合同履约担保合同
【篇一：合同履约担保函】
合同履约担保函
致：xx公司
xx有限公司与yy有限公司于_______年_____月______日签订的
编号为__________的___________________________________合同协议书（以下简称主合同）已生效。zz有限公司（以下简称担保方）愿为yy有限任公司（以下简称被担保方）按主合同约定履行义
务承担担保责任。现向贵公司提供如下担保：
一、担保的范围
担保方的保证范围是被担保方未按照主合同约定的时间履行主合同
义务。
二、担保方式及期间
担保的方式为：连带责任保证。
担保方的担保期间为：自本保函生效之日至主合同约定的被担保方
履约日期届满之日起_____个工作日内。
贵公司与被担保人协议变更主合同履约期限的，经担保方书面同意后，担保期间按照变更后的日期作相应调整。
三、担保责任的承担
被担保方未按主合同约定履行主合同约定的义务，担保方在担保期
限内承担担保责任。贵公司要求担保方承担担保责任应提前十五日
知会担保方，否则担保方有权拒绝承担担保责任。
四、保证责任的解除
1、在本保函承诺的担保期限内，贵公司未书面向担保方主张保证
责任的，自担保期间届满次日起，担保方担保责任解除。
2、被担保方按主合同约定完全履行合同义务后，担保方担保责任
解除。
3、担保方按本保函承担担保责任后，保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，担保方在本保函项下的担保责任亦解除。
5、担保方的保证责任解除后，贵公司应自担保方担保责任解除之
日起____个工作日内，将本保函原件返还于我方。
五、免责条款
1、因贵公司违约致使被担保人不能按照主合同约定履行合同义务时，担保方不承担担保责任。
2、贵公司与被担保人协议变更主合同的，需征得担保方书面同意，否则担保方不再承担担保责任。
3、因不可抗力造成的相关履约方不能履行义务的，担保方不承担
担保责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，关联人协商解决，协商不成的，通过诉讼程
序解决，诉讼管辖地法院为担保方所在地法院。
七、保函的生效
本保函担保方法定代表人（或授权代理人）签字或加盖公章并交付
贵公司之日起生效。本保函一式三份，正本一份，副本两份。
担保人：zz有限公司
法定代表人（或授权代理人）：
年月日
【篇二：工程履约担保合同】
承包人履约保函
尊敬的______________ （业主）：
鉴于贵方与（以下简称“承包商”）就项目于______年月______日签订编号为的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包商
申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方
提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额：
1、我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。
2、我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%，数额最高不超过
人民币元（大写：）。
二、保证的方式及保证期间
1、我方保证的方式为：连带责任保证。
2、我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书
面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：
（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，
支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。四、代偿的安排
贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包
商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的
金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成
贵方损失情况的证明材料。贵方以工程质量不符合主合同约定标准
为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的
工程质量检测部门出具的质量说明材料。我方收到贵方的书面索赔
通知及相应证明材料后，在______工作日内进行核定后按照本保函
的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届
满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金
额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保
证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，
我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起本保函失效。
六、免责条款
1、因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，免除承包商部
分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3、贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商责任致使我方保
证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加
重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议的解决
双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决；协商
不成解决的由邢台市桥西区人民法院管辖解决。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交
付贵方之日起生效。
保证人：
法定代表人：
（或授权代理人）
年月日
承包商履约委托保证合同
委托保证人（承包商，以下称甲方）：
住所：
法定代表人：：
保证人（以下称乙方）：
住所：
法定代表人：
鉴于甲方与（以下简称业主）就项目于年月日签订编号为的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），乙方接受甲方的委托，同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。甲乙双方经协商
一致，订立本合同。
第一条定义
本合同所称工程履约担保是指，乙方向业主保证，当甲方未按照主
合同的约定履行主合同义务给业主造成损失时，由乙方按照本合同
约定承担保证责任的行为。
第二条保证的范围及保证金额
2．1 乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务，给业主造成
的实际损失。
2．2 乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的%，数额最高不
超过人民币元（大写：）。
第三条保证的方式及保证期间
3．1 乙方保证的方式为：连带责任保证。
