合同编号：YT-FS-3335-38
清单合同(完整版)
Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity
清单合同(完整版)
备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。
装修合同预算清单参考(一)
1、墙地砖：客厅、厨房、卫生间
大自然 19000元
2、大理石：门槛、飘窗、卫生间台盆
金线米黄、中国黑等 5550元
3、地板：房间、起居室 16154元
4、坐便器：
箭牌 7610元
5、龙头：淋浴房、台盆、水漕、洗衣机
8105元
6、拖把头(2个)及落水
克莱顿 1320元
7、地漏、铜角阀：
天莎 1739元
8、板材、线条：
绿峰、柳桉等 12900元
9、吊顶材料：
佳乐彩 3898元
10、门类：房门、移门
德乐移门 8989元
金斧柳桉工艺门、橱板门等 4158元
11、家具五金：合页、吊轮、吊轨、门吸等品良、apk、信凯、安派克 727元
12、油漆涂料：
立邦、鸽牌 7211元
油漆辅料 1939元
13、能率热水器 2200元
14、开心脱排+煤气灶 2240元
15、奥普浴霸(2个) 1020元
16、水管
尊雅ppr热熔管 2640元
17、熊猫电线 3800元
18、象牌水泥 2475元
19、其他辅料：
黄沙、钉子、胶水、麻花钻等 3700元
水暖五金等 1114元
电工辅料 2400元|
以上材料合计： 71138元(左右)|
20、人工费 13000元
21、设计费、管理费、税金等： 4000元(左右)|
以上全包装修费用合计： 88138元(左右)
此外自购部分(估价)：
1、整体橱柜
米兰(吉林森工露水河板、纯亚克力台面)17000元
2、全套柏木家具：12XX元
3、开关插座
朗能或西蒙50 2300元
4、防盗门
步阳防盗门 1188元
5、天普太阳能热水器
tp1800/20—24 4500元
6、封阳台(2个)、半封露台 7200元
7、雨蓬 1200元
8、台盆、台盆柜、龙头等3000元
9、主卧衣柜、床、床头柜3000元
10、沙发3200元
11、灯具 2500元
12、窗帘 3000元
13、液晶电视 11000元
14、空调机 4000元
自购合计： 143900元(左右)
总计： 232038 元
装修合同预算清单参考(二)
1、墙地砖：客厅、厨房、卫生间
大自然 1XX元
2、大理石：门槛、飘窗、卫生间台盆金线米黄、中国黑等 4800元
3、地板：房间、起居室 11200元
4、坐便器：箭牌 3000元
5、龙头：淋浴房、台盆、水漕、洗衣机 6500元
6、拖把头(2个)及落水
克莱顿 830元
7、地漏、铜角阀：
天莎 1500元
8、板材、线条：
绿峰、柳桉等 8000元
9、吊顶材料：
佳乐彩 2600元
10、门类：房门、移门
德乐移门 7400元
金斧柳桉工艺门、橱板门等 2600元
11、家具五金：合页、吊轮、吊轨、门吸等
品良、apk、信凯、安派克 580元
12、油漆涂料：
立邦、鸽牌 5300元
油漆辅料 1200元
13、开心脱排+煤气灶 2240元
14、奥普浴霸(2个) 1020元
15、水管
尊雅ppr热熔管 2640元
16、象牌水泥 2475元
17、其他辅料：
黄沙、钉子、胶水、麻花钻等 3700元
水暖五金等 1114元
电工辅料 2400元|
18、人工费 13000元
19、设计费、管理费、税金等： 4000元(左右)|
20、整体橱柜
米兰(吉林森工露水河板、纯亚克力台面)17000元
21、全套柏木家具：32200元
22、开关插座
朗能或西蒙50 2300元
23、封阳台(2个)、半封露台 7200元
24、雨蓬 1200元
25、台盆、台盆柜、龙头等3000元
26、主卧衣柜、床、床头柜3000元
27、灯具 2500元
28、窗帘 3000元
总计： 171499元
装修必须用的材料包括：
一、客厅、卧室
1.建材类：地砖、油漆、踢脚线、地板、涂料、石膏线
2.灯具类：主灯、射灯、落地灯
3.布艺类：窗帘
4.五金类：窗帘滑轨、门锁、门吸、合页、开关面板、电源插座、电视插座、空调插座
二、厨房
1.建材类：地砖、墙砖、吊顶、橱柜
2.灯具类：主灯、射灯、橱柜灯
(GF---2016---0201) 建设工程施工合同 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
第一部分合同协议书 发包人(全称)： 承包人(全称)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 3．工程立项批准文号： 4．资金来源： 5．工程内容： 6．工程承包范围： 二、合同工期 计划开工日期：年月日。 计划竣工日期：年月日。 工期总日历天数：天。 三、质量标准
工程质量符合佥整标准。 四、签约合同价与合同价格形式 签约合同价暂定为： 人民币(大写)： 小写：( )；最终价格以审计决算为准。 五、项目经理 承包人项目经理： 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： (1)中标通知书； (2)投标函及其附录； (3)专用合同条款及其附件； (4)通用合同条款； (5)技术标准和要求； (6)图纸； (7)已标价工程量清单或预算书； (8)其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，． 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。‘ 七、承诺 1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3、承包人承诺所施工的项目按总造价％对发包人进行优惠。 4．发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含 义相同。 九、签订时间 本合同于年月日签订。 十、签订地点 本合同在签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自签室盖童当旦生效。 十三、合同份数 本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。 发包人(公章)：承包人(公章)： 法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：(签字) (签字)
