2013年杭州市建设工程初级专业技术职务
《建设工程法律知识》复习指导
一、单项选择题
1.下列（）不是工程建设法律关系的构成要素。P6
A.主体
B.客体
C.法律关系内容
D.建设法规
2.行政法律关系的内容是( )。P5
A.主体享有的权利和义务
B.主体享有的权力和义务
C.主体享有的权利和责任
D.主体享有的权力和责任
3.在下列法律关系主体中，( )是法人。
A．施工企业 B．施工企业经理 C.个体工商户 D．施工企业的分公司
4.民事法律关系的权利义务共同指向的事物是民事法律关系的（）。P6
A．主体 B．客体 C．内容 D．对象
5.建设工程法律关系是以( )为标的形成的各种关系经建设工程法律规范调整的社会关系。P6
A.建设单位
B.施工单位
C.建设工程
D.建设行为
6.法律制裁是（）承担法律责任的一种主要方式，是由国家特定机关对违法者依其法律责任而实施的强制性惩罚措施。P7
A.主动
B.被动
C.从动
D.随带
7.建设工程活动中常见的民事责任是（）。P11
A.侵权责任
B.经济责任
C.严格责任
D.违约责任
8.对施工企业超越资质，允许他人以本单位的名义承揽工程的，可处工程合同价款（）的罚款。P10
A.1%～2%
B. 1倍～2倍
C.2%～4%
D.5%～10%
9.合同当事人如果未约定仲裁协议，则只能以（）作为解决纠纷的最终方式。P15
A.诉讼
B.和解
C.调解
D.仲裁
10.对建设工程进行管理是基于国家法律法规规定,体现的是国家意志。是体现了建设工程管理具有（）特征。P2
A.强制性
B.权威性
C.宏观性
D.综合性
11.仲裁机构只受理以下（）纠纷。P15
A.行政争议
B.合同纠纷 D.监护纠纷 E.继承纠纷
12.甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标则该联合体资质等级应为（）。P48
A．一级B．二级
C．三级D．暂定级
13.某施工单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，则该施工单位不可能承接的法律责任是（）。A．赔偿损失B．降低资质等级
C．责令停业整顿D．对主要负责人判处有期徒刑
14.《建筑法》第7条规定：“建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（）以上人
除外。”P33
A.乡级
B.县级
C.市级
D.省级
15.《建筑工程施工许可管理办法》规定建设资金已经落实是领取施工许可证必须具备的条件。建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。P35
A.10%
B.20%
C.30%
D.50%
16.根据《建筑法》的规定，建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以（）为限。P36
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次
17.从事建筑工程活动的企业或单位，由（）审查，颁发资质证书。P22
A.工商行政管理部门
B.建设行政主管部
C.县级以上人民
D.市级以上人民政府
18.( ) 阶段不是每个建设工程从立项到竣工交付使用，一般要经历的阶段。P26
A.建设前期
B.施工准备
C.施工运营使用
19.根据《建筑业企业资质管理规定》，以下不属于建筑业企业资质中施工总承包序列企业资质的是( )。P23
A.特级
B.特一级
C.一级
D.二级
20.根据《建筑法》的规定，下面关于申请施工许可证的条件说法错误的是（）P35
A.已经办理该建筑工地用地批准手续
B.已经完成初步设计
C.已经确定建筑施工企业
D.建设资金已经落实
21.某工程项目的施工合同约定，合同价款为600万元，合同期10个月。建设单位在申请施工许可证时，应当到位的资金原则上不得少于（）。P35
A．150万B．180万元 C．300万元D．600万元
22.以下不属于建设工程基本原则的是（）。P21
A.先勘察、后设计、再施工
B.政府监管工程质量
C.鼓励科技进步
D.企业负责
23.建筑工程开工前，（）应当按照国家有关规定向工程所在地，县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。P33
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.设计单位
24.我国《招投标法》对（）招标项目的范围做出了规定。P44
A.可以
B.军事机密工程
C.自愿
D.强制
25.下列关于评标委员会的叙述不符合《招标投标法》有关规定的有（）。P49
A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责
B.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数
C.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的二分之一
D.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会
A.提交投标文件截止时间 B．提交投标文件截止时间的次日
C．提交投标文件截止时间的7日后 D．其他约定时间
27.建设工程招标投标是以订立建设工程合同为目的的民事活动。从合同法意义上讲，招标人发出的中标通知书是( )。P116
A．要约 B．要约邀请
C. 承诺 D．承诺要约
28.某工程投标总价为500万元，则投标保证金最高不得超过( )万元。P50
A.10
B.20
C.50
D.80
29.密封的投标文件应加盖投标单位公章和( )印鉴。P48
A.法人代表人 B．总经理
C．项目经理 D．合同签字代理人
30.某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（）（注：关于“投标有效期”的定义，《建设工程招标文件示范文本》给出了这样的表述：“投标有效期为投标截止日期起至中标通知书签发日期止。在此期限内，所有招标文件均保持有效”）
A．3月20日 B．3月30日
C．4月25日 D．4月30日
31.根据《招标投标法》，在一般招标项目中，下面评标委员会成员中符合法律规定的是（）。P51
A.某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定
B.某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料
C.某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称
D.某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人
32.招标投标活动的公开原则首先要求( )要公开。P43
A．招标活动的信息 B．评标委员会成员的名单
C．工程设计文件 D．评标标准
33．招标投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造一个公平合理、( )的投标机会。P43
A．自由竞争 B．平等竞争
C．表现企业实力 D．展示企业业绩
34．《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在( )万元人民币以上的，必须进行招标。P46
A．20 B．100
C．150 D．50
35．某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当（）。（招投标法第42条）
A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
B.改为直接发包
C.用原招标文件重新招标
D.修改招标文件后重新招标
36．在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。
A.施工
B.设备采购 C、设计 D.材料采购
37.下列排序符合《招标投标法》和《工程建设项目施工招标投标办法》规定的招标程序的是（）。P46
①发布招标公告②资质审查③接受投标书④开标、评标
A.①②③④
B.②①③④
C.①③④②
D.①③②④
38.招标代理机构与行政机关和其他国家机关不得存在（）。P44
A.管辖关系
B.隶属关系或其他利益关系
C.监督关系
D.服务关系
39.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人订立书面合同。P49
A.7
B.15
C.30
D.60
40.下列选项中（）不符合《招标投标法》关于联合体各方资格的规定。P48
A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
B.招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件
C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级
D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级
41.根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程监理单位（）转让工程监理业务。P71
A.可以
B.经建设单位允许可以
C.不得
D.经建设行政主管部门允许可以
42.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当在工程竣工验收合格后的( )内到县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。
A.10日
B.15日
C.30日
D.60日
43.根据《建设工程质量管理条例》，( ) 应按照国家有关规定组织竣工验收，建设工程验收合格的，方可交付使用。P65
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位
44.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具( )。P71
A.质量保修书 D.质量保证书 C.质量维修书 D.质量保函
45.根据《建设工程质量管理条例》，下列选项中( )不符合建设单位质量责任和义务的规定。P63
A．建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位
B.建设单位不得将工程肢解发包
C．建设单位不得对承包单位的建设活动进行干预
D.对必须实行监理的工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理
46.（）不得迫使承包方以低于成本价格竞标。P61
A.质检站
B.建设行政主管部门
C.发包方
D.监理单位
47．依据<<建设工程质量管理条例>>的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是( )。P73 A.建设单位拨付工程款 B.施工单位实施隐蔽工程
C.商品混凝土用于基础工程
D.大型非标构件进行吊装
A.真实性
B.适用性
C.准确性
D.齐全性
49. 根据《建筑法》的规定，实行监理的建筑工程，由（）委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。P71
A. 施工单位
B.县级以上人民
C. 建设行政主管部门
D.建设单位
50.按照规定，（）应将汇总的建设工程文件档案向地方城建档案管理部门移交。P66
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.施工单位
51.《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须建立、健全( )制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。P70
A．合同管理 B．施工技术交底
C．质量的预控 D．质量的检验
52.建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的（）。
A.耐久性
B.安全性
C.可靠性
D.适用性
53.监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在瑕疵，则李某（）。P72
A．以要求施工单位修改设计
B．应当报告建设单位要求施工单位修改设计
C．应当报告建设单位要求设计单位修改设计
D．应当要求设计单位修改设计
54.下列做法中（）符合施工企业的质量责任和义务。P69
A.某建筑施工企业将其承包的全部建筑工程转包给他人
B.某建筑施工企业将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人
C.某建筑施工企业经建设单位认可将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位
D.某建筑施工企业将所承包工程主体结构的施工分包给其他单位
55.根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程监理单位应当根据建设单位的委托，（）执行监理任务。P72
A.偏向建设单位
B.偏向施工单位
C.客观、公正地
D.按照建设行政主管部门的意见
56.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求（）整改。P100
A.设计单位
B.施工单位
C.建设单位
D.勘查单位
57.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，施工单位拒不整改的，工程监理单位应当及时向（）报告。P100
A.县级以上人民政府
B.市级以上人民政府
C.建设单位
D.建设行政主管部门或有关部门
58.根据《建设工程安全生产管理条例》，（）因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项保护措施。P96
A.设计单位
B.施工单位
C.监理单位
D.建设单位
59.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场从事危险作业的人员意外伤害保险的保险费由（）支付。
A.建设行政主管部门
B.施工单位
C.市级以上人民政府
D.建设单位
60.国务院的（）部门对全国的建设工程安全生产实施监督管理。
A.交通部
B.水力部
C.发改委
D.建设行政主管部门
61.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中（）不是建设单位安全生产管理的主要责任和义务。
A.向施工单位提供有关资料
B.不得向有关单位提出影响安全生产的违法要求
C.不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资
D.及时报告安全生产事故隐患
62.以下不属于施工企业的安全责任的是（）。
A.施工总承包单位对施工现场安全生产负总责
B.对施工作业人员进行安全生产教育
C.对施工现场进行环境保护措施
D.查找工程原始资料
63.某甲是某分包单位从事高空作业的作业人员，则（）。
A.他有权要求施工单位为他办理意外伤害保险
B.如果办理意外伤害保险，则保险费由分包单位支付
C.如果他在工程竣工验收的过程中因公受伤，则不属于意外伤害险的承保范围
D.必须遵守项目负责人的一切指令
64.根据《建设工程安全生产管理条例》，下面说法正确的是（）。
（A）设计单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准
（B）如果由于施工组织设计不合理导致了安全事故，监理工程师不必为施工单位的安全生产承担任何责任（C）监理单位必须严格按照建设单位与施工单位签订的合同进行监理
