施工合同
甲方：
乙方：
甲乙双方本着自愿、平等、友好协商的原则，根据中华人民共和国有关法律、法规内容规定。经双方充分协商，达成以下合同内容：
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程内容：
二、工程工期
1.本工程经甲乙双方协商后确定施工开始时间，工期天。
2.如遇不可抗力因素，经甲乙双方协商后，方能顺延工期。
3.正常情况下甲方应给予乙方 7 天的施工准备期。
4.在紧急情况下，乙方会采取必要措施压缩施工准备期。
三、合同金额：
1.合同总价：人民币：元整（元），暂定总价，据实核算。
2.报价详单及施工方案详见附件。
四、付款方式及付款明细：
1.付款方式：银行转账
2.合同签订后，甲方向乙方支付暂定合同总价的30%为工程预付款。
3.乙方材料及施工人员全部进场后，甲方需向乙方支付合同暂定总价的20%进度款。
4.乙方完成工程总量的80%时，甲方需向乙方支付合同暂定总价的30%进度款。
5.乙方施工完毕并经甲方验收合格后，甲方需向乙方支付工程款至结算总金额的95%。
6.剩余5%工程款为质保金，满一年无质量问题无息付清。
如甲方为按以上付款方式付款，乙方有权立即停工，由此照成的一切直接及间接损失，乙方概不负责。因甲方付款原因造成的乙方施工现场的工人延误工费用由甲方承担。
五、质保标准
本工程质保期壹年。保修期内出现任何质量问题乙方第一时间到达现场及时免费维修。（人为及自然因素破坏，不在质保范围内）
六、货物及人员输送
乙方按甲乙双方协定的时间和地点安排人员、设备、材料的输送问题，一次性费用由乙方承担。（因甲方原因照成多次施工的，甲方应凭乙方提供的票据给予费用补偿）
七、验收
1.验收依据：国家相关标准及施工规范。
化工厂承包商安全工程合同Chemical plant contractor safety engineering contract 甲方： _____________________________ 乙方： _____________________________ 签订日期： ______ 年___月__ 日 编订：X原创设计 编号FB-HT-05021
化工厂承包商安全工程合同 说明：本合同书适用于权利人明确其通过对房屋建筑等附属设施的建造和安装形成 I 工程实体，可用于电子版存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。 I 根据国家有关劳动保护法规、政策、规定和公司有关安全规定，经双方平等协商一致同意签订本安全 工程协议书，作为主体合同附件，与主体合同同时签订，并具有同等法律效力，双方必须严格履行，具体 条款如下。 施工作业项目： 建设单位：_______ （甲方） 施工单位：_______ （乙方） 施工作业项目 一、甲方的义务与权力 1?协助乙方做好施工或作业前安全技术教育与考核，作好记录并存档，教育内容是甲方生产特点、工艺、危险源、有关管理制度及各项安全制度。 2?介绍施工或作业环境，按规定程度及时开据动
火、动土、动水、临时用电和进入容器作业，高空作业等工作许可证。 3. 甲方应配备安全巡检人员，协助乙方监督检查施工或作业现场安全技术措施落实情况。 4. 定期召开安全工作联系会议，研究解决出现的各种不安全隐患。 5. 监督检查乙方各项安全管理工作，遇有特殊工种无证操作、违章操作或危险紧急情况可令其停止施工或作业。 6. 根据甲方有关处罚规定，甲方有权力对乙方给甲方造成的经济损失进行处罚和索赔。 二、乙方的义务 1?乙方应严格遵守国家有关法律和规定及甲方各项管理制度。服从甲方的指挥与协调。乙方除要进行正常的三级教育"外，还要接受甲方的施工或作业的安全教育。 9. 根据施工项目制定安全施工方案，并征求甲方意见，要坚持文明施工，危险作业区应设立警示标志。
化工有限公司防水工程施工合同 承包单位：化工有限公司(以下简称乙方) 经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司XX防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。 一、总则 1、工程名称：公司梅林生产、生活基地2#、3#楼 2、工程地点：上梅林深华石料公司大院内 3、工程内容： 根据公司xx工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（ 1、5厚），屋面防水工程采用聚氨酯"851"防水涂膜（找平层上作基层处理）。 二、承包方式： 乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。 三、工程造价： 厨卫间聚合物防水每平米20元；屋面"851"聚氨酯防水每平米28元。结算时按实际面积结算。 四、质量标准：
乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准DBJ15-19-97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。 五、双方责任： 1、甲方责任： （1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。 （2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。 （3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。 （4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。 2、乙方责任： （1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市"建科院"检验合格后使用。 （2）配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
