房屋交付条件以约定为准还是以法定为准？
某女士诉珠海市南福房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷案
【原告诉称】
原告某女士于2010年10月10日与被告签订《商品房买卖合同》及补充协议，约定原告购买被告开发的位于珠海市吉大九洲大道中2088号锦园第x幢x单元xxx房。合同约定给商品房建筑面积153.10平方米，补充协议约定首付款（含定金）为人民币1206779元人民币，余款780000元人民币通过银行按揭贷款的方式支付。合同及补充协议签订后，原告按约定支付了首期款并于2010年12月办理了银行按揭贷款手续。被告已经按约定收到了全部房款。
补充协议第五条约定，被告应于2011年12月31日前向原告交付商品房。被告如果逾期交付房屋，依据合同第九条约定，被告应自约定的最后交付期限的第二天起至交付之日止按日向原告支付已交付房款万分之二的违约金。然而，虽经原告多次催促，被告至今未完成上述房屋的竣工验收备案，未取得竣工验收备案表。也即，被告出售给原告的房屋至今尚未符合原告支付逾期交付房屋的违约金。原告请求人民法院判令被告向原告支付自2012年1月1日起至上述房屋完成竣工验收并取得竣工验收备案之日止的逾期交付房屋违约金，暂
计至2012年11月30日的金额为132718.24元[按397.36元/日（1986779×0.0002=397.36）计，共334日]。
【被告辩称】
一、双方在商品房买卖合同中约定的违约金过分高于原告的实际损失，应予减少至法律规定的范围。
双方虽然在合同中约定违约金的计算标准，但是，当事人约定的违约金条款并不能对抗法律的规定，因为违约金的性质是以补偿为主、以惩罚为辅，为了防止当事人约定过高的违约金数额，《合同法》第一百一十四条、《合同法解释（二）》第二十九条、《商品房买卖合同司法解释》第十六条均规定了合同当事人约定的违约金过分高于实际损失的，当事人有权主张违约金过高，人民法院可以根据实际情况依法调整，同时规定了“违约金过分高于实际损失的判定标准是超过实际损失的30%”。
于被告逾期交付商品房给原告造成的损失如何确定的问题，在
最高人民法院关于商品房买卖合同纠纷司法解释第十七条有明确的
规定：“商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法，违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定：……逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。”
根据上述规定，合同中没有约定逾期交付房屋的实际损失如何计算的，可以参照同类房屋租金进行确定，经查询珠海赶集网房地产租
售专业网站，本案争议所涉及的房地产所在的锦园项目与被答辩人同类房屋的月租金水平在4000元左右，而根据合同约定的标准，计算出来每月的违约金高达14900元，是月租水平的3倍以上，过分高于逾期交付给原告造成的损失，应予调整至月租金水平1.3倍以内，即每月5200元以内。
二、确定本案房屋交付条件应当以双方签订的商品房买卖合同补充协议的约定为标准，不应以取得竣工验收备案表为标准。
双方签订合同的时间为2010年10月10日，商品房的交付标准应当以合同中约定的内容结合签订时的法律规定来确定。双方在商品房买卖合同附件三补充协议第五条中约定了交付商品房均需经竣工
验收合格（指取得《建设工程质量管理条例》规定的《工程竣工验收报告》）及消防验收合格，并未约定需取得竣工验收备案后才交付，合同签订时也没有法律规定商品房交付的条件是取得竣工验收备案表，原告主张计算违约金至取得竣工验收备案表之日止没有合同依据和法律依据，不应予以支持。
另外、在珠海市，商品房项目的竣工验收合格、消防验收合格至取得竣工验收备案表通常需要4至6个月不等的时间，而双方签订合同时，被告基于约定的条件估算可以交付的时间并约定于合同中，当时并未将取得竣工验收备案表作为交付条件进行约定，因此原告也未在估算交付时间时将4至6个月的竣工验收备案表办理时间算在支付期限内。若要求答辩人在约定的交付时间内办完需再加4至6个月才能办妥的事，显然非常不公平，因此，判断本案房屋交付条件是否成
就应当以双方签订的商品房买卖合同补充协议的约定（取得《工程竣工验收报告》及消防验收合格）为标准。
三、作为业主的原告，在2012年6月4接受原告对商品房实物的转移占有半年之后，又以“商品房逾期交付”为由向答辩人追索违约金，违背诚实信用的民法基本原则，其无理请求应不予支持。
依据《商品房卖吗合同》第11条“交接”的约定“……双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第7条规定的证明文件，并签署房屋交接单。……出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的逾期交房责任由出卖人承担”，被告已经在交楼之时出示了相关文件证明，在这些文件中并没有“工程竣工验收备案表”，但是被答辩人并没有就此提出异议，也没有因此而拒绝交接。答辩人认为上述事实说明：第一、原告在明知交接缺乏“工程竣工验收备案表”的情况下仍然愿意“收楼”，这是民事主体意思表示的自治。表明《商品房买卖合同》的双方当事人在第7条“交付条件”的约定中并不包括应在2011年12月31日取得“工程竣工验收备案表”的内容；第二、原告在2012年6月4日收楼后，已经实际享受和取得对商品房占有、使用而产生的利益。“工程竣工验收备案表”是否在2011年12月31日之前取得，显然没有妨害原告实现上述利益；第三、本条违约责任的使用前提是：买受人拒绝交接而产生的延期交房责任由出卖人承担。换言之，如果买受人认为2011年12月31日收楼之时没有取得“工程竣工验收备案表”使商品房不具备交楼条件，完全可以拒绝交接。因拒绝交接而产生买受人对商品
房逾期占有、使用可得利益的损失，才由出卖人承担违约责任。但现实的情况却是，原告并没有拒绝交接，相反却因交接而实现了对商品房逾期占有、使用的可得利益。因此，在原告对商品房已经实际占有、使用、收益的情况下，逾期交付违约责任的止损点应是业主收房日即2012年6月4日。
综上所述，原告的请求部分内容不符合合同约定，也没有法律规定，不应得到支持。合同约定的违约金过分高于对原告造成的损失，请求法院根据法律予以调整至损失的1.3倍以内。
【法院调解】