合同编号： 建材购销合同清单 签订地点： 签订日期：年月日
建材购销合同清单 建材购销合同清单 合同编号： XXXX-01-XXXX 甲方：XXXX有限公司 (以下简称甲方) 1.1材料(产品或设备)名称：详见材料清单 1.3质量标准(或技术指标)：符合国家相应产品资量标准 1.4.1. 可就所购材料、设备的安装及其使用功能和方法向乙方咨询。 1.4.3. 乙方负责安装到位，并指导甲方或材料、设备使用者正确使用及一样平凡维护。 5. 其它：第2条材料包装 2.2包装费用：由乙方承担 1. 甲方负责自行收受接管 3. 其它方法：现场所产生的其它与产品包装有关的垃圾及其相关的清理事来由乙方负责第3条材料数量 3.2计量单位：详见材料清单 4.1交货单位： XXXX有限公司 4.3收货地点： XXXX 4.5运输体式格式：汽运 4.7收货时间：以甲方通知为准确性第5条收货时间 5.2若属乙方缘故起因而使合同逾期，则每逾期一天按乙方材料总价款的万分之二在采购结算时扣除。 5.3.1按施工准备规定，不克不及提供施工园地，水、电源道路未能
接通、障碍物未能清除影响出场施工。 5.3.3施工期间遇到不可抗力(台风、地震等自然灾害)。 5.4乙方若违反合同及其附件对材料供合时间及附加服务进度的规定，甲方有权对合同范围内的材料及服务范围进行调整。第6条合同价款 6.2以上合同价款中含税。 6.3本合同价款为固定价人夷易近币合同。材料采购总价包干，如因甲方要求更改造成材料采购的增减，则纳入终极结算，其它缘故起因甲方一律不予增减采购量及价人夷易近币。第7条货款支付 7.2材料采购进度款：按每月甲方公司审核完毕后的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际量支付80%的进度款。待甲方办理好审计后，累计资金支付至终极结算价的 ?% 。留 ?% 作为材料质保金，一年后无息返还。 7.4乙方在单位工程竣工验收后一个月内，将工程竣工结算书送交甲方，若因乙方自身缘故起因使结算拖延，责任由乙方自行承担。 7.6工程竣工验收后，乙方报送的工程预决算书(一式三份)只能作为支付进度款的根据，甲方收到乙方预算书一个月内审核完毕。 7.8工程结算书不得涂改，如有涂改必须有双方负责人签字，并盖双方修正章，否则为无效结算。 7.9.1 合同、普通发票。 7.9.3 甲方收到业主当月进度款后，甲方按不高于甲方自身收款比例同比例支付乙方货款。最高不得高于总价款的80%。
产品购销合同协议合同 书 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
产品购销合同购货方（甲方）：供货方（乙方）： 兹购货方向供货方提供设计及采购以下产品，经双方友好协商，达成如下协议： 一、产品清单 二、应付总金额（RMB）：贰佰捌拾陆万叁仟元整 三、付款方式及周期：产品总金额为￥584000元，本合同一经签订，甲方即应支付定金￥84000元。剩余货款通过银行贷款转账。 四、包装要求：按厂家出厂包装。 五、到货日期：款项到位7个工作日内提货。 六、运输方式：供货方送货，送货费用由供货方支付。 七、双方约定事项 1．供方保证在合同规定的时间内向购方提供上述产品，不耽误购方的采购计划。 2．购方收到货物的24小时内必须将货物检验完毕，并和供方随货出库单核对，如发现诸如水渍、外包装毁坏等可能导致产品受损的情况，应于收到货物后四十八小时内书面通知供方，在此期限内购方没有提出书面异议的，供方将视同购方收妥货物。 八、产品质量承诺 自购方收到产品起算，只要是属于产品本身质量问题，供方承诺，15天内包换，终身保修。 九、不可抗力及争议解决方式
1．产品购销双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 2．双方合同履行过程中发生争执的，双方应协商解决或请求调解。 十、未尽事宜，由双方协商解决，或向供货方所在地法院提请诉讼。 十一、其他约定事项：甲方将剩余货款贰佰壹拾肆万元通过银行转账打入乙方指定收款账户，收款人收款行账号。支付日期以银行实际放款日为准，最迟支付日期不能超过2018年8月10日。 十二、合同生效及失效 本合同一式二份，购销双方各执一份，经双方签字盖章后生效，传真件有效。本合同生效时限，以双方中的一方最终签订日期为准，产品服务期起始同日计算。在购方购买的产品服务期或保修期结束之日起，本合同自动失效。 购货方（甲方）：供货方（乙方）： ________年月日年月日
波中院不采信鉴定意见突显否定“以鉴代审”的司法管... 编者按 说起司法鉴定，不得不提的就是“以鉴代审”问题，这在建设工程结算纠纷案件工程造价鉴定中经常见到，因建设工程的造价确认等需要运用专业技术知识，所以凡是涉及此类问题，法院常常是“交予鉴定机构处理”一言以蔽之。而“以鉴代审”混淆了审判和鉴定的界限，损害了当事人意思自治原则，严重妨碍了司法公正和司法权威。这也已成为当前民事审判的一个突出问题。在今天本系列关于建设工程纠纷案件关键证据——鉴定意见版块的最后一篇文章，我们将视线聚焦“以鉴代审”，朱树英律师将以一起拖欠工程款引发工程质量争议的诡谲司法鉴定入手，为你讲述在司法鉴定意见已经尘埃落定之际，在原委托代理律师知难而退，我方当事人一筹莫展之时，“东方大律师”朱树英迎难而上，最终在专家辅助人的帮助下，成功证明了原鉴定单位出具的鉴定意见不能证明案件事实，推翻了该鉴定意见以及“以鉴代审”的不良司法倾向，从而避免了合议庭按照原鉴定报告作出对我方当事人极端不利的判决。 司法鉴定的“整体顶升迫降方案”，是缺陷整改，还是结构破坏？让我们一起在今日“树英说”中寻找答案吧！
