当前位置:文档之家› 《全国市政工程施工工期定额管理规定》的通知

《全国市政工程施工工期定额管理规定》的通知

《全国市政工程施工工期定额管理规定》的通知
《全国市政工程施工工期定额管理规定》的通知

《全国市政工程施工工期定额管理规定》的通知----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------

文档下载最佳的地方

建设部关于印发《全国市政工程施工

工期定额管理规定》的通知

(,,,,年,月,,日建城字第,,,号文发布)

各省、自治区、直辖市建委(建设厅)、北京、上海、天津市市政工程局,各计划单列市建委:

为便于执行已颁发的《市政工程施工工期定额》,现将《全国市政工程施工工期定额管理规定》印发给你们,请遵照执行。

附:

全国市政工程施工工期定额管理规定

《全国市政工程施工工期定额》(以下简称“工期定额”)第一本为市政工程,包括道路、桥梁、排水管道、泵站和驳岸五类工程;第二本为公用管道工程,包括给水、热力、燃气、电信和电力五类工程;第三本为市政公用厂、站工程,包括给水、污水、燃气和热力四类工程。这三本定额已先后于,,,,年,月,日、,,,,年,月,日和,,,,年,月,日发布试行。为了切实执行工期定额,特作如下规定:

一、总则

,(凡城市市政工程、公用管道工程、市政公用厂、站工程均应以工期定额为依据,确定施工工期。

,(工期定额是加强市政工程建设管理,科学地制定工资和考核工期的依据。签订承发包合同时,应以工期定额的工期为基础确定合同工期,以保证甲乙双方的正

当权益,在编审可行性研究报告、设计任务书、初步设计和编制标书,也应以工期定额的工期为依据确定工程总工期。

二、管理

,(建设部负责全国工期定额管理工作,各省、自治区、直辖市建委(建设厅)负责本地区工期定额管理工作。

,(各地建设主管部门所属定额站内应设专门机构具体负责工期定额管理工作。主要职责:

(,)根据本地区、本部门情况,编制补充定额工期水平,制定工期定额管理细则,补充部分作出统一解释。

(,)要将工期定额及其编制说明等有关文件转发市政公用工程计划、设计、施工、

----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------

文档下载最佳的地方

----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------

文档下载最佳的地方

监理、建设银行等单位,必要时可召开交底会或组织业务培训工作。

(,)监督、协调工期定额的实施。

三、实施

,(在某些市政公用工程建设过程中,由于特殊原因合同工期需要变动时,施工企业要有正式报告,建设单位同意后,方可调整总工期。如有争议,由主管部门裁定。

,(对于需要压缩工期的工程项目,必须严格审定,在确认有保证质量、安全施工和必要的工程措施费用后,方可签订合同工期,由于不适当地压缩工期,造成质量下降或出现质量与安全事故时,必须追究签约人的责任。

,(对于两项或两项以上市政公用工程同时交叉施工的工期应以定额为基础,编制综合项目、合理交叉施工进度计划或综合施工网络图,取关键线路工期或工期最长的单项工程工期乘以,(,,,(,的系数。

,(凡在承包工程施工合同中执行经过审定的工期者,可根据国家有关文件规定,实行工期奖惩办法,奖惩标准以合同工期为准,每提前一天或拖后一天,奖或惩金额均为工程造价的万分之一至二,但奖惩金额不得超过工程总造价百分之三。

四、调整与补充

为使定额贯彻执行,凡定额中需要各地主管部门进一步具体确定的量或补充项目,均应逐项加以解决。

,(定额工期是按照一般地区条件编制的,各地区可以根据本地具体条件对定额工期水平作适应调整。对定额范围以外而本地常见项目,应自行编制补充定额。

,(关于各种管道工程计算工期的限额长度,定额只给出一个范围,各地应根据本地区施工设备能力,技术力量和实际可能,确定具体的限额长度值,做为计算标准。

,(关于季节补偿工期:定额工期已包含了一般季节影响和常规假日,对于冬、雨季节影响,各地区应根据本地冬、雨季各月份工期损失,确定补偿的日历天数。作为统一的季节补偿工期标准。总工期覆盖哪个月份,即可补偿相应工期天数。

,(关于地区补偿工期:定额工期是按照一般城区环境测定的。总工程处于闹市区,因干扰因素较多,总工期可适当增加,,,,,,若工程处于郊区,因干扰因素较少,总工期可适当减少,,,,,。

,(对定额项目进行补充调整定额工期水平,应做好调查研究,进行必要的测算和相关项目工期水平对比,经过平衡调整,增补本地区普遍适用的项目,调整不适当的工期水平。

五、各地建设主管部门,应根据本规定和执行定额的需要,制定具体实施细则并报建设部备案。

六、本规定由建设部城建司负责解释。

发布部门:建设部发布日期:1993年07月28日实施日期:1993年07月28日(中央法规)

----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------

文档下载最佳的地方

破产法律文书样式(法院用)(第二稿)

破产程序法律文书样式 目录 一、破产清算 1、收到债权人破产申请后致债务人的通知书 2、受理债权人破产申请的民事裁定书 3、受理债权人破产申请后通知债务人提交材料的通知书 4、受理债务人破产申请的民事裁定书 5、受理清算义务人破产申请的民事裁定书 6、受理国务院金融监督管理机构破产申请的民事裁定书 7、不受理债权人破产申请的民事裁定书 8、不受理债务人破产申请的民事裁定书 9、不受理清算义务人破产申请的民事裁定书 10、不受理国务院金融监督管理机构破产申请的民事裁定书 11、维持或撤销不受理破产申请裁定的二审裁定 12、驳回债权人破产申请的民事裁定书 13、驳回债务人破产申请的民事裁定书 14、驳回清算义务人破产申请的民事裁定书 15、驳回国务院金融监督管理机构破产申请的民事裁定书 16、维持或撤销驳回破产申请裁定的二审裁定 17、指定管理人的决定书

