1、投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（A）。
A．以单价金额为准B．以总价金额为准C．由投标人确认D．由招标人确认
2、投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的，应当在（B）前，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
A．20天B．投标截止时间C．投标预备会D．7天
3、招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。例如，（A）在确定中标结果之前就不可以公开。
A．评标委员会成员名单B．投标邀请书C．资格预审公告D．招标活动的信息
4、根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（C）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A．10日B．15日C．30日D．3个月
5、通常情况下，下列施工招标项目中应放弃投标的是：（ABCD ）。
A、本施工企业主营和兼营能力之外的项目
B、工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目
C、本施工企业生产任务饱满，而招标工程的盈利水平较低或风险较大
D、本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目
E、本施工企业在类似项目施工中信誉非常好的项目
6、下列内容是投标文件的，包括（AB）。
A．施工组织设计B．投标函及投标函附录C．缴税证明D．固定资产证明E．投标保证金或保函
7、中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。
A．5 B．7 C．10 D．15
8、关于细微偏差的说法，正确的选项包括（ABD ）。
A．在实质上响应了招标文件的要求，但存在个别漏项
B．在实质上响应了招标文件的要求，但提供了不完整的技术信息和数据
C．补正遗漏会对其他投标人造成不公平的结果
D．细微偏差不影响投标文件的有效性
E．细微偏差将导致投标文件成为废标
9、投标单位有以下行为时，( CD )招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。A．通过资格预审后不投标B．不参加开标会议C．中标后拒绝签订合同
D．开标后要求撤回投标书E．不参加现场考察
10、开标时可能当场宣布投标单位所投标书为废标的情况包括( ACDE )。
A．未密封递送的标书B．投标工期长于招标文件中要求工期的标书
C．未按规定格式填写的标书D．没有投标授权人签字的标书
E．未参加开标会议单位的标书
11、根据《招标投标法》的有关规定，下列不符合开标程序的是（ C ）。
A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点
C.开标由招标人主持，邀请中标人参加
D.开标过程应当记录，并存档备查
1、委托监理合同法律关系的客体是( B )。
A．监理工程B．监理服务C．监理规划D．监理投标方案
2、施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中，正确的有( AC )。
A．该担保方式是质押B．该担保方式是抵押C．施工企业应当将汇票交付债权人D．双方应当办理登记E．汇票仍由施工企业保管
3、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为( A )。
A．A银行l000万元，B银行2000万元B．A银行l800万元，B银行l200万元C．A、B银行各1500万元D．A银行2000万元，B银行l000万元4、某工程项目的施工合同，因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成
施工损失。根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于承担该损失责任的说法中，正确的是( C )。
A．由设计单位直接向承包人承担违约责任
B．由发包人和设计单位对承包人承担连带违约责任
C．发包人先向承包人承担违约责任，再向设计单位追究违约责任
D．发包人依据设计合同追究设计单位的违约责任后，再将设计单位支付的赔偿金转交给承包人
5、下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有( CD )。
A．监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议
B．建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议
C．仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书
D．法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书
E．合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议
6、按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( A )的人民法院管辖。
A．工程所在地B．被告住所地C．原告住所地D．合同签字地
7、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是( D )。
A．和解B．民间调解C．行政调解D．诉讼
8、关于承担违约责任的说法，正确的是( B )。
A．无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任
B．合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任
C．合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任D．因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任
9、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行政府指导价，价格为4000元／吨。合同约定2011年3月1日提货，但施工企业逾期至2011年4月l0日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元／吨。该施工企业给供应商的钢材款应按( C )。
A．4500元／吨计算并追加违约金B．4000元／吨计算并追加违约金
C．4500元／吨计算D．4000元／吨计算
10、某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失。下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是( A )。
A．各自承担自己的损失B．分别赔偿对方的损失
C．供应方赔偿购买方1万元损失D．供应方赔偿购买方2万元损失
11、下列合同中，属于无效合同的有( ABD )。
A．一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同
B．以合法形式掩盖非法目的的合同
C．约定的质量标准低于国家强制性标准的合同
D．必须招标的项目未招标的合同
E．订立合同时显失公平的合同
12、根据《合同法》，合同被确认无效后，当事人承担法律责任的形式有( AB )。
A．返还财产B．赔偿损失C．缴纳罚款D．上缴非法所得E．双倍返还定金
13、根据《合同法》，下列合同中，属于可撤销合同的有( ABD )的合同。
A．因重大误解而订立B．一方以欺诈、胁迫的手段订立
C．以合法形式掩盖非法目的D．订立合同时显失公平E．损害社会公共利益
14、《合同法》中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括( AB )。
A.补偿性原则
B.严格责任原则
C.惩罚性原则
D.有限责任原则
E.连带责任原则
15、在下列情形中，先履行合同的一方有确切证据证明并可以终止履行合同的是指（ABCD ）。
A、经营状况严重恶化
B、转移财产、抽逃资金，以逃避债务的
C、丧失商业信誉
D、有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形
E、当事人名称或者法定代表人变更
16、依据合同法，履行合同中承担违约责任的条件包括（ABE ）。
A．当事人不履行合同B．当事人履行合同不符合约定的条件
C．当事人在订立合同中有过错D．当事人订立合同中有欺诈行为
E．当事人因第三人的原因造成违约
17、发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由( DE )鉴定部门鉴定。
A．申请人指定的B．政府建设主管部门指定的C．工程师指定的
D．当事人约定的E．仲裁庭指定的
18、某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是( AC )。
A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构
B.通过有关调解仍未解决合同纠纷
