木制作合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
为明确甲方、乙方在木制作、木门及木门套项目在施工中的责任，正确行使各自的权利，全面履行义务，确保工程的进度，保证工程的质量，搞好安全文明施工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、遵循自愿、平等、公平和诚实守信的原则，经双方协商就室内装饰工程木制作及成品木门套项目采购、制作、安装工程达成一致意见，订立本协议，共同遵守。
一、工程概况
工程名称：
工程规模：
工程内容：成套木作（详见室内装饰图纸及报价单）
工程地点：
二、承包范围
招标文件采购的内容：室内装饰工程木制作、木门及门套项目。具体包括全部产品的深化设计、生产、加工制作、供应、包装、装卸、运输、工地现场安装、成品保护以及保修、售后服务等全部内容。
1、乙方根据本合同向甲方提供的建筑室内工程木作产品，除非有特殊说明，合同中所称装饰室
内工程木作产品（以下简称产品）均为图纸及合同中所列产品。
2、产品的具体指标发生变更的，甲方应在本合同订单正式生效前（乙方收到货物预付款之前）书面通知乙方，并由双方另行签署书进行确认，该变更确认书构成本合同附件的有效变更，与本合同具备同等的法律效力。同时，甲方应明白订货数量、型号、颜色等一系列技术指标、付款方式等的变更均可能导致合同价格的更改。由于甲方本身原因造成退货，乙方保留不予接受的权利。
三、合同工期
工期为：年月日----- 年月日。
注：1、以上日期包括现场测量、深化设计工期、生产工期、安装工期。
四、质量标准及技术要求
符合现行相关标准和规范要求，符合招标文件要求，确保该工程质量目标。部分要求如下：（一）木门:
1、油漆的环保及表面效果要求
a、必须符合GB-18584-2001《室内装修材料木家具中有害物质限量》的各项规定指数。
b、油漆调配比例正确、漆膜无流油、粗粒、起泡离层现象。
c、按指定颜色调配修色后整批颜色与样板颜色一致。
d、成品木门及木门套油漆饰面为开放全亚光漆面、木纹清晰、各部位颜色一致。
2、木材及表面木皮要求：
a、木材要求：含水量水率8%-12%、木材表面无虫孔、腐烂死节、空心。
b、木皮要求：铁刀木饰面厚度为0.6mm，纹理清晰、表面无划伤、变色现象。
c、中纤板、多层板均达到A类板材，环保指标不低于E1级，符合国家GB18580-2001《室内装饰装修材料板材及其制品中甲醛释放量》标准和《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》标准和GB/和T11718-1999标准要求。
3、木门套保证完成面对角线不大于1mm，木饰面纹路统一协调。
4、木门填充材为烘干木方、并增加加强钢衬，面板基层采用多层板或中纤板，门套基材为多层板，面材基层为密度板贴木皮，门套与门表面木饰面必须统一颜色一致。门扇厚度50mm。(具体详见招标图纸)。
5、五金安装符合规范要求。螺丝要锁平、端正、推拉灵活、门开合顺畅。
6、门扇要求上下预留通气孔洞。
7、封边木皮与板面纹路颜色一致、修边无崩缺。
8、成品木门及成品木门套加工尺寸必须满足现场安装尺寸，乙方自行测量。
9、货到现场后及时分散到各安装作业面上，乙方保证按工期要求安装完毕。
10、成品木门及成品木门套加工必须按照甲乙双方签字认可的图纸加工。
(二)家具及挂板
1、板式家具门板及外饰面板为实木皮贴皮，油漆饰面；柜体板件为同木纹色三聚氰胺板饰面。
2、板材部件达到光洁、平整、无开裂、无残缺以及无凹凸不平等要求。
3、家具内外油漆开孔漆，部分衣柜柜面需做钢琴烤漆面，颜色与样板间一致。
4、板材、油漆选材环保，达到国家E1级标准要求。
5、柜体加工尺寸必须满足现场安装尺寸，乙方自行测量。
6、柜体与墙体之间保持垂直密缝。
7、柜体与地板收口处，必须在柜体底部预留20mm凹槽，便于地板安装时插入柜体底部收口。
8、部分家具加工时，必须预留预埋件，由乙方自行实施，确保家具安装时的牢固性。
9、衣柜灯具处考虑灯具的隐藏性，安全性，柜体内的电线必须暗敷。加工时必须预留穿线孔穿线槽。
10、衣柜门后侧必须安装调节器，门宽度超过450mm（含450mm)需加两道调节器。
11、包装不应整装、散装、必须分户包装，达到盒式包装，并标明房间使用部位标识。
12、家具加工必须按照甲乙双方签字认可的图纸加工。
13、成品装饰挂板美容角对接垂直无接缝，凹槽拼接在同一水平线。
14、成品装饰挂板背面贴平衡木皮、刷油漆做防潮防腐处理。
15、成品装饰挂板表面油漆处理同家具表面油漆做法。
16、卫生间柜体不宜直接落地，柜体底部必须加装脚钉。
17、柜体可视面板材采用厚度为18mm的中密度纤维板，双面贴木皮。（木皮厚度不低于0.6mm）
18、卫生间柜体可视面采用防潮板双面贴木皮。柜体后背板采用厚度为12mm的纤维板。成品装饰挂板背面贴木皮、刷油漆做防潮防腐处理。
19、成品装饰挂板表面油漆同家具表面油漆做法，成品装饰挂板厚度为15mm。
20、悬挑柜体需考虑预埋件，提前进行预埋处理。
21、所有木制作在厂前需覆保护膜。
五、合同价款
（一）合同价款：
1、本合同所订产品总价：暂定每层造价人民币大写：，共层计暂定总价人民币：。户门门锁由甲方指定专业厂家进行供货及安装，内门的门锁、合页、吊轨、吊轮、地弹簧、门吸由甲方供货乙方安装（或甲方认价乙方采购安装），其它所需五金均包含在总价内。户门电子锁由乙方开孔，甲方指定专业供应商进行安装。以上合同价款包含产品设计、材料采购、制作、包装、运输、采保费、检测费、安装、税费、保险费等一切费用，合同未单独明确列支的费用均包含在该价款当中，甲方不再另行支付。
2、本合同为固定单价合同，总价款为预估价，标准层价格详见报价单说明,标准层木作单价已经甲乙双方确定，待工程整体竣工结算时，木作价款依据固定单价，实测实量，据实结算。
3、合同价款包括的风险：除设计变更以外的全部风险。其计算方法：包含在投标报价内。不因人工、材料或汇率及政策的变动而调整。
4、本合同总价款即本工程合同中所包含的一切产品的价格仅限于甲方开发或承建的项目
六、付款方式
1、合同签订生效三日内，第一次甲方需支付给乙方合同价的%人民币大写：，作为工程预付款；支付预付款后，若甲方要求合同内容（订货数量、型号、颜色等）变更，则需承担因此给乙方带来的损失。
2、第一批产品运输到工地后七日内，第二次甲方需支付合同价的%人民币大写：，作为工程进度款。
3、根据甲乙双方约定，当乙方送达工地的木作产品数量达到木作工程总量的%以上，并已顺利开始大规模安装时，第三次甲方需支付给乙方合同价的%人民币大写：予乙方。
4、所剩余产品需在年月日前安装完成所有产品，整体项目完成验收合格并移交建设单位，乙方需在年月日前把结算报给甲方，待甲方在与建设单位结算后付至至结算额的%。
5、每次付款根据建设单位与甲方的付款时间付款比例同比例进行支付。
6、余款%质保期贰年，在质保期满后壹月内结清余款（不计利息）。
7、在每次付款前乙方须提供等金额发票（发票须与所加盖财务章单位一致）。
七、乙方采购供应的材料及产品
乙方产品采购的约定：乙方产品进场时，由甲方、监理确认。未经签字认可的产品不得使用、安装、乙方负责产品的设计、生产、加工、包装、运输、装卸、安装、交验。乙方应按甲方批准的材料明细组织设计、生产加工、供货安装、不得影响总的工期进度。
八、产品验收
1、合同签订前，各种产品均需做样板现场剖切并经发包方认可，以展示材质及施工工艺，
经甲方认可后方可大面生产。
2、产品进场后，乙方以书面的形式通知甲方质检部门并会同监理单位按照总工程量的1％
随机取样进行破坏性检测；产品在隐蔽前和安装完毕后均须书面通知甲方质检部门进行联合验收。若质量无法达到图纸设计及相关规范要求，按照本合同十四条第一项执行。
3、产品环保验收须满足胶南市政府职能部门环评检测要求。
4、产品质量及环保验收除满足上述要求外，在小业主最终验收认可前不免除承包方责任。
九、组成要合同的文件
1、本合同