18、受理破产申请后致已知债权人的通知书 19、受理破产申请的公告 20、告知债务人有关人员相关义务的公告 21、扩大有关人员范围的决定书 22、要求有关单位解除财产保全措施的通知书 23、要求有关单位中止执行程序的通知书 24、指定债权人会议主席的决定书 25、宣告债务人破产的民事裁定书 26、宣告破产后致已知债权人的通知书 27、宣告债务人破产的公告 28、确认债权表记载的无异议债权的民事裁定书 29、有异议债权期满无人诉讼时确定债权额的民事裁定书 30、临时确定表决权额的决定书 31、通过债务人财产的管理方案的民事裁定书 32、通过破产财产的变价方案的民事裁定书 33、通过破产财产的分配方案的民事裁定书 34、维持或撤销本院民事裁定的复议决定书 35、撤销债权人会议决议的民事裁定书 36、认可债权人委员会成员的复函 37、针对监督事项的决定书 38、许可管理人为某些行为的复函 39、批准或驳回债权人会议更换管理人申请的决定书

工程处罚通知书范文3篇

工程处罚通知书范文3篇 致: 你公司施工的工程,经我司检查发现在工程质量、进度或安全文明施工等方面存在以下问题: 根据《施工现场管理细则》,我司决定对你公司处以元的罚款,人民币(大写):元。此费用将从你公司当月工程款中扣除。望你公 司在以后的施工中吸取教训,加强管理,杜绝此类问题的发生。 特此通知! ××地产有限公司 年月日 工程名称处罚依据发出单位工程承诺书、工地安全管理制度及罚款条例受罚个人事由:1、不服从管理人员作出的进度安排。(扣 100元)2、多次不接听电话,态度恶劣,严重影响工程施工及联系。(扣200元)3、多次催促仍不配合取样工作(扣100元)。4、无法在 9月30日完成二层梁板验筋,(扣1000元)。 罚款原因 罚款金额(元)发单人接收人 罚款时间审批人接收时间 注:本罚款通知单仅用于工程施工负责人,以上罚款金额将直接从工程进度款中扣除。本通知单一式两份,发出单位一份,受罚人 一份。受罚人拒收本单,并不影响本单的执行。如受罚人对本罚款 有异议,3日内以书面形式向发出单位予以说明。 合肥市义兴建筑安装工程有限职责公司: 你公司在参加“合经区消防大队营区维修(室内)工程施工(项目 编号HJQCGZX[2012]G031号)”项目投标中:不愿缴纳低价风险保证

金,放下成交资格。现针对你公司的上述行为,依据该项目询价文件及相关规定,对你公司作出以下处罚规定: 1。全额扣除报价保证金伍仟陆佰元整上缴合经区财政专户; 2。禁止你公司自处罚通知书下达之日起一年内参加合肥经开区政府采购中心任何招标活动。 特此通知 合肥经济技术开发区政府采购中心 201x年10月17日

通知书(受理破产清算申请后通知已知债权人用)

综合法律门户网站https://www.doczj.com/doc/bf14385214.html, XXXX人民法院 通知书 (受理破产清算申请后通知已知债权人用) (XXXX)X破字第X-X号 XXX(债权人名称): 本院根据XXX(申请人姓名或名称)的申请于XXXX年XX月XX日裁定受理XXX(债务人名称)破产清算一案,并于XXXX年XX月XX日指定XXX为XXX(债务人名称)管理人。你单位应在XXXX年XX月XX日前,向XXX(债务人名称)管理人(通信地址:________;邮政编码:________;联系电话:________)申报债权,书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权,并提供相关证据材料。如未能在上述期限内申报债权,可以在破产财产分配方案提交债权人会议讨论前补充申报,但此前已进行的分配,不再对你(或你单位)补充分配,为审查和确认补充申报债权所产生的费用,由你(或你单位)承担。未申报债权的,不得依照《中华人民共和国企业破产法》规定的程序行使权利。 本院定于XXXX年XX月XX日XX时在____________(地点)召开第一次债权人会议。依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。参加会议时应提交个人身份证明;委托代理人出席会议的,应提交授权委托书、委托代理人的身份证件或律师执业证,委托代理人是律师的还应提交律师事务所的指派函。(如系法人或其他组织的,则改为“参加会议时应提交营业执照、法定代表人或负责人身份证明书;委托代理人出席会议的,应提交授权委托书、委托代理人的身份证件或律师执业证,委托代理人是律师的还应提交律师事务所的指派函。) 特此通知 XXXX年XX月XX日 (院印) 说明: 一、本样式系根据《中华人民共和国企业破产法》第十四条的规定制定,供人民法院受理破产清算申请后通知已知债权人时使用。 二、本通知应在裁定受理破产清算申请之日起二十五日内发出。 三、“你单位”可根据当事人的具体情况表述为:“你公司或厂、企业、学校等”。 数据来源:https://www.doczj.com/doc/bf14385214.html,/ws/detail10777.html

安全监理安全技术交底

哈尔滨市轨道交通号线二期工程监理标安全监理技术交底 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 年5月日

