篇一：签定合同及开具发票注意事项
签定合同及开具发票注意事项一、签定合同签定大额软件合同时应考虑同时签定技术开发或技术转让合同标准格式一式三份。签定技术开发或技术转让合同注意事项 1、签定技术开发或技术转让合同标准格式一式三份应转让软件的所有权相关内容应填列齐全需要盖章的地方要清晰完整的盖好保证认证时顺利通过。 2、签定技术开发或技术转让合同标准格式一式三份签好后应及时送交财务部给财务部留出认证时间财务部于签定之日起一个月内必须到市科技局认证否则合同作废。二、开具发票 1、“东北师大理想软件股份有限公司”可开具发票一有认证的技术开发或技术转让合同的业务可开具无形资产转让发票开具此类发票免税。二销售软件产品的业务可开具工业企业统一发票如果对方是增值税一般纳税人有15位税号且对方要求开增值税发票可开具增值税发票。开具此类发票增值税税负率不超过 3 。其他税额为应交增值税税额的10 销售软件产品发票开具内容中产品名称必须为以下软件名称的全称或简称序号软件名称全称软件名称简称 1 东师理想信息化教育平台v1.0 信息化教育平台v1.0 2 东师理想信息化教育素材库系统小学版v1.0 信息化教育素材库小学版v1.0 3 东师理想信息化教育素材库系统初中版v1.0 信息化教育素材库初中版v1.0 4 东师理想远程网络教育系统v1.0 远程网络教育系统v1.0 5 东师理想校园网络管理系统v1.0 校园网络管理系统v1.0 6 东师理想多媒体教学系统v1.0 多媒体教学系统v1.0 7 东师理想电子教室系统v1.0 电子教室系统v1.0 8 东师理想教育教学评估系统v1.0 教育教学评估系统v1.0 三公司培训业务可开具文化、体育业发票开具此类发票税率为营业额的3.3 四公司其他服务业务可开具服务业发票开具此类发票税率为营业额的5.5 2、“东北师范大学理想信息技术研究院”可开具发票一有认证的技术开发或技术转让合同的业务可开具无形资产转让发票开具此类发票免税。二学院培训业务可开具文化、体育业发票开具此类发票税率为营业额的3.3 三学院其他服务业务可开具服务业发票开具此类发票税率为营业额的5.5 3、“长春东大软件有限责任公司”可开具发票一有认证的技术开发或技术转让合同的业务可开具无形资产转让发票开具此类发票免税。二公司其他服务业务可开具服务业发票开具此类发票税率为营业额的 5.5 以上是整理的三个单位签定合同的注意事项及可开具发票种类各位相关人员及经办人应认真研究严格执行遇到具体事项要认真分析请示主管领导经研究、确认、批准后操作执行。以上内容财务部负责解释。财务部 2006年6月15日篇二：2013版——技术服务合同
合同使用指引
一、合同适用范围：适用于项目技术开发或设备研发服务项目。二、合同附件应包括：
1、技术服务的目标和技术服务的内容；
2、技术服务的进度；
3、甲方提供的技术资料清单；
4、技术术语的定义和解释；
5、项目技术指标参数。
甲方合同编号：【】【】
技术服务合同
项目名称：【甲方：【乙方：【
【】年【】月
乙方合同编号：】
】】
【合同附件清单】
一、【合同附件名称】二、【合同附件名称】三、【合同附件名称】四、【合同附件名称】甲方：【】法定地址：【】法定代表人：【】联系人：【】电话：【】传真：【】邮政编码：【】
乙方：【】法定地址：【】法定代表人：【】联系人：【】电话：【】传真：【】邮政编码：【】
本合同甲方委托乙方就【】项目进行【】的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。委托方与受托方（以下称“双方”）就解决特定技术问题的技术服务事项，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条鉴于乙方具备提供技术服务的能力、条件及专门的技术知识，甲方委托乙方就【】项目进行
【】的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。
第二条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下： 1．技术服务的目标和技术服务的内容详见附件【】。第三条技术服务方式
1．乙方保证提供给甲方优质的技术服务，使用优质的服务材料与部件，由乙方提供的材料和部件详见附件【】
2．乙方应当提供富有经验的技术熟练的工程师来完成本合同的技术服务，具体工程师名单详见附件【】；合同履行过程中，若需要更换工程师，则乙方应当另行提供技术熟练的工程师，并经甲方同意后更换。
3．乙方承诺合同签订后【】天内，在【】设立办事处以保障针对本合同项目提供技术服务的服务质量。
4．乙方承诺提供每周【】天，每天【】小时的技术服务。 5．乙方设立【】小时热线电话：【】，工程师随时响应用户发出的质询。
。第四条乙方应按下列要求完成技术服务工作：
1．技术服务的地点：； 2．技术服务的期限：【】； 3．技术服务的进度详见附件【】；4．技术服务的质量要求：【】； 5．技术服务质量的期限要求：如提供技术服务的对象发生故障，甲方应及时将出现的故障情况通知乙方。设备发生故障，须乙方工程师现场解决时，到达现场时间【】市内不超过【】小时，其余地区不超过【】小时。故障解决时间，解决问题不超过【】小时，需更换损坏配件的问题不超过【】小时解决。
第五条为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：1．提供技术资料详见附件【】 2．提供工作条件：
（1）甲方须保证乙方提供技术服务所需的适当的环境、电力供应篇三：技术服务合同
[ ]技术服务合同
项目名称: [ ]
委托方(甲方): 中国电信[ ]公司
受托方(乙方): [ ]
签订时间: [ ]
签订地点: [ ]
中华人民共和国科学技术部印制填写说明
一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范
文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。
二、本合同适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委
托方）解决特定技术问题所订立的合同。
三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，
在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受
托人。
四、本合同未尽事项，可由当事人附页另行约定补充协议，并作为
本合同的组成部分。
五、当事人使用本合同时约定无需填写的条款，应在该条款处注明
“无”等字样。
六、如有必要，可另行签订保密协议。
[ ]技术服务合同
委托方（甲方）：中国电信[ ]公司
地址：[ ]
法定代表人/负责人：[ ]
项目联系人：[ ]
联系方式：[ ]
通讯地址：[ ]
电话：[ ] 传真：[ ]
电子邮箱：[ ]
受托方（乙方）：[ ] 地址：[ ]
法定代表人/负责人：[ ]
项目联系人：[ ]
联系方式：[ ]
通讯地址：[ ]
电话：[ ] 传真：[ ]
电子邮箱：[ ]