3．2 乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程
竣工日期后日内。
3．3 甲方与业主变更工程竣工日期的，经乙方书面同意后，保证期
间按照变更后的竣工日期做相应调整。
第四条承担保证责任的形式
4．1 乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任：
（1）由乙方提供资金及技术援助，甲方继续履行工程交付义务，但乙方支付金额不超过本合同第二条规定的保证金额。
（2）由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。
第五条担保费及支付方式
5．1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。
5．2 双方确定的担保费率为：。
5．3 本合同生效后日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币
元（大写：）。
第六条反担保
甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行签订反担保
合同。
第七条乙方的追偿权
乙方按照本合同的约定承担了保证责任后，即有权要求甲方立即归
还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用，甲方另外应支付乙
方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息，并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。
第八条双方的其他权利义务
8．1 乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的担保费之
【篇三：建筑工程履约担保合同】
工程履约担保
履约担保是担保公司承诺一旦在该项担保的受保人履行了其所应履
行的合同义务之后，保证人将保证购销合同中有关货款支付、货物
供应等结算条款或违约金支付条款得到执行，从而有效地避免或降
低供需双方在交易过程中的风险，维护债权人的合法权益。
履约担保的种类包括：工程合同履约担保、工程招投标履约担保、
技术转让合同履约担保、贸易合同履约担保、房地产交易担保、机
动车交易担保、房屋产权过户交易安全担保、企业产权过户交易安
全担保、合约对冲押金/预付款/质量保证金担保、中介费/佣金担保、产品质量担保、出国留学经济担保、个人分期付款消费担保、诉讼
保全担保等。
其中开展最为广泛的的业务有:工程合同履约担保和工程招投标履约
担保。
工程合同履约担保：保证担保人（担保公司）向招标人出具履约保函，保证建设工程承包合同中规定的一切条款将在规定的日期内，
以不超过双方议定的价格，按照约定的质量标准完成该项目。一旦
承包商在施工过程中违约或因故无法完成合同，则保证担保人可以
向该承包商提供资金或其他形式的资助以使其有能力完成合同；也
可以安排由新的承包商来接替原承包商以完成该项目；还可以经过
协商，业主从新开标，中标的承包商将完成合同中的剩余部分，由
此造成最后造价超出原合同造价的部分将由保证担保人承担；如果
对上述解决方案不能达成协议则保证担保人将在保额内赔付业主的
损失。
履约担保金额一般不得低于合同价款的10% 。若用经评审的最低投
标价法中标的，履约担保金额不得低于合同价款的15% 。
工程招投标履约担保：保证担保人（担保公司）在投标人投标之前，向招标人出具投标保函，保证中标人将与招标人签订合同并将提供
招标人所要求的履约保函。如果中标人违约，则保证担保人将在保
额内赔付招标人的损失。投标保证担保可用于设计招投标、施工招
投标、监理招投标、材料采购招投标等各种招投标活动。
建筑工程履约担保合同
保证人(以下称甲方)：
住所：
法定代表人：
电话：传真：
债权人(即承包商，以下称乙方)：
住所：
法定代表人：
电话：传真：
债务人(即业主，以下称丙方)
住所：
法定代表人：
电话：传真：
鉴于乙方与丙方就项目于年月日签订编号为号《建设工程施工合同》(以下简称主合同)，甲方接受丙方的委托，同意以保证的方式为
丙方向乙方提供业主支付担保，甲乙丙三方经协商一致，订立本合同。
第一条定义
本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供工程款支付保证，保证
丙方履行号主合同约定的工程款支付义务。
本合同所称工程款是指除工程质量保修金以外的全部工程结算款。
第二条保证范围及方式
甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的 %，数额最高不超过 (大写)，币种。
甲方在丙方发生以下情形时承担保证责任：丙方未能按照主合同的约定向乙方支付工程款项。
甲方在保证范围内承担连带保证责任。
第三条承担担保责任的形式
甲方承担保证责任的形式：甲方代丙方向乙方支付主合同约定的应由丙方支付的工程款，但支付总额最高不超过本合同第二条担保范围约定的金额，即不超过元。
第四条保证期间
甲方的保证期间自本合同生效之日起至丙方根据主合同约定应完成除工程质量保修金以外的全部工程款支付之日后日，即至年月日止。
第五条各方的权利义务
一、乙方必须全面履行主合同约定的义务，若乙方发生下列违反主合同义务的情形，致使丙方不能全面履行主合同，则甲方不再承担本合同项下的保证责任：
1、乙方未按照主合同约定的期限交付工程;
2、乙方未按照主合同约定的质量完成工程建设;
3、乙方未提供等额承包商履约担保。
二、丙方应全面履行主合同，乙丙双方应及时向甲方通报主合同的履行情况，并积极配合甲方进行定期或随时检查和监督。
三、乙方将主合同义务转让给第三人的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证责任。
四、乙方与丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证责任。
五、乙方有义务配合甲方监督丙方履行主合同，并对丙方在履行主合同过程中的违约情况和可能出现的违约情况及时通知甲方。
六、因政府的政策或命令，导致丙方不能履行主合同义务，甲方不再承担保证责任。
七、依照法律规定或合同的约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或全部义务的，甲方亦免除相应的保证责任。
八、甲方在承担担保责任后，享有追偿权。
第六条承担担保责任的程序
一、乙方向甲方提出书面索赔请求，必须采用书面形式，并提供丙方未全面履行主合同义务的证明材料。如果乙方认为工程质量符合主合同约定的标准，乙方还需同时提供项目总监理工程师、监理单位及建筑工程质量检测机构出具的检测报告，否则甲方可以拒绝承担担保责任。
二、甲方在收到乙方的索赔通知后个工作日内，按照本合同的约定承担保证责任。
第七条合同的生效、变更和解除
一、本合同由甲乙丙三方法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章后生效。
二、本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙丙三方协商一致并订立书面协议。
第八条争议的解决
本合同发生争议或纠纷时，甲乙丙三方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院(也可以选择通过仲裁程序解决)。
第九条甲乙丙三方约定的其它条款：
第十条附则
本合同正本一式份，甲乙丙三方各执份。
甲
方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