波中院不采信鉴定意见突显否定“以鉴代审”的司法管控朱树英 鉴定意见是工程类案件中最重要、最关键、最复杂也是最具操作性的证据。前文中，我已先后通过四篇文章的篇幅，按照逻辑顺序详细介绍了鉴定意见的概述及其合法性原则、诉前自行委托鉴定的法律效力、诉讼程序中启动司法鉴定的实务操作，以及鉴定启动后当事人对鉴定工作的配合义务及其实务要点与注意事项。经过上述层层阐述后，鉴定机构会将形成的鉴定意见提交给双方当事人和审理法院。在司法实践中，一旦鉴定机构形成了司法鉴定意见，经过当事人提异议和法庭询问和质证，法院一般即会采信鉴定意见并作为案件判决的主要依据，并且法院不采信鉴定意见也会变得非常困难。由于鉴定意见的这个特点，司法实践中出现了“以鉴代审”的弊端。所谓“以鉴代审”，是指司法鉴定单位在鉴定过程中超越职权，鉴定意见径直认定案件事实或是非，以及对鉴定所涉事实径直做出处理的行为。在建设工程纠纷案件审理中，经常发生鉴定机构在鉴定报告中不仅仅发表了专业问题的意见，同时越俎代庖替法院认定事实问题乃至法律适用问题，例如鉴定机构无视双方当事人约定自行确定计价标准进行鉴定、擅自认定涉及建设工程造价的案件事实，最后法院直接依据鉴定结论进行审判，这些都是典型“以鉴代审”
编号：_____________电子产品购销合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（需方）： 乙方（供方）： 甲方与乙方下列物品的买卖协商一致，特订立本协议以期共同遵守。 一、产品名称、型号、数量、金额： 产品的名称、规格型号、数量都按照甲方传真过来的经过乙方确认后的订单为准，单价与金额按当时的市场行情双方协商。 二、产品的质量标准： 按乙方产品出厂检验标准执行。 三、交货地点、方式及运费承担： 1、交货地点：_________市_________区，若甲方指定地点有变更请送货前三个工作日通知乙方。 2、运费由（甲）方承担。 四、包装要求：按照乙方公司产品包装规范予以包装。 五、产品价格： 因市场情况发生较大变化，乙方需要对产品价格作必要调整时，应由甲、乙双方协商确定。
六、产品的验收： 1. 保证质量，包退包换，焊锡后由甲方负责，若乙方所提供的产品质量未能达到本合同第二条规定的质量要求，乙方应给予更换，并承担退货运费，乙方不承担甲方提出的任何直接或间接所造成的产品经济损失。甲方在收到货后经过检测、检验，确认质量、数量完全符合要求后方可入库。如甲方对乙方所发的产品质量有异议，应当在收货后10日内以书面形式向乙方提出，并将不合格产品样品寄至乙方公司，乙方在接到甲方书面异议和样品后，应在10个工作日内予以答复。 2、如甲方未在上述期限内提出异议或未经检验使用的，视为乙方交付的产品质量符合约定的质量要求。 七、结算方式及期限： 1、签订合同后甲方应给乙方元，作为定金，剩余元，在送货前全部付清，在甲方货款打到乙方账户后在15个工作日内将货物送达甲方指定地点，（只限北京）收款账户如下： 开户行： 户名： 账号： 2、付款方式：支票或银行转账。 八、违约责任： 本合同系双方真实意思的表示，双方均应自觉遵守，若一方违约，应向非违约方赔偿损失。 九、合同纠纷的解决： 1、合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，均可向原告所在地法院起诉。 2、本合同未尽事宜依据《中华人民共和国合同法》执行。
《建设工程施工合同示范文本》通用条款 2011-3-10 10:54中华人民共和国住房和城乡建设部【大中小】【打印】【我要纠错】 第二部分通用条款 1 一般约定 1.1 词语定义 合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。 1.1.1 合同 1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。 1.1.1.2 合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件。 1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。 1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为“投标函”的文件。 1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为“投标函附录”的文件。 1.1.1.6 技术标准和要求：指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。 1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，以及承包人按照第1.5 款[图纸和承包人文件]提供的图纸，包括配套的说明。 1.1.1.8 已标价工程量清单：指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。 1.1.2 合同当事人和人员 1.1. 2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。 1.1. 2.2 发包人：指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.1. 2.3 发包人代表：指在专用合同条款中指明的，由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。 1.1. 2.4 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
