篇一：消防安装劳务承包合同
消防安装劳务承包合同
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）身份证号码：
为了加强工程管理，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》和《重庆市安全生产管理条例》及有关规定，甲方将南川香格里拉〃西苑一期9#楼的消防安装工程（劳务）部分承包给乙方施工。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，本着平等互利的原则，结合本工程的实际情况，经双方协商签订如下合同。
一、工程（工段）名称及地址
1、工程名称：重庆市南川香格里拉〃西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装
2、工程地址：重庆市南川区
3、承包工种工程名称：重庆市南川香格里拉〃西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装。
二、承包形式和承包内容
（一）承包形式：包工、包机具不包材料的承包形式（但要包局部辅材，局部辅材明确如下：焊条、氧气、乙炔、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片）以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准，实行固定综合单价，一次性大包干不变。
（二）承包内容
1、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的室内消火栓水系统、喷淋水系统、火灾自动报警及联动系统、通风防排烟系统、应急照明、疏散指示照明、公共通道的一般照明线路的管内穿线及照明灯具安装、管井、电井的一般照明、消防弱电用桥架、风机配电箱出线下桩头-风机电机段的配管配线接线、管井的消防封堵安装等分部分项工程内容。消火栓水系统、喷淋水系统、强电配电、电气照明系统、防雷接地系统等分部分项工程安装内容。埋地管沟的开挖、回填，甲方不另补贴费用；原土建施工单位漏埋及线路不通的孔洞凿打及处理不通的线管等发生的费用，按建设单位的签证单*85%系数补贴给乙方（但要扣除甲方代购的材料费用）。
2、本工段所需的各种机械设备、工具。
3、文明施工，施工垃圾、各种残余料做到工完场清，卫生整洁清理等均包括在内。
三、合同价款及计算办法
以设计施工图纸为依据，以本工程建筑面积按9元/m2包干，中庭地下车库部分单价增加5元/每平米。此价款包括竣工资料的办理、收集、整理、装订及竣工图的绘制（纸张及出图、晒图费用由甲方承担）；包括办理月进度报表、工程竣工结算及核对等工作，甲方不再聘请施工员、预算员。
四、劳务费用的支付办法
每月按建设方审批的月报产值做为计算基础，按批准的月报产值金额的15%支付给乙方。承包内容全部完成后，具备消防验收条件时，甲方支付劳务费至总额的80%。经检查验收合格一月内，甲方支付劳务费至总额的90%，竣工结算工作完成后支付至总额的95%,余下的5%作为工程的质保金，待整个工程质保期满后一个月之内付清。（如有甲方代维护费用的，先行扣除后，支付余额部分）。五、工期
1、工期：乙方必须满足本工程建设单位的要求和本工程土建施工进度的要求，同时，乙方还必须满足甲方根据工程实际施工情况所制定的月、周进度计划的要求。
2、本合同签订后，在乙方必须向甲方提交一份符合整个工程总工期要求的施工进度计划。该计划经甲方审核、批准后由乙方严格实施。
3、工期顺延的条件。乙方在接到总工期进度计划和实施工程施工时，必须充分考虑本工程的特点及其它各种不可预见因素的影响。除下列情况可以顺延外，其余条件工期一律不予顺延。（1）受不可抗力的影响?如发生战争、动乱、地震及大型严重地质灾害等；
（2）因甲方原因造成乙方不能正常施工，但工期顺延的具体时间必须得到甲方的书面认可。
4、工期延误的处罚。乙方必须在本合同书约定的工期（含甲方同意顺延的工期）内完成施工承包内容，因乙方原因不能在本合同约定工期内完成承包内容的施工任务，工期每延误一天，由甲方给予乙方500元人民币的经济处罚，累计计算。甲方确定的月、周进度计划所要求的工期，每延误一天，由甲方给乙方200元的经济处罚，累计计算。当总工期延误或甲方确定的月、周进度计划所要求的工期累计延误达到10日时，乙方除须按上述规定接受经济处罚外，还须另行承担违约责任，且甲方有权单方面终止合同，此种情况下，甲方只按乙方已完工程量的70%结算乙方的工程款（劳务工资），其余的30%作为甲方重新组织施工班组的补偿。六、质量1、乙方必须认真熟悉施工设计图纸，严格按照设计施工图、设计更改、甲方施工技术交底、施工规范、施工验收标准、的要求进行施工。乙方对所承包施工内容的质量负责，工程质量必须达到合格标准。
2、乙方所承包施工内容的工程质量达不到约定的质量标准，必须无条件返工重做至合格，并承担违约责任和返工所需的所有费用；由此而延误工期的，甲方将按照本合同第五条第4款工期延误处罚的约定执行。
3、双方对工程质量有争议时，以重庆市南川区建筑工程质量监督站鉴定的意见为准。重庆市南川区建筑工程质量监督站对乙方所承包内容的施工质量鉴定为不合格时，乙方必须承担质量鉴定所发生的一切费用和造成的其他经济损失，并同时承担违约责任。
4、乙方应严格按照国家相关标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同、设计、监理工程师的指令而发出的指令施工，随时接受甲方及有关职能机构组织的检查验收。
5、乙方应建立严格的质量管理责任制度、施工质量检验制度和质量监督管理制度，并严格执行。乙方有关质量管理方面的各种制度，必须报甲方备案。
6、隐蔽工程和中间验收必须经甲方和监理工程师检验并签字认可后，方可进行覆盖或进入下一道工序施工，否则，视为不合格，造成的一切损失由乙方承担。
7、质量事故处理。在乙方承包范围内的施工中如果出现了质量事故，属乙方安装原因造成的，解决质量事故所涉及的各种费用，一律由乙方自行承担，由此给甲方造成的经济损失由乙方全部承担。
七、安全生产1、乙方必须对所承包的施工内容、所属施工管理人员、所属工人的安全负责，应牢固树立"以人为本，安全第一"的思想，切实加强工人的安全思想教育、培训和管理，全面落实安全生产责任制，采取强有力的安全生产保障措施，确保安全施工。
2、乙方在施工中必须严格按照安全施工技术规范的要求，确保安全，力求避免安全事故。万一发生安全事故按以下原则执行：工伤损失在3万元以下的由乙方全额承担经济损失；工伤损失在3万元以上的，甲方承担50%,乙方承担50%。
八、甲方其他权利义务
1、提供相应施工场地和施工临时用电。
2、向乙方提供施工图纸及有关技术资料。
3、向乙方有关人员进行工程技术交底及安全技术交底。
4、甲方有权督促乙方按时足额发放工人工资并有采取相应措施的权利，必要时）可直接将工资发放到人。
5、负责与本工程建设方、设计方、监理工程师、其他相关部门及与其他工种的协调工作。
6、按照本合同的约定，及时足额的支付工程款（劳务费）给乙方。
7、对乙方的施工质量、安全生产、文明施工及其他工作有权进行监督检查，并按本合同的约定进行处罚。
8、负责免费向乙方提供施工用水用电、工人住宿房间及铁床。
九、乙方其他权利义务
1、乙方有权按本合同的约定收取工程款（劳务费）。