(或授权代理人) (或授权代理人)
年月日年月日
丙方：
法定代表人：
(或授权代理人)
年月日
合同履行担保书范文 合同担保是缔结合同双方当事人为了保证合同的切实履行,根据法律的规定或合同的约定,采用的一种保证合同履行的法律形式。下面学习啦小编为大家精心整理了合同履行担保书范文，希望能给你带来帮助。 合同履行担保书范文篇一： 根据本担保书，______________(承包人名称)做为委托人(以下称“承包人”，)和 ________________(担保公司，证券公司或保险公司名称)做为担保人共同向债权人 ______________(雇主名称)(以下称雇主)承担支付人民币_________元的责任，承包人和担保人均受本担保书的约束。 鉴于承包人已于_______年______月______日同雇主签署了_________(合同名称)的书面协议，下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是：如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同，本担保书的责任失效;否则将保持有效。一旦雇主提出承包人违约，而雇主又履行了自己的责任，担保人将迅速弥补违约的损失，或者迅速： 1.根据合同要求完成合同;或_______________________________________。 2.按合同条件提供雇主合格的投标书，在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后，安排投标人和雇主之间合同，在施工过程中提供足够的资金，支付“合同价余额”以外完工所需的费用，包括担保人有责任承担的赔偿费，但总数不超过上述第一段中提到的金额。这里所说的“合同价余额”指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额;或 3.付给雇主按合同条件完成合同所需的金额，但不超过本担保书的限额。 本担保人不承担大于本担保书限额的责任。任何有关本担保的诉讼，必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。除了雇主以外，任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章，以资证明。 担保人(公章)：_________ 承包人(公章)：_________ 代表(签名)：___________ 代表(签名)：___________ _________年_____月_____日 _________年_____月_____日 签订地点：_______________ 签订地点：_______________
合同担保书格式范文 甲方(担保权人)：乙方(担保人)：丙方(被担保人)：(以下简称甲方)与担保人(以下简称乙方)就被担保人(以下简称丙方)，提供担保，签订如下担保合同： 1、乙方自愿为丙方保，并承担连带担保责任。 2、担保人承担担保责任的范围为： (1)丙方所发的一切费用及违约金; (2)甲方与丙方之间出现协议终止或被解除等情况;丙方出现时，乙方仍然应依照本合同履行担保责任，以上情况不发生免除乙方担保责任的后果。 3、担保人承担担保责任的期限自本合同生效之日起至丙方赔偿甲方所有损失并承担违约金后终止。 4、若丙方出现权要求乙方承担连带担保责任，若乙方和丙方都不履行合同义务的，甲方有权向甲方注册所在地法院申请强制执行或采取相应的强制措施，并追究乙方和丙方相应的违约责任。
5、在担保期间担保人不得擅自单方撤销担保;担保人若撤销担保，需经甲、乙、丙三方再次共同达成相关协议，赔偿甲方所有损失并承担相应违约责任后方可撤销。 6、担保人承诺在本合同下面所填写个人资料真实无误。如资料有误，甲方有权随时要求乙方支付违约金元。 7、本合同自甲、乙、丙三方方签字、盖章之日起生效。一式三份，甲方、乙方、担保人各执一份，具有同等法律效力。担保合同8、乙方、丙方需提供 __复印件并按手印或法人营业执照、法人证、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证并加盖公章。 甲方(盖章、签字)： 乙方(盖章、签字)： 丙方(盖章、签字)： 年月日 债权人(全称)：
保证人(全称)：(1)____________ (2)____________ (3)____________ 为了确保____________(下称债务人)与债权人签订的编号为 __________的《特许经营合同》(下称主合同)的切实履行，保障债权人债权的实现，保证人愿意为债务人依主合同与债权人所形成的债务提供保证。为明确双方权利义务，根据我国《担保法》及其他有关法律、法规，经双方当事人协商一致，特订立本合同。 第一条被保证的主债权种类、数额 担保合同保证人担保的主债权种类、数额(币种及大写金额)分别为：_________________________。 第二条保证范围 保证人担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、复利息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
销售合同,合同履约保证金意思 合同履约保证金的定义及特点 合同履约金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证，并在双方合同到期或者依法解除时才予以退还。那么合同履约保证金的定义是什么呢？合同履约保证金的特点有哪些呢？ 履约担保是工程发包人为防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失。其形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，额度为合同价格的10%;履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的10%;履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。一般情况下履约担保是在保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天退回。 一、定义 简介 什么是履约保证金
商业合同 1.(商业合同)合同履约金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证。并在双方合同到期或者依法解除时才予以退还。它不是法定的债的担保方式，其性质和效力都缺乏法律依据。 期货领域 2.(期货领域)为确保履行合约而由期货合约买卖双方或期权卖方存放于交易帐户内的押金。商品期货保证金不是一种股票的支付，也不是为交易该商品而预付的定金，而是一种良好信誉押金。 详解 履约保证金是买卖双方确保履约的一种财力担保。期货市场的交易者在进行交易时必须存入一定数额的履约保证金，保证金数额由提供合约交易的交易所制定，其金额通常为合约总值的5-15%，当然，经纪商或委托经纪商还会自选制定额外保证金，这种额外保证金数额不会低于交易所规定的水平。另外，保证金水平还受市场交易风险大小所影响，在波动较大的市场中通常要付较多的保证金。同时，对套期保值和投机交易的保证金要也有所不同，一般前者所收保证金相对低些。保证金又分为初始保证金和追加保证金。初始保证金是交易者