C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议
D.和解无效
E.人民法院没有管辖权
1、建筑市场的主体包括（ABC ）。
A.业主
B.承包商
C.工程咨询公司
D.政府部门
2、履约担保的形式（ABC ）
A.银行保函
B.履约担保书
C.预留金
D.预付款
3、（ D ）不属于合同文件。
A.中标通知书
B.图纸
C.工程量清单
D.施工日记
4、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（ B ）约定承发包双方的权利和义务。
A.通用条款
B.专用条款
C.监理合同
D.协议书
5、建筑市场的主体包括（ABC ）。
A.业主
B.承包商
C.工程咨询公司
D.政府部门
6、（ B ）就是按商定的总价承包工程项目。它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，并一次包死。在执行过程中，除非发包人要求变更原定的承包内容，承包人一般不得要求变更承包价。
A.计量估价合同
B.固定总价合同
C.单价合同
D.成本加固定百分比
7、一个建设项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作，由一个承包单位负责组织实施。
这个承包单位可以将若干专业性工作交给不同的专业承包单位去完成，并统一协调和监督它们的工作。在一般情况下，建设单位(业主)仅与这个承包单位发生直接关系，而不与各专业承包单位发生直接关系。该承包方始称为（ B ）
A.分承包
B.总承包
C.阶段承包
D.专项承包
8、《建设工程施工合同（示范文本）》的附件包括( CE )等。
A.协议书
B.通用条款
C.工程质量保修书
D.专用条款
E.发包人供应材料设备一览表
9、《建设工程施工合同（示范文本）》中，属于发包人的义务有：（ABC ）
A.负责土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。
B.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间的需要。
C.开通施工现场与城乡公共道路的通道以及专用条款约定的施工现场内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的道路畅通。
D.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应统计报表。
E.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。
10、按照《施工合同示范文本》规定，下列关于建设工程施工分包的讨论中，正确的是（ACD ）。
A.未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包
B.主体工程的施工任务不允许分包，但不能解除承包人的任何责任和义务
C.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意
D.发包人未经承包人同意，不得以任何形式向分包人支付各种工程款项
E.由于承包人未履行向分包人的支付义务，发包人可以直接向分包人支付各种工程款项
11、《施工合同文本》由( ADE )组成。
A.《施工合同协议书》
B.《中标通知书》
C.《工程预算书》
D.《施工合同专用条款》
E.《施工合同通用条款》
12、按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是( C )。
A.工程验收通过
B.承包人送交了竣工验收报告
C.办理完移交工程手续
D.发包人支付了竣工结算款
1、当出现下列合同文件互相矛盾时，（ D ）的解释顺序最后。
A.补充协议
B.合同协议书
C.合同专用条款
D.合同通用条款
2、预付款担保的作用（ A ）。
A.承包人保证偿还发包人已支付的全部预付金额
B.发包人的一种反担保措施
C.发包人用于筛选投标人
D.承包人可以不完全在本工程上使用该预付款
3、下列行为不属于分包的包括（ A ）。
A.总承包商将其承包的全部工程分包给另一家承包商
B.某承包商将其承包工程的劳务部分分包
C.某承包商将其承包的勘察设计分包给另一承包商
D.某承包商将其承包工程的设备安装部分分包
4、不管是甲方还是乙方供应的材料设备，( B )。
A.必须经双方验收后，由甲方妥善保管
B.必须经双方验收后，由乙方妥善保管
C.必须经甲方验收后，由甲方妥善保管
D.必须经乙方验收后，由乙方妥善保管
5、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有（ C ）。
A.甲、乙两个单位以一个投标身份参与投标
B.如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任
C.如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担部分与该房地产开发商签订合同
D.如在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务
6、支付工程款的前提是( D )。
A.招标文件中写明的工程量
B.施工合同中约定的工程量
C.设计文件中标明的工程量
D.核实确认已完的工程量
7、下列行为中，属于不符合暂停施工的是( C )。
A.工程师在确有必要时，可要求乙方暂停施工
B.工程师未能在规定时间内提出处理意见，乙方可自行复工
C.乙方送交复工要求后，可自行复工
D.施工过程中发现有价值的文物，乙方应暂停施工
8、在施工过程中，导致暂停施工的情况主要有( ACE )。
A.甲方代表要求的暂停施工
B.乙方代表要求的暂停施工
C.由于甲方代表违约，承包方主动暂停施工
D.由于乙方代表违约，发包方主动暂停施工
E.意外情况导致的暂停施工
9、工程款的结算方式有( BCD )。
A.预付款结算
B.按月结算
C.竣工后一次结算
D.分段结算
E.年终结算
10、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( B )。
A.合同公证书
B.仲裁协议书
C.履约保函
D.合同担保书
11、某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由( D )。
A.发包人负责，并承担检验费用
B.发包人负责，检验费用由承包人承担
C.承包人负责，并承担检验费用
D.承包人负责，检验费用由发包人承担
12、按照施工合同示范文本的规定，发包人支付承包人的工程进度款的款项计算内容包括（ABCD ）。
A.经过确认核实的完成工程量对应工程量清单或报价单的相应价格计算应支付的工程款
B.设计变更应调整的合同价款
C.本期应扣回的工程预付款
D.经过工程师批准的承包人索赔款
E.承包商基础施工超挖部分工程量计算的款项
1、不属于合同分析资料的是（ D ）。
A.合同总体分析
B.网络图
C.横道图
D.施工日记
2、合同交底由（ C ）实施。
A.项目经理
B.负责合同管理的监理工程师
C.合同管理人员
D.发包人
3、根据建设工程施工合同示范文本的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于（ B ）。
A.费用
B.追加合同价款
C.索赔款
D.可接受合同金额
4、《合同法》规定的合同变更条件包括（ABE ）。
A.有效的合同
B.协商一致
C.合同当事人一方确有变更理由和依据
D.须经合同管理机关批准
E.变更内容明确
5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。
A．监理工程师和业主B．监理工程师和初步设计原批准单位
C．监理工程师和上级主管部门D．监理工程师和原设计单位
1、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的( A )。
A.自愿原则
B.公平合理原则
C.依法独立进行原则
D.一裁终局原则
2、依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是( B )。
A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决
B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决
C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁
D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖
3、下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有( CD ).
A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议
B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议
C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书
D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书
E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议