哈尔滨轨道交通号线二期工程监理标 安全监理技术交底 为了认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,严格执行《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产的法律、法规,切实做好施工现场安全监督管理工作,控制和避免施工作业中重大伤亡事故的发生对施工中的安全管理工作作出如下交底: 建设工程项目部应当成立由项目经理负责的安全生产管理小组,小组成员应包括企业派驻项目的专职安全生产管理人员,专职安全员应符合《建筑施工单位安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》。施工项目部应将安全生产管理机构人员、分工情况及项目经理和专职安全员的执业证书和安全生产考核合格证书上报监理部。 施工项目部应制定安全生产管理制度。安全生产管理制度应包括:安全生产责任制度、安全生产规章制度、安全生产检查制度、安全生产教育和培训制度、事故处理与报告制度。 特种作业人员(电工、电焊工、起重机操作工、起重信号工、等高加设人员、安装拆卸工、垂直运输机械作业人员等)必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。 开工前施工项目部应对施工现场的危险源进行识别、评价并确定重大危险源上报总监理工程师。 危险性较大的分部分项工程必须编制专项施工方案;专项施工方案应由施工单位专业技术人员编制,施工单位技术部门的专业人员审核,施工单位的技术负责人批准。根据《危险性较大分部分项工程管理办法》对于需要专家论证的分部分项工程,施工单位应组织不少于人的专家组,对专项施工方案进行论证审查,专家组必须提出书面论证审查报告,施工单位应根据论证审查报告修改完善专项施工方案。 施工单位必须根据当地建设行政主管部门制定的应急救援预案和本工程特点编制安全事故应急救援预案。安全事故应急救援预案应包括下列内容:建设工程重大危险源的辨识、风险评价;应急救援指挥部的组成,联络方式,各部门、岗位和有关人员的职责,应急救援行动的指挥和协调;安全事故通告和报告的方

项目部罚款通知单

工程罚款通知单 工程名称定边县职教中心体育建设工程通知单编号01 施工单位陕西骐薪建筑工程有限公司 被罚班组郑虎平 被罚事由及依据被罚事由:工程进度未按项目部进度计划进行且滞后达5天被罚依据:2015年6月20日项目部召开的开工前各项目标要求会议中关于进度的处罚制度第二条--每滞后一天处罚郑虎平200元,如果连续滞后超过5天,则处罚加倍,并应采取有效赶工措施进行赶超。 罚款金额及方式罚款金额¥2000元 金额大写:贰仟元整 罚款方式:在下一次的进度支付款中直接扣除 整改要求必须于2015年7月1日之前将施工所需各种材料备齐并能满足施工进度要求。 签发单位陕西骐薪建筑公司 职教中心体育场 项目部 签发人 签发日期2015年月日

注:本通知单一式二份,一联留项目部存档,一联下发接收人。 工程罚款通知单 工程名称定边县职教中心体育建设工程通知单编号02 施工单位陕西骐薪建筑工程有限公司 被罚班组郑虎平 被罚事由及依据被罚事由:混凝土班组与木工班组下班后喝酒弄事 被罚依据:2015年6月20日项目部召开的开工前各项目标要求会议中关于安全文明施工的处罚制度第十一条--发生打架斗殴现象的,双方各罚500元,情节严重者清理出场 罚款金额及方式罚款金额¥1000元 金额大写:壹仟元整 罚款方式:在下一次的进度支付款中直接扣除 整改要求于2015年7月1日之前将打架滋事者清理出场,并对现场所有工人进行一次安全教育,不得让工人再喝酒滋事。 签发单位陕西骐薪建筑公司 签发人

职教中心体育场 项目部 签发日期2015年月日 注:本通知单一式二份,一联留项目部存档,一联下发接收人。 工程罚款通知单 工程名称定边县职教中心体育建设工程通知单编号03 施工单位陕西骐薪建筑工程有限公司 被罚班组郑虎平 被罚事由及依据被罚事由:木工班组报验1-10轴基础连梁和基础框柱时未验收通过。 被罚依据:2015年6月20日项目部召开的开工前各项目标要求会议中关于质量的处罚制度第一条和第四条-- 第一条:如果一次性验收检验批未通过,罚郑虎平1000元/次; 第四条:如果班组未自检或自检不合格即报验,罚郑虎平1000元/次。 罚款金额及方式罚款金额¥2000元 金额大写:贰仟元整 罚款方式:在下一次的进度支付款中直接扣除 整改要求于2015年7月3日中午12时之前将所有问题一次性整改到位。 如果11-16轴模板工程还有类似问题发生,考虑更换木工班班长(所管理工程质量无法保证且施工进度也无法保证)

安全生产及文明施工监理实施细则示范文本

安全生产及文明施工监理实施细则示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全生产及文明施工监理实施细则示范 文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、工程总概况 大芦线航道整治二期工程位于上海市东南部闵行区和 浦东新区,呈东西走向,起于黄浦江,止于东海,航道经 黄浦江与长湖申线、苏申外港线、杭申线、平湖申线等江 南水网干线航道相沟通,沿线又与浦东地区主要航道大浦 线相连。现状河道为大治河,航道较为繁忙,船只较多, 沿线码头较多。 大芦线航道整治二期工程(航头新场段)西起闵行区 和浦东新区行政分界,航道设计里程桩号为K7+513,终 点位于杨辉路桥东侧,航道终点设计里程桩号为 K16+478,航段长度为8.965km。大治河按Ⅲ级航道标准

整治,航道标准段规划河宽102m,通航净宽79m。本段共分8个标段,其中1~3标为航道标,4~8标为桥梁标。 本标段工程为大芦线航道整治二期工程(航头新场段)4标,标段工程南起规划丰南路交叉口以南 (K0+345),北至现状环镇南路以南(K1+476),两端与现状航南公路接顺,全长约1.131km。 工程施工范围包含:现状航南公路大治河桥拆除、新建跨航道航南公路主桥、两岸引桥、桥接坡道路及排水工程、桥梁两侧的航道疏浚及新建驳岸工程、道路交通附属工程等。 2、安全生产及文明施工监理工作的依据 2.1 经批准的本项目的《监理规划》。 2.2 经审查合格的设计文件。 2.3适用于本项目安全生产及文明施工监理的相关规范