合同范本一 合同编号： 签订地点： 签订日期： 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，经甲、乙双方协商同意，达成如下协议： 一、工程名称：望奎县怡景家园小区住宅楼外墙保温 二、施工地点：望奎镇北三街一小对面 三、工程内容：粘苯板、打账钉、挂网、净而。 四、承包方式：外墙保温施工。 五、工期要求：天竣工。从年月日开始至年月日结束。由甲方原因或天气等不可抗拒力等原因致使无法正常施工，工期顺延。 六、甲、乙双方责任： 1、甲方责任： ①现场达到乙方施工要求，无施工障碍。无条件提供水电，塔吊配合乙方施工。 ②无条件为乙方施工人员提供寝室，以及存放施工材料的库房和场地。 ③甲乙双方交叉施工时，甲方负责现场工作的协调，协助。达到不窝工，以保障工期不延误。 ④及时按合同支付乙方工程款，以保证工程顺利进展。 2、乙方责任： ①文明施工，遵守各项规章制度，不影响其他工人工作。 ②严格按施工程序施工，搞好局部卫生工作。严禁野蛮施工。 ③墙体表而因原始施工原因造成的不平整，局部的酌情处理。情况复杂的与甲方协
商解决。 七、工程验收： 1、达到国家普通施工标准。 2、本工程经甲方验收合格后视为交付。 八、合同价款与计算方式： 1、合同价款：面积按投影面积计算（楼的周长乘以高）每平方米一十五元人民币。 2、工程价款支付方式： ①工人进入施工现场施工两天后，付3000元的生活费，每栋楼完成工程的一半时付%给乙方。 ②工程完成后付清余下工程款。 ③此工程款结束不含发票，如需要乙方提供发票，甲方付相应的税款。 九、其他约定： 1、如因甲方原因造成乙方停工，甲方负责支付每人每天100元的工作及餐饮费用。 2、如因甲方资金未能及时按合同支付给乙方，造成的工期延误及其他损失甲方负责，并承担由此给乙方造成的经济损失。 3、如因乙方原因造成的工期延误，由此造成的损失有乙方负责。 4、如因苯板陈浮期不够、密度不够、胶的质量所引起的问题乙方不负责。 十、争议处理：执行本合同中发生的问题，双方可协商解决，协商不成可诉讼至法院仲裁解决。 十一、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式三份，甲方一-份，乙方两份，具有同等法律效力。甲乙双方如一方单方面违约，须向对方支付违约金XX元，以补对方损失。 甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）： 法定代表人（盖章）：法定代表人（盖章）: 或授权代理人(盖章)：或授权代理人(盖章): 签订日期：年月日签订日期：年月日
设备及管道保温施工合 同协议书 文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
施工合同 甲方：河北序能生物技术有限公司 乙方：陈明 为明确甲、乙双方各自的权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，经甲乙双方共同协商，就甲方中试防腐保温工程施工达成如下协议，以资共同遵守。 一、工程名称： 新建中试车间设备及管道保温工程 二、工程地点： 序能化工厂内 三、工程项目： 车间内装置、设备及管道保温 四、施工形式： 包工包料 五、施工工期： 2015年3月11日-2015年5月10日，工期60天。 六、施工要求： 按甲方提供的保温施工要求及技术交底执行，同现场技术人员及时沟通施工做法。 七、工程单价：（单位：元/m2、元/m综合单价） （见附表）
八、工程总价： 依据报价单结合现场实收工程量计算该工程总价为464216元（附工程量结算表一份），按双方施工前协商下浮5%的工程款：23210元。乙方在施工过程中，用了甲方保温材料合款1000元在工程款中扣除。扣除后工程款为440000元【肆拾肆万元整】。
九、工程付款 该项工程完工后甲方组织验收，验收合格后，按工程结算单总额开具税票给予付清全部工程款。 十、双方责任： 甲方责任 1、提供施工场地。 2、甲方协调乙方在施工现场的施工用电。 3、甲方协助乙方做好现场协调工作，保证正常施工秩序。 乙方责任： 1、严格按照甲方要求进行施工，不得随意更改，若出现质量事故其责任及经济损失一切由乙方负责。 2、乙方必须编制切实可行的施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施。 3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重甲方技术人员并处理好与各相关部门的关系。 4、乙方须按甲方要求签订安全施工合同。 5、甲方拨付工程款之前，及时提供工程款税务发票。 十一、质量验收： 1、乙方在施工过程中，严格按照有关规范、标准和甲方现场工作人员的要求进行施工，确保工程质量达到标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准，返工发生的费用及由此延误工期由乙方自行承担。 2、乙方在施工过程中，无条件服从甲方的质量检查，凡具备条件的工序和部位，均按质检规定书面报请甲方进行中间验收，甲方在24小时内到现场
