江南大学现代远程教育第三阶段测试卷
考试科目:《工程造价管理》第六章至第九章（总分100分）
时间：90分钟
学习中心（教学点）批次：层次：
专业：学号：身份证号：
姓名：得分：
一、名词解释（本题共3小题，每小题2分，共6分）
1、资金使用计划：
2、Ｓ形曲线
3、建设工程价款结算：
二、填空题（本题共20个空，每空1分，共20分）
1、根据国家税法，计入建筑安装工程费用的税费有、、。
2、财务基础数据应包括的内容是、、、和。
3、竣工结算的前提是承包商并。
4、竣工结算价款总额
5、竣工结算最终付款
6、施工阶段工程造价控制的主要任务是通过工程控制、费用控制、预防并处理好、挖掘节约工程造价潜力来实现不超过计划投资。
7、建设项目后评估的种类有、、和。
三、单项选择题（本题共15小题，每小题2分，共30分）
1、《建设工程施工合同示范文本》中，有关专利技术的申报和使用表述正确的是( )。
A．发包人要求使用的，发包人办理申报手续，承包人承担相关费用
B．发包人要求使用的，承包人办理申报手续，发包人承担相关费用
C．承包人要求使用的，承包人办理申报手续，费用由承发包双方协商
D．承包人要求使用的，报工程师认可后实施
2、投资实际值减去投资计划值，如果结果为正，则表示( )。
A.投资超支
B.投资节约
C.投资有可能节约或超支
D.A、B、C均不正确3、承包人提出使用专利技术或特殊工艺，报工程师认可后实施。（）负责办理申报手续并承担有关费用。
A.承包人
B.工程师
C.发包人
D.发包人和承包人共同
4、根据有关规定，工程保修金扣除的正确做法是( )。
A．累计拨付款额达到建安工程造价的一定比例停止支付
B．在第一次结算工。程款中一次扣留
B．在施工前预交保修金
D．在竣工决算时一次扣留．
5、在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是( )。
A．容易取得索赔成功的一种方式
B．通常采用的一种方式
C．特定情况下，被迫采用的一种方式
D．解决起来较容易的一种方式
6、某工程主要设备的采购合同价为820万元，签订合同时原料的基本物价指数为105％，行业人工成本指数为115％，管理费和利润、原料成本、人工成本分别占合同价的18％、66％、16％，当设备交付使用时原料的物价指数为118％，行业人工成本指数为121％，则．该设备的动态结算款为( )万元。
A．820
B．833
C．850
D．894
7、某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同；合同约定的土方工程量为8000m3合同期为6d，合同约定：工程量增加20％以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200 m3，则施工方可提出的工期索赔为( )d。(结果四舍五入取整)
A．1
B．4
C．17
D．14
8、若工程师不同意施工方提出的变更价款，可由（）进行调解。
A．仲裁机构B．人民法院C．双方所共同认可的第三人D．工程造价管理部门
9、在FIDIC合同条件中，有关索赔内容的论述正确的是（）。
A．可索赔工期时，一定可以索赔费用
B．可索赔费用时，一定可索赔工期
C．可索赔利润时，一定可以索赔费用
D．可索赔工期时，一定可索赔利润
10、关于竣工决算，说法正确的是( )。
A．建设项目竣工决算应包括从筹划到竣工投产全过程的全部费用
B．已具备竣工验收条件的项目，如半年内不办理竣工验收和固定资产移交手续则视同项目已正式投产
C．新增固定资产价值的计算应以建设项目为对象
D，建设项目竣工决算应包括从动工到竣工投产全过程的全部费用
11、在用调值公式法对工程价款价差进行调整时，固定要素通常的取值范围为( )，承包商采用的固定要素取值要尽可能( )。
A．0.15-0.35，大
B．0.15-0.35，小
C．0.05-0.25，小
D．0.05-0.25，大
12、建设项目通过竣工验收后，由施工单位移交建设单位使用，并办理各种移交手续，这时标志着建设项目全部结束，即（）。
A.工程使用年限开始计算
B.建设资金转化为使用价值
C.工程可以使用
D.工程再投资属于维护
13、根据现行规定，合同中没有适用或类似于变更工程的价格，其工程变更价款的处理原则是( )。
A.由工程师提出适当的变更价格，报业主批准执行
B.由承包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
C.当工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由工程师确认其认为合适的价格
D.当工程师与承包方对变更价格意见不一致时，可以由造价管理部门调解
E.当业主与承包方对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定
14、因不可抗力时间导致的费用及延误的工期，由承包人承担的部分是（）。
A. 工程本身的损失
B. 工程所需清理、修复费用
C. 承包人人员伤亡
D. 第三方人员伤亡
E. 承包人采购准备用于施工的材料损害
15、索赔事件发生后，如承包人对发包人审批后的工程师索赔处理决定不满，理想的处理纠纷的方式是（）。
A. 谈判
B. 诉讼
C. 仲裁
D. 协调
四、多项选择题（每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，本题共10小题，每小题2分，共20分）
1、在编制竣工决算时，下列各项费用中应列入新增递延资产价值的有（）。
A. 开办费
B. 项目可行性研究费
C. 土地征用及迁移补偿费
D. 以经营租赁方式租入的固定资产改良工程支出
E. 土地使用权出让金
2、由于业主原因，工程师下令停工1个月，承包人可以索赔的款项包括（）
A. 人工窝工费
B. 施工机械窝工费
C. 材料超期储存费用
D. 工程延期一个月增加的履约保涵手续费
E. 合理的利润
3、工期索赔的计算方法有（）。
A. 网络分析法
B. 修正的总费用法
C. 比例计算法
D. 实际费用法
E. 分项计算法
4、承包方发生工期拖延，同时得到费用和工期索赔，其原因来自于（）造成的。
A. 特殊反常的天气
B. 业主
C. 工人罢工
D. 工程师
E. 政府间经济制裁
5、以下保修情况，费用应由建设单位承担的是（）。
A. 不可抗力原因造成的损坏
B. 使用单位使用不当，造成的损坏
C. 建设单位采购设备质量不合格引起的质量缺陷
D. 设计方面原因造成的质量缺陷
E. 承包单位未按国家有关规定、标准和设计要求进行施工，造成的质量缺陷
6、建设项目竣工验收的主要任务有：（）。
A. 监理任务结束
B. 办理建设项目竣工结算和竣工决算
C. 办理建设项目档案资料的移交和保修手续
D. 建设单位对建设项目的决策和论证、勘察和设计以及施工的全过程进行最后的评价
E. 施工单位对建设项目的决策和论证、勘察和设计以及施工的全过程进行最后的评价
7、（）表示货物到达进口国口岸，但还没有纳关税。
A. 到岸价
B. 抵岸价
C. 关税完税价格
D. 运费、保险费在内价
E. CIF
8、因不可抗力时间导致的费用及延误的工期，由发包人承担的部分是（）。