4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是( D )。
A.和解
B.民间调解
C.行政调解
D.诉讼
5、《合同法》规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为：( B )。
A.同时履行抗辩权
B.后履行一方享有的抗辩权
C.先履行一方享有的抗辩权
D.不安抗辩权
6、“当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为：（ A ）
A.同时履行抗辩权
B.异时履行抗辩权
C.后履行一方享有的抗辩权
D.不安抗辩权
案例
某企业（甲方）与某建筑公司（乙方）订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加（或减少）超过招标文件中工程量的15%以上时调整单价；工作B、E、G作业使用的施工机械甲一台，台班费为600元/台班，其中台班折旧费为360元/台班；工作F、H作业使用的施工机械乙一台，台班费为400元/台班，其中台班折旧费为240元/台班。施工网络计划图如下图所示（单位：天），图中：箭线上方字母为工作名称，前线下方数据为持续时间。假定除工作F按最迟开始时间安排作业外，其余各项工作均按最早开始时间安排作业。
甲乙双方合同约定8月15日开工，工程施工中发生如下事件：
事件1：降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日；
事件2:8月23日至8月24日，因供电中断停工2天，造成全场性人员窝工36个工日；
事件3：因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了15%；合同中该工作的全费用单价为110.00元/m3，经协商超出部分的全费用单价为100.00元/m3；
事件4：为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15 m3 ，该工作全费用单价为128.00元/ m3 ；
事件5：在D、E工作均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，且应在工作G开始前完成。经核准，完成工作K需要1天时间，消耗人工10工日、机械丙1台班（500.00元/台班）、材料费2200.00元。
1、如果乙方就工程施工中发生的5项事件提出索赔要求，试问工期和费用索赔能否成立？说明其原因。
2、每项事件工期索赔各是多少天？总工期索赔多少天？
3、工作E的结算价为多少？
4、假设人工工日单价为80.00元/工日，合同规定：窝工人工费补偿按45.00元/工日；窝工机械费补偿按台班折旧费计算；因增加用工所需综合税费为人工费的60%；工作K的综合税费为人工、材料、机械费用的25%；人工和机械窝工补偿综合税费为10%。试计算除事件3外合理的费用索赔总额。
分析：要回答上述问题，我们首先要判断关键线路和每项工作的自由时差和总时差。
分析：要回答上述问题，我们首先要判断关键线路和每项工作的自由时差和总时差。
问题1：
事件1解答：工期索赔不成立，费用索赔成立。
因为降水工程由甲方另行发包，是甲方应承担的风险（或者说工作D推迟不是施工方乙方的责任），费用损失应由甲方承担，但是延误的时间2天没有超过工作D的总时差（8天），不影响工期。
事件2解答：工期和费用索赔成立。
因为供电中断是甲方应承担的风险（或者说中断供电不是施工方乙方的责任），延误时间（2天）将导致工期延长。
事件3解答：工期和费用索赔成立。
因为设计变更时甲方的责任，由设计变更引起的工程量增加将导致费用增加和工作E 作业时间的延长，且工作E为关键工作。
事件4解答：工期和费用索赔不成立。
因为保证施工质量的技术措施费应包括在合同价中（或者说应该是施工方乙方在投标报价中应该考虑的措施和风险，已经包括在合同价中）。
事件5解答：工期和费用索赔成立。
因为甲方指令增加的工作引起的费用增加和工期延长，是甲方的责任。
问题2：
事件2：工期索赔2天。
事件3：工期索赔（350-300）/（300/6）=1天
事件5：工期索赔1天
总计工期索赔：4天
问题3：
按原单价结算的工程量：300×（1+15%）=345（m3）
按新单价结算的工程量：350-345=5（m3）
总结算价：345×110.00+5×100.00=38450（元）
问题4：
事件1：6×45×（1+10%)+5×80×（1+60%)= 937.00（元）
事件2：（36×45+2×360+2×240)×（1+10%)= 3102.00（元）
事件5：（10×80+1×500+2200）×（1+25%）+1×360×（1+10%)= 4771.00（元）
费用索赔合计：937.00+3102.00+4771.00=8810.00（元）
1、( D )不属于工程索赔证据
A. 来往信件
B.各种会议纪要
C. 工程照片
D.工程师现场口头指令
2、有关因工程量清单准确性引起的索赔，属于（ A ）。
A. 因合同文件引起的索赔
B. 有关工程施工的索赔
C. 关于价款方面的索赔
D. 特殊风险和人力不可抗力灾害的索赔
3、( D )不是施工索赔的理由。
A.发包人延误支付期限造成承包人的损失
B.非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用
C.非承包人的原因导致工程暂时停工
D.承包人工程管理不当造成费用增加
4、承包人发出索赔意向通知后，（D ）在一定期限内处理该项索赔。
A.业主
B.承包人
C.法人
D.工程师
5、承包人要求发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于（ A ）。
A.工期索赔
B.费用索赔
C.工程变更索赔
D.工程终止索赔
6、要求发包人“补偿费用损失、调整合同价格”属于（B ）。
A.工期索赔
B.费用索赔
C.变更索赔
D.其他索赔
7、索赔事件主要表现为（ D ）。
A.工期延长
B.工程效率的降低
C.工程的工期延长和资料的不全
D.工期的延长和费用的增加
8、《建设工程施工合同（示范文本）》中，因以下原因造成的工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：( BCDE )。
A、承包人未能按合同约定质量标准施工
B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行
C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行
D、设计变更和工程量增加
E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
9、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进
度，承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月，工程师认可了该进度计划的修改，承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工程责任的说法中，正确的是（ B ）。
A．提前工期1个月给予承包人奖励
B．延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
C．对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励
D．因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任
10、在施工中由于（ B ）原因导致工期延误，承包人应当承担违约责任。
A、不可抗力
B、承包人的设备损坏
C、设计变更
D、工程量变化
11、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是（ D ）。
A.地方税费发生变化
B.工程造价管理部门公布的价格调整
C.施工作业导致停水2天
D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日
1、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有（BCDE ）。
A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿
B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件
C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误
D.后续法规调整引起的延误
E.施工中受到其他承包商的干扰
2、按照FIDIC《施工合同条件》对风险责任的划分，应由业主承担的风险有（ABD ）。
A.社会动乱对施工的干扰
B.不属于承包商原因造成的爆炸
C.承包商雇员因执行合同引起骚乱对施工的干扰
D.业主提供施工图纸因设计不当造成的损失
E.不可抗力造成的工程损失
《中华人民共和国招标投标法实施条例》解读 1.建立信用制度的宗旨:要通过建立完善市场信用信息体系，充分发挥( B )对市场秩序和市场主体行为的监督作用。 A 企业 B 社会公众 C 政府单位 D 执法部门 2.在代理合同及收费中， ( C )应当与被委托的招标代理机构签订书面委托合同， 合同约定的收费标准应当符合国家有关规定。 A 委托人 B 投标人 C 招标人 D 政府人员 3.依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起 3 日内公示中标候选人，公示期不得少于( C)日。 A 1 B 2