在审理过程中，经法院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：被告向原告支付逾期交房违约金人民币12万元，由被告在调解协议生效之日起30日内向原告支付逾期交房违约金人民币6万元，此款由被告汇入与原告指定收款账户，余款人民币6万用作原告办理涉案房产的《房地产权证》之费用（包括契税、交易费、工本费等），多退少补。其余的违约金原告自愿放弃。如被告未按上述约定履行则原告有权按照调解书向法院申请强制执行。
林叔权律师评析：
本案的争议焦点有三个：1、房屋交付条件以双方约定为标准还是以取得竣工验收备案表为标准？2、买受人在开发商取得竣工验收备案表之前已经自愿接受了房屋即房屋已经实际交付之后，买受人是
否仍有权以“商品房逾期交付”为由向开发商追索逾期交付房屋的违约金？3、商品房买卖合同中约定逾期交付违约金过分高于买受人实际损失的，开发商有权请求法院调低，调低的范围有规定吗？但是，最为关键的是：房屋交付条件以双方约定为标准还是以取得竣工验收备案表为标准？
现就这个问题评析如下：
有关房屋交付条件，下列法律法规作出了规定：1、《中华人民共和国建筑法》第六十一条第二款规定：建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。2、《城市房地产管理法》第二十六条第二款规定：“房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用”。3、《城市房地产开发经营管理条例》第十七条第一款规定：“建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”。4、《建筑工程质量管理条例》第十六条规定：建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程经验收合格的，方可交付使用。
上述法律法规均规定房屋交付使用的条件是“验收合格”。“验收合格”是法律法规的强行性规定。而问题是“验收合格”的标志是什么？在实践中，开发商通常在商品房买卖合同或者补充条款中约定“竣工验收合格”，如在本案中按开发商的理解是指取得“工程竣工
验收报告”，有的开发商在合同或者补充协议中约定“工程经建设单位、施工单位、设计单位、监理单位验收合格”。
原建设部颁布的《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定，建筑工程竣工验收合格之后应履行备案手续：第四条规定，建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（简称备案机关）备案。第八条规定，备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收讫竣工验收备案文件15日内，责令停止使用，重新组织竣工验收。依据该二条规定，建设行政主管部门对建设工程竣工验收合格设置了一条检查岗，即竣工验收备案。在备案中如果备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。因此，《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量管理条例》中有关“验收合格”的标志应为完成竣工验收备案，而竣工验收备案的标志就是取得竣工验收备案表。
近几年，珠海法院在商品房买卖合同纠纷案件的判决中，有关房屋交付条件的认定已经统一以取得竣工验收备案表为准。
建筑设计住宅交付使用标准规定
住宅交付使用标准规定 第一篇住宅竣工验收操作流程 第一条适用范围：各项目工程在移交物业及小区业主前进行的竣工验收。 第二条经办部门：工程部 第三条参与部门：监理公司、施工单位、物业公司、销售部（业主） 第四条操作流程一 第五条操作流程二 合格 第六条形成文件：形成《户住宅竣工验收意见》、《业主房屋验收单》；由工程部和物业公司同时存档。 第二篇住宅竣工验收操作规范 第一部分住宅交付使用标准 第一条住宅结构标准 1.1十五层-十八层框架剪力墙结构。 1.2住宅楼板均为现浇钢筋砼楼板（部分一楼地板为原土夯填后的混凝土整体地面）。
1.3卧室、起居室层高为3.0米。 第二条住宅装饰标准 2.1公共部分地面：楼梯间为水泥砂浆整体地面；其余部分镶贴瓷砖。 公共部分墙面（顶）：白色仿瓷涂料三遍。 2.2住宅户内墙面：厨房、卫生间为水泥砂浆毛墙面；外墙内保温墙面为保温砂浆面上盖黑（灰）色面层；其余墙面为混合砂浆打底后白灰盖面。 住宅户内顶棚：原混凝土顶刮平后盖白。 住宅户内地面：水泥砂浆整体地面。 2.3住宅外墙做涂料或面砖。 2.4住宅门窗采用铝合金门窗。 2.5住宅进户门采用高级钢质入户门。 第三条住宅设施标准 3.1住宅户内设置厨房，厨房内设有一个洗涤盆位置，留有排水管道接口及地漏，预留排油烟机管道接口。 3.2住宅每套设置卫生间，卫生间统一设有排水管道接口。 第四条住宅设备标准 4.1住宅每户一只水表和一只进户阀安装于公共部位，卫生间及厨房各预留一个铜质总阀及接口，公共卫生间安装一个蹲式大便器及一个水龙头。进户阀采用铜质门阀，水表表径为DN20MM，小区供水压力低压为0.30MPa，高压为0.40Mpa。 4.2室内冷水管采用PPR管。 4.3房间内的排水管材统一采用UPVC管材。 4.4住宅统一采用城市管道煤气，提供安装煤气表表位，明装煤气管不得随意拆装改造；煤
精装住宅交付标准操作规定 第一篇住宅竣工验收操作流程 第一条适用范围：北京万科各项目工程在移交物业及小业主前进行竣工验收。 第二条规定目的：为了维护万科品牌形象，提高客户满意度，满足业主对万科品牌的心理预期，尽量避免客户投诉，对即将入住的楼栋进行拉网式普查，以制度与流程保证交房的质量。 第三条经办部门：项目经理部 第四条参与部门：客户服务中心、销售部、物业公司、监理公司、施工单位、小业主第五条操作流程一：项目经理部对施工单位质量验收流程 5.1 现场验房小组： 经办部门：项目经理部 参与部门：施工总包、分包单位、监理公司 5.2 流程：
5.3 形成文件：形成《户住宅竣工验收意见》（项目经理部存档同时交物业公司一份）第六条操作流程二：项目经理部向入住办（客服中心、物业公司、销售中心）交房的验收流程 6.1 交房验房小组： 经办部门：入住办 参与部门：客服中心、物业公司、销售中心、项目经理部、监理公司、施工总包单位、分包单位 6.2 流程： 6.3形成文件：形成《户住宅模拟验收交接单》（项目经理部、客服中心、物业公 司同时存档）
第七条操作流程三：业主入住验房及返修流程 7.1 入住验房小组 经办部门：客服中心 参与配合部门：项目经理部、物业公司 7.2 流程： 7.3 形成文件：形成《房屋入住验收交接记录表》（物业公司、项目经理部、客服中心同时存档）
