厨房烟道工程施工合同
甲方：安岳铭城房地产开发有限公司
乙方：安岳县万通烟道管制造厂
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：盛世铭城
2、工程地点：安岳县普州大道北延线
二、工程范围和内容
1、甲方将盛世铭城商住楼工程厨房烟道分包乙方。
2、工程范围为 1#栋、2#栋一单元楼厨房烟道工程施工，具体工程量以现场发生实际为准。
3、工程协议内容：包工包料包机械。
三、工程造价及计价依据
1、排气烟道规格 400*450 ，单价按 50 元∕米计算；
烟道吊洞 15 元∕个计算；钢制止回阀 15 元∕个计算；
风帽单价按 100 元∕个计算，最后结算按实际工程数量结算。
2、以上价格含材料、人工工资、运输，包安装、包质量、包工期、包安全的包干形式，以上价格不包含税收。
四、工程工期
1、单栋工期 30 日历天，本工程施工工期必须在保证工程质量前提下根据甲方要求完成本工程。乙方按甲方指定工期延期2天后，第3天开始每延一天按1000元处罚，罚款最多不超过工程造价的10%。
2、遇不可抗拒因素，签证后，工期相应顺延。
三、工程质量
四、1、甲乙双方约定的厨房烟道工程质量为按现行有关质量验收标准验收，符合建筑工程施工质量验收规范，分项验收合格。必须确保一次性合格，如由于施工质量及材料问题，导致工程质量验收不合格，除乙方无条件返工处理合格外，甲方根据有关管理制度可视情对乙方作出质量处罚，乙方应无条件接受甲方的质量处罚。
2、乙方如擅自变换材料或以次充好或施工工艺低劣或工程质量低劣或乙方将本工程全部转包给第三方等，甲方有权终止合同，同时保留向乙方追究有关责任的权利，乙方对前期投入的损失自行负责。
3、乙方施工前应做好样板经甲方检验合格同意后方可大面积施工。做到工完、料净、场地清。
四、甲乙双方责任
1、甲方责任
（1）全面履行合同，确保乙方正常施工。
（2）督促乙方做好进度控制、质量控制、安全管理，文明施工。（3）做好乙方工程量审核，按合同及时审批工程进度款项。
（4）提供施工图纸，提供标准预留洞口，解决乙方施工现场成品排烟管道堆放场地，及时提供乙方施工工作面。提供垂直运输、施工用水、用电、少量水泥、沙及钢筋。
（5）按照图集中关于土建部分的粉刷、防水、修凿预留洞口﹙包含预留洞口过大造成的修补﹚、清除洞口周边垃圾。
2、乙方责任
（1）全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。做到工完场清，办理工序交接。
（2）服从甲方指挥和管理。
（3）服从甲方现场职能人员的监督管理。
（4）负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的机具设备能满足施工和甲方管理的需要，人员调配投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。
（5）因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件按甲方和甲、乙双方合同的要求返工至合格，并承担由此产生的全部施工增加费用。（6）全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。
（7）工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。
（8）工程具备质量验收条件，乙方经甲方同意按现行相关标准、规范、规程等要求积极组织质量验收，乙方应无条件配合。对甲方验收提出问题及时给予整改，整改完成后再次报验。
（9）乙方负责该项目工程竣工验收资料的收集、整理、归档以及工程的验收工作。若验收不合格，一切损失由乙方自行承担，并承担甲方损失。
（10）及时支付工人工资。
（11）配合甲方交房，交房过程中若需整改，积极组织人员进行。五、工程文明安全
（1）乙方劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度。
（2）积极配合工程部工作，做好上情下达，及时签订安全责任书，层层落实安全生产责任制。
（3）施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求协商解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生打架斗殴事件，不论有无理由每次罚款 5000元。
（4）乙方需遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行。
（5）如现场由于乙方造成安全事故，单次事故费用在5000元及以下后果均由乙方承担，与甲方无关。
（6）乙方应成立安全应急小组，并制定安全应急预案，以便发生安全事故时可以第一时间做好救护等工作，尽量减小安全事故造成损害。（7）处罚管理细则：
1) 施工现场穿拖鞋及高跟鞋、不戴安全帽、打赤膊，违者每项每次罚款50元，班组长及管理人员每次罚款100元。
2)盗窃工地财物者，追缴被盗物品并罚款（罚款金额按被盗物品新购价格的5倍，最低罚金200元），并送交公安机关处理。
3) 故意破坏项目设备者，自行恢复并每次处罚500元~2000元。
4）在施工过程中，如果故意关拉电源总闸，则对当事人罚款1000元。因断电造成的用工损失及造成的安全事故应全由乙方负责。
5) 对项目内的水、电随意加装、改动或拆除者，每次罚款200元~300元，造成严重后果者，送交公安机关处理。
6) 在工地内打架斗殴聚众闹事，每次罚款5000元，并送交公安机
关处理。
7) 动火作业时，未做好防火措施，每次罚款100元。
8) 在工地内随意大便者，每次罚款200元。
9）施工操作时，将材料堆放在施工通道中，每次罚款200元。10）私自拆除“四口”防护及其他安全防护设施者，每次罚款100元。
11) 工序施工完毕后，即时清理施工机器、材料以及建渣，如果完工2天后仍没有清理施工现场，每次罚款500元/层。
12) 乙方人员不服从甲方现场统一指挥的，每次罚款100元。
以上条款希望项目所有人员严格遵守，若某人连犯同一条款两次，除罚款外，甲方有权清理其出工地。以上条款由甲方现场管理人员当场开出罚款单，并交给乙方或乙方现场负责人，在每次支付工程进度款前乙方必须先交清处罚金，否则在进度款中扣除。
