工程范围及内容：__________项目地下室冲孔桩桩头破桩头、凿平、磨检测点以及清碴转运等工作。 第4条：工程质量和要求： 按照现场施工员提供的平水及尺寸要求进行施工，并服从现场施工人员的管理，保证现场施工安全做到文明施工。 严格按照破桩头的程序破桩，并接受甲方管理代表的监督。 第5条：甲方责任： 甲方全面履行与乙方的各项约定，全面组织施工工程管理； 负责提供施工用水，电接驳点； 尽可能为乙方提供垂直运输，并尽力使其保持正常连续运转，但吊塔吊不到的地方，需人工转运的材料等增加的支出甲方不作任何补偿； 合理利用现有场地与设施，尽可能为乙方提供生产、生活用临时设施或场地，但甲方出于工程顺利进展，或文明施工方面的考虑必要时有权要求乙方自行解决办公、工人食宿问题。 第6条：乙方负责： 服从甲方现场协调指挥，按照现场施工员提供的平水标高破桩，保证质量。 乙方负责破桩的所有机械设备，破完每一个桩后将碴及时清出转运到勾机勾到的地方上车运走。 乙方应配合其他各施工专业同步施工，若因乙方原因造成其他专业工程的损失，则由乙方负责赔偿。
根据工程有关安全生产，文明施工规定，保证安全、文明施工，并承担责任与费用（已含在合同单价包干），因承包人违返上述规定而发生的费用由承包人承担。 乙方应严格听从甲方现场人员管理，宿舍和食堂由甲方统一管理、安排。上班不得饮酒、不得穿拖鞋、不得高空抛物，必须佩戴安全帽，不得聚众赌博，违返者每一次罚款1000元，从乙方进度款中扣除，并勒令离场。 第7条：合同单价与结算方式： 地下室冲孔桩破桩头包机械设备，包凿平桩头，包磨检测点，包清碴等，综合价35元/m3。 以上单价已含一切劳保福利、工伤事故费用、管理费用等一切费用在内，乙方不得以任何理由增加任何费用。 结算方式： 工程完工后，没有任何手尾和质量问题，经甲方验收合格，在一个月之内一次性付清。 第8条：工期： 乙方按照甲方现场项目部的工程进度组织施工，并与项目部签定工期保证书； 乙方应根据工程进度需要配备足够的施工人员，如因人员不足，影响总体进度，则按200元/天，对乙方进行罚款； 若乙方没有足够的施工工人，无法按甲方要求进度完成施工任务，情况严重的，将对乙方进行辞退离场处理； 第9条：违约责任： 如果乙方施工没达到设计要求和规范要求，则乙方必须无条件返工，并承担所造成的后果和损失；若造成工期严重推迟，还需按照200元/天，向甲方支付违约金； 若因乙方原因，出现质量等问题，在甲方要求时间内，乙方未能完成缺陷修复工程，经证实为无故拖延，则甲方有权雇用其他机构/人士进行修复或完成剩余工程，产生的费用从乙方工程款中扣除； 若乙方不配合甲方进行现场施工管理工作，经多次劝说不改者，甲方有权拒
协议编号 建设工程施工合同 甲方： 乙方： 协议签订日期：年月日 协议生效日期：年月日到年月日
建设工程施工合同范文 建设单位（甲方）： 施工单位（乙方）： 1。总则 1。1 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 2。承包方式及承包范围 2。1 承包方式：包工包料（材料使用甲方指定品牌） 2。2 承包范围 3。工程概况 3。1 工程名称： 3。2 工程地点： 3。3 工程内容要求：
4。合同价款与结算 4。1 本工程为非招标工程，项目单价：元/平方，施工面积：平方。合同价款定为，大写：。 4。2 合同签订之日起甲方一次性支付乙方部分合同款元。余下合同款分次支付给乙方。第二次付款：项目进行到时支付元。结算余款：项目进行到时支付元。 5。合同工期开工日期：年月日。竣工日期：年月日。合同工期总日历天数：天。 5。1 乙方确保其具有承担本合同约定事项的资质及能力，并保证安全施工无事故，应当按照约定的开工日期开工，如不能按期开工，应当在约定开工日期前3日内，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方在接到申请后的24小时内以书面形式答复乙方。甲方不同意乙方要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。 5。2 因甲方原因不能按约定日期开工，甲方以书面形式通知乙方，并赔偿乙方因延期开工造成损失，相应顺延工期。 6。材料设备供应 6。1 乙方采购材料设备，应按图纸要求和规范标准采购，并要求“三证齐全”，对材料设备质量负责。