C 3 D 4 4.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的(B )%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 A 1 B 2 C 3 D 4 ======多选题部分 ====== 5.制定招标投标法实施条例的必要性( ABC ) A 增强招标投标法律制度可操作性的需要。 B 促进招投标市场规则统一的需要。 C 加强和改进招投标行政监督的需要。 D 缩短工程项目的建设工期 6.制定招标投标实施条例的基本原则( ABCD ) A 坚持遵守上位法的立法原则 B 坚持落实政府职能转变要求的立法原则
C 坚持可操作性和原则性相结合的立法原则 D 坚持兼顾公平与效率的立法原则 7.行政监督管理体制的基本思路( ABC ) A 有权必有责 B 用权受监督 C 侵权须赔偿 D 权责分开 ======判断题部分 ====== 8.招标投标法第三条所称的工程建设项目，是指工程以及与工程有关的货物和服 务。对错 9.招标代理机构在其资格许可和招标人委托的范围内开展招标代理业务，任何单位和个人不得非法干涉。对错 10.招标人可以依法对工程以及与工程有关的货物、服务全部或者部分实行总承 包招标。以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须 进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。对错
工程招投标试题 班级姓名学号： 一、单项选择（每题2分，共计80分） 1、采用邀请招标方式的，招标人应当向( A )家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。 A、3 B、4 C、5 D、7 2、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有( B )。 A．甲、乙两个单位以一个投标人的身份参与投标 B．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担的部分与房地产开发商签订合同C．如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任D．如果在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务 3、甲、乙工程承包单位组成施工联合体参与某项目的投标，中标后联合体接到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，联合体投标时提交了5万元投标保证金。此时两家单位认为该项目盈利太少，于是放弃该项目，对此，招标投标法的相关规定是( A )。 A．5万元投标保证金不予退还B．5万元投标保证金可以退还一半 C．若未给招标人造成损失，投标保证金可退还 D．若未给招标人造成损失，投标保证金可以退还一半 4、下列选项中，投标人之间串通投标的行为是( B )。 A．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，在竞标过程中均高价投标B．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，在竞标前四家单位先进行内部竞价，选定丙为中标人后，再参加投标 C．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，招标人向甲单位泄漏了标底 D．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，乙单位为中标向招标人某国税局的局党委书记行贿 5、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（D ）日。 A、7 B、10 C、15 D、20 6、投标保证金一般不得超过投标总价的（ B ），但最高不得超过（）万元人民币。 A、1%, 80 B、2% ,80 C、1% ,100 D、2% ,100 7、评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下述原则进行修正：用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，以（ B ）为准。 A、数字金额 B、文字金额 C、数字金额与文字金额中小的 D、数字金额与文字金额中大的 8、公开招标是指招标人以公开发布招标公告的方式邀请( D )的，具备资格的投标人参加投标，并按《中华人民共和国招标投标法》和有关招标投标法规、规章的规定，择优选定中标人。 A、特定 B、全国范围内 C、专业 D、不特定 9、招标文件应当载明投标有效期。投标有效期从( C )起计算。 A、发布招标公告 B、发售招标文件 C、提交投标文件截止日 D、投标报名 10、投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法( A )。 A、重新招标 B、重新开标 C、重新组织专家评标 D、重新备案本文 11、招标人对招标文件所做的任何澄清或修改，须报建设行政主管部门备案，
资源公司招投标法考试题库 一、单项选择题（共53题） ?1、《招标投标法》依据国家惯例的普遍规定，招标投标活动应当遵循公开、（）的原则。 A. 独立、自主和诚实信用 B.独立、公正和护公共利益 C.公平、公正和诚实信用 D.公平、公正和维护公共利益 ?2、根据《招标投标法》的有关规定，下列项目不属于必须招标范围的是（）。 A. 某高速公路工程 B. 国家博物馆的修葺工程 C. 2008年奥运会的游泳馆建设项目 D. 王某给自己盖的别墅 ?3、某批使用国有资金，单项采购金额130万元的工程货物应采用的采购方式为（）。 A.公开招标 B.邀请招标 C.单一来源采购 D.竞争性谈判 ?4、对于国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直 辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，招标人（）。 A、可选择邀请招标方式 B选择邀请招标方式应经批准 C可选择竞争性谈判方式 D可选择单一来源采购方式 ?5、公开招标是指招标人以（）的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。 A、不特定 B、特定 C、招标公告 D、招标邀请书 ?6、邀请招标是指招标人以（）的方式邀请特定的法人或者其他组织。 A、不特定 B、特定
C招标公告D、投标邀请书 ?7、下列关于招标代理的叙述中，错误的是（）。 A、招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜 B、招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事 C任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构 D建设行政主管部门可以为招标人指定招标代理机构 ? 8关于招标代理的说法正确的是（）。 A、招标人如果想要委托招标代理机构办理招标事宜，需要经过有关行政主管部门批准 B、招标人不可以自行选择招标代理机构，必须由有关行政主管部门指定 C、招标人有权自行选择招标代理机构 D如果委托了招标代理机构，则招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜? 9、招标代理机构与行政机关和其他国家机关不得存在（）关系或者其他利益关系。 A、行政 B、经济 C隶属D、直接利益 ? 10、《招标投标法》规定，招标人采用公开招标方式，应当发布招标 公告，依法必须进行招标项目的招标公告，应当通过（）的报刊、信息网络或者其他媒介公开发布。 A. 国家指定 B. 业主指定 C. 当地政府指定 D. 建设主管部门指定 ?11、根据《招标投标法》规定，招标人采用邀请招标方式的，应当向（）个以上具备条件的法人或其他组织发出投标邀请书。 A. 2 B.3 C.5 D.6 ? 12、某招标人在招标文件中规定了对本省的投标人在同等条件下将优先于外省的投标人中标，根据《招标投标法》，这个规定违反了（）原则。 A、公开 B、公平 C公正D、诚实信用