建设工程监理施工安全监督培训讲义重点

建设工程监理施工安全监督培训讲义重点 1、《建设工程施工安全监理规程》(简称安监规程)修订的主要依据是:《建设法》、《建设工程安全生产管理条例》、《上海市建设工程质量和安全管理条例》、《上海市建设工程监理管理办法》、《建设工程监理规范》、《建设工程监理合同》等标准、合同示范文本的相关内容;自2014年6月1日起实施; 2、《建设工程监理施工安全监督规程》的修订遵循三个“力求”:力求体现安全监督的体系化、力求体现监理工作的一体化、力求体现监理资料的一体化;一个突出:突出实事求是的原则; 3、专监是指经过监理业务培训,由总监授权,负责实施某一专业或某一岗位的监理工作(包括施工安全监督工作),具有相应监理文件签发权的监理工程师; 4、施工安全监督方案:项目监理机构在监理规划中编制的用于开展施工安全监督的指导性文件; 5、专项监理实施细则:项目监理机构针对危险性较大的分部分项工程专门编制的施工安全监督操作性文件; 6、监理报告包括:监理月报、监理专报、监理紧急报告; 7、工程监理单位和监理人员应按照法律法规、工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产管理承担监理法定职责; 8、施工单位是安全生产的责任主体,应对建设工程的施工安全生产负责。工程监理单位的施工安全监督工作不得替代施工单位的安全生产管理,也不能免除施工单位的安全生产责任;

9、项目监理机构应建立并落实总监全面负责、其他监理人员分工负责的全员安全生产监督岗位责任制; 10、总监不得委托总代的施工安全监督工作职责有: (1)全面负责项目监理机构施工安全监督工作的实施; (2)确立项目监理机构施工安全监督岗位设置,明确各岗位监理人员的施工安全监督职责; (3)组织编制施工安全监督方案,审批专项监理实施细则; (4)组织审查施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案;(5)参与或配合生产安全事故的调查和处理; (6)签发工程暂停令和复工令; 11、监理施工安全监督人员应履行下列施工安全监督职责;(1)负责项目监理机构日常施工安全监督工作的开展; (2)参与编制施工安全监督方案和专项监理实施细则; 12、专监应履行下列施工安全监督职责; (1)参与项目监理机构的施工安全监督工作; (2)参与编制施工安全监督方案,负责编制本专业专项监理实施细则,并向相关监理人员交底; (3)审查施工组织设计中相关专业的安全技术措施、危险性较大工程的专项施工方案和应急救援预案; (4)负责本专业专项施工方案实施情况的定期巡视检查,发现事故隐患及时要求整改,情况严重的,应及时报告总监签发工程暂停令;(5)参与建设单位组织的与本专业有关的施工安全检查活动;

施工班组罚款通知单

注:本表由工长、材料员、质量工程师、安全工程师等填写,报项目经理批准交办公室文员备案并告知受罚班组。 罚款通知单 编号:001 受罚班组 3#楼钢筋班组 罚款事由 1.)机械电线拖地,无过路保护。 2.)机械设备开关未固定,个别机械使用倒顺开关,需 更换。 3.)开关箱跨接零线径过小。使用两空插排。切断机电线接头不符合要求,无接地,机械老化破损。 罚款金额(元) 大写:贰佰元整 附件 照片及相关资料(附后) 罚款人(签字) 项目经理(签字) (项目章) 罚款日期 2011年 3 月 29 日

注:本表由工长、材料员、质量工程师、安全工程师等填写,报项目经理批准交办公室文员备案并告知受罚班组。 罚款通知单 编号:002 受罚班组 12~15#楼钢筋班组 罚款事由 1)钢筋加工区碘钨灯使用两芯铜线。 2)钢筋加工区现场文明施工较差。 罚款金额(元) 大写:贰佰元整 附件 照片及相关资料(附后) 罚款人(签字) 项目经理(签字) (项目章) 罚款日期 2011年 3 月 29 日

罚款通知单 编号:018受罚班组3#楼施工班组 今天上午9:20,中联检查团在检查过程中,走至商业会所与 3#楼交接处,突然,从3#楼三层至四层位置坠落一根6m长罚款事由 钢管,经追问,无一班组承认,现要求栋号长两天内查清事 情真相,报项目部并给予该班组罚款 罚款金额(元)大写:伍佰元整 附件 罚款人(签字) 项目经理(签字)(项目章) 罚款日期年月日 注:本表由工长、材料员、质量工程师、安全工程师等填写,报项目经理批准交 办公室文员备案并告知受罚班组。

注:本表由工长、材料员、质量工程师、安全工程师等填写,报项目经理批准交 办公室文员备案并告知受罚班组。 罚款通知单 编号:004 受罚班组 12~15#楼锚杆班组 罚款事由 1)塔吊下机械使用倒顺开关。 2)电线破损严重。 3)水泥保护不好,已硬化(8包)。 罚款金额(元) 大写:贰佰元整 附件 照片及相关资料(附后) 罚款人(签字) 项目经理(签字) (项目章) 罚款日期 2011年 3 月 29 日

____人民法院受理破产案件通知书(用于债权人申请破产时通知债务人)

____人民法院受理破产案件通知书(用于债权人申请破产时通知债务人) ( )___经破字第___号 我院已决定受理申请你单位破产还债一案,现将有关事项通知如下: 一、你单位应自收到本通知之日起十五日内,向本院提交经营情况的说明、有关的会计报表和债权债务清册; 二、必须保管好你单位的全部财产,不得隐匿、更换、变卖、私分、无偿转让以及非正常压价出售企业的财产; 三、必须保管好你单位的企业账册、文书、资料和印章; 四、你单位应自收到本通知之日起,停止清偿一切债务,为保证正常生产经营所必须偿付的,必须报经我院审查批准; 五、如你单位为其他单位担任保证人,应自收到本通知之日起五日内将你单位已