字（）第［］号 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定, 方同意将 乙双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，结合本工程的具体情况，特签 订本合同 以共同遵守执行： 第一条工程名称: 第二条工程地点： 第三条承包方式: 静力压 —X —预应力C —砼预制方桩综合含税单价为Y —元咪, 工程量暂定为— 米，桩尖含税单价为Y —元/个，工程量暂定为—个。 以上含税综合单价包括购桩、打桩、桩机进退场费、包打试验桩费、包凿 桩费、包切桩费、水电费、临时设施费及 其它施工费用。 若桩尖单价含 在综合含税单价中请在此项加入桩尖费。 第四条工程范围: 1、甲方负责与市规划局管线部门定出建筑红线的外边线， 交由乙方确定桩基 工程的桩号定位。 2、所有接头采用焊接，接头不多于4个，乙方在施工前必须报技术措施给甲 方审批，桩的 最后收锤一定要满足设计要求的贯入度。合同附号: 工程发包单位: 工程承包单位: 以下简称甲方） 以下简称乙方） 经协商一致，甲 工程委托乙方施工。为明确甲、 1、 2、 乙方以包工、 工程量计算办法: 表签证确认为准。 包料、包质量、包凿桩（切桩）的形式承包该工程。 ，打桩深度以甲方驻工地代 3、 4、
第五条工程造价： 1、 本工程含税总造价暂定为人民币 ____________ 元整（Y _______ 元），实际含税 总造价以合同含税承包单价结合实际工程量 （甲方驻工地代表验收签证确 认方为有效）结算为准。 2、 施工过程中，因实际需要增加工程量，涉及金额小于人民币壹万元办理签 证手续（甲 方驻工地代表签认有效），作为结算依据；大于等于壹万元则 补签《增加工程补充协议》。 第六条工程付款办法: 合同签定后，甲方支付乙方合同总造价的 25%做为备料款。 工程每完成管桩4000米，乙方将完成的实物合格工程量上报甲方工程部 （该工程量 必须经甲方驻工地代表验收签证方为有效 ），经核实后支付工程 进度款的80% （含备料款）。当工程进度款支付到工程总造价的 80% （含 备料款）时，甲方不再支付工程进度款。备料款按比例扣回，在工程完成 到总造价的80%时全部扣回。 在工程完成试桩验收合格并在土建基础部位完成施工时办理结算， 工程款 在办理结算（结算书须经甲方主管副主席签字并盖章方为有效）后支付。 国家规定由 乙方上缴的各种税费，已包含在本合同造价内，由乙方向工程 所在地地方税务部门缴纳。甲方通知乙方开单后，乙方每次收取甲方工程 款须持工程所在地地方税务部门开 具的等额有效之建筑安装发票收款。 第七条工程期限： 1、 经双方商定,本工程乙方必须自甲方工程部发出开工通知单之日起每台桩机 一个工作日施打管桩数量不得少于—根，并于—年—月 ________________ 日之前完成 全部工程。或开工之日—个日历天内完成。 2、 经甲方确认有以下原因之一者，由甲方驻工地代表确认后工期可以顺延： （1） 甲方在施工期间修改设计或甲方未能按时支付工程款等其它原因。 （2） 甲方未能在约定的开工日期内交出施工场地。 （3） 因不可抗拒的自然灾害等事件影响，或甲方原因连续停水或停电八小时 以上。 1、 2、 3、 4、
合同编号： 水泥搅拌桩基础工程施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方将项目水泥搅拌桩施打工程发包给乙方施工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条、工程概况（名称、地点、内容、范围） 一、工程名称：水泥搅拌桩工程（以下简称“本工程”） 二、工程地点： 三、工程内容：桩机械设备进退场、安拆，打桩等项目水泥搅拌桩施打工程。 四、工程承包范围项目水泥搅拌桩施打工程（只包工，不包料）。水泥搅拌桩采用浆喷法施工。桩径600mm，桩长及设计标高按设计图为准。工程数量按实际现场施打的水泥搅拌桩桩签证长度为准。 施工设备要求的施工机械在甲方通知后七天内施工设备进场。 第二条、工程管理（质量与检验、安全文明施工） 一、质量与检验 （一）工程质量 1、竣工验收时本工程质量须达到国家现行验收规范或行业质量检验评定标准合格等级。因乙方原因造成工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。 （二）检查和返工 1、乙方应认真按照国家现行标准、规范和设计图纸要求以及甲方/监理单位/总包单位依据合同发出的指令严格施工，随时接受甲方/监理单位/总包单位的检查检验，为检查检验提供便利条件。 2、工程质量达不到合同要求，甲方有权要求乙方停工或返工，因此发生的一切费
用由乙方承担，工期不予顺延。如乙方返工后仍达不到合同要求的，甲方有权解除合同，乙方承担违约责任。 二、安全文明施工 乙方应遵守国家、当地关于工程建设安全生产的有关管理规定，经常进行安全施工与检查，做好安全教育与防护工作。由于乙方安全措施不力造成事故的，自行承担一切责任和费用。由于甲方原因造成安全措施不力造成事故的，甲方承担一切责任和费用。第三条、经济条款（承包方式及合同价款、合同价款的支付） 一、承包方式及合同价款 1、水泥搅拌桩包工包料每米（小写：￥元）（以上包干价格含人工 机械施工费)。 2、以上单价不含任何税金、管理费，水电费用、以现金结算。 3、如发生二次转运按现场实际发生情况双方协商解决。 二、合同价款的支付 水泥搅拌桩付款方式： 打桩设备进场时甲方预付桩基工程预估价的 30% 给乙方作为备料款，桩基工程完成一半桩数时再付进度款的80%给乙方，桩基工程竣工后3天内付到总完成量的90%，余款待桩基工程验收合格后（以双方核对工程价款无误后）7天内付清。 