《建设工程招标投标》试题（A ） 一、填空题（每题2分，共20分） 1、建设工程交易中心是 ________________ ，而非 身不具备监督管理职能。 2、 建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是 __________________ ，二是 ________________ 。 3、 我国《招投标法》规定，采用邀请招标方式的，应当向 _________________ 个以上具备承担招标项 目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。 4、 为迎接技术管理方面的挑战，在竞争中取胜，承包商的投标班子应该由三种类型的人才组成： ;二是 5、 设备FOB 价，即设备 __________________ 价，包括 ____________________ 、 __________________ 港口各项费用等装船离岸之前的一切费用。 6、 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 __________________ 日内，按照招标文件和中标人的 投标文件订立书面合同。 同。 &《建设工程施工合同示范文本》由 ___________________ 、 ______________ 、 _____________ 三部分组 成， ______________ 是《建设工程施工合同示范文本》中的总纲性的文件。 9、 按索赔的处理方式分索赔可分为 ________________和 _______________ 。 10、 工期索赔值的计算方法主要有 _______________ 和 ________________ 。 二、单项选择题（每题1分，共10分） 1、 建筑业企业连续（ ）年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。 A 、 二 B 、三 C 四 D 五 2、 一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（ ）家。 A 、 二 B 、 三 C 四 D 五 3、在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一 定期限内作出答复，这种行为是（ ）。 A 、谈判 B 、要约邀请 C 要约 D 承诺 4、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容（ ，也不是政府授权的监督机构，本 7、建设工程合同按计价方式进行分类可以分为 、成本加酬金合 ）产生法律约束力。
中华人民共和国招标投标法考试试题 一、填空题每空1分30分 1.任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何 方式规避招标。 2.招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。 3.公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投 标。 4.邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投 标。 5.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。 6.招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点 和时间以及获取招标文件的办法等事项。 7.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在 投标人的其他内容。 8.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要 求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 9.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文 件截止之日止，最短不得少于二十日。 10.招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人 与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。 11.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投 标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于三个的，招标人应当依照本法重新招标。 12.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 13.开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招 标人委托的公证机构检查并公证. 14.依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济 等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专
建设工程施工合同之招投标阶段的法律风险与防范 2010年6月24日10:10:42 建设工程施工合同、固定总价施工合同、施工总价承包合同、EPC合同等等这些在建设项目中名称不一却又具备相同重要性的合同，经常出现在我们的实务中。根据《中华人民共和国合同法》所作的定义，我们理解前述建设工程施工合同等合同即建筑安装工程承包合同，是发包方（业主、建设单位、发包方或总包单位）与承包方（施工单位）之间为完成约定的建设工程项目，确定合同各方权利和义务的协议，是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据，是项目管理的法律性文件，也是维持双方关系的纽带。 在不同的项目中，类似的合同可能以不同的名称出现，结合项目特征，又可能具备了不同的细化条款，如何把握其中的共性、如何有效地防范、控制合同风险，是需要十分重视、认真分析研究的问题。根据相关法规以及我们的经验，笔者在本文中将就建设工程招投标阶段中的一般性风险结合法律法规的规定以及实务中的案例做浅显分析。 一、建设工程施工合同订立方式 作为合同的一种，建设工程合同的订立同样要经过要约与承诺两个法律阶段，与其他任何行业一样，建设工程合同的缔约过程基于建设工程的行业特殊性具有显着特点。一般而言，在我国，建设工程合同的订立方式有两种，即议标和采用招投标方式发包与承包。 一)??? ?议标 议标，实质上即为通过谈判进行采购，是采购人和被采购人之间通过一对一谈判的方式达到采购交易（建设工程承包）达成的目的的一种采购方式，不具有公开性和竞争性。 从实践上看，公开招标和邀请招标的采购方式要求对报价及技术性条款不得谈判，议标
则允许就报价、技术性条款等进行一对一的谈判。因此，议标方式针对性、目的性强，时间成本和财务成本较低，方式灵活多样的优势广泛被部分小型建设项目所采用；另外，针对服务招标，鉴于其价格难以公开确认，同时，合同对于服务品质以及要求也适用谈判进行具体沟通和解决，议标方式以其自身的优势当之无愧的成为恰当的采购方式。但是，仪表方式也具有固有的缺陷，即不具有竞争性和公开性，幕后交易、暗箱操作、腐败成为议标方式的副产品，采购质量难以得到保障。因此除政府间合作项目外，目前采取直接议标形式获得项目的可能性已经大大减少，大部分的大型建设工程项目都采取招标形式。 二)??? ?招投标 采用招标投标方式进行建设工程的发包与承包，其最显着的特征是将竞争机制引入建设工程的发包与承包活动之中，招标方通过对各投标者提交的报价以及其他条件从综合角度进行比较，从众多投标者中选取工程项目报价较低、技术力量雄厚，质量保障体系完备可靠、同时享有良好信誉的承包方作为项目中标者，与其签订建设工程合同。这种方式显然有利于保证工程质量、缩短工期、降低工程造价、提高投资效益。招投标因其上述所具有的优越性，迎合了市场竞争的要求，成为我国建设工程发包与承包活动中大力推广的主要方式。 根据《建筑市场管理规定》第九条，有条件招标的项目都应该进行招标。同时，《招标投标法》第三条，在中国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；以及（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
招标知识测试题 一、单项选择题（共30题，每题2.5分） 1.下列施工项目不属于必须招标范围的是（）。 A.大型基础设施项目 B.使用世界银行贷款建设项目 C.政府投资的经济适用房建设项目 D.施工主要技术采用特定专利的建设项目 2.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）万人民币以上的，必须进行招标。 A.20 B.50 C.150 D.100 3.《招投标法》规定，招标人采用公开招标方式，应当发布招标公告，依法必须进行招标项目的招标公告，应当通过（）的报刊、信息网络或者其他媒介公开发布。 A.国家指定 B.业主指定 C.当地政府指定 D.监理机构指定 4.按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是（）。（2009年真题） A.施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程 B.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程 C.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术工程 D.经济适用房工程 5.《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。公开原则，首先要求招标信息公开，其次，还要求（）公开。 A.评标方式 B.招标投标过程 C.招标单位 D.投标单位 6.根据《招标投标法》及有关规定，下列项目不属于必须招标的工程建设项目范围的是（）。 A.某城市的地铁工程 B.国家博物馆的维修工程 C.某省的体育馆建设项目 D.张某给自己建的别墅 7.下列使用国有资金的项目中，必须通过招标方式选择施工单位的是（）。 A.某水利工程，其单项施工合同估算价600万元人民币 B.利用资金实行以工代赈需要使用农民工 C.某军事工程，其重要设备的采购单项合同估算价100万元人民币 D.某福利院工程，其单项施工合同估算价300万元人民币且施工主要技术采用某专有技术 8.招标投标活动的（）原则首先要求招标活动的信息公开。 A.公开