担保服务合同 合同编号：（年字第号） 签约地点：市 甲方： 住所： 乙方： 住所： 丙方：住所： 身份证号码：电话： 签约事由： 1、甲方因投标（下称该工程项目）需要向发标方提供（以下称出保银行）出具的相应工程保函 (担保金额人民币万元人民币)； 2、（以下称出保银行）与甲方签署《开立保函合同》（编号：____________________），为其出具上述保函； 3、乙方就上述2事由为甲方向出保银行提供保证担保并丙方为甲方向乙方提供反担保。甲、乙、丙三方为明确各自的权利义务，在诚实信用、等价有偿原则下，经友好协商达成一致，自愿签订本合同。 第一条保证方式 乙方为甲方向出保银行提供的上述保证方式为连带责任保证, 丙方亦为甲 方向乙方提供的上述保证方式为连带责任保证。 第二条保证范围 当出保银行就该工程项目在上述担保金额内承担保证责任时，甲方应当向 出保银行承担上述工程履约保函的本金、利息、违约金、实现债权的费用等。 当乙方就上述担保发生经济损失时，丙方应当就其反担保责任向乙方承担 包括但不限于上述工程履约保函的本金、利息、违约金、实现债权的费用等。 第三条保证期间 乙方的保证期间自乙方与出保银行签订担保合同或乙方为甲方向出保银行
出具担保函之日起两年,丙方的反担保保证期间在该保证期间基础上增加两年。 第四条担保费及收取方式 甲方应按上述工程保函担保总金额的 %向乙方计付担保费（即人民币元（大写：（不含银行手续费），并应于乙方与出保银行签订担保合同之前(如乙方与出保银行无需签订担保合同的,则应为甲方向出保银行出具担保函之前)一次性向乙方付清。 第五条反担保 甲方、丙方同意以下列方式向乙方提供反担保，反担保保证范围为乙方因 上述担保而所受到的一切损失，包括但不限于：本合同约定的工程履约担保的 本金、利息、罚息、担保费、违约金、实现债权的费用等。 3、甲方同意向乙方提供本合同约定保函金额的 %作为保证金，并在签订本合同之时汇入乙方指定的账户，开户行帐户名帐号。该保证金自解除乙方上述保证责任且甲方未出现违约情形上时,由乙方一次性无息退还. 4、上述反担保依法需要登记的均由甲方、丙方负责在本合同生效时办妥有关登记手续，且上述反担保执行不分先后顺序及担保比例，乙方有权根据实际情况自行选择追索方式。 第六条乙方的追偿权 出保银行就本合同约定工程履约担保事宜要求乙方承担违约责任之日起， 乙方即有权要求甲方、丙方承担包括但不限于上述工程履约保函的本金、利息、违约金、实现债权的费用等，并按上述代偿款项的20%一次性支付违约金。 第七条其他权利义务 1、乙方在甲乙双方签订本合同，收到甲方支付的担保费并且双方落实完毕反 担保措施后，与出保银行签订保证合同，为甲方提供担保。 2、甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措的,则甲方、丙方应提 前三十日通知乙方；或甲方、丙方发生亏损、诉讼等事项亦应立即通知乙方。 否则均视为甲方、丙方违约, 甲方、丙方应赔偿乙方损失外,还应按上述工程履约 保函担保总金额的20%一次性支付违约金。
中国人民财产保险股份有限公司 合同履约保证保险条款 总则 第一条本保险合同由保险条款、投保单、保险单及批单组成。凡涉及本保险合同的约定，均应采用书面形式。 第二条合同关系中的债务人可作为本保险合同的投保人，合同关系中的债权人为本保险合同的被保险人。 保险责任 第三条保险期间内，投保人未按照与被保险人所签订的合同履行相关义务，且未按照合同约定向被保险人履行赔偿责任，对于被保险人因此产生的直接经济损失，保险人按照本保险合同的约定承担赔偿责任。 责任免除 第四条下列原因造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿： （一）战争、敌对行为、恐怖行为、军事行动、武装冲突、罢工、暴动、民众骚乱； （二）核爆炸、核子辐射和放射性污染； （三）洪水、地震、海啸及其他人力不可抗拒的自然灾害； （四）行政行为或司法行为；
（五）投保人及其代表的犯罪行为；被保险人及其代表的故意、重大过失或犯罪行为。 第五条存在下列情况之一的，保险人不负责赔偿： （一）投保人与被保险人订立的合同被依法认定无效或被撤销； （二）投保人与被保险订立的合同按法定或者约定解除； （三）投保人、被保险人采用欺诈、串通等恶意手段订立合同； （四）投保人与被保险人对合同实质性内容进行修改，包括但不限于变更合同主体、修改合同权利义务等，而事先未征得保险人书面同意的； （五）被保险人未履行合同中约定的义务； （六）因非本保险合同中保险人承保的其他合同纠纷，导致投保人未履行约定而造成的损失。 第六条对下列损失、费用和责任，保险人不负责赔偿： （一）投保人与被保险人签订的合同承诺以外的任何损失和费用; （二）被保险人的间接损失； （三）本保险合同中载明的免赔额以及按本保险合同中载明的免赔率计算的金额，两者以高者为准。 赔偿限额、免赔额（率）
精心整理 履约保证金协议 甲方（全称）：原乡安吉旅游管理有限公司 乙方（全称）： 本履约保证金协议由双方于年月日订立。 为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本协议。 第一条鉴于甲方与乙方已于年月日签署了关于CASA˙溪龙国际茶文化交流中心建设项目（休闲度假综合体）施工合同协议，乙方在对建设工程施工合同协议条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同协议中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本协议约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证金缴纳时间 乙方应当在施工合同协议签订后3日内（日历天）向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约保证金的，视为CASA˙溪龙国际茶文化交流中心建设项目（休闲度假综合体）项目施工合同协议自行终止。 第三条保证金额 乙方应当向甲方账户交纳现金，金额：大写人民币壹仟伍佰万元（￥元）作为履约保证金交付给甲方。 第四条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后3日内。甲方直接将履约保证金（无息）归还给乙方。 第五条生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 精心整理
精心整理 精心整理 第六条其他 本协议一式陆份，具有相同法律效力。甲方执叁份，乙方执叁份。甲方：（公章）乙方：（公章） 原乡安吉旅游管理有限公司 地址：湖州市安吉县溪龙乡地址： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人 经办人：经办人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：浙江安吉农村商业银行开户银行： 股份有限公司溪龙支行 帐号：帐号：
合同履约担保的形式有哪些 (示范合同) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-012375
合同履约担保的形式有哪些(示范合同) 合同履约担保的形式有哪些？ 银行履约保函 银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10%左右。银行保函分为有条件的银行保函和无条件的银行保函。 有条件的保函是指下述情形: 在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由发包人或监理工程师出具证明说明情况，并由担保人对已执行合同部分和未执行部分加以鉴定，确认后才能收兑银行保函，由招标人得到保函中的款项。建筑行业通常倾向于采用这种形式的保函。 无条件的保函是指下述情形:在承包人没有实施合同或者未履 行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由。只要看到承包人违约，就可对银行保函进行收兑。