本合同甲方委托乙方就[ ]项目（“项目”）进行[ ]的专项技术服务，并支
付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础
上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下合同，并由双方共同恪守。
第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：
1.1技术服务的目标：[ ]。
1.2技术服务的内容：[ ]。
1.3技术服务的方式：[ ]。
第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作：
2.1技术服务地点：[ ]。
2.2技术服务期限：[ ]。
2.3技术服务进度：[ ]。
2.4技术服务质量要求：[ ]。
2.5技术服务质量期限要求：[ ]。
第三条为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件
和协作事项：
3.1提供技术资料：[ ]。
3.2提供工作条件：[ ]。3.3其他配合协作事项：[ ]。
3.4甲方提供上述技术资料、工作条件和配合协作事项的时间及方式：[ ]。
第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为： 4.1本合同费用总额（含税价）：人民币大写[ ]元，小写[ ]元；其中价款为人民币大写[ ]元，小写[ ]元，增值税款为人民币大写[ ]元，小写[ ]元。
本合同费用总额已包括甲方就乙方履行本合同所应支付的全部报酬、所需的全部费用及税费（包括但不限于营业税、增值税等）。
除另有约定外，甲方无需就本合同项下委托事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费（包括但不限于营业税、增值税等）。 4.2甲方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的[增值税专用/增值税普通/营业税/其他]发票支付本合同费用总额，并按以下第[ ]种方
式向乙方付款：
（1）一次性支付
乙方完成技术服务工作并经甲方验收合格后[ ]个工作日内，甲方向乙方支付本合同费用总额。
（2）分期支付
甲方分期向乙方支付本合同费用总额：[ ]。
4.3乙方向甲方开具增值税专用发票的，乙方应派专人或使用挂号信件或特快专递方式在发票开具后[30]日内送达甲方，送达日期以甲方签收日期为准；逾期送达的，每逾期一日,乙方应按逾期送达发票金额的万分之八支付违约金,若因逾期送达造成甲方无法抵扣的，乙方还应赔偿甲方由此遭受的损失，金额相当于逾期送达发票可抵扣金额。
4.4如乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或本合同约定，或不能通过税务认证的，甲方有权拒收或于发现问题后退回，乙方应及时更换，如因此导致未能在第4.3条约定时限内送达增值税专用发票的，乙方应当按照第4.3条约定承担逾期送达的违约责任。
4.5本合同费用总额的所有支付由甲方以[]（银行转账或承兑期不超过六个月的汇票、电汇、支票等方式）付至乙方。甲乙双方银行账户信息和纳税人信息：甲方信息如下：
开户行：[ ]
银行地址：[ ]
户名：[ ]
账号：[ ]
纳税人识别号：[ ]
地址：[ ]
电话：[ ]
乙方信息如下：
开户行：[ ]
银行地址：[ ]
户名：[ ]账号：[ ]
纳税人识别号：[ ]
地址：[ ]
电话：[ ]
4.6若根据本合同约定乙方应当支付违约金和/或承担赔偿责任，则甲方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。
第五条保密
5.1乙方对甲方所提供的所有资料以及在本合同签订、履行过程中所接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息(统称“保密资料”)负有保密义务。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。乙方有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。乙方可仅为本合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。
5.2乙方仅得为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、彩样、照片、菲林、光盘等）留存保密资料。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。
5.3 当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用。当保密资料：
（1）并非乙方的过错而已经进入公有领域的。
（2）已通过该方的有关记录证明是由乙方独立开发的。
（3）由乙方从没有违反对甲方的保密义务的人合法取得的。或
（4）法律要求乙方披露的，但乙方应在合理的时间提前通知甲方，使其得以采取其认为必要的保护措施。
5.4如乙方违反本合同关于保密的约定，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。
5.5本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后[ ]年内持续有效。
第六条本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的书面请求，另一方应当在收到书面请求后[ ]个工作日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：
[ ] 。
第七条未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项目部分或全部服务工作转由第三人承担。第八条双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：
8.1乙方完成技术服务工作的形式：[ ]。
8.2技术服务工作成果的验收标准：[ ]。
8.3技术服务工作成果的验收方法：[ ]。
合同编号：YT-FS-4721-16 工程技术服务合同书范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
工程技术服务合同书范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(委托方)： 乙方(受托方)： 经甲乙双方共同协商，并根据《中华人民共和国 合同法》之规定，就甲方工程施工技术服务、技术咨 询等相关业务达成如下协议，由签约双方共同恪守。 一、服务范围 乙方按照甲方要求组织技术人员为甲方提供甲方 工程范围内的施工设计、策划、现场管理等。单位自 检资料整理、计量、变更资料整理等技术服务。 二、甲方权利与义务 ①甲方为乙方提供工作所需的一切设计图纸以 及业主和监理单位下发的有关文件。 ②甲方为乙方提供全站仪、水准仪、皮尺、钢卷 尺、花杆、对讲机、电脑、打印机、文件柜、写字台、