2、规范及有关技术标准
3、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
4、按甲方整体施工进度确定的乙方生产供货进度计划。
十、现场代表及管理职责
甲方委派任现场代表现场管理和协调工作，乙方应无条件服从。
乙方委派任现场代表，是乙方现场工作的第一负责人，接受甲方、监理的指令，负责施工人员现场管理。
十一、甲方工作
1、对工程实施全面管理监督及协调工作。
2、审批乙方上报的工程量形象进度，按合同条款拨付工程款。
十二、乙方工作
1、负责队伍的组建进场及施工前的其它准备工作。进场前提供约定材料样品，要求标明款式、产地、价格，且须由甲乙双方盖章认可。进场后负责将合同相关条款及交底内容向施工人员交底并采取必要措施以保证工程质量。每道工序大面积施工前，必须先在甲方、监理指定区域做样板工程，经甲方、监理现场察看并经质检部监督员认可后方可大面积展开施工；否则造成的返工由乙方自行承担
2、在施工过程中，确保文明施工，达到环卫要求，保持现场整洁，生活区保持卫生清洁，由此发生的费用自理。负责本施工范围内的成品保护工作。施工中产生垃圾，必须按照指定地点集中存放，做到每日一清，否则发现一次罚款500元。对于铺贴好的地面、粉刷好的墙面及安装好的所有成品给予适当保护，如发现故意损坏必须赔偿恢复费用且给予1000元/次的处罚。
3、负责提供本施工范围内所需技术资料、质控资料及产品保证资料并整理装订。
4、按合同所列条款，依据程序申请工程款。
5、施工过程中，服从甲方、监理方的质量监督和其它合理要求。
6、定期参加工程例会，提交书面汇报材料（内容包括周计划、周完成情况以及需各方协商解决问题等）。
7、对甲供材料提前15天上报材料需求计划，以书面形式递交甲方项目部。
8、在施工前对上道工序质量及施工现场进行交接验收。
9、必须保证进场材料为本合同中的约定产品，严禁不合格产品进入施工现场。
10、服从发包人安排，积极配合其他工种施工。
十三、职工患病及安全事故的处理
乙方职工的疾病及安全事故所发生的费用均由乙方自行承担。
十四、产品保修
本合同双方约定不预留质保金，但在质量保修期内乙方须按照相关规定对出现任何质量问题给予修缮处理。承包(供货)人在工程整体交工验收后，负责24个月的免费保修；在运行中出现难以调整修复的质量问题时，承包方应无偿更换产品，直至达到小业主满意。
十五、违约和赔偿
1、乙方未按时间节点完成所承担工程每延误一天罚款人民币伍万元整，同时甲方可根据情况随时调整乙方的工作量，交由其他单位进行完成并根据合约扣除其相应额度的木制作款项。
2、乙方未按时交付承包的分部分项工作，经甲方、监理方检查质量不合格且未在规定期限内整改的每出现一次扣违约金1000元。
3、乙方因质量、安全事故或拖欠工人工资等受到行政主管部门处罚，或媒体曝光给甲方造成经济、声誉损失的，甲方视情况扣工程款10000元/次，不足部分甲方有权追偿。乙方人员若发生打架斗殴、偷窃他方物品等不法行为，甲方视情况扣乙方1000元/次。情节严重的移交司法机关处理。
4、如甲方中途变更设计方案，应以书面形式通知乙方，且变更部分的木作价款作相应调整，
工期以乙方接到书面变更通知日期起作相应顺延。
5、因乙方所承包的工程因质量问题给甲方造成损失罚承包方违约金合同价款的5％，
并按要求提供新产品，相应数额由工程款中扣除，不足部分甲方有权依法向乙方追偿。
6、如发现乙方在施工过程中，材料以次充好或是掺杂施假等情形，视情节严重程度每
次扣工程款10000元；并有权终止本合同，同时前期所做的工程不再结算和支付工程款。
7、乙方所提供的产品在质保期内发生任何质量问题，物业公司以电话方式通知乙方，
乙方须在收到通知的同时给予明确答复，且在8小时内必须到达现场，否则视为违约。物业
公司可自行处理，因此发生的费用从乙方装修保证金中双倍扣除。
十六、不可抗力
1、因发生不可抗力而导致一方违约的，违约方不承担违约责任，该不可抗力是指：不能预
见、不能避免并不能克服的客观情况，仅包括飓风、暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾
害、战争和动乱。
注：本合同不可抗力不包括法律、行政法规、部委规章、地方性法规、地方政府规章、中央政府和地方政府的政策以及可能影响本合同履行的任何政府行为与中国政府关税的上（下）调整。
2、遭受不可抗力影响的一方，应尽力减少损失，否则因此而扩大的损失应由其承担。并应
在不可抗力影响消除后十五个工作日内向对方提交有关政府部门的证明文件。
十七、其它
1、本合同以及一方根据本合同所提供的文件必须以中文书写。
2、如用电报、电传通知的，凡涉及各方权利、义务的，应在电报、电传发出当日或次日以
书面信件通知；以传真方式发出的，发出日期为收悉日，以专人手递方式发出的，发至指定地址之日视收悉日；以邮寄方式发出的，寄出后第七日视为收悉日。并均作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。
3、当甲方委托第三方（施工方）对木作产品数量及尺寸等标的进行签字确认后，作为本合
同的补充文件同样生效。
4、合同未尽事宜，双方可签署补充协议。补充协议与本合同具有同等法律的效力。
十八：补充条款
1、乙方提供的产品以报价单所涉及的明细、规格、数量及单价为准。
2、乙方在合同签订后将产品的技术文件，无偿向甲方提供一式四份。
3、乙方进场前必须办理人身保险、安全帽、工作服、费用由乙方自行负担。
十九：因本合同发生的诉讼，由人民法院管辖。
二十：本合同一式捌份，正本二份、副本六份，甲、乙双方执四份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章)：
地址：
法定代表人：
代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
签约时间：年月日乙方(盖章)：
地址：
法定代表人：
代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
签约时间：年月日
严歌苓说，人之间的关系不一定从陌生进展为熟识，从熟识走向陌生，同样是正常进展。
人与人之间的缘分，远没有想像中的那么牢固，也许前一秒钟还牵手一起经历风雨，后一秒就说散就散，所以，你要懂得善待和珍惜。
人与人相处，讲究个真心，你对我好，我就对你好，你给予真情，我还你真意，人心是相互的。
两个人在一起，总会有人主动，但主动久了，就会累，会伤心，心伤了就暖不回来了，凡事多站在对方的角度想一想，多一份忍耐和谦就，就不会有那么多的怨气和误解，也少了一些擦肩而过。
做人不要太苛刻，太苛无友，人无完人，每个人都有这样或那样的缺点，重在包容。包容是一种大度，整天笑呵呵的人并不是他没有脾气和烦恼，而是心胸开阔，两个懂得相互包容的人，才能走得越久。
人与人相处，要多一份真诚，俗语说，你真我便真。常算计别人的人，总以为自己有多聪明，孰不知被欺骗过的人，就会选择不再相信，千万别拿人性来试人心，否则你会输得体无完肤。
人与人相处不要太较真，生活中我们常常因为一句话而争辩的面红耳赤，你声音大，我比你嗓门还大，古人说，有理不在声高，很多时候，让人臣服的不是靠嘴，而是靠真诚，无论是朋友亲人爱人都不要太较真了，好好说话，也是一种修养。
俗语说，良言一句三冬暖，你对我好，我又岂能不知，你谦让与我，我又怎能再得寸进尺，你欣赏我，我就有可能越变越好，你尊重我，我也会用尊重来回报你，你付出爱，必会得到更多的爱。
与人相处，要多一份和善，切忌恶语相向，互相伤害就有可能永远失去彼此，每个人心中都有一座天平，每个人心中都藏一份柔软，表面再强势的人，内心也是渴求温暖的。
做人要学会谦虚，虚怀若谷。人人都喜欢和谦虚的人交往，司马懿说：“臣一路走来，没有敌人，看见的都是朋友和师长”.这就是胸怀。
有格局的人，心中藏有一片海，必能前路开阔，又何愁无友。
人与人相处，开始让人舒服的也许是你的言语和外表，但后来让人信服的一定是你的内在。就如那句，欣赏一个人，始于颜值，敬于才华，合于性格，久于善良，终于人品。