履约担保书 履约担保书的担保方式是:当承包人在履行合同中违约时，开出担保书的担保公司或者保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付该项保证金。工程采购项目保证金提供担保形式的，其金额一般为合同价的30%一50%。承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式，有利于工程建设的顺利进行，因此是我国工程担保制度探索和实践的重点内容。 履约担保金 履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，额度为合同价格的10%; 云博图文设计 本文档文字均可以自由修改
个人担保合同范本 个人担保合同范本 发布时间：2020-04-15 担保，是指在借贷、买卖、货物运输、加工承揽等经济活动中，债权人为保障其债权实现的，要求债务人向债权人提供担保的合同。 个人担保合同范本一 甲方：_________ 乙方：_________ 为确保甲、乙双方签订的_________年_________字第_________号合同（以下称主合同）的履行，双方经协商一致，就定金担保事宜达成如下协议： 第一条依据主合同，甲、乙双方应履行如下义务：_________. 第二条甲方应在本合同签订之日起_________日内向乙方交付定金_________元整。 第三条本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更或解除，除非使双方协商一致并达成书面协议。 第四条甲方履行主合同义务后，乙方应返还定金或以该定金冲抵甲方应付乙方款项。 第五条甲方不履行主合同，无权要求返还定金；乙方不履行主合同，应当双倍返还定金。定金罚则的执行，不影响任何一方要求赔偿的权利。 第六条本合同经双方签章自定金交付之日起生效。 甲方（公章）_________ 乙方（公章）_________ 法定代表人（签字）_________ 法定代表人（签字）_________ _________年____月____日 _________年____月____日 签订地点：_________ 签订地点：_________ 个人担保合同范本二 致：A银行(作为下述债权人的代理人) B有限公司(以下简称“借款人”)，拟借款作改造(“项目”)之用。由A 银行所安排的银团，同意向借款人提供_________贷款。A银行作为代理行及安排行及各贷款人(其名称详列在下述贷款协议附表一)在 _________签订贷款协议，贷款人同意按贷款协议的规定向借款人提供_________元贷款(“贷款”)。
农民工工资履约委托担保合同 编号:MG（2013）— 保证人（以下简称甲方）：四川瑞银非融资担保有限责任公司凉山州分公司地址：西昌市胜利南路二段一号市设计院一楼 法定代表人：魏东 电话：传真： 委托人（以下简称乙方）：雷波县建筑有限责任公司 地址：雷波县锦城镇南街8号 法定代表人：杨耀恒 电话：传真： 鉴于乙方就雷波县烂坝子乡综合文化站建设工程于 2013 年 7 月22日向甲方提出农民工工资支付担保的申请，甲方同意接受乙方的委托，向监管方以保证方式提供农民工工资支付履约担保。甲乙双方经协商一致，本着友好互利、公平公正的原则，订立本合同。 第一条定义 本合同所称农民工工资履约担保是指：甲方在接到监管方提出的因委托人在履行农民工工资支付义务中，未能履行农民工工资支付约定的责任和义务，监管方要求甲方支付农民工工资的书面通知次日起15个工作日，由甲方向监管方负责支付被拖欠的农民工工资。甲方向监管方支付额度最高不超过甲方为乙方所担保总额。 第二条保证的范围及保证金额 2.1 甲方保证的范围：指乙方与农民工签订的劳动合同约定的农民工工资。 2.2 甲方保证的金额为人民币 17632.00元（大写：壹万柒仟陆佰叁拾贰元整）。 2.3 乙方委托甲方提供保证的范围和金额最终以甲方向监管方出具的
《农民工工资支付担保书》所载内容为准。 第三条保证的方式及保证期限 3.1 甲方保证的方式为：连带保证。 3.2 甲方保证的期限为：从 2013 年 7 月 22 日起至工程竣工验收备案后半年止（特别约定除外）。 第四条担保费用支付方式 4.1 乙方向甲方支付的担保服务费为： 1000.00 元（大写壹仟元整）。 4.2 本合同签订当日内，乙方一次性以转帐/现金的方式向甲方支付担保服务费共计人民币 1000.00 元（大写壹仟元整）。 4.3本合同签订当日内，乙方一次性向甲方缴纳保证金人民币 / 元（大写 / ），乙方完全履行本合同义务后，甲方退回该笔保证金。 第五条反担保 乙方按照甲方的要求需向甲方提供反担保的，反担保合同双方另行签订。 第六条甲方享有的追偿权 乙方违反相关合同约定导致甲方承担了保证代偿责任的，乙方应在五个工作日内归还甲方依照《农民工工资支付担保书》约定的在其担保限额内向监管方支付的任何数额的代偿款项本息（利息按银行同期贷款利率计收）及甲方为实现债权所支出的全部费用。 第七条双方的其他权利义务 7.1 甲乙双方签订本合同生效后，从甲方收到乙方足额支付的担保服务费及保证金之日起3日内，甲方向监管方出具《农民工工资支付担保书》。 7.2 乙方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组、发生亏损、诉讼、变更劳务分包协议等事项应提前三十日以书面的形式通知甲方。 7.3 乙方应按时足额支付农民工工资，并应每月向甲方以书面形式通报项目进展情况及支付农民工工资的履约情况，甲方有权对项目进展情况进行不定期检查和监督，乙方应积极配合，不得阻挠。 7.4乙方应书面授权甲方对整个项目的工程进度和农民工工资的发放情
合同订立原则 平等原则： 根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容：①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则： 根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事
活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一， 订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容 由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可 以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决 争议的方式。 公平原则： 根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平 原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当 事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确 定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。 诚实信用原则： 根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履 行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事 人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其 他违背诚实信用的行为。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-031827 建筑工程履约担保合同书范