2、按照本合同及施工过程中甲方下发的其他书面文件约定的进度、质量、安全生产、文明施工或其他施工管理制度及相关要求，组篇二：消防工程劳务承包合同
消防工程劳务分包合同
甲方（劳务发包方）：
乙方（劳务承包方）：
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：
一、工程概况
工程地址：
工程名称：
工程内容：
二、承包价格
1.室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：
箱体规格：1600*700*240，单价： 450元/只
2.室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：
喷头类型：下喷，单价： 75元/只
3.消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用（3元/米）。具体单价如下：
探头单价： 70元/只
4.室外消防给水系统只按管道长度计算（消防水池给水主管至室外市政给水管，约120
米），不计配件等其他安装费用。共计3200元，土方开挖费用不包含在内。
5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开dn150洞，单价：
45元/只
6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定
额人工费支付另支付给乙方。
7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。共2页第1 页8. 消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。
三、付款方式
1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。
2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管（含穿线）安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程
量的85﹪的工程款；待消防部门验收合格后一个月内付清余款。
四、材料及施工施工场地
1.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多
退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。
2.乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使
用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失.
3.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水
电费。
五、合同争议
1.出现争议甲乙双方先协商。
2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
3.本合同一式两份，双方各执一份。
甲方代表（签字）：乙方负责人（签字）：
联系电话：联系电话：
日期：日期：
共2页第2 页篇三：消防工程施工劳务分包合同
消防工程施工劳务分包合同
甲方（工程承包人）
乙方（劳务分包人）
消防安装工程施工劳务分包合同
甲方（工程承包人）乙方（劳务分包人）依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平、诚实信用的原则上，鉴于工程承包人已经签定工程总承包合同，双方就劳务分包事项协商，达成一致，订立本合同。
1.1劳务分包人资质情况
1.2劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称：工程地点：分包范围：
1.3分包工程期限
开始工作日期：
结束工作日期：年月日
总日历工作天数天
1.4质量标准
按照总（分）包合同有关质量的约定，国家现行的《建筑工程施工及验收规范》和《建筑安装工程评定标准》本工作必须达到质量合格。
1.5总（分）包合同
工程承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件一份，供劳务分包人查阅。
1.6图纸：工程承包人应在劳务分包开工天前，向劳务分包人提供图纸 1 套，以及与本合
同工作有关的标准图纸 1 套。
2、工程承包人的义务
2.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各
项工作，对工程的工期和质量向分包人负责。
3.2在年日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。
4.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制季度、月施工计划，物资需
用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，监督检查和验收。
5.4组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集管理及交工验收。
6.5统筹安排，协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施，工作用水。用电及
施工场地。
7.6按时提供图纸，及时交付应供材料、设备所提供的施工机械设备，周转材料安全设施保
证施工需要。
8.7按合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。
9.8负责与发包人监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。
3、劳务分包人义务
10.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练
工人投入工作，未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系，自觉遵守法律法规及有关规章制度。
11.2劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有
阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划。经工程承包人批准后严格实施。3.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，科学安排作业计划，设入足够的人力、物力、保证工期，加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
12.4自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查，接受工程承包人随时检查其设
备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况，与现场其他单位协调配合，照顾全局。
13.5按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好
生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