六、付款方式
乙方完成单栋烟道工程后，乙方通知甲方、监理进行三方验收，验收合格后10个工作日内完成结算办理，乙方办理请款单，经甲方审核签字后10个工作日内向乙方拨付单栋烟道工程施工总价95 %；剩余 5% 作为质保金，工程竣工验收合格后1个年内无息支付。
七、其它
1、乙方应服从甲方的监督和检查，严格执行工程部、公司的所有规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规，如发现不改者，除赔偿材料费外，罚款200—1000元/次。乙方在施工过程中如因管理混乱，质
量、安全、工期不符合本合同要求，甲方有权单方面终止双方施工合同，另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任何理由加以拒绝。
3、本合同一式肆份，甲方叁份、乙方一份。
4、本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，依法向项目所在地人民法院提起诉讼。
5、本合同由甲、乙双方当事人签字、盖章之日生效，工程款结清之日失效。
甲方（签章）：乙方（签章）：
签约代表：签约代表：
身份证号码：
银行账号：建行6217 0036 4000
3645 821
年月日年月日
合同编号：YT-FS-1129-46 建筑工程内部承包合同范 本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑工程内部承包合同范本(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(全称)： (以下简称甲方) 委托代理人： 承包方(全称)： (以下简称乙方) 委托代理人： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，发包人、承包人就本工程施工有关事宜达成一致意见，订立合同。 一、工程概况 工程名称 工程地点： 工程内容：栋土建、内外装饰、水电安装工程等合同约定的内容(0.00以下地下车库土建及部分安装工程)
建筑面积 m2 二、工程承包范围及方式： 1、承包范围：按甲方提供的施工图纸及工程有关说明进行工程施工总承包。工程承包范围包括本项目的土建、内粗装修(仅包括室内墙面及天棚抹灰、楼梯踏步面层及栏杆安装)、门(进户门)窗安装、外墙(含斜屋面)装修、部分水电安装(水、电到户)以及完成本项目所必须完成的其他工作，对于增加的工程项目必须由甲方书面指定授权代表签字确认并符合增加的条件，否则有关工程不计算价款。 2、承包方式：采用包工包料方式承包给乙方。 三、合同工期 工程开工日期：定于 2017 年 3月 6日(以甲方开工令为准)，竣工日期：定于20xx年 11月 6 日。本工程合同总工期为日历天数245天。(无论任何原因影响，工程必须按时竣工交付) 四、质量验收标准及等级 1、验收标准：
烟道工程施工承包合同 项目名称：湖南鑫远集团鑫远·杰座综合楼（以下简称“本项目”）发包方：湖南鑫远建设有限公司鑫远·杰座项目部（以下简称“甲方”）供应方：（以下简称“乙方”） 身份证号码： 依据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方就“本项目”工程施工承包事宜，经协商一致，签订本合同。 一、工程概况： 1、结构形式：地下二层，地上二十八层框剪结构。 2、建筑面积：总建筑面积约49763平方米。 3、工程地点：长沙市芙蓉南路与友谊路口相交处西南角。 二、承包方式：采取包工包料的承包方式，包质量、包安全、包进度、 包文明施工、包材料保管和机具设备及辅材。 三、承包范围： “本项目”施工图及相关设计文件和设计变更所，包含的全部烟道工程施工区域范围内的所属烟道施工的工作内容，自备工具、用具、劳保用品和辅助材料。承包范围内不记取任何计时工。 1、本工程所有烟道材料的卸车、现场吊运、现场清理、围墙范围内材料及机具的二次转运。乙方负责洞口清理、吊模、凿砼、灌浆、拆模、烟道开洞、厨房返边凿麻、砼浇捣密实度成型及养护，并达到结构自防水要求。 2、烟道按指定地点堆碼整齐，楼面材料、垃圾及时清理并按指定地点
堆放。 3、机械设备、工具及用具范围：①除现场配备的塔吊、施工电梯大型设备以外的该工种所有工具、用具全部由供方负责自备；②雨具、手套、安全带、安全帽等劳保用品。③该工种所有设备用电甲方只提供至配电箱（二级配电箱），其余电缆、开关、插头、三级配电箱等均由乙方负责。施工用照明灯具、电缆由乙方自备自收。 四、工程质量要求： 1、遵守甲方所制订的一切质量保证措施和国家的技术规范要求，严格按设计文件施工，符合相应施工规范及验收标准，严格按现场施工员、监理工程师、政府质监员要求施工。同时由项目部分层按月参照《建筑工程施工及验收规范》实行质量综合考评，确保分项工程验收达到省优良工程标准。 2、乙方所施工的烟道工程必须达到施工规范验收标准要求，如质量达不到要求造成一切经济费用由乙方承担，并承担甲方相应的经济处罚。 五、工期要求： 1、施工工期为：签定合同之日起壹个半月内完成全部烟道安装。 2、分段工期以甲方所排列的切实可行的施工进度计划，必须按时完成，同时满足工程总进度计划和月、周进度计划要求。 六、安全要求： 乙方严守安全操作规程，遵守《建设工程安全生产管理条例》，加强对所属人员安全生产教育；甲方施工员负责督查，发现违章有权限令乙方整改。
HNＪS—2008 工程编号: 合同编号: 湖南省建设工程施工合同 (补充协议书) 工程名称:外滩新城
工程地点： 发包人: 承包人: 湖南省建设厅 目录 第一部分合同协议书 一、工程概况 二、工程承包范围 三、合同工期 四、工程质量标准 五、合同价款 六、合同的文件 七、发包人承诺 八、承包人承诺 九、合同订立
第二部分通用条款 1 一般约定 2 发包人义务 3 监理人 4 承包人 ５材料和工程设备 6 施工设备和临时设备 7 交通运输 8 施工测量 9 施工安全、治安保卫和环境保护 10 进度计划 11 开工和竣工 12 暂停施工 １３工程质量 1４工程质量检测 １5 变更 16 价格调整 1７计价、计量与支付 18 竣工验收 1９缺陷责任与保修责任 20 保险和担保 ２1 不可抗力 ２2 违约 2３索赔 24 争议的解决 第三部分合同专用条款