（D）工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改
65.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（）考核合格后方可任职。
A.县级以上人民政府
B.安全生产管理部门
C.市级以上人民政府
D.建设行政主管部门或者其他有关部门
66．《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和( )实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。P72
A．施工合同 B．监理大纲
C．项目管理规范 D．工程建设强制性标准
67.《安全生产管理条例》规定，安全生产管理，坚持（）的方针。
A.安全第一、预防为主
B.安全第一、效益第二
C.安全第一、兼顾效益
D.安全第一、事前控制
68.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中（）不是建设单位安全生产管理的主要责任和义务。
A.向施工单位提供有关资料
B.及时报告安全生产事故隐患
C.保证安全生产投入
D.将拆除工程发包给具有相应资质的施工单位
起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。P85
A.10日
B.15日
C.1个月
D.3个月
70.下列选项中属于要约的是（）。
A.招股说明书
B.投标书
C.招标公告
D.商品价目表
71.在代理关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失，（）。P109
A.被代理人独自向第三人承担责任
B.代理人独自向第三人承担责任
C.第三人自己承担损失
D.被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任
72.在缔约过程中，受要约人对要约的主要条款部分同意，部分做出变更的答复，性质上是( )。P116
A.部分承诺
B.承诺
C.拒绝承诺
D.新要约
73. 施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（）。P141
A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师
D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师
74.合同当事人承担违约责任的方式不包括（）。
A.行政拘留
B.采取补救措施
C.赔偿损失
D.继续履行
75.施工合同履行过程中出现( )时，承包方承担违约责任。
A、因为三通一平导致工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地
B.因为发包方资金不到位，发包方无法按照合同约定的时间提供承包商工程预付款
C.因为发生水灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工
D.因为管理不善，承包方的工程质量不符合合同约定的要求
76.在工程施工中由于( )原因导致工期延误，承包方应该承担违约责任。
A.承包方的设备损坏
B.不可抗力
C.工程量变化
D.设计变更
77.某项目在施工过程中，建设单位没有筹措到资金，未按照约定向施工单位支付工程款，该行为属于（）
A.合法行为
B.自然事件
C.违法行为
D.社会事件
78.无效合同从（）时起就没有法律效力。P122
A.谈判
B.订立
C.被确认无效
D.履行
79. 依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以（）。P144
A立即发出解除合同通知
B.立即停工并发出通知要求支付预付款
C.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工；
D.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工
80.一般地，保函属于（）担保方式。
81.（）是债务人或者第三人不转移对特定财产的占有，将该财产作为债权的担保。P111
A.保证
B.质押
C.留置
D.抵押
82.某项目设计费用为100万元，合同中约定定金为15%，发包方已支付定金，但是承包方不履行合同，此时，承包方应该返还给发包方（）费用。
A.100万元
B.15万元
C.30万元
D.依据发包方损失定
83.单机无负荷试车由（）组织。
A.发包人
B.承包人
C.双方共同组织
D.任一单位
84.发包人应在计量结果确认后（）天内，向承包人支付工程（进度）款。P147
A.7
B.14
C.15
D.24
85.保证是指保证人和（）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照给定履行债务或者承担责任的行为。P111
A.债务人
B.债权人
C.第三人
D.见证人
86.施工企业的项目经理由于管理不当，具体施工人员在施工中产生了一些问题，导致本应顺利完成的施工任务延误，监理单位履行了合同规定的职责，建设单位应当向( )提出赔偿要求。
A．监理单位 B．施工单位 C．项目经理 D.具体施工人员
87.在项目施工过程中，由于设计单位没有按期提供施工图纸，导致监理工程师未按期向施工企业提供图纸，给施工企业造成了损失，施工企业应当向( )提出赔偿要求。（注：按时提供图纸是建设单位的义务）A．建设单位 B．监理单位 C．监理工程师 D．设计单位
88.合同生效后，当事人发现合同对价款的约定是不明确的，首先应当采用( B )确定价款。
A．按照合同有关条款 B．协议补充的方法
C．按照交易习惯 D．按照订立合同时履行地
89.引起法律关系产生、变更和消灭的情况，即是( )。
A.法律事件 B．法律事由
C.法律事实 D．法律事端
90.合同履行的地点不包括( )。
A、交货地点
B、价款结算地点
C、合同纠纷的管辖地点
D、工程项目施工地点
91.合同生效后，当事人对合同价款约定不明确，也无法通过其他方法确定，可以按照( )价格履行。P128 A．订立合同时订立地的市场 B.履行合同时履行地的市场
C.履行合同时订立地的市场
D.订立合同时履行地的市场
92.某承包商甲向某水泥厂乙发出采购水泥10吨的要约，乙于5月1日寄出承诺信件，5月8日寄至，时逢甲单位经理李某出差，5月9日悉知信件内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺何时生效（）。A．5月1日B．5月8日C．5月9日D．5月10日
93.某甲与某乙在合同中约定：由某甲到建筑工地盗窃钢材卖给某乙。合同中同时约定第二批盗窃的钢材运到某乙的工地后合同生效。双方签字的日期为5月2日。则下面说法正确的是（）。
B.第二批盗窃的钢材运到某乙的工地后合同生效
C.该合同生效的日期将取决于盖章的日期，现在无法确定
D.该合同无效
94.承包商已经将材料供应商提供的水泥用于工程，但是它们之间却还没有按照约定签订书面合同，则它们之间的合同关系（）。
A.承包商不必为已经用于工程的水泥付款，因为它们之间合同并未成立
B.承包商不必为已经用于工程的水泥付款，它们之间只有正式签订合同后才成立
C.承包商应该为用于工程的水泥付款，它们之间的合同关系已经成立
D.承包商应该为已经用于工程的水泥付款，但是不付款也可以，因为它们之间没有建立合同关系
95．甲工程公司是由乙公司、丙某和丁某共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公司在外地设立了戊分公司及庚全资子公司。戊分公司因出现重大工程质量问题而需要承担巨额债务，对该债务负有清偿义务的法律主体是（）。
A．甲公司B．乙公司
C．戊公司D．庚公司
96．施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包给了乙分包商，但是甲分包商工期延误，现场又有监理单位，乙分包商为此应向（）提出要求承担违约责任。
A.发包方
B.总包方
C.甲分包商
D.监理单位
97.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将42.5的水泥当作52.5水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（）。
A.人民法院起诉，要求确认该合同无效
B.向人民法院起诉，要求撤销该合同
C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效
D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同
98．某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（）承担。
A.乙承包人
B.发包人
C.甲承包人
D.工程师
99.建设单位将建设工程肢解发包的，( )。
A.由工商行政管理机关吊销营业执照
B.处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款
C.发包无效，并承担赔偿损失
D.构成犯罪的，依法追究刑事责任
100.下列选项中，《中华人民共和国建筑法》未禁止的行为时( )。
A.将建设工程肢解发包
B.由两个以上不同资质等级的单位联合承包
C.分包单位将工程再分包
D.用其他建筑施工企业的名义承揽工程
101.在招标活动的基本原则中，招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，体现了( )。
A.公开原则
B.公平原则
C.诚实信用原则
D.公正原则
A.不予受理
B.开标前由投标人或者其推选的代表确认
C.开标前由招标人委托的公证机构确认
D.承认其效力
103.根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是( )。P22
A.工程总承包
B.专业分包
C.专业承包
D.劳务承包
104.关于投标有效期的说法，正确的是( )。
A.投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长
B.投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容
C.投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力
D.投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还
105.某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失，关于责任承担的说法，正确的是( ) 。
A.建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任
B.挂靠的个人承担全部责任
C.建筑施工企业承担全部责任
D.建筑施工企业与挂靠个人按比例承担责任
106.根据《招标投标法》及相关规定，投标人不得为了排挤竞争对手，以低于成本的报价进行竞标。这里的“成本”是指( )。
A.整个建筑行业的平均成本
B.所有投标人的平均成本
C.投标企业自身的个别成本
D.招标人规定的成本
107.某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标时的正确做法是（）。
A.招标人不予受理，该招标文件作为无效标书处理
B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序
C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序
D.由评标委员会按废标处理
108.施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是( )。P111
A.抵押权
B.质权
C.留置权
D.所有权
109.根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是( )。
A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课
B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，并打电话通知了乙
C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权
D.监理单位将监理合同转让给其他具有相应资质的监理单位
110.某建设工程项目施工过程中发生不可抗力事件，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是( )。
A.工期不予顺延
B.建筑物受损由施工企业承担
C.施工机具损毁由施工企业自行承担
111.施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息，对与施工单位的请求，人民法院的做法是( )。
A.由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持
B.尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持
C.由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支付
D.尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类型贷款利率支付垫资利息，应予支持
112.建设工程施工合同应以( )为合同履行地。
A.原告住所地
B.合同签订地
C.施工行为地
D.被告住所地
113.施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长一周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于( )。
A.要约邀请
B.承诺
C.新要约
D.部分承诺
114.某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为
( )。
A.9月10日
B.9月15日
C.9月17日
D.9月18日
115.一方当事人以缔结合同为目的，向对方当事人提出合同要求，希望对方当事人接受的意思表示即为
( )。
A.要约邀请
B.要约
C.承诺
D.缔约
116.按照《中华人民共和国合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照( )所在地履行。
A.在支付货币一方
B.接受货币一方
C.接受货币方或支付货币方
D.非接受货币方及支付货币方的第三方
117.承包商与业主签订的施工合同中约定由承包商先修建工程，然后按照工程量结算工程款。如果承包商没有达到合同中约定的质量标准，则( )。P129
A.业主可以行使同时履行抗辩权
B.业主可以行使不安履行抗辩权
C.业主可以行使先履行抗辩权，但不能追究承包商的违约责任。
D.业主可以行使先履行抗辩权，也可以同时追究承包商的违约责任。
118.建设工程的设计需要坚持的原则是（）。
A.先设计再论证其可行性
B.设计成果可以在项目中直接使用
C.在城市建设中需要，在乡村建设时可以省略
D.采用新技术、新工艺、新材料、新设备
119.工程技术文件中包含“具体分析工程重大技术问题和有关实验、设备制造等方面要求”的阶段,是在各个设计阶段中的( )。
A.总体设计阶段
B.初步设计阶段
120.关于设计文件的修改,不正确的观点是( )。
A.设计文件经批准后不得修改
B.设计文件的修改只需要设计单位做出新的设计文件就可以实施
C.对建设地点的修改必须经过原项目审批管理部门的批准
D.设计文件的修改不可超过原审批文件中明确的规模
121.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容的是( )。