如贰个月未能验收，则按验收合格付清。 第四条分工及责任条款（材料设备供应、竣工验收及工程移交、双方责任、违约责任、争议解决方式、附则） 一、材料设备供应 1、本工程所需的材料设备：壹台桩机，乙方自行提供设备及承担进出场费用，并满足工程进度要求。 2、以上材料设备外的材料由乙方自行采购供应到施工现场，并提供产品合格证。 3、甲方根据现场实际情况提供材料设备存放场地，乙方负责完竣验收前的保管工作。 二、竣工验收及工程移交 1、工程竣工验收以施工图、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家现行有关施工规范的合格标准。 2、乙方申请竣工验收时，本工程应具备下列条件： （1）本工程全部完工；
破桩头施工合同文档标准版 Standard version of broken pile head construction contract documents 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
破桩头施工合同文档标准版 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑 安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合 同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后 内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 乙方： 现有工程机械钻孔桩的破除工程，经甲、乙双方协商， 甲方同意承包与乙方施工。现实具体协议如下： 一、甲方以每立方105.00元（壹佰零伍元）的单价将桩 的破除工程承包给乙方，具体计算以施工图纸计算。 二、施工范围：乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中，所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度，但不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。 三、乙方进场后，甲方负责提供生活水电以及适量借支 生活费用。乙方自带破桩工具（包括锯桩机）。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合（如挖机配合清渣等），确保施工进
度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。 四、结帐方式：甲方在乙方工程完工后3天内，以现金 的方式一次性付清工程款。 五、此协议由甲乙双方协商而定，双方必须严格遵守， 积极履行。如有违反，则由违反方负完全责任。 六、此协议自签字之日起生产，待工程完工，甲方付清 乙方工程款后自行失效。 甲方代表：乙方代表： 联系电话：联系电话： 时间： -------- Designed By JinTai College ---------
工程施工合同书新整理版 参考文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
工程施工合同书新整理版参考文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 工程施工合同书范文1 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 我方对多个施工队伍认真考察、对比、研究选定了施 工队伍。为明确各自的权利和义务，经协商，并根据《中 华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和 《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规 定，现就乙方承揽甲方委托制作安装一批店外门头装修事 宜达成如下一致协议。 一、工程名称:店外铝塑板门头制作安装 二、安装地点及范围：黄河路铁路桥以东至岳城办事 处辛集行政村东头327公路两侧，佃户屯办事处佃户屯行
政村菏商公路两侧。 三、门头安装位置：根据甲方提供的店家地点，乙方实际测量经甲方及店主确认为准，高度：1.2米，长度：根据实际情况确定(详见图纸)。 四、材质：要求用5*5CM镀锌角钢，76*44厚 1.2MM的铝方管，外贴4mm红色铝塑板黄色芙蓉板字 2mm厚(黄色铝塑板为红色芙蓉板字)，四周压76*25铝方管外贴白或黄色铝塑板。 五、工程造价及支付方式 1、工程造价：约 2.制作安装费约定：制作角钢架，安装铝合金框架、外贴铝塑板并包边及字安装完成费用，每平方展开面积计算。 3.支付方式：签订合同乙方机械人员进场甲方预付款，工程进行一半时付元进度款。竣工验收合格留%质保金，余