人这一生，遇见相同的人不容易，遇见正确的人更不容易，只有选择了合适的相处方式，带上真诚与人相处，才会走得更长，更远更久。
人与人相处，要多一份真诚，俗语说，你真我便真。常算计别人的人，总以为自己有多聪明，孰不知被欺骗过的人，就会选择不再相信，千万别拿人性来试人心，否则你会输得体无完肤。
人与人相处不要太较真，生活中我们常常因为一句话而争辩的面红耳赤，你声音大，我比你嗓门还大，古人说，有理不在声高，很多时候，让人臣服的不是靠嘴，而是靠真诚，无论是朋友亲人爱人都不要太较真了，好好说话，也是一种修养。
俗语说，良言一句三冬暖，你对我好，我又岂能不知，你谦让与我，我又怎能再得寸进尺，你欣赏我，我就有可能越变越好，你尊重我，我也会用尊重来回报你，你付出爱，必会得到更多的爱。
与人相处，要多一份和善，切忌恶语相向，互相伤害就有可能永远失去彼此，每个人心中都有一座天平，每个人心中都藏一份柔软，表面再强势的人，内心也是渴求温暖的。
做人要学会谦虚，虚怀若谷。人人都喜欢和谦虚的人交往，司马懿说：“臣一路走来，没有敌人，看见的都是朋友和师长”.这就是胸怀。
有格局的人，心中藏有一片海，必能前路开阔，又何愁无友。
人与人相处，开始让人舒服的也许是你的言语和外表，但后来让人信服的一定是你的内在。就如那句，欣赏一个人，始于颜值，敬于才华，合于性格，久于善良，终于人品。
木制品定作合同 订立合同双方： 购货单位：（下称甲方） 供货单位：（下称乙方） 合同签订地： 第一条产品的名称、品种、规格和质量 1．产品的名称、品种、规格：（详见货物清单） 2．产品的技术标准（包括质量要求）：产品定制前需事先经设计单位确认，经设计同意后按设计要求进行生产、制作、安装，并根据要求负责安监，质检，保证验收通过。 3．安装质量：乙方负责安装，乙方应根据甲方提供的安装水平线的要求进行施工，符合相关质量规范要求，并提供验收资质文件。 4．图纸：产品应根据设计单位提供的图纸进行制作和安装。 5．工程时间：在年6月16日完成安装。 第二条产品的交货方法、到货地点、计算方式： 1．交货方法：乙方送货。乙方供货前15天，通知甲方负责提供安装水平线。 2．到货地点：。 甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限前7天通知乙方。 3．货物数量按实际交货清单数量签收，作日后结算依据。 4．货到甲方工地，由指定收货人签字认可。指定收货人： 第三条产品的交货期限：收到甲方书面交货通知之日起三十天内。 第四条货款的结算
合同签订后7天内，甲方预付乙方合同预付款；发货前付至合同金额的50%，安装完毕之日起七天内付至合同金额的80%；2015年10月底前付清余款。质保期为安装完毕后壹年（人为损坏除外）。若建设方提前付清工程款，本付款方式也作提前清算。 第五条对产品提出异议的时间和办法 1．甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在7日内向乙方提出书面异议。如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。 2．质保期内甲方因使用不当等造成产品的质量下降，不得提出异议。 3．乙方在接到需方书面异议后，应在十天内负责处理。 第六条乙方的违约责任 1．乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合设计要求的部分，甲方有权拒收，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修。 2．乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后7日内书面通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。 第七条甲方的违约责任 1．本产品为定制生产、专供产品，一旦经设计单位认可，确定生产即为不可撤销合同，甲方中途退、换货，如乙方未投入生产的，一切损失由甲方负责； 2．甲方逾期付款的，应按照国家规定赔偿乙方逾期付款的违约金，并承担乙方因此所受的损失合同2‰费用。 3. 若甲方不按合同付款，乙方有权停工，由此造成的损失，由甲方承担。 4．甲方在没有付清全款以前，乙方有权力对其所供产品自行处理。 第八条不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方书面通报不能履行或不能完全履行的理由，由双方以谅解的方式协商解决。 第九条其它 1、本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管、保养费和各种经济损失，双方应当在明确责任后十天内，按合同规定的结算办法清算，如有逾期按逾期付款条款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。 2、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可向合同签订所在地人民法院起诉。 3、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
第四条争议的处理 1．本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。 2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决： （1）提交仲裁委员会仲裁； （2）依法向人民法院起诉。 第十二条争议的处理 1．本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。 2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决： （1）提交仲裁委员会仲裁； （2）依法向人民法院起诉。 3．违约一方或对合同争议承担主要责任的一方，应承担对方因仲裁或诉讼活动而产生的合理律师代理费、鉴定（检验）费和其他相关费用。加工合同书（5）［适用各方］[法意范本]第二十五条争议的处理 1．本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。 2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决： （1）提交仲裁委员会仲裁； （2）依法向人民法院起诉。 3．违约一方或对合同争议承担主要责任的一方，应承担对方因仲裁或诉讼活动而产生的合理律师代理费、鉴定（检验）费和其他相关费用。检验鉴定合同［适用受托方（检测机构）］[法意范本]第十四条争议的处理 1．本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。 2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