建筑工程履约担保合同书范本(2020 版) 合同编号： 保证人(以下称甲方)： 住所： 法定代表人： 电话：传真： 债权人(即承包商，以下称乙方)： 住所： 法定代表人： 电话：传真： 债务人(即业主，以下称丙方) 住所： 法定代表人： 电话：传真： 鉴于乙方与丙方就项目于年月日签订编号为号《建设工程施工合同》
(以下简称主合同)，甲方接受丙方的委托，同意以保证的方式为丙方向乙方提供业主支付担保，甲乙丙三方经协商一致，订立本合同。 第一条定义 本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供工程款支付保证，保证丙方履行号主合同约定的工程款支付义务。 本合同所称工程款是指除工程质量保修金以外的全部工程结算款。 第二条保证范围及方式 甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的 %，数额最高不超过(大写)，币种。 甲方在丙方发生以下情形时承担保证责任：丙方未能按照主合同的约定向乙方支付工程款项。 甲方在保证范围内承担连带保证责任。 第三条承担担保责任的形式 甲方承担保证责任的形式：甲方代丙方向乙方支付主合同约定的应由丙方支付的工程款，但支付总额最高不超过本合同第二条担保范围约定的金额，即不超过元。 第四条保证期间 甲方的保证期间自本合同生效之日起至丙方根据主合同约定应完成除工程质量保修金以外的全部工程款支付之日后日，即至年月日止。 第五条各方的权利义务 一、乙方必须全面履行主合同约定的义务，若乙方发生下列违反主合同义务的情形，致使丙方不能全面履行主合同，则甲方不再承担本合同项下的保证责
合同履约担保函 致：XX公司 XX有限公司与YY有限公司于_______年_____月______日签订的编号为__________的___________________________________合同协议书（以下简称主合同）已生效。ZZ有限公司（以下简称担保方）愿为YY有限任公司（以下简称被担保方）按主合同约定履行义务承担担保责任。现向贵公司提供如下担保： 一、担保的范围 担保方的保证范围是被担保方未按照主合同约定的时间履行主合同义务。 二、担保方式及期间 担保的方式为：连带责任保证。 担保方的担保期间为：自本保函生效之日至主合同约定的被担保方履约日期届满之日起_____个工作日内。 贵公司与被担保人协议变更主合同履约期限的，经担保方书面同意后，担保期间按照变更后的日期作相应调整。 三、担保责任的承担 被担保方未按主合同约定履行主合同约定的义务，担保方在担保期限内承担担保责任。 贵公司要求担保方承担担保责任应提前十五日知会担保方，否则担保方有权拒绝承担担保责任。 四、保证责任的解除 1、在本保函承诺的担保期限内，贵公司未书面向担保方主张保证责任的，自担保期间届满 次日起，担保方担保责任解除。 2、被担保方按主合同约定完全履行合同义务后，担保方担保责任解除。 3、担保方按本保函承担担保责任后，保证责任即解除。 4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，担保方在本保函项下的 担保责任亦解除。 5、担保方的保证责任解除后，贵公司应自担保方担保责任解除之日起____个工作日内，将 本保函原件返还于我方。 五、免责条款 1、因贵公司违约致使被担保人不能按照主合同约定履行合同义务时，担保方不承担担保责 任。 2、贵公司与被担保人协议变更主合同的，需征得担保方书面同意，否则担保方不再承担担 保责任。 3、因不可抗力造成的相关履约方不能履行义务的，担保方不承担担保责任。 六、争议的解决 因本保函发生的纠纷，关联人协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为担保方所在地法院。 七、保函的生效 本保函担保方法定代表人（或授权代理人）签字或加盖公章并交付贵公司之日起生效。 本保函一式三份，正本一份，副本两份。 担保人：ZZ有限公司 法定代表人（或授权代理人）： 年月日
烟台聚银资产管理有限公司 “银行存单质押”履约担保合同书NO: _______ 甲方（持票人）：______________________________ 证件号：____________________________ 联系电话： _____________________________ 地址：______________________________ 乙方（借用人）：______________________________ 证件号：____________________________ 联系电话：—地址：一 丙方（保证人）；证件号： 联系电话：地址： 为了适当发展民间信用，开展第三方存单质押担保业务，促进地方经济发展，三方协商订立 本合同： 一. 甲方有人民币_____ 万元存银行，将存单交丙方,存单编号：_________ ,并同意在________ 银 行做质押担保，期限_月，不能提前随意处分。期满，银行存款利息归甲方所有，并到丙方提取质押担保期内的担保费，以月息 _计。甲方承诺一旦乙方提前还贷，存单自然解冻， 甲方无条件收回存单。 二. 乙方凭担保合同与存单即向银行要求增加借贷_______ 万元，除了承担银行贷款利息以外， 再以』月息，一次性预交 _______ 元为______ 月。可提前还贷，应以实际使用天数结算，多退少补，逾期另加每天罚款 _____ 利息，风险金0.3%月，12个月计：_______ 元，按实际使用月数结算。同时付丙方佣金 _____ 元。 并以自有的座落 ______ 区_______ 路________ 花园_______ 幢_______ 室________ 平方米房产。评估 _____ 万元，向银行作为增加借贷额度的抵押登记。一旦逾期同意无条件由担保公司拍卖抵押房产，以还银行贷款及实现本合同项下债权的全部费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、保函费用、差旅费用、调查费用、评估费用、拍卖费用等，其中，律师费按本协议约定或法院依认定的应给付数额的15%计算，其他费用以实际发生为准）。。 三?丙方必须在甲方存单到期10天内（到期日：指银行存单质押放贷签约生效的起止日），将存单解除质押，使用方顺利取款。否则要负全部赔偿责任。同时，丙方有权在乙方提前还贷后办理新的质押担保，甲方应以配合。并在质押到期后将担保费交给甲方。 四.甲乙双方必须积极配合丙方办理有关登记结算借贷手续，在质押期内有争议纠纷，无法达成 协解。可由当地法院依法判决。 五?未尽事宜，可进一步协商。本合同条款经签字具有法律效力，一式三份，甲、乙、丙各执一份。六?补充条款：丙方承诺：此存单没有适合的借用人，每月仍支付甲方以0.375%计算的月息。 甲方银行账号 _______________________ 甲方: 乙方: 丙方:
