当前位置:文档之家› ZY-2018年8月12日一建建筑实务模拟考试测试题

ZY-2018年8月12日一建建筑实务模拟考试测试题

ZY-2018年8月12日一建建筑实务模拟考试测试题
ZY-2018年8月12日一建建筑实务模拟考试测试题

2018年一建建筑实务模拟测试题

一、单项选择题(共20分,每题1分。每题的备选中,只有1个最符合题意)

1.根据《民用建筑设计通则》GB50352-2005的规定,某住宅楼位于实行建筑高度控制区内,其室外地面标高为-0.3m,屋面面层标高为24.0m,女儿墙顶标高为25.2m,出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m,则该工程的建筑高度为()m。

A.24.3

B.25.5

C.26.7

D.27.0

2.下列关于楼梯的空间尺度及墙身防潮的要求说法正确的有()。

A.每个梯段的踏步一般不应超过20级,亦不应少于2级

B.楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2.2m,梯段净高不宜小于2m

C.靠楼梯井一侧的栏杆其水平扶手长度和高度均为1m

D.室内相邻地面有高差时,应在高差处墙身侧面加设防潮层

3.某分项工程交叉作业,上层作业高度为14m,其坠落半径是()。

A.3m

B.4m

C.5m

D.6m

4.通用硅酸盐水泥一般都有代号,且水泥包装袋两侧应根据水泥的品种采用不用颜色印刷水泥名称和强度等级,下列关于普通硅酸盐水泥代号和印刷颜色说法正确的是()。

A.P?O,红色

B.P?O,绿色

C.P?Ⅰ,黑色

D.P?Ⅰ,蓝色

5.下列钢筋混凝土梁斜截面破坏的影响因素中,影响最小的是()。

A.剪跨比

B.箍筋的数量

C.混凝土强度等级

D.配筋率

6.某C30现浇钢筋混凝土梁,断面尺寸为200×500mm,钢筋直径为20mm,钢筋间距最小中心距为80mm。粗骨料粒径宜选择()mm。

A.5~31.5

B.0~31.5

C.5~40

D.0~40

7.规范规定,抗震设防的基本目标是()。

A.小震可修、中震不坏、大震不倒

B.小震不坏、中震不倒、大震可修

C.小震不坏、中震可修、大震不倒

D.小震可修、中震不倒、大震不坏

8.关于钢筋加工的说法,正确的是()。

A.钢筋冷拉调直时,不能同时进行除锈

B.HRB400级钢筋采用冷拉调直时,冷拉率最大值为4%

C.钢筋的切断口可以有马蹄形现象

D.对于弯折过度的钢筋,不得反复弯折

9.下列选项中,施工现场照明用电电源电压不得大于12V的情况有()。

A.隧道

B.人防工程

C.有导电灰尘

D.锅炉或金属容器内的照明

10.一级动火由()组织编制防火安全技术方案。

A.所在班组长

B.项目责任工程师

C.项目负责人

D.项目技术负责人

11.高聚物防水卷材的主要性能包括()。

A.抗渗透性、拉力、拉伸强度、耐热性

B.拉力、拉伸强度、断裂伸长率

C.耐热性、耐老化性、拉力、拉伸强度

D.防水性、机械力学性能、温度稳定性、大气稳定性、柔韧性

12.跨度为3m、混凝土设计强度等级为C30的钢筋混凝土悬挑梁,混凝土强度最少达到()N/mm2时才能拆除底模。

A.15

B.20

C.22.5

D.30

13.属于无节奏流水施工特点的是()。

A.流水步距等于流水节拍

B.专业工作队数目等于施工过程数

C.所有施工过程在各施工段上的流水节拍均相等

D.不同施工过程在同一施工段上的流水节拍都相等

14.下列关于涂饰工程的说法中,正确的有()。

A.新建筑物的混凝土在涂饰前应涂刷界面剂

B.旧墙面在涂饰涂料前应该清除疏松的旧装饰层并涂刷抗碱封闭底漆

C.水性涂料涂饰工程施工环境温度应在5~35℃之间

D.混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于10%

15.已知A点高程为12.763m,B点高程为13.500m,水准仪架在A、B之间,在A尺上读数为a=1.354m,则B尺读数b为()m。

A.0.617

B.2.091

C.1.625

D.1.023

16.砖砌体工程中可设置脚手眼的墙体或部位是()。

A.120mm厚墙

B.砌体门窗洞口两侧450mm处

C.轻质隔墙

D.宽度为800mm的窗间墙

17.钢筋混凝土结构中,严禁使用的是()。

A.含氟化物的水泥

B.含氟化物的外加剂

C.含氯化物的水泥

D.含氯化物的外加剂

18.某工程项目招投标过程中,由3个建筑企业组成联合体共同投标,其中成员甲建筑企业具有房建一级资质,成员乙企业拥有房建二级资质,成员丙企业拥有房建三级资质,则该联合体的房建专业资质应认定为()。

A.一级

B.二级

C.三级

D.无效

19.与门窗工程相比,幕墙工程必须增加的安全和功能检测项目是()。

A.抗风压性能

B.空气渗透性能

C.雨水渗透性能

D.平面变形性能

20下列关于螺栓连接的说法中,正确的有()。

A.普通螺栓作为永久性连接螺栓时,外露丝扣为2~3扣

B.高强度螺栓连接副终拧后外露不应少于2扣丝

C.严禁用火焰或电焊切割高强度螺栓梅花头

D.同一接头中,高强度螺栓连接副的初拧、复拧、终拧应在12h内完成

二、多项选择题(共20分,每题2分。每题的备选中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

1.关于混凝土施工缝留置位置的说法,正确的有()。

A.柱的水平施工缝可留置在基础的顶面

B.单向板的施工缝留置在平行于板的长边的任何位置

C.有主次梁的楼板垂直施工缝应留设在主梁跨度中间的1/3范围内;

D.墙的垂直施工缝宜设置在门洞口过梁跨中1/3范围内

E.墙的垂直施工缝也可留设在纵横交接处

2.根据《建设工程质量管理条例》,下列分包的情形中,属于违法分包的有()。

A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位

B.未经建设单位认可,施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业

C.未经建设单位认可且合同中未有约定,承包单位将部分工程交由他人完成

D.分包单位将其承包的工程再分包

E.施工总承包单位将钢结构工程分包给了具有相应资质的单位

3.大体积混凝土的防裂技术措施包括()。

A.优先选用矿渣水泥拌制混凝土

B.降低拌合水温度,骨料可用水冲洗降温、避免暴晒

C.适当提高水灰比,提高水泥用量

D.可掺入缓凝、减水、微膨胀外加剂

E.采用二次振捣技术

4.按荷载随时间的变异分类,属于永久荷载的有()。

A.固定隔墙的自重

B.活动隔墙的自重

C.预应力

D.钢材焊接变形

E.安装荷载

5.项目施工过程中,应及时对“施工组织设计”进行修改或补充的情况有()。

A.柱基的设计持力层变更

B.工期目标重大调整

C.现场增设三台塔吊

D.预制管桩改为钻孔灌注桩

E.更换劳务分包单位

6.某现浇钢筋混凝土楼盖,主梁跨度为8.4m,次梁跨度为4.5m,次梁轴线间距为4.2m,施工缝宜留置在()的位置。

A.距主梁轴线1m,且平行于主梁轴线

B.距主梁轴线1.8m,且平行于主梁轴线

C.距主梁轴线2m,且平行于主梁轴线

D.距次梁轴线2m,且平行于次梁轴线

E.距次梁轴线1m,且平行于次梁轴线

7.下列关于室内环境质量验收的有关规定错误的有()。

A.民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,当房间总数少于3间时,应全数检测

B.民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置,当房间面积50㎡时,设2个检测点

C.当房间内有2个及以上检测点时,应取各点检测结果的最大值作为该房间的检测值

D.民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于1.0m

E.民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关7天后进行

8.下列各项检查评分表中,没有设置保证项目的有()。

A.施工机具检查评分表

B.施工用电检查评分表

C.高处作业检查评分表

D.文明施工检查评分表

E.安全管理检查评分表

9.关于施工项目招标投标的说法,正确的有()。

A.招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场

B.一个承包商只能投递一份投标文件

C.一个工程应对不同的投标单位编制不同的标底

D.评标委员会中,技术经济等方面的专家不得少于总数的2/3,总数不得少于5人

E.在招标文件要求投标文件提交的截止时间后送达的投标文件,招标人必须拒收

10.下列分部分项工程的专项施工方案中,必须进行专家论证的有()。

A.爬模工程

B.搭设高度25m的落地式钢管脚手架工程

C.搭设高度25m的悬挑式钢管脚手架工程

D.施工高度50m的建筑幕墙安装工程

E.开挖深度16m的人工挖孔桩工程

三、案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)每题20分,(四)、(五)每题30分)

(一)

背景资料:

某工程项目合同工期为18个月,施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始进度计划网络图(单位:月)如下:

施工过程中,发生了如下事件:

由于该工程涉及某专利技术,进度计划网络图中的工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械,而且按上述顺序依次施工,为此需要对初始网络图作调整。

该特殊履带吊装起重机械租赁台班费用相当贵,而且无论是否使用,租赁费用从进场就开始计算,直到出场。施工单位为减少该特殊设备在现场的闲置时间,拟重新调整工作C的起止时间,以尽量压缩该特殊设备的租赁时间。

工程竣工前,所有标准养护试件强度均符合设计要求,但部分同条件养护试件强度判定为不合格,监理工程师要求进行实体检测。施工单位认为应以标准养护试件强度为准,应判断结构符合要求。在建设单位的要求下,最终进行了结构实体检验,经检验合格,由建设单位组织竣工验收。

问题:

1.绘出调整后的进度计划网络图,找出调整后网络图的关键线路(工作表示),并计算总工期。

2.按调整后的网络图,如果各项工作均按最早开始时间安排,特殊起重机械的租赁时间为多长?其中闲置时间多长?