附件1：采购订单 此附件是供需双方于（此处填写合同签订地点）所签署的购销合同（需方合同编号：）之不可分割的部分。 1.产品价格及清单：详见附件2 产品总价：合同大写金额人民币( )小写( )。前述价格为需方在本合同项下应向供方支付的最终价格，其中已经包括所有材料费、人工费、运输费、装卸费、保险费及营业税、17%的增值税、所得税以及其他类似税项、关税和费用，除该合同金额外，需方不再支付任何其他费用。 2.供方保证供方提供的产品均由原厂商指定用于最终用户名称的项目，否则 由此引起的一切后果由供方承担责任。 3.交货时间： 4.交货地点： 5.收货人： 6. 付款时间：需方向供方支付本合同项下的货款，须在供方满足以下条件后个工作日内向供方支付： 6.1 供方提供本合同项下全部货物签收单。（以需方最终用户盖章签字确认为准） 6.2 供方提交本合同项下全部货物终验验收报告（以需方书面盖章确认为准）。 6.3供方提交本合同项下全部货物原厂商注册的产品序列号文件并经供方加盖公章 确认（序列号文件格式可参照附件3）。 6.4供方应向需方提交正式的( ■ ) 增值税专用发票 ( )5%服务发票。 6.5 如果需方购买的产品中包含原厂或第三方提供的服务、保修等，在需方付款前， 供方还须提供，供方获得原厂或第三方服务、保修等的证明，该证明必须包含服务、保修的内容和期限（或起止日期）。 6.6需方收到最终用户款项是需方付款给供方的先决条件。 ■若在付款前需方或需方最终用户发现货物有任何不符合合同要求的，需方有权书面通知供方后中止付款，直至问题解决后重新付款，需方不承担逾期付款责任。 7.付款方式：需方采用方式付款至发票中指明的付款地址： 供方帐户： 开户名： 开户行： 8. 供方承诺对合同产品提供年免费保修服务，该免费保修期自需方或需方最终用 户完成终验之日起计算。 9. 争议解决： 9.1本合同按中华人民共和国法律解释，受中华人民共和国法律管辖。 9.2 因执行本合同所发生的和本合同有关的一切争执，双方应通过友好协商解决。双方协商不成的，任何一方可向（■）需方所在地（）合同签订地人民法院提起诉讼。 10.其它约定：
合同履约执行管理规定 为加强对公司已签订合同执行过程的监督管理，降低公司合同履行过程不规范带来的潜在风险，经公司研究决定，特制定以下规定以供执行。 一、合同履约执行管理的基本要求 生效的合同系双方真实意思的表示，对于合同各方均具有法律约束力。如果合同方不按合同约定条款履行义务，就应当承担相应的违约责任。因此，合同履行管理的基本要求为： 1.我公司严格按合同约定履行，首先做到我公司一方不违约； 2.督促对方按合同履行其义务，如对方在履行中有不符合合同约定的行为，要密切关注，及时做出反应，固定对方违约的证据，为以后处理合同纠纷做准备。 二、加强合同履行管理的方法 合同履行部门、财务部、行政部等部门都应当按下列要求做好各部门的合同履行管理工作。 (一）我公司为履行合同所做的工作，要留有记录或者证据。 如：支付款项的，应当在原始凭证上写明款项用途及对应的合同编号等；接收货物的，应办理交接手续，交接人应当签字确认，验收的应当有验收记录，有异议的应当注明等。 （二）及时发出催告和异议 催告一般是用来催促对方按合同履行其义务，同时，催告也是进一步采取某些行动的必备前置程序。异议一般是在接受对方交付的情况下，发现对方的交付不符合合同约定，如接受对方交付的货物后发现质量不符合合同约定，则应及时向对方提出异议。在合同履行过程中，催稿、异议等重要的事项应当以书面形式作出，以便有据可查。口头形式可以解决的，也可以口头形式做出。 （三）及时收集和保存证据 合同履行过程中，合同各方的往来函件、通知等文书都具有法律效力，如果发生纠纷，也是区分责任的重要证据，合同履行部门负责对合同履行每一环节形成的书面材料完整保存，如果相关材料发至其它部门，应及时转交合同履行部门存档。在合同履行过程中，对于我公司已经履行事实以及对方违约的事实应当及时收集证据，同时，如
产品购销合同 甲方： 营业地址： 电话： 法定代表人： 乙方： 营业地址： 电话： 法定代表人： 为增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，根据《中华人民共和国合同法》的规定，经甲乙双方充分协商，特订立此《产品购销总合同》，以便共同遵守。 第一条产品的订购 1、双方在今后的业务往来中，甲方将向乙方下达购销订单，载明产品的名称、品牌、规格型号、计量单位、数量、含税单价、总金额、质量要求、交货日期、交货地点、接货单位[1]等项目；该订单经双方签字盖章后生效。 2、在乙方同意的基础上甲方可以通过发出新订单和修改订单的方式改变产品的订购需求。[2]在乙方收到新订单或者收到对订单的修改文件或者经过修改的订单之日起7日内，乙方没有表示异议的，则认为乙方同意。 第二条产品的包装 1、产品的包装应由乙方负责；国家或业务主管部门有技术规定或者相关标准[3]的，按技术规定或相关标准执行； 2、包装物由乙方提供并应与订单载明的运输方式所通用的条件[4]相符。 第三条产品的交付[5] 1、产品由乙方负责送货并承担相关费用；若甲方[6]指定承运人的，运输手续及费用由乙方负责。
2、到货地点和接货单位：由甲方在订单上指定。在交货完成之前，产品灭失、损坏的风险由乙方承担。甲方或甲方指定的接货单位无正当理由拒绝接受产品的，产品灭失、毁损的风险由甲方承担。 3、乙方或乙方指定的承运人向甲方或甲方指定的接货单位交付产品时，须一并交付产品的全套装箱单据及税票。否则，甲方或者甲方指定的接货单位有权拒绝接受产品，在此情况下，产品灭失或毁损的风险由乙方承担。 4、交货完成：在订单规定的时间内产品、装箱单、17%增值税票到达甲方或甲方指定的接货单位，并在交货后5个工作日内[7]甲方或甲方指定的接货单位没有提出质量异议，方视为交货完成。 第四条产品的交货期限 1、订单上约定的交货日期，乙方不能以任何借口延期；乙方应在订单规定的日期前将所定产品送达甲方指定的地点。 2、乙方一旦发现无法按期交货的，应立即向甲方发出书面通知并阐明原因，但该通知义务并不免除相应的违约责任。 如果在送货到期日产品没有到达甲方或其指定的接货单位[8]，且在其后的3个工作日仍没有到货的，甲方可以据此认为乙方根本违反合同。 第五条 17%增值税票 乙方承诺开具合法增值税发票，抵扣率17%。如因税票问题导致甲方不能抵 扣、退扣、以及其他被处罚款，则由乙方按双倍原则赔偿甲方的经济损失。[9] 第六条货款的结算 1、货款的结算：乙方向甲方完全履行完交货义务，在交货完成的情况下，甲方应在工作日内向乙方支付货款[10]。 2、甲方的支付方式应以人民币为计价单位以电汇方式结算。如果乙方要求以其它方式付款，可由甲乙双方协商确定，乙方同意支付由此而产生的附加费用。 第七条产品的质量及验收 1、产品的质量标准应符合甲方进厂检验的标准和订单上指定的国际、国家、行业标准和（或）签订的质量技术协议。 2、甲方应在货到之日起___个工作日内完成对产品的检测验收，任何不符合质量标准的产品将被拒收，并向乙方出具书面拒收通知[11]。如甲方未按规定期限提出书面拒收通知，视为所交产品符合订单约定。