工程施工承包框架协议书 合同编号： 甲方： 乙方： 乙方项目负责人：电话： 一、总则： 甲乙双方本着相互信任、平等互利的原则，同时，遵照中华人民共和国合同法和相关法律法规，为明确甲乙双方的责任和义务，签定本框架协议。 本框架协议约定自甲乙双方协议签订之日起一年内，甲方委托乙方进行建筑智能化工程项目施工的所有项目中双方的权利和义务。具体工程施工内容工程期限及价格以每个具体项目的《项目施工说明书》为准。 二、双方责任和义务 1、甲方责任和义务： (1) 甲方按照本协议约定按时支付工程款； (2) 提供技术要求和图纸，负责现场和土建方、业主的协调工作； (3) 每个项目甲方会指定项目经理督导项目实施、监理及协调工作； (4) 施工所需材料及设备（不包括施工工具）由甲方提供。
2、乙方责任和义务 (1) 乙方自行解决工程施工所需的各种安装工具；交通费用及施工过程中的住宿费用由乙方自理； (2) 乙方必须按国家现行相关行业要求及甲方现场技术人员指导下施工；完成己方和其他施工方的成品保护工作； (3) 工程施工质量要满足国家现行相关规范的要求，且经甲方验收合格，若经检查不合格处必须返工，由此而造成的损失，甲方酌情扣除乙方的施工费来抵甲方的损失； (4) 乙方妥善保管施工材料等，剩余施工材料退回甲方； (5) 按照甲方和土建总包方的进度要求完成。 (6) 施工质量保证期为一年，乙方在保证期内免费解决施工质量问题 三、工程施工费及支付办法 1、施工费用以具体工程项目的《项目施工说明书》约定为准。 2、付款方式为：具体项目开始施工前一天，甲方支付项目金额的30%； 完成整个工程，并经甲方项目经理验收合格后三日内，甲方支付项目金额的60%；质量保证金为项目金额10%，工程完工，业主投入使用3个月后1周内支付。 四、安全责任和文明施工
公司诉讼 理由 是什么？ 中国石化集团洛阳石油化工工程公司因建筑工程承包合同拖欠工程款 上诉人(原审被告、反诉原告)中国石化集团洛阳石油化工工程公司。 法定代表人侯宝东，该公司经理。 委托代理人史晓峰，该公司法律顾问。 委托代理人刘可兵，河南世纪通律师事务所律师。 被上诉人(原审原告、反诉被告)中铁第十五工程局(原铁道部第十五工程局)。 法定代表人霍金贵，该局局长。 委托代理人平天来，该局职工。 委托代理人李文，洛阳春涛律师事务所律师。 被上诉人(原审第三人)姜堰市第八建筑安装工程公司。 法定代表人钱益民，该公司经理。 委托代理人于友林，该公司职工。
委托代理人蒋晓辉，河南金学苑律师事务所律师。 上诉人中国石化集团洛阳石油化工工程公司(以下简称石化公司)因建筑工程承包合同拖欠工程款纠纷一案，不服洛阳市中级人民法院(1999)洛经初字第123号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。石化公司委托代理人史晓峰、刘可兵，中铁第十五工程局(以下简称铁十五局)委托代理人平天来、李文，姜堰市第八建筑安装工程公司(以下简称姜堰公司)法定代表人钱益民、委托代理人于友林、蒋晓辉均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原审法院经审理查明：1996年1月10日，铁十五局和石化公司(原中国石化洛阳石油化工工程公司)签订了一份建筑工程施工合同，合同约定：铁十五局为石化公司建造炼制研究所技术开发用房工程，建筑面积14497.72平方米，承包形式为施工图预算加签证，工程定于1996年3月8日开工，1997年9月8日竣工;质量等级：优良工程;工程造价暂定为951万元;合同价款发生下列情况之一时，可做调整：国家政策性调整以及省市定额造价管理部门颁发的费率变动，营业税的调(减)增文件，以文件规定作为调价依据。本工程按年度办理，结算代决算，跨年度费率不再调整，每延期竣工一天罚款800元，工程竣工后，如经市质量监督站评定为优良标准，石化公司按工程决算总额的3%奖给铁十五局，返回石化公司1‰。若工程达不到优良标准，扣铁十五局质量保证金100万元，作为对石化公司的赔偿，工程价款结算不超过合同价款80%时，工程竣工后一年内付清;工程保修按行业标准;石化公司按工程总价3%预留保修金。保修期满无质量问题，余款一次付清;本工程不得转包，否则，由此造成的损失由铁十五局自
浙江新安化工集团股份有限公司 安装工程施工合同 （2011版范本） 发包人：浙江新安化工集团股份有限公司 承包人： 签订日期：
填写说明： 1.本《安装工程施工合同》适用于母公司安装施工类工程，子公司可根据各子公司 所在地及自身具体情况进行适当调整。 2.本《安装工程施工合同》参照GF-1999-0201《建设工程施工合同》（示范文本） 并结合本公司实际编写。 3.本《安装工程施工合同》条款除以下两种情况，可根据工程具体实际填写外，其 余均须严格遵照填写，不得修改，变动；若填写时有实质性修改时，需经公司相关部门确认。 ①本《安装工程施工合同》条款中下划线上斜体字部分，为推荐的填写内容，但可根据各工程的具体情况进行修改或调整。 ②本《安装工程施工合同》条款中下划线上空白部分，请根据各工程的具体情况填写。 4.本《安装工程施工合同》为试行版本，执行中若有意见或建议，可及时向公司法 务部或项目管理部反馈。
第一部分、合同协议书 发包人：浙江新安化工集团股份有限公司 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、工程概况 工程名称： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 2、工程承包范围 承包范围： 3、合同工期 开工日期：年月日（以正式开工报告为准） 竣工日期：年月日（按开工报告日期顺延） 合同工期总日历天数天。 4、质量标准 工程质量标准：国家有关合格验收标准 5、合同价款 金额（大写）：（人民币） ￥：元整