14.6劳务分包方负责办妥消防报检，验收手续。
15.7做好施工现场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完成部分的产品保护工作，因劳务
分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
16.8妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具，周围材料及其他
设施。
17.9劳务分包人必须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
18.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应
承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
3．11禁止转包或再分包，劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或分包给其他人，否则劳务分包人将依法承担责任。
19.12劳务分包方应充分预见本工程施工中可能存在的一切非不可抗力风险，并做好足够的
保全措施，亿利于工程的施工并保证整体施工质量。
20.13劳务分包方与其他专业施工方密切配合，不得互相推诿，否则甲方有权终止合同，一
切损失由乙方负责。施工过程中，因劳务分包方未通知各交叉施工单位先行施工而造成返工，返工费用全部由乙方承担。4、安全施工与责任
21.1劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准进行施工，并随
时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
施工劳务承包合同 甲方：四川新通科技有限公司（以下简称甲方） 乙方：王修名（511027************）（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本工程项目的穿线、设备安装与调试工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为中铁弘居荷里活弱电工程，地点花牌坊南熏巷。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取人工承包形式承包给乙方。要求主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该穿线、设备安装与调试工程按以下方式承包给乙方： 3.1 黑白可视对讲系统45元/户（机房至可视分机穿线、安装与 调试）；
3.2 电视系统15元/点（多媒体箱至面板一个点，电井至多媒体 箱一个点）； 3.3 紧急按钮12元/点； 3.4 煤气报警15元/点； 3.5 电话12元/点（电井分线箱至户内多媒体箱一个点，多媒体 箱至面板一个点）； 3.6 闭路电视监控系统（穿线、安装与调试所有工作） 3.6.1 半球、枪机255元/点； 3.6.2 带云台摄像机340元/点； 3.7 停车场系统850元/套（穿线、设备安装与调试工作）；3.8 周界红外对射报警系统255元/对（穿线、设备安装与调试 工作）； 3.9 门禁系统170元/门（穿线、设备安装与调试工作）。 注：以上工作不含配管 四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，最后通过监理与业主方验收，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。
承包合同：外架工程劳务作业承包合同这篇《承包合同范文：外架工程劳务作业承包合同范文》是为大家整理的，希望对大家有所帮助。以下信息仅供参考！！！ 外架工程劳务作业承包合同 发包方：________________________ 承包方：________________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》，公司项目管理实施细则及项目部实际情况和特点，甲方将分部分项外架工程委托乙方施工。双方本着平等互利原则，经友好协商，在原招标等有关文件基础上，签订以下合同条款,双方共同遵守。一、承包工作范围和内容 1．________住宅楼工程中外架工程。 2．施工人员现场技术，安全质量交底中明确的作业内容。 3．做好落手清工作，拆架后有关材料须整齐、分类堆放在甲方施工人员规定的区域内。必须经甲方施工员签字认可，否则不予结帐。 二、承包单价和结算方式 1．地下室按建筑面积 ______元/㎡，标准层按建筑面积______元/㎡。单价包括人工费、超高费、住宿费、进退场
车旅费、劳动保护费、小型工具、辅助材料费、五证的管理费与手续费用、钢管清理费、外架日常保养和维修、挂安全网、井架搭拆、以上所有工作内容中所发生的人工费以及个人调节税等。 2．每月25日按施工员认可工程量，交核算员复核结帐，待各有关部门审核后，下月初10日前支付月工作量80%的60％，外架拆除后支付原80％的40%，年底时再支付10%，剩余10％作为安全质量保证金，待工程交工验收后，各有关部门结帐付清尾款。 三、劳务人员工资发放办法 乙方每月须编制一份有关劳务费用分配细则及工资表，在每次结帐后付款前交甲方财务人员。 四、乙方须编制每月用料计划提前一个月报甲方有关人员审核后，共同商定供料计划，合理安排周转材料，减少损耗，严格按施工有关部门制定材料损耗表控制。如超过损耗率，则超过部分按材料原价赔偿。 五、双方职责 甲方职责 1．全面负责现场施工的月、季生产计划和劳动计划的编制，安排协调工作，保证该任务能连续、合理均衡的施工。 2．负责现场施工技术问题的指导和质量监督，及时用书面形式传达作业指导书、安全交底书。
水电安装工程劳务承包合 同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
水电安装工程劳务承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行 一：工程名称：克拉中心 二：工程地点：物流港遂渝高速
光伏工程劳务承包合同 甲方（发包人）： 乙方（承包人): 工程名称: 光伏并网发电项目 施工地址： 签订日期：二零年月 甲方(发包人）: 住所: 乙方(代表）: 住所: 乙方劳务人员（可补充）： 经甲乙双方友好协商，就光伏发电项目工程的劳务承包事宜，达成一致意见,并签订本合同，以资共同遵守 一、工程概况 1.１工程名称:光伏发电项目 １．2工程地点： １．3工程内容：光伏安装
１．4 装机容量： KW 二、承包方式 承包方式:甲方提供施工所需所有材料,包含运输到施工地点，乙方负责整个分布式系统的安装。 三、工程工期 ３.1总工期暂定为自然日:签约后10天必须到场,工期以实际到场之日算起，若无法施工，到场皆按照每人１50元/天补偿给乙方。本工程按照铺设位置分为个区域,甲方可以合理地按区域依次提供乙方工作面。开工前，甲乙双方应当根据实际情况共同协商制定相对应的工程总施工进度计划及分区域施工进度计划,同时甲方必须保证在提供相应铺设区域后及时供应施工材料及设备。 3.2签约双方中的任何一方,由于战争、水灾、台风、地震或其它人力不可抗拒事故发生,影响合同执行时，其工程顺延时间与事故影响时间一致。 四、工程总价 ４.１工程总价:按实际完工量实测(按照每瓦０.30元人民币计算） 4.2甲方提供主材及安装辅材。乙方负责安装施工。 五、结算支付方式
