2014年二级建造师《法规》模拟试题及
答案1
2014年二级建造师《法规》模拟试题一及答案
一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.二级建造师张某受聘并注册于A市具有二级资质的某建筑公司，后因在B市担任项目经理期间时因违规执业被发现。应当查处张某违规行为的部门是（）。
A．A市建设行政主管部门B．B市建设行政主管部门
C．A市或B市的建设行政主管部门D．A市和B市的建设行政主管部门
2.经过协商，建设单位和施工单位将施工合同中的“定时支付工程款”修改成“按照工程量支付工程款”，这意味着（）。
A．合同的主体发生了变更B．合同的客体发生了变更
C．合同争议条款发生了变更D．合同的权利义务发生了变更
3.我国《宪法》赋予人民的社会经济权利包括财产权，劳动权和（）。
A．休息权B．平等权C．生命权D．人格权4. 张某在路上被李某撞伤，医疗费花费近10000元。后因李某帮助张某的儿子解决了工作问题，张某表示自己来承担医药费。这种债的消灭方式叫做（）。
A．抵销B．提存C．混同D．免除5. 张某借刘某5万元，约定2010年1月1日归还。2010年11月1日出现了不可抗力，且该不可抗力持续了10个月才消失。则刘某的诉讼时效的截止日是（）。
A．2011年11月1日B．2011年1月1日
C．2012年3月1日D．2012年1月1日
6.劳动派遣协议由（）签订。
A．劳动者和派遣单位B．劳动者和用工单位
C．派遣单位和劳动行政部门D．派遣单位和用工单位
7.生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（）。
A．县级以上地方人民政府B．县级以上建设行政主管部门
C．本企业负责人D．省级(含自治州、直辖市)安全生产监督管理部门
8.某建筑施工企业2010年6月1日向建筑物资公司租用了一批脚手架，租期三个月。2010年7月1日，由于资金紧张，建筑物资公司提出将脚手架卖给建筑施工企业，双方与2010年7月10日签订了买卖合同并从当日生效。则该建筑施工企业从（）开始对脚手架拥有物权。
A．2010年6月1日B．2010年7月1日
C．2010年7月10日D．2010年8月31日
9.任何项目领取施工许可证都必须具备的条件是（）。
A．施工图设计文件已经按规定进行了审查B．项目已经委托了监理
C．消防设计图纸已经经过消防机构审核D．到位资金不少于工程合同价的50%
10.建筑业专业技术人员执业资格的共同点不包括（）。
A．均需参加全国统一命题的考试B．均需要注册
C．均有各自的执业范围D．均需接受继续教育
11.某建筑公司总工程师窦某在完成单位工作过程中，利用自己业余时间编著了较为先进专业施工工法，则关于该作品的使用表述错误的是( )。
A．该作品著作权由窦某享有
B．该作品建筑公司有权在业务范围内优先使用
C．窦某完全可以将该作品著作权许可第三人使用
D．经单位同意，窦某可以许可第三人使用
12.设备工程师张某就其节水设备及丁艺于2004年3月5日向地方专利行政主管部门提出申请，行政主管部门于2004年3月8日收到申请文件，于2004年4月5日核准并颁发专利证书。则该专利权的期限应从( )开始计算。
A．2004年3月5日B．2004年3月8日
C．2004年4月5日D．张某自己声明之日
13.某建筑企业将自有的一批钢材抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批钢材抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后建筑企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是
( )。
A．由于抵押均未办理登记，抵押权不生效
B．甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿
C．甲、乙按照债权比例清偿
D．乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿
14.某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担保，约定保证方式为一般保证，但未约定保证期间。施工承包合同约定最后付款期为2006年6月1日。后由于建设方未及时支付工程款，施工方要求商业银行承担保证责任。施工单位的如下行为中正确的是( )。
A．在2006年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任
B．在2006年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款
C．施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款
D．强制执行建设方后、尚欠的50万元工程款，要求商业银行支付
15.某建设单位在给施工单位提供支付担保时，将自己持有的某上市公司流通股票交付施工单位作为质押担保并签订了质押合同。后建设单位无力支付工程款，施工单位欲行使质权，变卖股票就价款优先受偿。下列选项中正确的是( )。
A．上市公司的流通股票不能作为质押物
B．施工单位对该部分股票不享有质权
C．施工单位行使质权时应当拍卖股票而不能变卖
D．施工单位的质权自股票交付时生效
16.下列具体行为中，不能构成合法留置关系的是( )。
A构件厂由于施丁单位拖欠加工费用而留置加工构件
B．运输公司由于施工单位拖欠运输费用而留置部分运输的材料
C．检测单位由于施工单位拖欠检测费用而不按照约定提供检测报告
D．停车处由于施了单位拖欠看管费用而拒绝交付保管车辆
17.甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同，总计金额约600万。甲先行支付定金150万，剩余款项根据供应进度结算；同时约定，若乙方迟延供货，违约金为按日支付5万元。后由于乙混凝土厂设备检修，迟延供货达30日。则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最为妥当( )。
A．要求乙双倍返还定金300万元
B．要求乙支付违约金150万元，并返还定金150万元
C．要求乙双倍返还定金240万
D．要求乙支付违约金150万元，并返还定金120万元
18.下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是( )。
A．没收违法所得．B．返还财产C．赔礼道歉D．消除危险
19.下列工程建设法律责任的承担方式中，属于行政责任承担方式的是( )。
A．丸恢复原状B．停止侵害C．责令停产停业D．有期徒刑
20.建筑公司项目经理明知脚手架工程未经验收情况下，强令工人进行施工作业，而导致发生架体坍塌事故，造成严重后果，则该项目经理涉嫌( )。
A．工程重大安全事故罪B．重大劳动安全事故罪
C．重大责任事故罪D．失职罪
21.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。
A．施工企业的所有从业人员都必须办理意外伤害险
B．分包单位应该为本单位的从业人员交纳意外伤害保险费
C．意外伤害险由施工单位支付
D．保险期限自保险合同订立之日起至提交竣工验收报告止
22.土方开挖工程专项施工方案须经（）签字后实施。
A．施工企业项目经理和总监理工程师
B．施工企业安全负责人和建设单位负责人
C．施工企业技术负责人和总监理工程师
D．建设单位负责人和总监理工程师
23.在某县工商部门办理工商注册登记的施工企业，应该向（）领取安全许可证。
A．该县的建设行政管理部门
B．该县所在的地级市的建设行政主管部门
C．该县所在的地级市的安全生产监督管理部门
D．该县所在省、自治区、直辖市的建设行政主管部门
24.送审施工图的责任应该由（）承担。
A．建设单位B．施工单位
C．建设单位或施工单位D．施工图设计单位
25.根据《建设工程质量管理条例》，对涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应（）提出设计方案。
A．委托原设计单位
B．委托具有相应资质的设计单位
C．委托原设计单位或具有相应资质的设计单位
D．要求施工单位委托具有相应资质的设计单位
26.下列关于见证取样的检测单位的表述中，正确的是（）。
A．该机构是隶属于国家生产安全监督部门的事业单位
B．该机构应当由监理单位选择
C．该机构不能和施工单位和材料供应单位有隶属关系，但是可以和建设单位和监理单位有隶属关系
D．该机构不能和设计单位有隶属关系
27.必须经监理工程师签字的方可以进行的工作是（）。
A．改变施工图设计B．安装建筑构配件
C．建设单位拨付工程款D．建设工程竣工验收
28.可能造成轻度环境影响的项目，应该编制（）。
A．环境影响报告书B．环境影响登记表