保温工程合同书 甲方：吉林市北方建业建筑安装有限责任公司 乙方：xx 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》及其相关法律法规，双方本着平等互利，协商一致的原则，为了明确双方的权利、义务和责任，现就抚顺齐隆化工有限公司乙烯副产物深加工工程共聚石油树脂工程保温工程事宜，达成如下协议条款，共同遵照执行。 一、安全xx施工： 1、乙方必须按照国家规定，落实各项安全技术措施，确保施工现场安全生产和文明施工，在施工过程中由乙方原因造成的违规及安全事故由乙方负责。 2、乙方施工人员进入厂区服从甲方管理，遵照厂方相关的一切规章制度。 3、甲方提供保温所需的材料（保温棉、铝板、自攻钉、拉铆钉、铁丝），乙方施工所需人员、工具、设备及劳保用品等由乙方负责。 二、工程概况： 1、工程名称：抚顺齐隆化工有限公司乙烯副产物深加工工程共聚石油树脂工程外围保温工程。 2、工程地点：抚顺齐隆化工有限公司厂区内。 三、承包方式： 依据甲方及设计要求对03系统管廊、中间罐区、导热油炉区及焦油框 架、储运管廊部分进行保温施工，最终结算依据按现场施工铝皮外表面积综合计价28元/㎡（管线弯头按1m管线计取面积），乙方不准以任何理由挑活、剩活，必须保证甲方工期，如有违反甲方将对乙方进行考核。 四、最终结算工程量：工程结束按现场实际施工数量为准。
五、付款方式： 工程开工，人员进场施工15天后预付2万元，工程完成60％预付3万元，工程结束验收合格一次性付总程款的95%，质保余款在2017年12月30日结清。 六、本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。 七、合同争议的解决方式：双方约定，在履行合同的过程中产生争议时，由双方当事人协商解决。 甲方：吉林市北方建业建筑安装有限责任公司乙方： 现场代表：法定代表：联系电话：联系电话：开户行：开户行： 帐号：帐号： 日期：年月日日期：年月日[温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审 核后使用。范文供参考，期待你的好评与关注]
施工合同 甲方：河北序能生物技术有限公司 乙方：陈明 为明确甲、乙双方各自的权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，经甲乙双方共同协商，就甲方中试防腐保温工程施工达成如下协议，以资共同遵守。 一、工程名称： 新建中试车间设备及管道保温工程 二、工程地点： 序能化工厂内 三、工程项目： 车间内装置、设备及管道保温 四、施工形式： 包工包料 五、施工工期： 2015年3月11日-2015年5月10日，工期60天。 六、施工要求： 按甲方提供的保温施工要求及技术交底执行，同现场技术人员及时沟通施工做法。 七、工程单价：（单位：元/m2、元/m综合单价） （见附表）
八、工程总价： 依据报价单结合现场实收工程量计算该工程总价为464216元（附工程量结算表一份），按双方施工前协商下浮5%的工程款：23210元。乙方在施工过程中，用了甲方
保温材料合款1000元在工程款中扣除。扣除后工程款为440000元【肆拾肆万元整】。 九、工程付款 该项工程完工后甲方组织验收，验收合格后，按工程结算单总额开具税票给予付清全部工程款。 十、双方责任： 甲方责任 1、提供施工场地。 2、甲方协调乙方在施工现场的施工用电。 3、甲方协助乙方做好现场协调工作，保证正常施工秩序。 乙方责任： 1、严格按照甲方要求进行施工，不得随意更改，若出现质量事故其责任及经济损失一切由乙方负责。 2、乙方必须编制切实可行的施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施。 3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重甲方技术人员并处理好与各相关部门的关系。 4、乙方须按甲方要求签订安全施工合同。 5、甲方拨付工程款之前，及时提供工程款税务发票。 十一、质量验收： 1、乙方在施工过程中，严格按照有关规范、标准和甲方现场工作人员的要求进行施工，确保工程质量达到标准要
合同编号： 化工建设工程安装合同 (合同条件) 项目名称：1发包人(甲方)：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司( ) 承包人(乙方)：(签订地点： 签订时间：
目录 1、定义 2、工程概况 3、工程承包方式及承包范围 4、工程期限 5、合同价款 6、工程款结算 7、材料设备供应 8、工程质量及验收 9、质量保修 10、适用标准、规范 11、图纸 12、施工与设计变更 13、双方代表 14、双方职责 15、文物和地下障碍物 16、专利技术及特殊工艺 17、不可抗力 18、违约责任 19、合同解除 20、争议解决 21、合同生效与终止 22、其他约定