履约担保合同范文 履约担保协议书一 合同编号：______________ 委托人：___________________________________________ 地址：_____________________________________________ 受托银行：_________________________________________ 地址：_____________________________________________ 委托人_________依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》向受托银行_________申请出具人民币保函，受托银行同意出具此项保函。 双方就有关事项签订协议。 一、受托银行出具有(无)条件不可撤销的保函，受益人为 _________，担保金额_________元人民币。 二、保函自受益人接受之日起生效，截止日期为_______年______月______日。 三、委托人在受托银行开立保证金存款户，帐号_________，并一次存入_________元人民币。 该存款只用于支付受益人的索赔 四、委托人不能在受托银行出具保函前存足保证金的，委托人由具有企业法人资格的_______________提供第三方反担保，受益人为_________(受托银行)，担保额度为_________元。
委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代替偿还本息时， _________(反担保人)应代委托人归还受托行所垫资金。 受托银行出具保函之前，委托人以可转让的自有资产 ____________元(其中企业债券____________元，金融债券 ____________元，国库券_________元)作为抵押，当委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代偿还本息后，受托银行有权按约定将抵押财产折价或变卖，并从变卖抵押财产的价款中优先受偿。 第三方反担保金额、抵押资产现值合计不低于受托银行出具的保函金额。 五、保函有效期内，受益人凭保函和证明其与委托人债务关系的文件，有权要求受托银行从委托人存款中划付应付款项。 受托银行审查无误后通知委托人并从委托人结算保证金存款帐户划付。 保证金存款户不足支付的，可从委托人其他存款户支付。 六、委托人存款不足支付的，由受托银行垫付。 委托人应在接到受托银行通知后30日内归还垫款。 受托银行对垫付款项按建设银行其他贷款计收利息。 超过30日不还，加收20%利息。 七、委托人按担保金额的_________‰×_______(年)支付保费，共计_________元人民币。 保证费在每年______月______日交纳。 如过期不交，受托银行有权从委托人的存款中划拨。
施工合同履约保证金 最近发表了一篇名为《施工合同履约保证金》的范文，好的范文应该跟大家分享，重新了一下发到。 履约保证金合同 : : 本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。 为了明确双方权利、义务,依据《中华人民 ___合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。 第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。 第三条保证金额 乙方应当按照中标合同总金额的%,金额:大写人民币元(￥ )作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。 第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。 第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。 第六条乙方向甲方提供履约保证金后,甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。 第七条争议的解决
本合同适用中华人民 ___有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地 ___提起诉讼。 第八条生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第九条其他本合同一式贰拾份,具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份,乙方执玖份。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人或授权代理人(签字):法定代表人或授权代理人(签字): 关于规范合同履约保证金管理 ___ 基层各单位、项目经理部:
担保合同范本 本担保协议（以下称“协议”）于年月日由以下双方： 1?作为委托人的（以下称“甲方”） 2?作为担保人的（下称“乙方”）在签署。 鉴于以下缘由： 1.甲方拟与（下称“受益人”）签署关于流动资金贷款（银行承兑汇票）的（下称“合同”）； 2.甲方申请乙方为其开立上述合同项下以为受益人，金额为，有效期自上述生效之日起，期 限的保函（下称“保函”）： 兹乙方同意为甲方向受益人开具保函。 在乙方开立保函之前，甲方必须： 1.向乙方提供下经协议双方约定选用下列项反担保方式。 （1）经乙方认可的企业法人/自然人在甲方要求下正式向乙方签发以乙方为受益人的不可撤销、连带责任反担保保证书。名 单如下： A、企业法人①； ②； ③； ④； B、自然人及其财产共有人①； ②； ③; ④;
⑤； (2)甲方按下列要求向乙方交纳履约保证金： 保证金数额： 交纳时间： 交纳方式： 付款帐号： 履约保证金的支付： A.在甲方到期未履行还款(《借款合同》项下)义务，(贷款方)要求乙方履行保证义务时，乙方无须征得 甲方同意，有权直接从保证金款项内向(贷款方)予以支付； B.甲方未按规定交纳担保费的，乙方有权直接在保证金款项内扣付； C.甲方未履行本协议约定的义务时，乙方有权在保证金款项内扣付甲方的应付款及违约金、赔偿金等； D.乙方有权监督并实施保证金的支付，拒付与担保内容无关的款项； E.保证金在合同执行完毕后，由乙方退还甲方。 2.向乙方提供下列文件的正本或经甲方的法定代表人签字并加盖公章证实为真实和完整的副本： (1)甲方的企业法人营业执照； (2)甲方的公司章程； (3)甲方全体现任股东(董事)名单及签字样本。 (4)同意甲方签署本协议的股东会(董事会)决议； (5)甲方的上年度财务报表及审计报告，及申请前一个月的财务报表； ⑹抵押物的所有权证(若有抵押物时)，以及其他相关资料。 、甲方在此向乙方作如下保证: 1.甲方是依照中华人民共和国法律注册成立及有效存在的公司； 2.甲方有充分的和法定的权利签署和执行本协议；
履约担保协议书范本 履约担保协议书范本一 根据本担保书，______________(承包人名称)做为委托人(以下称"承包人"，)和________________(担保公司，证券公司或保险公司名称)做为担保人共同向债权人______________(雇主名称)(以下称雇主)承担支付人民币_________元的责任，承包人和担保人均受本担保书的约束。 鉴于承包人已于_______年______月______日同雇主签署了 _________(合同名称)的书面协议，下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是：如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同，本担保书的责任失效;否则将保持有效。 一旦雇主提出承包人违约，而雇主又履行了自己的责任，担保人将迅速弥补违约的损失，或者迅速： 1.根据合同要求完成合同;或 _______________________________________。 2.按合同条件提供雇主合格的投标书，在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后，安排投标人和雇主之间合同，在施工过程中提供足够的资金，支付"合同价余额"以外完工所需的费用，包括担保人有责任承担的赔偿费，但总数不超过上述第一段中提到的金额。 这里所说的"合同价余额"指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额;或