建设工程施工合同（GF—2013—0201）（GF—2013—0201） 编号：▁▁▁▁▁▁▁ 建设工程施工合同 工程名称：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 工程地点：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定 第一部分合同协议书 发包人（全称）：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 承包人（全称）：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。 2.工程地点：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。 3.工程立项批准文号：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。 4.资金来源：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。 5.工程内容：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。 二、合同工期 计划开工日期：▁▁年▁▁月▁▁日。 计划竣工日期：▁▁年▁▁月▁▁日。 工期总日历天数：▁▁▁▁▁天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准 工程质量符合▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为： 人民币（大写）▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁(￥▁▁▁▁▁▁元)； 其中： （1）安全文明施工费： 人民币（大写）▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁(￥▁▁▁▁▁元)； （2）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写）▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁(￥▁▁▁▁▁元)； （3）专业工程暂估价金额： 人民币（大写）▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁(￥▁▁▁▁▁元)； （4）暂列金额： 人民币（大写）▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁(￥▁▁▁▁▁元)。 2.合同价格形式：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。 五、项目经理 承包人项目经理：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺
购销合同附件范本 购货单位：_________，以下简称甲方; 供货单位：_________，以下简称乙方。 经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 (一)产品的名称、品种、规格、价格 (1)成品卷管10mm×1.2米×22米(合计72530.00元) (2)成品卷管12mm×1.22米×5米(合计19800.00元) (3)钢材、槽钢、彩瓦、付料(合计52190.00元) (4)水泥38吨(合计17100.00元) (5)砂石料30m3(合计1850.00元) (二)由乙方加工制作塔牌一处(加工费29300.00元) 总计192770.00元 (三)产品的技术标准(包括质量要求)，按下列第( )项执行： (1)按国家标准执行; (2)按部颁标准执行; (3)由甲乙双方商定技术要求执行。 备注： 购货单位： 供货单位： 年月日 水电材料购销合同范本
甲方：xxxx有限公司 (以下简称甲方) 乙方：xxxx有限公司 (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立如下条款，以资共同遵守。 第1条材料名称 1.1材料(产品或设备)名称：详见材料清单 1.2规格型号：详见材料清单 1.3质量标准(或技术指标)：符合国家相应产品质量标准 1.4所购材料附送服务项目还包括第 3和4 项。 1.4.1. 可就所购材料、设备的安装及其使用功能和方法向乙方咨询。 1.4. 2. 可派技术人员到场指导甲方施工。 1.4.3. 乙方负责安装到位，并指导甲方或材料、设备使用者正确使用及一般维护。 1.4.4. 乙方负责所购材料的售后服务及维修工作。(保修时间按所购材料或设备的保修单规定或依甲方与业主所签承包合同的相关规定) 5. 其它： 第2条材料包装 2.1包装标准：一般 2.2包装费用：由乙方承担 2.3包装物的处理方法：选择以下第 1和3 种处理方法。 1. 甲方负责自行回收