数码相机等测量、办公设备和两个测量辅助人员。 ③甲方全面负责疏通、处理与建设方、监理方和其他上级部门人员的关系，并承担工程交工验收(包括资料验收)的一切费用。 ④甲方为乙方提供住宿、食宿及外出办公条件。 ⑤甲方为乙方提供工程技术专用车一辆。 ⑥甲方在每个工作面需有现场施工员，接受乙方的技术交底。 ⑦甲方在施工期内有权要求乙方提供满足工程技术所需的人员。 ⑧乙方人员若不遵守甲方的管理制度，屡劝不听者，甲方有权要求乙方换人。 ⑨在工程施工过程中，甲方必须按乙方的技术要求和国家有关施工技术规范进行施工，否则造成的工程质量事故及工程损失，乙方不负任何责任。 三、乙方权利与义务 ①乙方必须按照甲方要求，为甲方提供技术服务。 ②若甲方所提要求不符合施工规范规定，明显存
技术服务费合同模板 甲方（委托方）：铁力山（北京）控制技术有限公司乙方（受托方）： 签订地点：市 签订日期：年月日
依据《中华人民其和国合同法》，就甲方委托乙方进行控制台技术服务事宜，经友好协商，达成如下协议。 一、技术服务内容、方式及要求 1、服务内容及方式： 2、服务期限： 服务期为：壹年。 3、服务响应： （1）乙方应在正常服务期内，对于甲方控制台发生的突发问题，在2小时之内响应（电话或者Email方式）并提出具体解决办法，如不能解决，乙方应在24-48小时之内到达现场进行解决。 （2）每次现场服务，甲方应提前7个工作日通知乙方到达甲方指定的用户现场进行服务。 二、工作条件和协作事项： 甲方有义务联系最终用户为乙方提供正常的工作服务环境，如相关部门应配合乙方的工作，提供上网方便，及时收集整理问题来源等。 三、技术服务报酬及其支付或结算方式： （一）技术服务的合同总额为：人民币（大写）：。 （二）支付方式： 甲方应在合同签订后且收到项目全额款项后一次性付清合同总额，计人民币: ,（￥元）。乙方开具等额的增值税技术服务发票，并按甲方指定的方式投递。 四、违约金或者损失赔偿额的计算 违反本合同约定，违约方应按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定承担违约责任。 如果乙方未能按合同条款为最终用户服务，每延迟一天，乙方按合同总额0.1％向甲方支付违约金。 如果甲方不能按合同规定时间支付乙方的服务费，每延迟一天，甲方应向乙方支付合同总额的0.1％的违约金。
五、解决合同纠纷的方式 在履行本合同的过程中发生争议，双方应友好协商解决，双方当事人调解不成，同意采取仲裁的方式进行解决，提请北京市仲裁委员会仲裁。 六、不可抗力因素： 甲乙双方中任何一方，由于遭受战争、疫病、严重火灾、洪水、台风、地震或其它不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力致使无法履行合同时，可延长合同执行期，延长期应相当于不可抗力持续时间。 遭受不可抗力一方应尽快以传真通知另一方，并在不可抗力发生后合理期限（原则上不超过20个工作日）内将有关当局出具的证明文件正本以快递方式寄出，供另一方审查确认。 一旦不可抗力终止或解除，则遭受不可抗力一方须尽快以传真通知另一方，并寄交正本信件予以确认。 七、合同的更改： 合同生效后，任何一方需要更改条款，必须以书面方式通知对方，在得到对方的书面许可后更改方可生效。 八、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。自签字盖章之日起生效。 九、未尽事宜，双方友好协商解决。 （以下无正文，转签章页）
编号：_________________ 竣工结算编制服务协议书 甲方：__________________________ 乙方：__________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方: 乙方:
甲方因工作需要，特委托乙方进行项目的审计结算书编制、跟进与公司相关资料的对接工作， 甲 乙方双方在平等、互利、守信的基础上就相关事宜进行了充分协商，达成协议如下： 一、项目简况: 工程名称： 二、编制范围及编制量： 2.1完成该项目条线路段审计结算书的编制，包含甲方的结算书编制、竣工资料整理、与金辉公 司对接补充资料、负责审计结算书和审计单位的对接，负责通过审计报送验收后的审计结算报告。 2.2结算书编制前，甲方需提供审计单位的相关结算要求及联系方式。 三、结算资料编制及完成时间 3.1 开始编制日期：以甲方资料交接至乙方时间为准，暂计划为2017年07月24日开始 3.2 完成编制日期：以业主或审计单位审计结算书对接交验时间为准。 3.3 因工程变更或计量审核工作的特殊性，可能导致编制时间拖延，则工期顺延。 3.4 因单个项目工程量与计划量的不同或提供不齐全，可能导致编制时间拖延甚至结算审减度 大，则工期顺延。 四、甲方的权利及义务 4.1 提供本项目范围内施工后经业主及监理审签的工程量清单、竣工图、变更签证等签字扫描件一份，提供与审计结算书编制相关的一切资料。 4.2 根据进展需要甲方可以安排一名人员协助（说明：甲方协助人员因是有其它工作安排的，只能是部分时间协助不能做为全岗人协助） 4.2 提供的上述资料应真实、完整、正确、规范、签章齐全。 4.3 甲方负责将上述资料以清单方式点交给乙方，移交地点由双方协商确定。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 工程技术服务合同书
编号：FS-DY-20880 工程技术服务合同书 中国公司(以下简称“甲方”)为一方，××国××公司(以下简称“乙方”)为一方，双方就工程的技术咨询服务，授权双方代表按下列条款签订本协议书： 一、甲方请乙方就工程提供技术咨询服务，乙方愿意提供这样的服务。 二、乙方向甲方提供的技术咨询服务范围如下： 1、坝基岩体稳定、变形及基础处理措施。 2、大坝下游的防洪防冲和岸坡保护问题。 3、库岸滑坡涌浪问题及岸坡变形观测技术。 三、乙方的责任如下： 1、乙方应于年月份内派遣3名身体健康、能够胜任工作的专家来中国进行25天的技术咨询服务，派出技术咨询专家的名单应事先征得甲方同意。 2、乙方专家应到现场考察，并正确、全面地解答甲方人
员提出的咨询问题，在离开中国前，向甲方提出咨询报告初稿，并在离开中国后一个月内提出正式咨询报告一式五份，报告内容应包括附件一所列内容，并用英文书就。 3、乙方的专家在中国进行技术咨询服务的时间为二十五个日历日(包括四个旅途日和三个周末日)，每周工作六天，每天工作八小时。 4、专家在中国工作期间应遵守中国的法律和工作地区的有关规定。 5、乙方将正式的技术咨询报告给甲方寄出后，应以电传通知甲方如下内容：报告寄出日期、邮单号。 6、技术咨询报告如在邮寄途中丢失，乙方接到甲方通知后立即免费补寄。 四、甲方的责任范围： 1、考虑到本协议第二、三条所规定的乙方所提供的咨询服务，甲方支付给乙方一笔总费用，其金额为美元(大写美元整)。 2、为乙方3名专家提供在中国境内食、宿及工作需要的交通。