被申请破产的情况转告有关当事人。 六、__________(其他需要通知的事项)。 ____年____月____日 (院印)____________ 注:1.如系债务人申请破产,可不必通知第一项内容。 2.如受理案件时已决定裁定宣告企业破产,可一并通知。 附: 1.受理破产案件通知书,是人民法院通知债务人破产申请已经被受理、债务人应当履行的破产义务的法律文书。 债权人申请债务人破产,债务人对债权人的债权提出异议,人民法院认为异议成立的,应当告知债权人先行提起民事诉讼。破产申请不予受理。 人民法院收到破产申请后,应当在7日内决定是否立案;破产申请人提交的材料需要更正、补充的,人民法院可以责令申请人限期更正、补充。按期更正、补充材料的,人民法院自收到更正补充材料之日起7日内否定是否立案;未按期更正、补充的,视为

撤回申请。 人民法院决定受理企业破产案件的,应当制作案件受理通知书,并送达申请人和债务人。通知书作出时间为破产案件受理时间。 在人民法院决定受理企业破产案件前,破产申请人可以请求撤回破产申请。人民法院准许申请人撤回破产申请的,在撤回破产申请之前已经支出的费用由破产申请人承担。 人民法院经审查发现有下列情况的,破产申请不予受理:(1)债务人有隐匿、转移财产等行为,为了逃避债务而申请破产的; (2)债权人借破产申请毁损债务人商业信誉,意图损害公平竞争的。 2..人民法院受理破产申请后,有关诉讼的一些事务应当服从破产案件的需要。根据《企业破产法》的规定,主要包括:已经实施的财产的保全措施应当解除; 已经进入执行程序的案件,应当中止执行; 已经开始而尚未终结的有关债务人的民事诉讼或者仲裁应当中止;

安全监理工作准则【最新版】

安全监理工作准则 1、项目监理机构应根据法律法规、工程建设强制性标准,履行建设工程安全生产管理的监理职责,并应将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入监理规划及监理实施细则。 2、项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况,并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格,同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。 3、项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案,符合要求的,应由总监理工程师签认后报建设单位。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案,应检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况,以及是否附具安全验算结果。项目监理机构应要求施工单位按已批准的专项施工方案组织施工,专项施工方案需要调整时,施工单位应按程序重新提交项目监理机构审查。 4、项目监理机构应巡视检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况。发现未按专项施工方案实施时,应签发监理通知单,要求施工单位按专项施工方案实施。

5、项目监理机构在实施监理过程中,发现工程存在安全事故隐患时,应签发监理通知单,要求施工单位整改;情况严重时,应签发工程暂停令,并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时,项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。 二安全监理主要方法 1、安全巡视检查。是指监理人员对正在施工的部位或工序(如基础开挖、边坡施工、高处作业、高支模、脚手架等)进行定期或不定期的安全监督检查活动。安全巡视检查的主要内容(包括但不限于): (1)检查施工单位安全生产保证体系的运行及专兼职安全生产管理人员的到岗到位、履行职责情况。 (2)检查各项施工安全管理制度(班前会、安全例会、安全检查、安全施工作业票、安全技术交底、安全监护、安全评价等)在现场的落实情况。 (3)检查安全技术措施或专项施工方案、安全文明施工实施细则在施工现场的落实情况。 (4)检查投入现场的施工机械、运输车辆等的安全管理情况。

破产案件的申请与受理.doc

一、申请破产的主体 破产申请人包括债务人、债权人以及依法负有清算责任的人。 当债务人不能清偿到期债务的,债权人可以向人民法院提出对债务人进行重整或者破产清算的申请。和解申请只限于债务人提出,债权人不得主动向人民法院提出同债务人进行和解的申请。 破产申请书应当载明下列事项:申请人、被申请人的基本情况;申请目的;申请的事实和理由;人民法院认为应当载明的其他事项。 根据规定,申请人可以在人民法院受理破产申请以前请求撤回申请。 二、破产申请的受理 1.法院受理破产申请是破产程序开始的标志。 2.人民法院应当自收到破产申请之日起15 日内裁定是否受理。人民法院受理破产申请的,应当自裁定作出之日起5 日内送达申请人。 3.申请人对不受理的裁定不服的,可以自裁定送达之日起10

日内向上一级人民法院提起上诉。 申请人对驳回申请的裁定不服的,有权向上一级人民法院提起上诉,上诉期限为裁定送达之日起10日内。 4.法院受理破产申请后的工作 (1)指定管理人 (2)发出破产申请受理的通知及公告 根据规定,人民法院裁定受理破产申请后,应当自载定受理破产申请之日起25日内通知已知债权人,并予以公告。 通知和公告应当载明下列事项:申请人、被申请人的名称或者姓名;人民法院受理破产申请的时间;申报债权的期限、地点和注意事项;管理人的名称或者姓名及其处理事务的地址;债务人的债务人或者财产持有人应当向管理人清偿债务或者交付财产的要求;第一次债权人会议召开的时间和地点;人民法院认为应当通知和公告的其他事项。 5.法律后果 债务人的有关人员(包括法定代表人、财务管理人员和经理、监事等其他管理人员)自人民法院受理破产申请的裁定送达债务人之日起至破产程序终结之日承担下列义务:妥善保管其占有和管理的财产、印章和账簿、文书等资料;根据人民法院、管理人的要求进行工作,并如实回答询问;列席债权人会议并如实回答债权人的询问;未经人民法院许可,不得离开住所地;不得新任其他企业董事、监事、高级管理人员。