A. 工程本身的损失
B. 工程所需清理、修复费用
C. 承包人人员伤亡
D. 第三方人员伤亡
E. 承包人采购准备用于施工的材料损害
9、索赔事件发生后，如承包人对发包人审批后的工程师索赔处理决定不满，理想的处理纠纷的方式是（）。
A. 谈判
B. 诉讼
C. 仲裁
D. 达成谅解
E. 协调
10、FIDIC合同条件下，工程变更的范围包括（）。
A. 删减任何合同约定的工作内容
B. 任何部分标高、尺寸、位置改变
C. 因施工需要，施工机械日常检修时间变更
D. 工作质量和其他特性变更
E. 合同中工程量改变
五、简答题（本题共2小题，每小题5分，共10分）
1、施工阶段工程造价管理的工作程序？
2、S形曲线的绘制步骤
六、计算题（本题共2小题，每小题7分，共14分）
某项工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为5300ｍ3。全费用单价为180元/ｍ3。合同工期为6个月。有关付款条件如下：
（1）开工前业主应向承包商支付估算合同总加20%的工程预付款；
（2）业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留质量保证金；
（3）工程预付款从乙方获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下个月起至第5个月均匀扣除。
问题：（1）估算合同总价为多少？
（2）工程预付款为多少？工程预付款从那个月起扣留？每月应扣工程工程预付款是多少？（3）每月工程量价款是多少？业主应支付给承包商的工程为多少？
附：参考答案：
一、名词解释（本题共3小题，每小题2分，共6分）
1、为了有效使用资金、筹措资金，尽可能减少资金占用和利息支付，有必要将总造价目标按使用时间进行分解，确定按进度的分目标值。
2、编制按时间进度的资金使用计划，要利用网络计划或施工进度计划表，画出预算支出的累计曲线。这条曲线通常称为Ｓ形曲线。
3、是指对建设工程的承发包合同价款进行约定和进行工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算的活动
二、填空题（本题共20个空，每空1分，共20分）
1、营业税、城市建设维护税、教育费附加
2、项目总投资及其资金来源、生产成本费用、销售收入与税金、销售利润的形成与分配、贷款还本付息测算
3、全部完成合同规定的工程内容通过交工验收
4、＝合同价款＋施工过程中合同价款调整数额
5、＝竣工结算价款总额－预付及已结算进度款
6、付款、工程变更、费用索赔、实际发生的费用
7、项目目标评估、项目实施过程评估、项目效益评估、项目影响评估。
三、单项选择题（本题共15小题，每小题2分，共30分）
1、D
2、A
3、A
4、A
5、C
6、D
7、D
8、D
9、C 10、A 11、B 12、B 13、B 14、C 15、D
四、多项选择题（每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，本题共10小题，每小题2分，共20分）
1、AD
2、ABD
3、AC
4、BD
5、AC
6、BCDE
7、ACDE
8、ABDE
9、ADE 10ABDE
五、简答题（本题共2小题，每小题10分，共20分）
1、确定投资目标－分解投资目标－编制资金使用计划－生和施工组织设计－主要技术方案技术经济分析－审核已完实物工程量－生和义务工程结算单－投资偏差分析－审核竣工决算文件－竣工结算－结束
2、S形曲线的绘制步骤：
1）确定工程进度计划，编制横道图；
2）根据每单位时间(月或旬)内完成的工程量或投入的人力、物力，计算各时间段预算支出，假设每项工作在其工作期限内费用消耗是均匀的；
3）计算各时间段计划完成累计预算支出；
4）按各时间段的累计预算支出画曲线。
六、计算题（本题共2小题，每小题7分，共14分）
解：（1）合同总价为5300m3×180元/m3＝95.4万元
（2）工程预付款为：95.4×20％＝19.08万元
(3)估算合同价的30％是：95.4×30％＝28.62万元
1800×180＝32.4万元 > 28.62万元
即预付款从第三个月起扣至第五个月，每个月应扣预付款为19.08/3＝6.36万元
（4）第一个月：800×180（1-5％）＝14.4×0.95＝13.68万元
第二个月：1000×180＝18万元
第三个月：1200×180－6.36＝15.24万元
第四个月：1200×180－6.36＝15.24万元
第五个月：1200×180－6.36＝15.24万元
第六个月：500×180＝9万元
江南大学现代远程教育2011年上半年第一阶段测试卷 考试科目:《秘书学》第一章至第四章（总分100分）时间：90分钟 __________学习中心（教学点）批次：层次： 专业：学号：身份证号： 姓名：得分： 一、单项选择题[10分] 1. B ，朝廷中出现了最早的秘书机构——太史寮。 A.夏末商初 B.商末周初 C.秦末汉初 D.隋末唐初 2.秘书工作内容的综合性源于D。 A.秘书工作的多样性 B.领导工作的前瞻性 C.秘书工作的主动性 D.领导工作的全面性 3.秘书工作中最大量的是C。 A.起草文件 B.参谋建议 C.处理事务 D.筹办会议 4.秘书与各部门关系的中介形式主要表现为A。 A. 沟通形式 B.指导形式 C.指挥形式 D.领导形式 5.秘书工作中宣传与保密是 B 。 A.互不关联的关系 B. 对立统一的关系 C. 基本一致的关系 D.绝对矛盾的关系 二、判断正误题（分别在括号内用“√”或“×”表示）[10分] 1.（对）秘书应当发挥综合办公的职能优势，全面系统地辅助领导决策。 2.（错）秘书在承担检查督办工作的过程中，应当针对存在的问题直接提出指导意见。 3.（错）秘书工作中的协调，可以是政策协调、工作协调，但不可以是人际协调。 4.（对）秘书工作虽然取得的是间接效益，但对组织整体效益的提高，有着不可替代的作用。 5.（对）秘书信息工作，对于领导者的决策与管理发挥着十分重要的作用。 三、解释题[20分] 1．政务与事务 政务是指行政管理中涉及全局性、长远性的重大公务活动，而事务是行政管理中除政务以外的一般的、具体的日常公务活动。秘书一方面需要处理事务，另一方面需要按照分工参谋政务。 2．枢纽作用 秘书部门处于领导部门之下、其他职能部门之间，通过文件、会议和其他工作方式传达上级和领导指令，反映和上报下级和其他部门的意见、建议，又和外单位经常联系，传递信息，起着上情下达，下情上达，沟通左右的枢纽作用。 3．秘书职能信息 秘书在职能活动中，随时都可能被动或者主动的通过语言、文字、电磁波以及情态等物质载体，感受或者接收领导、职能部门、一般群众所产生的指令、要求、情况、情绪等信息，这些信息就是秘书职能信息。 4．定向调研