5.1合同签订后乙方人员到达现场后;乙方所报施工完成(验收合格)进行结算，两个工作日内将结算工程款项的95％支付至乙方指定账户。 ５.2 由于图纸变更造成乙方返工而产生的费用甲方承担。由于材料供应不及时、协调不到位而产生的停工,甲方支付乙方每人１5 ０元／天伙食费、误工费,且工期顺延。 ５.３质保金为合同总金额的5%，质保期为一年,自完工交接起算,一年质保期到期后,三日内支付至乙方指定帐户。 六、双方责任 ６．１甲方责任 ６.1.1 负责协调乙方与其他各工种、监理等其他相关公司的关系,使工程能顺利进行,同时按时向乙方提供有效的施工作业面。 6.1.2 配合协调现场施工用水、用电及垂直运输设施，配合协调乙方现场材料临时周转、堆放场地，协助乙方办理进出工地的出入证。 6.1．3行使管理、检查及监督的权利,发现问题及时纠正，负责施工队伍进场前的安全教育及技术交底。 6.1.4 提供符合所需内容的施工图纸、技术要求、施工规范及与乙方协商一致的施工进度计划,合理安排各工序间(如基座与支架间等)的衔接问题（如材料等）,衔接不上则承担一切后果。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 安装劳务分包合同
编号：FS-DY-20745 安装劳务分包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。 一、工程项目概况 工程名称： 工程地址： 二、承包范围 完成本工程塔楼及其地下室的给排水、强电、弱电工程、设计图纸变更修改项目、甲方安排其它零星安装工程，具体详见图纸及与业主签订的《施工总承包合同》所述相关水电
工作内容。 三、承包方式 3.1承包方式： 本工程在承包范围内以包工包机械、不包材料（但包耗材）包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。 3.2各项工程内容包括但不限于： 一）建筑电气 1、住宅及商业供电 a.住宅用电从电表箱（不含此箱）出线至以后各用电点。低压柜（不含此柜）的梯间公共用电表后的出线至以后各用电点（含梯间照明） b.商业公用电从低压柜出线至以后各用电点。 2.设备供电 a.消防（风机、水泵、防火卷帘等）通风设备：双回路电源箱（含此箱）至低压配电柜（不含此柜）的出线。
外脚手架工程分包合同 甲方（发包方）：(以下简称甲方) 乙方（承包方）：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就分包工程施工项协商一致，签订本分包劳务合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包范围及承包方式：（以下描述的工程范围及介绍仅是概括性的，包括并不仅限以下内容，乙方应全面了解工程承包的实际范围，并承担其所有风险）。 1、外墙综合脚手架及支模加固用的钢管工程： 1.1外墙综合脚手架：外架，施工爬梯，卸料平台，塔吊、施工电梯围护，安全挡板搭拆，所有花杆、施工电梯防护门油漆，安全网挂设及更换，悬挑防护，脚手板铺设，兜网挂设，悬挑工字钢，钢丝绳设置，所有临边防护(含基坑及地库顶板上防护)，电梯井，地面进入人货电梯及进入楼层安全通道，钢筋、木工加工棚各2个及甲方需要的相关加工棚、防护棚等及所有工地需要搭设的安全防护人工费用均由乙方承担，此项包人工。 1.2所有材料由甲方提供，材料进场后由乙方按甲方指定要求进行堆码整齐及管理。此项包人工管理费及损耗费。 以上均包材料装卸，包保管，包损耗，包维修，包安全生产、文明施工，包质量、包进度、包验收的形式承包。
三、承包内容及单价 1、承包内容： 1.1随时保持场内清洁，材料按规格整齐堆码；所有承包内容项目的场内转运、搭设、拆除；挂安全网、密目网及扎丝；含硬质防护的人工；铺脚手板；悬挑防护搭设（含展示区悬挑层按建设方要求做好吊顶等所有工作）；悬挑工字钢加工制作安装；钢管刷标识漆；安全挡板制作及安装；施工爬梯搭设；卸料平台搭设；五口四临边防护；安全通道搭设及防护；电梯井、电缆井、通风井等搭设及水平防护；垂直机械围护及运输、安全通道搭设；木工棚、钢筋棚及甲方要求搭设的加工棚、防护棚；施工期间的局部加固、修改、维护和更换安全网、密目网（含多次维护和更换工作）；挂安全标识牌及未它标语牌；其它成品保护、完工清及架子内杂物的定期清理。 1.2按工程承包范围内容，所有外架钢管、扣件必须进行油漆涂刷处理； 1.3乙方施工所需安全劳保用品自理，施工人员须持证上岗。 1.4负责外脚手架日常维护、安全检查、安全加固；满足外墙砌体及外墙装修工程施工进度及时拆除、改搭、加固等并完善安全网挂设。 1.5严格按施工规范和施工方案施工。 1.6乙方必须服从甲方管理，无条件接受晨辉建筑工程（集团）有限公司兰亭湾畔一期（三标）项目部质量、进度、安全生产文明施工管理规定。 2、综合单价包干价： 2.1外墙综合脚手架±0.00以上按建筑面积计算：元/M2；地下室部分按 实际搭设面积计算：元/M2；另工字钢安装用电焊工及悬挑架支护模增加4000元/层/栋。 精选合同协议
YF-ED-J8069 可按资料类型定义编号 水电安装工程劳务承包合 同新实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
水电安装工程劳务承包合同新实 用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 水电安装工程劳务承包合同范文篇一 甲方：_____ 乙方：_____ 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华 人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全 生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、 《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和 地方相关规章规定，强制性条文规范、标准， 施工图设计文件，以及施工现场环境， 根据平等、自愿的原则，经双方友好协商 达成以下协议，双方共同遵守。
一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、结构型式： 4、建筑风格： 5、工程规模： 二、承包范围： 1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包; 2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工; 3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅
外架工程劳务作业承包合 同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