第八条下列两类房屋，施工单位的维修整改工作如能在客户办理入住前2天完成，可参加第三次验房（操作流程三：业主入住验房及返修流程）。否则，此两类房屋 不向业主交付。 1、第一次验房（操作流程一）不合格，而又不能在规定时间内完成维修整改工作 的，不让其参加第二次验房（操作流程二）； 2、第二次验房（操作流程二）不合格，而又不能在规定时间内完成维修整改工作 的。 以上两类房屋，不合格的界定标准为： 1、房屋使用功能不全； 2、房屋有严重污染情况； 3、房屋的维修整改不能在短期内完成； 4、无法界定的房屋，由入住办讨论确定。 第九条由于房屋不能通过验收，导致房屋不能按期向业主交付，所造成的违约责任由装修单位承担。 第十条客户验房前，客户服务中心须提前知会物业公司，物业公司做最后一次保洁检查，确认无误后，方可带领客户验房，进入操作流程三“业主入住验房及返修 流程”。 第十一条本操作流程由公司工程管理部负责指导与解释。流程的修改，由工程管理部提出并报送公司规范审定委员会审定通过后执行。 第二篇住宅交付验收规范与标准 序： 住宅交付验收是工程竣工后客户对住宅质量、效果进行最后测试和认可的过程。验收应该采用国家现行的装饰工程质量检验规范和具体情况相结合的办法。一般来说分为设备验收、工艺验收和效果验收等几部分。 ◆设备验收 指居室设备设施的安装情况验收，应该通过机械的试运行来检查质量情况。比如卫生洁具设备、厨房设备，除应按国家装饰质量检验规范验收其排管布线是否标准外，还应该启动或进行水管试压验收，以确定设备运转是否正常。 ◆功能验收 指居室使用功能结构验收。比如天棚、地面、墙面、固定选型等是否遵循设计要求，是否牢固等。 ◆工艺验收 重点检查油漆硕、乳胶漆面、木质接头、外部造型、地面镶花等工艺水平。 ◆效果验收
篇一：家庭房产分配协议书格式样本 家庭房产分配协议书格式样本 甲方(父母方)：__________________________________ 乙方(儿子方)：__________________________________ 丙方(女儿方)：__________________________________ 为促进家庭和谐，保持家庭和睦，防止家庭纠纷，甲、乙、丙三方为座落于 __________________________________房屋今后的分配归属问题，达成如下协议，以共同遵守： 第一条、__________________________________房屋为房改房，房屋登记证书号为 ____________________________，登记的房屋所有权人为甲方具体为乙丙之父(该房屋系乙丙之父单位分配给甲方夫妻的房改福利房)。 第二条、本协议所述房屋，原甲乙丙三方曾有口头协议，由丙方出资两万元整以甲方名义购买后，由甲丙双方共同居住，其所有权归甲方享有。待甲方百年之后，该房屋所有权由丙方继承，与乙方无关。由于丙方长期在外工作，且目前出现了困难，急需钱周转，故三方共同协商一致，并征求女婿与儿媳意见后，共同决定改变原口头协议。 第三条、本协议所述房屋，由乙方出资八万元交付丙方，房屋所有权仍归于甲方;但甲方百年之后，该房屋所有权由乙方继承，丙方对本协议所述房屋无继承权。 第四条、甲方本着平等对待每个儿女的原则承诺，在享有该房屋所有权与使用权期间，不对该房屋作出任何处置行为(包括但不限于出卖、抵押、赠送等行为)。 第五条、该房屋在甲方使用居住期间，如需维修、装璜等，在甲方条件许可的情况下，由甲方承担;如费用过大，甲方征得乙丙双方同意后，由三方共同出资。 第六条、该房屋在甲方在世之年，乙方不得以出资为由，未经甲、丙两方同意，对本协议所述房屋作出任何处置行为。 第七条、本协议不改变乙、丙双方对甲方应尽的法定赡养义务，也不改变乙丙双方对甲方除房屋之外的任何财产继承份额的权利。 第八条、本协议订立后，乙、丙双方每年都应抽出一定时间，带上家人，到此房屋内陪甲方居住一段时间，以尽精神赡养之义务。 第九条、本协议一式三份，每方各执一份，自三方共同签名之日起成立，自乙方给付丙方人民币八万元整时生
房地产项目交付使用阶段流程 房地产项目交付使用阶段流程 一、申请竣工验收，取得《建筑工程竣工验收备案证》。属成片开发小区的，还应申请综合验收。 竣工验收是指一个工程项目经过施工和设备安装后达到了该项目设计文件规定是要求，具备使用条件，由开发建设单位查验工程并办理接收手续的过程。竣工验收一般分为2个阶段，一是单项竣工验收，二是综合验收。武汉市建设管理委员会对全市建筑工程竣工验收实施统一备案，具体工作委托武汉市建设工程质量监督站负责实施。 工程竣工验收条件： 1、完成工程设计和合同约定的各项内容 2、施工单位在工程完成后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 3、于委托监理的工程项目，监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。 4、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。 5、有完整的技术档案和施工管理资料 6、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 7、建设单位已按合同约定支付工程款 8、有施工单位签署的工程质量保修书 9、城乡规划行政主管部门对工程是否符合规划设计要求进行检查，并出具认可文件 10、有公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件 11、建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕 工程竣工验收程序： 1、工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。实行监理的工程，工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。 2、建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。 3、建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。 4、建设单位组织工程竣工验收 1）建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约和在工程建设各个环节执行法律、法规和过程建设强制性标准的情况 2）审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料 3）实地查验工程质量 4）对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见 建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门（以下简称备案机关）备案。
