污水处理厂施工合同
【篇一：污水处理厂合同】
零星工程协议书
甲方：泰州鑫泰集团有限公司（以下简称甲方）乙方：泰州市明新
建设工程有限公司（以下简称乙方）
由于泰州市第二城南污水处理厂内污水井旁发生塌陷，需要紧急维修，同时为了泰州市创建文明城市，在泰祥路一厂房门口修建围墙
工程。根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建
筑法》及其他有关法律法规有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚
实信用原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，特签订本合同，具体事项如下：
一、工程名称、内容、范围及承包形式
1、工程名称：泰州市第二城南污水处理厂管道维修工程
2、工程地点：泰州市第二城南污水处理厂
3、工程范围：管道维修
4、承包形式：包工包料
二、合同工期
合同工期：2014.12.15-2015.1.15
三、质量标准工程质量符合合格标准，经甲方代表现场验收合格。
四、工程造价
跟踪审计，由跟踪审计确认现场工程量及单价，确认的结算价下浮18%为最终决算价。
五、甲方的权利与义务
1、负责协调施工现场矛盾，确定施工方案。
2、提供地下管线资料，组织检验和工程验收。
3、施工现场提供水电。
六、乙方的权利与义务
1、严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范和施工管理办
法组织施工。
2、服从甲方的合理安排，并接受检查检验，不得转包。
3、负责校验工程、保证围墙质量，测量原地面纵横断高程，保护地
下管线。
4、负责施工现场交通和噪音控制，负责成品路面和施工管线的保护，负责现场材料、物资设备等安全保卫。
5、保持施工场地文明、卫生。
6、负责施工人员的人身安全和施工质量安全。
七、付款方式甲方代表验收合格一次性付清
九、合同生效
合同订立时间：2014年月日。合同订立地点：泰州经济开发区建
设局。
本合同一式四份，双方各执两份，自双方签字盖章后生效。
甲方（公章）乙方（公章）
法定代表人法定代表人
或其委托人或其委托人
（签字）：（签字）：
【篇二：污水处理厂工程施工合同】
建湖县城东污水处理厂
土建工程施工合同
合同编号：kjt20090905
发包人(总承包单位)：（以下简称甲方）
法人代表：职务：
项目经理：
开户行及银行账号：农业发展银行建湖县支行承包人（施工单位）：有限公司（以下简称乙方）
法人代表：职务：
项目经理：
见证人（建设单位）：建湖县城东污水处理厂（以下简称丙方）
依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》
及其他有关
法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙
双方就本建设
工程土建施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
1.工程各称：建湖县城东污水处理厂土建工程
2.工程地点：建湖县城东污水处理厂厂区内
3.工程造价：万元
4.工期时限：2009年月日至2009年月日止，共天（日历日）。
二、承包形式和承包范围：
1.承包形式：固定价包工、包料、包费、包质量、包工期、包安全。
2.乙方承包工程的范围：建湖县城东污水处理厂土建工程，乙方应
完成的工程
见（合同附件一）。尽管上述工程有具体规定及合同附件所列明的
工程范围，但
与乙方承包的工程有相连、相关或相通的工程或工作，在合理的理
解和公允的判
断下应由乙方完成的。乙方应予完成，不得漏项,不得虚报。
三、合同价款：
1.合同价款金额：执行总价包干，详见分项工程及报价汇总表（合
同附件一）。
2.本合同价款为乙方完成本合同规定的工程，实施包工包料条件下
的固定不变
价。
3.因变更产生的工作量增减按实计算，并由甲方现场签字为准。
变更部分单价执行合同附件二中的相应子目清单单价,总价让利%。
四、合同价款支付：
1.本工程合同价款一律通过银行汇款结算。
2.具体支付方式：在建设方付款方式同步的基础上，按下列方式支付。
2（1）按本合同附件一（分项工程及报价汇总表）中完成工作量的50%（a/o池
及其他构（建）筑物完成立模或形象进度的50%），付实际总价的25%。
（2）完成合同约定的所有工作量，付至实际总价的50%。
（3）竣工验收合格付至实际总价的60%。
（4）甲方整体工程验收交付建设方使用后付至总价的70%。
（5）土建工程余款在甲方整体工程交付使用后第六个月和第十二个
月分二期付
清。
五、工程分包及转包：
甲方同意乙方将承包的工程分割后分包给他人施工。
六、工程质量标准：
1.工程质量等级：合格。
2.适用标准和规范
建筑装饰装修工程质量验收规范（gb50210-2001）
混凝土结构工程施工质量验收规范（gb50204-2002）
砌体工程施工质量验收规范（gb50203-2002）
钢结构工程施工质量验收规范）gb50205-2001）
其它现行的有关主管部门颁发的文件规范等。
七、施工图纸（包括变更图纸）：
1.甲方向乙方提供图纸日期和套数：开工前一周内提供3套。
2.如有设计变更的，甲方及时向乙方提供变更图纸,乙方应及时配合
施工。
八、甲方代表和乙方项目经理姓名和职权：
1. 甲方代表：杭小旦职务：项目经理
职权：负责施工日常协调管理，进行隐蔽工程、中间体、日常检查
并签署确认书。
2. 乙方项目负责人：职务：项目经理
职权：（履行本合同工程项目和全面管理。）
九、甲方义务：
甲方除了履行本合同其他条款规定的义务以外，还应履行以下义务；
1.与业主协调,签订总承包施工合同、平整施工场地等工作，使施工
场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
2.施工所需的水、电、由甲方及建设方共同协调提供出口（接点进
入施工场地范围内）；甲方供给乙方所需的水、电应按表计量，按
成本价收费。
3.甲方代表发现乙方采购并使用不符合设计或合同要求的材料时，
有权要求乙方负责更换、拆除或重新采购，因此产生的费用由乙方