1 一般约定 ２发包人义务 3 监理人 ４承包人 5 材料和工程设备 6 施工设备和临时设备 7 交通运输 ８测量放线 9 施工安全、治安保卫和环境保护 10 进度计划 11 开工和竣工 １２暂停施工 13 工程质量 14 试验和检验 15 变更 16 价格调整 １7 计价、计量与支付 １8 竣工验收 1９缺陷责任与保修责任 20 保险和担保 ２1 不可抗力 24 争议的解决 25 补充条款 第四部分合同附件及格式 附件一材料附表 附件二工程质量保修书
第一部分合同协议书 发包人:（全称) 湖南大鹏房地产开发有限公司 承包人：(全称) 为实施(项目名称）， 已接受承包人对本项目的中标。依据有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,共同协商达成如下协议。 1、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容：
工程施工内部承包协议书 甲方： 乙方： 为了实行有效的内部经济责任制和项目承包负责制，确保工程质量和安全生产文明施工，保证建设工程施工合同履约，实行企业目标管理，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现根据公司的实际情况，双方就本工程施工内部承包协议相关事项协商一致，订立本协议。 第一条工程名称: 第二条工程地点： 第三条工程造价： 第四条承包范围：按建设单位的招标文件、施工合同及相关的补充协议执行。 第五条材料供应及工程款支付等执行公司与建设单位签订的合同及补充协议的有关规定。 第六条工期执行公司与建设单位签订的合同及补充协议约定的工期。 第七条工程质量要求： 1、质量目标：执行公司与建设单位签定的合同约定的质量目标，乙方应严格按照相关标准要求执行。 2、本工程施工必须接受公司的统一管理，严把质量关，严格按照会审后的施工图纸及施工质量验收规范、工程建设强制性条文及相关的标准、技术规程等施工。 3、项目经理部应争取在奖项方面取得突破，如在本项目中取得中州杯奖项，公司则返还本项目所缴纳的管理费中的20万元，以作为项目经理部在奖项申报方面的各项开支及奖励。 4、如果出现重大质量事故给公司造成经济及名誉损失的，乙方除承担全部责任外，另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。 5、本工程完工后，乙方必须提供一套完整的竣工资料及其刻录光盘，上交公司备案。 第八条施工管理
1、乙方施工现场的管理人员必须配备齐全，并持证上岗，不得兼职，并在公司人事部门备案，未经批准，不得随意更换，如确有需要调整，必须先经公司同意。 2、乙方施工现场管理人员的配备如果不能满足施工现场工作的需要，从而导致建设单位要求公司增派管理人员的，公司则根据增派人员情况，在原有管理费收取基础上向乙方增加收取0.5%-1%的管理费，增派人员工资由乙方承担。 3、乙方应严格执行公司的工程管理制度和其它各种规章制度，按时向公司报送月报等资料，及时参加公司召开的有关会议。 4、乙方应严格按照国家及省市规定的有关文件进行施工，遵纪守法，认真维护公司形象和利益。 5、施工过程中，甲方应向乙方提供必要的工程管理与施工技术服务。 6、项目部在和建设单位办理工程结算时，无权对社会保险费等属于甲方权益的费用向建设单位作出放弃或让步决定。 第九条安全文明施工要求 1、杜绝重大伤亡事故和重大火灾事故，重伤2‰以下，轻伤8‰以下。 2、要积极配合各有关单位及公司的日常检查，对提出的问题应妥善进行处理。接到的书面整改通知，应及时整改并书面回复公司安全科。对主管部门的整改通知，经公司安全科复查后再回复。如因乙方处理不力，发生的一切损失及费用均由乙方承担。 3、施工现场的安全生产和文明施工应按当地政府部门下发的有关文件和公司的安全生产文明施工管理规定执行。需取得省级安全文明工地证书，否则将给于0.5%的处罚。如被行政主管部门通报批评，给公司造成负面影响者，公司将根据情况予以处罚。 4、如施工现场发生重大安全事故，给公司造成经济及名誉损失的，乙方除承担全部责任外，另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。 5、另签安全生产责任书（附后）。 第十条劳务管理 1、工程所涉及到劳务分包的必须和有资质的劳务公司签订劳务分包合同，并在公司备案。禁止和无主体资格的个人签订协议。 2、项目部组织自有人员实施劳务作业的，必须提供为其所招用的工人办理
烟道安装施工合同协议 书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
中宏丽舍T9住宅楼烟道制作、安装合同甲方：中国建筑第六工程局有限公司咸阳中宏丽舍项目部（甲方） 乙方：咸阳易方园工贸有限公司（乙方）甲方同意将中宏丽舍T9住宅楼工程中烟道的制作安装工程分包给乙方，为明确双方的权利和义务，为确保中宏丽舍T9住宅楼工程保质保量地完成，经甲、乙双方共同协商，签订以下协议，共同遵守： 一、工程名称及地址： 1、中宏丽舍T9住宅楼工程 2、地址：咸阳市人民中路16号 二、承包形式：包工包料、包质量、包安全、包现场文明施工。 三、承包单价及工程量计算： 1、按照实际施工部位计算工程量 2、承包单价及工程量计算： ①按照现场实际安装面积计算工程量； ②工程质量达到合格，产品名称型号、规格、数量、单价、金额见如下表格。乙方报价为烟道的制作安装全部费用，并且含税。不得由于材料、工资、运费、政策或其他与工程实施有关费用的跌涨而调整。 产品名称型号、规格、数量、单价、金额