招投标法部分考试试题及答案 姓名部门分数 一、单项选择（共20题每题2分共40分） 1、《中华人民共和国招标投标法》从哪一年开始实施？（ A ） A、2000年 B、2001年 C、2002年 D、2003年 2、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（B ）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 A、20 B、15 C、25 D、30 3、工程招标代理机构乙级资格可代理（A ）人民币以下的工程。 A、1亿元 B、1000万元 C、6000万元 D、10亿元 4、房屋建筑工程招标人自行办理招标事宜的应当在发布招标公告或发出投标邀请书的（ C）日前，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。 A、5 B、10 C、20 D、30 5、房屋建筑工程招标人要求提交的投标保证金最多不得超过（ D ）万元。 A、5 B、10 C、20 D、50 6、房屋建筑工程应当在投标有效期截止时限（C）日前确定中标人。 A、5 B、10 C、30 D、50 7、《山东省建筑工程招标投标管理条例实施细则》规定，大中型工程项目评标组织成员不少于（A）人。 A、5 B、6 C、7 D、8 8、投资额在三千万元以上的工程招标项目招标代理人员不少于（D）人。 A、5 B、6 C、10 D、15 9、设计、建设监理招标投标交易服务费由（D）负责。 A、中标单位 B、招标单位 C、建设单位 D、交易中心 10、单项工程交易服务费最高不超过（B）万元。 A、5 B、15 C、10 D、20 11、投标人少于（C）个的，招标人应当依法重新招标。 A、5 B、2 C、3 D、4
工程建设施工招投标管理办法 工程建设施工招投标管理办法？ 工程建设施工招投标管理办法是指为规范建筑工程建设项目施工（以下简称工程施工）建设工程招标投标活动，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和国务院有关部门的职责分工，制定本办法。 建筑工程招投标都依据中华人民共和国招标投标法和招标法实施条例进行一般的建筑工程招标流程和网上招投标的过程，维护建筑单位投标人和工程招标人的各项利益。 一、工程建设施工招投标管理办法细则内容： 工程建设项目施工招标投标办法 七部委【2003】30号令 注：本办法已全部按国家发改委等九部委第23号令（2013年）修改后更新 二、工程建设施工招投标管理办法总则的内容： 第一条为规范工程建设项目施工（以下简称工程施工）招标投标活动，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和国务院有关部门的职责分工，制定本办法。 第二条在中华人民共和国境内进行工程施工招标投标活动，适用本办法。 第三条工程建设项目符合《工程建设项目招标范围和规模标准规定》
（国家计委令第3号）规定的范围和标准的，必须通过招标选择施工单位。 任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。 第四条工程施工招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。 第五条工程施工招标投标活动，依法由招标人负责。任何建筑单位和个人不得以任何方式非法干涉工程施工招标投标活动。 建筑施工企业招标投标活动不受地区或者部门的限制。 第六条各级发展改革、工业和信息化、住房城乡建设、交通运输、铁道、水利、商务、民航等部门依照《国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工意见的通知》（国办发[2000]34号）和各地规定的职责分工，对工程施工招标投标活动实施监督，依法查处工程施工招标投标活动中的违法行为。
建设工程招标投标管理 单选题： 1、建设工程项目报建的范围包括（D ） A.建筑、桥梁 B.建筑、道路 C.建筑、桥梁 D.建筑、道路、桥梁、设备安装 2、招标会议由谁组织（A ） A.招标人 B.投标人 C.设计单位 D.施工单位 3、开标后由（A）对各投标人的标函经过各项条件的对比分析，综合平衡，择优确定最佳中标人的过程称为定标，也称为决标 A.招标人 B.投标人 C.设计单位 D.施工单位
4、确定中标人后，应填写中标通知书，报送（A）审核签发，并与中标人签订承包合同。 A.当地建设主管部门 B.监理单位 C.设计单位 D.省级建设主管部门 多选题： 5、招投标法实施条例的起草原则有哪些（ABCD ） A.严格遵守上位法，兼顾制度创新 B.增强公正性，努力提高效率 C.全面规范，突出监管重点 D.立足国情，借鉴国际经验 6、招标人招标应具备的条件（ABCD） A.招标人是法人或依法成立的其他组织 B.有组织编制招标文件的能力 C.有审查投标人（承包商）资质的能力 D.有组织开标、评标、定标的能力 7、投标资格预审资格预审文件包括（ABCD） A.资格预审公告
B.申请人须知 C.资格审查办法 D.资格预审申请文件格式和项目建设概况 判断题： 8、招标人在工程招标准备工作基本完毕后，应向政府建设主管部门报送招标申请文件，并由主管部门对招标人进行招标条件审查，招标人必须等待审查批准后才能进行招标。对 9、审查招标人资格在招标人与中介机构签订委托代理招标协议后，即可报招标管理部门备案。对 10、凡是已确定招标的工程项目，必须是列入本年度计划的工程项目。对 本文档部分内容来源于网络，如有内容侵权请告知删除，感谢您的配合！
、单项选择题 1. 下列施工工程不属于必须招标围的是（）。 A. 大型基础设施工程 B. 使用世界银行贷款建设工程 C. 政府投资的经济适用房建设工程 D. 施工主要技术采用特定专利的建设工程 【本题 1 分，建议 1.0 分钟完成本题】【正确答案】：D 【答案解读】：选项ABC均属于必须招标的工程围。参见教材P42。 2. 《工程建设工程招标围和规模标准规定》中规定重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）万人民币以上的，必须进行招标。 A. 20 B. 50 C. 150 D. 100 【本题 1 分，建议 1.0 分钟完成本题】【正确答案】：D 【答案解读】：重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100 万人民币以上的，必须进行招标。参见教材P42。 3. 《招投标法》规定，招标人采用公开招标方式，应当发布招标公告，依法必须进行招标工程的招标公告，应当通过（）的报刊、信息网络或者其他媒介公开发布。 A. 国家指定 B. 业主指定 C. 当地政府指定 D. 监理机构指定 【本题 1 分，建议 1.0 分钟完成本题】【正确答案】： A 【答案解读】：参见《建设工程法律法规选编》。 4. 按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程工程是（）。（2009 年真题） A. 施工企业在其施工资质许可围自建自用的工程 B. 属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程 C. 施工主要技术采用特定的专利或者专有技术工程 D. 经济适用房工程 【本题 1 分，建议 1.0 分钟完成本题】【正确答案】：D 【答案解读】：ABC属于可以不进行招标的工程建设工程。必须招标的工程围和规模标准：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的工程；（2）全部或者部 分使用国有资金投资或者国家融资的工程；（3）使用国际组织或者国外政府贷款、援助
. 江苏省建设工程招标投标管理办法 （１９９５年８月１５日江苏省人民政府令第６５号发布施行根据１９９７年１２月１５日江苏省人民政府令第１３２号第一次修订根据２００３年４月２２日《江苏省人民政府关于修改〈江苏省建设工程招标投标管理办法〉的决定》第二次修订） 第一章总则 第一条为适应社会主义市场经济发展的需要，加强对建设工程招标投标的规范和管理，使工程任务进入市场，通过平等竞争，实现招标投标活动当事人之间的公平交易，有效地控制建设工期，确保工程质量，合理确定工程造价，提高投资效益，制定本办法。 第二条本办法所称的建设工程招标投标，是指招标人以招标的方式，将建设项目的勘察设计、施工（含建筑装饰装修）、咨询监理、工程总承包、材料设备供应等任务，一次或者分步发包，由投标人通过竞争承接任务。 第三条凡本省行政区域内的各类新建、改建、扩建和技术改造工程项目，除本条第二款规定的情形外，都必须按照本办法进行招标投标。 有下列情形之一的工程项目，可以不进行招标投标： （一）属抢险救灾的； （二）投资总额低于人民币５０万元的； （三）法律、法规规定的。 第四条建设工程招标投标应当公开条件，坚持公正合法、诚实信用、平等竞争的原则，不受地区、部门和所有制性质的限制。任何部门和单位不得以行业、专业等为理由强行承接工程。