2016 年建设工程造价管理真题及答案 一、单项选择题(共60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1 某企业发行普通股正常市价为58 元，估计年增长率为15%，第一年预计发放股利 2 元，筹资费用率为 股票市价的10%，企业所得税税率为33%，则发行普通股的资金成本率为()。 A.12.62% B.17.57% C.18.83% D.20.72% 参考答案： C 2 某项目设计生产能力为年产60 万件产品，预计单位产品价格为100 元，单位产品可变成本为75 元，年固定成本为380 万元。若该产品的营业税金及附加的合并税率为5%，则用生产能力利用率表示的项目盈 亏平衡点为()。 A.31.67% B.30.16% C.26.60% D.25.33% 参考答案： A 参考解析： BEP(Q)=年固定总成本/( 单位产品销售价格- 单位产品可变成本- 单位产品营业税金及附加)=3800000/(100-75-100 ×5%)=190000件( )，即19 万件;生产能力利用率=盈亏平衡点销售量/正常产销量×100%=19/60 ×100%=31.6。7% 3 关于工程项目风险管理，以下说法错误的是()。 A.风险识别最主要的成果是风险清单 B.流程图分析无法显示发生问题的损失值和损失发生的概率 C.风险的非保险转移又称为合同转移 D.风险的分析与评价可以采用德尔菲法 参考答案： D 4 有3 个相互独立的投资方案甲、乙、丙，所有方案寿命期均为10 年，残值为0，基准收益率为10%，可利用资本为18 万元，项目有关数据如表所示，(P/A，10%，10)=6.145，则最优方案组合为()。 A.甲、乙、丙 B.乙、丙 C.甲、丙 D.甲、乙 参考答案： B 统计： 参考解析： 计算各组合方案的净现值，净现值最大的方案为最优方案。 ①甲、乙、丙：因为初始可利用资本为18 万元，三种方案的初始费用总和超过了18 万元，故不可能同时 选择三种方案; ②乙、丙：(1.3+1.6) × 6.145-(6+8)=3.820万5(元); ③甲、丙：(1.7+1.6) × 6.145-(10+8)=2.278万5( 元); ④甲、乙：(1.7+1.3) × 6.145-(10+6)=2.43万5(元)。所以最优方案组合为乙、丙绢合。 5 某企业向租赁公司租赁一台设备，该设备的价格为200 万元，租期为10 年，每年年末支付租金，折现 率为10%，附加率为5%，采用附加率法，该企业每年向租赁公司支付租赁费为()万元。 A.36 B.40 C.46 D.50 参考答案： D 6 下列关于造价工程师初始注册的说法中，正确的是()。 A.初始注册有效期为 2 年 B.自资格证书签发之日起 1 年后不得申请注册 C.申请初始注册时应当提交工程造价岗位工作证明 D.应当向聘用单位所在地县级注册初审机关提出申请 参考答案： C
秘书学复习题 本次学期考试以中央广播电视大学出版社出版、张玲莉主编的《秘书理论与实务》为依据。考试时间为90分钟，考试形式为闭卷，考试题型有：填空题、判断题、选择题、简答题，案例分析题。 一、填空题： 1、秘书活动的产生必须具备两个基本条件：一是社会管理组织的出现； 二是文字和公文的出现。 2、公文处理包括收文处理、发文处理和公文管理三个基本环节。 3、礼仪基本内容包括仪容、仪表、仪姿仪态和气质风度。 4、办公室管理包括四个要素：组织目标、符合目标的运转方式、管理人员、科技管理手段。 5、秘书是在各种社会组织中，为领导者或私人办文、办事和办会的参谋和助手。 6、秘书人员的职业道德是秘书人员在职业活动中应该遵守的行为规范的总和，体现了秘书工作者对社会承担的道德责任和义务。 7、会议纪要，适用于记载、传达会议情况和议定事项。 8、调查报告是对某一情况、事件、经验或问题，根据市场调查研究成果而写出的有情况、有分析的书面报告。 9、我国现行的13种行政公文中最典型的上行文种是报告和请示，即可上行又可下行，还可平行的公文文种是通知。 10、办公室布局一般有封闭式和开放式两种。传统的办公室主要是封闭式的，现在较多采用开放式布局。 11、秘书在商务场合的着装应做到四个协调：与环境协调、与社会角色协调、与自身条件协调、与时节协调。 12、秘书工作的主要构成要素可以概括为办文、办会和办事。 13、一个设计合理的办公室布局应该符合以下标准：方便、整洁舒适、和谐统一、安全。 14、秘书面临的沟通有两种形式：纵向沟通、横向沟通。 15、商务谈判通常包括导入阶段、概说阶段、明示阶段、交锋阶段、妥协阶段、协议阶段。 二、判断题： 1、通知是最为常见的行政公文，属于知照性公文。（√） 2、通告的使用范围大于公告。（╳） 3、缮印是指公文人员对已签发的文稿进行打印和用印。（╳） 4、会议记录是记载、传达会议情况和议定事项的公文。（√） 5、公文处理包括收文处理、发文处理和公文管理三个基本环节。（√） 6、会议具有必要性、适宜性、合法性、可行性等特征。（√） 7、公文处理要遵循及时、准确、公开、统一、简化的基本原则。（√） 8、启封是秘书特有的职责，单位和领导的所有文件、信件，秘书人员都有权拆封。（╳） 9、文稿经领导签发即成为定稿，文稿据此可以生效。（√）
工程造价管理试题及答 案 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
工程造价管理试题及答案 单选 1、工程造价的两种管理是指（ B ）。 A 建设工程投资费用管理和工程造价计价依据管理 B 建设工程投资费用管理和工程价格管理 C 工程价格管理和工程造价专业队伍建设管理 D 工程造价管理和工程造价计价依据管理 2、进口设备运杂费中运输费的运输区间是指（ C ）。 A 出口国供货地至进口国边境港口或车站 B 出口国的边境港口或车站至进口国的边境 港口或车站C 进口国的边境港口或车站至工地仓库D 出口国的边境港口或车站至工地仓库 3、某个新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款400万元，第二年贷款 500万元，第三年贷款400万元，贷款年利率为10%，建设期内利息只计息不支付，则建设期贷款利息为（ A ）万元。 A 205.7 B 356.27 C 521.897 D 435.14 4、已知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土0.5m3，工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K=0.85，则每台班产量定额为（ C ）。 A 12.8 m3/台班 B 15 m3/台班 C 102 m3/台班 D 120 m3/台班 5、某项目总投资为3000万元，单项工程总费用为1800万元，建筑单位工程费用为700万元，建设单位管理费率为2.4%，则建设单位管理费为（ B ）万元。 A 72 B 43.2 C 28.8 D 16.8 6、工程定额计价法计算建安工程造价由（ D ）组成。 A 直接工程费、间接费、利润、增值税 B 直接费、间接费、利润、营业税 C 直接工程费、间接费、利润、营业税 D 直接费、间接费、利润、税金 7、工程量清单计价规范中门窗工程量按（ C ）计算。 A 框外围平方米 B 洞口平方米 C 樘 D 数量 8、建设项目可行性研究报告的主要内容是（ C ）。 A 市场研究、技术研究和风险预测研究 B 经济研究、技术研究和综合研究 C 市场研究、技术研究和效益研究 D 经济研究、技术研究和资源研究 9、项目可行性研究阶段的投资估算，是（ C ）的重要依据。 