3.工作C应如何安排?并说明理由。

4.监理工程师的要求是否妥当?说明理由。结构实体检验应包括哪些内容?主要检验哪些部位?

(二)

背景资料:

某酒店工程,建筑面积28700m2,地下1层,地上15层,现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位依法进行招标,投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。共有甲、乙、丙等8家单位参加了工程投标。经过公开开标、评标,最后确定A施工单位中标。建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013—0201签订了施工总承包合同。

自工程招标开始至工程竣工结算的过程中,发生了下列事件:

框架柱箍筋采用φ8盘光圆钢筋冷拉调直后制作,经测算,其中KZ1的箍筋每套下料长度为2350mm。

由于工期紧张,A公司在征得建设单位同意后,决定自行施工主楼,将裙房工程分包给具备相应资质的C公司,将装饰装修分包给具备相应资质的D公司。A公司在征得建设单位同意后,与E劳务公司针对主楼施工签订了劳务分包合同,经查E公司具备相应劳务资质。由于该工程工期压力较大,E公司劳务人员不够,将部分劳务分包给同样具备相应资质的F劳务公司。

在单位工程竣工验收通过后的第75天,施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构,被城建档案管理机构拒绝接收。

在工程竣工验收合格并交付使用一年后,屋面出现多处渗漏,建设单位通知施工单位立即进行免费维修。施工单位接到维修通知24h后,以已通过竣工验收为由不到现场,并拒绝免费维修。经鉴定,该渗漏问题因施工质量缺陷所致。建设单位另行委托其他单位进行修理。

问题:

1.在不考虑加工损耗和偏差的前提下,列式计算100m长φ8盘圆钢筋经冷拉调直后,最多能加工多少套KZ1的柱箍筋?

2.A与C公司、A与D公司、A与E公司和E与F公司之间的分包是否合法?分别说明理由。

3.城建档案管理机构做法是否合理?为什么?

4.施工单位做法是否正确?说明理由。建设单位另行委托其他单位进行修理是否正确?说明理由。修理费用应如何承担?

(三)

背景资料:

某办公楼工程,建筑面积980000m2,韧性钢管混凝土框架结构,地下3层,地上46层,建筑高度约203m,基坑深度15m,桩基为人工挖孔桩,桩长18m,首层大堂高度为12m,跨度为24m,外墙为玻璃幕墙。吊装施工垂直运输采用内爬式塔吊,单个构件吊装最大重量为12t。

合同履行过程中,发生了下列事件:

由于工程质量问题,导致材料库房垮塌,造成1人当场死亡,7人重伤。现场相关人员10分钟后向工程建设单位负责人报告,建设单位负责人接到事故报告4小时后向相关部门报告事故,事故发生后第7天和第32天分别有1人在医院抢救无效死亡,其余5人康复出院。

施工总承包单位对项目部进行专项安全检查时发现:①安全管理检查评分表内的保证项目仅对“安全生产责任制”、“施工组织设计及专项施工方案”两项进行了检查;②外架立面剪刀撑间距12m,由底至顶连续设置;③电梯井口处设置活动的防护栅门,电梯井内每隔四层设置一道安全平网进行防护。检查组下达了整改通知单。

事件三:项目部由项目技术负责人主持编制了该项目职业健康安全技术措施计划,由项目经理进行现场监督实施。

问题:

1.依据背景资料指出需要进行专家论证的分部分项工程安全专项施工方案有哪几项(至少列出4项)?

2.指出质量事故报告的不妥之处,说明理由?该事故属于工程质量事故中的那个等级,该事故应该补报死亡人数几人?

3.安全管理检查评分表的保证项目还应检查哪些?写出施工现场安全设置需整改项目的正确做法。

4.指出项目职业健康安全技术措施计划的不妥之处,说明正确做法。项目经理部进行职业健康安全事故处理应坚持的“四不放过”原则的内容是什么?

(四)

背景资料:

某建筑工程,建筑面积35000m2;地下2层。筏形基础,地上25层,钢筋混凝土剪力墙结构;地上裙房6层,框架结构。室内隔墙采用加气混凝土砌块。建设单位依法选择了施工总承包单位,签订了施工总承包合同。合同约定:室内墙体等部分材料由建设单位采购;建设单位同意施工总承包单位将部分工程依法分包和管理。

合同履行过程中,发生了下列事件:

施工总承包单位项目经理部在《施工组织设计》中明确本工程施工总平面布置应符合的原则,并提出施工总平面图现场管理总体要求,包括“安全有序”、“不损害公众利益”两项内容。

基坑开挖完成后,经施工总承包单位申请,总监理工程师组织勘察、设计单位的项目负责人和施工总承包单位的相关人员等进行验槽。首先,验收小组经检验确认了该基坑不存在孔穴、古墓、古井、防空掩体及其他地下埋设物;其次,根据勘察单位项目负责人的建议,验收小组仅核对基坑的位置之后就结束了验槽工作。

施工总承包单位按照相应分包资质及能力确认方法及原则选择了裙房结构工程的分包单位。双方合同约定分包工程技术资料由分包单位整理、保管,并承担相关费用。分包单位以其签约得到建设单位批准为由,直接向建设单位申请支付分包工程款。

建设单位采购的一批墙体节能砌块经施工总承包单位进场检验发现导热性能指标不符合设计文件要求。建设单位以指标值偏差不大为由,指令施工总承包单位使用该批砌块,施工总承包单位执行了指令。但在施工过程中,监理单位对此事发出书面整改通知,并报告了当地建设主管部门,地方行政主管部门依法查处了这一事件。

工程竣工验收前,相关单位对学校的一间240m2的教室选取4个监测点,进行了室内环境污染物浓度的检测,其中两个主要指标的检测数据如下:

点位1234

甲醛(mg/m3)0.100.070.090.08

氨(mg/m3)0.20.150.150.14

问题:

1.总平面布置都有哪些原则?施工总平面图现场管理总体要求,除了明确的,还应包括哪些内容?

2.基坑验槽还应包括哪些内容(至少列出四项)?

3.关于施工总承包单位对于分包工程和分包单位申请支付工程款做法中的不妥之处,并分别说明正确做法。

4.依据《民用建筑节能管理规定》,当地建设行政主管部门,应对建设、施工、监理单位如何处罚?

5.该房间监测点的选取数量是否合理?说明理由.该房间两个主要指标的报告监测值为多少?分别判断该两项检测指标是否合格?

(五)

背景资料:

某建筑工程,建筑面积23824m2,地上10层,地下2层(地下水位-2.0m)。主体结构为非预应力现浇混凝土框架剪力墙结构(柱网为9m×9m,局部柱距为6m),梁模板起拱高度分别为20mm、12mm。抗震设防烈度7度。梁、柱受力钢筋为HRB335,接头采用挤压连接。结构主体地下室外墙采用P8防水混凝土浇筑,墙厚250mm,钢筋净距60mm,混凝土为商品混凝土。一、二层柱混凝土强度等级为C40,以上各层柱为C30。

施工单位为了降低成本,现场只设置了一条3m宽消防通道,现场平面呈长方形,在其斜对角布置了两个临时消火栓,两者间相距80米,其中一个距拟建建筑物6m,另一个距路中心距离3m。

某施工总承包单位承接了该商业中心工程的施工总承包任务。该施工总承包单位进场后,立即着手进行施工现场平面布置:

(1)在临市区主干道的南侧采用1.6m高的砖砌围墙作围挡;

(2)为节约成本,施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路;

(3)为满足模板加工的需要,搭设了1间50m2的木工加工间,并配置了1只灭火器;

事件二:当地行政主管部门对施工总承包单位违反施工规范强制性条文的行为,在当地建筑市场诚信记录平台上进行了公布,公布期限为6个月。公布后,当地行政主管部门结合企业提出的申请和整改情况,决定将公布期限调整为4个月。国家住房和城乡建设部在全国进行公布,公布期限也是4个月。

事件三:造价员填报一般措施项目一览表包含安全文明施工费(含环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费)、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨期施工增加费、已完工程及设备保护费等项目。造价工程师汇总时认为措施项目存在缺项,提出本工程不适用的项目单价填0,但项目名称不能漏项,责令补充齐全措施条目。

事件四:该项目的GZL保温砌块砌筑工程目标成本为305210.50元,实际成本为333560.40元,比目标成本超支了28349.90元,施工单位运用成本分析的基本方法对GZL保温砌块砌筑工程施工成本进行分析:采用因素分析法,分析砌筑量、单价、损耗率等因素的变动对实际成本的影响程度,有关对比数据见下表。

问题:

1.该工程梁模板的起拱高度是否正确?说明理由。模板拆除时,混凝土强度应满足什么要求?