（2）依法向人民法院起诉。 3．违约一方或对合同争议承担主要责任的一方，应承担对方因仲裁或诉讼活动而产生的合理律师代理费．鉴定（检验）费和其他相关费用。民用工程承包合同书［适用发包人］[行业合同]第十四条应当遵守的法规、规章等 对任何国家或州的法规、法令或其他法律，或者任何规章，或者任何地方的或其他正当组成的当局的细则关于工程的执行，和根据规定和章程或其财产或权利受到或可能受到工程的任何形式的影响的公众团体和公会要求给出的一切通知或支付的一切费用，承包方应当给出通知并支付费用。 承包方应当在各方面遵守如前所述的适用于工程的任何这种法规、法令和规章或者任何地方的或其他正当组成的当局的细则的规定，并且遵守这种如前所述的公众团体和公会的规定和规章，而且应当使发包方免受所有因违反任何这种法规、法令或法律、规章、细则的每一种惩罚和责任。 发包方将偿付或酌情考虑承包方应支付和已支付的与这种费用有关的一切费用。设立中外合资银行合同①［适用各方］[实务合同]第五条适用法律 银行经批准成立，是中华人民共和国的法人。本合同的订立和履行应适用中华人民共和国法律。银行的一切活动必须遵守中华人民共和国法律、法令和有关条例规定。银行的业务活动和合法权益受中华人民共和国法律的保护。银行接受中国人民银行和国家外汇管理局等有关机构的管理和监督。设立中外合资银行合同②［适用各方］[实务合同]第四条合资公司为中国的法人，遵守中国的法律、法规以及有关条例、规定并受其管辖和保护。浙江省产权交易合同［适用各方］[官方文本]第十二条法律适用 本合同的适用和解释均为中华人民共和国的法律。中国银行国家助学贷款抵押合同［适用抵押权人］[实务合同]第十二条争议解决、法律适用与管辖 一本合同的一切纠纷均适用中华人民共和国法律。凡因履行本合同而产生的纠纷，双方应通过友好协商解决。在协商无效时，双方同意采用下述第种方式解决： 1．向有管辖权的人民法院起诉，通过司法程序解决。
标志牌制作安装合同 甲方：、 乙方： 甲方因工程施工的需要，将工程委托乙方施工，为明确双方的相关权利和义务，根据我国《合同法》的有关规定，双方经自愿协商，本着公平、诚实信用原则，结合本工程实际情况，签定本合同供双方共同遵守。 第一条工程名称及内容 工程名称：工程 工程内容、范围：详见下表 合同总价：（大写）元整（￥：元） 第二条施工场地的提供 无。 第三条合同价款及支付方式 3.1本工程合同价款总额：（大写）元整（￥：元） 3.2乙方将本合同约定的工程内容制作、安装施工完毕后两日内验收， 验收合格后五个工作日内一次性支付工程款元给乙方，预留
元质保壹年后付清。 第四条制作安装施工期限 合同生效后乙方接到甲方通知五日内进场，7日内施工完毕。 第五条工程验收 6．1凭甲方认可的施工图及报价单作为验收依据。 6．2乙方制作，安装施工完毕后，由双方组织人员共同验收。 第六条乙方的违约责任 7.1乙方应按合同规定的质量、设计方案的规格、数量完成工作，否则应承担返工责任。 第七条甲方的违约责任 8．1中途变更设计方案、规格、质量、数量等，因此而造成的工程量按实计算，工期经甲方批准后顺延； 8．2中途解除合同，造成乙方损失的，应按乙方损失的全额赔偿； 8．3逾期支付合同价款，每逾期一天，按合同价款的0.5%偿付乙方违约金；若乙方未按合同约定时间完工，每逾期一天，按合同价款的0.5%偿付甲方违约金。 第九条其他事项 乙方制作、安装、施工的工作成果质量保证期为壹年，质保期内出现的质量问题（非人为原因损坏）由乙方进行免费维修，保证甲方正常使用。 第十条未尽事宜，双方可协商签定补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。 第十一条补充条款
班组计件施工协议 （木工） 甲方：河北建工集团有限责任公司中铁七局、湖潮乡、元方村项目 乙方：__________ 为代表的木工班组全体职工 为了充分体现按劳分配的原则，甲方将部份工程模板分项工作以班组计件形式由乙方进行 劳动报酬承包，经双方协商一致达成如下协议。 第一条、乙方工作内容（包括但不限于以下内容）： 1. 从基础垫层模板起，到二次结构所有模板的支拆。严格按照甲方确定的施工方案（见附页）、质 量标准、工期计划、安全文明施工等各项要求进行模板翻样、配制、安装、加固、拆除、材料 整理堆放、结构缺陷修正、清扫垃圾等一系列工作，直到满足抹灰施工要求。施工区域由甲方 划分如下： _______________________________________________ 2. 负责木工机械安装，材料的下车和人力转运；负责抄平放线；制作和安放各种预留洞导件；拔 除木方和模板上的铁钉，并按甲方的要求整齐堆码； 3. 负责木工棚和施工区域内为迎接上级组织的各种检查验收所需的零星用工。 4. 负责处理好承包范围内的所有遗留问题，如收砼浆、撕胶带、凿打和修补达不到验收标准的结 构混凝土。 5. 施工中所需的太阳灯由甲方提供，由乙方负责保管、维修和损失赔偿；其余所有施工所需铁钉、 铁丝，螺杆、螺帽，步步紧、三形卡、涂模济、台式电锯、锯片、塑料导管、堵头、粘胶带、 小型机具和劳保用品如安全帽，反光背心等由乙方购买，费用已包含在“合格单价”项目内（详 见第四条?1 ）。 第二条、质量要求： 1 严格按照《安全、质量、工期、文明施工交底书》规范施工和验收，必须一次性获得“贵阳市优质结构”工程， 否则所有返工修补和材料赔偿由乙方承担，并扣除该项奖金。 2 所有混凝土结构表面的平整度、垂直度、阴阳角线条偏差不能超过3mm；不得出现爆模、漏浆、 超过3m的高低节缝、凹凸墙面、混凝土结构涨大或变形等现象。 3 凡每出现一处上述质量问题，将分别对乙方处罚1000元、20元、50元、200元、500元（与上列 质量问题按序对应）。所有质量安全等罚款将在当月生活借支中扣除。 第三条、工期要求： 本项工种的工期以总包方下发的绝对工期计划为准，以总包和监理验收通过的时刻计算乙方的 实际使用工期。由于乙方原因造成节点工期每拖延一天罚款1000元；总工期每拖延一天罚款2000
合同争议解决方案. 篇一：合同中成本争议问题处理方案 合同中成本争议问题处理方案： 1）合同内容分为四大部分： （1）协议书（价款、工期等的约定） （2）合同条款：通用条款、专用条款 （3）合同条款附件（质量保证书、发票承诺函、劳务工资支付承诺、阳光合作协议等） （4）合同计价清单（构成合同总价的明细清单） 2）把工程服务费（指配合甲方服务费非总承包服务费）综合考虑在综合单价内如： （1）配合检查费：集团月度或季度检查、第三方检查、外部单位参观等（采取的安全防护措施及人员配合等）（2）配合营销费：如配合营销部对客户的开放日参观活动等（采取的安全防护措施及人员配合等） 3）工期约定指甲乙双方在合同中约定，按照日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数（此条把法定节假日计入工期避免工期延误发生的天数计算争议） 4）合同中不但包括了甲供材料、甲限品牌材料，还包括了甲限品牌限价材料（指由乙方在甲方限定的品牌进行采购，并按照甲方限定的价格进行结算的材料）
5）工程指令/设计变更单是工程签证结算的唯一依据；工程联系单是指甲方、监理指出乙方在进度、质量、安全文明施工等方面缺陷或要求的文件，不作为结算依据（此条指出了甲方下发的各种文件的效力，避免了签证的随意性）6）乙方代表及乙方项目部主要管理人员（指技术负责人、施工负责人、质检员、安检员）不得擅自更换，对未经甲方同意，乙方擅自更换的情况进行相应的违约条款，同时对甲方认为乙方人员不能胜任本职工作的情况甲方有权要求乙方进行人员更换（此条约定有助于提高甲方对乙方的管理效率，避免由于乙方人员流动给甲方带来的管理困难）7）合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更工程指令执行、安全文明施工、成品保护、示范区或样板房的开放等），凡乙方原因未能完成或未能按质按期完成，乙方负责赔偿甲方的有关损失；上述情况下，甲方有权另择施工单位完成，所发生的费用(另加20%的管理费)由乙方承担，工期不予延长（此条约定乙方不但要承担甲方另行委托的全部费用还要承担甲方另行委托额外增加的另行委托全部费用的20%的另行委托管理费） 8）由于乙方造价工程师不到位等原因造成对审工作不能按时完影响进度款的支付由乙方自 行负责。（此条约定适用于模拟清单及费率合同在施工