乙方依据陕2001J57标准设计生产、加工，其质量标准未达到《中华人民共和国建筑工业行业的标准》JG/T3044---1998部颁标准。 五、工程款的支付及结算办法： 货运到工地后，甲方付总金额的60%，安装完经三方验收合格并竣工验收之后付至 95%，余款保修期满后返还（保修期为二年）。每次付款前必须提供正式发票,并且标 明收款单位、开户行以及帐户，且收款单位必须与合同一致。一切按程序执行，否则 不予付款。 六、质量、安全、工期 1、乙方在施工过程中，必须按照施工图纸及有关规范规定和经甲方批准的施工方 案进行施工，做到精心施工、严格管理，工程质量确保合格标准，乙方必须严格按国 家现行安全操作规程进行施工，并且遵守甲方制度的安全生产规章制度和奖惩制度， 做好安全教育工作。杜绝伤亡事故，月轻伤频率必须控制在%以内，如发生安全事 故，一切责任和费用由乙方自己承担，并且赔偿甲方因此受到的损失。 2、工期：年月日—年月日，按甲方要求及现 场需要配备劳动力，乙方配备足够的劳动力，保证甲方总工期目标的实现。在工程施 工期间，乙方必须完全服从甲方工期进度计划的安排。 3、若因乙方原因造成返修，乙方应对所造成的损失进行全额赔偿。 4、如遇停水、停电或不可抗力的原因，工期是否顺延参照甲方与业主间的约定。 七、材料、设备的管理规定： 1、甲方不提供任何材料、设备或工具，所有材料均由乙方采购，先报品牌、样 品，经甲方确定后，乙方负责按规定进行材料报验和检验，报验合格后方可使用，乙 方对材料的质量负有全面质量责任。乙方负责材料的送检与相关费用。 2、现场安装时所用的加固钢筋若由甲方提供，必须用前经甲方物资管理部门人员 过磅称重后方可使用。 3、主要材料为乙方本厂生产的排烟气道。 八、甲方的权利和义务：
工程施工内部承包合同 协议书 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
工程施工内部承包合同 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国劳动法、合同法及有关条文规定，经甲乙双方友好协商，甲方聘请乙方为甲方在消防安装工程施工承包人。工程以施工费包干形式进行合作。为分清甲乙双方责、权、利的关系，特签订以下合作协议，双方共同严格遵守执行。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围： 4、工期：按甲方与建设方的工程合同。 5、质量等级：工程质量必须达到合格标准。并满足甲方与建设方合同约定的质量标准。 6、协议价款：工程承包价款为万元（大 写：）。 7、承包方式：所有施工费，包施工原始资料，包施工机械设备。 一、甲方的职责和义务： 1、负责工程的合同签订工作和开工前的图纸会审、技术交 底工作，负责施工中的协调和技术指导。 2、负责支付土建方的配套费用和施工水电费。 3、负责乙方施工进场前的协调工作。
4、负责由于建设方或其他施工的原因，给乙方人员造成伤 亡或事故的协调工作。 5、指导调试开通工作。组织工程检测及验收工作。 6、负责工程所需材料、设备的采购和供应。 7、对工程质量严格检查，对乙方施工中存在的问题提出整 改要求，并视情节轻重予以处罚。 8、审核、修正工程竣工资料，办理工程审计结算。 二、乙方的职责和义务： 1、必须自觉遵守甲方有关规章制度，服从公司管理，不得从事违反甲方利益的活动。如有违规违纪行为，按公司有关规定予以处罚。 2、必须按安全操作规程文明施工，杜绝一切事故隐患。 3、按建设方的图纸及建设方、甲方的进度要求施工。根据其进度要求，编制施工组织方案。 4、负责进出工地材料设备的装卸工作，负责工地材料设备的二次搬运。 5、严把质量关，认真组织施工。严格按规范和图纸施工，确保施工进度和质量。如出现安装质量问题，其返工的一切费用及造成的其它经济损失均由乙方承担。 6、负责参加施工技术交底会、协调会、施工现场会。及时催收工程款。 7、乙方必须为自己聘用人员购买保险，并安排施工人员的住宿。施工过程中所造成的所有伤亡及安全事故，及其它违规、违章、违法行为等，均由乙方负责。 8、在甲方指导下，做好工程的调试开通。配合检测和验收。及时办理交工手续。
烟道施工合同 篇一： 排气烟道生产安装合同 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，本着互惠互利的原则，经双方协商一致达成如下排烟气道生产安装协议： 一、工程概况该工程名称是武宣裕达·仙城世家，位于武宣县城北路。 二、承包价格及说明 三、质量要求 1、乙方的工程质量必须符合本合同要求、施工图纸及现行国家、行业、生、市相关规范 2、生产执行标准：桂05J602-A-6《住宅厨房、卫生间防火组合变压型排气道》。表观密实、平整，厚度为，允许偏差为2mm，其余允许偏差按上述图集执行。 3、安装质量要求，保证垂直度，固定可靠，层间烟道接头位置必须留在结构板面标高处。 4、乙方必须烟道及止回阀样品，经甲乙双方共同认可后进行样品封存，作为验收依据之一。
5、乙方的防水层必须保证烟道处楼板预留洞口补缝处不漏水。 四、双方职责 1)、甲方责任： 1、负责向乙方提供材料及提升机运输产品； 2）、乙方责任： 1、乙方应主动与其他队组对交叉作业进行施工配合、协调及沟通； 2、负责产品生产、运输及安装，严格按照有关规定进行施工； 3、向甲方提供烟气管道相关资料及材料合格证； 4、服从甲方监理的全面管理和各项现场管理规定，做到完工清场，否则由甲 方直接安排他人清理，费用从乙方的工程款中双倍扣回； 5、自行负责工程交付甲方前的成品、半成品保护，发生损坏由乙方自行修复； 6天完成，从甲方通知正式开始安装之日开始计算，如果因 甲方原因造成停工，乙方要以书面报告及时通知甲方，经甲方确认后方可 顺延工期；
7、乙方不得将本合同约定的工作日内容分包或转包。 五、工程款支付（按单栋楼号为结算单位） 甲方支付乙方开始安装的单栋工程总造价20%作为进度款，安装完毕支付 至工程款的80%，工程竣工验收合格后付清总工程款。 六、安全问题 1、双方必须严格按照甲方质量管理细则进行操作，严格按安全操作规程进 行施工，严格执行安全生产六大纪律和十大不准，十项安全措施； 2、乙方必须做到文明施工，确保安全。施工中的一切安全事故由乙方负责。 与甲方无关。 七、违约责任 1、如果因为乙方原因未能按时完工，逾期超过10天的，甲方有权按总价 的80%结算；逾期超过20天的，甲方有权单方面终止合同； 2、未尽事宜甲乙双方共同协商解决，协商不成时双方可向合同签订的工 商局申请调节或仲裁委员会仲裁，任何一方也可直接向人民法院起诉。
工程内部承包合同协议 书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