化工建设工程安装合同 (合同条件) 发包人：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司（）（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，双方本着平等互利、诚实信用的的原则，经过协商一致，自愿订立本合同。 1. 定义 1.1 发包人：指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.2 承包人：指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.3 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.4 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表。 1.5 项目经理：指承包人在指定的负责施工管理和合同履行的代表。 1.6 工程：指发包人承包人在合同中约定的承包范围内的工程。 1.7 合同价款：指发包人承包人在合同中约定，发包人用以支付承包人按照约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.8 工程期限：指发包人承包人按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。 1.9 开工日期：指在合同中约定的，承包人开始施工的绝对或相对的日期。 1.10 竣工日期：指在合同中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。 1.11 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。 1.12 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。 1.13 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。 1.14 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定。 2. 工程概况 合同双方在协议条款中明确。 3. 工程承包方式及承包范围 合同双方在协议条款中明确。 4. 工程期限： 开竣工日期在协议条款中明确。 4.1 开工及延期开工 4.1.1 乙方应当按照约定的开工日期开工，如不能按期开工，应当在约定开工日期前7日内，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方在接到申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方48小时内未答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意乙方要求或乙方未在
***有限公司承包商安全协议 发包单位(甲方)：***有限公司 承包单位(乙方)： 为全面落实安全生产责任制，加强建设项目的安全生产工作，切实防止各类事故的发生，确保安全生产、文明生产及甲乙双方的人员、财产和对环境的保护，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规要求，甲乙双方同意签订并遵守本协议。 一、安全警告 我公司属危险化学品生产企业，多种物料属于有毒有害、易燃易爆品，物料管道、各种设备以及其他不确定的危险隐患，可能对人员造成伤害，禁止无关人员进入生产场所。 二、甲方应履行的安全责任与义务 1、甲方有权委派相关人员在工作区域进行安全质量监督。 2、告知乙方甲方有关安全生产的规章制度，工作场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；协助乙方处理运输、装卸作业过程中的各种涉及安全的问题。 3、甲方有权对乙方作业现场进行监督、检查，对乙方不符合安全要求的事故隐患下发整改通知，督促按期整改；对乙方的违章违规行为视情节轻重予以制止、纠正、处罚、勒令停工整顿、直至终止承包合同，由此引起的一切后果由乙方承担。 4、甲方有权要求乙方立刻撤走在甲方区域内不遵守、不执行安全生产法律法规、标准、操作规程、安全条例和安全指令的工作人员。 5、甲方有权依据相关规定对乙方违反安全生产、治安、消防、文明生产规定的行为进行经济处罚。 6、乙方在工作中发生的安全事故，甲方有权责令乙方进行事故调查、统计上报。发生重大事故，甲方有权督促乙方立即向当地政府、安监和公安部门报告，要求派人保护现场、抢救伤员、防止事故扩大。 三、乙方应履行的安全责任与义务 1、乙方必须具备从事本作业任务相应的法律、法规和国家标准、行业标准规定的安全生产经营条件和相应的资质。 2、乙方有责任和义务严格执行国家安全生产法律法规及甲方的各项安全管理规章制度、安全操作规程。 3、乙方对承包作业范围内的安全（包括消防、环保、职业卫生）负责，因乙方采取的安全措施不当，或乙方违反政府有关法律、法规、标准、行业操作规程等行为造成的一切事故或对第三方造成经济损失的，均由乙方承担经济赔偿及法律责任。 4、未经甲方允许，乙方不得将其作业项目发包给第三方，如甲方同意乙方将作业项目分包给第三方的，则乙方要与所有分包商签订安全管理协议，并将其与分包商签订的安全管理协议副本交
施工合同 工程 1
甲方（委托方）： 乙方（承接方）：*************化工有限公司 2013年月日 甲乙双方本着自愿、平等、友好协商的原则，根据中华人民共和国有关法律、法规内容规定。经双方充分协商，达成以下合同内容： 2
一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程内容： 二、工程工期 1.本工程经甲乙双方协商后确定施工开始时间，工期天。 2.如遇不可抗力因素，经甲乙双方协商后，方能顺延工期。 3.正常情况下甲方应给予乙方7 天的施工准备期。 4.在紧急情况下，乙方会采取必要措施压缩施工准备期。 三、合同金额： 1.合同总价：人民币：元整（元），暂定总价，据实核算。 2.报价详单及施工方案详见附件。 四、付款方式及付款明细： 3