A 主管部门审批项目建议书 B建设贷款计划 C项目投资决策 D 项目资金筹措 10、当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，编织建筑工程概算可以采用（ C ）。 A 单位工程指标法 B 概算指标法 C 概算定额法 D 类似工程概算法 11、审查施工图预算的方法很多，其中全面、细致、质量高的方法是（ C ）。 A 分组计算审查法 B 对比法 C 全面审查法 D 筛选法 12、根据《招标投标法》，两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是（ A ）。 A 联合投标 B 共同投标 C 合作投标 D 协作投标 13、在采用成本加酬金合同价时，为了有效地控制工程造价，下列形式中最好采用（ D ）。 A 成本加固定金额酬金 B 成本加固定百分比酬金 C 成本加最低酬金 D 最高限额成本加固定最大酬金 14、根据合同文本，工程变更价款通常由（ C ）提出，报（）批准。 A 工程师、业主 B 承包商、业主 C 承包商、工程师 D 业主、承包商 15、竣工决算的计量单位是（ A ）。 A 实物数量和货币指标 B 建设费用和建设成果 C 固定资产价值、流动资产价值、无形 资产价值、递延和其他资产价值 D 建设工期和各种技术经济指标
2018年一级《造价管理》真题及答案（完整版） 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1、下列工程计价文件中，由施工承包单位编制的是()。 A.工程概算文件 B.施工图结算文件 C.工程结算文件 D.竣工决算文件 2、下列工作中，属于工程发承包阶段造价管理工作内容的是()。 A.处理工程变更 B.审核工程概算 C.进行工程计量 D.编制工程量清单 3、根据《工程造价咨询企业管理力法》，工程造价咨询企业资质有效期为()年。 4、根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中专职从事工程造价专业工作的人员不应少于()人。 5.美国工程造价估算中，材料费和机械使用费估算的基础是()。 A.现行市场行情或市场租赁价 B.联邦政府公布的上月信息价 C.现行材料及设备供应商报价 D.预计项目实施时的市场价 6.根据《建设工程质量管理条例》在正常使用条件下，给排水管道工程的最低保修期限为()年
7.根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是()。 A.受自然环境限制只有少量潜在投标人 B.需要釆用不可替代的专利或者专有技术 C.招标费用占项目合同金额的比例过大 D.因技术复杂只有少量潜在投标人 8.根据《招标投标法实施条例》，投标人认为招投标活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起()日内向行政监督部门投诉。 9.根据《合同法》与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在()个月内予追认。 10.根据《合同法》，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是() A.只能选择适用违约金条款 B.只能选择适用定金条款 C.同时适用违约金和定金条款 D.可以选择适用违约金或定金条款 11.根据《价格法》政府在制定关系群众切身利益的公用事业价格时,应当建立()制度，征求消费者、经营者和有关方面的意见。 A.听证会 B.专家咨询 C.评估会 D.社会公示 12.根据《国务院关于投资体制改革的决定》实行备案制的项目是()。 A.政府直接投资的项目 B.采用资金注入方式的政府投资项目
阶段测试题答案1秘书学第 江南大学现代远程教育2011年下半年 第一阶段测试卷 一章至第四章第90 时间：（总分100分）考试科目:《秘书学》分钟______________学习中心（教学点）批次： 层次：专业：学号： 身份证号： ：名姓得分：] [10分一、单项选择题是的对象秘1．书学研究 C ）（ B.秘书工作
及其制度A.秘书机构及其工作秘书及秘书 部门C.秘书工作及其规律 D.构成了秘书 发挥领导者进行科学决策的辅助需要，2. ( D ) 参谋作用的重要 D.职能环境职能活动 B. C.职能对象A. 职能基础 种是督办一检作对3.秘书工而言，查 ( A ) 辅政服务 A. B. C.协调服 务信息服务沟通服务D. 的构结横纵统系织组于处构机书 秘和书秘4.( B ) 下层位置 C.中介位置 B.平行 位置A. D.终端位置 5.秘书存储信息要方便利用，而方便利用的 关键是要 ）（ A 科学编码A. B.利于检索 C.登 陆准确 D.存放有序二、判断正误题（分别 在括号内用“√”或“×”表] 示）[10分）秘书机构处于组织的中心枢纽
地位，（√1.具有承上启下、协调左右、联络内外的职能作用。秘书辅佐决策就是要站在领导的高度）（ 2.×上统揽全局并最终对决策方案作出决断。可以是政策协调、秘书工作中的协调，3.（×）工作协调，但不可以是人际协调。）在管理过程中秘书职能活动所取得的4.（√是间接效益，它影响着并依附于工作对象的效益。对于领导者的决策与秘书信息工作， 5.（√）管理发挥着十分重要的作用。] 三、解释题[20分 1.沟通协调检查督办 2. 2． 秘书职能信息3. 4.定向调研 3． 四、问答题[20分] 1.秘书辅佐决策的特点主要表现在哪些方面？ 2.秘书调研应遵循哪些原则？ 五、论述题[20分] 请联系实际谈谈你对秘书参谋作用的看法。 4．
一、单选题 1、2000年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2004年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。自2000年至2004年每年平均造价指数递增4％，预计建设期2年平均造价指数递减5％，估算拟建钢厂的静态投资额为（A）万元(生产能力指数n取0.8)。 A. 16958 B. 16815 C. 4496 D 5304 2、投资估算的内容是估算（D）及建设期内分年资金需要量的过程。A. 建筑工程费 B. 工程费用 C. 建设投资 D. 项目投入总资金 3、项目建设单位向国家计划部门申请建设项目立项，或国家对拟立项目进行决策时，应编制（B）。 A. 设计概算 B. 投资估算 C. 修正概算 D. 设计预算 4、项目建议书阶段对投资估算误差的要求为（B）。 A. ≥30% B. ±30%以内 C. ±20%以内 D. ±10%以内 5、建筑物内的竖向管道井、室内楼梯间、电梯井等，其建筑面积（A）。 A. 按建筑物自然层计算 B. 按一层的水平投影面积计算 C. 按建筑物各自然层的水平投影面积的一半计算 D 不计算 6、基础定额中工程量计算规则中下列哪一项是以m2为单位的（B）。 A. 明沟 B. 散水 C. 地面垫层 D. 楼梯扶手 7、基础与墙身采用不同种材料砌筑时，分界线在室内地坪士300mm以内时，以（C）为界。 