木制品订购合同 甲方（采购方）：______________________________ 乙方（供货方）：______________________________ 应 __________________ 室内装饰工程的需要，甲方需向乙方定制一批木制品，依照《中华人 民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就该木制品制作及安装施工事项，明确甲乙双方在合同履行过程中的权利义务和经济责任，经双方协商一致签订本合同，并一致同意遵守下列条款： 第二条：合同价价款： 【1】本合同总价：（Y __________ ）元，大写：（人民币）____________________________ 元整 第三条：产品的技术标准及质量要求按下列条款执行： 【1】：饰面效果以甲乙双方确认的样板为标准。 【2】：技术要求符合QB/T 2603-2003及WB/T1024-2006标准。 【3】：木制品的饰面材料、颜色等具体细节以甲方提供的小样和图纸为准。 【4】：乙方所供木制品必须符合环保要求。 第四条：提（交）货日期，地点，方式： 【1】：交货日期：合同签订后乙方在收到预付款后应立即组织生产，交货期于收到预付款之日起计算，生产及安装期共_50_天。（收到定金后20日内供第一批货） 【2】：交货地点：甲方指定的工地现场（上海地区）。 第五条：验收方法： 【1】：乙方安装完毕后通知甲方到工地现场进行验收。 【2】：整体验收按QB/T 2603-2003及WB/T1024-2006标准，由甲方、业主及指定监理验收。 第六条：结算及付款方式： 【1】：本合同采用数量乘单价=总价方式结算。（该单价以双方确认的报价单为准，并包含运输费、安装费、搬运费、税金） 【2】：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的20 %预付款。 【3】：乙方货到现场安装过程中，甲方再付合同总价的40 %。 【4】：乙方安装完毕后，甲方须在二个星期内再付给乙方合同总价的20%,本合同外的增 加工程量须在这两个星期内一次性全部付清。
标牌制作合同范本 甲方：、乙方： 甲方因工程施工的需要，将工程委托乙方施工，为明确双方的相关权利和义务，根据我国《合同法》的有关规定，双方经自愿协商，本着公平、诚实信用原则，结合本工程实际情况，签定本合同供双方共同遵守。 第一条工程名称及内容工程名称：工程内容、范围：详见下表序号 1 项目名称规格尺寸单位数量单价/元合计/元备注说明工程合计合同总价： (大写) 第二条施工场地的提供无。元整(￥：元) 第三条合同价款及支付方式 3.1 本工程合同价款总额： (大写) 元整(￥：元) 3.2 乙方将本合同约定的工程内容制作、安装施工完毕后两日内验收，验收合格后五个工作日内一次性支付工程款 1 元给乙方，预留元质保壹年后付清。 第四条制作安装施工期限合同生效后乙方接到甲方通知五日内进场，7 日内施工完毕。 第五条工程验收 6.1 凭甲方认可的施工图及报价单作为验收依据。 6.2 乙方制作，安装施工完毕后，由双方组织人员共同验收。 第六条乙方的违约责任 7.1 乙方应按合同规定的质量、设计方案的规格、数量完成
工作，否则应承担返工责任。 第七条甲方的违约责任 8.1 中途变更设计方案、规格、质量、数量等，因此而造成的工程量按实计算，工期经甲方批准后顺延; 8.2 中途解除合同，造成乙方损失的，应按乙方损失的全额赔偿; 8.3 逾期支付合同价款，每逾期一天，按合同价款的 0.5%偿付乙方违约金;若乙方未按合同约定时间完工，每逾期一天，按合同价款的 0.5%偿付甲方违约金。 第九条其他事项乙方制作、安装、施工的工作成果质量保证期为壹年，质保期内出现的质量问题(非人为原因损坏)由乙方进行免费维修，保证甲方正常使用。 第十条未尽事宜，双方可协商签定补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。 第十一条补充条款 2 无第十二条本合同经双方签字盖章即生效。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。 甲方(盖章) ：乙方(盖章) ：委托代表人(签字) ：委托代表人(签字) ：合同签定时间：年月日 相关*： 杭州杰升美术制作有限公司诉深圳市光彩事业文化传播有限责任公司委托加工合同纠纷 户外广告牌制作合同范本 关于墙体广告制作合同范本
星星华园装修项目木作订货合同 甲方：广州市马尚装饰设计有限公司，住所地： 乙方：东莞市昊天家具有限公司，住所地： 第一条甲方向乙方订货总值暂为￥ 82081.88（RMB）大写：捌万贰仟零捌拾壹圆捌角捌分。（其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价、加工等详见“附件”。） 第二条货款及费用等付款及结算办法： 1)签订合同后3天内乙方须出好深化图及确认交甲方；甲方首付合同总 款的 30 %，即：24624.56 元（大写：贰万肆仟陆佰贰拾肆圆伍角陆 分）； 2)在2014年 11 月 5 日前，当全部门套、门扇等(第一批)完成并经甲 方负责人员到厂验收合格后付货物总额的85 %（扣除已支付的进度款 累计款项）； 3)在2014年 11 月 14 日前，全部货完成并经甲方负责人员到厂验收合 格后支付货物总额的85 %（扣除已支付的进度款累计款项）； 4)在全部产品安装完毕经过甲方验收合格并同乙方结算完成后7日内结 至结算总额的95%(扣除已支付的进度款累计款项)，即：77977.79 元 （大写：柒万柒仟玖佰柒拾柒圆柒角玖分）； 5)余下5%为保质金，在保修期满保修义务完成后7天内向乙方支付； 6)甲方后期补充的货品，乙方应按本合同的单价及其条款发货； 第三条交货规定 1.交货方式：包质量、包货期、包包装、包装车；
2.交货地点：昊天家私厂 3.交货日期： 2014年11月14日 4.包装要求：根据甲方提供的图纸，按固定区域每件、每箱编号，纸箱包装； 5验收标准：货物运到现场后，与乙方提供的样板的颜色、厚度为参照；按照”附件”质量要求进行验收 6.甲方委派李国赞为签收人，收货单以该签收人签名视为接货验收合格， 及结算依据。 第四条经济责任 (一)乙方责任： 1.乙方如延误时间（以甲方到工厂验收作为标准），每逾期一天支付甲方违约 金2000.00元，逾期超过4天的，每逾期一天支付违约金3000.00元给甲方（不可抗力因素除外）； 2.产品品种、规格、质量不符本合同规定时，经甲方同意利用者，按质论价。 3.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，乙 方应照数补交。 4.如乙方所提供的实体货物不符合甲方质量要求时，甲方有权解除合同。 5.如因乙方逾期或不按质量要求交货，导致项目无法按业主要求时间完成，产生的经济损失和引起的相关责任均由乙方承担。 (二)甲方责任： 1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更 部分货款(或包装价值)总值5％的违约金。 2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙
经济合同纠纷处理方式及最新起诉流程经济合同纠纷如何处理? 经济合同纠纷可以通过以下途径解决： 1、和解。和解是指当事人因合同发生纠纷时可以再行协商，在尊重双方利益的基础上，就争议的事项达成一致，从而解决纠纷的方式。和解是当事人自由选择的在自愿原则下解决纠纷的方式，而不是合同纠纷解决的必经程序。 2、调解。调解是指在第三人的主持下，通过运用说服教育等方法来解决当事人之间的合同纠纷。主要是人民调解委员会调解当事人发生合同纠纷，可以向纠纷当事人所在地或者纠纷发生地的人民调解委员会申请调解。 3、仲裁。仲裁是指发生合同争议的双方当事人，根据争议发生前或发生后达成的仲裁协议，将纠纷提交仲裁机关进行裁决并解决纠纷的方式。仲裁具有“准司法”性质，仲裁机构作出的仲裁裁决具有法律效力，当事人应当履行。 4、诉讼。诉讼是指合同纠纷发生后，当事人如果没有仲裁协议，任何一方均可以向人民法院提起民事诉讼，请求人民法院对合同纠纷依法予以处理。这是解决合同纠纷的最常见方式。合同纠纷经人民法院审理并作出判决后，当事人对人民法院作出的发生法律效力的判决书，调解书必须履行，拒不履行的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行。 根据《民事诉讼法》119条的规定，经济合同纠纷当事人提起诉讼的，必须符合以下条件： (1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织; (2)有明确的被告;