C．环境影响测量表D．环境影响报告表
29.某施工企业在供应商处购买的水泥，标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的索赔要求（）。
A．只能由生产厂家承担B．只能由供应商承担
C．只能施工企业自行承担D．可向生产厂商提出赔偿
30.关于女职工的保护，下列说法正确的是（）。
A．不得安排女职工在哺乳不满1周岁的婴儿期间进行夜班劳动
B．禁止女职工在经期从事高温、高处、冷水作业
C．对于怀孕的女职工，不能延长其工作时间
D．禁止女职工从事有毒有害、矿山井下的工作
31.某建设工程施工合同签订于2008年3月2 日，合同约定工程开、竣工日期分别为2008年3月10和2009年10月1 日；后工程于2009年10月15日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在( )前行使。
A．2010年4月1 日B．2010年10月1日
C． 2010年4月15 日D．2010年10月15日
32.甲为某公司的法定代表人，某日与材料商乙签订了一份采购合同。按照公司章程的规定，甲已经超越了其法人对其代表权限的限制，但是，乙却不知情，则该合同 ( )。
A．无效B．有效C．部分有效D．效力待定
33.某房地产开发商与施工单位签订了一份总承包合同，合同中约定施工单位每月20日向开发商上报本月的已完工程量进行计量审核，开发公司根据审核后工程量支付工程进度款，则( )。
A．不管出现什么情况，施工单位都必须先行施千，否则就要承担违约责任
B．如果施下单位有确切证据开发商不能支付工程款，就可以中止履行合同
C．如果施工单位有确切证据证明开发商不能支付工程款，就可以终止履行合同D．开发商不能以施工单位未及时申报已完工程量为由拒绝付款
34.甲、乙于2006年5月31日签订商品混凝土买卖合同，约定甲于2006年7月1日开始供应现场，乙于供货后每月15 日付款。2006年6月中旬甲有确切证据证明乙经营状况严重恶化，于是提出中止合同，乙不同意，后甲7月1 日并没有供应商品混凝土。则下列表述正确的是( )。
A．甲有权中止履行合同，然后要求乙在一定期限内提供适当担保，乙不提供的，甲可以解除合同
B．如果乙提供一定的担保，甲仍有权拒绝继续履行合同，直至乙恢复履约能力
C．甲有权中止合同，但无权解除合同
D．甲无权中止履行合同，乙有权追究甲的违约责任
35.建设工程施工合同签订后，发包人合同外园区市政附属工程委托承包人施了，对此价款未做约定，后无法协商一致，则市政工程价款应按( )市场价格履行。
A．应当订立合同时合同签订地B．应当订立合同时合同履行地C．履行合同时合同签订地D．履行合同时合同履行地
36.对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是：( )。
A．时效期间为2个月
B．劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1年
C．仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算
D．劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请
37.女职工的生育产假不少于( )天。
A．60 B．98 C．120 D．360 38.某建筑项目位于城市市区内，按照《环境噪声污染防治法》要求，施丁中向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定( )排放标准。
A．建筑施工场界环境噪声B．建筑施工机械噪声
C．城市市区环境噪声D．城市生活区环境噪声
39.某建筑施工企业于2005年3月1 N申请安全生产许可证，2005年3月20 H取得安全生产许可证，该许可证至( )届满。
A．2007年3月1 日B．2007年3月20日C．2008年3月1日D．2008年3月20日
40.下列施丁作业人员的做法中，( )属于正当行使紧急避险权。
A．甲凭经验判断脚手架可能不稳而应急撤离了现场
B．乙发现基坑四周地表出现大量裂纹并有土石有滑落，在加快作业后撤离了现场
C．丙发现危险后先采取了应急措施，无效后撤离了现场
D．丁发现施工现场存在极大安全隐患而拒绝进入岗位作业
41.某手机销售商甲将一部苹果手机出售给未成年人刘某（15岁）。后来甲知道了刘某是未成年人，随催告刘某的父母予以追认。可以1个月过去了，刘某的父母没有回音。则该手机买卖行为
（）。
A．无效B．有效C．效力特定
D．可撤销
42.某住宅的施工单位选聘了材料供货商，供货合同上约定：“如果设计变更导致该材料停用，则合同解除”。此合同属于（）。
A．附生效时间的合同B．附生效条件的合同
C．附解除条件的合同D．附终止时间的合同
43.在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定，材料运达后，建设单位1个月内支付材料款。期间，建设单位经营状况严重恶化，供应商逐暂停供应建筑材料，要求先付款，否则终止供货，则供应商的行为属于行使（）。
A．同时履行抗辩B．先履行抗辩权C．不安抗辩权D．先诉抗辩权
44.施工企业甲向建筑材料企业乙采购了一批水泥，但是合同上未约定履行地点。双方经过一段时间的磋商，不能达成补充协议，也无任何交易习惯可以参考。则履行地点应该为（）。
A．甲企业所在地B．甲企业所负责项目的所在地C．乙企业所在地D．甲乙企业所在地的中间地点45.建设单位甲拖欠施工单位乙的工程款1900万元，合同中约定的拖欠工程款利率为14%，银行同期同类存款利率为3.17%，同期同类贷款利率为7.12%，则该拖欠工程款的利率应该为（）。
A．0 B．3.17%C．7.12% D．14% 46.抗辩权的行使会导致合同的（）。
A．中止B．终止C．解除
D．撤销
47. 关于合同变更的下列表述中，错误的是（）。
A．合同变更效力仅仅及于发生变更的部分
B．已经履行的部分，不因为合同变更而失去法律依据
C．合同变更后，当事人要求赔偿的权利也随之消失
D．合同的变更可以是客体、内容的变更，也可以是主体的变更
48. 张某为施工企业甲的采购员，2012年3月1日在离职。2012年4月1日，他利用手中还有少量的加盖了施工企业的空白采购合，以施工企业的名义同向玻璃企业乙采购了一批玻璃。下列说法中，正确的是（）。
A．此玻璃采购合同无可撤销合同
B．此玻璃采购合同为效力待定合同
C．施工企业应该向玻璃厂支付玻璃的款项
D．施工企业和张某应该就玻璃的款项承担连带责任
49.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和（）。
A．设计单位B．勘察单位
C．安全生产监督行政部门D．建筑工程质量监督机构
50.关于和解协议，下列说法正确的是（）。
A．和解协议达成后一方反悔的，另外一方可以要求法院强制执行
B．一方当事人不按照和解达成的协议执行，另一方当事人无权追究其法律责任
C．和解协议可以成为原合同的组成部分
D．在仲裁后达成和解协议的，只能请仲裁庭制作裁决书
51.下列选项中，当事人不能据以向人民法院申请执行的是( )。
A．人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书
B．仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书
C．公证机关依法赋制执行效力的债权文书
D．当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书
52.争议双方签有仲裁协议，但一方先向人民法院起诉，另一方应于( )向法院提交仲裁协议。 A．开庭结束后B．法庭辩论终结前C．举证期限届满前D．首次开庭前53.以下关于仲裁开庭审理程序的表述中，不正确的是( )。
A．申请人经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，视为撤回仲裁申请
B．申请人未经法庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请
C．被申请人经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期另行安排开庭
D．被申请人未经法庭许可中途退庭的，可以缺席审理并裁决
54.某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是( )。
A．建筑公司只能提起民事诉讼
B．建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼
C．建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼
D．建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼
55.某开发商在未取得建设工程施工许可证情况下，就组织对相关项目进行施工，在工程检查过程中，建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚决定，开发商不服，为此向法院提起诉讼，则该行政处罚决定在诉讼期间( )。
A．停止执行B．与法院协商处理执行与否
C．请求政府部门决定D．不停止执行
56.山西省某市的中级人民法院和安徽省某市的中级人民法院就发生在山西的一个民事纠纷发生了管辖权的争议，应该报请（）指定管辖。
A．山西省高级人民法院B．山东省高级人民法院
C．最高人民检察院D．最高人民法院
57.二审法院发现一审判决所依据的事实不清，应该（）。
A．依法改判B．发回重审
C．发回重审，或查清事实后改判D．发起审判监督程序
58.仲裁庭作出的裁决书自（）之日起发生法律效力。
A．送达被申请人 B．被申请人收到C．作出D．发出
59.劳动合同可以约定试用期。3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期最长不得超过( )。
A．3个月B．12个月C．18个月D．6个月60.下列行政机关的行为中，可以申请行政复议的是（）。
A．某行政机关做出的关于某民事纠纷的调解书
B．某行政机关做出的对某人进行行政拘留的决定
C．某行政机关做出的终止采购某企业救灾物品的决定
D．某行政机关做出的对某官员进行降级处分的决定
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)
61.根据合同法的规定，免责条款无效的情形包括（）
A．国家政策调整B．造成对方人身伤害
C．故意或重大过失造成对方财产损失D．不可抗力
E．事后发现合同过于不公平
62.民事法律关系的下列客体中，属于“行为”客体的是（）。
A．委托定做员工制服合同中的员工制服B．委托运输合同中的运输服务
C．委托设计合同中的设计成果D．委托组装电脑中的电脑耗材
E．企业对员工的培训
63.某开发企业将自己拥有土地使用权抵押给银行后，开始在土地上建造房屋。下列表述中，正确的是（）。
A．在建工工程也成为抵押财产
B．银行在处分抵押财产时，土地和在建工程一并处分
C．银行在处分土地和在建工程所得的价款中优先受偿
D．银行在处分土地时候，应该采用拍卖的方式；处分在建工程的时候，可以采用拍卖或者变卖等方式
E．该土地上的在建工程并非抵押财产
64.下列项目中，不需要申请施工许可证的项目是（）。
A．使用专利或者特定技术的项目
B．以工代赈需要使用农民工的项目
C．某建筑工地上建造的供监理临时办公使用的办公室
D．某海军基地中的士兵宿舍
E．沈阳故宫的修缮
65.下列关于联合投标的说法中，正确的有（）。
A．通过联合投标的各方约定，投标的各方对中标项目可以不承担连带责任
B．联合体投标的，可以以牵头人的名义提交投标保证金
C．联合体各方的资质不一致时，应该以资质最高一方的资质作为联合体的资质
D．参与联合投标的任何一方，不能再以自己的名义单独投标
E．招标人在接收投标文件时候，没有附有联合投标的联合投标将被拒绝
66.下列选项中不符合法律法规规定的颁发施工许可证条件的有( )。
A．已经按约支付了土地出让金，但土地证尚未办好
B．没有建设工程规划许可证，但规划局出具了的许可证正在办理的便函
C．有拆迁许可证，但工程拆迁还有一点没有扫尾
D．已经订立施工合同，但中标施工企业的资质不能满足规定要求
E．有建设工程质量监督书
67.对于中标通知书的法律效力下列说法不正确的是( )。
A．中标通知书就是正式合同B．中标通知书是要约邀请C．中标通知书是要约D．中标通知书是承诺 E．中标通知书只是单方意思表示
68.依据不同的标准，可以将合同划分为不同种类。下列分类中，建设工程合同所属的分类包括( )。
A．有名合同B．双务合同C．单务合同
D．无偿合同E．有偿合同
69.某工程项目千程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是( )。A．合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成
B．合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状
C．合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效
D．合同解除后，对于未完部分的工程终止履行
E．施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失
70.关于劳动合同中试用期的约定，错误的是( )。
A．劳动合同期限3个月以下，试用期不得超过1个月
B．劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过3个月
C．无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月
D．用人单位与同一劳动者可以约定多次试用期，但累计不得超过6个月
E．完成一定千作任务为期限的合同，不得约定试用期
71.根据《劳动合同法》规定，用人单位可以立即解除劳动合同的情形包括（）。
A．在本单位患病，在规定的医疗期满后仍然不能工作的
B．严重失职，营私舞弊，给单位造成重大损失的
C．在试用期被证明不符合录用条件的
D．依法被追究刑事责任的
E．劳动合同订立时所依据的客观情况发生变化，致使劳动合同无法履行的
72.下列处罚中，属于刑法附加刑的有（）。
A．罚款B．管制
C．拘役
D．没收财产E．剥夺政治权利
73.在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是（）。
A．实物B．银行承兑汇票
C．企业连带责任保证
D．现金E．银行保函
74.下列合同中，属于无效合同的是（）。
A．几个投标方分别按照低、中、高的价格报价，以使其中投标者中标的协议
B．餐馆和地沟油生产者签署的地沟油购买协议
C．孙某以胁迫手段迫使刘某和自己签署的名画买卖协议
D．马某趁杨某病重需要钱时，和杨某签署的购买杨某房屋的买卖协议
E．无处分权人和接受处分物的人所订立的协议
75.由于发包人所提供的主要建筑材料不符合强制性标准，承包人解除了同发包人的合同。下列关于合同解除后已完成工程的表述中，正确的是（）。
A．已经完成的工程，无论是否合格，发包人均需支付工程款
B．已经完成的工程，如果验收合格，发包人需要支付工程款
C．已经完成的但是验收不合格的工程，经过修复合格的，发包人需要支付工程款
D．已经完成的但是验收不合格的工程，经过修复合格的，修复费用承包人承担
E．已经完成的但是验收不合格的工程，经过修复不合格的，修复费用承包人承担
76.下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担，说法错误的是( )
A．因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的，发包人可以减少支付工程款
B．因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任
C．发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担全部质量责任
D．建设工程施工合同解除后，已经完成的工程经修复后质量仍不合格，发包人不支付相应的工程款E．由于发包人要求返工，造成工程逾期交付的，承包人不承担违约责任
77.下列关于建筑施工企业工伤保险的陈述，说法正确的是( )。
A．工伤保险属于劳动者的社会保险范畴
B．职工工伤保险费用，由企业和职工共同承担
C．未参加工伤保险的职工在工作中造成伤亡的，不会得到任何赔偿
D．职工在工作时自杀，不会获得工伤赔偿
E．职工获得工伤赔偿后，不得再提起任何赔偿诉讼
78.根据《固体废物污染环境防治法》规定，在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的( )区域内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。
A．风景名胜区B．自然保护区C．基本农田保护区
D．经济技术开发区E．水源保护区
79.关于对建设工程项目的节能管理，下列表述中正确的有( )。
A．不符合强制性节能标准要求的项目，依法审批的机关不得批准建设
B．建设单位组织竣工验收，对民用建筑不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收报告C．建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审查合格的节能设计文件，降低建筑节能标准D．施下图设计文件经审查不符合建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证