A.工程项目的安全、质量
B. 工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节
C.工程项目采用的材料、设备
D.工程项目技术人员的劳动合同
122.由于建设资金未落实，建设单位未取得施工许可证便擅自开工。下列对该违法行为的处罚，符合《建筑法》规定的是（）。
A.责令改正
B.责令改正，并处以罚款
C.责令停止施工，可以处以罚款
D.责令停止施工，并处以罚款
123.（）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。
A.设计单位
B.监理单位
C.建设单位
D.各级地方人民政府建设行政主管部门
124.监理单位将不合格的建设工程、建筑材料按照合格签字的，给他人造成损失的（）。
A.不承担则
B.承担连带赔偿责任
C.承担全部赔偿责任
D.承担次要责任
125.工程建设监理必须由（）。
A.项目法人委托和授权
B.监理单位投标
C. 政府主管部门批准
D.承建商接受
二、判断题
1.建设工程行政法律关系的客体是指各方主体享有的权利与义务。（）P6
2.接受行政处罚是行政相对人承担法律责任的一种方式。（）P9
3.施工单位以欺骗手段取得资质证书承揽工程，应予以取缔，处以罚款。（）
4.建设工程刑事法律责任是一种惩罚性最严厉的法律责任。（）P11
5.行政法律关系的双方当事人往往处于对等的地位。（）P5
6.实施行政处罚的主体是行政相对人。（）P9
7.行政法律责任是一种个人责任，是一种惩罚性最严厉的法律责任。（）P7
8.承担民事责任的根据是刑法。（）P10
9.行政诉讼的被告可以是行政机关或行政相对人。（）P14
10.仲裁双方可以自己选择当被告或原告。（）P15
11.工程总承包单位违法分包工程的处合同价款的2%～4%罚款。（）
（根据《建设工程质量管理条例》第六十二条，“违反本条例规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费25%以上50%以下的罚款；对施工单位处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。”）
13.民事法律关系主要是一种财产关系。（）P11
14.建设单位可以根据工程实际情况合理修改审查合格的施工图。（）
15.建设单位应在工程竣工验收后三个月内，向工程所在地的城建档案管理机构移交一套工程建设档案原件。（）P66
16.建筑工程施工总承包施工企业一级资质其注册资本金2000万元以上。（）(注册资金5000万元)
17.我国建设工程的法律体系主要由行政法和相关民事法律构成。（）P18
18.中华人民共和国建筑法与环境影响评价法都属于法律。（）
19.建筑业企业分为施工总承包，专业分包和劳务承包三个序列。（）
20.按工程性质的不同，建筑业企业可分为十二个不同的总承包施工企业资质等级。（）
21.只有取得建设项目批准的，才能依法申请建设用地。（）
22.建设工程项目，凡未取得施工许可证的，一律不得开工。（）P33
23.建设工程一般程序为勘察、设计、施工、验收四个阶段。（）P26
24.建设单位应按时移交工程档案资料，它是防止不合格工程流向社会的一个重要手段。（）
25.建设单位可以选择下属有资格的施工图审查机构审查施工图设计文件。（）P30
26.招标投标活动应遵循全面公开、诚实信用原则。（）P43
27.邀请招标不需要发布招标公告和设置资格预审程序。（）P47
28.提交投标文件的投标人少于5个时，应当依法重新招标。（）
29.未中标单位可以退回购买招标文件及其他有关文件的费用。（）
30.公开原则包括招标信息公开、开标公开、评标公开及中标结果公开。（）
31.招标人与中标人签订合同后五个工作日内，应当向未中标的投标人退还投标保证金。（）P50
32.属于利用扶贫资金实行以工代赈，需要使用农民工等不适宜进行招标的项目，可以不进行招标。（）
33.不得对招标人实行歧视待遇是体现了招投标的公平原则。（）P43
34.工程项目施工单项合同估算价在200万元人民币以上的必须进行招标。（）P46
35.在开标前送达的投标文件，应视为有效，招标人不应拒收。（）
36.招标文件中的总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准。（）
37.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的，应视为串通投标。（）P52
38.投标人以他人名义投标骗取中标的，中标有效，但应酌情受到行政处罚。（）P52
39.凡施工单项合同估算价低于200万元人民币的项目，可以不采取招标。（）P46
40.投标人或者投标人主要负责人的亲属不得担任评标委员会成员。（）P51（应该是近亲属）
41.转包行为是属于合同主体变更的行为。（）
42.总承包单位可以将工程主体结构的30%分包给相应企业。（）P69
43.监理单位有权检查、纠正和处理违反建设工程质量法规的行为。（）
44.建设单位与承包单位之间属于行政管理与被管理的关系。（）
45.基础设施工程必须实行工程质量领导责任制和终身负责制。（）
46.监理企业是代表政府对质量的强制监督。（）
47.杭州市建设工程质量安全实施“二位一体”联动监督管理方式，因此质量监督和安全生产监督机构二为一设立。（）P77
48.建设工程质量体现了对工程安全、适用、耐久、经济、观赏与环境协调六个方面的综合要求。（）P55
49.在建设工程质量管理制度上，主要是运用全面质量管理。（）P57
50.坚持先勘察，后设计、再施工是必须严格执行是基本建设程序。（）
51.建设单位可以是法人，也可以是自然人。（）
52.承包企业具有相应资质等级是保证建设工程质量的基本前提。（）
53.向施工承包企业提供真实准确的原始资料是设计单位的法定质量责任与义务。（）
54.不得迫使承包方以低于成本价格竞标是建设单位和质量责任之一。（）
55.强制性标准是保证建设工程结构安全可靠的基础性要求。（）
56.建设工程未经竣工验收不合格，不得投入使用，这是建设单位的法定责任。（）
57.实现见证取样及送检质量管理是施工企业的质量责任和义务。（）
58.隐蔽工程在隐蔽前，施工企业应当通知监理单位和建设单位。（）P70（建设工程质量监督机构而非监理单位）
59.监理企业在责任期内违法监理工程项目造成经济损失的，应向建设单位赔偿。（）P72
61.我国建设工程质量管理在组织体系上实行企业自控、中介监理、政府监管。（）
62.安全生产事故通常可分为责任事故、非责任事故、破坏事故。（）
63.编制工程概算时应单列安全生产所需费用，这是施工企业的安全责任。（）P99（建设单位）
64.建设单位必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。（）（施工单位）
65.死亡四人属于四级重大事故。（）（属于较大事故）3-10人P94
66.发现工程安全事故隐患施工单位应及时向建设单位报告。（）
67.建筑安全监督管理机构应当对勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实行监督。（）
68.建设工程作业环境包括建筑工地和工作场所。（）P91
69.项目负责人应负责对施工现场安全生产的监督检查。（）
70.建设单位有责任向施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料。（）
71.临时停水，停电，中断道路交通的，也应视为施工现场特殊作业而需办理申请批准手续。（）
72.为保证安全办公区和生活区应当处于在建建筑的坠落半径以外。（）
73.压缩合同约定的工期是建设单位的安全责任。（）
74.分包企业因不服从总承包企业的安全生产管理导致生产安全事故的，由分包企业承担全部责任。（）P100
75.施工企业拒不整改安全事故隐患的，监理企业应及时报告建设单位。（）
76.施工现场相邻建筑物的安全问题应由建设单位负责。（）
77.国务院建设行政主管部门负责对安全生产工作的指导、协调和综合监督管理。（）P101
78.建设工程安全监督机构对施工现场安全事故隐患有监督检查权，但没有处理权。（）P103
79.安全生产许可证制度是一项专门的统一的法律制度，也是一项带有市场准入性质的制度。（）
80.30米及以上高空作业工程、城市房屋拆除爆破工程必须编制安全专项施工方案。（）
81.建设工程中招标人、投标人通过串标方式订立的合同是无效合同。( )
82.按照合同法规定，订立合同后当事人与其他法人合并，则原合同无效。( )
83.建设工程合同中，采取补救措施是施工单位承担违法责任常用的方法。( )
84.工程预付款主要用于采购建筑材料，建筑工程的额度一般不得超过当年建筑工程工作量的50%。( )P143（应该是10%）
85.工程师接到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人在报告中开列的工程量即视为被确认。()P144
86.被代理人对代理人的代理行为应承担民事责任。( )
87.合同当事人对担保方式没有约定或约定不明确的，应按照一般保证承担保证责任。( )
88.抵押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。( )
89.合同协定的质量一般不得低于国家推荐的标准。( )
90.解决争议的方法的变更不属于对要约内容的实质性变更。( )
91.无效合同的确认权归人民法院或仲裁机构。( )
92.建设工程合同如果无效，一般采用赔偿损失或返还财产的方法处理。()
93.合同履行应遵循全面履行、诚实信用的原则。( )
94.建设工程施工合同中的专用条款才是针对合同标的的。()P135
95.施工组织设计和工程计划一经工程师确认，承包人即可免除应计划本身的缺陷所承担的责任。()
96.一周内非承包人停水、停电、停气造成停工累计超过8小时，经工程师确认，工期可相应顺延。( )
97.因承包人原因工程质量达不到约定的标准，其返工费用必须由承包人承担，但工期可予以顺延。()
98.因指令失误所发生的追加合同款，应由发包人承担。( )
99.建设工程施工合同(示范文本)通用条款共由11部分内容条组成。( )P134
三、案例题
×年×月×日，徐某将其承包的×县某电站公路支线筑路工程一段，分包给易某，双方在合同中规定：徐某在工程总造价中抽回20％作管理费，工程工伤事故由易某自理，徐某不负任何责任。事后，双方又私下口头商定，徐某所抽管理费分7％给易某。易某包下工程后，雇用施工人员进行施工，以每天80元的报酬雇用了刘某之子刘××担任筑路工程爆破手, 刘××曾经搞过爆破。在同年×月×日的爆破作业中，刘××操作时疏忽大意，被炸成重伤，当即被送至×县中心卫生院抢救治疗。易某为其支付了医疗费6584元，并支付了刘某前往护理的各种费用。×月×日，刘××因伤势严重，转到×县人民医院治疗。易某和徐某提出再付给6000元，以后一切费用由刘某自理，刘某签名同意。转院后，刘××终因伤情严重，抢救无效,死亡。转院后，刘某付出了医疗费5287元。
事后，易某和徐某对死者的后事不闻不问，刘某即于×年×月×日向×县人民法院提起民事诉讼，要求易某和徐某承担转院后的医疗费、护理工资、丧葬费12000元，按国家职工因公伤亡补助抚恤金10000余元。易某辩称：我为刘××已付出医疗费等8000余元，因工程亏本超支，已无力再支付费用。徐某认为，本人与易某的合同中已写明工伤事故由其自理，且在刘某在刘××转院时写下字据，同意本人与易某再出6000元后的一切费用由他自负，故不负任何责任。
【问题】
1. 试分析在上述案例中签订的合同是否存在无效条款?如有请指出条款内容并分析原因。
2. 试分析在上述案例中是否存在可撤销可变更合同? 如有请指出，并分析原因。
3. 试分析该案例主要违反了《建设工程安全管理条例》的哪几个制度?
【当事人之间关系】
（1）徐某与易某系分包关系；
（2）易某与刘XX(爆破手)系雇佣关系
（3）刘某与刘XX系父子关系
【参考答案】
1. 存在。分包合同中存在工程工伤事故由易某自理，徐某不负任何责任。这一条款是无效条款。因为合同法规定造成对方人身伤害的免责条款是无效条款。
2. 存在。在刘××因伤势过重需转院时,易某和徐某提出再付给6000元，以后一切费用由刘某自理，刘某签名同意。这个协议是刘某非真实意思的表示,合同法规定意思表示不真实的合同是可撤销可变更的。此外，刘某签名是否取得刘XX的授权，效力待定。
3.违反
1)特种作业人员持证上岗制度P85
2)职工意外伤害保险制度P89
3)拆除工程依法发包和备案制度P85
【案例二】
某高层办公楼，总建筑面积126500m3，地下2层，地上23层。业主与施工总承包单位签订了施工总承包合同，并委托了工程监理单位。
施工总承包完成桩基工程后，自行决定将基坑的支护和土方开挖工程分包给了一家专业承包单位施工。专业承包单位在施工过程中，由负责质量管理工作的施工人员兼任现场安全生产监督工作。土方开挖到接近基坑设计标高（自然地坪下5.5m）时，总监理工程师发现基坑四周地表出现裂缝，即向施工总承包单位发出书面通知，要求停止施工，并要求立即撤离现场施工人员，查明原因后再恢复施工，但总承包单位认为地表裂缝属正常现象没有予以理睬。不久基坑发生严重坍塌，并造成4名施工人员被掩埋，经抢救3人死亡，1人重伤。事故发生后，专业承包单位立即向有关安全生产监督管理部门上报了事故情况。
【问题】
1.请指出上述整个事件中有哪些做法不妥，并写出正确的做法。
2.本事故可定为哪种等级的事故？请说明理由。
3.这起事故的主要责任人是谁？请说明理由。
1.上述整个事件中存在如下不妥之处：
1）施工总承包单位自行决定将基坑支护和土方开挖工程分包给了一家专业分包单位施工是不妥的，工程分包应报监理单位经建设单位同意后方可进行；
2）事故发生后专业承包单位直接向有关安全生产监督管理部门上报事故的做法是不妥的，应经过总承包单位；
3)现场安全生产管理人员不应是兼职而应是专职的。（P84）
2.本起事故中3人死亡，1人重伤，事故应定为较大事故。具备下列条件之一者为较大事故：
1)3人以上10人以下死亡；
2)10人以上50人以下重伤；
3)1000万元以上5000万元以下直接经济损失。
本工程这起坍塌掩埋事故死亡3人，符合死亡人数的规定，故可定为较大事故。（注：本款所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数）（参见教材P94）
3.本起事故的主要责任应由施工总承包单位承担。在总监理工程师发出书面通知要求停止施工的情况下，施工总承包单位继续施工，直接导致事故的发生，所以本起事故的主要责任应由施工总承包单位承担。
【案例三】
某工程，监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选定承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2005年7月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位8月5日方提交投标保证金。9月3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。
建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。
施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工拆模过早，混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失4.8万。
质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。
【问题】
1.指出该工程招投标过程中的不妥之处，并说明理由。
2.招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿?说明理由。
3.建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力?说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求?为什么?