2.该工程设置的消防通道和消火栓是否合理?请说明理由。

3.指出施工总承包单位施工现场平面布置(1)~(3)事项中的不妥之处,并说明正确做法。

4.当地行政主管部门及国家住房和城乡建设部公布的诚信行为记录4个月期限的做法是否妥当?说明理由。全国、省级不良诚信行为记录的公布期限规定中各是多少?

5.造价工程师提出的一般措施项目还应补充哪些(至少列出四项)?

6.用因素分析法分析各因素对成本增加的具体影响。除因素分析法外,施工成本分析的基本方法常用的还有哪些(至少列出三项)?

参考答案

一、单项选择题

1.D

2.D

3.B4A 5.D 6.C7.C8.D9.D10.C11.D

12.D13.B14.C15.A16.B17.C18.C19.D20.C

二、多项选择题

1.ADE

2.ACD

3.ABDE

4.ACD

5.ACD

6.BC

7.CDE

8.AC

9.AE10.ACD

(一)

1.答:调整后的进度计划网络图如下所示:(2分)

调整后进度计划网络图的关键线路(工作表示):B→F→H→M→L(2分)。总工期为:18个月(1分)。

2.答:(1)如果各项工作均按最早时间开始,起重机械的租赁时间为14个月(1分)。(2)其中,设备闲置2个月(2分)。

3.答:为了减少机械闲置时间,应将工作C开始时间往后推2个月(2分)。理由:工作C与工作H之间机械闲置2个月;工作H与工作J之间机械不闲置,故工作C开始时间往后推2个月后,则机械可连续使用,无闲置时间(2分)。

4.答:(1)监理要求妥当(1分)。(2)理由:根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》中第10.1.6条规定:当未取得同条件养护试件强度、同条件养护试件强度被判定为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时,应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行结构实体检测(2分)。

(3)结构实体检测应包括如下内容:混凝土强度检验、结构位置与尺寸偏差、钢筋保护层厚度检验以及工程合同约定的项目(4分)。(4)主要检验涉及结构安全的柱、梁等有代表性重要部位。(1分)

(二)

1.答:考虑光圆钢筋冷拉调直时的冷拉率不宜大于4%,故可加工柱箍筋最多的数量:

100m×1000mm×(1+4%)/2350mm=44.26,最多取44个。(4分)

2.答:①A与C公司分包不合法;(1分)

理由:裙房结构同样属于主体结构,根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号),施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的属于违法分包。(1分)

②A与D公司分包合法;(1分)

理由:D公司具备相应资质,且分包行为征得建设单位同意。(1分)

③A与E公司劳务分包合法;(1分)

理由:E公司具备相应资质,且分包行为征得建设单位同意。(1分)

④E与F公司劳务分包不合法;(1分)

理由:根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号),分包不得再行分包,属违法分包。(1分)

3.答:城建档案管理机构的做法:合理;(1分)

理由:根据《建设工程质量管理条例》,不应由施工单位将建设工程档案直接送交当地城建档案管理机构,应该由建设单位进行移交。(1分)

4.答:(1)施工单位做法:不正确;(1分)

理由:保修期限内出现的质量缺陷,属于施工单位责任。施工单位接到保修通知后,应立即到达现场维修。(1分)

(2)建设单位另行委托其他单位进行修理:正确;(1分)

理由:施工单位不按工程质量保修书约定保修的,建设单位可以另行委托其他单位保修。(1分)

(3)由原施工单位承担相应费用(或从原施工单位的质量保修金中列支扣取)。(2分)

(三)

1.答:依据背景资料需要进行专家论证的分部分项工程安全专项施工方案还有:(5分,列对四项即可满分;少列,则每对一项1分)

(1)深基坑工程深度超过5m的(土方开挖、支护、降水工程)

(2)混凝土模板支撑工程(搭设高度8m及以上,搭设跨度18m及以上)

(3)起重吊装工程(单件起吊重量100kN及以上)

(4)安装高度200m以上内爬式起重设备

(5)玻璃幕墙工程(施工高度50m及以上)

(6)人工挖孔桩工程(开挖深度超过16m以上)

2.答:(1)质量事故报告的不妥之处及理由如下:

①现场相关人员10分钟后向工程建设单位负责人报告不妥(0.5分)

理由:根据相关规定,事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告(0.5分)

②建设单位负责人接到事故报告4小时后向相关部门报告事故不妥(0.5分)

理由是:单位负责人接到事故报告后,应当在1h内向事故发生单位地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。(0.5分)

(2)该事故为:一般质量事故(1分)

(3)事故报告后出现新情况,以及事故发生之日起30d内伤亡人数发生变化的,应当及时补报。应该补报人数为1人。(1分)

3.答:安全管理检查评分表的保证项目还应检查哪些?写出施工现场安全设置需整改项目的正确做法。

还应检查:(1)安全技术交底、(2)安全检查、(3)安全教育、(4)应急救援。(3分,每答对一个给1分)

正确做法:

(1)电梯井应设置固定的防护栅门。(1分)

(2)电梯井内每隔两层应设置一道安全平网。(1分)

(3)因层高大于24m,外架立面剪刀撑沿长度和高度应连接设置。(1分)

5.答:不妥之处:项目部由项目技术负责人主持编制了该项目职业健康安全技术措施计划,由项目经理进行现场监督实施。(0.5分)

正确做法:项目职业健康安全技术措施计划应由项目经理主持编制,经有关部门批准后,由专职安全管理人员进行现场监督实施。(0.5分)

项目经理部进行职业健康安全事故处理应支持“事故原因不清楚不放过,事故责任者和人员没有受到教育不放过,事故责任者没有处理不放过,没有制定纠正和预防措施不放过”。(4分)

(四)

1.答:(1)施工总平面布置应符合如下原则:(6分)

①平面布置科学、合理,施工场地占用面积少;

②合理组织运输,减少二次搬运;

③施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施工部署和施工流程的要求,减少相互干扰;

④充分利用既有建(构)筑物和既有设施为项目施工服务,降低临时设施的建造费用;

⑤临时设施应方便生产和生活,办公区、生活区和生产区宜分离设置;

⑥符合节能、环保、安全和消防等要求;

⑦遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。

(2)施工总平面图现场管理总体要求还应包括:现场文明、整洁卫生、不扰民、绿色环保、满足施工需求。

2.答:基坑验槽还应包括如下内容:(1)根据设计图纸检查基槽的开挖平面位置、尺寸、槽底深度;检查是否与设计图纸相符,开挖深度是否符合设计要求;(2)仔细观察槽壁、槽底土质类型、均匀程度和有关异常土质是否存在,核对基坑土质及地下水情况是否与勘察报告相符;(3)检查基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞穴、地下掩埋物及地下人防工程等;(4)检查基槽边坡外缘与附近建筑物的距离,基坑开挖对建筑物稳定是否有影响;(5)检查核实分析钎探资料,对存在的异常点位进行复核检查。(6分)

3.答:不妥之一:总承包单位将裙房结构施工分包;(1分)

正确做法:裙房结构工程属主体结构工程,按《建设工程质量管理条例》,主体结构工程应该由施工总承包单位自行施工完成。(1分)

不妥之二:分包工程技术资料由分包单位整理、保管;(1分)

正确做法:分包工程的技术资料应由总承包单位整理、保管,分包商协助并承担所发生的相关费用。(1分)

不妥之三:分包单位直接向建设单位申请支付分包工程款;(1分)

正确做法:分包单位不得直接与建设单位发生工作联系;应该由分包单位向总承包单位提出申请,总承包单位向建设单位申请工程款。(1分)

4.答:依据《民用建筑节能管理规定》,针对事件四的处罚应如此处理:

对建设单位:明示施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料,责令改正,处20万元以上50万元以下的罚款。(2分)

对施工单位:使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正,处10万元以上20万元以下罚款;情节严重的责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的,依法承担赔偿责任。(3分)

对监理单位:尽到监理责任,不应处罚。(1分)

5.答:(1)监测点的选取数量:合理;(1分)

理由:房屋建筑面积介于100~500m2时,检测点数不少于3处即可,背景材料中选取4个点,故合理。(1分)

(2)甲醛监测值:(0.10+0.07+0.09+0.08)/4=0.085;(1分)

氨监测值:(0.20+0.15+0.15+0.14)/4=0.16。(1分)

(3)甲醛监测结果:不合格;(1分)

氨监测结果:合格。(1分)

(五)

1.答:(1)该工程梁模板的起拱高度是正确的。(1分)

理由:对跨度大于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000~3/1000。对于跨度为9m的梁模板的起拱高度应为9~27mm;(1分)对于跨度为6m的梁模板的起拱高度应为6~18mm。(1分)

(2)模板拆除时,9m梁跨的混凝土强度应达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的100%。(1分)6m的梁跨的组织混凝土强度应达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。(1分)

2.①工程设置的消防通道不合理。(1分)理由:路面宽度应不小于4m。(1分)