E．监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，应当及时报告建设单位
80.建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员有( )。A．主要负责人B．安全管理人员
C．生产管理人员D．项目负责人
E．生产作业人员
参考答案
一、单项选择题
二、多项选择题
二级建造师注册条件以及所需要的材料
二级建造师注册条件以及所需要的材料 初始注册申请人自资格证书签发之日起3年内可申请初始注册。逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。 申请初始注册的，申请人应当提交下列材料： （一）《二级建造师初始注册申请表》； （二）资格证书、学历证书和身份证三证原件及复印件；（三）申请人与聘用企业签订的聘用劳动合同或申请人聘用企业出具的劳动、人事、工资关系证明原件及复印件；（四）逾期申请初始注册的，应当提供达到继续教育要求证明材料原件及复印件；（五）考试报名时的企业与注册时的企业不一致的，需提供考试报名企业出具的解聘证明原件及复印件。聘用企业将《企业二级建造师初始注册申请汇总表》和申请人的申请表一式二份和附件材料一套报市级建设行政主管部门。 延续注册 注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前申请延续注册。延续注册的有效期为3年。申请延续注册的，申请人应当提交下列材料：（一）《二级注册建造师延续注册申请表》；（二）原注册证书；（三）申请人与聘用企业签订的聘用劳动合同或申请人聘用企业出具的劳动、人事、工资关
系证明原件及复印件； （四）申请人注册有效期内达到继续教育要求证明材料原件及复印件。申报程序和材料份数按初始注册要求办理。变更注册在注册有效期内，发生下列情形的，应当及时申请变更注册。变更注册后，有效期执行原注册证书的有效期。1、执业企业变更的； 2、所在聘用企业名称变更的； 3、二级注册建造师姓名变更的。 申请变更注册的，申请人应当提交下列材料：（一）《二级注册建造师变更注册申请表》；（二）注册证书原件和执业印章； （三）执业企业变更的，在不影响原执业企业资质的前提下，应当提供申请人与新聘用企业签订的聘用劳动合同或申请人聘用企业出具的劳动、人事、工资关系证明，以及工作调动证明原件及复印件（与原聘用企业解除聘用合同或聘用合同到期的证明文件、退休人员的退休证明）；原聘用企业出具的申请人申请变更注册前一年内的职业道德证明原件;新聘用企业资质证书原件及复印件。（四）申请人所在聘用企业名称发生变更的，应当提供变更后的《企业法人营业执照》复印件和企业所在地工商行政主管部门出具的企业名称变更函原件及复印件。（五）二级注册建造师姓名变更的，应当提供变更后的身份证明原件或公安机关户籍管理部门出具的有效证明原件及复印件。申报程序和材料份数按初始注册要求办理。增项注册二级注册建造师取得相应专业资格证书可申请增项注册。取得增项专业资格证书超过3年未注册的，应当提供该专业最近一个注册
2020年二级建造师考试必背知识点总结 【导语】2020年二级建造师考试备考正在进行中，为了方便考生及时有效的备考，那么，wo为您精心整理了2020年二级建造师考试必背知识点总结，供大家的关注。如想获取更多二级建造师考试的模拟题及备考资料，请关注wo的更新。 【篇一】2020年二级建造师考试必背知识点总结 施工合同的跟踪与控制： 1.施工合同跟踪：合同跟踪的重要依据是合同以及依据合同而编制的各种计划文件； 其次还要依据各种实际工程文件如原始记录、报表、验收报告等；另外，还要依据管理人员对现场情况的直观了解，如现场巡视、交谈、会议、质量检查等。 2.合同跟踪的对象：工程施工的质量，包括材料、构件、制品和设备等的质量，以及 施工或安装质量，是否符合合同要求等；工程进度，是否在预定期限内施工，工期有无延长，延长的原因是什么等；工程数量，是否按合同要求完成全部施工任务，有无合同规定以外的施工任务等；成本的增加和减少。 3.对专业分包人的工作和负责的工程，总承包商负有协调和管理的责任，并承担由此 造成的损失，所以专业分包人的工作和负责的工程必须纳入总承包工程的计划和控制中，防止因分包人工程管理失误而影响全局。 4.合同实施偏差分析的内容包括以下几个方面：产生偏差的原因分析；合同实施偏差 的责任分析；合同实施趋势分析：最终的工程状况，包括总工期的延误、总成本的超支、质量标准、所能达到的生产能力（或功能要求等）；承包商将承担什么样的后果，如被罚款、被清算，甚至被起诉，对承包商资信、企业形象、经营战略的影响等；最终工程经济效益（利润）水平。 5.根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，调整措施可以分 为 （1）组织措施，如增加人员投入、调整人员安排，调整工作流程和工作计划等； （2）技术措施，如变更技术方案，采用新的高效率的施工方案等； （3）经济措施，如增加投入，采取经济激励措施等；
二建学员吐血整理二级建造师考试学习方法。2018年二级建造师考试已经结束，考完之后有人欢喜有人忧，有人如释重负，有人后悔没有好好复习，2018年二建考生的结果已经确定，2018年考生们要努力加油啊。下面小编给大家分享一篇2018年二建学员的学习经验整理，相信大家看完会有所帮助。 小编将二建学员吐血整理二级建造师考试学习方法整理如下： 我认为，要想取得施工企业重要的执业资格证书--- 建造师，那就需要战略+毅力+魄力，我理解中的战略：借鉴别人的学习经验，结合自己的工作、生活等实际情况，制定出一套属于自己的学习方法; 毅力：排除杂念，坚持执行自己的学习计划; 魄力：坚信天生我才必有用，自己并非池中之物，我们要把一级建造师作为重点目标，把二级建造师作为一个过渡。 一、二级建造师的作用： 1、在我看来，二级建造师是赢得同行人尊重的一个重要条件。谁都知道，在建筑行业里，大多数人都是注重经验，讲求实际操作，而我们这些刚出社会不久的，经验尚浅，在工地里，一般干的都是最基层，最繁琐的小事，那么，我们得展现出我们的理论水平、独一无二的本事，才能在工地里占据一席之位，赢得大家的尊重，取得建造师证书就是最据说服力的证明。 2、对于建筑行业，想必大家都知道它并非一份稳定的工作，特别是在现场的项目部工作的，一个项目三、四年下来完成了，要么被调到另一个项目部，要么就得另找工作，对于渴望稳定的人来说，是特别烦恼的事。倘若考取了建造师，我们有很大的可能性能居于主动地位，对于找建筑行业的工作成功性更高。 3、随着时代的发展，我们越来越趋向于追求高品质、高质量的生活，一份工作基本很难满足自己的开支，而证书带来的效益能在很大程度上减轻我们的负担。 二、学习战略：要按照实务、管理、法规的顺序进行复习，只有考过了实务，其他二科的复习才显得有意义。 1、提前做好复习的准备： 1点击【二级建造师学习资料】或打开，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版②教材变化剖析③真题答案及解析④全套试听
注册建造师基本理论 单项选择题 1.根据《建造师执业资格制度暂行规定》，二级建造师执业划分为10个专业，注册建造师应在相应的岗位上执业，但国家鼓励和提倡（） A..多种经营 B.一岗多师 C.一师多岗 D.多种兼职 答案：C 解析：本题主要考查建造师的执业要求。二级建造师的专业分为房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、冶炼工程、石油化工工程、市政公用工程、机电安装工租、装饰装修工程等10个。注册建遣师应在相应的岗位上执业。同时鼓励和提倡注册建造师“一师多岗”，从事国家规定的其他业务． 2．在对二级建造师的执业技术能力的规定中，要求（）。 A.接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平 B.有丰富的施工管理专业知识 C.具有一定的工程技术、工程管理理论水平 D.熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、法规 答案：A 解析：本题主要考查二级建造师应具备的执业技术能力。二级建造师应具备下列执业技术能力：了解工程建设的法律、法规、工程建设强制性标准及有关行业管理的规定；具有一定的施工管理专业知识；具有一定的施工管理实践能经验和资历，有一定的施工组织能力，能保证工程质量和安全生产。在掌握该知识点时需注意与一级建造师执业技术能力要求相区别，注意用词的分量。 3．建筑工程从业人员实行执业资格制度，取得建造师资格，()不得以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。 A.未经上级主管部门审核的 B.未经注册的 C.未取得注册建筑师资格的 D.未取得注册结构工程师资格的 答案：B 解析：本题主要考查建造师执业的资格和基本条件。建造师经注册后，才有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理。取得建造师执业费格，未经注册的，不得以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作．这是行政法规对建造师执业资格的基本要求，不能由其他条件代替． 4．根据相关行政法规的规定，下列不属于建造师的执业范围的是()。 A.从事其他施工活动的管理工作 B.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务 C.开展工程建设项目的监督检查工作 D. 担任建设工程项目施工的项目经理 答案：C 解析：本题主要考查建造师执业范围的相关规定。建造师的执业范围包括，担任建设工程项目施工的项目经理，从事其他施工活动的管理工作；法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。而对于建设项目的监督检查别属于建设行政主管机关的行政职