【参考答案】
1、
（1）不妥之处：对省内与省外投标人提出了不同的资格要求。
理由：公开招标应当平等地对待所有的投标人。
（2）不妥之处：投标截止时间与开标时间不同。
理由：《招标投标法》规定开标应当在提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。
（3）不妥之处：招标办主持开标会。
理由：开标会应由招标人或其代理人主持。
（4）不妥之处：乙承包单位提交保证金晚于规定时间。
理由：投标保证金是投标书的组成部分，应在投标截止日前提交。
2.不予补偿。
理由：招标对招标人不具有合同意义上的约束力，不能保证投标人中标。
(2)不予受理。
理由：仲裁与诉讼两者只可选其一。
【案例四】
某市政府决定在该市繁华的商业区和居民的密集区兴建一银行工程。该项目为该市建设规划的重要项目之一，且已列入地方年度固定资产投资计划，概算已经主管部门批准，施工图及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行公开招标，招标范围包括土方基础工程、主体结构工程、设备安装及外墙装修工程，该项目基础工程包括地下室四层及挖孔桩。招标单位发布招标公告和资格预审通告后，省内外共有20家投标单位购买了资格预审文件并参加了资格预审，经招标工作委员会审定后，A、B、C三家单位通过了资格预审。随后招标单位向这三家投标单位发出了资格预审合格通知书和招标文件，接下来招标单位对这三家投标单位就招标文件所提出的所有问题统一作了书面答复。
在书面答复投标单位的提问后，招标单位又组织各投标单位进行了施工现场踏勘。在投标截止日期前10天，招标单位书面通知各投标单位，由于某种原因，决定将外墙装修工程从原招标范围内删除。
投标单位B在送出投标文件后发现由于对招标文件的技术要求理解错误造成了报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前10分钟向招标人递交了一份书面声明，要求撤回已提交的投标文件。
【问题】
1. 该项目施工招标在哪些方面存在问题或不当之处?
2. 什么是公开招标?什么是邀请招标?
3. 投标单位B要求撤回投标文件的要求是否合理?为什么?
【参考答案】
1.该项目施工招标存在两方面问题，分述如下：
1)现场踏勘应安排在书面答复投标单位提问之前，因为投标单位对施工现场条件也可能提出问题。
2)在投标截止日期前10天，招标单位书面通知各投标单位，决定将外墙装修工程从原招标范围内删除不妥。根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，若招标人需改变招标范围或变更招标文件，应在投标截止日期至少15天(而不是10天)前以书面形式通知所有招标文件收受人。若迟于这一时限发出变更招标文件的通知，则应将原定的投标截止日期适当延长，以便投标单位有足够的时间充分考虑这种变更对报价的影响，并将其在投标文件中反映出来。本案例背景资料未说明投标截止日期相应延长。
2.公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。（P47）
邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。（P47）
3.合理。根据《招标投标法》的规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，只要书面通知招标人即可。
【案例五】
某办公楼的招标人于2003年10月8日向具备承担该项目能力的A、B、C、D四家承包商发出投标邀请书，其中说明，10月12～18日9至16时在该招标人总工程师室领取招标文件，11月8日14时为投标截止时间。该4家承包商均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。
评标委员会委员由招标人直接确定，共由7人组成，其中招标人代表2人，本系统技术专家2人、经济专家1人，外系统技术专家1人、经济专家1人。
在评标过程中，评标委员会要求B、D两投标人分别对其施工方案作详细说明，并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实施措施。作为评标委员的招标人代表希望承包商B再适当考虑一下降低报价的可能性。
按照招标文件中确定的综合评标标准，4个投标人综合得分从高到低的依次顺序为B、D、C、A，故评标委员会确定承包商B为中标人。招标人于11月10日将中标通知书以挂号方式寄出，承包商B于11月14日收到中标通知书。从11月16日至12月11日招标人又与承包商B就合同价格进行了多次谈判，结果承包商B将价格降到略低于承包商C的报价水平，最终双方于12月12日签订了书面合同。
【问题】
1．从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么?
2．从所介绍的背景资料来看，在该项目的招标投标程序中在哪些方面不符合《中华人民共和国招标投标法》的有关规定?
【参考答案】
1．在本案例中，要约邀请是招标人的投标邀请书，要约是投标人的投标文件，承诺是招标人发出的中标通知书。
2． 1)评标委员会委员不应全部由招标人直接确定。
2)评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说
明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；评标过程中不应要求承包商考虑降价问题。
3)中标通知书发出后，招标人不应与中标人就价格进行谈判。
4)订立书面合同的时间过迟。按规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同。
5)对“评标委员会确定承包商B为中标人”要进行分析。如果招标人授权评标委员会直接确定中标人，由评标委员会定标是对的，否则，就是错误的。
【案例六】
某年7月某一天凌晨两点左右，某市一所大学的教学楼顶面带挂板大挑檐发生根部突然断裂。该工程系一幢六层砖混结构，长41.04m，宽9.78m，高18.OOm，建筑面积2259.6m2，设计单位为该市建筑设计研究院，施工单位为某市建筑公司通过招标承建，监理单位为该市华科工程监理公司。建设单位在开工前未办理工程质量监督手续。事故发生后，进行事故调查、原因分析，发现造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差，竟然将悬挑构件的受力钢筋放置反向，构件厚度控制不严。
【问题】
1.对该起质量事故该市华科工程监理公司是否应承担责任?原因是什么?
2.政府对建设工程质量监督的职能是什么?
3.建设单位是否存在不符合《建设工程质量管理条例》的行为?为什么?
【参考答案】
1.对该起质量事故该市华科监理公司应承担责任。原因是：监理单位接受了建设单位委托，并收取了监理费用，具备了承担责任的条件，而施工过程中，监理未能发现钢筋位置反向，构件厚度控制不严等质量问题，因此必须承担相应责任。
2.政府质量监督的职能包括两大方面：一是监督工程建设的各方主体(包括建设单位、施工单位、材料设备供应单位、设计勘察单位和监理单位等)的质量行为是否符合国家法律法规及各项制度的规定；二是监督检查工程实体的施工质量，尤其是地基基础、主体结构、专业设备安装等涉及结构安全和使用功能的施工质量。
3. 存在。建设单位在开工前未办理工程质量监督手续。
因为《建设工程质量管理条例》明确规定建设单位在领取施工许可证或开工报告前,应当办理用地许可、规划许可、工程质量监督手续。
【案例七】
某综合楼工程，通过正规的招投标程序，业主最终选定了一家具有施工总承包一级资质的知名建筑企业为中标单位，并与其签订了该工程总承包合同。总承包方按合同约定进行施工时，在得到业主书面同意的情况下，与某劳务公司签订了该工程的劳务分包合同，劳务价格按建筑面积120元／m2计算，在劳务分包合同中明确约定，施工队伍必须在合同约定的工期内完工，并保证达到合同约定的质量标准，但是该劳务队伍在施工进展到一半时，以施工难度大为由，要求总承包方将承包价格提高到140元／m2。
因本工程室内装修标准较高，在结构完成后，总承包方遂与某装饰公司签订了室内装修施工分包合同，在其合同文件内明确约定了双方的权利和义务。在施工期间，由于装饰公司自身管理不善，出现了施工质量问题，给业主造成了一定的经济损失，业主就此事件向总承包方提出了索赔要求。
【问题】
1.什么是工程分包?什么是转包?
2.在施工过程中，因装饰公司原因给业主造成的经济损失，应该由谁来承担?
【参考答案】
1.工程分包，是相对总承包而言的。所谓工程分包，是指施工总承包企业将所承包建设工程中的专业工程或劳务作业发包给其他建筑业企业完成的活动。
转包是指承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给他人承包的行为。
2.本案例中，因装饰公司原因给业主造成的经济损失，应该由装饰公司负责补偿，同时总承包方对该事件承担连带责任。根据《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。
3.根据《合同法》的规定，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。
【案例八】
甲方于2004年11月×日被批准进行施工项目招标，经过评标，乙方中标，12月14日甲方向乙方发送了中标通知书，之后甲方指令乙方先做开工准备，再签工程合同。乙方随即按甲方要求进行了施工场地平整、支桩架等开工设备工作，并于28日打了两根桩，完成了开工仪式；工程开工后，甲方借故迟迟不同意签订工程承包合同。2005年3月1日甲方书面函告乙方“另行落实施工队伍”。双方多次协商未果，乙方将甲方告上法庭。法院做了庭下调解，由甲方赔偿包括律师费在内的10万元的人民币，诉讼费由甲方承担，乙方撤诉
【问题】
1．合同形式有哪些?建筑工程承包合同应以什么形式签订?
2．在本案中，乙方是否有过错?尽管未签合同，但按《合同法》是否可以理解为合同成立?
3．甲方若以尚未签订合同为由诉辩自己有权利另行确定他人是否正确?
4．甲方发出中标通知书，但不肯签合同是否应承担违约责任?