第五条建设工程招标投标是当事人依法进行的经济活动，受国家法律的保护和约束。任何单位和个人不得非法干预招标投标活动的正常进行。 第二章管理机构与职责 第六条省、市、县（市）建设行政主管部门是本行政区域内建设工程招标投标工作的统一归口管理部门，其主要职责是： （一）贯彻有关建设工程招标投标的法律、法规、规章和方针、政策，制定具体实施措施；（二）指导、监督、检查和协调本行政区域内建设工程的招标投标活动，总结交流经验； （三）按照规定权限审批招标代理人的资质（资格）； （四）会同工业、交通等主管部门及其直属单位办理有关招标事宜； （五）调解建设工程招标投标纠纷； （六）否决违反招标投标规定的定标结果。 第七条建设工程招标投标，按照招标投标管理权限与建设工程立项审批或者备案权限相一致的原则，由省、市、县（市）建设行政主管部门分级管理。 第八条省、市、县（市）建设工程招标投标办公室（以下简称招投标管理机构），按照分级管理权限，具体负责建设工程招标投标的管理工作，业务受上一级招投标管理机构的指导和监督。 第九条省、市、县（市）工业、交通等主管部门会同同级建设行政主管部门，做好本部门直接投资和相关投资公司等在本行政区域内投资的工程项目的招标投标管理工作，其主要职责是： 2
复习题 一、单选题 1、招标采用邀请招标方式的，招标人应当向（ A ）家以上具备承担施工招标项目的能力的法人发出投标邀请书。 A．3 B．5 C．7 D．8 2．按《招标投标法》规定，招标文件自发放之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于（B ）。 A． 15天 B． 20天 C． 30天 D． 45天 3．在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为( C )。 A．开始发放招标文件之日 B．投标人提交投标文件之日 C．投标人提交投标文件截止之日 D．停止发放招标文件之日 4、建设工程施工公开招标的程序中，在资格预审工作完成之后，紧接着进行的工作是（ C ）。A．刊登资格预审通知，招标报告 B．编制工程标底价格 C．发放招标文件 D．召开投标预备会 5．资格预审的目的是（ B ）。 A．获得合格的投标书 B．排除那些不合格的投标人 C．排除不合格的投标书 D．确保适度竞争 6.投标文件的组成内容中，(A )一般归类为技术文件。 A.施工组织设计 B.项目管理机构 C.报价工程量清单 D.拟分包项目情况表 7、招标公告的内容有（ A ） A．招标项目的规模、招标范围、标段的划分等 B．评标办法 C．主要合同条款 D．有关废标的规定 8.与邀请招标相比，公开招标的特点是（ C ）. A.竞争程度低 B.评标量小 C.招标时间长 D.费用低 9．大中型建设工程项目的立项批准后，建设单位应按（ D）顺序办理相应手续. A.工程发包-报建登记-签订施工合同-申领施工许可证 B.报建登记-申领施工许可证-工程发包-签订施工合同 C.申领施工许可证-工程发包-签订施工合同-报建登记 D.报建登记-工程发包-签订施工合同-申领施工许可证 10.招标人发出中标通知书后，应在（ D ）个工作日内与中标人签订合同。 A．15 B．7 C．14 D．30
一. 简述工程招标的程序及注意事项 答：（1）工程招标的程序: 招标预备时期招标时期决标成交时期，共三个时期，具体阐述如下： 1.1 招标预备时期: 从办理招标申请开始到发出招标广告或邀请批标函为止的时刻段。 申请批准招标→组建招标机构→选择招标方式→预备招标文件→编制标底； 1.2 招标时期:也是投标人的投标时期，从公布招标广告之日起到投标截止之日的时刻段。 公告承包商参加资格预审或发投标邀请函→对投标人进行资
格预审→发售投标文件→组织投标者考察现场→对招标文 件澄清和补遗→投标者提问→投标书的提交和接收； 1.3 决标成交时期: 从开标之日起到与中标人签订承包合同为止的时刻段。 开标→评标→授标。 （2）注意事项： 2.1.招标活动必须遵循“公开、公平、公正和老实信用”的原则，遵守有关法律和法规； 2.2.招标人不得向他人透露已猎取招标文件的潜在投标人的名 称、数量和可能阻碍公平竞争 的有关招投标的其它情况。招标人已设定标底的，标底必须保密； 2.3.招标人不得在招标文件中标明特定的厂商或特定的产品； 2.4.招标人不得以任何不合理的条件限制或排斥符合条件的潜在投标人； 2.5.招标人应同意投标人在截止投标前补充、修改或撤回已投标书。补充、修改部分视为 投标文件的组成部分，与已发出的投标文件具有同等的效力；
2.6.投标人少于3家时，不能保证必要的竞争性，原则上应重新招标。 2.7.施工招标项目工期超过12个月的，招标文件能够规定工程造价指数体系、价格调整 因素和调整方法； 2.8.招标文件中建设工期比工期定额缩短20%以上的，投标报价中能够计算赶工措施费； 2.9.投标预备时刻（即从开始发出招标文件之日起，至投标人提交投标文件截止之日止） 最短不得少于20天。 2.10.投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算，投标保证金有效期应当超出投标 有效期30d； 2.11.招标文件中内容进行修改应当在招标文件规定提交投标文件截止时刻至少15d之前 通知所有投标人； 2.12.勘察现场一般安排在投标预备会议的前1~2天，投标预备会议可安排在发出招标文件 7d后28d以内进行。
建设工程招标投标法规文件汇编 目 录 一、 国家、建设部有关法规文件 1．中华人民共和国建筑法 中华人民共和国主席令(第91号) 1997年11月1日 2．中华人民共和国招标投标法 中华人民共和国主席令(第21号) 1999年8月30日 3．建设工程施工合同(示范文本) 建设部建建 (1999) 313号1999年12月 4．建设工程质量管理条例 国务院令第279号 2000年1月30日 5．工程建设项目招标范围和规模标准规定 国家计委第3号令 2000年5月1日 6．工程建设项目招标代理机构资格认定办法 建设部令第79号 2000年6月26日 7．房屋建筑工程质量保修办法 建设部令第80号 2000年6月30日 8．建筑工程设计招标投标管理办法 甘肃省建设工程招标投标管理办公室 编
建设部令第82号2000年10月8日 9．建设工程监理范围和规模标准规定 建设部令第86号 2001年1月17日 10．施工总承包企业资质等级标准(建筑业企业资质等级标准)(摘录) 建建 (2001) 82号 2001年4月20日 11．房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法建设部令第89号 2001年6月1日 12．评标委员会和评标方法暂行规定 七部委联合发布第12号令 2001年7月5日 13．建筑工程施工发包与承包计价管理办法 建设部令第107号 2001年12月1日 14．关于健全和规范有形建筑市场的若干意见 建设部、国家计委、监察部2002年1月30日15．国务院办公厅转发建设部国家计委监察部关于健全和规范有形建筑市场若干意见的通知 国办发 (2002) 21号2002年3月8日 16．建设部办公厅关于转发《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》的通知 建办市 (2002) 51号 2002年6月11日 17．建设领域违法违规行为举报管理办法 建法 (2002) 185号2002年7月11日
七、招标投标法 1、在招投标活动中的所谓公平原则是指() A、对不同的投标者可采用不同的标准 B、对本系统与本系统以外的法人或者其他组织应采用不同的标准 C、对本地区与非本地法人或者其他组织应采用不同的标准 D、要求招标人严格按照规定的条件和程序办事，同等地对待每一个投标竞争者 【参考答案】D 【考点解析】公平原则与公正原则的区别 2、下列关于招投标活动中公开原则的叙述中，()是错误的。 A、首先要求进行招标活动的信息公开 B、开标的程序、评标的标准和程序、中标的结果等都应公开 C、开标的程序、中标的结果都应公开，但评标的标准和程序不能公开 D、招标公告必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布 【参考答案】C 【考点解析】公开原则 3、《建设工程勘察设计管理条例)规定，可以直接发包的工程建设勘察、设计项目有许多种，但是()不能直接发包。 A、采用特定的专利或专有技术的 B、建筑艺术造型有特定要求的 C、需要进行危险作业的 D、国务院规定的其他工程建设的勘察设计 【参考答案】C 【考点解析】可以不招标的情形 4、抢险救灾紧急工程应采用()方式选择实施单位。 A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 D、直接委托 【参考答案】D 【考点解析】可以不招标的情形
5、按照招投标公开程度的不同，工程施工招标分为()。 A、指定招标和公开招标 B、全部招标和部分招标 C、公开招标、邀请招标和议标 D、公开招标和邀请招标 【参考答案】D 【考点解析】招标方式 6、在依法必须进行招标的工程范围内，对于重要设备、材料等货物的采购，其单项合同估算价在()万元人民币以上的，必须进行招标。 A、50 B、100 C、150 D、200 【参考答案】B 【考点解析】必须招标的规模标准 7、下列建设项目中，可以不招标的是()。 A、使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同 B、上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同 C、个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同 D、外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同 【参考答案】A 【考点解析】必须招标的规模标准 8、公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为()。 A、是否进行资格预审 B、是否组织现场考察 C、是否解答投标单位的质疑 D、是否公开开标 【参考答案】A 【考点解析】公开招标与邀请招标的区别 9、开标应在招标文件确定的()公开进行。