②工程设置的临时消火栓合理。(1分)理由:距离拟建建筑物不宜小于5m,但不大于25m,距离路边不宜大于2m。(1分)

3.施工总承包单位现场平面布置(1)~(3)中的不妥之处及其正确做法如下:

(1)不妥之处:在临市区主干道的南侧采用1.6m高的砖砌围墙作围挡。(0.5分)

正确做法:施工现场必须实施封闭管理,现场出人口应设门卫室,场地四周必须采用封闭围挡,围挡要坚固、整洁、美观,并沿场地四周连续设置。一般路段的围挡高度不得低于1.8m,市区主要

路段的围挡高度不得低于2.5m。(1分)

(2)不妥之处:施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路。(0.5分)

正确做法:施工现场的主要道路必须进行硬化处理,土方应集中堆放。(1分)

(3)不妥之处:一间50m2的木工加工间配置了1只灭火器。(0.5分)

正确做法:临时木料间、油漆间、木工机具间等,每25m2配备1只灭火器;。(1分)

4.答:(1)当地行政主管部门的做法:妥当;(1分)

理由:省级建设行政主管部门对整改确有实效的,由企业提出申请,经批准后,可缩短其不良行为记录信息公布期限,但公布期限最短不得少于3个月。本案例中为4个月,故妥当。(1分)

(2)国家住房和城乡建设部的做法:妥当。(0.5分)

理由:住房和城乡建设部公布期限与地方确定的公布期限相同,故公布期限4个月妥当。(1分)

(3)按规定,不良诚信行为记录的公布期限应为:

1)省级:6个月~3年,最短不得少于3个月;(1分)

2)全国:6个月~3年,最短不得少于3个月。(1分)

5.答:一般措施项目还应包含如下内容:工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费(4分)

6.答:(1)该对比分析由砌筑量、单价、损耗率三个因素组成。

(2)三个因素的替代排序如下:砌筑量、单价、损耗率。

(3)以目标305210.50元(970×310×1.015)为分析替代的基础。

(4)运用因素分析法,各因素的变动对实际成本的影响计算过程见下表。

GZL保温砌块成本变动因素分析表(4分)

除因素分析法外,施工成本分析的基本方法常用的还有:比较法、差额计算法、比率法等。(3分)

2021年一建建筑工程模拟试题选

2021年一建建筑工程模拟试题选(1) 1. 【典型考题】[2006年真题]某大型商住楼大体积混凝土基础底板浇筑过程中,为了防止出现裂缝,可采取的措施有(ACDE)。 A.优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土 B.适当提高水灰比,提高水泥用量 C.适当降低混凝土的入模温度,控制混凝土的内外温差 D.预埋冷却水管,进行人工导热 E.及时对混凝土保温、保湿材料 答案:ACDE 解题思路:大体积混凝土的裂缝控制措施为历年考核的重点。考生要结 合上表中的内容熟练掌握。 【典型考题】[2005年真题]大体积混凝土采用斜面分层方案浇筑时,混凝土一次浇筑到顶,混凝土振捣工作从浇筑层( )。 A上端开始逐渐下移 B下端开始逐渐上移

C中间开始逐渐向两侧移动 D两侧开始逐渐向中间移动 答案:B 解题思路:大体积混凝土浇筑时,可采用全面分层、分段分层和斜面分 层法。全面分层法中浇筑混凝土时从短边开始,沿长边方向进行浇筑;分段分层法适用于结 构厚度不大而面积或长度较大时采用;斜面分层以法混凝土一次浇筑到顶,由于混凝土自然 流淌而形成斜面,混凝土振捣工作从浇筑层下端开始逐渐上移,斜面分层法适用于长度较大 的结构。 【典型考题】在历年的考试中,此处知识点与案例题结合的有:控制大体积混凝土裂缝的措施;钢筋的代换原则;混凝土常见的质量通病。考生在考试时要灵活应试。 【典型考题】地下连续墙中导墙的作用有( )。 A.护壁

B.挡土 C.携渣 D.维持稳定液面 E作为测量的基准 答案:BDE 解题思路:要求考生掌握地下连续墙中导墙与泥浆护壁的作用,两者注意不要混洧。导墙的作用是:挡土、作为测量的基准、作为重物的支撑、维持稳定液面。泥浆的作用是:护壁、携渣、冷却和润滑。 2021年一建建筑工程模拟试题选(2) 1.我国现行规范采用(A)作为混凝土结构的设计方法。. A.以概率理论为基础的极限状态 B.安全系数法 C.经验系数法 D.极限状态 2.在计算杆件内力时,对荷载标准值乘一个大于1的系数,这个系数称为(A)。

2018一建建筑实务真题及解答

精心整理 一、单项选择题 1.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为()。 答案:B 2.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件,其混凝上保护层厚度不应小于()。 3. A. B. C. D. 4. A.水化热较小 B.抗冻性好 C.干缩性较大 D.早期强度高 答案:A

5.HRB400E钢筋应满足最大力下总伸长率不小于()。 A.6% B.7% C.8% D.9% 6. 7. A. B. C. D. 8.为设计提供依据的试验桩检测,主要确定()。 A.单桩承载力 B.桩身混凝土强度 C.桩身完整性 D.单桩极限承载力

答案:D 9.关于大体积混凝土浇筑的说法,正确的是()。 A.宜沿短边方向进行 B.可多点同时浇筑 C.宜从高处开始 D. 10. A. B. C. D. 11. A. B. C. D. 答案:C 12.下列属于产生焊缝固体夹渣缺陷主要原因的是()。 A.焊缝布置不当 B.焊前未预热 C.焊接电流太小

D.焊条未烘烤 答案:C 13.预制混凝土板水平运输时,叠放不宜超过()。 A.3层 B.4层 C.5 D.6 14. A. B. C. D. 15. A. B. C. D.热熔型防水涂料宜选用喷涂施工 答案:B 16.下列板材内隔墙施工工艺顺序中,正确的是()。 A.基层处理→放线→安装卡件→安装隔墙板→板缝处理 B.放线→基层处理→安装卡件→安装隔墙板→板缝处理

C.基层处理→放线→安装隔墙板→安装卡件→板缝处理 D.放线→基层处理→安装隔墙板→安装卡件→板缝处理答案:A 17.关于施工现场临时用电管理的说法,正确的是() A.现场电工必须经相关部门考核合格后,持证上岗 B. C. D. 18. A. B. C. D. 19. A. B.监理单位 C.总承包单位 D.项目经理部 答案:C 20.建筑节能工程应按照()进行验收。

2019年一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟真题(II卷) (附答案)

2019年一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟真题( II卷) (附答案) 考试须知: 1.考试时间:180分钟,满分为160分。 2.全卷共三大题,包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。 3.作答单项选择题和多项选择题时,采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。 4.作答案例分析题时,采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。 姓名:_________ 考号:_________ 一、单选题(共20题,每题1分。选项中,只有1个符合题意) 1、某装配式钢筋混土屋盖的砌体结构,横墙间距24 m ,其静力计算方案是()。 A.刚性方案 B.弹性方案 C.刚弹性方案 D.塑性方案 2、气焊电石起火时,可以采用的灭火材料或器材是()。 A.干砂 B.水 C.四氯化碳灭火器 D.泡沫灭火器 3、下列建筑结构体系中,侧向刚度最大的是()。 A.桁架结构体系 B.简体结构体系 C.框架剪力墙结构体系 D.棍台结构体系 4、建筑防水工程施工作业易发生的职业病是()。 A.氮氧化物中毒 B.一氧化碳中毒 C.苯中毒 D.二甲苯中毒 5、木材物理力学性质是否随含水率而发生变化的转折点是()。 A.平衡含水率 B.吸水率 C.纤维饱和点 D.孔隙率 6、混凝土搅拌通常的投料顺序是()。 A、石子-水泥-砂子-水 B、水泥-石子-砂子-水

C、砂子-石子-水泥-水 D、水泥-砂子-石子-水 7、场地高程测量中,已知后视点X的高程为48.126m,后视读数为1.126m,前视点Y的读数为0.621m,则前视点Y的高程为()。 A.48.631m B.47.621m C.48.501m D.48.531m 8、防水等级为()的重要建筑、高层建筑,防水层合理使用年限为15年。 A.I级 B.II级 C.III级 D.Ⅳ级 9、其跨度为2m的板,设计混凝土强度等级为C20,则拆模时同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值不低于()。 A.5N/mm2 B.10 N/mm2 C.15 N/mm2 D.20 N/mm2 10、关于建筑幕墙施工的说法,正确的是()。 A.槽型预埋件应用最为广泛 B.平板式预埋件的直锚筋与锚板不宜采用T形焊接 C.对于工程量大、工期紧的幕墙工程,宜采用双组分硅酮结构密封胶 D.幕墙防火层可采用铝板 11、一般环境中,要提高混凝土结构的设计使用年限,对混凝土强度等级和水胶比的要求是()。 A、提高强度等级,提高水胶比 B、提高强度等级,降低水胶比 C、降低强度等级,提高水胶比 D、降低强度等级,降低水胶比 12、关于细骨料“颗粒级配”和“粗细程度”性能指标的说法,正确的是()。 A、级配好,砂粒之间的空隙小;骨料越细,骨料比表面积越小 B、级配好,砂粒之间的空隙大;骨料越细,骨料比表面积越小 C、级配好,砂粒之间的空隙小;骨料越细,骨料比表面积越大 D、级配好,砂粒之间的空隙大;骨料越细,骨料比表面积越大 13、在多层及高层钢结构工程柱子安装时,每节柱的定位轴线应从()直接引上。 A. 地面控制桩 B. 地面控制轴线 C. 首层柱轴线 D. 下层柱的轴线 14、规范要求砌体结构实测实量检测,外窗洞口尺寸检测,(2)测量时( )抹灰收口厚度。 A.必检 B.综合检测 C.实测