住宅项目交付标准 一、内墙面 1.1检查每个面不少于3个点。 1.2表面平整清洁，无明显抹纹，接槎平整，无空鼓开裂，批嵌细腻，无脱皮。 1.3墙面平整度采用2m靠尺、塞尺检查，平整度允许偏差小于3mm； 1.4立面垂直，允许偏差小于3mm，阴阳角方正顺直，允许偏差小于3mm； 1.5预留洞、槽、管道等的位置、尺寸正确、出墙口整洁、顺直； 1.6墙表面细裂缝空鼓处，经修补后应保持与原墙面色泽一致，无修补痕迹。 二、顶棚（层高），开间尺寸 2.1顶棚在平整度的基础上应水平，检查点每个房间4-6个点； 2.2地坪至顶棚各检查点高低差大于15mm的房间，在房间四角墙面引出水平点检查。顶棚水平度允许偏差小于10mm。 2.3净高允许偏差小于-5mm、+15mm。 2.4开间尺寸两头应相等，允许偏差小于10mm。 2.5其他检查项标准同内墙面。 三、地坪 3.1地坪表面平整，水泥颜色一致，清洁干净，无污染，无开裂空鼓，表面无麻面，不起砂。 3.2地坪2m靠尺和塞尺检查平整度允许偏差小于4mm。 3.3踢脚线平整顺直，高度一致，无空鼓开裂，与墙面结合牢固，上下接槎平整，分色清楚。检查每面不少于3个点。 3.4踢脚线处水泥砂浆不得抹在墙面批嵌腻子层上，批嵌腻子不得抹在水泥砂浆层上。 3.5地面、踢脚线裂缝空鼓处，经修补后应保持与原色泽基本一致，无明显修补痕迹。 四、进户门、电表箱门 4.1门扇开启灵活，不碰擦，无自开、自关、回弹现象； 4.2表面平整、光洁、色泽一致，无雀丝、划痕、毛刺、锤印和缺、断角；
4.3门框与墙体间砂浆填嵌饱满均匀； 4.4框的正、侧面垂直，允许偏差小于3mm，框的对角线允许偏差小于3mm； 4.5框与扇，扇与扇接缝宽度为1.5-2.5mm，高低差小于2mm； 4.6门锁、拉手、插销、小五金、门碰头安装齐全，无遗漏，安装位置准确。 五、阳台 5.1除符合楼地面地坪要求外，不倒泛水，无积水，无渗漏，无空鼓开裂； 5.2阳台栏杆表面无明显划痕、无凹损和明显色差，栏杆整齐一致，位置正确； 5.3阳台挂落线宽度一致，出底板高度一致； 5.4阳台墙面涂料无色差；阳台立管清洁无污染。 六、卫生间、厨房间 6.1墙面细砂批嵌粗细一致，平整清洁，纹路上下顺直，无裂缝，不起壳，地坪平整。 6.2卫生间及厨房间地面48小时盛水试验，以水覆盖满地面为准，达到不渗不漏。 6.3各出水管道灌水通球试验，每根管道试验2分钟，管道通畅无堵塞、管道无破损漏水情况。 6.4给水进户阀门开启灵活，水表运转正常。 6.5厨房烟道井畅通情况的检查，在底层排烟口用反光镜向上照射，能观察到顶，或从屋面烟道井口吊坠重物探察，烟道畅通无堵阻现象。 七、木门窗 7.1门窗安装牢固，安装位置符合设计要求； 7.2门窗开启灵活，无倒翘，阻滞及反弹现象，五金配件齐全，位置正确； 7.3门窗框扇表面外观洁净，无划痕，碰伤，拉毛现象； 7.4门窗滑槽内无垃圾，排水孔通畅； 7.5玻璃表面洁净，无明显划伤、气泡； （见下一页《浮法、钢化玻璃标准》）
交房前准备工作 一、成立交房工作小组 新建住宅建筑规划区内建设工程竣工验收合格后，其附属设施设备应当具备下列条件，方可交付使用： （一）生活用水纳入公共供水管网，并供水到户； （二）用电纳入供电网络，不得使用临时施工用电； （三）雨水、污水排放纳入雨水、污水排放系统； （四）在城市管道燃气、集中供热主管网覆盖的区域，完成住宅室内、室外燃气、供热管道的敷设且与相应管网连接，并安装燃气分户计量装置和热计量装置； （五）电话通信线、有线电视线和宽带数据传输信息端口敷设到户，安全监控装置及其他安全防范设施设备、信报箱等按规划设计要求配置到位； （六）住宅区道路与城市道路或者公路直接相连； （七）按照规划要求完成住宅区的车库（位）、公共服务设施、公用消防设施的建设，具备必要的绿化用地和设施； （八）分期建设的住宅区，其相关配套设施应当满足交付使用部分基本使用功能的要求；
（九）法律、法规、规章规定的其他条件。建设单位在新建住宅交付使用前，应当组织有关部门及专业经营单位按照前款规定，对住宅区进行验收，并向设区的市或者县（市）建设行政主管部门办理新建住宅交付使用备案手续。 建设单位在办理新建住宅交付使用备案手续时，应当提供新建住宅建设工程竣工验收文件，以及第一款所列的附属设施设备符合交付使用条件的相关文件和资料。 二、移交下列资料： （一）竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料； （二）共用设施设备清单； （三）设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料； （四）物业质量保修文件和物业使用说明文件； （五）业主名册； （六）物业管理必需的其他资料。 三、部门分工 （一）、销售部 1、收集业主名单；①提交资料与款项未清客户名单。②确认手续齐全客户名单。 （可交房资格审查及商议处理办法，包括款项不齐，按揭手续未办）
万科毛坯房交付标准 为了聚焦客户质量，统一住宅毛坯房观感质量，规范交付标准和质量验收标准，万科制定了毛坯房住宅交付标准，并以其作为毛坯房向装修房移交工作面的前提条件之参考 一、地面铺装工程 1.水泥混凝土地面 适用范围：联排别墅、独栋别墅除卫生间外的室内地面工程。 检测方法：观察、现场尺量、拉5M 通线、2 米靠尺和楔形塞尺、小锤敲击。检测比例：每一自然间（标准间）地面全检，且每一自然间地面不少于3 个点。交付标准 （1）表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。 （2）每一自然间（标准间）的地面平整，无落地灰；同套房不同房间不应有色差；踢脚线上口应水平顺直。 （3）入户门门扇（无下框时）与门槛石或地面砖完成面的留缝为4－7MM；室内地面完成面标高根据不同地板装修材料的合理施工厚度予以确定。 （4）当采用细石混凝土面层时，面层与下一层应结合牢固，无空鼓、裂纹。空鼓面积不大于400CM2，且每一自然间（标准间）不多于2处，可不计。
（5）对因裂缝、变更等原因产生的表观修补缺陷，应采用统一处理方案，保证地面观感一致性。 （6）厕浴间、厨房和有排水（或其他液体）要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求；坡度符合设计要求，不倒泛水，无渗漏，无积水，与地漏（管道）结合处严密平顺。 （7）允许偏差：地面平整度（标准间）≤5MM；踢脚线上口直线度≤4MM；当采用地面辐射供暖系统时，伸缩缝宽度、深度应均匀，平整光滑通顺，其直线度应≤3MM，缝宽偏差≤2MM。