湖南省高级人民法院关于实行破产案件收、结案审查备案制度的通知-地方司法规范

湖南省高级人民法院关于实行破产案件收、结案审查备案制度的通知 湖南省高级人民法院关于实行破产案件收、 结案审查备案制度的通知 (2005年5月11日湘高法[2005]53号) 全省各级人民法院: 为加强对破产案件审理工作的指导和监督,保证破产案件审理工作顺利进行,结合我省各级法院审理破产案件的实际,决定在全省实行破产案件收、结案审查备案制度,现将有关事项通知如下: 一、人民法院应严格按照《中华人民共和国企业破产法(试行)》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院关于贯彻执行<中华人民共和国企业破产法(试行)>若干问题的意见》、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》及《最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定》等法律和司法解释的规定,审查当事人提出的破产申请。经审查认为其破产申请符合法定受理条件的,应在立案前书面报上一级法院民二庭审查。 二、债务人提出破产申请的,除应向人民法院提交相关法律和司法解释所规定的材料外,还应提交下列材料: (一)企业的工商登记材料; (二)企业有对外投资的,应提交相关材料并附详细情况说明; (三)企业高管人员名单; (四)若企业曾实施过兼并、分立等行为的,应提交相关材料; (五)纳入国家计划的,应提交相关审批文件。 债权人提出破产申请的,除应向人民法院提交相关法律和司法解释所规定的材料外,也应提交前述第1项材料。 三、下级法院向上级法院提交的书面报告中,应重点阐明以下内容: (一)拟破产企业的基本情况(企业性质、职工情况、资产及负债状况等); (二)企业是否具备破产主体资格; (三)破产企业的上级主管部门或者企业开办人、股东会议同意或决定企业破产的情况; (四)是否纳入国家计划; (五)企业破产原因; (六)企业职工安置预案的审查情况(包括预案的合规性、可行性及安置费用来源情况等); (七)与关联企业是否存在财产、人员及业务混同的情况; (八)主要债权银行或金融资产管理公司的意见; (九)企业破产后可能产生的社会影响。 基本事实不清或所附材料不齐全的,上级法院应将报告退回,由下级法院补正后再进行审查。 四、上级法院收到下级法院的书面报告后,应在十五日内以通知书的方式决定是否同意受理破产案件,通知中还应针对案件的具体情况提出指导意见。 需要与有关部门沟通才能作出决定的,上述期限可适当延长。 五、中级法院同意基层法院受理破产案件的,在书面通知基层法院的同时,应在五日内将案件的简要情况书面报省高级法院民二庭备案。 六、中、基层法院审结破产案件后,应于结案后十五日内将下列情况直接书面报省高级法院民二庭备案: (一)案件审理的简要过程和社会效果; (二)破产债权人人数、债权总额;

监理安全监督方案(宏渠范本)

临港海洋高新技术产业化基地 海洋五路道路及市政配套工程 施工安全 :案(2014年月日至2014年月日) 项目监理机构(章): 震宇 专业监理工程师: 继武 总监理工程师:

期: 2014年8月

上海宏渠工程咨询监理有限公司施工安全监督案审批表

施工安全监督案交底记录 根据《建设工程监理施工安全监督规程》(DG/TJ08-2035-2014 ) 条文424的规定。 本施工安全监督案由本工程项目监理机构总监理工程师继武组织编制并审核批准。

临港海洋高新技术产业化基地 海洋五路道路及市政配套工程 施工安全监督案 1、总则 1.1为了在本项目建设过程中,拥有施工安全监督工作的操作性文件,特编写本案,作为监理项目部开展本项目施工安全监督工作的依据。 1.2本案如与现行规、规程等有矛盾之处,以现行规、规程等为准。 2、编制依据 2.1现行相关法律、法规、规章、工程建设强制性标准和本项目设计文件。 2.2《建设工程监理施工安全监督规程》(DG/TJ08-2035-2014)此规程中的各款条文,以下简称条文。 2.3本项目已批准的监理规划。 2.4本项目已批准实施的施工组织设计中的安全技术措施、专项施工案。 3、施工安全监督目标 本工程无伤亡事故,争创文明工地。 4、施工安全监督工作围和容 4.1施工安全监督工作围:本工程监理工作围的监理施工安全监督工作。 4.2施工安全监督工作容 4.2.1准备阶段 (1)项目监理机构在工程开工前,应调查了解施工现场及边环境,熟悉监理工程项目的安全生产特点,在监理规划中编制施工安全监督案。 (2)项目监理机构在工程开工前,应审查核验施工单位报送的列安全生产管理文件和资料: 施工单位安全生产管理体系 施工现场项目管理机构组建案、安全生产管理制度;施工单位的资质、安全生产

工程项目部处罚通知单

处罚通知单 编号: 001 被处罚单位(施工队及个人):泰安市索道安装公司 处罚时间:2016年9月22日处罚地点:施工现场 处罚原因:由于施工管理人员在下站房施工中带头不戴安全帽且在上站房清表违规动火的行为违反了项目部于2016年9月18日《索道安装会议纪要》的相关规定,特作出以下处罚; 1、施工管理人员在下站房施工中带头不戴安全帽给予500元人民币的经济处罚。 2、上站房清表违规动火的行为给予1000元人民币的经济处罚。 罚款共计:人民币壹仟伍佰元整。 (小写)¥ 1500.00 元 罚款部门:承德市兴隆山旅游开发有限公司项目工程部 2016 年 9 月 22 日 备注:此通知单一式二份,一联交被处罚单位,一联存根。本通知单起告知义务,无需征得被罚款单位签字认可。相应罚金将在工程款中扣除。 处罚通知单 编号: 001 被处罚单位(施工队及个人):泰安市索道安装公司 处罚时间:2016年9月22日处罚地点:施工现场 处罚原因:由于施工管理人员在下站房施工中带头不戴安全帽且在上站房清表违规动火的行为违反了项目部于2016年9月18日《索道安装会议纪要》的相关规定,特作出以下处罚; 3、施工管理人员在下站房施工中带头不戴安全帽给予500元人民币的经济处罚。 4、上站房清表违规动火的行为给予1000元人民币的经济处罚。 罚款共计:人民币壹仟伍佰元整。 (小写)¥ 1500.00 元 罚款部门:承德市兴隆山旅游开发有限公司项目工程部 2016 年 9 月 22 日 备注:此通知单一式二份,一联交被处罚单位,一联存根。本通知单起告知义务,无需征得被罚款单位签字认可。相应罚金将在工程款中扣除。