工程内部承包合同 甲方：海力建设集团有限公司 乙方：___________________身份证号码： _______________________________ 由甲方承建的工程，需组织工程项目部具体履行合同约定的工程内容。经乙方申请，甲方审核同意由乙方负责本工程项目部管理机构的组建和实施建设工程施工合同的全部内容，为明确甲、乙双方的责、权、利，双方就该工程的质量、安全、工期、技术、经济、法律等方面的责任，根据相关法律法规及甲方的规章制度达成如下合约条款，供甲、乙双方共同遵守。 一、工程概况 建设单位： 工程名称： 工程地点： ______________________________________________________工程类型： ______________________________________________________ 二、工程范围 甲方与建设单位签订的施工合同、补充协议及承诺书中等的全部工作内容为乙方的承包范围。 三、合同工期
开工日期：___ 年 ___ 月 ___日（按照建设单位审批的开工报告为准）。 总工期： ________日历天 四、质量标准 按照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同约定的质量标准及相关的国家和地方的行业技术规范标准执行。 五、安全文明施工标准 1、杜绝重大伤亡事故、重大机械设备事故和火灾事故；甲方不定时对乙方所承建的工程进行安全生产、文明施工综合大检查，若乙方工地被业主或行业主管部门通报批评，甲方有权根据项目规模从所收工程款中暂扣5-10万的风险保证金，等整改完成后退回。 2、工伤事故管理。若遇重大安全事故，出现重伤、死亡情况，应立即报告甲方，隐瞒不报一经查实，甲方有权对乙方处以50000元以上的罚款。 3、工伤事故的处理，凡每发生死亡一人/次或重伤一人/次的工伤事故，甲方根据情况有权暂扣乙方的工伤事故处理押金10-50万，乙方在对事故妥善处理并形成事故处理协议承担相应经济责任后，返还给乙方。 六、合同价款 工程造价（暂定）：_________________元(按甲方与建设单位签订的建筑工程施工合同约定的计价原则执行，实际工程造价以建设单位及审计单位最终审定结算金额为准）。
编号：_____________排烟管道施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
承包人（甲方）： 分包人（乙方）： 第一条标的物 第二条质量要求：排烟管道外观平整、顺直，尺寸必须符合要求，表面无裂缝及空洞，预留空洞尺寸符合要求，并根据甲方要求加工并负责安装完整，靠墙拼装，按规范要求施工。 第三条随附必备品、配件、工具的数量及提供方法：自备。 第四条合理损失标准及计算方法：水泥、沙、水电、及工地的垂直提升及工地管理配合费由甲方提供并承担相关费用。 第五条运输方式及到达站（港）和费用负担：由乙方负责运送到甲方指定地点。 第六条验收标准、方法、地点及期限：货到现场由甲方管理人员现场检验成品的外观质量以及规格。 第七条成品安装：乙方负责在成品烟道生产中预留甲方要求的孔洞。 第八条对标的质保期：年。
第九天结算方式：每栋楼烟道安装完成，经甲方验收合格付清全部费用。 付款方式：转账（需附劳务人员工资表） 第十条违约责任：由违约方承担一切经济损失。 第十一条合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第二种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁。（二）依法向诉讼人所在地人民法院起诉。 第十二条本合同自签定盖章起生效。 第十三条其他约定事项：未尽事宜，双方友好协商解决。 第十四条本合同一式_____份，甲方_____份、乙方_____份。 变更事项：甲方如有变更须提前壹天以书面盖章签字形式通知出卖方，并将所变更部分及时收方签字交于出卖方，特殊规格定制材料如有变更，所定制材料款计入工程造价并及时将该部分变更货款结算给出卖方才视为变更起效。 补充协议另立，双方签字盖章起效。 甲方全称：乙方全称： 公章：公章： 地址：地址： 法人：法人 工程负责人：身份证号：
建筑工程大劳务施工合同 工程承包人（全称）：（以下简称甲方） 劳务分包人（全称）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲方根据工程需要将建设项目前期开工建设的部分土建和装饰工程等的劳务承包给乙方组织施工。根据甲方的要求和乙方的承诺，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就劳务分包事宜协商达成一致，签定本合同，共同遵照执行。 一、劳务分包人资质情况： 营业执照号码： 注册资本： 资质证书号码： 发证机关： 资质证书专业及等级： 安全生产许可证号码： 有效期： 二、工程概况及承包内容和承包范围： （一）工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建筑面积：
4、建筑结构：框剪 5、甲方按元/m2发包给乙方（此单价不含任何税费，乙方按 国家规定应缴纳的一切税费均由甲方负责缴纳，但乙方必须的 提供等额人工费工资花名册及详细明细账附身份证复印件及工 程名称，以及周转材料租凭合同或购置发票，以及机械设备购 置或租凭合同或发票）。 （二）乙方承包内容和承包范围及费用： 1、依据设计图纸，技术洽商，图纸会审及设计变更的地梁下口以上土建工程全部内容，包括但不仅于：砼垫层，积水井的浇筑、砌砖井圈、砌砖基槽、基础场地内的抽水费用和所需各种工具的费用等全部施工内容。施工工序的所有用工、辅助用工、配合管理用工、施工放线用工、砼辅助放料用工、施工现场的文明施工，乙方所买材料上下车及楼层场地的清扫所有人工费，承担本工程的所有租凭材料（钢管、构件、大模、步步紧、圆钉、铁丝、拉杆、拉片、穿丝杆、PVC管、木条、木板、胶合板、安全四口五临边、内外架、防护架、施工操作平台所需的安全网、水平网、钢筋直螺纹套筒等），防护搭设、支模砼垫块、内衬制作，外脚手架工字钢及钢丝绳等辅助材料及安装维护，本工程建筑范围内乙方所需的施工照明灯具线路。止水螺杆、止水钢板、钢筋网、预埋钢筋、外加剂甲供。 乙方不包括内容：土石方、破砼桩头、散水、保温、外墙、抹灰外所有工作内容、厨卫设施安装及装修、石材干挂、幕墙、室内崁贴（公共部分地砖除外）、住宅室内二次装修、预留预埋补槽补洞、防