A. 设计室内地坪 B. 室外地坪 C. 材料分界线 D. 基础大放脚扩大部分 8、无梁板下的柱，柱高应从柱基上表面算至（A）。 A. 柱帽(或柱托)的上表面 B. 柱帽(或柱托)的中间 C.柱帽(或柱托)的下表面 D. 何处要看柱帽(或柱托)大小 9、当采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种后续费用较高的货物时，宜采用（B）进行评标。 A. 综合评标法 B. 全寿命费用评标价法 C. 最低投标价法 D. 百分评定法 10、设置措施项目清单，确定夜间施工等项目时，主要应参阅（C）。 A. 施工技术方案 B. 施工规程. C. 施工组织设计 D. 施工规范11、确定工程预付款的支付额度时，应考虑的主要因素是（C）。 A. 工期与施工方法 B. 施工方法与组织施工措施 C. 工期与合同价款 D. 合同价款与施工组织措施 12、设计概算的编制包括以下几个环节：① 收集原始资料；②建设项目总概算的编制；③各项费用计算； ④单项工程综合概算书的编制；⑤单位工程概算书的编制；⑥确定有关数据。（B）。 A. ①③⑤⑥④② B. ①⑥③⑤④② C. ①③④⑥⑤② D. ⑥①③⑤④② 13、设计概算由以下哪些单位完成（A）。 A. 设计单位或委托的造价咨询公司； B. 施工单位或委托的造价咨询公司； C. 建设单位或委托的造价咨询公司； D. 以上都对 14、设计深度不够情况下，编制初步设计概算，应采用（D）。 A. 施工定额 B. 预算定额 C. 概算定额 D. 概算指标 15、施工图预算由以下哪些单位完成（B）。 A. 设计单位或委托的造价咨询公司； B. 施工单位或委托的造价咨询公司； C. 建设单位或委托的造价咨询公司； D. 以上都对 16、在建设工程竣工决算中，不计入新增固定资产价值的有（D）。 A. 已经投入生产或交付使用的建筑安装工程造价 B. 勘察设计费 C. 施工机构迁移费 D. 其他在建的建筑安装工程造价 17、下述各项中，属于措施费的是（A）。 A.材料的二次搬运 B.保险费 C.生产工具用具使用费 D.职工教育费 18、以下哪项不属于材料预算价格的组成内容（A）。 A.运输保险费 B.包装费 C.采购保管费 D.运输损耗费 19、在建设工程投资估算中，建设期贷款利息按（B）*年利率计算。 A.年初借款本息累计+本年借款额 B.年初借款本息累计+本期借款额/2 C.年初借款本息累计-本年借款额 D.年初借款本息累计-本年借款额/2
2018年一级造价工程师《造价管理》真题及答案（完整版） 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1、下列工程计价文件中，由施工承包单位编制的是（）。 A. 工程概算文件 B. 施工图结算文件 C. 工程结算文件 D. 竣工决算文件 2、下列工作中，属于工程发承包阶段造价管理工作内容的是（）。 A. 处理工程变更 B. 审核工程概算 C. 进行工程计量 D. 编制工程量清单 3、根据《工程造价咨询企业管理力法》，工程造价咨询企业资质有效期为（）年。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 4、根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中专职从事工程造价专业工作的人员不应少于（）人。 A. 6 B. 8 C. 10 D. 12 5、美国工程造价估算中，材料费和机械使用费估算的基础是（）。 A. 现行市场行情或市场租赁价 B. 联邦政府公布的上月信息价
C. 现行材料及设备供应商报价 D. 预计项目实施时的市场价 6. 根据《建设工程质量管理条例》在正常使用条件下，给排水管道工程的最低保修期 限为（）年 A. 1 B. 2 C. 3 D. 5 7. 根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是（）。 A. 受自然环境限制只有少量潜在投标人 B. 需要釆用不可替代的专利或者专有技术 C. 招标费用占项目合同金额的比例过大 D. 因技术复杂只有少量潜在投标人 8. 根据《招标投标法实施条例》，投标人认为招投标活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起（）日内向行政监督部门投诉。 A. 10 B. 15 C. 20 D. 30 9. 根据《合同法》与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在（）个月内予追 认。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 6
江南大学现代远程教育第一阶段测试卷 考试科目:《秘书学》第一章至第四章（总分100分） 时间：90分钟 一、单项选择题（本题共5小题，每小题2分，共10分） 1．秘书学研究的对象是（ C ） A.秘书机构及其工作 B.秘书工作及其制度 C.秘书工作及其规律 D.秘书及秘书部门 2.领导者进行科学决策的辅助需要，构成了秘书发挥参谋作用的重要 ( D ) A.职能活动 B.职能环境 C.职能对象 D.职能基础 3.对秘书工作而言，检查督办是一种 ( A ) A. 辅政服务 B.信息服务 C.协调服务 D. 沟通服务 4.秘书和秘书机构处于组织系统纵横结构的 ( B ) A.平行位置 B.中介位置 C.下层位置 D.终端位置 5.秘书存储信息要方便利用，而方便利用的关键是要（ A ） A.科学编码 B.利于检索 C.登陆准确 D.存放有序 二、判断正误题（本题共5小题，每小题2分，共10分。分别用“√”或“×”表示） 1.（√）秘书机构处于组织的中心枢纽地位，具有承上启下、协调左右、联络内外的职 能作用。 2.（×）秘书辅佐决策就是要站在领导的高度上统揽全局并最终对决策方案作出决断。 3.（×）秘书工作中的协调，可以是政策协调、工作协调，但不可以是人际协调。 4.（√）在管理过程中秘书职能活动所取得的是间接效益，它影响着并依附于工作对象 的效益。 5.（√）秘书信息工作，对于领导者的决策与管理发挥着十分重要的作用。 三、名词解释（本题共4小题，每小题5分，共20分） 1.沟通协调 所谓沟通协调，就是通过信息沟通与思想交流，使各方相互了解，消除矛盾，融洽关系，统一行动。沟通协调是秘书部门和秘书人员的重要职责。 2.检查督办