2018一建建筑实务真题及解答

一、单项选择题 1.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为()。 A.1.0m B.1.1m C.1.2m D.1.3m 答案:B 2.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件,其混凝上保护层厚度不应小于()。 A.50mm B.60mm C.70mn D.80mm 答案:C 3.装饰施工中,需在承重结构上开洞凿孔,应经相关单位书面许可,其单位是() A.原建设单位 B.原设计单位 C.原监理单位 D.原施工单位 答案:B 4.关于粉煤灰水泥主要特征的说法,正确的是()。 A.水化热较小 B.抗冻性好 C.干缩性较大 D.早期强度高 答案:A 5.HRB400E钢筋应满足最大力下总伸长率不小于()。 A.6% B.7% C.8% D.9% 答案:D 6.用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于()。 A.25% B.30% C.35% D.40% 答案:C 7.木材的变形在各个方向不同,下列表述中正确的是()。 A.顺纹方向最小,径向较大,弦向最大 B.顺纹方向最小,弦向较大,径向最大 C.径向最小,顺纹方向较大,弦向最大 D.径向最小,弦向较大,顺纹方向最大 答案:A 8.为设计提供依据的试验桩检测,主要确定()。

A.单桩承载力 B.桩身混凝土强度 C.桩身完整性 D.单桩极限承载力 答案:D 9.关于大体积混凝土浇筑的说法,正确的是()。 A.宜沿短边方向进行 B.可多点同时浇筑 C.宜从高处开始 D.应采用平板振捣器振捣 答案:B 10.关于预应力工程施工的说法,正确的是()。 A.都使用台座 B.都预留预应力孔道 C.都采用放张工艺 D.都使用张拉设备 答案:D 11.关于砌体结构施工的说法,正确的是()。 A.在干热条件砌筑时,应选用较小稠度值的砂浆 B.机械搅拌砂浆时,搅拌时间自开始投料时算起 C.砖柱不得采用包心砌法砌筑 D.先砌砖墙,后绑构造柱钢筋,最后浇筑混凝土 答案:C 12.下列属于产生焊缝固体夹渣缺陷主要原因的是()。 A.焊缝布置不当 B.焊前未预热 C.焊接电流太小 D.焊条未烘烤 答案:C 13.预制混凝土板水平运输时,叠放不宜超过()。 A.3层 B.4层 C.5层 D.6层 答案:D 14.地下室外墙卷材防水层施工做法中,正确的是() A.卷材防水层铺设在外墙的迎水面上 B.卷材防水层铺设在外墙的背水面上 C.外墙外侧卷材采用空铺法 D.铺贴双层卷材时,两层卷材相互垂直 答案:A 15.关于屋面涂膜防水层施工工艺的说法,正确的是() A.水乳型防水涂料宜选用刮涂施工 B.反应固化型防水涂料宜选用喷涂施工

2019版一建《建设工程经济》模拟试卷(II卷) (含答案)

2019版一建《建设工程经济》模拟试卷(II卷) (含答案) 考试须知: 1、考试时间:120分钟,满分为100分。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:___________ 考号:___________ 单项选择题(每小题1分,本题共计60分) 1、某工程项目施工合同约定竣工田期为2018年6月30日,在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货,使工程延误至2018年7月30日竣工,但由于2018年7月1田起当地计价政策调整,导致承包人额外支付了300万元工人工资。关于这300万元的责任承担的说法,正确的是( )。 A.增加的300万元因政策变化造成,属于承包人的责任,应由承包人承担 B.发包人原因导致的工期延误,因此政策变化增加的300万元应由发包人承担 C.因不可抗力原因造成工期延误,增加的300万元应由承包人承担 D.工期延误是承包人原因,增加的300万元是政策变化造成,应由双方共同承担 2、财务评价的基本方法包括( )。 A.定量分析和定性分析 B.确定性分析和不确定性分析 C.静态分析和动态分析 D.事前分析和事后分析 3、某工程合同价6000万元,合同约定:工期6个月:预付款120万元,每月进度款按实际完成工程价款的80%支付:每月再单独支付安全文明施工费50万元:质量保证金按进度款的3%逐月扣留:预付款在最后两个月等额扣回。承包人每月实际完成工程价款金额如下表,则第2个月发包人实际应支付的工程款金额为( )万元。

2018年一级建造师建筑实务真题答案解析(最全版本)

一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为()。 A.1.0m B.1.1m C.1.2m D.1.3m 答案:B 来源(云豆在线学习分析):P4 2.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件,其混凝上保护层厚度不应小于()。 A.50mm B.60mm C.70mn D.80mm 答案:C 来源(云豆在线学习分析):P16 3.装饰施工中,需在承重结构上开洞凿孔,应经相关单位书面许可,其单位是() A.原建设单位 B.原设计单位 C.原监理单位 D.原施工单位 答案:B 来源(云豆在线学习分析):P22 4.关于粉煤灰水泥主要特征的说法,正确的是()。 A.水化热较小 B.抗冻性好 C.干缩性较大 D.早期强度高 答案:A 来源(云豆在线学习分析):P36 5.HRB400E钢筋应满足最大力下总伸长率不小于()。 A.6% B.7% C.8% D.9% 1/ 13

答案:D 来源(云豆在线学习分析):P39 6.用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于()。 A.25% B.30% C.35% D.40% 答案:C 来源(云豆在线学习分析):P49 7.木材的变形在各个方向不同,下列表述中正确的是()。 A.顺纹方向最小,径向较大,弦向最大 B.顺纹方向最小,弦向较大,径向最大 C.径向最小,顺纹方向较大,弦向最大 D.径向最小,弦向较大,顺纹方向最大 答案:A 来源(云豆在线学习分析):P56 8.为设计提供依据的试验桩检测,主要确定()。 A.单桩承载力 B.桩身混凝土强度 C.桩身完整性 D.单桩极限承载力 答案:D 来源(云豆在线学习分析):P99 9.关于大体积混凝土浇筑的说法,正确的是()。 A.宜沿短边方向进行 B.可多点同时浇筑 C.宜从高处开始 D.应采用平板振捣器振捣 答案:B 来源(云豆在线学习分析):P102 10.关于预应力工程施工的说法,正确的是()。

2018年一级建造师《机电实务》真题及答案

2018年9月16日,一建的所有科目考试已经结束,不知大家考后的心情如何?是不是迫不及待地想对答案,看看自己能不能通过。东学君给大家解答啦! 东学教育网都理解大家想估分的心情,所以,夜以继日马不停蹄,在第一时间搜集了《机电实务》的试题,大家可以参考真题解析对答案啦! 2018一建机电实务真题答案(网友版) 1.卷扬机容绳量校核: 答案:钢丝绳最大工作长度 3.直驱式风力发电系统不包括 答案:变速器 5.自动喷水灭火系统安装,管道试压的紧后工序是: B管道冲洗 D减压阀安装 6.机械设备典型零部件安装,正确的是: A 联轴器旋转120 B 圆柱齿轮接触斑点在边缘 C轴颈与轴瓦侧间隙可用塞尺检查 7.大型压力机地脚螺栓可选用: B T型头螺栓 C. 固定地脚螺栓个 8.预制钢结构检验,批次划分: A 1000个一批,不少于1个 9.储罐焊接工艺顺序正确的是: A 罐底与罐壁角焊缝-边缘板剩余对接焊缝 10 光伏发电用的支架不包括 A 固定支架 B 滑动支架 C 跟踪支架 11、汇流箱接线前,注意事项 A 光伏组件接线有明显断开 B 逆变器组件接线明显断开 12.最高效且节省油料的喷涂方法:高压无气喷涂 13.绝热层施工,正确的是 C 多层材料,逐层捆扎 14 陶瓷纤维层铺法,不存在的注意事项 B 防止潮湿 15.停工待见点: 16.热交换器采用哪种材料制成: D 黄铜 17.哪个可以进行压力容器的安装? A 2级 B:A3制造许可 C:锅炉2级 D:压力管道 2级 【案例】

1.劳动力计划调整后,3月份和7月份的施工人员分别是多少?劳动力优化配置的依据有哪些?解析:劳动力优化配置的依据:项目的进度计划:项目的劳动力资源供应环境 2.第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验?其中DN300闸阀的强度试验压力应为多少MPa,最短实验持续时间是多少? 解析:实验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个,强度试验压力为公称压力的1.5倍。 3.图一运行时会产生哪些不良后果?给出合格的返工示意图,**工程在联动试运行中需要与哪些专业系统配合协调? **外独除锈前,D公司质量员对钢筒外表面进行了检查,外表面平整,还重**缝表面,焊缝余高均小于2mm,井平滑过渡,满足施工质量验收规范要求。 4.设备运输方案被监理和建设单位否定的原因何在?如何改正?烟囱工程按验收统一标准可划分为哪几个分部工程?