建筑工程招投标阶段的法律风险防范 一、招投标过程中常见的问题 二、招投标阶段的注意事项 三、招投标阶段的法律风险防范 招投标阶段是建设项目施工合同的起始阶段，具有基础性、关键性作用。然而，在实际操作过程中，该阶段往往得不到应有的重视，很多施工企业都认为招投标过程不重要，能承接到项目才是关键，这样势必给项目带来风险。因此，了解招投标程序，分析工程招投标阶段的法律风险，确定相应的防范措施是十分必要的。 一、招投标过程中常见的问题 (一)投标准备阶段存在的问题 承包方轻视投标前期资信调查及项目风险分析。在投标的准备阶段，有的承包方为了获得招标项目，轻视对业主方资质、资金实力、招投标项目的内在条件(如地质环境、垫资情况、资金源等)和外在影响(如居民压力、政府政策法规的影响等)的审查。此时，若在承包方中标后，业主方资金出现缺口或存在其他外在压力而不能按约履行合同，将会造成不能开工或开工后中途停工的局面，若涉及公共设施建设，还会给公共利益造成损害。 (二)投标过程中存在的问题 1.违反规定，承接应招标而未招标项目 在现实生活中，某些业主违反法律规定，对必须招标的项目不进行招标，或对项目进行拆解发包。而某些施工企业为了承包项目，扩大业务量，不顾业主方的违规操作，按照业主方的操作方式承接项目，给自身带来较大法律风险。 2.串标、围标 由于招投标竞争日益激烈，一些承包方为了达到中标目的采用串标、围标的方式进行违法违规投标。但无论是串标还是围标均是违法的，将受到法律的惩治。如：《反不当竞争法》第十五条、二十七条、《行政处罚法》第二十九条，《招投标法》第五十三条均对串标行为的处罚作出了规定。此外，根据《刑法》第二百二十三条的规定，串标还可能面临承担刑事责任的风险。 3.低价中标、高价结算 由于建筑行业竞争激烈，承包方更倾向于选择低价中标、高价结算的方式来实现自己的利
招投标的考试试题 作者：XXX 日期：2020年6月7日 此文档格式为word，下载后可编辑修改。
考试参考题 一、是非题 1、中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人签订合同的，招标人可取消其中标资格并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人可以不予赔偿。(×) 2、招标代理服务费应由招标委托人支付，招标人、招标代理机构与投标人另有约定的，从其约定。(√) 3、评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。(√) 4、七部委令第30号规定，投标保证金一般不得超过投标总报价的百分之二，但最高不得超过八十万元人民币。(√) 5、招标人要求中标人提供履约保证金或者其他形式的履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。(√) 6、由于发生意外交通事故，某投标人在招标文件要求提交投标
文件截止时间后送达的投标文件，招标人可以签收。(×) 7、投标偏差分为细微偏差和重大偏差，细微偏差不影响投标文件的有效性；重大偏差为未能对招标文件作出实质性响应，并作废标处理。(√) 8、各区县(自治县)人民政府可根据实际情况，规定本地区必须进行招标的具体范围和规模标准。(√) 9、依法必须进行招标的工程，招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门提交施工招标投标情况的书面报告。√ 10、施工招标项目工期超过十二个月的，招标文件中可以规定工程造价指数体系、价格调整因素和调整方法。(√) 11、投标活动依法由招标人负责。(×) 12、公开招标是邀请特定法人和其他组织投标。(×) 13、两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。√ 14、投标函应由投标人填写的内容未填写或者不符合招标文件要求，应当视为未实质性响应招标文件。(√) 15、招标人根据项目实际情况，在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工程进行分包，应当在招标文件中载明。(√) 16、依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至提交投标文件截止之日止，不少于二十日。如果各投标人要求提前并作出承诺就可以提前开标。(×)
一、单选题 1.某关系社会公共利益的国家投资项目，施工单项合同估算价为5000万元人民币，该项目(A )。 A.必须公开招标 B.必须邀请招标 C.可直接委托发包 D.必须聘请招标代理机构委托发包 2.建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④旅行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（ D ）。 A.①②③④⑤⑥⑦⑧ B.③②④⑦①⑤⑧⑥ C.②③①④⑦⑤⑥⑧ D.④③②⑦①⑤⑧⑥ 3.根据《招标投标法》的有关规定，评标委员会完成评标后，应当( D )。 A.向招标人提出口头评标报告，并推荐合格的中标候选人 B.向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标候选人 C.向招标人提出口头评标报告，并决定合格的中标候选人 D.向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人 4.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ B ）日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。 A．5 B．15 C．20 D．30 5.指定分包商违约或延误的索赔属于（B）。 A.工期变更索赔 B.有关工程施工的索赔 C.关于价款方面的索赔 D.合同外索赔。 6.政府采购一般采用哪些方式进行招标：(D) ①公开招标②邀请招标③竞争性谈判④单一来源采购⑤询价 A.①②③ B.①②③④ C.①②④⑤ D.①②③④⑤ 7.投标人存在下列情况之一的，可视为投标无效的有（ C ） ①未按照招标文件的规定提交投标保证金的； ②投标文件按招标文件要求签署、盖章的；
建筑工程设计招标投标管理办法 2017年5月1日起执行 第一条为规范建筑工程设计市场，提高建筑工程设计水平，促进公平竞争，繁荣建筑创作，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程勘察设计管理条例》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规，制定本办法。 第二条依法必须进行招标的各类房屋建筑工程，其设计招标投标活动，适用本办法。 第三条国务院住房城乡建设主管部门依法对全国建筑工程设计招标投标活动实施监督。 县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门依法对本行政区域内建筑工程设计招标投标活动实施监督，依法查处招标投标活动中的违法违规行为。 第四条建筑工程设计招标范围和规模标准按照国家有关规定执行，有下列情形之一的，可以不进行招标： （一）采用不可替代的专利或者专有技术的； （二）对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的； （三）建设单位依法能够自行设计的； （四）建筑工程项目的改建、扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则将影响功能配套要求的； （五）国家规定的其他特殊情形。 第五条建筑工程设计招标应当依法进行公开招标或者邀请招标。 第六条建筑工程设计招标可以采用设计方案招标或者设计团队招标，招标人可以根据项目特点和实际需要选择。 设计方案招标，是指主要通过对投标人提交的设计方案进行评审确定中标人。 设计团队招标，是指主要通过对投标人拟派设计团队的综合能力进行评审确定中标人。 第七条公开招标的，招标人应当发布招标公告。邀请招标的，招标人应当向3个以上潜在投标人发出投标邀请书。 招标公告或者投标邀请书应当载明招标人名称和地址、招标项目的基本要求、投标人的资质要求以及获取招标文件的办法等事项。 第八条招标人一般应当将建筑工程的方案设计、初步设计和施工图设计一并招标。确需另行选择设计单位承担初步设计、施工图设计的，应当在招标公告或者投标邀请书中明确。 第九条鼓励建筑工程实行设计总包。实行设计总包的，按照合同约定或者经招标人同意，设计单位可以不通过招标方式将建筑工程非主体部分的设计进行分包。 第十条招标文件应当满足设计方案招标或者设计团队招标的不同需求，主要包括以下内容： （一）项目基本情况； （二）城乡规划和城市设计对项目的基本要求； （三）项目工程经济技术要求； （四）项目有关基础资料； （五）招标内容； （六）招标文件答疑、现场踏勘安排； （七）投标文件编制要求； （八）评标标准和方法； （九）投标文件送达地点和截止时间；