工程造价管理试题及答案 单选 1、工程造价的两种管理是指（ B ）。 A 建设工程投资费用管理和工程造价计价依据管理 B 建设工程投资费用管理和工程价格管理 C 工程价格管理和工程造价专业队伍建设管理 D 工程造价管理和工程造价计价依据管理 2、进口设备运杂费中运输费的运输区间是指（ C ）。 A 出口国供货地至进口国边境港口或车站 B 出口国的边境港口或车站至进口国的边境 港口或车站 C 进口国的边境港口或车站至工地仓库 D 出口国的边境港口或车站至工地仓 库 3、某个新建项目，建设期为 3 年，分年均衡进行贷款，第一年贷款400 万元，第二年贷款500 万元，第三年贷款400 万元，贷款年利率为10%，建设期内利息只计息不支付，则建设 期贷款利息为（ A ）万元。 A 205.7 B 356.27 C 521.897 D 435.14 4、已知某挖土机挖土的一个工作循环需 2 分钟，每循环一次挖土0.5m3，工作班的延续时 间为8 小时，时间利用系数K=0.85 ，则每台班产量定额为（ C ）。 A 12.8 m3/台班 B 15 m3/ 台班 C 102 m3/台班 D 120 m3/ 台班 5、某项目总投资为3000 万元，单项工程总费用为1800 万元，建筑单位工程费用为700 万元，建设单位管理费率为 2.4%，则建设单位管理费为（ B ）万元。 A 72 B 43.2 C 28.8 D 16.8 6、工程定额计价法计算建安工程造价由（ D ）组成。 A 直接工程费、间接费、利润、增值税 B 直接费、间接费、利润、营业税 C 直接工程费、间接费、利润、营业税 D 直接费、间接费、利润、税金 7、工程量清单计价规范中门窗工程量按（ C ）计算。 A 框外围平方米 B 洞口平方米 C 樘 D 数量 8、建设项目可行性研究报告的主要内容是（ C ）。 A 市场研究、技术研究和风险预测研究 B 经济研究、技术研究和综合研究 C 市场研究、技术研究和效益研究 D 经济研究、技术研究和资源研究 9、项目可行性研究阶段的投资估算，是（ C ）的重要依据。 A 主管部门审批项目建议书 B 建设贷款计划 C 项目投资决策 D 项目资金筹措 10、当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，编织建筑工程概算可以采用（ C ）。 A 单位工程指标法 B 概算指标法 C 概算定额法 D 类似工程概算法 11、审查施工图预算的方法很多，其中全面、细致、质量高的方法是（ C ）。 A 分组计算审查法 B 对比法 C 全面审查法 D 筛选法 12、根据《招标投标法》，两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身 份共同投标是（ A ）。 A 联合投标 B 共同投标 C 合作投标 D 协作投标 13、在采用成本加酬金合同价时，为了有效地控制工程造价，下列形式中最好采用（ D ）。 A 成本加固定金额酬金 B 成本加固定百分比酬金 C 成本加最低酬金 D 最高限额成本加固定最大酬金 14、根据合同文本，工程变更价款通常由（ C ）提出，报（）批准。 A 工程师、业主 B 承包商、业主 C 承包商、工程师 D 业主、承包商 15、竣工决算的计量单位是（ A ）。 A 实物数量和货币指标 B 建设费用和建设成果 C 固定资产价值、流动资产价值、无形
建筑工程造价管理试题 一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.建筑安装工程费用由_____构成。( D ) A.直接费、间接费、利润和税金 B.直接费、间接费、法定利润和税金 C.直接工程费、间接费、法定利润和税金 D.直接工程费、间接费、利润和税金 2.按我国现行投资构成，下列费用中不属于工程建设其他费用的是( C ) A.勘察设计费 B.研究试验费 C.建设期贷款利息 D.联合试运转费 3.工程量清单漏项或由于设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价_____作为结算的依据。( ) A.由监理师提出，经发包人确认后 B.由承包方提出，经发包人确认后 C.由承包方提出，经监理师确认后 D.由发包方提出，经监理师确认后 4.投标单位在投标报价中，应按招标单位提供的工程量清单中每一单项填写单价和合价，在开标后发现投标单位没有填写单价和合价的项目，则( ) A.允许投标单位补充填写 B.视为废标 C.认为此项费用已包括在工程量清单中的其他单价和合价中 D.由招标人退回投标书 5.采用_____编制施工图预算，所用的人工、材料和机械台班的单价都是当时当地的实际价格，编制出的预算能比较准确地反映实际水平。( ) A.单价法 B.实物法 C.成本法 D.综合单价法 6.竣工结算在_____之后进行。( D ) A.施工全部完毕 B.保修期满 C.试车合格 D.竣工验收报告批准 7.某单位拟建一浴室，预计工期为4个月，土建工程合同价款为90万元，该工程采用_____方式较为合理。( ) A.按月结算 B.竣工后一次结算 C.分段结算 D.部分结算 8.基本预备费的计费基数是( ) A.设备及工器具购置费 B.建筑安装工程费 C.设备及工器具购置费+建筑安装工程费 D.设备及工器具购置费+建筑安装工程费+工程建设其它费用 9.在我国目前工程量清单计价过程中，分部分项工程单价有( C ) A.人工费、材料费、机械费 B.人工费、材料费、机械费、管理费 C.人工费、材料费、机械费、管理费、利润 D.人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费和税金 10.编制概算定额的基础是( ) A.施工定额 B.劳动定额 C.预算定额 D.概算指标 11.在计算施工机械的台班单价时，不需要考虑( ) A.台班折旧费 B.台班养路费 C.原材料费 D.台班人工费 12.详细可行性研究阶段投资估算误差率为( C ) A.+30% B.+20% C.+10% D.+5% 13.在施工索赔中，由于不利的自然条件与人为障碍引起的索赔，一方面是指地质条件变化，另一方面是指( A ) Ａ.发现地下构筑物，文物Ｂ.罢工、战争Ｃ.业主提出不正当要求Ｄ.工程师的指令错误 14.建设工程保修范围和正常使用条件下的最低保修期限，下面所列正确的是( ) A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
精心整理 工程造价管理期终考试试卷 班级学号姓名成绩 一、选择题（共30分，每道题2分） 1、从投资者（业主）角度分析，工程造价是指建设一项工程预期或实际开支的（C）。 A、全部建筑安装工程费用 B、建设工程费用 C、全部固定资产投资费用 D、建设工程动态投资费用 2、下列关于其他项目清单中的计日工的表述错误的是（B）。 A.计日工的计价是由招标人提供详细的人工、材料、机械的名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价 B.计日工费用的多少是由招标人暂定的 C.计日工按照承包商填报的适用项目的单价进行计价支付 D.计日工计入投标人的报价中 3、建设项目工程造价的组合过程是（A ） A、分部分项工程造价单位工程造价单项工程造价建设项目总投资 B、单位工程造价分部分项工程造价单项工程造价建设项目总投资 C、分部分项工程造价单项工程造价单位工程造价建设项目总投资 D、单项工程造价分部分项工程造价单位工程造价建设项目总投资 4、根据现行建筑安装工程费用构成的有关规定，不属于建筑安装工程直接费中人工费的是（D）。 A、生产工人基本工资 B、职工福利费 C、工资性补贴 D、管理人员工资 5、框架梁配筋按平法标注，其中箍筋标注为：φ10@100/150(2)，其含义正确的为（ D ）。 