【参考答案】
1．合同形式包括口头形式、书面形式和其他形式。建筑工程承包合同应以书面形式签订。
2．《招投标法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出后30天内订立书面合同，这是乙方的义务，乙方未履行,按法律规定应当承担责任,但本案甲方故意不签合同，乙方可免责。《合同法》规定，采用合同书形式订立合同，在合同签订或盖章之前当事人一方已经履行义务对方接受的，该合同成立。
3．不正确。
4．甲方发出中标通知书后，表明甲方已承诺，承诺的法律效力是承诺人具有与对方签订合同的义务。双方虽未签订合同但乙方按照甲方的要求已实际履行义务，双方合同成立，甲方另确定其他中标人，应视为毁约，当承担违约责任。
【案例九】
A物资公司欠某工商支行800万元贷款，逾期未还，双方约定由工商支行再贷款800万元给A物资公司，用于平账。之后，工商支行与Ａ物资公司签订了一份借款合同，由Ｂ空调公司盖章担保。合同规定，由工商支行借给A公司800万元人民币用于购房，借款期限是1995年11月2日至1996年5月7日，月息为10.05%，Ｂ公司作为借款方担保单位，倘若借款方不能履行，则由担保方连带承担偿还贷款本息的责任。合同订立后，工商支行按照约定将款贷给A公司。次日，A公司将新贷的800万元偿还了以前欠工商支行的贷款。工商支行和A公司均未将这一情况告知B公司。借款期限届满，A公司没有还新款，担保人B公司也没有履行其担保义务。工商支行便向法院提起诉讼，请求判令A公司和B公司偿还借款本息，并判令C集团公司对其下属单位B空调公司担保的债务承担连带责任。
1．试分析工商支行与Ａ公司的贷款行为是否有效？为什么？
2．某工商支行与Ａ物资公司的行为是否有效？为什么？
3．B空调公司担保的债务是否需承担，为什么？
【参考答案】
1．工商支行与Ａ公司的贷款行为属于恶意串通，损害担保人利益的行为。
其一，主观上当事人应有恶意通谋的故意。
其二，当事人双方事先存在着通谋。
2．某工商支行与Ａ物资公司的行为属予以合法的形式掩盖非法目的行为。
所为以合法的形式掩盖非法目的行为：是指利用一个合法的民事行为掩盖别一个非法的民事行为，这个实际上是一种规避法律的民事行为。“恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的”以及“以合法形式掩盖非法目的”的合同均属无效合同。
3．因为担保合同是从合同，主合同无效则从合同也无效。所以B空调公司担保的债务不承担连带责任。
【案例十】
某单位投资兴建科研楼工程，为了加快工程进度分别与A、B、C三家承包商签订了土建施工合同、电梯安装合同、室内装饰合同。在一个甲方、四个乙方的工程中，四个合同都对甲方提出了一个相同的条款：甲方应协调现场及其他施工单位为乙方创造如垂直运输等可利用条件。
A承包商开槽后发现一输气管道影响施工。甲方代表察看现场后，认为A承包商放线有误，提出重新复查定位线。乙方配合复查，没有查出问题。一天后，甲方代表认为前一天复查时仪器有问题，要求更换测量仪器再次复测。乙方只好停工配合复测，最后证明测量无错误。A承包商向甲方提出了合同中未确定输气管道技术处理及甲方代表反复检查两次的配合费用的索赔要求。
另外，A承包商在工程顶层结构楼板吊装施工的同时，电梯安装单位进入施工现场，而后装饰公司也在往施工现场大量垂直运输，三家乙方因卷扬机吨位不足发生了很大矛盾。由于甲方没有协调好三个承包单位的协作关系，他们互相之间有没有合同约束，最终引起了C公司和B公司的索赔要求，理由是“甲方没有能够按协议条款为乙方创造垂直运输条件，使乙方改变方案，推迟进度，增大了开支。”最终，整个工程的竣工期被迫推后了50天。
【问题】
1．甲方代表在任何情况下要求重新检验，乙方是否必须执行?
2．乙方索赔是否有充分的理由?
3．若再次检验不合格，乙方应承担什么责任?
4．B、C公司能否就工期延误向甲方索赔?
【参考答案】
1．甲方代表在任何情况下要求乙方重新检验，乙方必须执行，这是乙方的义务。但复验结果若合格，甲方应承担由此发生的一切费用。
2．乙方索赔有充分的理由。因为该分项工程已检验合格，甲方代表要求复验，复验结果若合格，甲方应承担由此发生的一切费用。
3．若再次检验不合格，乙方应承担由此发生的一切费用。
4．B、C公司可以就工期延误向甲方提出索赔，从而取得时间和费用的补偿。
【案例十一】
某高级酒店、办公、公寓、餐饮、购物为一体的智能化综合建筑群位于繁华闹市东风区，总占地12790平米，建筑面积15.3万平米，该工程业主为中夏集团，施工单位为欣宇建筑公司，监理单位为建华监理公司，设计单位为市建筑设计院，主要材料供应商为华方贸易公司。该项目土方施工阶段正值春季。该市春季经常
第一章建设工程基本法律知识 1.行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，在公布后30日内报有关机关备案；宪法和法律不需要备案。 2.农民集体土地由本集体经济组织成员承包经营，经营期30年。在土地承包经营期限内，对承包土地进行调整的，必须经村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意，并报建乡镇人民政府或县级农业部门批准。 3.专利权的保护期限：发明为20年，实用新型和外观设计为10年。保护期均自申请日起算。 4.注册商标有效期为10年，自核准注册之日起算；可无数次地提出续申请，每次续展注册的有效期为10年。应在到期前6个月内申请，还有6个月的宽展期，宽展期满仍未申请的，注销其注册商标。从核准注册日起算。 5.一般职务作品（工作任务但未用单位条件）的著作权由作者享有，单位可以优先使用2年。 6.著作权的保护期（关注50年即可） (1)作者署名权、修改权、保护作品完整的保护期不受限制； (2)公民的作品，发表权、使用权和获得报酬权保护期，终生+死后50年； (3)单位作品或单位享有著作权的作品，发表权、使用权、获得报酬权保护期，为50年，截至于作品首次发表后第50年的12月31日；但作品完成后50年内未发表的不再保护。 7.计算机软件的保护期限，如果涉及到自然人，为自然人终身+死后50年；如果是单位，首次发表后的50年，开发完成50年内未发表，不再保护。 8.保证期限当事人无约定，履行期满之日起6个月内；有约从约。 9.定金应以书面形式约定，定金合同从实际交付定金之日起生效；定金数量由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。 10.安装工程一切险的保险期限一般应该包含一个试车考核期，试车考核期一般不超过3个月，安装工程一切险对旧机器设备不负考核期保险责任。 第二章施工许可法律制度
杭州市建设委员会关于印发《杭州市建设项目专业工程招标投标管理暂行办法》的通知 页面功能【字体：大中小】【打印】【关闭】 发文单位：浙江省杭州市建设委员会 文号：杭建市发[2006]567号 发布日期：2006-11-15 执行日期：2006-12-1 各有关单位： 《杭州市建设项目专业工程招标投标管理暂行办法》已通过市政府法律审查，现印发给你们，请遵照执行。 杭州市建设委员会 二OO六年十一月十五日 杭州市建设项目专业工程招标投标管理暂行办法 第一条为规范本市建设项目专业工程招标投标活动，维护国家利益、公共安全及招标投标当事人的合法权益，提高投资效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》、《杭州市建设工程施工招标投标管理办法》和国家及省、市的有关规定，结合本市建设项目专业工程招标投标的实际情况，制定本暂行办法。 第二条在杭州市区范围内（萧山、余杭区除外）进行建设项目专业工程招标投标活动及实施监督管理，适用本办法。 第三条杭州市建设委员会（下称市建委）是本市建设项目专业工程招标投标活动的主管部门。杭州市建设工程招标投标管理办公室（下称市招标办）具体负责建设项目专业工程招标投标活动的监督管理工作。 第四条本市建设项目专业工程招标投标活动应当在杭州市建设工程交易中心（下称交易中心）进行。交易中心依照国家和省、市有关规定为招标投标活动提供服务。 第五条专业工程的招标投标活动，应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。 第六条提倡对建设工程实行总承包。 招标人根据招标项目的实际，将其中部分技术复杂、工程量较大的专业工程单独发包时，应在招标文件中明确将其纳入总包范围内管理。 第七条下列专业工程，可以按设计施工一体化发包或专业工程施工单独发包的形式招标：
教师资格证培训心得体会(精选多篇) 第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部 目录 第一篇：新建教师资格证培训心得第二篇：矿长资格证培训心得体会第三篇：教师资格证培训总结第四篇：高校教师资格证培训课程岗培心得第五篇：教师资格证实习心得更多相关范文 正文第一篇：新建教师资格证培训心得教师资格证培训心得物流管理专业一班梁永和 “只有好好读书，考上好学校，才能走出去”这是大人们常说的，这也是我们这些地理位置相对闭塞地区的孩子们打小时读书起所认同的。的确，这是教育学给我们的灯塔，是我们求学路上的一个动力，只有走出去，只有不断追求高学历，上好的学校才能享受到好的教育资源，才能阅历到更多。讲到阅历，大家都理解，阅历即阅与历，阅读与经历。对于地理位置相对闭塞的地区，教育资源分配难免遭到不公，孩子的阅读视角受到限制，成长经历受到限制。但是要看到，这些不公并不是不可改变的制度问题，而是闭塞问题，即不能物畅流通，教育资源不能得以流入，知识得不到传播，文化交流受到了限制，而这些都是物流学科中要解决的问题。
大教育学论包括家庭教育，学校教育，社会教育。如果教育资源得以物畅流通，父母的家庭教育能给孩子更多的启蒙，小学教育中的孩子能对家庭责任，社会角色分工有正确的理解与认识，形成学习习惯。中学教育的孩子能得到德智体美的全面发展，形成自己的学习思维，明确自己的社会责任，知道要将自己培养成为一个什么样的人。中学教育重在培养孩子的自主能力，鼓励自主决策，中学教育的学制可以因材由教育机构、孩子、家长多方面的因素作为考核根据来决定，学生对要将自己培养成什么类型的人才做出选择，决定是继续进行学校教育还是就此进入社会，在社会中寻求社会教育机会，企业培训，成教，各种职业资格证书等培训都是社会教育。教育学理论的发展，体系的完善，为教育对象提供考核依据，提供发展方向，培养以教育事业发展、孩子身心健康成长为事业的职业工作者。建立完善的教育机构、法规、制度，对职业工作者进行约束与管理. 第二篇：矿长资格证培训心得体会学习心得 2020年12月1日，我参加了平顶山煤矿矿长任职资格证培训班，煤矿安全培训活动圆满结束，回顾整个培训，感触是很深的，收获是丰硕的。培训期间，我利用此次难得的机会，努力学习，严格要求自己，虚心向老师和同事们请教，认真学习，进一步巩固自己安全理念和防护能力，为今后的安全管理安工作打下了坚实的基础。 针对培训内容，利用短暂的培训期，我认真听讲师讲课和做
2019年一级建造师考试大纲已公布，考生们可根据此大纲进行复习备考！ 《建设工程法规及相关知识》 科目考试大纲 1Z300000 建设工程法规及相关知识 1Z301000 建设工程基本法律知识 1Z301010 建设工程法律体系 1Z301011 法律体系的基本框架 1Z301012 法的形式和效力层级 1Z301013 建设法律、行政法规和相关法律的关系 1Z301020 建设工程法人制度 1Z301021 法人应具备的条件 1Z301022 法人在建设工程中的地位和作用 1Z301023 企业法人与项目经理部的法律关系 1Z301030 建设工程代理制度 1Z301031 代理的法律特征和主要种类 1Z301032 建设工程代理行为的设立和终止 1Z301033 代理人和被代理人的权利、义务及法律责任 1Z301040 建设工程物权制度 1Z301041 物权的法律特征和主要种类 1Z301042 土地所有权、建设用地使用权和地役权 1Z301043 物权的设立、变更、转让、消灭和保护 1Z301050 建设工程债权制度 1Z301051 债的基本法律关系 1Z301052 建设工程债的发生根据