外架工程劳务作业承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方：____ （以下简称甲方） 承包方：____ （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国经济合同法》，公司项目管理实施细则及项目部实际情况和特点，甲方将分部分项外架工程委托乙方施工。双方本着平等互利原则，经友好协商，在原招标等有关文件基础上，签订以下合同条款,双方共同遵守。 一、承包工作范围和内容 1．____住宅楼工程中外架工程。
水电安装工程劳务承包合同 甲方： 乙方： 为了明确双方责任，确保工程质量按时竣工完成，双方本着认真负责的态度，依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装总分包实施办法》、及国家有关法则和政策的规定、结合本工程具体情况，《建设工程施工合同》和河南省有关文件规定，经双方协商一致，签订本合同条款，双方共同遵守严格履行。 一、工程名称：平顶山市宝丰县育慧.润苑项目 二、工程地点：河南省平顶山宝丰县 三、承包方式：按每层占地面积计算，约16万平方左右，劳务承包（包质量、包工期、包安全文明施工）及施工所使用的小五金，工具、小型机械设备，包含所有辅材（辅材包含以下：透明胶带、绑丝、铁钉、焊条、手动工具和小型机器。 四、承包范围及工作内容： （1）平顶山市宝丰县育慧润苑项目D4#楼、D5#楼、D6#楼、D7#楼、D14#楼、D15#楼、D16#楼、D17#搂、D18#楼、D19#楼，上水，上水水表以后进户卫生间留一阀门，下水至室外1米，电、电表、配电箱以下，暖，暖气表以后进户30公分。 五、工程质量及工期: 1、工程质量标准为：合格工程 2、工程工期：十八个月。
六、材料采购及供应： 1、主材全部由甲方提供。乙方提供所有辅材（辅材包含以下：透明胶带、绑丝、铁钉、焊条、穿线钢丝、穿切割片、钢锯条、焊锡、刷子、砂轮片、砂纸、口罩、手套、及手动工具。 七、双方权利及责任: 1、甲方责任： 1.1、提供施工图纸，制定施工方案、技术交底、进度计划。 1.2、及时提供施工中各种所需材料并运抵现场。 1.3、协助乙方办理各种相关证件(费用由乙方承担)。 1.4、监督乙方的施工进度、文明施工、安全生产执行情况。 1.5、按合同规定，向乙方支付付款条件范围的承包工费。 2.乙方责任： 2.1严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计、技术交底等要求精心组织施工；若发现安装工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，立即通知甲方；认真执行三检制度（即自检，互检，工序交接检验制度），确保工程质量达到约定的标准；对本承包范围内的工程质量向甲方及业主负责。 2.2投入满足施工所需的人、财、物，并纳入甲方项目经理部统一管理，施工负责人、技术负责人、质量安全负责人、特殊工种等主要人员的资格和上岗操作证复印件须报甲方备案，以上人员应保证及时到位并常驻现场进行对本工程的管理，离开工地必须向甲方履行请假手续。
太阳能光伏发电安装施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议： 1、工程概况 1.1工程名称：********** 1.2工程地点：********** 1.3承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。 1.4承包方式： 包工不包料（含装卸费） 1.5工期： 开工日期：年月日 实际施工天数：天 1.6工程质量：合格 1.7合同价款（人民币大写）： 安装费按太阳能光伏发电板元/W 计算，材料装卸费按元计算。 2、双方工作 2.1 甲方工作 2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。 2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。 2.1.3 指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.2 乙方工作 2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。 2.2.2 指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，
解决由乙方负责的各项事宜。 2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。 2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 3、工程价款及结算 3.1 根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。 3.2 安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。 3.3 本工程无保修金，不含税。 4、违约责任 4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。 4.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。 4.3 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。 5、附则 本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。 发包人：承包人： 发包人代表：承包人代表： 地址：地址： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 年月日年月日
【编号】 HBCJ-LW-SD-2018-000 **************公司 《 ****** 项目劳务承包合同》 （专业：水电安装工程） 甲方（委托方）： 联系电话： 乙方（承包方）： 联系电话： 签订日期：年月日
水电安装工程劳务承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人以共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将下列工程承包给乙方施工。结合工程具体情况，为明确责任和经济关系，加强协作，共同完成工程建设任务，经双方协商达成下列合同条款，以便双方在施工、结算中共同遵守。 第一条工程概况、承包范围及内容 1. 工程名称：***项目 2. 工程地点：*** 3. 承包方式：劳务包干。包质量﹑工期﹑安全生产﹑文明施工﹑综合管理（施工管理、已完工程保护等）。 4. 承包范围： （1）包括楼施工图、图纸会审、会议纪要、设计变更以及技术核定单等所涉及的所有工作内容，并负责该区域内现场临水、临电（二级配电箱内）以及塔吊照明的施工及维护工作。 （2）主体工程（包括给水﹑排水﹑雨水、强电﹑弱电及消防预埋﹑防雷接地，止水钢板焊接施工等）（给排水均以室外井为界限，电有？配电房按低压屏下端，单栋按总箱）需施工至室外总平管网及强弱电接头处。同时须完善乙方所承担工作内容的书面资料并配合甲方进行竣工验收工作。主体工程中的预埋、预留孔、洞、吊洞（吊模）等工作由乙方自行完成，且不得因预埋预留等影响其他工种施工，否则视情节轻重予以处罚并承担甲方的相应损失，情节严重的将解除合同并追究乙方的相关责任。 （3）现场临水、临电（含一，二级配电箱及开关箱，临时办公室及宿舍）以及塔吊照明的施工﹑维护。