2.水泥砂浆地面 适用范围：多层、高层、联排别墅、独栋别墅的室内地面工程。 检测方法：观察、现场尺量、拉5M 通线、2 米靠尺和楔形塞尺、小锤敲击。检测比例：每一自然间（标准间）地面全检，且每一自然间地面不少于3 个点。交付标准 （1）面层表面应洁净，接槎平整，无裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。（2）每一自然间（标准间）的地面平整；踢脚线上口应水平顺直。 （3）水泥砂浆面层与砼结构层应结合牢固，无空鼓、裂纹。空鼓面积不大于400CM2，且每一自然间（标准间）不多于2处，可不计。 （4）入户门门扇（无下框时）与门槛石或地面砖完成面的留缝为4－7MM；室内地面完成面标高根据不同地板装修材料的合理施工厚度予以确定。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 房屋产权约定协议书样本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
甲方：王##，身份证号：410##############. 乙方：刘###,身份证号:410#############. 丙方：时##，身份证号：410##############. 鉴于甲乙双方系母女关系，乙丙双方系夫妻关系，现甲乙丙三方根据《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和司法解释的规定，自愿达成如下协议： 一、甲乙丙三方共同出资为乙方按揭购买预售商品房一 套，该房屋位于郑州市 ##区##路西、##路南3幢2单元16 层北2户，商品房买卖合同编号：10##7313. 二、该房屋总价款为元，其中房屋首付款为元，余款元由银行按揭贷款支付。首付款当中丙方出资元，甲乙共同出资元；银行按揭贷款元由甲方一人负责偿还。 三、甲乙丙三方经友好协商一致约定，该房屋全部产权归乙方一人所有，甲丙对该房屋的出资视为对乙方的个人赠与，甲丙在任何时候，任何情况下都不得主张该房屋的所有权。 四、违约责任：甲乙丙各方应当诚信履行本协议，如有一方违约，应向守约方承担包括律师费在内的赔偿责任。 五、本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等 法律效力，协议自三方签字后生效。 甲方：乙方：丙方： 年月日年月日年月
物业公司 新 建 商 品 住 宅 小 区 交 付 标 准 及 使 用 管 理 办 法
编制日期：年月日施行日期：年月日 目录 第一章编制依据........................................................ (3) 第二章交付标准 (4) 第三章单项工程验收标准 (6) 第一部分主体结构工程验收 (6) 第二部分住宅分户质量和功能检查标准 (7) 第三部分单元（单体）公共部分 (13) 第四部分单体公共部分 (15) 第五部分公建配套工程 (15) 5-1 室外排水工程 (15) 5-2 行车道路和停车位 (15)
5-3 小区景观 (16) 5-4 绿化 (16) 5-5 水泵房 (17) 5-6 电梯 (18) 5-7 消防设备 (19) 5-8 弱电系统（有限电线、电话、网络） (20) 5-9 分质供水 .................................................................. (20) 5-10 游泳设备 (21) 5-11 弱电智能化………………………………………………. .21 5-12 小区交通标识、标牌、指示系
统 (23) 5-13 路灯 (23) 第四章检查表 (23) 第五章使用治理方法 (38) 第一章编制依据 1、《都市房地产开发经营治理条例》（1998年7月2日国务院令第248 号公布） 2、《建筑工程质量治理条例》（2000年9月25日国务院令第293号公布） 3、《商品房销售治理方法》（2001年4月4日建设部第89号公布） 4、《都市房地产权属档案治理方法》（2001年8月29日建设部第101 号公布） 5、《物业治理条例》（2003年11月24日国务院令393号公布） 6、《苏州市商品住宅交付使用治理方法》 7、《住宅工程质量分户验收治理规定》
交房验收标准 1 目的 为加强我公司开发项目中住宅工程质量管理,保证住宅工程使用功能和观感质量,维护业主的合法权益,减少业主的投诉,树立我公司在房地产市场的良好形象,根据《建设工程质量管理条例》及国家相关工程施工质量验收规范等编制此标准并作为我公司工程竣工验收的标准性文件,指导成品住宅完工后进行的交房验收工作. 2 适用范围 适用于我公司开发的住宅工程. 3基本规定 3.1 交房验收的条件: 1)工程已完成设计施工图和合同约定的工作范围及内容; 2)所含分部(子分部)工程的质量按国家的验收标准均验收合格; 3)工程质量控制资料完整,交接验收资料齐全; 4)主要功能项目的抽查结果均符合国家的验收标准要求; 5)有关安全和功能的检测资料应完整. 6)装修设计图纸、图纸会审及设计变更等文件. 7) 装修原材料及住宅部品的质量证明文件及相关复检报告. 8) 装修工序的隐蔽工程验收记录. 9) 检验批、分项、分部(子分部)工程的质量验收记录. 10) 分户验收的相关文件及表格. 11) 室内环境检测等功能性检测报告. 3.2 交房验收前的准备工作: 1) 项目管理部负责成立交房验收小组,组织制定验收方案,进行技术交底; 2) 配备好验收所需的检测仪器和工具,并经计量检定合格; 4、住宅工程质量交房验收不符合要求时,应按下列规定进行处理: 1) 施工单位制订处理方案报监理单位(建设)审核后,对不符合要求的部位进返修或返工. 2) 处理完成后,应对返修或返工部位重新组织验收,直至全部符合要求. 3) 当返修或返工确有困难而造成质量缺陷时,在不影响工程结构安全和使用功能的情况下,项目管理部应根据《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定进行处理. 5、交房标准如下:(交房前由甲方独立每户验收) 5.1、室内墙面 5.1.1、室内墙面抹灰面层 质量要求:⑴.表面无裂缝、空鼓,无脱层、爆灰,无露筋、锈点,无明显色差; ⑵.平整度偏差(5米米),无明显凹凸; ⑶.垂直度偏差(4米米);