2017年二级建造师学习资料(汇总资料)。学尔森二级建造师频道会跟广大考生分享二建名师的高频考点讲解资料以及二建前辈自己总结的学习方法，今天与大家分享的是建筑实务工程预付款专题，有需要的小伙伴来看看吧。 2017年二级建造师学习资料(汇总资料)整理如下： 一、预付款的支付 1.工程预付款的额度的确定方法 ①百分比法(题目中给定) 此种情况居多 比如：某工程合同价1000万，工程预付款为合同价的10%。 【补充】包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额)的10%，不宜高于签约合同价(扣除暂列金额)的30%。 ②数学计算法 工程备料款数额=╳材料储备天数 公式中，年度施工天数按365日历天计算，按已知条件来对待。 2.工程预付款的支付时间 发包人没有按时支付预付款的，承包人可催告发包人支付;发包人在付款期满后的7d内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和延误的工期，并向承包人支付合理的利润。 二、预付备料款的回扣 发包人拨付给承包人的工程预付款属于预支的性质。随着工程进度的推进，拨付的工程进度款数额不断增加，工程所需主要材料、构件的储备逐步减少，原已支付的预付款应以抵扣的方式从工程进度款中予以陆续扣回。 预付的工程款必须在合同中约定扣回方式，常用的扣回方式如下：
(1)题目给定。在承包人完成金额累计达到合同总价一定比例(双方合同约定)后，采用等比率或等额扣款的方式分期抵扣。比如：自工程款支付至合同价款的60%后，开始从当月的工程款中扣回工程预付款，分两个月均匀扣回。 (2)起扣点计算公式。从未完施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，从每次中间结算工程价款中，按材料及构件比重抵扣工程预付款，至竣工之前全部扣清。起扣点=承包工程价款总额- 以上就是小编为大家整理的2017年二级建造师学习资料(汇总资料)，想要更多的二建复习资料，欢迎关注学尔森二级建造师频道哦。 2018年二建《工程法规》章节习题：建造师管理制度。学习最好的方法就是在学完考点之后进行相应习题的练习，本章节习题希望能帮大家加深记忆，巩固掌握。 二级建造师复习资料:二级建造师考试考点- 学尔森 提供二级建造师考试辅导资料、复习笔记、讲义等内容。欢迎广大考生访问学尔森二级建造师考试网，获取更多关于二级建造师考试的信息。
二级建造师笔记
?二级建造师《施工管理》复习整理笔记（1） 1.如以里程碑事件的进度目标值作为进度计划值，则进度的实际值应是相 对于（里程碑事件的实际进度）。 2.项目管理最基本的方法论是项目目标的（动态控制）。 3.运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不但是各分部分项工 程的施工质量，还包括（建筑材料、设备质量）。 4.在工程合同价与实际施工成本、工程款支付比较时，成本的计划值 是（工程合同价）。 5.在工程合同价与工程款支付中的相应成本项比较时，成本的实际值 是（工程款支付中的相应成本项）。 6.运用动态控制原理控制施工成本的工作步骤包括：（2）将施工成 本目标逐层分解；（1）收集施工成本的实际值；（3）将实际值与计划值比较；（4）找出偏差，采取纠偏措施。正确的步骤顺序是（2-1-3-4）。 7.在施工过程中对施工成本目标进行动态跟踪和控制时，一般的项目 成本控制的周期为（一个月）。 8.在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制时，首先要做的 工作是（收集施工进度实际值）。 9.在项目目标动态控制中，属于项目目标控制准备工作的是（将项目 的目标进行分解）。 10.在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制的步骤包括： （1）收集施工进度实际值；（2）定期对施工进度的计划值和实际值进行比较；（3）如有偏差，采取措施进行纠偏。正确的顺序是（1-2-3）。 11.以下属于项目目标的过程控制的是（定期进行项目目标的计划值 与实际值的比较）。 12.项目目标动态|考试大|控制的核心是（当发现目标偏离时采取纠 偏措施）。 13.当项目目标失控时，首先应考虑（组织）方面存在的问题。 14.调整项目组织结构、进行管理职能分工，属于项目目标动态控制 的（组织措施）。 15.属于项目动态控制技术措施的是（改进施工方法）。 16.项目目标动态控制的准备工作是将项目目标进行分解，以确定用 于目标控制的（计划值）。 17.进行项目目标动态控制，在收集项目目标的实际值之后，首先要 做的工作是（将实际值与计划值比较）。 ?二级建造师《施工管理》复习整理笔记（2） 1.在国际上，施工企业项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的 负责人，其主要任务是（项目目标的控制和组织协调）。 2.施工企业项目经理由于主观原因或工作失误承担相应责任时，政府
2020二级建造师继续教育学习心得5篇 2020二级建造师继续教育学习心得 参加二级(市政)建造师继续教育的目的在于更新知识、提高素质，增强建设项目管理能力，从而提高市政工程质量与效益。通过本次学习，进一步掌握工程建设有关法律法规、标准规范、增强职业道德和诚信守法的意识，熟悉工程建设项目管理的新方法、新技术，进一步提高了职业道德、技术与技能，从而提高建设项目的管理能力与水平，实践以人为本的理念，走低碳、绿色的发展之路，促进社会的可持续的发展。 本次二级(市政)建造师继续教育的培训内容包括建设工程管理前言理论与发展、建造师法律责任与职业道德、建筑工程项目施工信息化、建筑施工企业信息化知识、新标准规范、施工技术与质量管理、市政工程安全检查实物、市政工程质量检查实物。 对于我们长期处于生产一线的管理人员来说能难抽出大量时间进行系统的学习，因此本人主要从以下几方面总结学习;(1)熟悉教材的目录，框架式的掌握教材所涉及到的内容，根据以往对知识的掌握程度来确定重点、难点。(2)特别是新标准、规范、新技术、新方法和新的法规要作为重点学习。 (3)认真参加学习、认真听讲、利用业余时间加强学习、做好笔记。通过本次的继续教育学习，受益匪浅，本人着重从以下几个方面谈谈心得： 1、安全生产是第一要素。安全生产关系到企业的生存与发展，关系到广大从业人员的生命安全，必须坚持“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，牢固树立安全第一的思想，时刻提高安全生产意识。作为项目经理，是所负责工程项目的安全生产第一责任人，对安全生产负全面责任。 加强自身对国家、地方安全生产发了、法规学习。建立落实安全生产责任，加强安全生产培训和现场施工安全的防护。在项目实施过程中必须保证各项安全管理制度落实、建立和完善施工安全事故的应急救援机制。认真执行项目经理带班生产制度，全面掌握安全生产状况，加强检查、及时消除安全隐患。