1.付款方式：银行转账 2.合同签订后，甲方向乙方支付暂定合同总价的30%为工程预付款。 3.乙方材料及施工人员全部进场后，甲方需向乙方支付合同暂定总价的20%进度款。 4.乙方完成工程总量的80%时，甲方需向乙方支付合同暂定总价的30%进度款。 5.乙方施工完毕并经甲方验收合格后，甲方需向乙方支付工程款至结算总金额的95%。 6.剩余5%工程款为质保金，满一年无质量问题无息付清。 如甲方为按以上付款方式付款，乙方有权立即停工，由此照成的一切直接及间接损失，乙方概不负责。因甲方付款原因造成的乙方施工现场的工人延误工费用由甲方承担。 五、质保标准 本工程质保期壹年。保修期内出现任何质量问题乙方第一时间到达现场及时免费维修。（人为及自然因素破坏，不在质保范围内） 4
六、货物及人员输送 乙方按甲乙双方协定的时间和地点安排人员、设备、材料的输送问题，一次性费用由乙方承担。（因甲方原因照成多次施工的，甲方应凭乙方提供的票据给予费用补偿） 七、验收 1.验收依据：国家相关标准及施工规范。 2.施工完成，乙方自检完成后报请甲方验收，甲方接到申请后应在5个工作日内，安排相关部门人员组织验收。验收合格后，甲方应在7个工作日内为乙方办妥竣工验收及结算资料。 3.如甲方未经乙方许可使用未验收的作业面，即视为验收合格。 八、乙方责任 1.严格按照施工规范和操作流程组织施工，达到施工标准和施工规范的要求，确保施工效果。 2.对于不具备施工条件的作业面及时通知甲方处理解决。 3.在甲方需要的情况下，提供用料检测合格证明。 5
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制国家工商行政管理总局
第一部分合同协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：。 2.工程地点：。 3.工程立项批准文号：。 4.资金来源：。 5.工程内容：。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围： 。 二、合同工期 计划开工日期：年月日。 计划竣工日期：年月日。 工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述
计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为： 人民币（大写）(￥ 元)； 其中： （1）安全文明施工费： 人民币（大写）(￥ 元)； （2）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写）(￥ 元)； （3）专业工程暂估价金额： 人民币（大写）(￥ 元)； （4）暂列金额： 人民币（大写）(￥ 元)。 2.合同价格形式：。 五、项目经理 承包人项目经理：。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相
YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation
化工厂承包商安全工程合同(正式版) The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项：此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。 根据国家有关劳动保护法规、政策、规定和公司有关安全规定，经双方平等协商一致同意签订本安全工程协议书，作为主体合同附件，与主体合同同时签订，并具有同等法律效力，双方必须严格履行，具体条款如下。 施工作业项目： 建设单位：____________（甲方） 施工单位：____________（乙方） 施工作业项目 一、甲方的义务与权力 1.协助乙方做好施工或作业前安全技术教育与考核，作好记录并存档，教育内容是甲方生产特点、工艺、危险源、有关管理制度及各项安全制度。
2.介绍施工或作业环境，按规定程度及时开据动火、动土、动水、临时用电和进入容器作业，高空作业等工作许可证。 3.甲方应配备安全巡检人员，协助乙方监督检查施工或作业现场安全技术措施落实情况。 4.定期召开安全工作联系会议，研究解决出现的各种不安全隐患。 5.监督检查乙方各项安全管理工作，遇有特殊工种无证操作、违章操作或危险紧急情况可令其停止施工或作业。 6.根据甲方有关处罚规定，甲方有权力对乙方给甲方造成的经济损失进行处罚和索赔。 二、乙方的义务 1.乙方应严格遵守国家有关法律和规定及甲方各项管理制度。服从甲方的指挥与协调。乙方除要进行正常的“三级教育”外，还要接受甲方的施工或作业的安全教育。
亮化工程施工合同 工程发包方：金所工业园区 工程承包方：姜连荣 甲方因金所工业园区工程建设需要，将该项目的亮化工程发包给乙方施工，依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，遵循公平、诚实信用的原则，为明确双方的权利和义务，协商一致，特订立本合同。 一、工程简况 1.工程名称： 2.工程质量标准：优良 3.工程地点：金所工业园区 4.工程造价：1280000.00元（大写：壹佰贰拾捌万元整） 二、承包形式 甲方采用包工包料包验收包移交的方式将此亮化工程整体发包给乙方施工，与此相关的各分项工程及质量安全责任由乙方负责。 三、甲方权利义务 1.办理施工有关手续，保证场地具备施工条件； 2.向乙方提供准确的施工场地、工程地质和地下管线资料，指派施工技术人员协助乙方施工； 3.组织图纸会审和技术交底，并向乙方提供施工图纸；