技术服务协议参考范本 甲方: 乙方: 现有工程,甲方因施工现场项目管理人员经验不足,特委托乙方对甲方的现场管理人员进行技术支持和指导。本工程(协议书)本着公平、公正、诚实守信、协议双方自愿的原则,具体约定内容如下: 一、工程名称: 二、工程施工地点: 三、工程专业:中水工程四、技术支持范围:中间计量、现场签证、工程变更、实验、工程资料(包含安全资料,不包含施工方案) 五、合同签订时间:XX年月日合同截止时间: 六、合同金额:小写:1XX0 元。大写:壹拾贰万元整。 七、合同形式:固定价格合同,合同价格固定不变。(此价格只包含合同范围内的工作,若增加项目需另收取费用) 八、甲方的权利和义务:
1、按合同约定的付款式支付乙方的技术服务费用; 2、向乙方提供技术服务时所需要的车辆及相关人员,并负责将乙方送回乙方指定地点; 3、乙方技术服务时(施工现场)向乙方提供午餐和晚餐及人员住宿; 4、乙方若无重大过错不得终止合同的履行,乙方若拒绝履行应履行的义务,甲方有终止合同履行的权利。 5、甲方承担合同价款的税金,并以现金的形式支付给乙方; 6、提供乙方临时使用的办公室、办公桌、打印机、台式电脑一台、资料编制软件一套、打印用的纸张及施工中有关文具用品、实验仪器和实验化学药品。 7、配合乙方办理施工许可证和开工前的全部手续九、乙方的权利和义务: 1、负责工程从开工进场到竣工资料移交且工程结算完成的全过程技术服务。主要内容为施工过程中的计量申报、现场签证、工程变更、竣工结算、施工过程中的实验检测及资料编制(包含安全资料)。 2、不得无故中断或终止技术服务,工程未竣工验收结算、资料移交之前,不得终止技术服务。
基础服务合同 合同编号： 甲方（服务采购方）：常熟展运电子有限公司 乙方（服务提供方）： 甲乙双方为长期合作发展需要，经充分协商一致，在平等互利原则下依据《中华人民共和国合同法》及相关规定签订本合同，其授权代表就双方之间的服务提供达成以下条款： 第一条：服务标的 1、甲方同意从乙方采购，乙方同意向甲方提供服务。本合同所称之“服务”系指合约有效期内，乙方提供给甲方的所有服务及为完成该服务所需的全部人工劳务、材料、配套设施及技术资料。 2、服务的内容、要求及其它细项以甲方订单为准。此外，双方另行达成的协议、订单补充说明、经甲方认可的乙方报价单等交易文件亦对双方具有法律拘束力。订单及其它交易文件的形式包含但不 限于纸质、传真、邮寄或电子邮件、EDI等方式。 第二条：服务的履行及验收 1、乙方应当按照合同或甲方指示的期限提供服务，若无法按期履行者，应当提前七日书面通知甲方，经甲方书面同意后可顺延至甲方核可的期限。 2、乙方应当按照合同及甲方要求提供服务，并应随时接受甲方代表及其委派人员的检验和检查，并为之提供便利条件。如甲方发现任何履行瑕疵行为，乙方须在甲方限定时间内改正。 3、服务提供期间，甲方可要求乙方增加、减少或改变服务的内容，乙方应当配合执行。因甲方要求变更而产生的费用，由双方另行书面确定，但不得以新增服务项目价款未议妥而中止履行。
4、乙方提供的服务需派员至甲方现场履行的，乙方人员应严格遵守甲方规章制度，若有违反，甲方可视情节轻重，要求乙方撤换现场服务人员，或提前解除合同并向乙方索赔。现场服务期间，乙方人员因其自身故意、过失或意外事件造成的其自身、甲方或第三方人身财产损害的，由乙方负责善后处理并承担全部赔偿责任，甲方提供必要协助。若因此造成甲方遭第三方索赔的，经甲方通知，乙方应当全权负责处理，并赔偿甲方因此所造成的全部损失。 5、合同履行完毕，乙方应当及时通知甲方验收，验收标准为甲方标准；如无甲方标准，按甲方认可的乙方报价单为标准；若仍无法确认验收标准的，国家标准、行业标准可作为甲方确定验收的标准。 6、验收时，如发现瑕疵或不符，甲方有权要求乙方重做、补正并承担由此产生的所有费用和损失，甲方将暂停付款程序直至问题解决；若无法补救或致合同目的无法实现的，甲方可立即解除合同及要求乙方退款并赔偿甲方因此所遭受的所有相关损失。 第三条：价格与付款 1、服务价格以订单为准。甲方向乙方所下订单上价格为该单交易总价，包括服务的人工费用及其配套材料、设施和技术数据、安装与交通运输等完成该单交易的一切费用，除甲乙双方另有书面协议外，乙方不再向甲方收取任何其它费用。 2、乙方同意所提供的服务依甲方所定之验收标准和验收方式验收，除双方另有约定，甲方于验收合格后的60日内付款乙方；若乙方对甲方存在其他金钱债务之责任者，甲方得以从应付货款中径行扣除。 3、因履行本合约而产生的任何税赋或政府规费，由双方按照各国或地区的法律规定各自缴纳，惟出口环节征收的税费由乙方承担。 4、由于甲方企业规模庞大，每月需集中安排付款。甲方付款日为每月10日及25日，乙方同意甲方于应付帐款到期日后最近的一个付款日付款。 第四条：产品保证
中缅天然气、原油管道工程EPC总承包第四合同项水土保持施工图 技术服务合同 项目名称：中缅天然气、原油管道工程EPC总承包第四合同项 水土保持施工图 合同编号： 委托人（甲方）：中缅天然气、原油管道工程EPC总承包第四合同项 EPC项目部 受托人（乙方）：长江水利委员会长江流域水土保持监测中心站 签订日期年月日
委托人：中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司（以下简称甲方）受托人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经双方协商一致，订立本合同。 1.技术服务内容及要求 1.1内容：；。 1.2技术要求：乙方完成的设计成果要符合现行的水利行业相关标准、规范和附件一中约定的内容。 2.履行期限、地点、进度安排 2.1履行期限： 2012年 1 月 20 日至 2013 年 12 月 31 日止。 2.2履行地点：。 2.3进度安排： 提交A版成果资料时间：2012年4月30日 提交0版成果资料时间：2012年9月30日 3.合同价款及支付 3.1合同价款 本合同暂定含税总价为人民币（小写：￥元） 其中计费价款为元/km（固定综合单价），以实际完成工作量进行结算。 3.2合同价款的结算与支付 3.2.1合同价款的结算：乙方完成合同约定的义务后，与甲方进行结算金额的确认，形成结算单据，并由乙方出具发票，按照以下第
3.2.1.1种方式办理合同价款的结算。 3.2.1.1一次性结算：项目通过最终验收合格后，对合同价款进行一次性结算。 3.2.1.2按进度分期结算：按一定期间对项目进行检查，以双方确认的进度进行结算。双方约定： / 。 3.2.1.3其他方式： / 。 3.2.2合同价款的支付：甲方按照以下第_3.2.2.1_种方式支付合同价款。 3.2.2.1甲乙双方结算完成后，乙方提交结算证明文件和有效结算票据，向甲方提出付款要求。甲方在收到乙方提交的付款要求及有效结算票据后 15 个工作日内支付。 3.2.2.2其他方式：。 3.2.3甲方按照乙方提供的下列账户信息资料，通过银行结算方式支付给乙方。乙方应对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。 收款单位：。 开户行：。 帐号：。 4.资料提交及期限 4.1甲方于合同签订后3日内向乙方提供以下资料： 该项目的图纸及设计基础资料一份。 4.2乙方于 2012年9月30日前向甲方提供以下资料：