3.付给雇主按合同条件完成合同所需的金额，但不超过本担保书的限额。 本担保人不承担大于本担保书限额的责任。 任何有关本担保的诉讼，必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。 除了雇主以外，任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。 承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章，以资证明。 担保人(公章)：_________ 承包人(公章)：_________ 代表(签名)：___________ 代表(签名)：___________ _________年_____月_____日_________年_____月_____日签订地点：_______________ 签订地点：_______________ 履约担保协议书范本二 合同编号：______________ 委托人：___________________________________________ 地址：_____________________________________________ 受托银行：_________________________________________ 地址：_____________________________________________ 委托人_________依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》向受托银行_________申请出具人民币保函，受托银行同意出具此项保函。 双方就有关事项签订协议。 一、受托银行出具有(无)条件不可撤销的保函，受益人为
编号：_____________履约保证金协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（全称）： 乙方（全称）： 甲乙双方本着公平自愿的原则签署本协议。经双方协商达成以下几条协议。 第一条鉴于甲方与乙方签署了__________________施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证金缴纳时间 乙方应当在施工合同签订后7日内（日历天）向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约保证金的，视为放弃中标。 第三条保证金额 乙方应当向甲方账户交纳现金，金额：大写人民币_________元（￥_________元）作为履约保证金交付给甲方。 第四条保证期间自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌_________日内。 保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的，甲方分三次将履约保证金（无息）划回乙方账户：第一次为隧洞主体工程开工（洞脸形成），返还履约保证金的30%，及人民币_________元；第二次为隧洞掘进贯通，返还履约保证金的40%，及人民币_________元；第三次为隧洞混凝土衬砌完成，返还履约保证金的30%，及人民币_________元。 第五条生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第六条其他 本协议一式_________份，具有相同法律效力。甲方执_________份，乙方执_________份。 甲方：（公章）乙方：（公章） 地址：地址： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人法定代表人 或授权代理人（签字）：或授权代理人（签字）： 经办人：经办人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号：
合同履约担保函 编号：______________________ 致________________________： 鉴于贵方与____________________（以下简称“申请人”）就__________________________旅游项目于_______年_____月______日签订的编号为__________的___________________________________合同协议书（以下简称主合同），受申请方委托，我方（“保证方”）愿就履行主合同约定的返回我国境内的时间以保证的方式向贵方提供如下担保： 一、保证的范围及保证金额 我方的保证范围是申请人未按照主合同的约定的时间履行返回国境义务。 我方保证的金额为人民币：50000元（大写：伍万圆整）。 二、保证的方式和保证期间 我方保证的方式为：连带责任保证。 我方的保证期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的日期结束后_____个工作日内。 贵方与申请人协议变更合作期限的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的日期作相应调整。 我方确认，本担保合同在主合同约定的时间到达之前不得撤销。 三、代偿的安排 贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及申请人未履行主合同约定的返回我国境内时间的证明材料。 我方收到贵方书面索赔通知及相应证明材料后，在______个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 四、保证责任的解除 1、在本保函承诺的保证期内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起， 我方保证责任解除。 2、申请人按主合同约定履行了返回我国境内义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日 起，我方保证责任解除。 3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方全 部兑付之日起，保证责任即解除。 4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保 证责任亦解除。 我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起____个工作日内，将本保函原件返还我方。 五、免责条款 1、因贵方违约致使申请人不能按照约定时间返回我国境内的，我方不承担保证责任。 2、贵方与申请人协议变更主合同的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担保证责任。 3、因不可抗力造成的相关履约方不能履行义务的，我方不承担担保责任。 六、争议的解决 因本保函发生的纠纷，由贵我两方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为保证人所在地法院。 七、保函的生效 本保函自我方法定代表人（或授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。 本保函一式三份，正本一份，副本两份。