A. φ10箍筋按间距100～150布置 B. φ10双肢箍按两端2只100，其余150间距布置 C. φ10箍筋按100和150间隔布置 D. φ10双肢箍按加密区100、非加密区150间距布置 6、运输汽车装载保温泡沫板，因体积大但重量不足而引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的（ A ）。 A.有效工作时间 B.不可避免的无负荷工作时间 C.多余工作时间 D.低负荷下的工作时间 7、项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（C）为分部工程顺序码。 A、一、二位 B、五、六位 C、七、八位 D、十至十二位 8、关于规费的计算，下列说法正确的是（C）。A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用 B.规费由社会保险费和工程排污费组成 C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成 D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成 9、某砖混结构墙体砌筑工程，完成10m3砌体基本用工为13.5工日，辅助用工2.0工日，超运距用工1.5工日，人工幅度差系数为10％，则该砌筑工程预算定额中人工消耗量为（ C ）工日/10m3。 A.14.85 B.17.52 C.18.7 D.20.35 10．下列建设工程项目费用中，属于动态投资的是（C）。 A.基本预备费 B.因工程量变更所增加的工程造价 C.建设期贷款利息 D.工程建设其他费用 11、某工业厂房为单层建筑，其建筑面积为1560㎡，厂房内分隔出部分楼层，其首层为办公室。外墙结构外围水平面积为60㎡，结构层高2.7M。2层为休息室，结构层高2.6M，三层为仓库，结构层高2.1M，则该厂房的建筑面积为（ B ）。 A、1560m2 B、1650m2 C、1680m2 D、1740m2 12、根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定，下列承包人可以索赔工期和费用的情形是（A）。 A.承包人遇到不利物质条件 B.发包人要求承包人提前竣工 C.异常恶劣的气候条件 D.法律变化引起的价格调整 13、建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》中措施费所含的（A）组成。 A.环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费 B.环境保护费、文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费 C环境保护费、文明施工费、冬雨季施工增加费、安全施工费 D.环境保护费、文明施工费、大型机械设备进出场及安拆费 14、按费用要素划分，建筑安装工程费由（C）组成。 A.人工费+材料费+施工机具使用费+措施项目费+规费+税金 B.人工费+材料费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金 C.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费+税金 D.分部分项工程费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金 15、下列关于其他项目清单计价表的叙述，正确的是（C）。 A.其他项目清单计价表中的暂估金额由投标人提出 B.计日工项目中的单价由投标人自主报价，不计入投标总价中 C.其他项目清单计价表中的材料暂估价为招标人采购拟建工程材料费，属招标人部分 D.其他项目清单计价表中的所有项目费用，均为估算的，计入投标人报价中，但不视为投标人所有
江南大学现代远程教育2013年下半年第一阶段测试卷秘书学2
江南大学现代远程教育2013年下半年第二阶段测试卷考试科目:《秘书学》第五章至第十章（总分100分） 时间：90分钟 学习中心（教学点）批次：层次： 专业：学号：身份证号： 姓名：得分： 一、单项选择题（本题共5小题，每小题2分，共10分） 1.适用于各级人民政府按照法律程序向同级人民 代表大会或人民代表大会常务委员会提请审议事项的公文是（ C ） A.请示 B.报告 C. 议案 D. 通报 2.代表大会的会场布置要体现的气氛是（ A ） A．庄严隆重 B．热烈喜庆 C．庄严肃穆 D．自由活泼 3.秘书部门在较大规模的接待活动中主要任务是（ C ） A.安全保卫 B．后勤服务 C．协调督查 D．迎来送往 4.信访工作有以下五个基本要素：信访者、受理者、信访内容、信访形式以及（ A ） A. 信访结果 B. 信访过程 C. 信访方案 D. 信访案件 5.若北京市政府与无锡市政府行文商洽公务，行文的文种应当选用（ B ） A.命令 B.函 C.通知 D.批复
二、判断正误（本题共5小题，每小题2分，共10分。分别用“√”或“×”表示） 1.（√）拟办是指对需要办理的来文提出初 步方案。这是发挥秘书人员参谋作用、 减轻领导工作负担，加快公文办理速 度的重要环节。 2.（×）以反映情况为主要内容的公文，其 所运用的表达方式侧重于议论。 3.（×）会议纪要是传达会议议定事项和主 要精神，要求与会单位共同遵守、执 行的正式公文。且具有替代会议记录 的作用。 4.（×）国务院2000年８月20日发布的《国 家行政机关公文处理办法》第四条规 定：“公文处理必须做到及时、准确、 生动。” 5.（×）成文日期以负责人签发日期为准，联合行文以最初签发机关负责人签发日期为准。 三、名词解释（本题共4小题，每小题5分，共20分） 1.公文处理. 公文处理，是指公文管理中的形成阶段和生效阶段，即撰制、办理两个阶段，也就是常说的发文处理和收文处理。 2.行文关系 行文关系指的是发文机关和受文机关之间的关系，它是根据机关的组织系统、领导关系和职权范围所确定的机关之间的公文授受关系。 3.承办 所谓承办，就是遵照领导者对来文的批示，根据来文的内容和要求，由某一部门或个人予以贯彻落实。它是公文办理的中心环节，标志着公文的运转进入实质性阶段。 3