1Z301053 建设工程债的常见种类 1Z301060 建设工程知识产权制度 1Z301061 知识产权的法律特征 1Z301062 建设工程知识产权的常见种类 1Z301063 建设工程知识产权的保护 1Z301064 建设工程知识产权侵权的法律责任 1Z301070 建设工程担保制度 1Z301071 担保与担保合同的规定 1Z301072 建设工程保证担保的方式和责任 1Z301073 抵押权、质权、留置权、定金的规定1Z301080 建设工程保险制度 1Z301081 保险与保险索赔的规定 1Z301082 建设工程保险的主要种类和投保权益1Z301090 建设工程税收制度 1Z301091 企业和个人所得税的规定 1Z301092 企业增值税的规定 1Z301093 环境保护税的规定 1Z301094 其他相关税收的规定 1Z301100 建设工程法律责任制度 1Z301101 法律责任的基本种类和特征 1Z301102 建设工程民事责任的种类及承担方式1Z301103 建设工程行政责任的种类及承担方式1Z301104 建设工程刑事责任的种类及承担方式 1Z302000 施工许可法律制度 1Z302010 建设工程施工许可制度 1Z302011 施工许可证和开工报告的适用范围
《杭州市建设工程劳务管理办法》实施细则 一总则 第一条为贯彻实施《杭州市建设工程劳务管理办法》（以下简称《办法》），进一步加强杭州市建筑劳务市场的管理，规范建筑劳务市场秩序，制定本实施细则。 第二条杭州市建筑企业管理站（以下简称市建管站）受杭州市建设委员会委托负责市区范围内建设工程劳务作业承发包活动的日常监督管理工作。 二劳务分包企业的管理 第三条从事建设工程劳务作业的劳务分包企业，必须具有依法取得的由工商行政主管部门颁发的《企业法人营业执照》和建设行政主管部门颁发的《建筑业企业资质证书》、《建筑施工企业安全生产许可证》。 第四条在杭州市区范围内承接建设工程劳务作业的劳务分包企业，应到市建管站办理企业备案。办理企业备案需提供下列资料： （一）《杭州市建筑劳务分包企业备案表》。 （二）《企业法人营业执照》、《建筑业企业资质证书》、《建筑施工企业安全生产许可证》。 （三）《杭州市建筑劳务分包企业主要技术工种操作人员名册》及相应操作人员的职业资格证书、劳动合同。 外地建筑劳务分包企业进杭州市区备案还需提供《进杭施工企业管理规定》中规定的其它资料。 第五条市建管站在受理劳务分包企业备案申请后，一个工作日内办理有关手续，并发给杭州市劳务分包企业《管理手册》。《管理手册》用于记录劳务分包企业在本市承接的劳务作业工程及企业的奖惩情况。 第六条市建管站应将已备案的劳务分包企业信息通过市建筑业劳务交易中心的信息平台进行公布，供劳务作业发包人选择。 第七条劳务分包企业变更企业名称、法人代表、资质等级、资质增项，外地企业法定代表人指定在杭负责人等，应在变更后15日内持有关证明文件到市建管站办理变更登记。 第八条市建管站应加强建筑劳务分包企业及从业人员市场行为的监督管理，及时将建筑劳务分包企业的信用情况记入劳务分包企业信用档案。 三劳务承、发包的管理 第九条施工总承包或专业承包企业无自有劳务作业人员的，必须将劳务作业分包给具有相应资质等级的劳务分包企业。并应在工程开工前到劳务交易中心发布劳务分包信息。 第十条施工总承包企业或专业承包企业发包劳务作业，可以采取公开招标、邀请招标或直接发包的方式，具体方式由发包人自行确定。 第十一条施工总承包或专业承包企业对工程项目的劳务作业进行公开招标或邀请招标的，凭《建设工程中标通知书》（或《杭州市建设工程施工交易单》）和《建设工程施工合同》到劳务交易中心发布劳务作业招标公告。 第十二条劳务交易中心协助招标人对投标人是否具备与发包劳务作业工程相应的资质条件和人员条件进行审核，并为招投标双方提供洽谈场所和咨询等服务。 第十三条劳务作业的评标由招标人自行组织，招标人确定中标单位后，应向中标单位发出中标通知书，并在劳务交易中心对中标结果公示2天以上。 第十四条直接发包劳务作业的施工总承包或专业承包企业，须持第十一条所列资料到劳务交易中心办理劳务分包交易手续及信息公示。 第十五条建设工程劳务作业承发包双方应当在劳务作业队伍进场前，采用国家规定的示范文本订立劳务分包合同。劳务作业发包人应在劳务分包合同订立后7个工作日内，持《劳务分包合同》、《劳务分包工程交易单》（或《劳务分包中标通知书》）到市建管站办理劳务分包合同备案手续。 第十六条劳务分包合同内容发生变更时，发包单位应在合同变更后的7个工作日内，到市建管站办理合同变更登记手续。 第十七条施工总承包或专业承包企业自有劳务作业人员的，对本企业承接的建设工程可以自行直接完成劳务作业；
国家教师资格证（中小学）招生简章 教师工作相对稳定，社会地位也受到追捧，目前教师职业已经成为毕业生及社会人士就业的一个重要选择。根据国家《教师法》、《教师资格条例》规定：从事教育工作必须具备《教师资格证》，教师资格证书全国通用，全国各省市教育局和各类学校公开招聘教师均要求应聘人员具备教师资格证书。然而，许多人因为缺少教师资格证而错失良机。 为帮助我院有意愿或立志站在三尺讲台毕业即准备从事教师行业或将来有转行当教师的部分学生考取教师资格证书，学院国家职业技能鉴定所联合具有多年教师资格证培训辅导经验的邦学教育（某区教委教师资格证定点合作机构），为大家提供教师资格证全程培训辅导。往年合格率平均在90(±3.5)%，获证有保障。 一、教师资格证申报条件 1.大学专科学历（含在校生）可申请初中及其以下教师资格证。 2.普通话要求：申报语文学科需达到二级甲等以上，其他学科需二级乙等以上。 3.教育学、教育心理学要求：报考需教育学、教育心理学补修合格成绩单、大学期间学习过相关课程并能提供成绩合格证明、参加全国自学考试过关的教育学、教育心理学成绩单，三者有其中之一均可。 二、我院招生对象 在校全日制统招专科二年级学生，不区分专业。因专科学生只能申请获得任教初中、小学、幼儿园的教师资格，因此要求报考者具有较高的事业责任心、较好的语言逻辑表达能力、开朗活泼的外向型性格。 三、特色服务 1.就近开课，在院内组织培训。代报代办：教育学和心理学的补修合格证、普通话等级证，代报：教师资格考试网上报名。 2.每次开课均派有专属辅导员，全方位负责学生签到、学生的安全、联系授课教师及与上课地学校之间的衔接工作。 3.统一打印发放准考证、考前进行模拟练习和勾考试范围、指导考试合格的学生进行后期的认定申报工作。 4.意外不过的学员，由我们负责对其在下一期进行免费培训（报考费自付），直到该生考试合格领取证书为止。 五、费用 费用组成：800元（培训及教材费）、150元(教育学、心理学补修费，含补修合格证)、300元（统考报名费，含证书办理费）、100元（普通话考试费，含普通话证书）。 六、其它 1.报名截止时间为3月20日，届时需提交本人1寸白底照片2张，2寸红底彩色照片6
学习《工程造价管理》心得体会 2015年4月24日下午，集团公司人力资源部在五层大会议室组织了“双良大讲堂”系列讲座，集团公司樊鑫作了《工程造价管理》学习讲座。本期讲座樊经理从工程造价的含义、概念，到建安费的构成、调整，再到集团公司近年来工程造价的实践运用，特别是讲到集团公司提出的工程管理“四四六一”模式更是吸引了参与学习讲座的学员的浓厚兴趣和高度注意力。讲座结束后，参与讲座有关领导和学员围绕本期讲座内容进行精彩点评和互动交流。“三人行必有我师”，樊经理的精心准备和认真讲解，也同样使我颇有感想，深有体会。下面就“四四六一”工程管理模式谈谈自己参加本期学习讲座的体会和感想。 一、“四四六一”工程管理模式提出的背景和目的。 小到企业每一项措施、要求的提出，大到国家政策、法规的出台，都有着提出背景和目的。“四四六一”工程管理模式也是如此。 （一）施工单位选择“四条标准”和工程管理人员的“四条红线”是通过认真梳理总结近年来工程管理的经验和教训的基础上提出的。提出的案例有：公司成立初期，由于制度不健全等诸多原因，导致在工程施工前期和后期结算中屡次发生参建单位损害发包人利益的问题和工程工程管理人员违规行为。“四条标准”提出的反面典型主要有1、在管网工程施工管沟抽排水中的发电机费用计入小货车台班，即：“小汽车驮着发电机”；2、在管网工程施工抽排水中泥浆泵费用计入吊车台班；3、个别施工单位对应属施工组织方案中承包方应负
责的事情，而违规办理签证，甚至出现了签证单合计金额超过了主合同金额的50%的事例； 4、个别施工单位以发包方不确认结算报审中的工程签证为由，且经多次联系拒不配合结算核对，也不提供工程发票。 违反“四条红线”的反面典型也有很多，主要表现有：1、部分发包方管理人员介入、参与应由施工单位自行负责的土方、石子和机械费用的施工等谈判；2、发包方部分工程管理人员，不按工程款正常审批程序，而是以个人借款形式违规支付工程款；3、对管网工程补偿标准，未经公司主要领导审核、确认，就向有关被补偿人员透露补偿金额；4、未经地市公司及集团公司分管工程领导审核同意，个别工程管理人员就对工程签证予以认可、签字。 这些不正常情况的出现就是“四条标准”“四条红线”提出的背景，就是要通过“四条标准”“四条红线”明确选用施工单位的条件，杜绝工程管理人员插手工程施工有关费用协调等违规行为。 （二）施工招标管理“六条中标条件”也是通过总结近年来工程实践中的深刻教训提出的，主要内容就是明确不予办理工程签证的范围。在公司成立初期的工程中，其反面案例也有不少。主要表现有：因工程施工工期较紧张，大部分工程施工合同为“开口”合同，即据实结算合同，这就为违规签证的发生制造了借口。工程施工结算中不应该发生的违规签证、不正常签证大量出现在结算报审中就足以证明这种现象的普遍性和严重性。“六条标准”就是从根本上杜绝此类违规签证的有力措施，凡中标集团公司所有管网等相关工程，必须无条
专题一：法律基础和法人制度教材体系 2Z201000 建设工程基本法律知识 2Z201010 建设工程法律体系 2Z201020 建设工程法人制度 2Z201030 建设工程代理制度 2Z201040 建设工程物权制度 2Z201050 建设工程债权制度 2Z201060 建设工程知识产权制度 2Z201070 建设工程担保制度 2Z201080 建设工程保险制度 2Z201090 建设工程法律责任制度 2Z202000 施工许可法律制度 2Z202010 建设工程施工许可制度 2Z202020 施工企业从业资格制度 2Z202030 建造师注册执业制度 2Z203000 建设工程发承包法律制度 2Z203010 建设工程招标投标制度 2Z203020 建设工程承包制度 2Z203030 建筑市场信用体系建设 2Z204000 建设工程合同和劳动合同法律制度 2Z204010 建设工程合同制度 2Z204020 劳动合同及劳动关系制度 2Z204030 相关合同制度 2Z205000 建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度2Z205010 施工现场环境保护制度 2Z205020 施工节约能源制度 2Z205030 施工文物保护制度 2Z206000 建设工程安全生产法律制度 2Z206010 施工安全生产许可证制度
2Z206020 施工安全生产责任和安全生产教育培训制度 2Z206030 施工现场安全防护制度 2Z206040 施工安全事故的应急救援与调查处理 2Z206050 建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度 2Z207000 建设工程质量法律制度 2Z207010 工程建设标准 2Z207020 施工单位的质量责任和义务 2Z207030 建设单位及相关单位的质量责任和义务 2Z207040 建设工程竣工验收制度 2Z207050 建设工程质量保修制度 2Z208000 解决建设工程纠纷法律制度 2Z208010 建设工程纠纷主要种类和法律解决途径 2Z208020 民事诉讼制度 2Z208030 仲裁制度 2Z208040 调解与和解制度 2Z208050 行政强制、行政复议和行政诉讼制度 2Z201000 建设工程基本法律知识 2Z201010 建设工程法律体系 2Z201011 法律体系的基本框架 法律部门包含的主要法律（见表1-1）。（2013单、2014单、2017多）