钢管脚手架劳务承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，促进建筑施工企业建立自我约速、自我保障、持续改进的安全长效机制，履行双方的权利与义务，确保工程顺利进行，根据国家劳动、经济合同的有关规定，本着平等、互利、自愿的原则，经双方协商达成一致，签订如下条款共同遵守。 第一条：承包内容 1、工程名称： 2、工程地点： 3、分包专业：脚手架工程 4、主要工作内容：外脚手架（包括临时裙架的二次搭设）、防护棚、安全通道、户外操作平台的搭拆，以及所有预留洞（井）口、楼道、临边的安全防护，连墙杆的加固烧焊。 （1）搭拆外墙脚手架，每次必须搭至施工层以上作业面上1.8米高处，施工层竹挑板必须铺满并逐层往上翻转。 （2）提供立模内架所需的钢管、扣件及扣件螺栓、螺帽。 （3）搭拆地下室、楼层上下用的临时楼梯（扶手刷油漆，甲供油漆）。 （4）搭拆地下室基坑四周栏杆及刷油漆（甲供油漆） （5）根据现场实际需要搭拆人行道防护棚、钢筋制作棚。 （6）搭拆每层楼层、楼梯樯杆（栏杆、楼梯扶手刷油漆，甲供油漆） （7）搭拆外架转料平台。 （8）搭拆悬挑工字钢梁，斜拉钢丝绳及铁件预埋。 （9）负责外架水平竹挑板密封层铺拆（竹挑板甲方提供）。 （10）安拆外架安全网、钢板网（根据甲方需要）、水平网，负责安全网的维护。 （11）按要求搭拆外架腰带、刷油漆，外架的外排架钢管刷黄油漆。 （12）按《建筑施工安全检查标准》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》搭设脚手架、设置剪刀撑，刷黄、黑斑马漆，根据省市安全站、业主、监理、甲方项目
部地外架及防护提出的整改内容及时整改。以上工作内容均为包工包料（注明材料除外），材料丢失及破损等由乙方负责，钢管、扣件等。脚手架施工所需材料的运输、装卸车及场内转运，整齐堆码等费用乙方负责。 第二条：工期 甲方搭设外架及附属设施是为了保证施工现场人员安全，施工进度和甲方的企业形象，如乙方工作迟后，则失去了保障的工作意义和责任，对此甲方约速乙方以下：（1）如乙方外架搭设及防护必须提前搭至木工作业层提高1.8米处，不得影响。 （2）乙方不按甲方要求搭设附属设施或工作迟后，甲方可安排其他人员搭设，甲方按时扣除乙方费用。 （3）如乙方因材料不足或劳动力不足等原因中途放弃施工，甲方按乙方实际完成工作量的50%结算，余下50%工程款以补给后续甲方合作单位，且乙方不得拆除转移其材料。 （4）甲方如果延误工期，不能拆除每吨按每月当时钢管扣件的租赁价补偿。 第三条：施工人员要求 1、乙方所选派的施工人员，必须是思想素质好、技术业务强、能独立承担工种各项工作，且具有上岗操作证件、年龄在18-45周岁的男性职工。 2、不得雇佣有高血压、癫疯病、贫血病、气喘病、惧高症、耳鸣、耳聋等相关病史人员及高龄人员（45岁以上），身残人员等从事高空作业。 第四条：结算办法及付款方式 1、结算办法：按施工图纸的建筑面积包干，（含密目网）以下室单价为元/㎡，主楼单价为元/㎡。 2、付款方式：分期付款，余款在工程竣工验收交给甲方一年后结清。 第五条：双方责任 一、甲方责任 1、负责审核外架的施工方案。 2、负责测量定位及技术交底与指导工作。 3、负责协调配合定位施工中的搭接程序及关系。 4、提供预埋工字钢筋、负责氧割。 5、负责对质量、进度、安全施工过程中的监控。 6、甲方负责协调乙方保管乙方的材料，如发现甲方人员偷窃，人脏俱获，甲方负
水电安装建筑劳务承包合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依照国家、公司和本项目部的有关规定，为了体现“责任到 人、权利到位、利益到手”的管理思路，实现国家现行的“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，甲、乙双方通过友好协商，就本工程机电、给排水、采暖、消防预埋及其安装工作（含冷凝水及雨水管线）的管理事项，达成如下共识： 第一章工程概况： 第1条工程名称： 第2条工程地点： 第3条工程范围： 第4条管理方式：承包方 ------- 包工、包机电、给排水、采暖、 消防预埋及其安装工程，包机械及机具。 第5条工期要求：本工程工作开始时间为年月 日，完成时间为年月日。 第6条质量等级： 第7条乙方以辽宁省朝阳市现行市场信息价人工单价实行定额承包质任制承担上述第3条规定的工程范围，同时计取机械费，层高超高费，脚手架费。 第二章双方责任 第1条发包方责任
1、发包方驻工地代表姓名： 2、发包方负责施工现场的协调管理，负责工程进度控制、质量、安全监督工作。 3、发包方负责与政府各部门、业主、监理，总包的协调工作。 4、发包方负责施工图纸、设计变更、工程洽商等联系确认工作。 5、发包方负责组织审核编写施工方案，并组织技术交底、安全技术交底。 6、发包方负责按照总体施工进度计划要求对乙方下发有工期、质量要求的施工任务书，该任务书经由甲方专业工长、技术经理、生产经理、现场负贵人和乙方签字有效。任务书是甲乙双方结算的依据之一，双方各执一份。 7、发包方负责工程质检、报验、验收等工柞.甲方依据任务书、图纸、施工规范及技术交底的要求进行验收，验枚合格甲方专业工长, 技术、生产经理、现场负责人会同乙方共同签发签收单，验收单与任务书对应，也是发包方、承包方双方结算的依据之一，双方各执一份。 &发包方负责工程材料的供应：负责供应工程所需的一切合格的材料。 9、发包方负责提供乙方施工图纸叁套。 第2条承包方责任 1、承包方驻工地代表姓名： 2、承包方负责保质按期的进行施工，服从发包方经营，生产、 技术、财务管理。遵守发包方对项目管理所制定的各项管理制度和各项程序。
光伏安装合同协议书内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
光伏发电施工劳务承包合同 发包单位（甲方）： 承包单位（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方友好协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程价款：本工程为光伏发电安装施工（含支架安装、组件安装、电气安装），甲方按每瓦 0.2元（不含税），承包给乙方施工，共计400KW，工程款总计：元（人民币大写）。 4、工程款支付和结算：合同签订工人进场后，支付5000元生活费，施工完成后支付到总工程款的100%。 5、施工完成7天内，甲方组织相关人员验收，超出7天，视为验收合格。 第二条：施工工期 1、工程期限：有效工期 7 天，在履约过程中，如因变更设计，不可抗拒（台风、连续暴雨（雪）天、停电）的因素，经业主确认后延长工期。 2、因甲方原因（物料不到位等）造成的工期延误，施工工期相应顺延，同时，甲方需支付乙方误工费用。 第三条：工程质量及适用的标准、规范