(建筑工程管理)年一级建造师建筑工程实务全真模拟试题

(建筑工程管理)年一级建造师建筑工程实务全真模 拟试题

2011年壹级建造师建筑工程全真模拟试题 壹、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、沉降缝的设置特点是()。 A.地面之上部分应设置缝 B.从基础底面到屋顶全部断开 C.从基础顶面到屋顶全部断开 D.从垫层顶面到屋顶全部断开 解析:本题考查的是房屋结构平衡的技术要求。 2、已知壹悬臂梁,受力情况如图所示,梁的最大弯矩为()kN.m. A.750 B.800 C.1550 D.2300 3、壹个地区的基本烈度是指()。 A.该地区今后壹定时间内,在良好场地条件下可能遭遇的最大地震烈度 B.该地区今后壹定时间内,在良好场地条件下可能遭遇的最小地震烈度 C.该地区今后壹定时间内,在壹般场地条件下可能遭遇的最大地震烈度 D.该地区今后壹定时间内,在壹般场地条件下可能遭遇的最小地震烈度 4、拱式结构的主要内力是()。 A.轴向压力 B.剪力 C.扭矩 D.弯矩 5、工程上常把导热系数值小于()W/(m.K)的材料称为绝热材料。 A.0.18 B.0.14 C.0.23 D.0.25 6、水泥的体积安定性是指()。 A.水泥在凝结硬化过程中,体积变化的均匀性; B.水泥在凝结硬化过程中,体积变化的不均匀性 C.水泥在凝结硬化后,体积变化的均匀性 D.水泥在凝结硬化后,体积变化的不均匀性 7、石灰不宜单独使用,是因为()。 A.石灰强度低 B.石灰硬化慢 C.石灰易受潮 D.硬化时体积收缩大 8、浇筑竖向结构混凝土前,应先在底部应先浇筑()mm厚和混凝土内砂浆成分相同的水泥浆。 A.10~15 B.15~30 C.30~50 D.50~100

2019年一建建筑实务模拟测试题(附答案)

2019年一建建筑实务模拟测试题 一、单项选择题(共 20 分,每题 1 分。每题的备选中,只有 1 个最符合题意) 1.根据《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 的规定,某住宅楼位于实行建筑高度控制区内,其室外地面标高为-0.3m,屋面面层标高为 24.0m,女儿墙顶标高为 25.2m,出屋面楼梯间屋顶最高点标高为 26.7m,则该工程的建筑高度为()m。 A.24.3 B.25.5 C.26.7 D.27.0 2.下列关于楼梯的空间尺度及墙身防潮的要求说法正确的有()。 A.每个梯段的踏步一般不应超过20 级,亦不应少于2 级 B.楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于 2.2m,梯段净高不宜小于 2m C.靠楼梯井一侧的栏杆其水平扶手长度和高度均为 1m D.室内相邻地面有高差时,应在高差处墙身侧面加设防潮层 3.某分项工程交叉作业,上层作业高度为14m,其坠落半径是()。 A.3m B.4m C.5m D.6m 4.通用硅酸盐水泥一般都有代号,且水泥包装袋两侧应根据水泥的品种采用不用颜色印刷水泥名称和强度等级,下列关于普通硅酸盐水泥代号和印刷颜色说法正确的是()。 A.P?O,红色 B.P?O,绿色 C.P?Ⅰ,黑色 D.P?Ⅰ,蓝色 5.下列钢筋混凝土梁斜截面破坏的影响因素中,影响最小的是()。 A.剪跨比 B.箍筋的数量 C.混凝土强度等级 D.配筋率 6.某C30 现浇钢筋混凝土梁,断面尺寸为200×500mm,钢筋直径为20mm,钢筋间距最小中心距为80mm。粗骨料粒径宜选择()mm。 A.5~31.5 B.0~31.5 C.5~40 D.0~40 7.规范规定,抗震设防的基本目标是()。 A.小震可修、中震不坏、大震不倒 B.小震不坏、中震不倒、大震可修 C.小震不坏、中震可修、大震不倒 D.小震可修、中震不倒、大震不坏 8.关于钢筋加工的说法,正确的是()。 A.钢筋冷拉调直时,不能同时进行除锈 B.HRB400 级钢筋采用冷拉调直时,冷拉率最大值为 4% C.钢筋的切断口可以有马蹄形现象 D.对于弯折过度的钢筋,不得反复弯折 9.下列选项中,施工现场照明用电电源电压不得大于12V 的情况有()。 A.隧道 B.人防工程 C.有导电灰尘 D.锅炉或金属容器内的照明 10.一级动火由()组织编制防火安全技术方案。 A.所在班组长 B.项目责任工程师 C.项目负责人 D.项目技术负责人 11.高聚物防水卷材的主要性能包括()。 A.抗渗透性、拉力、拉伸强度、耐热性 B.拉力、拉伸强度、断裂伸长率

2018年一级建造师《市政工程实务》考试真题含答案

2018年一级建造师《市政工程实务》考试真 题含答案 xx年一级建造师《市政工程实务》考试真题含答案 一.单项选择题 1.基层是路面结构中的承重层,主要承受车辆荷载的(A),并把面层下传的应力扩散到路基。 A .竖向力 B.冲击力 C.水平力 D.剪切力 2.土的强度性质通常是指土体的(C)。 A .压实度 B.天然密度 C.抗剪强度 D.抗压强度 3.当水泥土强度没有分形成时,表面遇水会软化导致沥青面层(C)。 A .横向裂缝 B.纵向裂缝 C.龟裂破坏

D.泛油破坏 4.桥梁活动支座安装时,应在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注(B)。A ,丙酮 B.硅脂 C.清机油 D脱模剂 5.钢筋工程施工中,当钢筋受力不明确时应按(A)处理。 A .受拉 B.受压 C.受剪 D.受扭 6.两条单线区间地铁隧道之间应设置横向联络通道,其作用不包括(D)。 A .隧道排水 B.隧道防火消防 C.安全硫散乘客 D.机车转向调头 7.下列场站构筑物组成中,属于污水构筑物的是(D)。 A .吸水井 B.污泥脱水机房 C.管廊桥架 D.进水泵房

8.当水质条件为水库水,悬浮物含量小于100mg/L时应采用的水处理工艺是(B)。 A .原水→筛网隔滤或消毒 B.原水→接触过滤→消毒 C.原水→混凝.沉淀或澄清→过滤→消毒? D.原水→调蓄预沉→混凝.沉淀戓澄清→过滅→消毒 9.关于装配式预应力混凝土水池预制构件安装的说法,正确 的是(C)。 A .曲梁应在跨中临时支撑,待上部混凝土达到设计强度的50%,方可拆除支撑 B.吊绳与预制构件平面的交角不小于35° C.预制曲梁宜采用三点吊装 D.安装的构件在轴线位置校正后焊接 10.关于沉井不排水下沉水下封底技术要求的说法正确的是(D)。 A .保持地下位距坑底不小于1m B.导管埋入混凝士的深度不宜小于0.5m C.封底前应设置泄水井 D.混凝士浇筑顺序应从低处开始,逐渐向周围扩大 11.关于沟槽开挖与支护相关规定的说法,正确的是(C)。 A .机械开挖可一次挖至设计高程 B.每次人工开挖槽沟的深度可达3m

2013一级建造师《建设工程项目管理》模拟题A

2013一级建造师《建设工程项目管理》模拟题A 一单选(一共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.项目管理的核心任务是( )。 A目标管理 B目标控制 C实现业主的建设目标和为工程的建设增值 D为工程的建设和使用增值 2 某高速公路发展公司投资一条高速公路,业主方项目管理的进度目标指的是( )。 A道路建成可以通车 B项目竣工结算完成 C道路开始盈利 D项目通过竣工验收 3 关于业主方投资目标、进度目标和质量目标的关系,下列说确的是() A 项目的投资目标、进度目标和质量目标之间是矛盾的。 B项目的投资目标、进度目标和质量目标之间是统一的。 C项目的投资目标、进度目标和质量目标之间是矛盾且统一的。 D项目的投资目标、进度目标和质量目标之间是既不矛盾也不统一的。 4 属于业主方设计准备阶段项目管理的任务是() A在可行性研究的基础上,进行项目总投资目标的分析和论证

B在可行性研究的基础上,进行项目总投资目标进一步的分析和论证 C审核施工图预算 D审核项目总概算 5 属于业主方设计阶段项目管理的任务是() A对设计方案提出投资评价建议 B根据选定的设计方案审核项目总投资估算 C编制设计阶段资金使用计划,并控制其执行 D 审核项目总概算 6 属于业主方施工阶段项目管理的任务是() A审核施工总进度计划 B根据选定的设计方案审核项目总投资估算 C编制设计阶段资金使用计划,并控制其执行 D 审核项目总概算 7 关于系统的目标和系统的组织的关系,下列说确的是() A系统的目标决定了系统的组织 B组织是目标能否实现的主要因素 A系统的组织决定了系统的目标 B组织是目标能否实现的关键因素 8 如果对一个建设工程的项目管理进行诊断,首先应分析其()方面存在的