` 厨卫烟道工程 施 工 合 同 甲方；江西昌厦建设南京同仁项目部乙方： 签订地点：项目部办公室 签订日期：二〇一二年五月二十日
厨卫烟道施工合同 甲方：江西昌厦建设南京同仁项目部 乙方： 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，甲方将南京同仁康博花园-康雅苑01、03栋及1#地下车库工程的厨卫烟道项目分包给乙方施工，经双方协商一致签订如下合同： 一、工程概况 1、工程名称：康博花园-康雅苑01、03栋及1#地下车库工程 2、工程地点：江宁开发区文心街好又多商场对面 3、工程结构形式、建筑面积：本工程结构形式为框剪结构；建筑面积约为25000㎡：。 二、分包范围及分包内容、工艺做法 1、分包范围：本工程所有的厨卫烟道（单道玻化纤维水泥单道直排烟道，含成套部件）。 2、分包内容：烟道预制、运输、安装、吊模、灌缝等一切工作内容。 3、工艺做法：放样→洞口修正→立烟道→较正垂直度→封堵洞口→安装烟帽
→安装防火止回阀→验收。 三、工期约定 1、总日历工期：10天。具体开工日期：2012年5月20日。 2、施工期间，按照甲方进度需求安排施工，不得影响下道工序施工。如有延误，每延期一天处罚人民币1000元。 四、工程安全要求、质量要求 （一）安全要求 1、安全、文明施工目标 （1）乙方人员必须严格遵守执行一切安全操作规程及规范规定等，杜绝违规操作，必须用好安全防护用品，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方安全管理人员的指导，杜绝发生安全事故，如乙方违章作业造成的事故，乙方承担一切责任。 （2）安全事故责任界定：发生安全事故后，甲乙双方应及时写出事故报告，事故报告必须由乙方签字确认，并由乙方承担全部责任及经济责任。（二）质量要求 1、质量目标及验收标准： （1）达到该分项工程优良标准；符合现行建筑工程质量验收规范标准和相关文件规定； （2）符合甲方技术交底要求。 （3）同样板层（乙方先施工样板间（套）经建设、监理及甲方验收合格），必须经验收合格。 2、质量事故责任界定：发生质量事故后，甲乙双方应及时写出事故报告，事故报告必须由乙方签字确认，并由乙方承担全部责任及经济责任。
工程施工内部施工班组分包协议书 甲方：建设工程有限公司 乙方：（班组负责人） 甲方承建的工程，经研究决定，落实由施工班组负责施工。为明确双方职责，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下合同条款，共同遵守执行。 第一条：工程地点及名称 1、工程地点： 2、工程名称： 第二条：工程内容及方式 内容： 承包方式：实行质量、安全、工期承包施工，经济独立核算承包。 第三条：双方职责 1、甲方职责 ①对乙方的施工队伍素质力量、现场管理班子、机械设备的配备实行监督。 ②对乙方定期或不定期进行检（抽）查，如发现乙方现场管理混乱，工程质量、安全和进度达不到要求，甲方有权要求乙方进行整改，调整充实施工力量。 ③甲方委派代表，代表甲方对乙方施工进度、施工质量、安全生产及现场施工情况等进行监督检查。 ④配合乙方做好工程所需的各项工作，及时为乙方办理工程款结算业务。 ⑤监督乙方做好内部工程管理工作。 2、乙方职责 1、必须牢固树立“质量第一、安全第一、用户至上”的思想，全面履行甲方与建设单位的承包合同相关条款和一切承诺。 2、严格按业主合同要求及职能部门现行施工规范、质量检验评定标准及设计图纸要求进行组织施工。严格做好工程施工安全、质量等各项工作。 3、编制施工组织设计，开工前报建设单位，经批准后，由乙方组织实施，做好施工现场布置。 4、做好文明施工现场范围内各种管线及建筑物保护工作，确保管线正常使用。如有损坏，由乙方负责修复并承担所发生费用和责任。 5、在施工中指定专人负责现场施工、技术质量、安全、治安消防等工作。
并经常与建设单位保持联系，做好文明施工及工地整洁，同时做好临时用工的计划生育工作，执行国家颁发计划生育工作法规、法则。 6、施工项目全部完成竣工后，在未验收接管使用之前，做好成品保护工作，在保护期间发生损坏，由乙方自费予以修复。 7、对进场施工人员必须进行安全生产，文明施工的教育，杜绝因工死亡和重大工程安全事故。安全事故确保控制在1‰以下。发生事故引起的一切经济损失列入项目成本支出，且每起事故处罚1.0—2.0万元。施工现场文明施工达不到要求的惩处3000—10000元。省、市、县各级施工文明大检查应达到合格，达不到合格，通报批评的处以1.0—2.0万元罚款。做好综合治安管理工作，杜绝民事、刑事案件的发生。 8、对工程质量问题无条件处理。如由乙方原因造成的，其处理费用和工期损失，由乙方承担。省、市、县各级施工过程质量大检查达不到合格，处以3000—10000元惩罚，达到通报表扬以上的给予奖励。 9、施工防护工程需要在施工范围内采取必要措施，并做好施工照明、看守、围栏和警卫等安全措施。如乙方未履行上述义务造成人身伤害，由乙方承担责任及发生的费用。 10、按月支付施工人员工资，不得拖欠。如有违约，甲方从工程款或工程履约保证金中扣除，并处以所欠工资2倍的罚款。 11、应积极纳税，并全额承担工程所产生的一切税金、规费。 12、乙方严格按甲方公司规章制度相关条例执行，全力维护甲方公司信誉。 13、由于项目管理不善造成的项目亏本，由乙方承担一切责任，并补亏为盈。情节严重的，追究法律责任。 第四条：工程质量检查与验收 1、本工程施工质量，乙方保证达到合格。 2、乙方提供竣工资料和验收报告时间，应在验收前15天内提供完整的符合建设单位要求的竣工资料，甲方公司备案一份。由建设单位邀请有关单位进行预验，在预验中发现质量问题，乙方应及时纠缺。正式验收待工程全部竣工后，按有关规定办理交接手续。 3、乙方在施工中如发现设计、质量、材料等问题应及时与建设单位及设计单位联系，共同协商处理。 4、本工程因乙方施工质量原因，经验收单位验收后达不到合格工程，翻工至验收合格为止，费用由乙方自负。 第五条：工期