关于进一步加强杭州市建设工程 施工现场人员管理的通知 （征求意见稿） 各区（开发区）、县（市）建设局、市质安监总站，各建设、施工、监理单位： 为切实保证建设工程质量安全，强化落实工程质量安全责任，加强施工现场人员管理，根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《关于贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》、《关于印发<建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法>的通知》、省建设厅《关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见》等法律、法规和文件，结合本市工程建设实际情况提出如下要求。 一、建设工程项目要严格实行国家规定的执业资格注册管理制度。注册监理工程师、注册建造师等注册执业人员应对其法定义务内的工作和签章的文件负质量责任。因注册执业人员的过错、过失造成工程质量事故的，应追究注册执业人员的相应责任。 二、总监理工程师与项目经理的到岗、履职情况应按照《杭州市建设工程项目总监理工程师管理办法》、《杭州市建筑施工企业项目经理管
理办法》执行。建设工程项目监理单位、施工单位的现场项目部其他管理人员也应与该工程招投标文件（合同）中的相应人员一致。确实不能到岗履行职责的，应经建设单位同意，到相应工程监督机构备案。 三、施工单位应当建立企业负责人及项目经理施工现场带班制度，并严格考核。施工现场带班包括企业负责人带班检查和项目经理带班生产。施工单位的企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。项目经理每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。 四、施工单位工程项目部应配备与工程项目规模和技术难度相适应的、业务素质高且具有管理工作实际经验的工程质量安全管理人员。 1. 建设工程根据规模不同划分为I类工程、II类工程、III类工程。I类、II类、III类工程划分标准如下表。 2. 施工单位工程项目部应配备专职技术负责人。I类工程项目部技术负责人应为具有中级以上（工程类）技术职称人员；II类工程项目部技术负责人应为具有高级（工程类）技术职称人员或具有
1Z301000建设工程基本法律知识 一、单项选择题 1、下列法律中，属于行政法的是（）。 A.劳动法 B.环境影响评价法 C.招标投标法 D.审计法 2、下列有关招标投标的法律文件中，法律效力最高的是（）。 A.招标投标法 B.建筑业企业资质管理规定 C.北京市招标投标条例 D.工程建设项目施工招标投标办法 3、关于法的形式，下列表述错误的是（）。 A.行政法规的效力高于地方性法规 B.部门规章的效力低于法律和行政法规 C.地方政府规章的效力低于上级地方性法规 D.地方政府规章与同级地方性法规具有同等效力 4、下列错误的说法是（）。 A.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程任务而设立的组织 B.项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者 C.项目经理部行为后果由企业法人承担 D.项目经理签字的材料款，如不按时支付，材料供应商以项目经理为被告提起诉讼
5、某法院在某个诉讼的审理过程中为某精神病人确定王律师作为他的诉讼代理人，这个行为属于（）。 A.法定代理 B.委托代理 C.指定代理 D.无权代理 6、代理人接受了委托，就有义务尽职尽责地完成代理工作。如果不履行或不认真履行代理职责而给被代理人造成损害，则（）。 A.由被代理人承担赔偿责任 B.由代理人承担民事责任 C.由行为人承担法律责任 D.由被代理人承担赔偿责任，代理人承担连带责任 7、某市政府准备出让一宗位于某区的商业地块，其出让方式一般应为（）。 A.招标、拍卖 B.议标 C.协议 D.划拨 8、由于大量摊贩占据门前的道路，黄河建筑公司的某项目工地门前十分拥挤。在工程进入建筑阶段工程车辆进出极其不便，为了不耽误工期。这种情况下，黄河公司项目经理可以采取（）的方式向司法部门请求保护自己的物权。 A.请求确认物权 B.请求排除妨碍 C.请求恢复原状 D.请求返还原物 9、某建筑工程施工中，由于现场监理工程师的错误导致甲施工单位的完成工作部分计入乙施工单位已完成工程中，建设方依此而付款，则乙施工单位和建设之间构成的是（）。 A.买卖合同 B.无因管理 C.侵权行为 D.不当得利 10、知识产权与物权、债权相区别的首要特征是（）。 A.其客体是智力成果 B.其只有在特定国家内有效 C.其只有在法律规定的期限内有效 D.其权利主体依法享有独占智力成果的权利
杭州市建设工程围档设置与安全使用管理导则 （试行） 杭州市建设委员会 杭州市建设工程质量安全监督总站 目录 1、总则
2、设计与施工 3、质量验收 4、使用、维护和拆除 5、监督管理 6、附则 附表 附图 前言 建设工程围档是建设工程实行封闭施工的措施之一，建设工程围挡不仅体现一个城市品质，其安全和质量性能更涉及人民群众的生命财产安全。在认真总结我市经验，广泛征求意见的基础上，切合我市实际编制了该导则。目的在于加强我市建设工程围挡设计、施工、验收、使用等环节的管理，提高建设工程围挡的安全性、适用性、美观性。 本导则内容有总则、设计与施工、质量验收、使用、维护和拆除、监督管理、附则、附表、附图。 杭州市建设工程围档设置与安全使用管理导则 （试行）
1 总则 1.1 为预防建设工程围档倒塌事故，保证使用安全，依据《建设工程安全生产管理条例》、《杭州市建筑工地文明施工管理规定》、《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)和《施工现场临时建筑物技术规范（JGJ/T188-2009）等有关规定，制定本导则。 1.2 本导则适用于房屋建筑、房屋拆迁和市政基础设施建设工程围档的设计、施工、验收、使用及管理。 1.3 本导则所称围档是指建设工程为做到封闭施工而设置的砌体围墙和彩钢板围档，高度建筑工地为 2.5米，市政基础设施工地为2.1米。 1.4 围档应进行专业设计，编制专项施工方案，施工完成后须组织验收。建设、监理、施工单位应加强对围档的管理，依法承担围档安全使用的法律责任。 1.5 各级工程质量安全监督机构依据法律、法规和有关标准，对建设工程围档安全实施监督管理，遵循属地管理和工程监管相结合的原则，督促工程责任主体履行安全生产的职责，保障围档安全使用。 · 2 设计与施工 2.1 围挡设计 2.1.1 围挡的选址应根据地理环境、使用功能、荷载特点、材料供应和施工条件等因素，宜选在地势较平坦的天然地基上，不宜选在河道、山坡陡洼处或风力下风口等位置。
建设工程基本法律知识 .我国法的形式（共七类） .法的效力层级 宪法至上 上位法优于下位法 特别法优于一般法 新法优于旧法 【重点难点】上位法优于下位法 宪法>法律>行政法规>地方性法规和部门规章 同级别地方法规>同级别或下级地方政府规章 （同级别人大制定的比政府制订的效力大） 上级地方规章>下级地方规章 部门规章之间，部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自权限范围内施行【重点难点】 特别法优于一般法（招标法>合面法） 特别法更具有个性和针对性，优先适用特别法 新法优于旧法 新旧法对同一事项有不同规定时，新法的效力优于旧法 【重点难点】 同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时由制定机关裁决 .地方性法规与部门规章不一致时的处理
.备案和审查 ■行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，在公布后日内报有关机关备案 ■注意宪法和法律不需要备案 .建设民商事法律关系的特点 ■有关民商事的权利和义务关系 ■是平等主体之间的关系 ■主要是财产关系，人身关系较少 ■主要体现补偿性和财产性，主要不是惩罚性和非财产 第二节 建设工程法人制度 . 法人的概念 ■概念 ·具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织 ·法人以其主要办事机构所在地为住所 ■法人的法定代表人 ·是自然人，可代表法人行使职权 .法人的条件（四条件） ■依法成立 ■有必要的财产或经费 ■有自己的名称、组织机构和场所 ■能够独立承担民事责任 . 法人的分类 .法人资格的取得（两种情况） .法人在建设工程中的地位和作用 ■建设工程中大多数活动主体都是法人，但也有没有法人资格的其他组织（如分公司、项目部） .企业法人与项目经理部的法律关系
杭州市建设工程消防管理规定 （2012年10月31日杭州市第十二届人民代表大会常务委员会第3次会议审议通过 2012年11月29日浙江省第十一届人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过2012年12月12日杭州市第十二届人民代表大会常务委员会公告第4号公布自2013年1月1日起施行） 第一章总则 第一条为了加强建设工程消防管理，落实消防设计、施工质量和安全责任，预防、减少建设工程火灾及其危害，根据《中华人民共和国消防法》和《浙江省消防条例》等有关法律、法规，结合本市实际，制定本规定。 第二条本市行政区域内新建、扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更）建设工程，在消防设计、施工和审核、验收、备案等过程中的消防管理，适用本规定。住宅室内装修、村民自建住宅、救灾和其他非人员密集场所的临时性建筑的建设活动，不适用本规定。 第三条市公安机关负责全市建设工程消防工作的监督管理，区、县（市）级公安机关负责本辖区内建设工程消防工作的监督管理，并由同级公安机关消防机构负责实施。发展和改革、国土资源、城乡建设、质量技术监督、安全生产监督管理等部门按照各自职责做好相关工作。 第四条本市行政区域内从事建设工程建设、设计、施工、工程监理和消防设施检测、维护保养等消防技术服务的单位和个人，应当遵守消防法律法规、建设工程质量管理法规、本规定和国家消防技术标准。 第二章消防设计和施工 第五条建设工程的消防设计、施工应当符合国家工程建设消防技术标准。消防设计、施工应当选用合格的消防产品和满足防火性能要求的建筑构件、建筑材料及装修材料。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。 第六条建设工程施工现场的消防安全由施工单位负责。施工单位应当编制施工现场防火技术方案，确定消防安全负责人和消防安全管理人员，并依照有关国家技术规范定期组织消防安全检查。 工程监理单位应当对建设工程施工现场的消防安全措施落实情况进行监督。
教师资格证培训心得体会 目录 第一篇：新建教师资格证培训心得 第二篇：矿长资格证培训心得体会 第三篇：教师资格证培训总结 第四篇：高校教师资格证培训课程岗培心得 第五篇：教师资格证实习心得 正文 第一篇：新建教师资格证培训心得 教师资格证培训心得物流管理专业一班梁永和 “只有好好读书，考上好学校，才能走出去”这是大人们常说的，这也是我们这些地理位置相对闭塞地区的孩子们打小时读书起所认同的。的确，这是教育学给我们的灯塔，是我们求学路上的一个动力，只有走出去，只有不断追求高学历，上好的学校才能享受到好的教育资源，才能阅历到更多。讲到阅历，大家都理解，阅历即阅与历，阅读与经历。对于地理位置相对闭塞的地区，教育资源分配难免遭到不公，孩子的阅读视角受到限制，成长经历受到限制。但是要看到，这些不公并不是不可改变的制度问题，而是闭塞问题，即不能物畅流通，教育资源不能得以流入，知识得不到传播，文化交流受到了限制，而这些都是物流学科中要解决的问题。 大教育学论包括家庭教育，学校教育，社会教育。如果教育资源得以物畅流通，父母的家庭教育能给孩子更多的启蒙，小学教育中的孩子能对家庭责任，社会角色分工有正确的理解与认识，形成学习习