(3)有具体的诉讼请求和事实、理由; (4)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。符合上述条件的，原告(当事人)应向人民法院递交起诉状。 合同经济纠纷起诉的流程是什么? 1、撰写民事起诉状，收集相关证据材料，向有管辖权的人民法院立案窗口立案; 2、案件被受理后，法院会给你一份缴费通知书，按照指示向指定银行缴纳诉讼费用，再将银行给你的缴费单据拿到法院换票; 3、等待法院通知开庭，一般会给你发开庭传票的; 4、按照传票指示的时间、地点出庭参加诉讼; 5、开完庭等待判决结果，如对结果不服，自收到判决结果之日起至15日可向中级人民法院提起上诉。 经济合同纠纷的诉讼时效是多久? 《民法总则》关于诉讼时效的法律规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年，法律另有规定的除外。因此，一般的经济纠纷诉讼时效是三年，从权利受到侵害时起计算，符合条件的可以中止、中断、或延长。因此，合同的当事人可以采取一些措施避免诉讼时效届满权利不受保护的风险。首先可以制定规范的财务管理制度，比如定期对账、逾期付款超过1年的坏账的催收制度等。其次，面对已经经过诉讼时效的坏账，尽量与对方协商确定债务处理方案，以书面形式固定对方同意履行债务的证据。
合同名称: 木制品定制合同甲方名称: 乙方名称:
木制品定制购销合同 甲方： _________________________________ 乙方: __________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合《建设工程施工合同（示范文本）》、成都市有关规定和本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，同意签订以下合同条款。 —、工程范围：_________________________________ 。 二、工程地址：_________________________________ 。 三、承包方式： 1按本合同确定的款式、材料、技术标准及质量要求执行合同，由乙方包工期、 质量、材料、设计、加工、油漆、五金开孔、税收（开发票增收5% 的税金），含安装及运输，其中实木房门不含五金件。 2、本产品质保壹年，终生维护。 四、工程材料： 1、材料为见报价单材料项； 2、颜色按双方确认色板，设计方案及尺寸由双方签字确认为准。 五、工程造价：人民币佰拾万仟佰拾元整（Y 元）, 如有增减项目，按实际订单数量及合同相应单价结算，若有损耗由甲方承 担。注：后附报价单和图纸。 六、付款方式： 1、双方确定好设计方案并签字认可后，签订合同，由甲方支付乙方合同额 作为预付款，乙方在确定详细尺寸后经甲乙双方签字后方可下单生产
2、乙方送货安装前甲方支付乙方合同额%（Y _____________ ） 3、安装完毕后甲方应在三个工作日内支付乙方合同额（Y _________ ） 七、质量要求： 1、详细按照设计方案要求生产，产品满足家俱相关国家标准。 2、油漆表面平整、光滑、无颗粒，满足国家相关标准。 3、木材无死结、虫眼、腐烂，含水率在12%-18%t间。 八、交货日期：自签订合同，货款到帐及确定下单尺寸后 _______ 个工作日交货 （节假日顺延）。 九、争议与违约责任： （一）争议： 1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可 采取协商解决或请有关部门进行调解。 2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商不成时，双方可向成都市人民法院 起诉。 （二）违约： 合同双方任何一方不能履行合同条款，均属违约；违约所造成的损失，按本合同规定及相关法规，由违约方承担。 十、本合同未尽事宜，双方本着友好合作诚意协商解决。 十^一、本合同经双方签字盖章后生效，合同壹式贰份，双方各持壹份具同等效力。十二、合同附件与本合同具有同等法律效力，合同附件有双方认可的设计方案及报价表细单。 （双方履行完合同规定的责任和义务后失效） 甲方（签章）：乙方（签章）：
标牌制作合同 甲方：上海市浦东新区老龄事业发展中心(以下简称甲方） 乙方：(以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》等相关规定，现就甲方委托乙方制作围墙宣传版面等有关事宜，双方本着平等互利、团结互助、真诚合作的原则，经协商达成一致，订立本合同，以资信守执行。 一、项目内容、价格： 1、配送地址：甲方指定地点上海市浦东新区源深路368号 2、标牌交货时间：2015年7月15日前,乙方包装并送货到上述指定地点。 3、严守工期约定，按时完工，以乙方设计排版打出图样给甲方认可后，甲方在图样上签字后方可制作。 4、乙方应保证具备相应的广告设计及工商注册手续。 二、价款及付款方式 1、合同价共计20000元( 贰万圆整)。 2、付款方式：在标牌完工并经甲方验收合格，乙方开具全额普通发票给甲方后30日内付清，甲方通过账户向乙方支付货款。 甲方开户银行：帐号： 乙方开户银行：帐号： 3、合同总价包括人工费、材料费、管理费、税金、产品制作、运输、装卸、安装、
及交验前的成品保护等全部费用，不得另行加收其他费用。 三、双方权利、义务 1、甲方如由不得已的变更应提前通知乙方，双方协调解决，增添费用应由甲方承担。 2、乙方不得无故拖延工期及停止加工，如因甲方原因或遇不可抗力自然因素，工期顺延。 3、乙方所提供产品必须符合甲方认可的效果图要求，甲方必须在乙方完工后3 天内验收，逾期不验收，视同合格。 三、违约责任 1、本合同签订双方不得无条件终止合同，如单方终止合同应向另一方赔偿总合同价款10%的违约金。 2、质保期1年(人为损坏不在质保范围内)。 3、甲方不得无条件拖延付款时间，乙方必须在合同规定时间内完工，任何一方违约造成对方损失由违约方承担相应的违约责任。 四、适用的法律 本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释，如甲、乙双方在执行本合同过程中发生争议或纠纷，甲、乙双方应尽量通过友好协商解决，如协商不成，甲、乙双方或其中一方有权将争议或纠纷提交甲乙所在地的人民法院进行诉讼。 五、本合同一式二份，双方各执一份，自签订之日起生效。 甲方（章）：乙方（章）：浦东新区老龄事业发展中心代表人：代表人： 电话：电话： 传真：传真： 年月日年月日
（合同知识）木工合同
幸福家园廉租房建安工程 木 工 承 包 合 同 湖南省沙坪建筑XX公司幸福家园项目部 二0壹壹年二月二十八日 木工承包合同 甲方：沙坪建筑公司幸福家园项目部（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为确保“幸福家园”项目工程质量、安全、工程进度顺利进行。甲、乙双方本着自愿合作、平等互利的原则，现就乙方承包“幸福家园”工程中的分项工程—模板（木工）工程（包工不包料）壹事，根据《中华人民共和国经济合同法》，经双方友好协商，达成