4.严格监督工程质量和进度，组织审核和调整乙方报送的施工方案、进度计划和材料供应，如乙方工程质量或进度不能满足甲方工程需要，甲方有权利要求停工或退场； 5.组织施工验收，协助乙方协调与施工有关的关系，保证工程顺利进行。 四、乙方权利与义务 1.乙方委派李佳为代表负责协调处理路灯管理所的关系，甲方在结算时只认可李佳。乙方指派一名现场管理人员协调关系，必须坚守施工现场，随时执行甲方的工作指令； 2.组织专业技术人员在规定的时间内进场，提供承包资质，编撰施工资料并整理成册，在工程竣工后搞好结算工作，及时送至甲方审核调整； 3.抓好质量和进度管理，服从甲方、监理单位和建设单位的监督，材料采购和施工工序必须经甲方同意认可，如因材料非指定产品或工序不合理乙方必须无条件返工或修改并承担相应的一切损失； 4.抓好安全生产管理，遵循工程建设安全生产有关管理规定，对工作人员进行技术交底和安全教育，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，如因乙方操作不当或安全措施不得而造成安全事故的责任由乙方承担； 5.在办理亮化移交以前乙方负有保管保护的责任，在移交前因发生偷盗产生的损失由乙方负责；
YF-ED-J1247 可按资料类型定义编号 化工厂承包商安全工程合 同实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
化工厂承包商安全工程合同实用 版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 根据国家有关劳动保护法规、政策、规定 和公司有关安全规定，经双方平等协商一致同 意签订本安全工程协议书，作为主体合同附 件，与主体合同同时签订，并具有同等法律效 力，双方必须严格履行，具体条款如下。 施工作业项目： 建设单位：____________（甲方） 施工单位：____________（乙方） 施工作业项目 一、甲方的义务与权力
1.协助乙方做好施工或作业前安全技术教育与考核，作好记录并存档，教育内容是甲方生产特点、工艺、危险源、有关管理制度及各项安全制度。 2.介绍施工或作业环境，按规定程度及时开据动火、动土、动水、临时用电和进入容器作业，高空作业等工作许可证。 3.甲方应配备安全巡检人员，协助乙方监督检查施工或作业现场安全技术措施落实情况。 4.定期召开安全工作联系会议，研究解决出现的各种不安全隐患。 5.监督检查乙方各项安全管理工作，遇有特殊工种无证操作、违章操作或危险紧急情况可令其停止施工或作业。
合同起草及填写说明 一、合同起草说明 本合同文本依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律法规，参照国家建设部、工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》示文本和相关单位的合同文本，在充分征求部分地区公司专业部门及合同管理部门意见的基础上，结合石油化工行业的生产特点,起草完成。本文本主要适用各石油化工企业生产装置的建设安装。 二、主要条款填写说明： 1 材料设备供应 1材料供应方式： 1.1.1 包工包料； 1.1.2 包工不包料； 1.1.3 部分包工部分包料。 1.2 成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验。在施工现场加工的设备，甲方可委托有相应资质的乙方加工。 1.3工程所需材料，因供应方的规格、品种或材质不能满足工程要求，必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得设计单位和甲方同意，并由三方签订书面协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责
供应方负担。 1.4 附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证；如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。 1.5由甲方负责供应的材料和设备，如未按时供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失，应由甲方负担。 1.6其它： 2工程款结算 2.1结算方式: 2.1.1 以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。 2.1.2 按施工图预算加包干系数结算。 2.1.3 按标准施工图包干结算。 2.1.4 包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。 2.1.5 招标的工程，按中标的价款结算。 2.1.6 其他方式：________________________________ 2.2 结算办法： 定额、取费标准及相关管理规定（举例，具体由业务部门决定） 2.3 工程款拨付： 一次拨付或分期拨付（举例，具体由业务部门决定）其中，关联交易的结算方式应按《中国石油天然气股份