惯。中学教育的孩子能得到德智体美的全面发展，形成自己的学习思维，明确自己的社会责任，知道要将自己培养成为一个什么样的人。中学教育重在培养孩子的自主能力，鼓励自主决策，中学教育的学制可以因材由教育机构、孩子、家长多方面的因素作为考核根据来决定，学生对要将自己培养成什么类型的人才做出选择，决定是继续进行学校教育还是就此进入社会，在社会中寻求社会教育机会，企业培训，成教，各种职业资格证书等培训都是社会教育。教育学理论的发展，体系的完善，为教育对象提供考核依据，提供发展方向，培养以教育事业发展、孩子身心健康成长为事业的职业工作者。建立完善的教育机构、法规、制度，对职业工作者进行约束与管理. 第二篇：矿长资格证培训心得体会 学习心得 XX年12月1日，我参加了平顶山煤矿矿长任职资格 证培训班，煤矿安全培训活动圆满结束，回顾整个培训，感触是很深的，收获是丰硕的。培训期间，我利用此次难得的机会，努力学习，严格要求自己，虚心向老师和同事们请教，认真学习，进一步巩固自己安全理念和防护能力，为今后的安全管理安工作打下了坚实的基础。 针对培训内容，利用短暂的培训期，我认真听讲师讲课和做笔记，通过整个培训，深刻理解、领悟煤矿安全对正常稳产高产的重要意义。自身对煤矿安全思想认识得到进一步提高。对安全培训的意义，自己也有全方位领悟。搞好煤矿安全培训是做好煤矿安全生产工作的重要内容，是坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针的内在要求，是“综合治理、重在治本”的重要治本之策。因此，对广大
建设工程基本法律知识 1．我国社会主义法制建设的基本原则是：“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”。2．法律体系也称法的体系，通常指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体。 3．建设工程法律体系，是指把已经制定的和需要制定的建设工程方面的法律、行政法规、部门规章和地方法规、地方规章有机结合起来，形成的一个相互联系、相互补充、相互协调的完整统一的体系。 4．建设工程法律具有综合性的特点，虽然主要是经济法的组成部分，但还包括了行政法、民法商法等的内容。 5．建设工程法律同时又具有一定的独立性和完整性，具有自己的完整体系。 6．宪法是国家的根本大法，是特定社会政治经济和思想文化条件综合作用的产物，集中反映各种政治力量的实际对比关系，确认革命胜利成果和现实的民主政治，规定国家的根本任务和根本制度，即社会制度、国家制度的原则和国定政权的组织以及公尽其所有基本权利义务等内容。 7．宪法相关法，是指《全国人民代表大会组织法》、《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民共和国国籍法》、《中华人民共和国国务院组织法》、《中华人民共和国民族区域自治法》等法律。 8．民法是规定并调整平等主体的公民间、法人间及公民与法人间的财产关系和人身关系的法律规范总称。 9．商法是调整市场经济关系中商人及其商事活动的法律规范的总称。 10．我国采用的是民商合一的立法模式，商法被认为是民法的特别法和组成部分。11．行政法是调整行政主体在行使行政职权和接受行政法制监督过程中而与行政相对人、行政法制监督主体之间发生的各种关系，以及行政主体内部发生的各种关系的法律规范的总称。 12．作为行政法调整对象的行政关系，主要包括行政管理关系、行政法制监督关系、行政救济关系、内部行政关系。 13．经济法是调整在国家协调、干预经济运行的过程中发生的经济关系的法律规范的总称。 14．社会法是调整劳动关系、社会保障和社会福利关系的法律规范的总称。 15．社会法是在国家干预社会生活过程中逐渐发展起来的一个法律门类，所调整的是政府与社会之间、社会不同部分之间的法律关系。 16．刑法是关于犯罪和刑罚的法律规范的总称。 17．诉讼法指的是规范诉讼程序的法律的总称。我国有三大诉讼法，即《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国行政诉讼法》。非诉讼的程序法主要是《中华人民共和国仲裁法》。 1Z301012 18．法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包含四层含义： ⑴法律规范创制机关的性质及级别； ⑵法律规范的外部表现形式； ⑶法律规范的效力等级； ⑷法律规范的地域效力。 19．我国法的形式是制定法形式，具体可分为以下七类： ⑴宪法⑵法律⑶行政法规⑷地方性法规、自治条例和单行条例⑸部门规章⑹地方规章⑺国际
建设工程基本法律知识(一) 不定项选择题 1. 《建设工程质量管理条例》属于______。 A.法律 B.行政法规 C.部门规章 D.司法解释 答案：B [解答] 本题考核的知识点为行政法规。行政法规是国家最高行政机关国务院根据宪法和法律就有关执行法律和履行行政管理职权的问题，以及依据全国人民代表大会及其常务委员会特别授权所制定的规范性文件的总称。现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《城市房地产开发经营管理条例》等。 2. 下列国家机关中，有权制定地方性法规的有______。 A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会 B.省、自治区、直辖市的人民政府 C.省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会 D.省级人民政府所在地的市级人民政府 E.国务院各部委 答案：AC [解答] 本题考核的知识点为地方性法规的制定机关。地方性法规是指省、自治区、直辖市以及省、自治区人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民代表大会及其常委会，在其法定权限内制定的法律规范性文件。地方性法规具有地方性，只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规。
3. 行政法规的制定主体是______。 A.全国人民代表大会 B.全国人民代表大会常务委员会 C.国务院 D.最高人民法院 答案：C [解答] 本题考核的知识点为行政法规的制定主体。行政法规是国家最高行政机关国务院根据宪法和法律就有关执行法律和履行行政管理职权的问题，以及依据全国人民代表大会及其常务委员会特别授权所制定的规范性文件的总称。依照《立法法》的规定，国务院根据宪法和法律，制定行政法规。 4. 下列规范性文件中，效力最高的是______。 A.行政法规 B.司法解释 C.地方性法规 D.行政规章 答案：A [解答] 本题考核的知识点为我国法的形式的效力。效力由高到低的顺序：宪法、法律、行政法规、地方性法规、行政规章、最高人民法院司法解释规范性文件、国际条约。 5. 下列属于民法商法的是______。 A.《物权法》 B.《统计法》 C.《劳动法》 D.《预算法》
ICS 备案号： DB3301 建筑工程安全管理规范 杭州市质量技术监督局 发布
目次 前言 2 1 范围 3 2规范性引用文件 3 3 术语和定义 3 4 建筑工程安全生产管理 4 5 建筑施工企业安全生产管理 4 6 建设行政管理部门安全生产的监督管理10 7 建设工程质量安全监督站对施工现场的监督管理11 附录A （规范性文件）杭州市建设工地民工学校考评表14 附录B（规范性文件）建筑施工安全检查评分汇总表15 附录C（规范性文件）上城区建设工程安全生产事故应急预案16 附录D（规范性文件）安全保证体系备案记录表18 附录E（规范性文件）上城区建设工程安全生产、质量、文明施工目标管理责任书19 附录F（规范性文件）杭州市区建筑工地文明施工检查评价标准22 附录G（规范性文件）杭州市上城区建设工程灾害性天气避险场所备案表25
附录H（规范性文件）杭州市建设工程安全生产、文明施工等级核定表26 前言 为加强对上城区建设工程安全生产管理，规范和加强建设工程安全生产监督管理。根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《浙江省安全生产条例》等有关法律、法规，制定本标准规范。 本标准规范的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F、附录G附录H附录I为规范性附录。 本标准规范由杭州市上城区人民政府提出。 本标准规范主要起草单位：杭州市上城区建设局。 本标准规范主要起草人：陈星豪、陈勇、郑社来、张敏、邬晓华、裘华君、胡觉蕊、袁剑敏、 王毅军、洪天超、胡斌、郭水源、斯胜华、陈学群。
建筑工程安全管理规范 1范围 本标准规定了建筑工程安全生产管理、建筑施工企业安全生产管理、建设行政管理部门安全生产的监督管理、建设工程质量安全监督站对施工现场的监督管理。 本标准适用于杭州市上城区建设工程质量安全监督站所监督的建筑工程和辖区建筑装修工程、整治工程的安全生产管理。 市级以上监督的建设工程不适用本标准。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究
2013教师资格证考试培训招生简章 扬州市领航职业培训学校专业职业岗位资格考试培训，长期开展企业人力资源管理师、国家公共营养师、国家秘书、教师资格证等教育培训工作。师资力量雄厚，学校配备独立会计专业教研组，教研组各成员教学经验丰富，教学设备完善精良，教学环境舒适优雅，是广大学员学习、培训、实践的理想基地，我校同步配套企业对口专业招聘直通车，给广大学员提供最广阔的就业空间。 一、课程背景： 教师资格证是从事教师岗位所必须具备的相关资格证书，教师资格证考试由国家教育部统一管理，各省自行组织考试。教师资格证全国通用，它是进入教师行列的必要条件。教师资格证考试笔试成绩可保留三年，因此大专非师范类在校生大一及以上年级即可报名参考，本科非师范在校生大二及以上年级即可报名个参考。 教师资格考试制度实施以来，《教育学》《心理学》成绩平均通过率普遍不高，许多考生对内容较为陌生且缺乏针对性的考前培训和复习，难圆教书育人之梦想。 考试内容总体分两大部分：笔试和说课。笔试含《教育学》和《教育心理学》两门科目；说课为现场面试授课，一般十几分钟左右。江苏每年考试报名时间一般安排在11月—12月，笔试考试一般安排在2月—3月，说课每个人的时间不同，一般在4月份，具体以通知为准。 二、报考条件： 非师范类及师范类毕业，有志于从事教师行业的人员并具有相应学历均可报名。 跨专业考试的（报考学科与自己有效学历不一致）需要增考，具体考试科目因个人报考学科不同而不同。 1、中专师范学历可以报考幼儿园 2、大专学历可以报考初中、小学、幼儿园 3、本科学历可以报考中专、高中、初中、小学、幼儿园 4、在校生（大一、大二、大三、应届毕业生）凭学生证或相关证明均可报名参加考试 5、普通话要求：申报语文学科需达到二级甲等以上;申报其他学科需二级乙等以上 在校生和已经毕业工作的都可以考，在校生只能考教育学和心理学的笔试，毕业班时才能考说课拿教师证。而已经毕业的除了考笔试以外，还参加说课考试，最后拿到教师证。笔试成绩保留三年，所以大专非师范类在校生大一及以上年级即可报名参考，本科非师范在校生大二及以上年级即可报名个参考。(在校生包含：成考、自考、远程) 三、特别说明： 考教师证有必有相应要求。1 首先是学历要求：本科最高可以考高中教师证、大专最高可以考初中教师证。必须注意的是：考了高级别的教师证可以教低级别的，但是报考了低级别的教师证不能教高级别的。所以，推荐在学历范围内报考最高级别的教师证。这里特别著名的是，学历包括统招、大自考、小自考、成考、远程等。2 普通话要求：想做教师，必须考相应级别普通话证书。语文和幼儿教师证需要二级甲等的普通话正式（87分以上），其他需要二级乙等证书（80分以上0。普通话证书没有有效期，全国通用，是教师资格证的前提条件，所以建议学员大一、大二或大三的时候考。3 身体要求：做老师需要证书，同时也需要身体健康，不能有传染性疾病和精神疾病。4 户口要求：由于教师证是分省考试，所以一般要求在户口或档案所在地考试。所以，想在江苏考教师证，必须有江苏的户口或者档案在江苏。一般情况下，在校生的户口或者档案都是在学校，也是可以考的。