壹致意见，且制订合同如下，需双方共同遵守。 一、承包范围及内容： （一）工程工作量： 1、包括从基础垫层至坡屋面女儿墙、压顶、窗台、反沿等、屋面之上的压顶、屋面结束的所有现浇混凝土，主体模板及二次支模工程，且包括承包范围内的设备基础、基座的支模工作。场地道路硬化的装模、拆装。 2、本工程内的支模架、简易操作架、防护架的搭设、拆除，模板的配料制作、安装和拆除。小型预制构件模具以及200㎡内的木工制作搭设。 自备施工用的机械设备，木工装模所用胶带纸、钉子、铁丝、螺杆、螺帽、蝴蝶扣包括于内。 3、本工程范围内的专人分中、弹线、标高平水控制，配合测量，预埋预留等工作。 4、木工程所需材料（钢管、扣件、木方、胶合板等）的场内装卸、清理、修复、涂刷脱模剂，按规定堆放。竣工后的清理分类，铲水泥壳、起钉子、木方打捆、装车。 5、现浇墙、保护层控制，框架结构中的拉结筋定位钻孔以及场地清理。 6、各施工场地施工后，必须及时清理打扫干净，然后将剩余材料及废料分门别类按不同规格堆码好，转运到下道工序施工部位，以便备用，随时迎接有关部门检查，卫生清理工作直至主体验收。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 木制包装箱供货协议 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
木制包装箱供货协议 需方： _______________________ 供方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 需方： 供方： 经供需双方友好协商，双方就木制包装箱的供货事宜达成如下协议: 一.供方作为木制包装箱的合格生产及供应商（须具有相关许可证），根据需方的生产 需要，按双方最终商定的中标价格执行。每次订货以需方的“采购订单”为准，订单上注明所需的产
品规格、型号、数量、交货日期等，供方按要求及时准确供货。 二.需方根据生产需要提前向供方下订单，以便供方组织安排供货。供方应满足需方的 生产需求并备足库存。供需双方确认采购订单后应严格遵守执行，如单方面变更或撤消， 应在订单规定的交货之日前10天书面通知对方，在取得对方书面同意后，方可变更或取消订单，否则视为违约，违约方应承担相应的经济赔偿。 三?存放、交货方式： 供方应按国家标准及需方要求做好货物的存放、运输（用篷布盖严，严防雨淋），并承担以门到门的方式送货到需方的仓库或指定地点的相关费用。 四.质量保证：供方保证严格按照相关国标和需方的图纸、技术要求进行生产、制造、 检验 五?延期交货: 因供方责任不能按订单规定的时间和数量及时交货时，每延迟一小时按500元进行罚 款，累计计算，最多不超过1500元。延期2天交货需方有权撤消订单，延期3天交货 需方有权取消供方资格，并且供方应承担延期交货给需方造成的经济损失。 六．质量保证、供方售后服务：供方产品的“三包”期与需方配套主机的“三包”期同步，如因供方质量问题影响需方主机配套所造成的一切经济损失由供方全额承担。三包范围以外的，也要以最优惠的价格和最优质的服务做好售后工作。 供方产品若发生质量问题时在接到通知10分钟内做出响应，30 分钟内及时处理完毕。发生质量问题（如：底板上的眼打错），每次按100－500 元进行罚款，每月最多不超过3000 元，并另外承
标识、标牌制作与安装工程合同书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经过充分协商，就小区标识标牌制作、安装事项双方签订本合同，双方需共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称：xx小区标识标牌制作、安装 2、安装地点：xxx小区 3、承包方式：包工包料承包施工 二、承包范围：xx小区标牌标识制作、运输及安装。 三、产品、数量、价格（表中未能列尽的，可以另行附表，但须经双方盖章确认）制作项目明细详见：①附件一：《xx一期标识标牌款式图纸》、②附件二：《xx一期标识标牌制作报价清单》。所有材质和价格以报价单为准。 四、价格：价格以人民币计算，货物的价格包含制作、运输、安装及发票的费用。合同总金额（含制作、含运输、含税价、含安装等一切费用）：元整（人民币大写：元整）。该承包价不含增补部份。 详见：附件二：《XX一期标识标牌制作报价清单》。 五、质量要求、技术标准、服务承诺： 1、质量要求、技术标准：按双方确认图纸检验标准执行。乙方必须严格按照甲、乙双方认可的施工图纸及行业相关工艺要求标准制作施工。
2、服务承诺：自验收合格之日起计算，标识标牌质保期为壹年，一年内出现非人为和不可抗拒的自然因素除外，质保期内如出现退皮、变形、脱落、等质量问题乙方负责24小时内免费维修(人为或甲方原因造成损坏的不在保修范围之内)。在保修期内乙方必须在接到甲方的书面通知后的贰个工作日（含法定节假日）内对产品质量问题进行免费维修，否则视为违约。 3、若乙方拖延，则甲方可另委托他人维修、更换、费用由乙方承担，保修期满后维修服务仅收工本费。 六、交货时间、地点和方式： 1、交货地点：甲方指定的地点，由甲乙双方在交货现场清点货物，经清点无误后乙方按甲方指定位置进行安装。 2、交货、安装时间：乙方应于年月日前完成所有标识标牌制作，并于年月日前合格安装到位。 3、工程变更注意事项： ①乙方对于标牌制作工程若有变动应及时以书面形式通知甲方，否则造成的损失由乙方承担。 ②乙方接到通知后没有及时响应，而造成的工程进度的拖延，应由乙方承担该损失。 七、验收标准、方法： 1、验收标准：按照国家相关标准及合同所述和附件并经甲方签字认可材质、尺寸、工艺；所有丝印、烤漆色按照甲方提供的色标编号为基准的验收标准执行。 2、验收方法：货到现场后甲方开始验收，对工艺和材质进行核实，验收完成后乙方开始安装，并在送货单上签字确认。 八、付款方式：
加维斯木制品 销售及安装合同 甲方：湖州市德清县博骜云苑酒店管理有限公司签订地点：乙方：合同编号：
依据《中华人民共和国合同法》之规定，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方木制品事宜达成如下条款，以便共同遵照执行。第一条合同概要 双方同意由乙方承接甲方的木制品，由乙方提供木制品所需的相关材料及部件，并由乙方负责木制品的安装。 第二条木制品要求及木制品清单 乙方向甲方所提供的木制品为了满足实际需要不仅限于木制品清单，乙方应严格按照国家有关标准和规定进行木制品采购和安装。材料及零部件均为全新未用过，且符合本合同附件中规定，以确保产品质量。所有设备均需符合国家相关标准才能安装。 配置方案及设备清单（详见本合同的附件）。 第三条工程款及支付方式 本合同项下的工程款包干总额为￥：56800元整,人民币：伍万陆仟捌佰圆整。 乙方不得自行增加工程量，所有变更及增加项无甲方书面同意均无效。 工程款支付方式为： 1、本合同签定后七日内，甲方支付乙方合同款的50 %，即￥：28400 元整，大写：人民币贰万捌仟肆佰圆整。 3、所有木制品到达现场后七日内，甲方支付乙方工程款的40 %，即￥：22720元整，大写：人民币贰万贰仟柒佰贰拾圆整。 4、本合同附件所载明的木制品安装完毕并经甲、乙双方验收确认后，甲方应支付乙方总工程款的10 ％，即￥：5680 元整，大写：人民币伍仟陆佰捌拾圆整。 经甲方同意所增加的预算外工料费用，双方应在工程完工后另行一次性结清。第四条木制品制作、安装及工期 甲方应负责提供木制品安装的必要条件，做好施工方的现场协调工作，积极为乙方提供良好的工作环境。 施工及安装工期应结合装饰施工木制品工期要求、不得超过装饰施工工期范围内，如遇工程阻碍应与甲方及时沟通，方可进行延期。
施工合同通用条款争议的解决 《施工合同通用条款争议的解决》是合同范本网施工合同栏目为您精心准备的，更多精彩内容请收藏本站(ctrl+D即可)! 19 争议的解决 19.1和解 双方当事人可以就工程争议自行和解。自行和解达成协议的经双方签字后作为合同补充文件，并遵照执行。
19.2调解 双方当事人可以就争议请求第三方调解。调解达成协议的经双方签字后作为合同补充文件，并遵照执行。 19.3 提请争议评审小组决定 19.3.1 任命争议评审小组
双方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以将争议提请争议评审小组决定。 如果当事人在专用条款中约定不采用争议评审机制的，以下条款将不适用。 提请争议评审小组决定的，发包人和承包人应按照本合同附件提供的格式各自选定一名争议评审小组成员，并共同选定第三名成员，第三名成员为争议评审小组的首席成员，成员需具有合同管理和工程实践经验。