项目合同履约管理细则 第一条目的及依据 为进一步加强合同履约过程控制，全面防范合同风险，预防合同法律纠纷，有效维护企业合法权益和经济利益，依据国家法律法规及路桥集团《合同管理办法》并结合集团合同示范文本，特制订本细则。 第二条适用范围 本细则适用于以集团和项目部名义签订的所有承包合同以及按照集团合同示范文本签订的工程分包及劳务分包，材料采购，机械租赁等合同。 第三条履约监控管理原则 合同履约监控实行“分级监控，定期分析、及时反馈、适当处理”的管理原则。 第四条机构及其职责 集团商务部是合同履约监控的综合管理部门，负责对纳入本细则适用范围内的合同履约监控进行监督、检查和指导，分析集团所属各项目部上报的《合同履约监控报表》，提出合同履约风险的防控意见。 集团所属各分公司对所管辖的项目部的履约监控进行监督、检查和指导，汇总、分析项目部上报的《合同履约监控报表》，对相关的履约风险提出防控意见。 集团商务部在必要时可组织分公司进行相关专题会议，会同集团法律顾问全面分析法律风险，研究制动法律风险防控措施。 各项目部负责对本项目部的合同履约进行监控，按要求填写、上报《合同履约监控报表》，分析相关履约风险，落实商务部及法律顾问的防控意见。 第五条人员及其职责
集团所属各分公司应确定一名合同履约监控员，按照本细则的要求具体负责合同履约监控相关事宜，并履行下列职责： （一）宣贯本细则及集团合同履约管理的其他规章制度。 （二）审核、汇总项目部上报的《合同履约监控报表》，对本公司的合同实施履约监控； （三）按本细则的要求，向集团商务部报送本公司的《合同履约监控报表》，并及时反馈合同履约风险信息； （四）分析合同履约风险，出具风险防控建议或措施； （五）解决或指导解决合同履行中的纠纷； （六）集团交办的合同履约监控的其他工作。 各项目部负责人应确定本项目的合同管理员担任合同工履约监控员，项目部负责人应协调安排本项目部各部门的工作，为合同履约监控员履行职责创造条件。合同履约监控员应按照本细则的要求具体负责本项目部合同履约监控相关事宜，并履行下列职责： （一）宣贯本细则及集团和分公司的合同履约管理的其他规章制度。起草本项目部的合同履约管理制度； （二）根据合同的实际履行情况，填写、汇总《合同履约监控报表》，对本项目的合同实施履行监控； （三）按本细则的要求，向分公司报送项目的《合同履约监控报表》，并及时反馈合同履约风险信息； （四）分析合同履约风险，落实集团及分公司提的风险防控建议或措施； （五）解决或协助解决合同履约中的纠纷； （六）做好或协助做好合同履约资料的保存工作； （七）集团或分公司交办的合同履约监控的其他工作。 集团所属各分公司、项目部在本细则颁布之日起15日内将本单位的合同履约监控员名单报送集团商务部备案。
产品购销合同协议书文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
购销合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为明确合同双方的权利义务，经过双方友好协商，现达成以下条款： 1.产品名称、型号、数量、价格： 2.付款时间与方式： 2.1本合同总价款为人民币____________________________整。本合同签订后，甲方向乙方支付定金元。 2.2在乙方将上述产品送至甲方指定的地点并经甲方验收后，甲方一次性将剩余款项付给乙方。 3．质量标准: 4.1乙方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。
4.2在质保期内如果乙方提供的产品出现质量问题，乙方需要在1个工作日内 给予相应处理，3个工作日内给予处理。特殊情况需要乙方提供备机给甲 方。 5.违约责任 5.1除不可抗拒事件，任何一方不得违反本合同条款。 5.2如发生交货日期延迟，乙方每延误一天交货需按合同总额的5‰向甲方支 付违约金；甲方不得拖欠乙方货款，如甲方没有按期支付，每延误一天需按合同总额的5‰向乙方支付违约金。违约金最多不超过合同总金额的10%。 5、争议的解决： 凡因执行本合同所发生的争议，或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，依照《中华人民共和国合同法》，由双方认可的仲裁部门解决或向人民法院起诉。 本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。 合同附件与本合同具有同等法律效力。 本合同自甲乙双方签字盖章之日生效，传真件具有同等法律效力。 甲方：乙方： 签字：签字 （盖章）（盖章） 联系电话：联系电话： 日期：日期：
工程量清单和建设工程施工合同的关系 一、工程量清单是合同的重要组成部分 建设工程施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。它不仅仅包括双方签订的协议书，还包括招标文件、设计图纸、勘察报告、投标文件，有关工程的变更、签证、补充约定的书面协议或文件，以及建设项目施工的有关资料等等。 工程量清单作为招投标文件的核心内容，是确定合同价款的重要参考数据，是合同不可分割的部分。 组成合同的文件包括： １、本合同协议书及补充合同 ２、中标通知书 ３、本合同专用条款 ４、本合同通用条款 ５、投标书及其附件 ６、标准、规范及有关技术文件 ７、图纸 ８、工程量清单 ９、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部分。 工程量发生变更，对其进行调整，是在清单原有工程量的基础上作增减，清单的数据仍是合同价款确定的基础。可见工程量清单是合同文本的重要组成部分。 二、工程量清单是合同价款确认的依据 合同价款的确定是合同管理的核心内容。工程量清单是合同订立的依据之一，也是合同价款确认的依据。 1、工程量清单是计算合同价款的前提和基础。 根据《计价规范》规定，我们可以简单的认为：合同价=清单分项工程量×综合单价+规费+税金。清单分项工程量和综合单价两个参数很大程度上决定了合同价款的大小。清单中的项目设置和分项工程量由业主依据《计价规范》的计算