技术咨询服务合同 _________（以下简称委托方）为一方，_________公司（以下简称为咨询方）为另一方，双方就________ _的技术咨询服务，授权双方代表按下列条款签订本合同。 第一条合同内容 1．1 委托方希望获得咨询方就_________提供的技术咨询服务，而咨询方愿意提供此项服务。 1．2 技术咨询服务范围如下：_________。 1．3 技术咨询服务的进度安排：_________。 1．4 技术咨询服务的人员安排：_________。 1．5 技术咨询服务自合同生效之日起_________个月内完成，将在_________个月内提交最终技术咨询报告，包括图纸、设计资料、各类规范和图片等。咨询方应免费通报委托方类似工程的最近发展和任何进展，以便委托方能改进该工程的设计。 第二条双方的责任和义务 2．1 委托方应向咨询方提供有关的资料、技术咨询报告、图纸和可能得到的信息并给予咨询方开展工作提供力所能及的协助，特别是委托方应在适当时候指定一名总代表以便能随时予以联系。 2．2 委托方应协助咨询方向有关机构取得护照签证、工作许可和咨询方要求的其它文件以使咨询方能进入委托方国家和本工程的现场，但费用由咨询方负担。 2．3 除了合同第一条所列的技术人员外，咨询方还应提供足够数量的称职的技术人员来履行本合同规定的义务。咨询方应对其所雇的履行合同的技术人员负完全责任并使委托方免受其技术人员因执行合同任务所引起的一切损害。 2．4 咨询方应根据咨询服务的内容和进度安排，按时提交咨询技术咨询报告及有关图纸资料。 2．5 咨询方应协助委托方的技术人员获得进入咨询方国家的签证并负责安排食宿，食宿费用由委托方负担。咨询方应为委托方的技术人员提供办公室、必要的设施和交通便利。 2．6 咨询方对因执行其提供的咨询服务而给委托方和委托方工作人员造成的人身损害和财产损失承担责任并予以赔偿，但这种损害或损失是由于咨询方人员在履行本合同的活动中的疏忽所造成的。咨询方仅对本合同项下的工作负责。 2．7 咨询方对本合同的任何和所有责任都限定在咨询方因付出专业服务而收到的合同总价之内，并将在本合同第7．3条规定的保证期满后解除。 第三条价格与支付 3．1 本合同总价为_________（币种）_________（大写：_________）。
工程造价咨询（审核）合同 委托人：（以下简称委托人） 咨询人：（以下简称咨询人） 审计机关：南江县审计局 (以下简称审计机关) 为了加强国家建设项目的审计监督，整合审计资源，规范投资项目管理和社会中介机构参与国家建设项目审计的执业行为，保证审计质量，提高投资效益，防范审计风险，根据?中华人民共和国审计法?、?审计机关国家建设项目审计准则?、?审计署聘请外部人员参与审计工作管理办法（试行）?、?巴中市国家建设项目审计监督办法?（巴中市人民政府令第26号）、?巴中市审计局关于聘请社会中介机构参与国家建设项目审计管理暂行办法?、?南江县聘请社会中介机构参与国家建设项目审计管理暂行办法?等有关法律、法规和文件规定，经协商一致，签订本合同。 第一条本合同是根据?中华人民共和国合同法?和国家建设部、国家工商行政管理总局印发的?建设工程造价咨询合同?示范文本（GJ-2002-0212）制定的。 第二条委托人和审计机关委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务 项目咨询业务内容及范围：
第三条咨询人、委托人和审计机关的义务 （一）咨询人的义务 1、向委托人和审计机关提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同中约定的范围实施咨询业务。 2、咨询人在履行本合同期间，向委托人和审计机关提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。 （1）“正常服务”是指双方约定的工程造价咨询工作； （2）“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务； （3）“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”。双方在咨询合同有效期内进一步约定的服务。根据本合同第四条第（一）款第4项、第五条第（二）款第3项规定，应增加的额外工作量。 3、合同签订后，咨询人应组织人员收集有关资料，主动征询委托人和审计机关的有关要求，以保证咨询工作顺利进行。 4、咨询人必须按照国家和本省的工程造价管理法规及规定，遵循公平、公正、合法的原则高质量地完成咨询工作，维护各方合法权益。 5、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。 （二）委托人和审计机关的义务 1、委托人和审计机关应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。 2、委托人和审计机关应当在约定的时间内，向咨询人提供
技术服务合同 甲方（委托方）：（注：须填写营业执照登记的单位全称） 注册地址：（注：以营业执照为准）邮编： 通讯地址：（注：以实际办公地址为准）邮编： 法定代表人：职务： 乙方（受托方）：（注：须填写营业执照登记的单位全称） 注册地址：（注：以营业执照为准）邮编： 通讯地址：（注：以实际办公地址为准）邮编： 法定代表人：职务： 纳税人资格：（注：一般纳税人或小规模纳税人或其他，如为小规模纳 税人，应明确是企业还是个体工商户，关于本项是必填项，不能擅自删除）纳税人识别号： 甲乙双方本着平等互利、友好协商的原则，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就甲方委托乙方开展__________________ 专 项技术服务事宜达成以下合同，以共同遵守： 第一条工程项目概况 （根据本合同的技术服务范围填写，如为全项目的技术服务，写工程整体概况；如为单项技术服务，例如超前地质预报，仅填写单项工程概况） 1.1名称：______________________________ 1.2工程地点：___________________________ 1.3工程范围：___________________________ 第二条技术服务内容 2.1技术服务的目标：确保施工安全，工程建设质量符合相关标准等 2.2技术服务的内容： ______________________________________ 2.3技术服务的方式：即时检测、预报、报告、技术成果（含 纸质文件以及电子文件）、预算文件等