1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员，保证工程的施工质量和工程进度。 2、乙方需按设计图纸施工，在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。 3、乙方必须按建筑规范施工，接受甲方监督检查，确保工程质量，如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。 第四条：甲方责任 1、负责向乙方提供一份总包合同（合同价款等机密部分可以遮盖）。 2、负责施工现场杂物、障碍物的清除，保证乙方正常施工。负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。 3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料，做好技术交底工作，协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。 4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系，确保工程得以顺利进行。 5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督，对不规范的施工操作有权下令停工整顿，及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。 第五条：乙方责任 1、负责组织施工人员进场施工，保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员安全问题，由乙方全权负责。 2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本。 3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工，教育现场施工人员遵守施工管理的有关规定，做到安全施工、文明施工。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-037661 电气安装劳务合同(合同示范
电气安装劳务合同(合同示范文本) 电气安装劳务合同范文1 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式：劳务承包。保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 四、承包范围及合同价款： (一)电气部分 1、低压配电柜出线开关后至各楼层配电总箱，T接箱，双电源切换箱，泛光照明配电总箱，事故照明配电箱等有关电线、母线、桥架、线管的安装，调试和验收。以及单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路的假设和维护。 2、公共部分(地下室、楼梯间)的照明工程。 3、所有弱(火灾报警系统)电线管、孔、洞的预留预埋。
4、防雷接地工工程。 5安全文明施工。 (二)合同价款 本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险、安全措施费等各项费用。 五、工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、柜、箱、盒及铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。 六、质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、 JGJ59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。 七、质量验收程序： 1对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。 2 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的电阻测试等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。 3 乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。 4 乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，
实用文档 建筑工程劳务合同（外架作业班组）
长坪建设集团 年月日 建筑工程劳务分包合同 长坪建设集团（以下简称甲方） 外架作业班组________________ (以下简称乙方) 本着平等、诚信、合法的原则，甲乙双方经协商，甲方将承建的 工程中的外架作业。分项工程分包给乙方。为明确双方责任、权利并达成以下条款。 一、承包性质：劳务分包 ﹙包工不包料；但包括乙方自己施工的施工照明用灯具、二级配电箱以外的电缆电线、安全带、安全帽、手提式切割机、工器具等﹚ 二、工作容： 1、甲方提供施工图及设计变更所包括的全部工作容。 2、甲方所承建的承包所有裙楼及塔楼的外防护架。包括大防护 棚、木工用卸料平台搭拆、电梯井每两层一道硬防护、四口五
临边防护、进出口通道防护棚、施工电梯进出口架子搭设通道 铺板以及维护。 3、外防护架、四口五临边钢管刷油漆。 4、现场架料分类堆码整齐、包括来料下车。保证现场干净整洁。 三、质量要求： 根据现行质量规要求，建设方及监理和质监部门提出的要求，以及甲方制定的施工方案施工。施工质量必须达到优良工程。 四、价格： 1、1、 2、号楼裙楼，按实际面积计算，单价为。 1、2、号塔楼按实际建筑面积计算，单价为。以上单价不论任何原因乙方不得停工和要求甲方调价，否则视为违约。 各分项包干单价（仅作为分项结算时参考） 以下表格以元为单位
注：如果有任何一项不达标相应扣减。 四、工期： 1、根据现场节点工期进行，甲方提前五天通知。 2、根据甲方计划工期。 五、付款方式： 1、按开发公司与施工单位所签订的付款协议，在开发单位付款后5日支付作业班组相应进度款，本工程基础梁至±0.00以上十层均为作业班组全垫资修建围，甲方在此施工期间不向作业班组支付任何劳动费用。 2、作业班组±0.00以上十层以下垫资部分劳务费用支付办法：作业班组垫资完成±0.00以上十层主体主体10层后，15日后甲方支付作业班组累计垫资进度款的70%,主体结构封顶后支付至乙方垫资部分的80%，工程主体验收合格后一个月支付至90%，全部外架及防护拆除完成后1个月支付至100%。
水电安装工程劳务承包合同模板三篇 甲方：乙方： 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安 全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规 章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境， 根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、结构型式： 4、建筑风格： 5、工程规模： 二、承包范围： 1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包; 2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消 防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工; 3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、 焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等，试压、通球试验由乙方自备; 4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责; 5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作; 6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用; 7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用; 8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;