19.3.2 获得争议评审小组的决定 合同双方产生争议，应首先由申请方向争议评审小组提交一份详细的申请报告，写明争议的事实及相关情况、提交争议评审小组作出决定的事项、申请方对争议处理的建议和意见等，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请方还应将上述报告的副本同时提交给被申请方和监理人。 被申请方在收到申请方申请报告副本后的28天内，向争议评审小组提交一份答辩报告，并附证明材料，被申请方应将答辩报告的副本同时提交给申请方和监理人。不提交答辩报告，不影响争议处理程序的进行。
争议评审小组应当自被申请方答辩期满后14日内，邀请双方代表和有关人员举行会议，调查争议细节，必要时争议评审小组可要求双方进一步提供补充材料。 在会议结束后的14天内，争议评审小组应作出书面决定，并说明理由。在争议处理期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行。 19.3.3 未能遵守争议评审小组的决定
木方采购合同范本 木方，俗称为方木，将木材根据实际加工需要锯切成一定规格形状的方形条木，一般用于装修及门窗材料，结构施工中的模板支撑及屋架用材，或做各种木制家具都可以。对于木方采购合同你了解多少呢?以下是在小编为大家整理的木方采购合同范文，感谢您的阅读。 木方采购合同范文1 甲方(买方)：(以下简称甲方) 乙方(卖方)*********(以下简称乙方) 因甲方承建******建设，现需向乙方购买木方，为规范木方购销行为，保护双方的合法权益，明确双方的权利和义务，保证工程建设正常进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方平等协商，达成如下协议，以兹共同信守执行： 第一条产品及价款 1、合同数量为暂定数量，最终数量以甲方实际采购量为准。
2、上表中的“综合单价”为甲乙双方的最终结算单价，指物资运到甲方指定工地前的价格。包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装卸费、运输费、服务费等以及所有相关税项费用。 第二条供货时间 合同履行期间送货以甲方通知为准(每次进货甲方需提前一周下达送货通知给乙方)。 第三条质量要求 1、乙方必须保证所供货物为合格产品，并且符合国家现行标准及规范要求。 2、木方实际尺寸9.5cm9.5cm*4m或14.5cm14.5cm*4(6)m以上,锯损小于-0.5cm，木方材质仅限于花旗松一个树种，木方几何尺寸方正，不得有缺陷(即豁皮)。 第四条运输、交货地点和保险 1、交货地点：甲方工地指定地点(****市内)。 2、运输方式及费用承担：汽车运输，运输及运费由乙方承担。 3、卸货及费用承担：卸车由甲方负责，卸车费及吊车等费用由甲方支付。
合同编号：YT-FS-3063-28 广告牌制作合同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
广告牌制作合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守。 一、项目名称和地点 1、项目名称：型广告塔n座 2、工程地点： 二、工程内容： 1、依据甲乙双方确认的xxxxxxx《》施工，钢结构加工包括结构表面刷两遍xx漆(xxx色)，工程做法及选材标准详见施工图。委托加工数量为《xxxxxxxx》型广告塔n座。 2、乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输、安装.。面板、马道、基础、灯具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工图两套(含钢结构
及基础施工图)。 三、承包方式和造价： 《xxxxxxx》型广告塔n座，单价每座0000.00元(大写：xxxxx)。合计人民币xxxx元，大写：xxxxxx 元整; 本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢结构及基础施工.。 四、工程价款支付、结算方式： 付款方式：合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的xx%,计人民币xxxx元(大写:xxxx元整);钢结构配件运到现场当天再支付工程总造价的xx%，计人民币xxxx元(大写：xxxxx元整);之后每个广告塔主体钢结构安装完毕，甲方再付乙方单个广告塔网架部分总造价xxxx元(大写：xxxxx元整)的xxx%;合计人民币xxx元(大写：xxx元整)n座广告塔共计xxxx元(大写：xxxxx元整);3%作为乙方的保修保障金合计人民币xxxx元(大写：xxxx元整)，满一年后七天内，甲方负责与乙方结清余款。
商标转让合同 编号： 商标使用许可人（甲方）： 商标使用被许可人（乙方） 根据《中华人民共和国商标法》和《实施条例》的规定，双方遵循自愿和诚信的原则，经过友好协商签订本商标使用许可合同。 授权范围 一、甲方将已在国家工商总局商标局注册登记的第______类商标（注册号：______）许可乙方使用在其门市和生产的______产品包装上。 二、商标标识：（另附页） 三、许可使用的期限自______年______月______日起至______年______月______日止。合同期满，如需延长使用时间，由甲、乙双方另行续订商标使用许可合同。 四、甲方许可乙方使用商标的地域范围：中华人民共和国境内。 五、甲方许可乙方使用商标的形式为：在中华人民共和国区域（）行业内普通许可使用。合同存续期间，不在______行业同类产品上，授权其他生产厂家使用甲方的第_______类商标。六、许可乙方在产品包装、企业牌匾、宣传资料上使用的说明文字： _________________________ _________________________ _________________________ 双方权利和义务 七、乙方向甲方交纳_____万元人民币作为商标、冠名使用费。 八、根据《中华人民共和国商标法》的规定：“许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量；被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。”乙方必须保证在其生产的商品上，使用甲方注册商标的产品，要符合国家有关该产品卫生、质量、计量、环保、包装、行业标准及法定说明文字的要求。 九、乙方不得任意改变甲方注册商标的文字、图形或者其组合，不得超越许可的产品范围使用甲方的注册商标。 十、根据《中华人民共和国商标法》规定，乙方必须在使用甲方注册商标的商品上标明乙方的企业名称和产地。 十一、甲、乙方应在商标许可合同到期前两个月，就是否继续授权使用商标进行协商，到期继续使用重新签订《商标使用许可合同》并续费备案，不续签合同则自行终止。 十二、合同终止后，乙方不得在其门市和产品上使用甲方的授权商标、标识，以及冠用 _______________连锁店为内容的文字，以及在本合同第6项中许可乙方在其产品包装，企业牌匾、宣传材料中所规定的文字，否则甲方有权依法追究其侵权责任。． 十三、甲方在合同有效期内，依据《中华人民共和国商标法》第四十条规定，有权利监督乙方产品质量，乙方有责任将包装设计文稿交给甲方审核备案，以免出现与法律相违背的情况。 十四、甲方对乙方的商标使用许可授权，是根据《中华人民共和国商标法》及《实施条例》的规定，仅为提高乙方知名度、扩大市场占有率所进行的企业形象和产品形象策划和包装。是在法律许可下的合法授权并受到法律保护。同时应当强调，双方都是独立法人，各自独立承担法律责任；