2016一级建造师《建筑工程实务》考试真题及答案

一、单项选择题(共2题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意 ) 1.设计使用年限为50年,处于一般环境大截面钢筋混凝土凝土柱,其混凝土强度等级不应低于()。 A.C15 B.C20 C.C25 D.C30 【答案】B P5;C P6 【解析】设计使用年限为50年的构件,P5混凝土强度等级不小于C20;P6混凝土强度等级不小于C25。2013年出过类似的。 2.既有建筑装修时,如需改变原建筑使用功能,应取得()许可。 A.原设计单位 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位 【答案】A 【解析】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。如需改变时,应该取得原设计单位的许可。 3.下列建筑结构体系中,侧向刚度最大的是()。 A.桁架结构体系 B.筒体体结构体系 C.框架剪力墙结构体系 D.混合结构体系 【答案】B 【解析】筒体结构是抵抗水平荷载最有效的结构体系。 4.下列水泥品种中,配制C60高强混凝土宜优先选用()。 A.矿渣水泥 B.硅酸盐水泥 C.火山水泥 D.复合水泥 【答案】B

【解析】高强(大于C50级)混凝土宜优先选用硅酸盐水泥,不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。 5下列混凝土掺台料中,属于非括性矿物掺和料的是()。 A.石灰石粉 B.硅灰 C.沸石粉 D.粒化高炉矿渣粉 【答案】A 【解析】混凝土掺合料分为活性矿物掺台料和非活性矿物掺合料。非活性矿物掺合料基本不与水泥组分起反应,如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等材料。活性矿物掺合料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢,但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应,生成具有胶凝能力的水化产物。 6.关于花岗石特性的说法,错误的是()。 A.强度高 B.密度大 C.耐磨性能好 D.属碱性石材 【答案】D 【解析】花岗石构造致密强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨,属酸性硬石材。 7.框架结构的主梁,次梁与板交叉处,其上部钢筋从上往下的顺序是()。 A.板、主粱、次粱 B.板、次粱、主粱 C.次粱、板、主粱 D.主粱、次粱、板 【答案】B 【解析】板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下,当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上。 8.关于土方回填施工工艺的说法,错误的是()。 A.土料应尽量采用同类土 B.应从场地最低处开始回填 C.应在相对两侧对称回填

2018年一建《建筑实务》真题(完整版)

2018 一建《建筑实务》真题(完整版) 一、单项选择题(共 20 题,每题 l 分。每题的备选项中,只有 l 个最符合题意) 1.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为()。 A 1 0m B 1 1m C 1 2m D 1 3m 2.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件,其混凝土保护层厚度不应小于()。 A 50mm B 60mm C 70mn D 80mm 3.装饰施工中,需在承重结构上开洞凿孔,应经相关单位书面许可,其单位是()。 A.原建设单位 B.原设计单位 C.原监理单位 D.原施工单位 4.关于粉煤灰水泥主要特征的说法,正确的是()。 A.水化热较小 B.抗冻性好 C.干缩性较大 D.早期强度高 5.HRB400E 钢筋应满足最大力下总伸长率不小于()。 A 6% B 7% C 8% D 9% 6.用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于()。 A 25%

B 30% C 35% D 40% 7.木材的变形在各个方向不同,下列表述中正确的是()。 A.顺纹方向最小,径向较大,弦向最大 B.顺纹方向最小,弦向较大,径向最大 C.径向最小,顺纹方向较大,弦向最大 D.径向最小,弦向较大,顺纹方向最大 8.为设计提供依据的试验桩检测,主要确定()。 A.单桩承载力 B.桩身混凝土强度 C.桩身完整性 D.单桩极限承载力 9.关于大体积混凝土浇筑的说法,正确的是()。 A.宜沿短边方向进行 B.可多点同时浇筑 C.宜从高处开始 D.应采用平板振捣器振捣 10.关于预应力工程施工的说法,正确的是()。 A.都使用台座 B.都预留预应力孔道 C.都采用放张工艺 D.都使用张拉设备 11.关于砌体结构施工的说法,正确的是()。 A.在干热条件砌筑时,应选用较小稠度值的砂浆 B.机械搅拌砂浆时,搅拌时间自开始投料时算起 C.砖柱不得采用包心砌法砌筑 D.先砌砖墙,后绑构造柱钢筋,最后浇筑混凝土 12.下列属于产生焊缝固体夹渣缺陷主要原因的是()。

2009年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试试卷及答案

2009年全国一级建造师执业资格考试 建设工程法规与相关知识(参考答案及解析) 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.关于推荐性标准,下面说法正确的是( )。 A.不管是在什么级别的推荐性标准,都可以不执行 B.如果是推荐性地方标准,也必须要执行 C.如果是推荐性行业标准,也必须要执行 D.如果是推荐性国家标准,也必须要执行 2.某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度,并一致认为损害程度严重,需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人,9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定,该施工合同解除的时间应为( )。 A.9月10日 B.9月15日 C.9月17日 D.9月18日 3.根据《土地管理法》的有关规定,国家征收土地必须按法定程序进行,并根据被征收土地的( ),按照法定标准给予征地补偿。 A.原用途 B.生产能力 C.经济价值 D.区位 4.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷,甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中,在法院的主持下,双方达成了调解协议,法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔,则下列说法正确的是( )。 A.甲公司可以向人民法院申请强制执行 B.人民法院应当根据调解书进行判决, C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决 D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解 5.下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是( )。

A.股东以其出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对其债务承担责任 B.股东以其个人资产为限对公司承担责任,公司以其全部资产对其债务承担责任 C.股东以其出资额为限对公司承担责任,公司以其注册资本对其债务承担责任 D.股东以其个人资产为限对公司承担责任,公司以其注册资本对其债务承担责任 6.关于表见代理的错误说法是( )。 A.表见代理的行为人没有代理权 B.表见代理是无效代理 C.表见代理在本质上属于无权代理 D.善意相对人有理由相信行为人有代理权 7.根据《安全生产许可证条例》规定,企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生( )事故的,安全生产许可证有效期届满时,经原发证管理机关同意,不再审查,安全生产许可证有效期延期3年。 A.安全 B.重大死亡 C.死亡 D.重伤 8.甲是乙的债务人,乙是丙的债务人,由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务,则下列说法正确的是( )。 A.丙可以行使代位权,代替乙向甲行使债权 B.丙必须以乙名义行使乙的债权 C.丙可以行使不安抗辩权 D.甲可以行使代位权,直接向丙偿还债务 9.某施工单位拒不履行法院生效判决,现查明该单位在银行账户存有一笔款项,则法院可采取的强制执行措施是( )。 A.冻结 B.查封 C.拍卖 D.提存

2018一建建筑工程真题和答案及解析

2018年一建建筑工程真题及答案解析 一.单选题 1.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为()。 A.1.0m B.1.1m C.1.2m D.1.3m 答案:B 简单 2.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件,其混凝上保护层厚度不应 小于()。 A.50mm B.60mm C.70mn D.80mm 答案:C简单重复2017年考点 3.装饰施工中,需在承重结构上开洞凿孔,应经相关单位书面许可,其单 位是() A.原建设单位 B.原设计单位 C.原监理单位 D.原施工单位 答案:B 简单 4.关于粉煤灰水泥主要特征的说法,正确的是()。 A.水化热较小 B.抗冻性好 C.干缩性较大 D.早期强度高

答案:A 5.HRB400E钢筋应满足最大力下总伸长率不小于()。 A.6% B.7% C.8% D.9% 答案:D 简单 6.用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于()。 A.25% B.30% C.35% D.40% 答案:C 7.木材的变形在各个方向不同,下列表述中正确的是()。 A.顺纹方向最小,径向较大,弦向最大 B.顺纹方向最小,弦向较大,径向最大 C.径向最小,顺纹方向较大,弦向最大 D.径向最小,弦向较大,顺纹方向最大 答案:A 8.为设计提供依据的试验桩检测,主要确定()。 A.单桩承载力 B.桩身混凝土强度 C.桩身完整性 D.单桩极限承载力 答案:D 9.关于大体积混凝土浇筑的说法,正确的是()。

A.宜沿短边方向进行 B.可多点同时浇筑 C.宜从高处开始 D.应采用平板振捣器振捣 答案:B 简单专业基础 案例分析一 背景资料 某高校图书馆工程地下二层地上五层,建筑面积约35000平方米现浇钢筋混凝土框架结构部分屋面为正向抽空四角锥网架结构施工单位与建设单位签订了施工总承包合同合同工期为21个月。 在工程开工前施工单位按照收集依据、划分施工过程(段)计算劳动量、优化并绘制正式进度计划图等步骤编制了施工进度计划,并通过了总监理工程师的审查与确认,项目部在开工后进行了进度检查发现施工进度拖延,其部分检查,结果如图2所示。 项目部为优化工期,通过改进装饰装修施工工艺,使其作业时间缩短为4个月,据此进度计划通过了总监理工程师的确认。 项目部计划采用高空散装法施工屋面网架,监理工程师审查时认为高空散装法施工高空作业多、安全隐患大建议修改为采用分条安装法施工。 管道安装按照计划进度完成后,因甲供电缆电线未按计划进场,导致电缆电线安装工程最早开始时间推迟了1个月,施工单位按规定提出索赔工期1个月。 问题: 1.单位工程进度计划编制步骤还应包括哪些内容?