2017年建设工程造价管理真题 一、单项选择题 1、建设项目的造价是指项目总投资中的（）。（2019教材P） A.固定资产与流动资产投资之和 B.建筑安装工程投资 C.建筑安装工程费与设备费之和 D.固定资产投资总额【答案】：D。【解析】：(一）工程造价含义:工程造价通常是指工程项目在建设期（预计或实际）支出的建设费用。由于所处的角度不同，工程造价有不同的含义。 含义一：从投资者（业主）角度分析，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。投资者为了获得投资项目的预期效益，需要对项目进行策划决策、建设实施（设计、施工）直至竣工验收等一系列活动。在上述活动中所花费的全部费用，即构成工程造价。从这个意义上讲，工程造价就是建设工程固定资产总投资。 含义二：从市场交易角度分析，工程造价是指在工程发承包交易活动中形成的建筑安装工程费用或建设工程总费用。显然，工程造价的这种含义是指以建设工程这种特定的商品形式作为交易对象，通过招标投标或其他交易方式，在多次预估的基础上，最终由市场形成的价格。这里的工程既可以是整个建设工程项目，也可以是其中一个或几个单项工程或单位工程，还可以是其中一个或几个分部工程，如建筑安装工程、装饰装修工程等。随着经济发展、技术进步、分工细化和市场的不断完善，工程建设中的中间产品也会越来越多，商品交换会更加频繁，工程价格的种类和形式也会更为丰富。 2、政府部门，行业协会，建设单位、施工单位及咨询机构通过协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的（）。（2019教材P） A.全过程造价管理 B.全方位造价管理 C.全寿命期造价管理 D.全要素造价管理 【答案】：B。【解析】：考查建设工程全面造价管理的概念，常规考点。 3、根据《注册造价师管理办法》，以欺骗收段取得造价工程师注册被撤销的，（）年内不得再次申请注册。（2019教材P） A.1 B.2 C.3 D.4 【答案】：C。【解析】：考查法律责任，常规考点。隐瞒的1年内；欺骗的3年内。 4、根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业应办理而未及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理，逾期不办理的，可处以（）以下的罚款。（2019教材P） A.5000元 B.1万元 C.2万元 D.3万元 【答案】：B。【解析】：考查法律责任中经营违规责任。 5、美国建造师学会（AIA）的合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列，用于财务管理表格的是（）。（2019教材P） A.C系列 B.D系列 C.F系列 D.G系列 【答案】：C。【解析】：考查国际常见的合同文本：FIDIC、JCT、ACA、ICE、AIA等，常规考点。 6、根据《建筑法》在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起（）个月内，向发证机关报告。（2019教材P） A.1 B.2 C.3 D.6
一、单项选择题(共60小题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意。) 1.建设项目的造价是指项目总投资中的()。 A.固定资产与流动资产投资之和 B.建筑安装工程投资 C.建筑安装工程费与设备费之和 D.固定资产投资总额 2.政府部门，行业协会，建设单位、施工单位及咨询机构通过协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的() A.全过程造价管理 B.全方位造价管理 C.全寿命期造价管理 D.全要素造价管理 3.根据《注册造价师管理办法》，以欺骗收段取得造价工程师注册被撤销的，()年内不得再次申请注册。 A.1 B.2 C.3 D.4 4.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业应办理而未及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理，逾期不办理的，可处以()以下的罚款。 A.5000元 B.1万元 C.2万元 D.3万元
5.美国建造师学会(AIA)的合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列，用于财务管理表格的是()。 A.C系列 B.D系列 C.F系列 D.G系列 6.根据《建筑法》在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起()个月内，向发证机关报告。 A.1 B.2 C.3 D.6 7.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自()之日起计算。 A.工程交付使用 B.竣工审计通过 C.工程价款结清 D.竣工验收合格 8.根据《招投标法》，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()日。 A.10 B.20 C.30 D.60
9.根据《招标投标法实施条例》，标文件中，金不得超过中标合同金额的()。 A.2% B.5% C.10% D.20% 10.根据合同法，关于要约和承诺的说法中，正确的是()。 A.撤回要约的通知于叮当在要约到达受要约人之后到达受要约人 B.承诺的内容应当与要约的内容一致 C.要约邀请是合同成立的必经过程 D.撤回承诺的通知应当在要约确定的承诺期限内到达要约人 11.根据《合同法》，执行政府定价或政府指导价的合同时，对于逾期交付标的物的处置方式是()。 A.遇价格上涨时，按照原价格执行;价格下降时，按照新价格执行 B.遇价格上涨时，按照新价格执行;价格下降时，按照原价格执行 C.无论价格上涨或下降，均按照新价格执行 D.无论价格上涨或下降，均按照原价格执行 12.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，除特殊情况外，政府主管部门不再审批()。 A.项目建议书 B.项目初步设计 C.项目开工报告 D.项目可行性研究报告
秘书学第3阶段测试题
江南大学现代远程教育2011年上半年第三阶段测试卷 考试科目:《秘书学》第十一章至第十五章（总分100分）时间：90分钟 __________学习中心（教学点）批次：层次： 专业：学号：身份证号： 姓名：得分： 一、单项选择题 [10分] 1.秘书素质的核心是 C。 A.业务素质 B.作风修养 C.职业道德 D.服务意识 2.应变能力是秘书的一种综合能力，属于 A 的范畴。 A.智慧和才干 B.作风和能力 C. 才能和修养 D. 智力和水平 3.为了有效地处理各种事务，秘书应将当日的工作按 B 分类。 A. 时间顺序 B. 轻重缓急 C.区域范围 D.工作性质 4. 在秘书与领导的关系中，最能体现秘书角色关系本质特征的是D。（）
A.人格上的平等关系 B.从属与支配的关系 C.政治上的平等关系 D. 辅助与决策关系 5. 秘书部门在较大规模的接待活动中主要任务是 C 。 A．安全保卫 B．后勤服务 C．协调督查 D．迎来送往 二、解释题[20分] 1.秘书职能环境 秘书的职能环境或者说职能作用对象，就是广义机关的领导集团或领导人、 职能部门或部门负责人，执行具体任务的 群众个体。概言之，即机关领导、职能部 门与基层群众。 2.环境信任度 环境信任度是指秘书职能活动对象（即机关领导、职能部门与基层群众）对 秘书人员的信任程度。 3.协调能力 秘书人员根据领导者的意图和授权，进行工作协调、人际协调以增强组织活动 协同性的能力。 4.办公自动化 办公自动化是一门综合性的科学技术。 它是将计算机技术、通信技术、系统科学 与行为科学应用于处理办公事务的一项综 合技术。目的是充分利用信息资源，提高 工作效率和质量。 三、简答题[20分] 1.秘书怎样才能提高自身的办事能力？ 秘书要提高办事能力，就必须做到：