第三条乙方应按下列要求完成技术服务工作 3.1技术服务地点： ________________________________________ 3.2技术服务期限：201*年*月*日-201*年*月*日，总日历天数为**天 3.3技术服务进度：满足施工进度要求及建设单位的现场要求 3.4技术服务质量要求：技术成果要符合现行的最新的国家或建筑行业相关标准、规范；若建设单位相关文件的要求高于国家或行业标准的，贝V按照建设单位文件执行。__________________________________ 3.5技术服务质量期限要求：在甲方承建工程项目整体竣工后 质保期内（或年内）保证技术服务的有效性_____________________ 3.6技术服务人员要求：乙方至少要保证现场常驻人员名；出具的相关报告，根据国家法律法规有持证人员的合法签字；乙方拟派项目服务人员见附件1。________________________________________________ 第四条技术服务报酬 4.1双方约定本合同采用（）价款方式 4.1.1固定总价合同 技术服务费固定总价（不含增值税）金额（小写）：___________ 元（人民币）；（大写）： _____________ 元（人民币）；增值税税 率______ ;技术服务费固定总价（包含增值税）金额（小写）：— 元（人民币），（大写）： ___________ 元（人民币）。 以上合同价款为双方协商一致的一次性固定总价，除下列因素夕卜，合同价款不因任何因素调整：____________________________ 。 4.1.2固定综合单价合同 本合同技术服务费固定综合单价详见合同附件。 （请项目部根据实际情况编写固定综合单价清单，请区分不含增值税单价、增值税税率和含增值税单价） 合同暂定（签约）总价（不含增值税）为：元（大 写：__________________ ），增值税税率—%，含增值税暂定（签 约）总价为：______ 元（大写: _____________ ）。暂定（签约）总价 不作为结算依据，本合同最终结算总金额二经甲方签认的乙方实际完成的合格工作量x固定综合单价x（1+增值税税率% ）。 4.2上述固定总价或固定综合单价包括了按甲方要求完成合同约定工作内容，乙方所需发生的全部往返调遣费、人工费、设备仪器费、劳务人员的各类社会统筹及保险（劳务人员本人或由乙方向社会有关部门自行交纳）、研发、质检、缺陷修复、保管、设备保险费、管理费、利润、税金等以及本
施工技术服务合同书（标准版） 合同编号： 施工技术服务合同书 （标准版） 甲方： 乙方： 签订日期： 签订地点：
施工技术服务合同书 甲方（委托方）： 乙方（受托方）： 经甲乙双方共同协商，并根据《中华人民共和国合同法》之规定，就XX 公路路基、路面工程的施工技术服务事宜达成如下协议，由签约双方共同恪守。 一、服务范围 乙方按照甲方要求组织技术人员为甲方提供本工程范围内的施工测量、施工单位自检资料整理、计量、变更资料整理等技术服务（不包括试验和工地施工）。 二、甲方权利与义务 ①甲方为乙方提供工作所需的一切设计图纸以及业主和监理单位下发的有 关文件。 ②甲方为乙方提供全站仪、水准仪、皮尺、钢卷尺、花杆、对讲机、电脑、 打印机、文件柜、写字台、数码相机等测量、办公设备和两个测量辅助人员。 ③甲方全面负责疏通、处理与建设方、监理方和其他上级部门人员的关系， 并承担工程交工验收（包括资料验收）的一切费用。 ④甲方为乙方提供住宿、食宿及外出办公条件。 ⑤甲方为乙方提供工程技术专用车一辆。 ⑥甲方在每个工作面需有现场施工员，接受乙方的技术交底。 ⑦甲方在施工期内有权要求乙方提供满足工程技术所需的人员。 ⑧乙方人员若不遵守甲方的管理制度，屡劝不听者，甲方有权要求乙方换人。 ⑨在工程施工过程中，甲方必须按乙方的技术要求和国家有关施工技术规范 进行施工，否则造成的工程质量事故及工程损失，乙方不负任何责任。三、乙方权利与义务 ①乙方必须按照甲方要求，为甲方提供技术服务。 ②若甲方所提要求不符合施工规范规定，明显存在质量隐患时，乙方有权拒
绝执行。 ③乙方必须配备足够的技术人员以保证甲方的工程进度和技术质量。 ④乙方在放线、抄平后将数据以书面形式给现场施工员交底，双方签字确认。 四、服务期限 ①服务期限以甲方与建设单位签订的合同工期为准。 ②工期包括施工复测时间（10-15天）、雨季及因建设方、甲方等缘故造成的 停工时间。不包括竣工资料的编制时间。 ③竣工资料编制时间为一个月。 ④若因建设方、甲方及雨季等造成工程无法完成，乙方不负任何责任。 ⑤若因建设方、甲方或天气原因致使工期超过合同工期，由甲方支付乙方技 术人员超过天数的工资。 五、费用及支付方式 ①本合同按服务期限三个月计，费用总额为人民币壹拾伍万元整（不含税金）。 ②甲方在乙方人员进工地后，支付费用总额的 10 %，施工期间甲方根据每月所占总费用的比例，每月支付给乙方月比例的90 %，剩余费用到工程完工资料交验时全部结清。 六、其他未尽事宜由双方另行协商。 七、本合同一式两份，自乙方进场接受设计单位交底之日起生效，到工程结 束自检资料交验费用结清时止。 甲方：乙方： 日期：日期： 住址：住址： 电话：电话：
( 施工合同) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-064903 施工合同通用条款竣工结算General conditions of construction contract completion settlement
施工合同通用条款竣工结算 《施工合同通用条款竣工结算》是合同范本网施工合同栏目为您精心准备的，更多精彩内容请收藏本站(ctrl+D即可)! 11 竣工结算 11.1 竣工付款申请 除非专用条款另有约定，承包人应在按照第13.2款[竣工验收程序]提交竣工验收报告的同时向监理人提交竣工结算报告，并提供完整结算资料和相关证明材料。如发包人按照第4.5款[造价咨询人]委托了造价咨询人的，承包人可以按照发包人的指示，将上述文件提交给造价咨询人。 竣工结算报告应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。 监理人对竣工结算报告有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请。 11.2 竣工付款证书及支付时间 (l)除非专用条款另有约定，监理人应按照承包人竣工付款申请金额，在以下时间内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承
包人： 工程竣工结算报告金额500万元以下的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天内完成审核; 工程竣工结算报告金额500万元-2000万元的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天内完成审核; 工程竣工结算报告金额2000万元-5000万元的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天内完成审核; 工程竣工结算报告金额5000万元以上的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天内完成审核; (2)除非专用条款另有约定，发包人应在收到监理人核查结果后28日内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请己经监理人核查同意;发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。 (3)发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。 (4)承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款