中宏丽舍T9住宅楼烟道制作、安装合同 甲方：中国建筑第六工程局有限公司咸阳中宏丽舍项目部（甲方）乙方：咸阳易方园工贸有限公司（乙方）甲方同意将中宏丽舍T9住宅楼工程中烟道的制作安装工程分包给乙方，为明确双方的权利和义务，为确保中宏丽舍T9住宅楼工程保质保量地完成，经甲、乙双方共同协商，签订以下协议，共同遵守： 一、工程名称及地址： 1、中宏丽舍T9住宅楼工程 2、地址：咸阳市人民中路16号 二、承包形式：包工包料、包质量、包安全、包现场文明施工。 三、承包单价及工程量计算： 1、按照实际施工部位计算工程量 2、承包单价及工程量计算： ①按照现场实际安装面积计算工程量； ②工程质量达到合格，产品名称型号、规格、数量、单价、金额见如下表格。乙方报价为烟道的制作安装全部费用，并且含税。不得由于材料、工资、运费、政策或其他与工程实施有关费用的跌涨而调整。 产品名称型号、规格、数量、单价、金额
乙方依据陕2001J57标准设计生产、加工，其质量标准未达到《中华人民共和国建筑工业行业的标准》JG/T3044---1998部颁标准。 五、工程款的支付及结算办法： 货运到工地后，甲方付总金额的60%，安装完经三方验收合格并竣工验收之后付至95%，余款保修期满后返还（保修期为二年）。每次付款前必须提供正式发票,并且标明收款单位、开户行以及帐户，且收款单位必须与合同一致。一切按程序执行，否则不予付款。 六、质量、安全、工期 1、乙方在施工过程中，必须按照施工图纸及有关规范规定和经甲方批准的施工方案进行施工，做到精心施工、严格管理，工程质量确保合格标准，乙方必须严格按国家现行安全操作规程进行施工，并且遵守甲方制度的安全生产规章制度和奖惩制度，做好安全教育工作。杜绝伤亡事故，月轻伤频率必须控制在0.1%以内，如发生安全事故，一切责任和费用由乙方自己承担，并且赔偿甲方因此受到的损失。 2、工期：年月日—年月日，按甲方要求及现场需要配备劳动力，乙方配备足够的劳动力，保证甲方总工期目标的实现。在工程施工期间，乙方必须完全服从甲方工期进度计划的安排。
施工内部承包合同范文3篇 施工内部承包合同范文1 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 身份证号： 为了完善企业内部承包经济责任制，加强工程施工管理，明确双方享有权利和承担的民事责任义务。确保本工程甲方与建设单位签订的施工合同中各条款的履行和全面完成，根据公司对承包经营责任制实施精神，结合工程的具体情况。甲方将合同下述工程的施工任务下达承包给乙方，经双方协商同意达成下列条款，共同遵守执行： 一.建设单位：三都县大塘国际城4.5.6.7号楼。 二.工程名称：大塘国际城 三.工程地点：三都县大塘 四. 承包范围：按图纸施工 五.工程造价：按造价每平米900元计价(不含税收)，甲方按此作为乙方承包计算依据，最后以竣工结算数量为准。 六. 施工工期：300天(按日历计算)以开工令为准
七. 工程质量等级：达到国家现行验收规范标准。 八. 承包方式：包工包料。 九.承包价款及支付办法：按主体第一层完成后60%支付，以此类推。 十.除第五，九条以外，所有条款都以总合同执行。 1.乙方独立核算，自负盈亏，自担风险，并按本工程结算总价向甲方交纳管理费。所有费用由乙方自行交纳。(公司挂靠费1%由甲方承担0.5%，乙方承担0.5%)。 2.甲方预留乙方工程合同总造价3%作为安全责任费，质量目标保证费以及会计资料档案费。工程竣工交验合格，未发生安全质量事故，质量体系运作资料，会计资料，竣工资料完善齐全，并按工程部规定格式装订成册交给工程部后，甲方方能将预留的工程款项全部返还乙方。 3.建设单位拨付的工程款必须进入甲方账户，甲方扣除乙方应交纳的费用及预留款后支付乙方。乙方全额承包，并负责承担工程全部费用开支，保修款项按建设单位约定扣除。 4.甲方与建设单位签订的工程施工合同中有关质量安全，工期，保修，违约等相关条款均适用于乙方，其造成的责任和损失全部由乙方承担。
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 施工内部承包合同正式版
施工内部承包合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 经甲、乙双方商定，甲方将“ 的厂房及宿舍楼约5万平方米”工程按职责承包给乙方施工。本着互惠互利的原则，参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定，结合甲方与开放商所签订的合同条款，双方达成如下协议： 一、工程名称 二、工程地点 三、承包内容及形式 1、承包内容：土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。
2、承包方式：甲方以职责考核形式承包给乙方，即包工、包料、包工期、包质量、包安全、包现场文明施工(含符合广西区五建的CI形象达标)和包项目经济独立核算并自负盈亏等一切内容。 四、开竣工时间 签订建设工程施工合同中规定的工期为准。工程实际开工日期以开发商(建设方)的开工通知书为准。 五、工程质量标准 质量等级为合格。 六、工程价款 合同价款及调整 1、工程结算方式： 工程根据施工图纸、设计变更、现场
签证和实际完成工程总量计算造价，造价根据工程计价依据计算，经双方充分核对认同，结算价按总造价计取。 2、工程计价依据： (1)、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500——20xx; (2)、《<建设工程工程量清单计价规范》GB50500——20xx广西壮族自治区实施细则》; (3)、20xx年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》; (4)、20xx年《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区估价表》;