规则确认和计量，综合单价由中标人根据确认的工程量及工作内容确定。合理的清单项目设置，准确的工程量及明确的综合单价是计算合同价款的重要前提和基础。 实行清单计价后，合同价款将以清单为基础，进一步明确清单价的性质、变更、调整等具体事项，从而形成承发包双方最终的价格。清单是为合同而服务的。 2、工程量清单是工程变更、调整合同价款的依据之一。 变更贯穿于工程实施始终，变是永恒的主题。工程变更一般涉及设计变更、进度计划变更、施工条件变更等内容，这必然引起工程承发包价格的变化。具体有以下方面： （1）工程量、工程内容的变更； （2）技术规范变更使得工程质量、性质、类型变更； （3）为竣工实施的任何种类附加工作； （4）技术规范变更使得施工顺序或时间安排改变等等。 这些都可以在工程量清单中寻找依据与变更作对比，从而确定工程价款。所以，工程变更价款的确定应根据工程量清单中所列项目、工程量、综合单价以及合同的有关约定来处理。 3、工程量清单是支付工程进度款和竣工结算的计算基础。 工程量清单作为合同文件的组成部分，合同价款的确认依据，理应是进度款和竣工结算的计算基础。施工过程中，发包人应按照合同约定和工程的形象进度，依据已完项目的工程量和相应的单价计算并按时支付工程款。工程竣工验收后，双方仍应按照合同约定，依据工程量清单约定的计算规则、竣工图纸对实际工程进行计量，调整工程量，然后套用原单价或确定新单价，并以此计算工程结算款。 双方仍应按照合同约定，依据工程量清单约定的计算规则、竣工图纸对实际工程进行计量，调整工程量，然后套用原单价或确定新单价，并以此计算工程结算款。 4、工程量清单是索赔的依据之一。 在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是对方责任造成合同以外的实际损失，通过一定的合法程序，合同一方可向对方提出经济补偿和工期顺延的要求，即“索赔”。索赔要有正当的理由，并且有其有效证据。工程量清单作为合同文件的组成部分，也是索赔的理由和依据。主要有以下内容：
XXXX采购合同 需方：XX有限公司 供方：XX有限公司 2011年12月
合同一般条款 需方：XXXX公司 供方：XXXX公司 供需双方本着长期合作的宗旨，经过友好协商，就供方向需方提供 设备达成本合同. 一、商品名称、品牌、规格型号、生产厂家、产地、数量、单价见 附件1合同商品清单。 货物总价款：￥172000.00 元 大写：人民币拾柒万贰千元整 二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限： 售后服务承诺见附件2。 三、供方所提供的货物必须具有合法的生产、销售批准文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。 四、交货时间、地点、方式： 供方在2011年12月31日之前将所供货物在需方指定处交付，并完成安装调试工作，费用由供方负责。设备运送、安装、调试过程中 造成的人身损害、伤亡和财产损失均由供方承担一切责任。 五、供方应随货物向需方交付货物的中文使用说明书及与货物相关 的资料。 六、验收工作： 在设备安装、调试完毕后，由需方负责对货物进行验收。有关质量问题，以合同约定或法律规定的质量异议期限为准。 七、货款支付方式： 需方在申请订货当日需支付20000元（大写：贰万元整）订金，在货物交付后15日内支付剩余合同货款，即：150000元（大写：拾伍万元整）。如所供货物出现质量问题，需方有权拒收货物，但在此期
间如果因货物质量问题造成的任何损失应由供方承担。 八、违约责任： 1、出现下列情况责任方应承担货物总值30%违约金： ①需方无正当理由拒收货物的，由于供方原因导致需方拒收货物的除外； ②供方所交的货物不符合同约定的； ③供方不能交付货物的。 九、因货物的质量问题发生争议，由郑州市质量技术监督局或其指定的有相关资质的单位进行质量最终鉴定且该鉴定是终局性的，供、需双方应予以接受。鉴定过程中产生的货物运输费用、鉴定费、鉴定过程中因设备的质量影响我行营业造成的直接损失以及其他必要费用由供 方负担。 十、本合同发生争议应协商解决，协商不成的由需方所在地人民法院管辖。 十一、其他特殊事项由供需双方协商后在合同补充条款中约定。 十二、本合同一式肆份，需、供双方各执贰份，签字盖章后生效。需方（公章）：XXXX公司
建设工程设计合同（工程量清单编制） 中华人民共和国建设部 监制国家工商行政管理局
建设工程设计合同 （工程量清单编制） 委托方（甲方）： 承包方（乙方）： 为了保证工程设计任务的顺利完成，依照《中华人民共和国经济合同法》，《建设工程勘察设计合同条例》和《湖南省经济合同管理办法（试行）》,经甲乙双方协商一致订立本合同，条款如下： 第一条工程任务名称 工程量清单编制。 第二条勘察设计任务依据 受甲方委托。 第三条工程概况 本合同设计路段为，全长 km，拟建为级公路，设计车速公里/小时，汽车荷载等级：公路- 级。 本次设计内容为：工程量清单编制 第四条双方责任 （一）甲方责任 １．在乙方进行清单编制时，负责协调关系，并提供协助。 ２．提供当地的主要工程材料、人工价格。 ３．按双方签定的合同要求及时支付工作费用。 （二）乙方责任
１．按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的编制要求，进行工程量清单编制，按合同规定的进度要求提交质量合格的编制成果，并对其负责。 2、负责解释编制文本相关技术问题。 3、按规定对清单工作进行保密，不将成果数据外泄。 4、按业主要求的时间提交清单编制成果资料一式陆份。 第五条设计费金额和费用付拨办法 经双方协商，甲方同意向乙方支付元整（￥元）作为本次工作费用。 合同签订后五日内甲方向乙方预付40%设计费，计元，乙方交付设计成果后，甲方付清全部设计费用，不留余款。 第六条违约责任 甲方：按《建设工程勘察设计合同条例》办理。 乙方：按《建设工程勘察设计合同条例》办理。 第七条其它约定 合同一式四份，双方各持二份；其他未尽事宜，双方协商解决。 第八条双方签章
ＸXXX采购合同 需方：XX有限公司 供方：XＸ有限公司 ２011年12月