技术服务合同 合同编号： 本合同由以下双方签订： 甲方： 乙方： 为保证甲方业务的正常开展，本着长期合作、互惠互利的原则，乙方同意为甲方提供技术服务。经友好协商，双方就技术服务的有关事宜达成以下合同条款： 一、技术服务内容 1．服务地点：位于的数据中心。 2．服务项目： 1)为甲方放置于上述数据中心的故障设备进行抢修、更换： □交换机□路由器□服务器□UPS □电池□其它设备 2)为甲方在上述数据中心进行应急响应服务： □供电中断□网络中断□网络攻击□其它 3)为甲方提供__________的租用，租用时间为______天。 4)根据技术服务的具体情况需要，双方可就技术服务内容另行签订《技术服务方案》（本合同附件一）。 二、技术服务费用的费用及支付方法 1．经双方协商，甲方支付一次性的技术服务费用：_______元。 2．乙方应提供技术服务费的发票，甲方应及时支付款项。 三、甲方权利和义务 1．甲方应按照本合同条款规定，按时支付技术服务费用。 2．为保证及时做好技术服务工作，甲方应以书面形式向乙方提供设备清单及联系人，并及时提供变动信息。 3．甲方应在乙方应急响应过程中提供必要的技术支持。
四、乙方的权利和义务 1．乙方有责任按照技术服务的要求，做好相关设备、技术人员、方案等准备工作。 2．乙方的技术服务方案应得到甲方的认可，并达到双方共同约定的效果。 3．乙方应定期对应急响应预案进行演练，确保预案有效。 4．乙方应按时提供合法的发票。 五、保密责任 未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或披露与对方业务有关的资料和信息，但法律另有规定的除外。 六、违约责任 1．乙方如不能按要求进行设备维护或及时进行应急响应，甲方有权终止合同。由此给甲方带来损失的，由乙方负责全额赔偿。 2．由于甲方设备本身设计缺陷、设备间匹配、数据准备及工作效率等原因影响甲方设备正常使用，乙方不承担违约责任。 3．对由如火灾、水灾、台风、地震、罢工、战争、人为破坏、自然灾害等不可抗力因素造成任何一方未能履行本合同所规定的任何责任和义务，均不构成违约行为；责任方有义务出具证据或证明。 七、争议解决 1．若在合同执行过程中出现争议，双方应首先协商解决，双方协商事宜、办理事务和确认事项应以书面形式完成，并由双方负责该项事件的负责人签署，双方各自留档，并作为本合同具体执行中的有效依据。 2．协商不成时，可向北京市朝阳区人民法院提起诉讼解决。除提起诉讼的事项外，双方应继续行使其剩余的相关权利，履行其本合同项下的其它义务。 八、其它 1．本合同有效期从年月日至年月日。 2．本合同共一式肆份，经双方签字盖章后生效。甲、乙双方各执贰份，具同等效力。 甲方单位盖章：乙方单位盖章： 委托代理人签字：委托代理人签字：
合同编号：_________
技术服务劳务合同范本
甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：______年_____月_____日
第1页共8页
甲方：
技术服务劳务合同范本
法定代表人：
乙方：
法定代表人：
经甲乙双方友好协商，甲方决定由乙方负责__________技术服务工 作，双方在协商一致的原则下，达成以下合同条款，以资共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：____________________________。
2、工程地点：____________________________。
3、技术服务内容：乙方向甲方提供 ______________________________技术服务。
风险提示：工作岗位及工作时间
雇员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位 从事什么工作，如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工（因为 工种不同工资差别很大）；
工作时间包括聘用期限，应注明从何时起知何时止；每周工
第2页共8页
作多少天，每天工作多少小时；一般每周至少有一天的休息日；按 国际惯例，在节假日，雇员应享受所在国家规定的节假日，如所在 国国庆、春节等。 建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相 关工作岗位，工作时间以及劳务报酬等问题，避免之后因履行合同 发生纠纷。
第二条、合同期限 合同期限为______个月，技术服务开始日期以甲方颁发的开工通知 书为准，技术服务完成日期为工程竣工交接及竣工资料完工。工程提前 竣工不影响本合同技术服务费用及合同条款的执行。
风险提示：劳务费用
劳务合同雇员提供劳务服务，雇主主需要依据协议支付劳务 报酬，这里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外，还需 要为劳动者缴纳保险、福利待遇等；劳务关系中的自然人，一般只 获得劳务费，雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务， 是否缴纳可以双方协商约定。 另外，如果是在工作时间以外加班 或上夜班，雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用，并据此作 出详细约定，以免给雇主一方造成不必要纠纷。
第三条、技术服务的费用及支付方式 1、技术承包费用按______万元作为技术组的总底薪。
第3页共8页
工程供货合同 甲方（供方）中山市莎丽卫浴设备有限公司 乙方（需方）：哈尔滨亿奥卫浴商行孙广仁（法人代表） 甲、乙双方本着《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守： 一、定货明细：乙方向甲方购买以下常规产品： 注：1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算 2、以上价格不含税， 3、甲方负责运输（仅限中山至哈尔滨长途）、 二、质量检验： 1.质量标准：按国家有关规定标准验收 2.尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。 3.包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并符合乙方标准包装，包装费含在产品报价中。 三、付款方式： 本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的即人民币：元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，天内生产完工，第天内乙方需付清余款元，货从中山发出，天内到达上海。 四、交货方式、交货时间、交货地点： 1.交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的上海工地 2.交货时间：自收到定金之日起15天内货到达上海