2019二级建造师法律法规复习重点 第一章建造师管理制度 第一节建造师管理制度 一、注册管理 概念： 注册建造师 1、通过考核认定或考试合格取得资格证书 按规定注册取得注册职业证书和职业印章 的专业技术人员 2、未取得注册职业证书的职业印章的，不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人，不得以注册建造师的名义从事相关活动。 （言下之意：小型工程的项目负责人不一定需要建筑师担任） 1、下列有关建筑师执业的行为中，合乎我国有关管理规定的是（ C ） A 在某工程项目中担任项目经理。 B、王某从事项目管理工作多年，并以取得一级项目经理资质证书，经所在单位同意，以建造师的名义在当地的一个项目上担任项目经理。 C、陈某参加了建造师的执业资格考试，没有通过，但其单位急需用人，仍然聘任其为小型项目工程的项目经理。 虽然没有通过，但其单位因急需用人仍然以建造师的名义聘任其为某工程的项目经理。 2、取得建造师执业资格证书的人员，以建造师的名义执业的前提规定（B） A、备案 B、注册 C、审批 D、认证 3、万某2006年9月参加全国二级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以（ C ） A、以建造师的名义担任在建设工程项目施工的项目经理。 B、通过注册取得建造师执业资格证书。 C、取得建造师执业资格证书，通过注册以建造师的名义执业。 （一）注册申请 注册的受理，审批，核发方：省，自治区，直辖市人民政府建设主管部门。核发 证书后30日内报国务院建设主管部门备案。 2006年1 名参加二级建造师考试，2007年4月在江苏南通某项目工作期间，获悉其建造师考试合格，并已取得资格证书。张某所在工作单位工商注册在上海奉贤。则张某（ D ） A、可以自行向南通市建设主观部门申请注册。 B、因当通过其所在单位向上海事或江苏省建设主观部门申请注册。 C、因当通过其所在单位向奉贤取建设主观部门申请注册。
前言 注册建造师制度 我国将注册建造师分为一级建造师和二级建造师。二级建造师考试共三科。《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》《专业工程管理与实务》。 二级建造师执业资格考试为国家人事部与建设部共同组织，由各地建设行政部门及人事考试部门负责实施的一项执业资格考试。考试的每个专业设3个科目，分别是：《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》、《专业工程管理与实务》。其中前两门考试为公共课程考试，《专业工程管理与实务》为专业考试，不同专业考试内容不同。考试成绩实行2年为一个周期的滚动管理办法，参加全部3个科目考试的人员必须在连续的两个考试年度内通过全部科目；免试部分科目的人员必须在一个考试年度内通过应试科目。 第一章路基工程 2B311010 路基施工技术 2B311011 掌握路基类型 一、路基类型 二、特殊路基类型 (1)湿黏土路基、软土地区路基、红黏土地区路基、膨胀土地区路基、黄土地区路基、盐渍土地区路基、风积沙及沙漠地区路基。 (2)季节性冻土地区路基、多年冻土地区路基、涎流冰地区、雪害地区路基； ⑶滑坡地段路基、崩塌与岩堆地段路基、泥石流地区路基； ⑷岩溶地区路基、采空区路基 ⑸沿河、沿溪地区路基、水库地区路基、滨海地区路基。 软土地区路基：软土包括饱水的弱黏性土和淤泥。 滑坡地段路基：山坡的不稳定土体在重力作用下，沿着一定的软弱面作整体的、缓慢的、间歇性的滑动变形现象。 膨胀土地区路基：遇水膨胀、失水收缩是其特点。 二、路基干湿类型 路基的干湿类型表示路基在最不利季节的干湿状态，分为干燥、中湿、潮湿和过湿四类。原有公路路基的干湿类型，可以根据路基的分界相对含水量或分界稠度划分；新建公路路基的干湿类型可以用路基临界高度来判别。 2B311012掌握原地基处理要求
市政管理与实务 1:城市道路分为:(1刚性路面;(2柔性路面 2:路基分为:(1路堤;(2路堑;(3半填半挖;(4零填路基。 3:路基从材料上分为:土路基、石路基、土石路基。 4:路面结构是多层次的,按使用要求、受力状况、土基支承条件、自然因素影响程度的不同,在路基顶面采用不同规格和要求的材料分别铺设(a垫层、(b基层、(c面层等结构层。(当心多选题 5:第二页表格(2K311011多看。(1:粗粒式沥青混凝土:集料最大粒径:26.5mm,常用厚度:60---80mm,适宜层位:二层或三层式面层的下面层;(2细粒式沥青混凝土:集料最大粒径::9.5mm,常用厚度:15---20mm,适宜层位:(a沥青混凝土面层的磨耗层(上层,(b沥青碎石等面层的封层和磨耗层;(3沙粒式沥青混凝土:集料最大粒径:4.75mm,常用厚度:10---20mm,适宜层位:自行车道与人行道的面层。(重点 61:平整度、2:承载能力、3:温度稳定性、4:抗滑能力、5:透水性、6:噪声量。 7:城市道路分为: 8:主干路是4或6条机动车道和有分隔带的非机动车道,一般 9:第5页表格2K311012-1看。(重点。 10:路基施工程序包括:(1准备工作。(2修建小型构筑、造物与埋设地下管线。(3路基工程。(4质量检查与验收。(选择题 11:路基工程包括:(1测量桩号与高程、(2开挖路堑、(3填筑路堤、(4整平路基、(5压实路基、(6修整路肩、(7修建防护工程。(多选题
12:填方段内应事先找平,当地面坡度陡于1:5时,需修成台阶形式,每级台阶宽度不得小于1.0m,台阶顶面应向内倾斜;在沙土地段不做台阶,但应翻松表土层。 13:常用的机械分为:静力式、夯击式、振动式。 14:土质路基压实的原则:(1先轻后重、(2先稳后振、(3先低后高、(4先慢后快、(5轮迹重叠。 土类、湿度、设备、场地条件 16:最佳含水量和最大干密度。 17:按地基处理的作用机理分类大致分为:土质改良、土的置换、土的补强等三类。 18:第9页表格看。重点是:换土垫层:处理方法:沙石垫层、素土垫层、灰土垫层、矿渣垫层。原理及作用:以沙石、素土、和矿渣等强度较高的材料。置换地基表层软弱土,提高 持力层的承载力,扩散应力,减小沉降量。适用范围: 处理。 19::土质、灰质、石灰剂量、含水量、密实度、石灰土的龄期、养护条件(温度与湿度。 20:有机物含量超过10%的土,不宜用石灰来稳定。
考试科目及题型分配 二级建造师执业资格考试设《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》3个科目。其中《专业工程管理与实务》科目分为:建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、矿业工程和机电工程6个专业类别，考生在报名时可根据实际工作需要选择其一。 下面是本人根据实践经验总结的一些备考思路及学习步骤（本人备考从4月初开始，耗时2个月，平均每天1小时以上）：一、教材复习 本人使用的是官方教材+历年真题淘宝一套100多块钱。 1.备考时按先看《管理》，后看《实务》，因为实务涉及工程管理内容。《法规》无需看书。 2. 2.按书目要求，“掌握”或“熟悉”的章节细看（了解意思后稍微记一下要点,并用笔标 记。如工程项目的全寿命周期有哪些？可以理解记忆后在脑后中回忆一遍。这里要提一点就是看书前可先弄一份近年真题做一遍，然后对着答案，逐题思考一下为啥这个才是正确答案，这样有助于你看书的时候准确抓住要点）；“了解”的章节粗看（像看小说，了解意思即可）。 3. 3.《管理》看书15天，看完一遍后做真题（4天的样子，3套题差不多了），做完后对答 案，把错题（蒙的也当错题）的考点翻开来看一遍并稍微记忆，同时将考点所在页码在错题前标记好，冲刺阶段用得着。（网上有大神把试卷中每题的考点页码标注好了，无需自己翻书找。当然如果你看题目就知道他在大概哪一页的也可以自己翻书。） 4.《实务》和《管理》的模式一样，因为理解起来比《管理》稍难，看书可能要花20天（本人当时没给够20天时间，造成实务后半部分的管理内容基本没看，了解部分也是囫囵吞枣的看）。总之至少要在考试前2个星期前完成3、4步骤，以便有充足时间完成考前冲刺。二、冲刺阶段 考前两个星期，除必要的社交外基本每天3个小时。尽量保证每天的时长，这样可以保持考试状态，切不可三天打鱼两天晒网。 （1）先《法规》，弄一份当年的《陈印葵花宝典》，买书的时候淘宝商家一般会有，想尽一切办法弄到，实在弄不到往年的也行。直接做题--看答案--标记错题及其考点所在页码并快速记忆。每章都这样循环，一个星期内搞定法规。 （2）再《实务》， A.先把之前做的真题错题对着答案记忆一遍，对的题目可以不看。1天搞定。 B.然后网上弄一份《实务》的问答题大全，直接对着题目看别人的答案，然后你会发现题目其实大同小异，考点就那几个。记住别人的答题规律，想想自己来回答会怎样。然后将考点强加记忆，最好能读出来，这样可以使在考试中回答的语言自然而然的专业。此步的宗旨是：发现重复出现的考点（往往着就是重点）加强记忆；总结别人的答题规律，使自己的回答能从头到尾整个流程下来滴水不漏。3天搞定。 （3）最后《管理》，此时离考试剩2天。同样回看真题中错题，记忆。选择题基本都是那些，1天轻松搞定。再花1天快速的做几份真题，你会发现你及格已经完全没问题了。还有时间的话可以拿出《法规》来看一看。 （4）考前一天晚，先考《法规》和《管理》。基本只看法规，因为管理花了那么多少时间基本没问题了。法规还是看宝典，不厌其烦的再看一遍错题，其实很多时间期限，处罚等等都是有规律可循的，一定要有理解去记忆，这样会牢靠一点。（PS:考试当天基本没时间看书的，保持精神饱满是重点，有精力的话带上错题在考前扫一扫，不用带书了） 5）最后一天考《实务》，考前一天晚上，基本是看选择题，因为这些分容易拿。把之前的错题再记忆一遍。然后同样弄以往的真题（只做选择题）快速做一遍以增强信心。尽量保证选题有80%以上的正确率才去看问答题。最后睡前看看之前做的真题问答题及问答题库，当然