房屋产权代持协议书 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
房屋产权代持协议书 本协议由以下各方于年月日签订： 甲方（实际权利人）： 身份证号码： 乙方（名义产权人）： 身份证号码： 甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方代为持有本协议约定房屋产权事宜达成协议如下，以兹共同遵照执行： 第一条委托内容 1、甲方自愿委托乙方作为自己所出资建设的座落于 房屋套，房屋面积平方米(简称“代持房屋”）的名义产权人，乙方根据甲方的授权代为行使相关权利。乙方愿意接受甲方的委托并根据甲方的意见代为行使该相关权利。 代持房屋的基本情况如下： 2、乙方出资确认：
代持房屋所有的土地款、建安费用等全部费用均已由乙方出资，甲方未出资。 第二条甲方的权利与义务 甲方作为代持房屋的实际权利人，对代持房屋享有实际的所有权及用益物权；乙方仅以自身名义代甲方持有代持房屋的产权登记，而对该等出资所形成的实际房屋权益不享有收益权和处置权。 在代为持有期限内，甲方有权在条件具备时将相关房屋产权转移登记到自己或其指定的任何第三人名下，届时乙方应予以配合。 乙方因本次代持房屋产权事宜所花费的相关办证、公证等手续费均由甲方承担。 第三条乙方的权利与义务 在未获得甲方书面授权的条件下，乙方不得对代持房屋的所有收益进行转让、处分或设置任何形式的担保。 第四条争议的解决
凡因履行本协议所发生的争议，甲、乙双方应友好协商解决，协商不能解决的，任一方均有权将争议提请甲方所在地人民法院起诉。 第五条 本协议一式两份，协议双方各持一份，具有同等法律效力。本协议签订后，协议各方均应遵守本合同之约定。 本协议自甲、乙双方签署后生效。 （以下无正文，为本协议签署页面） （本页无正文，为本协议签署页面） 甲方（签字）： 乙方（盖章）：
美文欣赏 1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。 2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！ 3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。 4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。 5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。 6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。阑珊灯火，映照旧阁。红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？ 7、经年，未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殇如水。寂寞琉璃，荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中，一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然，花祭唯美。邂逅的情劫，淡淡刻心。那些碎时光，用来祭奠流年，可好？ 8、缘分不是擦肩而过，而是彼此拥抱。你踮起脚尖，彼此的心就会贴得更近。生活总不完美，总有辛酸的泪，总有失足的悔，总有幽深的怨，总有抱憾的恨。生活亦很完美，总让我们泪中带笑，悔中顿悟，怨中藏喜，恨中生爱。 9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来，又一层一层地徐徐退去。我与你一起在海水中尽情的戏嬉，海浪翻滚，碧海蓝天，一同感受海的胸怀，一同去领略海的温情。这无边的海，就如同我们俩无尽的爱，重重的将我们包裹。
房产过户私下协议书 ; 房产过户是指通过转让、买卖、赠予、继承遗产等方式获得房产，去房屋权属登记中心办理的房屋产权变更手续。下面带来房产过户私下协议书，供大家参考! 房产过户私下协议书一 本协议双方当事人： 转让方(以下简称甲方) 甲方：身份证号： 受让方(以下简称乙方) 乙方：身份证号： 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方一事，达成转让协议，以共同遵守。为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》规定，订立合同如下： 第一条房产坐落、位置、结构、层 次和附属设施 1、本合同所出售房屋坐落在___市___街___巷___号(不足部分可以补充) 2、该房屋为：楼房▁▁室▁▁厅▁▁卫(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，房屋的建筑面积___平方米(包
括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施)、实际使用面积___平方米。 3房屋质量：装修状况，其他条件为，该房屋(□已 / □未)设定抵押。 (不足部分可以补充) 4、该房地产产权类型： (有房产证或国土使用证) 5、出售房屋的《房地产权证》证书号码为：国有土地使用权证号为：共有权证号为：该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让，该房屋的相关权益随该房屋一并转让。 6、房屋现有装修及其他配套物品、设备情况详见合同附件。 第二条甲方对产权的承诺 甲方不得隐瞒与转让房产相关的重要事实，必须保证其对转让房产拥有完全的所有权，保证上述房产没有设定担保、没有权属纠纷及债权债务纠纷，保证该房屋不受他人合法追索，若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的，概由甲方负责处理，并承担相应法律责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿;除补充协议另有约定外，有关按揭、抵押、债务、税项、未结款项及租金等，甲方均在出售该房屋前办妥。出售后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿，与乙方无关。 第三条转让价格和付款方式