英国ECC《工程施工合同》（ICE 英国土木工程师学会）选项表 1. 总则 2. 承包商的主要责任 3. 工期 4. 测试和缺陷 5. 付款 6. 补偿事件 7. 所有权 8. 风险和保险 9. 争端和合同终止 选项A:带有分项工程表的标价合同 选项B:带有工程量清单的标价合同 选项C:带有分项工程表的目标合同 选项D带有工程量清单的目标合同 选项E:成本偿付合同 选项F:管理合同 选项G履约保函 选项（H-Z） 成本组成表 合同资料第一部分由雇主提供的资料 第二部分由承包商提供的资料 选项表 首先决定合同形式的选择策略，即在下列六种主要选项中必须选择一种。 选项A:带有分项工程表的标价合同 选项B:带有工程量清单的标价合同 选项C:带有分项工程表的目标合同 选项D:带有工程量清单的目标合同 选项E:成本偿付合同 选项F:管理合同 然后考虑下列次要选项，可以不选，也可以任意组合选用。 选项G履约保函 选项H:母公司担保 选项J :支付承包商预付款 选项K:多种货币（不能与选项C、D、E和F同时使用） 选项L:区段竣工 选项M承包商对其设计所承担的责任只限于运用合理的技术和精心设计 选项N:通货膨胀引起的价格调整（不能与选项E和F同时使用） 选项P:保留金（不能与选项F同时使用） 选项Q提前竣工奖金 选项R工期延误罚款 选项S:功能欠佳罚款
选项T:法律的变化 选项U: 1994年施工(设计和管理)法规(仅用于英国本土的合同) 选项V信托基金 选项Z:合同附加条件 1. 总则 工作原则10 10. 1雇主、承包商、项目经理和监理工程师应按本合同的规定，在工作中相互信任、相互合作。裁决人应按本合同的规定独立工作。 合同用词及其定义11 11. 1在本合同的条文中，合同资料所确认的用词以斜体字表示，另外专门定义的用词首字母大写。 11. 2 (1) 当事方为雇主和承包商。 (2) 其他方为雇主、项目经理、监理工程师、裁决人、承包商以及承包商的雇员、分包商或供应商以外的人员或机构。 (3) 合同生效日指本合同生效之日。 (4) 实施合同工程指根据本合同为完成合同工程所从事的必要工作，也指本合同要求的一切附带作业、服务和工作。 (5) 工程信息的内容为： (a)对合同工程的规定和说明； (b)对承包商实施合同工程所用方法的要求。 其形式可为： (a)合同资料规定的含有此种内容的文件； (b)按本合同发出的指令。 (6) 场地资料指： (a)描述工地现场及其周围环境状况的资料； (b)合同资料规定的含有此种资料的文件。 (7) 工地现场是指场地界限以内的区域，以及受本合同工程影响的该区域上空和地下的范围。 (8) 施工作业区指合同资料中所指的施工作业区域，以及以后根据本合同变更的区域。 (9) 分包商为完成部分合同工程与承包商订立合同关系，或供应由其专为合同工程全部或部分设计的设备和材料的个人或企业实体。 (10) 设备和材料系指将用于合同工程上的设备和材料。 (11) 施工设备系指由承包商提供并由其在实施合同工程时使用的设备，但工程信息未要求承包商将此类设备用于合同工程上。 (12) 竣工日为合同资料中所指定的竣工日，或以后根据本合同变更的竣工日期。 (13) 竣工系指承包商已经 (a)完成了工程信息中规定其在竣工日应完成的所有工作； (b)改正了可能会妨碍雇主使用合同工程且已指出的缺陷。 (14) ____________ 已认可的施工进度计划系指合同资料中所确定的施工进度计划，_____________________ 或项目经理认可的最新施工进度计划。项目经理认可 的最新施工进度计划将取代所有先前已认可的施工进度计划。 (15) 缺陷系指 (a)合同工程中不符合工程信息的部分工程； (b)由承包商设计的部分工程不符合： ①适用法律； ②已为项目经理认可的承包商设计。 (16) 缺陷证书可以为一份在缺陷责任解除日之前，监理工程师已通知而承包商尚未改正的缺陷项目清单。如无缺陷时，该证书也可成
化工厂保运合同范文 篇一：设备维护保运合同 合同编号： 北京中石油润滑油有限公司 设备设施 运行维护保运合同 甲方： 乙方： 签订日期：月日 签订地点： 1。1依照《中华人民共和国合同法》、《中国石油天然气集团公司与股份公司互供产品及劳务等关联交易实施意见》，《中国石油天然气集团公司与股份公司互供产品及劳务等关联交易实施意见》及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就北京中石油润滑油有限公司XX年度设备设施运行维护保运事项协商一致，订立本合同。 2。1。1双方：指北京中石油润滑油有限公司和。 2。1。2第三方：指甲方和乙方以外的单位。 2。1。3项目合同：指本合同所规定的交易范围内所列项目按年度计划签订的合同。 2。1。4具体合同：指依法签订的合同。
2。1。5会计年度：指每年的公历元月一日至十二月三十一日。 2。1。6甲方服务：指本合同规定的甲方向乙方提供的服务及产品。 2。1。7乙方服务：指本合同规定的乙方向甲方提供的服务及产品。 2。1。8国家定价：是指中华人民共和国中央政府、省政府或其它行政监管部门制定的法律、法规、条例、命令对该类服务确定的价格。 2。1。9市场价格：指按照下列顺序依次确定的价格：在北京地区正常交易情况下提供该类服务的独立第三方当时收取的价格；在中国其它地区正常交易情况下提供该类服务的独立第三方当时收取的价格。 2。1。10定价标准：政府定价、市场价、合同价、成本价。 2。1。11提供：按照合同的条款而进行的任何甲方与乙方相互提供产品或服务的行为。 2。2。1一方包括其继承者； 2。2。2条款或附件即为本协议之条款或附件； 2。2。3本协议应在执行过程中允许甲乙双方延期、修改、变更或补充； 2。2。4本协议标题只为方便而使用，并不影响本协议