8-上海市建设工程监理施工安全监督规程(DGTJ 08-2035-2014)

上海市建设工程监理施工安全监督规程 (DG/TJ 08-2035-2014) 关于批准《建设工程监理施工安全监督规程》为上海市工程建设规范的通知 沪建交〔2014〕171号 各有关单位: 由上海市建设工程咨询行业协会和上海市建设工程安全质量监督总站主编的《建设工程监理施工安全监督规程》,经市建设交通委科技委技术审查和我委审核,现批准为上海市工程建设规范,统一编号为DG/TJ08-2035-2014,自2014年6月1日起实施。原《建设工程施工安全监理规程》(DGJ08-2035-2008)同时废止。 本规范由上海市城乡建设和交通委员会负责管理、上海市建设工程咨询行业协会负责解释。 二○一四年三月三日 上海市建设工程监理施工安全监督规程 目录 1 总则2 2 术语2 3 基本规定4 4 施工安全监督职责及工作保障体系4 4.1 工程监理单位施工安全监督职责4 4.2 项目监理机构及人员施工安全监督职责5 5 施工安全监督主要工作内容7 5.1 准备阶段7 5.2 实施阶段8 5.3 竣工验收阶段9 6 施工安全监督策划9 6.1 施工安全监督方案编制9 6.2 专项监理实施细则编制9

7 施工安全监督实施10 7.1 施工安全监督基本方法和手段10 7.2 检查施工单位安全生产管理体系13 7.3 审查专项施工方案15 7.4 核查建筑起重机械和自升式架设设施的备案与验收手续16 7.5 审核安全防护、文明施工措施费用17 7.6 核准施工现场安全生产标准化达标工地考核评分17 7.7 生产安全事故调查处理18 8 施工安全监督资料管理19 8.1 资料台账19 8.2 资料管理20 8.3 资料归档20 1 总则 1.0.1 为落实建设工程总监法定的施工安全监督工作责任,促进上海市建设工程监理施工安全监督工作规范化,提高建设工程监理施工安全监督工作水平,制定本规程。 1.0.2 本规程适用于在上海市行政区域新建、扩建、改建的建设工程监理施工阶段安全生产监督活动。 1.0.3 建设工程监理施工安全监督活动除应执行本规程外,还应符合有关法律、法规、规章以及国家、行业和上海市现行工程建设标准的规定。 2 术语 2.0.1建设工程监理施工安全监督Construction Safety Supervision 工程监理单位按照有关法律、法规、规章和工程建设强制性标准及建设工程监理合同,在施工阶

项目部罚款通知

工程名称宁陕县四亩地集镇安置社区三期工程通知单编号01 施工单位陕西宏远建设(集团)有限公司 被罚班组土建班组 被罚事由及依据被罚事由:工程进度未按项目部进度计划进行且滞后达2天被罚依据:2017年1月8日项目部安排对本项目3#楼基础柱进行浇筑,但2017年1月9日仍未按照施工进度要求进行施工。现经项目部决定,对土建班组处以300元人民币罚款,以示警告。自本通知下发之日,本项目部下辖所有班组,如工期连续滞后超过2天的,处罚加倍,并应采取有效赶工措施进行赶超。 罚款金额及方式罚款金额¥300元 金额大写:叁佰元整 罚款方式:在下一次的进度支付款中直接扣除 整改要求必须于2017年1月10日之前将3#楼基础柱浇筑完毕并满足施工进度要求。 签发单位宁陕县四亩地集镇 安置社区三期工程 项目部 签发人 签发日期2017年 1 月 10 日 注:本通知单一式二份,一联留项目部存档,一联公示。

施工单位陕西骐薪建筑工程有限公司被罚班组郑虎平 被罚事由及依据被罚事由:混凝土班组与木工班组下班后喝酒弄事 被罚依据:2015年6月20日项目部召开的开工前各项目标要求会议中关于安全文明施工的处罚制度第十一条--发生打架斗殴现象的,双方各罚500元,情节严重者清理出场 罚款金额及方式罚款金额¥1000元 金额大写:壹仟元整 罚款方式:在下一次的进度支付款中直接扣除 整改要求于2015年7月1日之前将打架滋事者清理出场,并对现场所有工人进行一次安全教育,不得让工人再喝酒滋事。 签发单位陕西骐薪建筑公司 职教中心体育场 项目部 签发人 签发日期2015年月日注:本通知单一式二份,一联留项目部存档,一联下发接收人。

临边洞口监理细则

临边、洞口、高处作业安全监理细则 内容提要: 一、工程概况 二、监理依据 三、安全监理工作程序 四、监理工作内容 项目监理机构(章): 安全监理工程师: 总监理工程师: 日期:

一、工程概况: 1.1、本工程是《奉贤区大型居住社区14-10A-04A项目》(工程编号K271-2017),建设地点位于上海奉贤南桥新城,东至锦墩路,南至百团路,西至贤浦路,北至文明东街。 本地块基地总面积为36577.30㎡,其中建筑占地面积为6934.76㎡,绿地面积为13077.20㎡;由10栋18层高层住宅、1栋3层配套公建、1栋1层开关站、3栋1层街坊站、1栋1层垃圾房、1栋1层门卫及大底板1层地下车库组成;总建筑面积为114377.44㎡,地上总建筑面积为81749.68㎡,地下总建筑面积为32627.76㎡,计容建筑面积为79364.32㎡,住宅地上建筑面积为79013.66㎡,住宅地下建筑面积为4435.83㎡。 1.2、参建单位概况: 建设单位:上海兖矿东华房地产开发有限公司 设计单位:上海市建工设计研究总院有限公司 监理单位:上海智达工程顾问有限公司 施工单位: 兖矿东华建设有限公司 二、临边洞口、高处作业工程安全监理编制依据 1、《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号) 2、《建筑工程安全检查标准》(JGJ59-99) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 4、《建设工程监理施工安全监督规程》(DG/TJ08-2035-2014) 5、《现场施工安全生产管理规范》(DGJ08-903-2010) 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 三、安全监理工作程序 1、根据国家和市有关安全生产规定,结合施工现场实际安全情况以及临边、洞口、高处作业的分析、评估,特别在临边、洞口、高处易发生各类事故,为使安全监理顺利进展,确保施工安全生产,特编制本安全监理实施细则。