房屋交付使用通知书 尊贵的女士/先生/公司： 感谢阁下购买/承租我公司开发的产品，按照阁下与我公司签订的《房屋买卖合同/租赁合同》及相关补充协议的约定，阁下所购买的（项目名称）栋单元已具备交付使用条件，交付日期为年月日。该物业的物业服务费自年月日开始计收。 为了阁下能顺利办理交付手续，请阁下仔细阅读本通知书及后附的<房屋交付办理流程〉，并携带下述资料及款项按流程指引办理。如需垂询，请致电物业服务中心：0769-******。 1.房屋交付使用通知书。 2.《房屋买卖合同/租赁合同》以及补充协议原件。 3.已缴纳的购置款项或租金款项发票/收据原件。 4.《房屋买卖合同/租赁合同》上所有买受人/承租人的有效身份证件原件（如身份证、护照）。 5.如阁下不能亲自办理交付手续，也可委托他人办理，但必须出具阁下亲笔签署并经国家公证机关 公证的委托他人代为办理房屋交接手续的《授权委托书》原件、受托人的身份证件原件及复印件。 6.如属公司购置/租赁行为，请携带有效的证明材料： a.企业营业执照（或副本）原件及复印件； b.企业法定代表人身份证明书原件及复印件、法人身份证件原件（如身份证、护照）及复印件； c.委托他人办理交付手续，须出具授权委托书（法人签名并加盖企业公章）、受委托人身份证件 原件及复印件。 d.所有复印件需加盖企业公章。 7.阁下及需入驻园区办公人员车辆的有效行驶证（原件及复印件）。 8.《房屋交付办理流程》中列明的款项（现金）。 请阁下务必按通知日期办理交付手续，否则，将按《房屋买卖合同/租赁合同》的约定视为阁下已接受了该物业，即通知的交付之日起，该物业的一切风险及与相关的物业服务费将转由阁下承担。 再次感谢阁下选择（项目名称）物业，衷心希望在后续服务中得到阁下的信任和支持！ XXXXXXXXXXXX公司 年月日
财产约定协议书 甲方(男方):身份证号:联系电话: 乙方(女方):身份证号:联系电话: 甲、乙双方于年月日登记结婚,具有合法夫妻关系。根据《中华人民共和国婚姻法》第十九条及相关法律法规之规定,现双方经友好协商,对婚内购买的一处房屋的归属达成一致,特签订本协议以便共同遵守。 一、乙方于年月日获得位于的经济适用房购买权,由于该处经济适用房尚未确定具体坐落位置,具体房屋坐落位置及面积在乙方确定后签订补充协议注明(该处经济适用房以下简称为该房屋)。 二、本协议仅针对该套房屋的权属问题及与该房屋有关的财产性权益进行约定,甲、乙双方的其它财产不适用本协议。 三、经甲、乙双方协商一致,购买该房屋产权及办理相关手续的全部款项均由乙方支付,该房屋购买后为乙方个人财产,不作为夫妻共同财产,甲方承认该房屋为乙方个人财产并放弃有可能与该房屋产生的任何权益。 四、婚姻关系存续期间,就该房屋所产生的自然增值、投资性收益及任何可能的财产性收益均为乙方个人财产,不视为夫妻共同财产,离婚时甲方不得要求分割。 五、婚姻关系存续期间,如乙方死亡,甲方不具有该房屋的继承权,该房屋由乙方子女:(身份证号:)作为唯一继承人继承。 六、婚姻关系存续期间,甲方不得利用婚姻关系擅自对该处房屋做出任何处置,如有违反,乙方有权要求甲方按照乙方所受损失的130%进行赔偿。 七、婚姻存续期间,如乙方需要委托甲方对该房屋进行处置、修缮等事宜,乙方应当向甲方发出授权委托书,授权委托书应由乙方签字按手印方可生效。 八、甲、乙双方已完全理解本协议全部内容之含义,自愿按本协议约定全面履行。 九、本协议一式三份,甲方一份,乙方两份,具有同等法律效力。 十、本协议自甲、乙双方签字按手印之日起生效。 十一、本协议未尽事宜,甲、乙双方可另行协商签署补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。 十二、如本协议履行过程中发生争议,应尽量协商解决,如无法达成一致,应由乙方所在地法院管辖。(以下无正文) 甲方:乙方:年月日年月日
郑州市房地产开发项目交付使用管理办法 第一条为加强房地产开发项目交付使用管理，规范房地产开发建设行为，明确房地产开发项目交付使用条件，根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《郑州市城市房地产开发经营管理条例》等有关法律、法规的规定，结合本市实际，制定本办法。 第二条本办法适用于本市建成区国有土地范围内房地产开发项目的交付使用管理。 房地产开发项目是指房地产开发企业(以下简称开发企业)开发销售的住宅、非住宅和政府组织实施的保障性住房。 第三条市房地产行政主管部门负责本市房地产开发项目交付使用的指导和监督工作。 市城乡建设、城乡规划、城市管理、园林绿化、水务、人防等有关行政管理部门和电力、自来水、热力、燃气、邮政、通信、有线电视等专业经营单位应当按照各自职责，共同做好房地产开发项目交付使用的相关工作。 房地产行政主管部门应当委托房地产行业协会(以下简称行业协会)具体实施房地产开发项目交付使用调解和专家评审工作。 第四条房地产开发项目按设计要求达到下列条件后，方可交付使用： (一)主体工程和配套设施建设经城乡规划部门核实符合规划要求，取得建设工程规划核实证明文件; (二)主体工程的建设、勘察、设计、施工和监理符合法律、法规和国家强制性标准的规定，工程竣工验收合格，取得建设行政主管部门竣工备案表;
(三)配套绿化按规划设计要求建成并取得园林绿化行政主管部门出具的验收合格证明文件; (四)用水水源采用城市公共供水的，庭院供水支线管网及分户计量水表前(含水表)的供水设施设备应取得城市公共供水企业出具的验收合格证明文件;用水水源采用井水的，应取得取水许可批准文件; (五)排水设施符合《郑州市市政设施管理条例》相关规定，取得城市管理部门出具的室外排水设施验收合格证明文件; (六)用电纳入城市供电网络，并正式供电，电力配套设施工程取得电力企业验收合格证明文件; (七)供热系统符合供热配建标准，保证供热正常使用;使用城市集中供热的，供热系统的设计与安装须经城市集中供热企业审核验收，出具验收合格证明文件后纳入城市集中供热，并与供热企业签订集中供热并网协议; (八)完成庭院燃气管道及附属设施工程，纳入城市燃气供气网络，同时做好室内燃气管道的安装及衔接工作，取得燃气企业出具的验收合格证明文件; (九)电话通信线及有线电视线敷设到户，有线电视线纳入区域性有线电视网; (十)住宅项目信报箱安装数量达到一户一箱的标准，技术规格符合国家住宅信报箱标准的相关要求，取得邮政部门出具的验收合格证明文件; (十一)庭院的道路、照明等配套设施建设符合设计要求，并经建设单位组织设计、施工、工程监理等单位竣工验收合格，出具验收报告;因分期开发建设不能与主体工程同时交付使用的，应当完成临时通行道路、临时照明等设施的建设; (十二)庭院做到院内清洁、场地平整;分期交付使用的，应当采取有效措施与施工工地隔离; (十三)已选聘前期物业服务企业，办理物业承接查验手续; (十四)廉租住房、公共租赁住房简装修工程部分，按有关规定进行验收;