2018年二级建造师《工程法规》知识点：2Z201011法律体系的基本框架《建设工程法规及相关知识》是每个二级建造师的必考科目，掌握二级建造师法规考点，对于知识点的融会贯通至关重要。学尔森二级建造师考试频道特地整理二级建造师考点，本文为：2018年二级建造师《工程法规》知识点：2Z201011法律体系的基本框架，希望能助各位二级建造师考生一臂之力! 2Z200000 建设工程法规及相关知识 2Z201000 建设工程基本法律知识 2Z201010 建设工程法律体系 2Z201011 法律体系的基本框架 一、宪法及宪法相关法 1.宪法是国家的根本大法，规定了国家的根本任务和根本制度，即社会制度、国家制度的原则和国家政权的组织以及公民的基本权利义务等内容。 2.宪法相关法，是指《全国人民代表大会组织法》、《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律。(学尔森二级建造师考试频道整理工程法规考点) 二、民法商法 1.民与民，民与法人，法人与法人之间财产和人身关系。国家不会主动干预。 2.《民法通则》、《合同法》、《物权法》、《侵权责任法》、《公司法》、《招标投标法》等属于民法商法。 三、行政法 1.调整行政主体在行使行政职权和接受行政法制监督过程中而与行政相对人、 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/a84421058.html,/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
行政法制监督主体之间发生的各种关系，以及行政主体内部发生的各种关系。 2.《行政处罚法》、《行政复议法》、《行政许可法》、《环境影响评价法》、《城市房地产管理法》、《城乡规划法》、《建筑法》等属于行政法。 四、经济法 1.调整在国家协调本国经济运行过程中发生的经济关系。国家主动干预。 2.《统计法》、《土地管理法》、《标准化法》、《审计法》、《节约能源法》、《政府采购法》、《反垄断法》等属于经济法。 学尔森小编友情提示：本文为大家详细介绍了2018年二级建造师《工程法规》知识点：2Z201011法律体系的基本框架，请各位考生抓紧时间复习。小编及时更新相关资讯，欢迎持续关注。如果这篇文章对您有所帮助，可以手动免费下载收藏，方便日后查阅。学尔森，是大家备考学习交流的好平台哟! 2018年二级建造师《工程法规》知识点：2Z201011法律体系的基本框架《建设工程法规及相关知识》是每个二级建造师的必考科目，掌握二级建造师法规考点，对于知识点的融会贯通至关重要。学尔森二级建造师考试频道特地整理二级建造师考点，本文为：2018年二级建造师《工程法规》知识点：2Z201011法律体系的基本框架，希望能助各位二级建造师考生一臂之力! 五、社会法 1.目的是落实科学发展观、构建和谐社会，保护弱势群体。 2.《残疾人保障法》、《矿山安全法》、《劳动法》、《职业病防治法》、《安全生产法》、《劳动合同法》等属于社会法。 六、刑法 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/a84421058.html,/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
1某项目组成了甲、乙、丙、丁共4个专业队进行等节奏流水施工，流水节拍为6周，最后一个专业队（丁队）从进场到完成各施工段的施工共需30周。根据分析，乙与甲、丙与乙之间各需2周技术间歇，而经过合理组织，丁对丙可插入3周进厂，该项目总工期为（）周。 A . 49 B . 52 C. 55 D . 56 2 .某工程划分为A、B、C、D四个施工过程，每个施工过程分3个施工段，各施工过程的流水节 拍均为3天，其中A与B之间有1天的工艺间歇时间，C与D之间有2天的平行搭接时间，该项目总工期为（）天。 A . 17 B . 21 C . 23 D . 25 3.某工程计划工期为40天，按等节奏组织流水施工，施工段为5段，4个施工过程各组织一个专 业队，插入时间之和与间歇时间之和各为4天，则该工程的流水步距为（）天。 A . 8 B . 7 C . 6 D . 5 4.以下属于异节奏流水施工的特点的是（）。 A .同一施工过程在各施工段上的流水节拍彼此不等 B .流水步距彼此不等 C .各专业丁作队都能够保证连续施工，个别施工段有空闲 D .专业工作队数大于施工过程数 5.某网络计划在执行过程中发现B工作还需工作5天，但该工作至计划最迟完成时间只有3天，则该工作（）。 A.正常 B .影响总工期2天 C.影响紧后丁作最早开始时间2天 D.不一定影响总工期 答案：1 . A 2 . A 3 . D 4 . D 5 . D 案例分析题 背景 某工程由A、B、C、D四个分项工程组成，分别为施工准备、挖土、砌砖基础、回填土工程，它在 平面上划分为四个施工段，各分项工程在各个施工段上的流水节拍均为3天，其中A、B施工过程和B、 C施工过程允许平行搭接1天，C、D施工过程之间有2天的技术间歇时间。 问题 （1 ）试述等节奏流水施工的特点。
二级建造师继续教育自学小结 二级注册建造师继续教育是学历教育的延伸和发展，使受教育者不断更新知识和提高创新技能，提升注册建造师的执业能力，从而提高建设工程项目管理的能力和水平。目前的知识日新月异，你不去努力学习更新，就跟不上时代的步伐，你一年不做工程，不去学习，那么新的要求、新的规范你就都不知道，两眼抹黑。通过这次学习，我感到这次继续教育真是太及时了，下面我简要谈一下这次学习体会心得。 一、对法律法规的学习 通过学习教材，对工程建设法律法规及有关政策又进行了一次系统的学习，温故而知新。在学习建设工程承包的有关规定中，进一步学习了：施工企业资质管理的有关规定、建设工程总承包的有关规定、建设工程共同承包的有关规定、建设工程分包的有关规定，使我感到作为一个总承包企业一定要按照规定的要求在自己的资质范围依法承接工程项目，不得将分包工程承包给无资质的分包单位，签署合同后一定要及时到有关部门进行合同备案。 通过对建设工程合同和劳动合同的学习，明确了建设工程施工合同的法定形式和内容、建设工程工期和支付价款的规定、建设工程赔偿损失的有关规定、无效合同和效力待定合同的规定、合同的履行、变更、转让、撤销和终止的规定，通过对这些规定的学习，我感到作为一个二级建造师、项目负责人在实际施工中要切实加强合同管理，对合同内容要多学习、多看看，严格按照合同要求主动办事、预先策划，索赔的时效、证据的收集，都要平时积累，及时办理。在用工方面，作为一个总承包单位，可以直接用工，但必须与每一个工人签订劳动用工合同，明确双方的权利、义务和责任，民工工资应该发放到每个工人手里，不能一把头发给包工老板。当然你还可以同专业的劳务公司订立劳务合同，通过劳务公司解决用工问题。民工工资汇到劳务公司帐上，由劳务公司发放到民工手里。
二级建造师《建设工程法规及相关知识》复习资料 （内部资料，注意保存保密） 重点掌握的法律法规： 1、物权法 2、建筑法 3、招标投标法 4、建设工程安全生产管理条例 5、建设工程质量管理条例 6、劳动合同法 7、合同法 第一部分建设工程法律制度 1、建造师执业资格制度的实施由人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部共 同负责。建造师管理体制原则：“分级管理、条块结合”。住房和城乡建设部（全国统一的监督管理）、国务院各部门（本专业）、省建设厅和同级各专业部门（本省、本专业）。建造师执业资格制度原则：“分级别，分专业”。一级设置10 个专业，二级设置 6 个专业。 2、建造师执业资格制度体系由六大标准支撑，即执业实践标准、教育和评估标 准、考试标准、注册标准、执业标准和继续教育标准。 3、注册建造师的注册管理分为：初始注册、延续注册、变更注册和增项注册。 初始注册证书与执业印章有效期为3 年；延续注册的，注册证书与执业印章有效期也为3 年；变更注册的，变更注册后的注册证书与执业印章仍延续原注册有效期（减去已用时间）。 4、建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由注册建造师签字 并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上，必须有建造师的签字盖章。大型工程项目负责人必须由本专业一级注册建造师担任。注册建造师不得有下列行为（共1种，须重点掌握）：（1）同时在两个或者两个以上单位受聘并执业；（2）超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；（3）未变更注册单位，而在另一家企业从事执业活动；（4）所负责工程未办理竣工验收或移交手续前，变更注册到另一企业。 5、注册建造师在每一注册有效期内接受120学时继续教育。必修课60学时，选 修课60学时。注册建造师违法从事相关活动，违法行为地县级以上地方人民政府建设主管部门或有关部门应当依法查处，并将违法事实、处理结果告知注册机关。 6、合同法、担保法、专利法、商标法、著作权法、物权法都属于民法，建筑法、 招标投标法、税法属于经济法，劳动法、劳动合同法、安全生产法、消防法属于劳动与社会保障法。《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《建设项目环境保护管理条例》属于行政法规。《工程建设项目施工招标投标办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》、《建筑业企业资质管理规定》属于行政规章。 7、法律效力等级依次是：宪法、法律、行政法规、地方性法规，部门规章的效 力低于法律、行政法规，地方政府规章低于法律法规，低于同级或上级地方性法规。地方性法规、规章之间不一致时，裁决方法是：（1）同一机关制定