安全标准化工地监理实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 安全标准化工地监理实施 细则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8687-41 安全标准化工地监理实施细则(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况: 本工程位于位于青浦区金泽镇,黄浦江上游太浦河北岸,西距太浦河约40公里。水库因地制宜利用现有两个湖荡“李家荡”和“乌家荡”作为水库库区主体,通过适合扩挖围护形成。造价人才网金泽水库工程等别为Ⅱ等,水库堤坝及取水闸等主要建筑物级别按2级建筑物设计。 本标段主要建设内容:引水河道及环库河(桩号CO+216~C1+307.51范围内)开挖,新建堤防填筑、取样栈桥、环库大堤坝、鼓风机房及配套建筑物等。 二、安全监理工作依据: 1 中华人民共和国安全生产法(20xx年主席第令

70号) 2 建设工程安全生产管理条例(20xx年国务院令第393号) 3 上海市文明施工规范 (DGJ08-2102-2012) 4 建设工程监理施工安全监督规程(DG/TJ08-2035-2014) 5 建设工程施工现场环境与卫生标准(JGJ146-2013) 6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 7 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 8 《施工现场安全检查标准》(JGJ59-2011) 9 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 10 《施工现场安全生产保证体系》(上海市标准DGJ08-903-2003) 11 建设工程施工现场消防安全技术规范(GB 50720-2011)

施工班组罚款通知单

受罚单位: 罚款原因: 金额: (小写) (大写) 湖南省第五工程有限公司1254项目部 年月日 注:此通知单作为结算扣除依据,直接在当月的工程进度款中扣除。 此通知单一式二份,一联交被罚款单位,一联存根。 ----------------------------------------------------------------------------------------- 罚款通知单 编号:A 受罚单位: 罚款原因: 金额: (小写) (大写) 湖南省第五工程有限公司1254项目部 年月日

受罚单位:木工班组 罚款原因:挑衅性损坏公物影响恶劣 金额: (小写)500人民币 (大写)伍佰元整 湖南省第五工程有限公司1254项目部 年月日 注:此通知单作为结算扣除依据,直接在当月的工程进度款中扣除。 此通知单一式二份,一联交受罚单位,一联存根。 ----------------------------------------------------------------------------------------- 罚款通知单 编号:A 01 受罚单位:木工班组 罚款原因:挑衅性损坏公物影响恶劣 金额: (小写)500人民币 (大写)伍佰元整 湖南省第五工程有限公司1254项目部 年月日

编号:A 受罚单位: 罚款原因: 金额: (小写) (大写) 湖南省第五工程有限公司1254项目部 年月日 注:此通知单作为结算扣除依据,直接在当月的工程进度款中扣除。 此通知单一式二份,一联交被罚款单位,一联存根。 ----------------------------------------------------------------------------------------- 罚款通知单 编号:A 受罚单位: 罚款原因: 金额: (小写) (大写) 湖南省第五工程有限公司1254项目部

审理企业破产案件若干问题的规范

最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定 《最高人民法院〈关于审理企业破产案件若干问题的规定〉》已于年7月18日由最高人民法院审判委员会第1232次会议通过。现予公布,自年9月1日起施行。 最高人民法院 最高人民法院《关于审理企业破产案件若干问题的规定》

为正确适用《中华人民共和国企业破产法(试行)》(以下简称企业破产法)、《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称民事诉讼法),规范对企业破产案件的审理,结合人民法院审理企业破产案件的实际情况,特制定以下规定。 一、关于企业破产案件管辖 第一条企业破产案件由债务人住宅地人民法院管辖。债务人住宅地指债务人的要紧办事机构所在地。债务人无办事机构的,由其注册地人民法院管辖。 第二条基层人民法院一般管辖县、县级市或者区的工商行政治理机关核准登记企业的破产案件; 中级人民法院一般管辖地区、地级市(含本级)以上的工商行政治理机关核准登记企业的破产案件; 纳入国家打算调整的企业破产案件,由中级人民法院管辖。 第三条上级人民法院审理下级人民法院管辖的企业破产案件,或者将本院管辖的企业破产案件移交下级人民法院审理,以及下级人民法院需要将自己管辖的企业破产案件交由上级人民法院审理的,依照民事诉讼法第三十九条的规定办理;省、自治区、直辖市范围内因专门情况需对个不企业破产案件的地域

管辖作调整的,须经共同上级人民法院批准。 二、关于破产申请与受理 关联法规:全国人大法律(1)条 第四条申请(被申请)破产的债务人应当具备法人资格,不具备法人资格的企业、个体工商户、合伙组织、农村承包经营户不具备破产主体资格。 第五条国有企业向人民法院申请破产时,应当提交其上级主管部门同意其破产的文件;其他企业应当提供其开办人或者股东会议决定企业破产的文件。 第六条债务人申请破产,应当向人民法院提交下列材料: (一)书面破产申请; (二)企业主体资格证明; (三)企业法定代表人与要紧负责人名单; (四)企业职工情况和安置预案; (五)企业亏损情况的书面讲明,并附审计报告; (六)企业至破产申请日的资产状况明细表,包括有形资产、

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档