工程施工合同 甲方（发包方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称“甲方”） 乙方（承包方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称“乙方”） 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的 权利、义务和经济责任、经双方协商同意签订本合同： 一、工程名称：明发云庭彩云街商铺 二、工程地址：xxxxxxxxxxxxx路9号 三、工程内容: xxxxxx云庭彩云街商铺4#101及#4-115,安装4000风量油烟净化 器贰台，4.5A离心风机贰台，排烟管道及风机支架、配电线路等。 四、甲方责任 1、对所提供的施工现场及情况和数据负责； 2、办理施工的有关手续并负责协调施工现场的工作开展； 3、负责施工调试及验收期间的水、电费用； 4、按本合同规定及时支付工程款； 5、负责设备配电柜前段供电线路的架设； 6、负责施工现场前期清理工作。 7、如甲方改变施工方案，其增加的费用，甲方应于结算本项目尾款时，一并追加 结清。 五、乙方责任 1、按甲方提供的情况及数据进行设备选型及施工； 2、完成材料及设备的购置、安装及施工，并保证质量； 3、按期施工、完工； 4、管理好施工现场，遵守甲方现场管理制度。 5、离心风机保修壹年，净化器电路部分保修壹年。 6、若保修件在保修期内出现问题，乙方3 日内进行解决，或按工程款的4% 进 行赔付。
六、工程造价及付款方式 1、工程造价为：人民币￥43000 元。大写人民币肆万叁仟元整。 2、付款方式 （1）安装完成后3月内一次性支付工程款￥43000 元； 七、工程期限 经双方协商，明发云庭彩云街烟道安装4#101及4#115的工程总工期为7 天（以开工签证之日起算，如遇不可抗力，同工期顺延）。 八、验收标准 工程验收以双方共同签字认可的“附件一：明发云庭商铺油烟净化改造方案” 为准，由双方在验收单上签字或盖章，若有问题，立即整改。 九、违约责任 1．甲方责任 未按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙 方因此造成的损失。 2．乙方责任 若乙方未按合同规定履行造成延期，而给甲方造成影响损失的，乙方按合同 总额千分之一每天赔偿甲方。 十、合同终止 1．除因不可抗力的因素外，乙方擅自连续停工超过7 天以上，或擅自于施工中 停工日数累计达7 天以上时，视为乙方违约，甲方有权声明终止本合同的全 部或一部分。 2．甲乙双方违反本合同（包括附件）任一款的情形，经另一方以书面定期催告后，在规定时间内，被告知方仍未改善的，告知方有权声明终止本合同的全部或 一部分。 3．甲乙双方发生下列条款的任何一条，任何一方有权声明终止本合同的全部或 一部分。 （1）国家有关法律，法规的规定，宣告破产倒闭，与债权人达成协议； （2）办理清算； （3）办理公司的重整； （4）与其他公司的合并；
编号：HT-202139428 施工管理内部承包责任合同(标准版) （This contract clearly divides the rights and obligations of both parties to ensure that the interests of both parties will not be infringed.） 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 日期：______年______月_____日
施工管理内部承包责任合同 为保证工程顺利实施，保障项目业主的合法权益，根据国家有关法律、法 规规定，结合___________装饰有限公司（以下简称甲方）企业管理制度的规定，甲方所承接的工程项目均由甲方工程部审核落实项目工程管理内部承包责任人（以下简称乙方），乙方自愿签订本施工管理内部承包责任合同，保证严格遵 守并执行所有内容，承担各项责任。 一、进场前，乙方应对施工图纸及预算书进行审核，弄清所有施工环节点，做好现场技术交底记录，编制施工组织计划和工程进度表。若发现图纸与现场 情况不符或图纸标识有误而无法施工时，应事先报告给项目部，重新确定设计 方案后再进行施工。如乙方不按照图纸施工或私自与业主商定改变施工内容和 方法，所造成的一切损失由乙方承担。 二、乙方进场前必须保证和项目部及其它质监人员到现场检验工序施工情况，检验合格后，由项目部为乙方办理上道工序和下道工序移交手续后由乙方 按规定时间组织施工人员进场施工。若发现上道工序存在质量问题，必须等待 上道工序整改完毕或确定整改方案以后再办理移交手续，并重新调整乙方某阶 段的进场时间和完工时间后乙方再组织施工人员进场施工。否则影响施工质量 的一切损失由乙方承担。
工程编号： 合同编号:2015-8 建设工程劳务承包合同 工程名称： 工程地点： 分项工程：烟道工程承包合同 发 包 人： 承 包 人： __________工程（集团）有限公司
烟道工程承包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规范，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 _________________________________内墙抹灰装饰工程施工劳务分包事项协商一致，为了明确双方的责任和义务，特订立本合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、建设地点： 3、建设单位： 4、设计单位： 5、施工单位： 6、结构类型： 7、建筑面积： 二、承包方式 采用包工包料，包烟道安装固定，验收合格。不吊模、不负责做防水反边和养护，甲方应留有标准预留洞口，一次性承包施工，如有凿洞，由甲方负责。 三、质量及验收 1、乙方进场的烟道产品应有出厂合格证，施工现场应出示厂家的资质证明等资料交甲方审查。
2、排气管道应具有一定强度，专用防串烟配件和专用防倒灌风帽应相应配套使用。 3、各栋号各楼层排气管道按照各户型的层高每层安装一节，安装时应跟标段项目部联系确定排气道防串烟排气口位置。 4、出屋面风帽（成品）、各楼层止逆阀（成品）必须灵敏可靠，且必须具有防雨、防雪、防倒风的功能，应外形美观，维修保养方便。 5、施工过程中，乙方应服从甲方指挥和整改意见。 6、按有关规定保证此排烟道竣工验收合格。 7、烟道竣工验收由甲方验收，验收必须达到合格标准。 四、烟道尺寸、使用部位及合同价格 五、工期期限 按甲方要求施工工期完成，具体工期天数按各栋号项目部的要求执行。开始时间为 2015 年 8 月 1 日至 2015 年 10 月 30 日。 六、工程结算方式及付款 1、结算方式：在合同签订时，甲方不设预付款（以各楼层包工包料的规格型号的米数进行估算）。工程款按工程进度支付已完成工程量70%，待该单项工程全部完成且验收合格所有资料完善后30天内付清余款。工程质量保证金为5%，一年以后全部付清。