住宅交付验收规范与标准 住宅交付验收是工程竣工后客户对住宅质量、效果进行最后测试和认可的过程。验收应该采用国家现行的装饰工程质量检验规范和具体情况相结合的办法。一般来说分为设备验收、工艺验收和效果验收等几部分。 ◆设备验收 指居室设备设施的安装情况验收，应该通过机械的试运行来检查质量情况。比如卫生洁具设备、厨房设备，除应按国家装饰质量检验规范验收其排管布线是否标准外，还应该启动或进行水管试压验收，以确定设备运转是否正常。 ◆功能验收 指居室使用功能结构验收。比如天棚、地面、墙面、固定选型等是否遵循设计要求，是否牢固等。 ◆工艺验收 重点检查油漆硕、乳胶漆面、木质接头、外部造型、地面镶花等工艺水平。 ◆效果验收 其实是对设计方案的验收。客户通过观察室内整体装饰情况，判断设计风格、色彩、灯光、环境的搭配效果，从而评定设计方案的优劣。 本部分内容的编制主要基于可操作性、可追溯性的原则，综合以上要点，编制了住宅交付验收规范以及住宅交付验收标准，分别适用于工程专业技术人员以及非工程专业技术人员（物业、业主等）验收。 第一部分住宅交付验收规范 住宅交付验收规范以仪器测量为主，以检查表的形式反映工程质量验收情况。主要用于施工单位自检及监理公司细部检查以及住宅竣工验收操作流程一：项目经理部现场验房（用于抽检）。 此规范中验收分项包括： 1、铝合金门窗安装工程类 2、整体楼、地面分项工程类 3、板块楼、地面分项工程类 4、木制板楼、地面分项工程类 5、木门窗安装分项工程类 6、室内、室外一般抹灰分项工程类 7、水刷石、水磨石、干粘石分项工程类 8、喷砂、喷涂、滚涂和弹涂分项工程类
9、混色油漆分项工程类 10、清漆分项工程类 11、美术清漆、木地板、大理石、打蜡分项工程类 12、刷浆、喷浆分项工程类 13、玻璃安装分项工程类 14、裱糊壁纸、墙布分项工程类 15、人造石分项工程类 16、天然石分项工程类 17、饰面砖分项工程类 18、罩面板及钢木架分项工程类 19、细木制品分项工程类 20、花饰安装分项工程类 21、屋面找平层分项工程类 22、低温热水地板辐射采暖类 23、室内给排水类 24、室内煤气类 25、电气线路安装工程类 26、电气器具安装工程类 第二部分住宅交付验收标准 住宅交付验收标准以观感与使用功能为主，主要用于住宅竣工验收操作流程二：项目经理部交房流程、操作流程三：客户入住返修流程。 土建部分 第一条门（进户门、室内门） 门扇开关灵活（不碰撞），稳定（无自开或自关），无回弹和翘裂。 门框安装牢固、不变形，表面平整、光洁。 门扇表面平整、光洁、无开裂，饰面油漆颜色一致、无透底、流坠。 油漆涂刷均匀，光色一致，无明显凹痕，无流坠、起皱。 五金锁具：安装牢固、齐全，无划伤，锁具灵活。 密封性能：密封条镶嵌牢固、无漏缺，关闭时缝隙均匀。 其他：门镜安装到位，门吸安装位置准确，镶嵌玻璃牢固，毛坯房时洞口尺寸、木砖预留符合要求等。 第二条塑钢门窗、铝合金门窗、纱窗 门窗推拉顺滑，表面平整、光洁，无严重划痕与破损，型材没有开
高层住宅交付细部标准 一、说明 1、本住宅交付标准以业主观注为焦点，以旁白、直观简单的方式描述实物的状态。 2、本住宅交付标准中的“必须”为国家强制性标准或业主较关注的地方,“宜”为国家现行有关《规范》、《标准》中某些内容的提炼或企业根据项目的具体情况拟订的标准。 3、本标准的洞口尺寸高度留设均为从房间地面至洞口低口的尺寸。 4、单位除注明的外均为㎜（毫米）。 5、本住宅交付标准在以后的产品中将随新材料、新工艺的变化，而逐步更新、完善。 ！！！！！！！
序 号 分部分项工程名称标准要求备注（一）公共部分 1 首层大堂装饰1、单元入口必须设置大门（不宜采用不锈钢材料），门宽高为≥1800×2200（其中常开扇 宽宜为1200），门上有企业统一的标识。 2、门安装牢固，用力摇晃不松动、无异响。 3、门扇开启灵活、关闭严密，自闭系统有效。 4、门表面颜色均匀一致，平整洁净，无锈蚀、划痕、碰伤、脱漆等现象。 5、安装在门上的安防设备牢固平整、颜色协调。 6、不同材质界面无交叉污染。 7、灯光照明须节能并采用节能光源，光源要适当并合理利用声控照明。 8、油漆面层均采用压光，色泽一致，手摸光滑。 9、顶棚采用轻刚龙骨纸面石膏板，地面饰面宜采用国产低价超大板面（大于800㎜）的天然花岗石并采用电脑切割，花岗石拼缝宜≤1㎜。平整无翘曲和空鼓现象，墙面根据设计建议采用天燃石材和抛光砖，不宜多用木制作。 10、进电梯前室门或门洞宽必须＞1200㎜。 11、入户大堂不宜有污排水管，若有须在大堂顶棚内水平转换至室外排往室外检查井。 12、所有装饰材料必须为满足消防要求的阻燃材料且尽量不采用木质装饰。 2 信报箱1、置于入户大堂靠墙面安装。 2、最上一层高度宜≤2.0M。 3、箱上有公司统一的标志。 4、结构可靠,表面平整,无划痕碰伤掉漆等现象. 5、一户一锁。 ！！！！！！！
(协议范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-024421 房屋产权约定协议书(协议范本) Sample of agreement on house property right
房屋产权约定协议书(协议范本) 甲方：王##，身份证号：410 ##. 乙方：刘 ，身份证号：410 #. 丙方：时##，身份证号：410 ##. 鉴于甲乙双方系母女关系，乙丙双方系夫妻关系，现甲乙丙三方根据《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和司法解释的规定，自愿达成如下协议： 一、甲乙丙三方共同出资为乙方按揭购买预售商品房（以下简称“该房屋”）一套，该房屋位于郑州市##区##路西、##路南3幢2单元16层北2户，商品房买卖合同编号：10##7313. 二、该房屋总价款为311952.00元，其中房屋首付款为116952.00元，余款195000.00元由银行按揭贷款支付。首付款当中丙方出资40000.00元，甲乙共同出资76952.00元；银行按揭贷款195000.00元由甲方一人负责偿还。 三、甲乙丙三方经友好协商一致约定，该房屋全部产权归乙方一人所有，甲丙对该房屋的出资视为对乙方的个人赠与，甲丙在任何时候，任何情况下都不得主张
该房屋的所有权。 四、违约责任：甲乙丙各方应当诚信履行本协议，如有一方违约，应向守约方承担包括律师费在内的赔偿责任。 五、本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力，协议自三方签字后生效。 （以下内容无正文） 甲方：乙方：丙方： 年月日年月日年月 XX图文设计 Your Name Graphic Design Co., Ltd.