3.交货地点：上海 五、产品接收及检验：货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人（要有委托书）负责点数、验货，并签名确认。检验要符合国家有关规定标准（以客户确定的样板型号标准验收。） 六、对产品提出异议的时间和办法： 乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于2日内向甲方提出书面异议，甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，2日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的产品合格！ 七、违约责任 1.甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分货款 每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失； 2.乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的 全部损失； 3.乙方未能及时按合同约定的时间付款的，乙方应向甲方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失； 九、其他条件 1.合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进行。
工程技术咨询服务合同 中国公司和国公司 关于工程技术咨询服务协议书 编号： 日期：年月日 中国公司（以下简称“甲方”）为一方，国公司（以下简 称“乙方”）为一方，双方就工程的技术咨询服务，授权双方代表按下列条款签订本协议书： 一、甲方请乙方就工程提供技术咨询服务，乙方愿意提供这样的服务。 二、乙方向甲方提供的技术咨询服务范围如下： １．坝基岩体稳定、变形及基础处理措施。 ２．大坝下游的防洪防冲和岸坡保护问题。 ３．库岸滑坡涌浪问题及岸坡变形观测技术。 三、乙方的责任如下： １．乙方应于年月份内派遣３名身体健康、能够胜任工作的 专家来中国进行２５天的技术咨询服务，派出技术咨询专家的名单应事先征得甲方同意。 ２．乙方专家应到现场考察，并正确、全面地解答甲方人员提出的咨询问题，在离开中国前，向甲方提出咨询报告初稿，并在离开中国后一个月内提出正式咨询报告一式五份，报告内容应包括附件一所列内容，并用英文书就。 ３．乙方的专家在中国进行技术咨询服务的时间为二十五个日历日（包括四个旅途日和三个周末日），每周工作六天，每天工作八小时。 ４．专家在中国工作期间应遵守中国的法律和工作地区的有关规定。 ５．乙方将正式的技术咨询报告给甲方寄出后，应以电传通知甲方如下内容：
报告寄出日期、邮单号。 ６．技术咨询报告如在邮寄途中丢失，乙方接到甲方通知后立即免费补寄。 四、甲方的责任范围： １．考虑到本协议第二、三条所规定的乙方所提供的咨询服务，甲方支付给乙方一笔总费用，其金额为美元（大写美元 整）。 ２．为乙方３名专家提供在中国境内食、宿及工作需要的交通。 ３．提供工作必须的技术资料、图纸和技术文件。 ４．提供在中国工作所需的翻译人员。 ５．协助办理专家出入中国签证和在中国居留、旅行手续并提供方便。 五、费用的支付 １．本协议书的费用以美元支付。 ２．本协议总金额２５％，计美元，在乙方派出的专家到北京后，甲方凭收到下列单据，经审核无误后３天内通过北京中国银行和×国商业银行向乙方支付。 Ａ．××发展有限公司北京办事处出具的以甲方为受益人金额为协议总金额２５％计（美元）不可撤销的保证函正副本各一份（保证函格式见本合同第二号附件）。 Ｂ．商业发票正本一份、复印本五份。 ３．本协议总金额７５％，计美元在乙方完成技术咨询服务并提交正式的技术咨询报告后，甲方凭收到下列单据，经审核无误后不迟于天通过北京中国银行和×国商业银行向乙方支付。 Ａ．商业发票正本一式六份。 Ｂ．即期汇票一式两份。 Ｃ．邮寄正式技术咨询报告的邮单或空运单一式两份。 六、凡在中国以外所发生的一切银行费用由乙方承担。在中国发生的一切银行费用由甲方承担。 七、双方应对互相提供的一切资料给予保密，未经对方书面同意不得向第三者
技术服务合同 签订时间：年月 签订地：
甲方： 负责人：职务：总经理 地址：邮编： 乙方： 法定代表人：职务： 地址：邮编： 本合同甲方委托乙方就项目进行专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 第一条甲方委托乙方进行服务的内容如下： 1.1技术服务的目标： 1.2技术服务的内容： 1.3技术服务方式： 第二条乙方应按以下要求完成技术服务工作（技术规范书和需求点对点应答见附件1）： 2.1技术服务地点： 2.2技术服务期限： 2.3技术服务进度： 2.4技术服务质量要求：（质量检测标准见附件2） 2.5技术服务质量期限要求： 第三条为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项： 3.1提供技术资料： （1） （2） （3）
（4） 3.2提供工作条件： （1） （2） （3） （4） 3.3其他： 3.4甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式： 第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式： 4.1技术服务费（含税价）总额为：￥______（大写：人民币_________），本合同适用增值税税率为，合同总价下不含增值税的价款为人民币 元（大写：人民币），增值税税款为人民币元（大写：人民 币）。 4.2技术服务费由甲方（一次或分期）支付乙方。具体支付方式和时间如下： 4.3乙方开户银行名称、地址和帐号为： 开户银行： 地址： 帐号： 4.4 乙方不得向第三方转让全部或部分甲方应付账款，否则该转让行为无效。 4.5乙方必须按照国家有关法律法规的规定如实向甲方开具并提供增值税专用发票。如乙方未能提供增值税专用发票或提供的增值税专用发票不符合合同约定，则甲方有权按不含税价款与可抵扣的进项税税款的合计数向乙方付款。乙方应在增值税专用发票开具之日起 20 日内按照本合同规定将发票提交至甲方，由于乙方未在规定时限内送达发票导致甲方未能按时完成发票认证，乙方应负责更换该增值税发票，并承担由此给甲方造成的损失。 第五条双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下： 5.1甲方： 5.1.1保密内容（包括技术信息和经营信息）：