9、当室外温度达到或超过或按当地政府规定34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。 10、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。 三、施工工期： 1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。 2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。 3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。 5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此，甲方承担因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。 四、质量要求： 1、执行标准： 《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分2002年版 《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-2002 《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88四川省地方标准 2、质量体系要求 1该项工程质量交验合格工程。 2施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。 3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方
水利机械设备安装劳务分包 协 议 书 甲方： 乙方：
水利机械设备安装劳务分包协议书 合同编号: 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的有关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就…..有关事宜协商一致，达成如下协议。 一、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3施工内容： 二、承包方式及单价 甲方对乙方实行综合单价承包，单价见下表：
2.1以上表中单价中包括了为完成工作内容而发生的人工费、材料及消耗性材料费、生活施工的临时设施费、管理费、人员进出场费等与之相关的一切工作所发生的费用，同时也包括了现场内所有材料、设备、工器具的再次倒运费用等乙方应承担的各种费用；且以上单价均含税。 2.2以上表中单价工作内容包含水利设备的接收、存放、保护、运输、倒运、安装以及小型材料的采购，和为完成水利设备安装需要的焊接等需要的工序以及为完成水利设备安装所做的一切工作，还包含施工用水、用电、吊装等为完成设备安装的一切工作内容。
2.3表中单价甲方已充分考虑了并且乙方已充分注意到工程施工过程中存在征地、移民搬迁障碍及雨雪天等气候障碍等风险，若由此造成乙方窝工，乙方不得向甲方提出任何索赔或补偿。 2.4分包单价在见上表，除本合同另有规定外，单价均不得调整，部分变更涉及的单价，待监理、业主批复后再行确定。 2.5本协议估价约20万元。 三、工程量计量及支付： 3.1施工过程中严格按照甲方提供的水利设备安装图纸进行施工，以主合同文件和设计图纸工程量计量，设备安装工程量计量方法以主合同解释为准。 3.2中间计量只作为支付当月工程进度款的依据，不作为最终计量的终值。最终计量的工程量是在设计总量的范围内，甲方现场施工管理人员、测量人员签字的、甲方经营合同部审核的工程量。 3.3因乙方原因超出设计图纸和规范规定允许范围的工程量和因乙方原因造成返工的工程量，不予计量。 3.4甲方每月月底对乙方进行一次结算，甲方收到发包人的当月进度支付款到帐后七天内办理支付手续，乙方所完成的工程量如果监理和发包人没有签认或结算没有到帐，甲方将顺延支付时间，直至监理和发包人签认支付证书或结算到帐为止。如果发包人支付不足，甲方按发包人实际支付比例调整进行支付。 3.5乙方需要采购的小型设备规格应严格按设计图纸及合同文件执行，同时甲方要求乙方提供变更项目需要采购的材料及设备的正规发票，变更项目的工程量及单价按监理、业主批复的工程量及单价执行。 四、进度和质量要求 4.1乙方要严格按照图纸施工，按照主合同、施工技术规范中的相关标准控制工程质量，确保质量达到工程所需标准，否则，甲方有权对乙方处以其结算款总额百分之十的罚款。 4.2发包人、监理、甲方以及质检单位如发现不符合设计及规范要求的不合格现象，应立即返工，由于乙方原因造成的质量事故，一切责任及费用由乙方全部承担（详细指
瑞祥之春水电安装工程劳务分包协议 发包方(甲方(以下简称甲方) 承包方(乙方(以下简称乙方) 经甲乙双方充分协商，甲方将瑞祥之春水电安装工程(包工不包料)分包给乙方施工。樨据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方的权利、义务和经济责任，接本工程具体情况，经双方协议同意签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：瑞祥之春 2、工程地点：一澄江大道 二、承包方式及工作范围 1、承包方式：乙方承包水电安装(包工不包料)， ①乙方负责工程水电安装工具。 ②负责配合甲方水电安装工程竣工、验收。 2、工作范围：本项目水电安装工程施工图纸室内预留、室内预埋、安装及调试。 3、工作内容： ①电气工程：防雷接地、楼层电器管线预埋、等电位箱、盒、避雷网、针、公共部分照明安装、线槽桥架安装、电缆敷设、
配电箱安装、强电系统调试。 ②给排水工程：预留穿墙、梁、楼板套管，管道(消防)预埋，消防包安装。公共部分给排水安装(各户水表至套房管道安装)、给水系统调试。 ③弱电(人防、消防)穿线管预埋。 ④负责施工用水、用电管理。 ⑤止水钢板安装(电焊条FF方负责)。 ⑥配合甲方工程验收及材料进场清点、堆放至仓库。 三、合同文件 双方共同遵守与业主的相关合同与协议，执行的合同文件及其解释顺序为： 1、本份协议； 2、施工图纸、施工规范、质量验收规范等； 3、施工组织设计等现场技术、安全、文明施工文件； 4、水电作业指导书。 四、合同价格与合同工期 1、合同价款：本合同按包干价(包工不包料)建筑面积27.5元/平方米(按建筑面积4万平方米计算)。 2、合同工期：以甲方的计划要求为准。 五、质量要求 1、接受甲方现场有关人员、业主代表、工程师及工程质量监督站等有关人员的指导、监督；