二级建造师转注程序 提交材料：（窗口受理时，所有附件材料复印件需携带原件核对） 1、《二级建造师初始注册申请表（1－1）》（粘贴一寸免冠照片）2份； 2、市级建设主管部门二级建造师初始注册初审意见表（1-3）2份； 3、附件材料（复印件）2份： 1）《二级建造师注册证书》复印件2份（有红印章的页面均需复印）； 2）身份证复印件各2份（居民身份证正反面复印）； 3）原聘用企业解除聘用合同或聘用合同到期的证明文件 4）申请人与执业企业签订的聘用劳动合同复印件2份或执业企业出具的劳动、人事、工资关系证明复印件2份； 5）申请专业最近一个注册有效期的继续教育证明（超过3年未注册需提供）复印件2份； 4、原件：注册证、执业印章、新劳动合同或工作证明、解聘证明、继续教育证明； 一、材料要求 1、申请变更注册的，应当提交申请表一式二份，附件材料一式二份； 2、装订顺序： ①《二级建造师初始注册申请表（1－1）》（调出、调入单位盖章）； ②市级建设主管部门二级建造师初始注册初审意见表（1-3）（调出市、周建 设主管部门盖章）； ③身份证正反复印件； ④注册证书复印件（加盖变更人执业印章）；
⑤原单位解聘证明 ⑥劳动合同或工作证明复印件； ⑦继续教育证明复印件； 3、所有附件材料复印件每页需加盖单位公章。 二、办理程序 1、新聘用单位与申请人签订新的聘用合同。 2．个人版填写 1）．申请人网上申请，由申请人本人进入河南省一、二级建造师注册管理系统（https://www.doczj.com/doc/a84421058.html,/sheng/sheng_410000/410000.aspx)，，点击个人版登录入口。 点击这里 输入本人姓名，身份证号，执业资格证号和密码（初始密码为七个零）
第三部分建设工程纠纷的处理 一、民事纠纷处理的方式 建设工程民事纠纷的处理方式主要有四种，分别是和解、调解、仲裁和诉讼。 （一）掌握民事诉讼的特点 1、民事诉讼的概念 民事诉讼，是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理、裁判、执行等方式解决民事纠纷的活动，以及由此产生的各种诉讼关系的总和。诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。 例：诉讼参与人包括( )。 A、原告 B、第三人 C、证人 D、调解人 E、法官 [答案]ABC 2、民事诉讼的基本特征 （1）公权性 （2）强制性 （3）程序性 （二）掌握仲裁的特点 1、仲裁的概念 《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁,劳动争议仲裁和农业承包合同纠纷仲裁不受《仲裁法》的调整。此外，根据《仲裁法》第3条的规定，“下列纠纷不能仲裁： 婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷； 依法应当由行政机关处理的行政争议。” 2、仲裁的基本特点 （1）自愿性
（2）专业性 （3）灵活性 （4）保密性 （5）快捷性 仲裁实行一裁终局制度，仲裁裁决一经作出即发生法律效力。 （三）熟悉和解与调解 1、和解 和解的应用非常广泛，发生争议后，当事人即可自行和解；即使在申请仲裁或诉讼后仍然可以和解。当事人申请仲裁后，自行和解，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁。 和解可以发生在民事诉讼的任何阶段。当事人在诉讼中和解的，应由原告申请撤诉，经法院裁定撤诉后结束诉讼，当事人通过和解处理纠纷，但审判阶段的和解没有法律效力。当事人和解以后，可以请求法院调解，制作调解书，产生法律效力。在执行中，双方当事人在自愿协商的基础上，达成的和解协议，产生结束执行程序的效力。如果一方当事人不履行和解协议或者反悔的，对方当事人只可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。 例1：采用和解的方式解决纠纷，较为经济和快捷，有利于维持和发展双方的合作关系。下列关于和解的理解错误的是()。 A、和解是指发生在仲裁、诉讼程序之外的自行解决纠纷的行为 B、当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以申请仲裁机构制作裁决书 C、当事人申请仲裁后，可以自行和解 D、审判阶段的和解不具有强制执行效力 [答案]A 例2：施工单位与供货商因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法正确的是()。 A、双方依仲裁协议申请仲裁后，不可以和解 B、双方在申请仲裁后达成和解协议，仲裁庭依据该和解协议作出的裁决书具有强制执行力 C、如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解 D、如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行
二级建造师继续教育机电自学小结精编 W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】
二级注册建造师继续教育是为了进一步提高注册建造师的职业素质，进一步提升注册建造师的职业能力，从而提高建设工程项目管理水平，保证工程质量安全，促进建设行业发展。 通过这次学习，使我对工程建设项目管理中的新方法、新技术、以及工作中的经验教训总结，又有了一个新的认识。这次学习就我个人而言，有如下的一些学习体会和心得。因为参加工作的原因，已经不能够让自己有太多的精力、时间放在学习上，只能利用休息日和晚上空闲的时间进行教学外学习，我拟定的学习计划是： 1、按时参加学校组织的面授课，认真做好课堂笔记，对教材上的重点、难点进行标注，课后巩固复习。 2、通过熟悉教材的目录，以及对各相关知识点要求掌握的程度，进行相应的了解、熟悉、掌握学习。 3、对涉及本职工作的知识点进行重点学习，已填补工作中的不足之处，特别是其中的项目管理案例分析，更要做到学以致用。 通过对工程法律、法规的相关知识的学习，不但巩固了以前所学的法律、法规方面知识，同时对近几年产生的新规范、条文得到了一个新的认识，在工程管理中要加强对新法规条文的引用，及时更新工程管理相关程序应用条文，确保应用条文及时更新。 通过对项目总控理论知识、国际工程管理的学习，使我了解了一些项目管理的新知识，对以前未涉及的机电工程项目集成化管理有了一个较全面的认识，相信随着项目管理先进技术的推广，此类管理知识会不断的出现在我们面前。
通过对注册建造师的职业道德章节学习，使我更加深刻理解了职业道德的好坏，对社会、企业、个人都有着很大的影响。 职业道德是从业人员在一定的职业活动中应遵循的、具有自身职业特征的道德要求和行为规范，是人们通过学习和实践养成的优良职业品质，它涉及了从业人员与服务对象、职业与职工、职业与职业之间的关系。教师的有教无类、法官的秉公执法、官员的公正廉洁、商人的诚实守信、工人的质量与安全、医生的救死扶伤等，都反映出自身的行业道德特点。 当今社会职业道德方面存在的问题相当严重，在利益面前，到的越来越被人们所忽视，各行各业的职业道德缺失问题愈演愈烈，这必然会阻碍我国社会的健康发展，企业和个人的自身发展也将会受到威胁。 因此，加强职业道德建设具有十分重要的现实意义和必要性。 加强职业道德建设，是提高职业人员责任心的重要途径；加强职业道德建设，是促进企业和谐发展的迫切要求；加强职业道德建设，是提高企业竞争力的必要措施；加强职业道德建设，是个人健康发展的基本保障。 因此，作为一名职业从业人员，我们必须进行不断学习和不断提高，在职业活动中进行自我教育、自我改造、自我完善，使自己形成良好的职业道德品质和达到一定的职业道德境界。 职业道德素质提高的途径有：1、树立正确的人生观是职业道德素质提高的前提。2、职业道德素质提高要从培养自己良好的行为习惯着手。3、要学习先进人物的优秀品质，