合同一般条款 需方: XXXＸ公司 供方: XXＸＸ公司 供需双方本着长期合作的宗旨,经过友好协商,就供方向需方提供设备达成本合同. 一、商品名称、品牌、规格型号、生产厂家、产地、数量、单价见附件1合同商品清单。 货物总价款:￥１７2000．0０元 大写:人民币拾柒万贰千元整 二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限： 售后服务承诺见附件2。 三、供方所提供的货物必须具有合法的生产、销售批准文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。 四、交货时间、地点、方式： 供方在2０１1年12月３1日之前将所供货物在需方指定处交付，并完成安装调试工作，费用由供方负责。设备运送、安装、调试过程中造成的人身损害、伤亡和财产损失均由供方承担一切责任。 五、供方应随货物向需方交付货物的中文使用说明书及与货物相关的资料。 六、验收工作： 在设备安装、调试完毕后，由需方负责对货物进行验收。有关质量问题，以合同约定或法律规定的质量异议期限为准。 七、货款支付方式: 需方在申请订货当日需支付２0000元(大写：贰万元整)订金，在货物交付后15日内支付剩余合同货款，即:１５00０0元(大写:拾伍万元整)。如所供货物出现质量问题，需方有权拒收货物,但在此期间如果
因货物质量问题造成的任何损失应由供方承担。 八、违约责任： １、出现下列情况责任方应承担货物总值30%违约金: ①需方无正当理由拒收货物的,由于供方原因导致需方拒收货物的除外; ②供方所交的货物不符合同约定的； ③供方不能交付货物的。 九、因货物的质量问题发生争议，由郑州市质量技术监督局或其指定的有相关资质的单位进行质量最终鉴定且该鉴定是终局性的，供、需双方应予以接受。鉴定过程中产生的货物运输费用、鉴定费、鉴定过程中因设备的质量影响我行营业造成的直接损失以及其他必要费用由供方负担。 十、本合同发生争议应协商解决，协商不成的由需方所在地人民法院管辖。 十一、其他特殊事项由供需双方协商后在合同补充条款中约定。 十二、本合同一式肆份，需、供双方各执贰份，签字盖章后生效。需方(公章)：XXXX公司
结合典型案例看施工合同履约证据及其管理（七）——被索赔3032万元看忽视隐蔽工程验收单顺延工期的教训 今天给大家带来的是一家国有施工企业由于不重视工期顺延签证管理最终被索赔3032万元，其教训深刻不禁令人扼腕！ 案件第一次上诉最高院时，该施工企业委托朱树英作为上诉审代理律师，企业领导无可奈何地向朱树英自嘲感叹：“朱律师啊，我这次发神经病了。我做原告起诉催讨工程欠款，结果打来了一根上吊绳，我要赔被告3032万元，如果这个案件改判不了，我们企业只能死路一条了。”本案的特殊之处在于原审湖北省高级人民法院一审判决后，委托人提起上诉。经朱树英的努力，案件已在二审调解中取得明显的成效，但因上诉人的原因最终调解不成，案件被发回重审后因故没有继续代理。作为代理律师，朱树英直至今天仍对此案最终未能成功减少当事企业的损失而感到郁闷纠结。这一典型案件——施工单位因工期逾期造成占工程总造价一半达3000多万元损失的教训，为所有的施工企业敲响了一记警钟。从“伤痛”中不断学习，是为了更好的前行。今日“树英说”，就让我们一起撕开这“伤疤”，好好吸取其中的深刻教训。 结合典型案例看施工合同履约证据及其管理（七）——被索赔3032万元看忽视隐蔽工程验收单顺延工期的教训 本栏目《结合典型案例看施工合同履约证据及其管理》正在一篇一篇推出以案论法经验教训的分析总结，该系列之三《从6068万元反诉被驳回看有关工期证据的形成和搜集》，通过抗辩反诉获得成功，重点介绍有关工期书面证据管理的形成和搜集；系列之四《从上海锦江北楼下沉至-2.6米看水准点取定证据形成的专业性》，说的是施工过程中固定程式书面文件水准点取定单的证明作用，并且当工期起算发生争议时，水准点取定的时间点可作为工程的实际开工日期；系列之五《“王牌军”追欠索赔案胜诉反映会议纪要的四不原则》，说的是固定程式书面文件每周例会纪要在工期发生争议时不可替代的证明力；系列之六《上海欢乐谷侵权赔偿案隐蔽工作验收单自证当
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工合同备案资料清单 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
1、〈〈厦门市建设工程项目资料表》一份； 2、〈〈厦门市建设工程单位工程资料表》，每个单位工程提供一份； 3、〈〈厦门市建设工程施工合同备案申请表》一份； 4、中标通知书复印件一份（直接委托工程只需提供工程委托书原件一份）； 5、项目报建表复印件一份； 6、施工合同副本原件及光盘各一份； 7、工程报价书（书面文件要加盖编制单位印章，编制人员签字盖章齐全）及光盘各一份； 8、投标时承诺的施工单位项目管理班子配备情况表和拟进场施工机械设备表复印件及光盘 各一份； 9、含有土方工程量的项目需提供土方分包合同原件及复印件各一份（必须是施工单位和纳 入建筑废土砂石运输目录库管理的运输企业签订，运输企业名单请查询渣土办网 站https://www.doczj.com/doc/c4999962.html, ）; 10、项目应缴纳建安工程劳保费银行确认的回单复印件一份； 11、项目应缴纳建筑业企业工资保证金银行确认的回单复印件一份。 上述资料要求提交复印件的，需加盖单位公章，且应同时提交原件供核对。上述需提供光盘的电子文件及〈〈厦门市建设工程项目资料表》中要求的项目经理电子照片可刻在同一张光盘。
1、〈〈厦门市建设工程项目资料表》一份; 2、〈〈厦门市建设工程单位工程资料表》，每个单位工程提供一份; 3、〈〈厦门市建设工程施工合同备案申请表》一份; 4、中标通知书复印件一份（直接委托工程只需提供工程委托书原件一份） 5、项目报建表复印件一份; 6、施工合同副本原件 7、工程报价书（书面文件要加盖编制单位印章，编制人员签字盖章齐全） 8、投标时承诺的施工单位项目管理班子配备情况表和拟进场施工机械设备表复印件