2020年一建《建筑工程实务》模拟题及答案(10)

2020年一建《建筑工程实务》模拟题及答案(10) 一、单项选择题 1.永久性普通螺栓紧同应牢同、可靠,丝扣至少外露()扣。 A.1 B.2 C.3 D.4 2.当铺贴连续多跨的屋面卷材时,应按照的施工次序正确的是()。 A.先低跨后高跨,先远后近 B.先高跨后低跨,先远后近 C.先低跨后高跨,先近后远 D.先高跨后低跨,先近后远 3.施工进度网络图比较,横道图的最大优点是()。 A.直观表示计划中各工作的起止及持续时间 B.确定实施计划所需要的资源数量 C.直观表示计划中各工作的逻辑关系 D.确定计划中的关键工作和时差 4.钢筋混凝土结构中,严禁使用的是()。 A.含氟化物的水泥 B.含氟化物的外加剂 C.含氯化物的水泥

D.含氯化物的外加剂 5.对施工控制网为轴线形式的建筑场地,最方便的平面位置放线测量方法是()。 A.直角坐标法 B.极坐标法 C.距离交会法 D.角度前方交会法 6.关于大中型的施工项目平面控制测量的说法,正确的是()。 A.平面控制测量遵循“由局部到整体”的组织实施原则 B.先建立建筑物施工控制网,再建立场区控制网 C.以平面控制网的控制点测设建筑物的主轴线 D.根据副轴线进行建筑物的细部放样 7.下列地基处理方法中,既可用于加固深1~4m厚的软弱土、湿陷性黄土、杂填土等地基,还可用作结构辅助防渗层的是()。 A.灰土地基 B.砂和砂石地基 C.粉煤灰地基 D.矿渣地基 8.关于抗震多层砖房钢筋混凝土构造柱施工技术的说法,正确的是()。 A.先砌砖墙,后绑扎钢筋,最后浇筑混凝土 B.墙与柱应沿高度方向每500mm设1φ6钢筋(一砖墙) C.构造柱应与圈梁连接

2018一建《工程经济》考试真题及答案

2018年一级建造师工程经济真题 一、单项选择题 1.已知年名利率为8%,每季度复利计息一次,则年有效利率为()。 参考答案:B 解析:(1+8%/4)4-1=% 2.某施工企业每年年末存入银行100万元,用于3年后的技术改造,已知银行存款年利率为5%,按年复利计息,则到第3年末可用于技术改造的资金总额为()。 参考答案:C 3.对某技术方案的财务净现值(FNPV)进行单因素敏感性分析,投资额、产品价格、经营成本以及汇率四个因素的敏感性分析如下图所示,则对财务净现值指标来说最敏感的因素是()。

A.投资额 B.产品价格 C.经营成本 D.汇率 参考答案:B 解析:斜率最大最陡的最敏感 4.某项目估计建设投资为1000万元,全部流动资金为200万元,建设当年即投产并达到设计生产能力,各年净收益均为270万元。则该项目的静态投资回收期为()年。 参考答案:D 解析:转换成表格,累计净现金流量为0的点为静态投资回收期。4+[4/(4+5)]=年 5.拟建工程与在建工程采用同一施工图,但二者基础部分和现场施工条件不同,则审查拟建工程施工图预算时,为提高审查效率,对其与在建工程相同部分宜采用的方法是() A.全面审查法 B.分组计算审查法 C.对比审查法 D.标准预算审查法 【参考答案】C 6.企业持有一定量的现金用于保证月末职工的工资发放,其置存的目的是为了满足()需要。

A.交易性 B.投机性 C.预防性 D.风险管理 答案:A 解析:交易性需要是指满足日常业务的现金支付需要。 年某施工企业施工合同收入为2000万元,兼营销售商品混凝土收入为500万元,出租起重机械收入为80万元,代收商品混凝土运输企业运杂费为100万元,则2017年该企业的营业收入为( )万元。 答案:B 解析:营业收入=主营业务收入+其他业务收入=2000+500+80=2580,不包括代收的。 8.国际工程投标报价时,在工程所在国当地采购的材料设备,其预算价格应包括材料设备市场价、运输费和( )。 A.港口费 B.样品费 C.银行手续费 D.采购保管损耗费 答案:D 解析:在工程所在国当地采购的材料设备,其预算价格应为施工现场交货价格。通常按下式计算:预算价格=市场价+运输费+采购保管损耗

2019版一建《建设工程经济》模拟试题C卷 (附解析)

2019版一建《建设工程经济》模拟试题C卷 (附解析) 考试须知: 1、考试时间:120分钟,满分为100分。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:___________ 考号:___________ 单项选择题(每小题1分,本题共计60分) 1、根据《建设工程工程清单计价》(GB50500-2013),已标价工程量清单中没有使用也没有类似于变更工程项目,变更工程项目单价应由()提出。 A.承包人 B.监理人 C.发包人 D.设计人 2、某建设工程项目拟订购5台国产设备,订货价格为50万元/台,设备运杂费率为8%,设备安装费率为20%,采用概算指标法确定该项目的设备安装费为( )万元。 A.54 B.24 C.20 D.50 3、为了进行盈亏平衡分析,需要将技术方案的运行成本划分为()。 A.历史成本和现实成本 B.过去成本和现在成本

C.预算成本和实际成本 D.固定成本和可变成本 4、企业净利润是( )的余额。 A.当期营业利润扣除所得税费用 B.当期收入扣除增值税及附加 C.当期利润总额扣除增值税及附加 D.当期利润总额扣除所得税费用 5、施工图预算审查时,利用房屋建筑工程标准层建筑面积数对楼面找平层,等工程量进行审查的方法,属于()。 A.分组计算审查法 B.重点审查 C.筛选审查法 D.对比审查法 6、某混凝土结构施工采用木模板。木模板一次净用量为200m2,模板现场制作安装不可避免的损耗率为3%,模板可周转使用5次,每次补损率为5%,该模板周转使用量为()m2 A.41.2 B.49.44 C.43.20 D.51.50 7、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008),投标时可由投标企业根据其施工组织设计自主报价的是()。 A.安全文明施工费 B.大型机械设备进出场及安拆费 C.规费 D.税金 8、编制工程量清单时,若有总承包服务费,则应列在()中。 A.分部分项工程清单 B.措施项目清单

2018年一级建造师《机电实务》真题及答案

2018年一级建造师《机电实务》真题及答案

2018年9月16日,一建的所有科目考试已经结束,不知大家考后的心情如何?是不是迫不及待地想对答案,看看自己能不能通过。东学君给大家解答啦! 东学教育网都理解大家想估分的心情,所以,夜以继日马不停蹄,在第一时间搜集了《机电实务》的试题,大家可以参考真题解析对答案啦! 2018一建机电实务真题答案(网友版) 1.卷扬机容绳量校核: 答案:钢丝绳最大工作长度 3.直驱式风力发电系统不包括 答案:变速器 5.自动喷水灭火系统安装,管道试压的紧后工序是: B管道冲洗 D减压阀安装 6.机械设备典型零部件安装,正确的是: A 联轴器旋转120 B 圆柱齿轮接触斑点在边缘 C轴颈与轴瓦侧间隙可用塞尺检查 7.大型压力机地脚螺栓可选用: B T型头螺栓 C. 固定地脚螺栓个 8.预制钢结构检验,批次划分: A 1000个一批,不少于1个 9.储罐焊接工艺顺序正确的是: A 罐底与罐壁角焊缝-边缘板剩余对接焊缝 10 光伏发电用的支架不包括 A 固定支架 B 滑动支架 C 跟踪支架 11、汇流箱接线前,注意事项 A 光伏组件接线有明显断开 B 逆变器组件接线明显断开 12.最高效且节省油料的喷涂方法:高压无气喷涂 13.绝热层施工,正确的是 C 多层材料,逐层捆扎 14 陶瓷纤维层铺法,不存在的注意事项 B 防止潮湿 15.停工待见点: 16.热交换器采用哪种材料制成:D 黄铜 17.哪个可以进行压力容器的安装? A 2级B:A3制造许可C:锅炉2级D:压力管道2级 【案例】

1.劳动力计划调整后,3月份和7月份的施工人员分别是多少?劳动力优化配置的依据有哪些?解析:劳动力优化配置的依据:项目的进度计划:项目的劳动力资源供应环境 2.第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验?其中DN300闸阀的强度试验压力应为多少MPa,最短实验持续时间是多少? 解析:实验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个,强度试验压力为公称压力的1.5倍。 3.图一运行时会产生哪些不良后果?给出合格的返工示意图,**工程在联动试运行中需要与哪些专业系统配合协调? **外独除锈前,D公司质量员对钢筒外表面进行了检查,外表面平整,还重**缝表面,焊缝余高均小于2mm,井平滑过渡,满足施工质量验收规范要求。 4.设备运输方案被监理和建设单位否定的原因何在?如何改正?烟囱工程按验收统一标准可划分为哪几个分部工程?

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档