承担，延误的工期不予顺延。
4.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料。
5.协调办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、临水、临电等申请批准手续。
6.确定水准点与座标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。
7.协调处理施工现场周围建（构）筑物和地下管线以及文物、古树
名木的保护。
十、乙方义务：
乙方除了履行本合同其他条款规定的义务以外，还应履行以下义务。
1.合同签订后三日内乙方应向甲方提供施工方案及有关文件。
2.乙方应及时向甲方书面提供施工进度计划，材料和设备进场计划。
3.乙方负责的下列材料应满足设计要求并附材料一栏表,详见(合同附
件二)。
4.乙方按工程设计要求采购的材料，在到货前一天应通知甲方代表
准备查验，并在进入工地时向甲方代表出示产品合格证，检验单，
且应按甲方代表的要求进行检验或试验，不合格的必须运出工地，
检验或试验费用由乙方承担。
5.乙方应保管好承包材料的合格证、检验单，以便工程验收时向验
收方提供。
6.乙方自行负责施工现场的防护工作。
7.负责施工场地的交通、环卫、粉尘、防火、施工噪音等工作，并
承担因此发
生的一切责任。
8.负责已完工工程的管理保护，如有损坏负责维修，并承担其费用，直至验收合格交付甲方。
9.负责施工现场周围建（构）筑物和地下管线、文物、古树各木的
保护，造成损害的，应负责赔偿。
10.搞好施工现场清洁卫生工作，交工前清理现场，达到甲方要求，
承担因其自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
11.安全施工：乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按
安全标准组织施工，并随时接受行业安全监督检查，采取必要的安
全措施，消除事故隐患。在施工过程中发生的工伤事故及安全事故，均由乙方负责。
12.如本工程在动力设备、高压线路、地下管道、密封防震车间、易燃、易爆地段或交通要道附近，应做好安全防护措施，因此而引起
安全事故责任由乙方承担。
13.如发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应及时报告，同时按政府
有关部门要求处理。
14.积极配合甲方土方、水电、设备等项目的施工，不计取配合费。
十一、施工进度：
1.乙方应在合同签订后2天内将施工组织设计和工程进度计划提交
甲方予以确认或提出修改意见。
2.乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度
的检查和监督。
3.乙方不得擅自更改施工组织设计。工程实际进度与甲方确认的进
度计划不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，经甲方代
表确认后执行。十二、工期延误：
1.因甲方未按本合同第七条1款约定提供施工图纸、未按本合同第
九条约定履行义务而直接导致影响工程进度的，由乙方向甲方提出
工期顺延申请书，甲方须在两日内决定是否予以确认；凡确认的，
工期得以顺延。
2.凡因甲方直接原因导致乙方窝工损失的，双方应商定窝工损失的
具体数额，并以确认书的形式予以确认。
3.因乙方原因造成延误开工、滞缓施工的，不改变本合同约定的工期，给甲方造成的损失由乙方赔偿。
4.凡完成竣工验收的日期迟于本合同约定的竣工日期的和工程实际
进度晚于经甲方代表确认的进度计划的，均为工期延误。但因政府
有关部门迟延验收造成的工程竣工验收延误，不视为工期延误，工
期相应顺延。
5.按合同约定的工期若乙方不能完成，除按违约责任处罚外，甲方
有权组织力量进行协助作业。其费用由乙方承担，直至满足形象进
度要求。
6.因不可抗力造成合同不能如期履行的，双方可以根据不可抗力因
素影响的程度，公平合理的协商处理。
十三、隐蔽工程和中间检查：
1.凡隐蔽工程必须经甲方代表检查验收合格并签署书面确认书后，
乙方方可进行下一步施工。
2.中间检查：甲方代表有权对乙方的施工过程和已完成的部分工程
进行中间检查，并有权根据检查提出整改建议或要求乙方停工或返工。
3.对隐蔽工程的验收和对中间体的检查不代表对工程的验收。
十四、设计变更：
1.乙方不得对原设计自行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接与间接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
2.费用计算：按清单子目相应项目另加违约金。
十五、工程验收：
1.甲方初验：
（1）乙方认为工程具备验收条件时，应提前3天书面通知甲方对工程进行初验。
（2）甲方根据图纸、本合同约定的质量标准、承包内容和设计变更
的内容，对工程的质量、数量、内容进行初步验收。
（3）乙方对甲方在初步验收时提出的有关工程质量和工程数量方面
的问题，应在本合同第一条约定的工期内完成整改和增补，并通知
甲方进行复验。
（4）乙方向甲方申请初步验收时，应向甲方提交工程的有关施工图纸、竣工图纸、文件等技术资料，甲方初验包括对资料的验收。
2.竣工验收：
（1）乙方应在本合同第一条约定的工期内，使全部工程达到本合同
第六条约定的质量标准，并完成竣工验收；凡完成竣工验收的时间
迟于本合同第一条约定的工期为工程延误，工期延误的由乙方按本
合同第十七条第2款第（2）项承担违约责任。
（2）当具备竣工验收条件时甲方应及时组织相关部门进行竣工验收，不能无故拖延验收时间。
十六、保修：
甲乙双方签署建筑工程质量保修书作为本合同附件三，甲方按保修
书规定享受权利，乙方按保修书规定履行义务。
十七、违约责任：
1.甲方违约责任：
（1）因甲方原因导致乙方窝工损失，并有甲乙双方共同签署的窝工
确认书的，该窝工损失由甲方向乙方赔偿。
（2）甲方若不能按本合同第四条的规定给付合同价款的，乙方应给
甲方10天的宽限期，在宽限期内，甲方仍不能给付，自宽限期满，
由甲方按中国人民银行同期贷款利率向乙方赔偿欠款的利息。乙方
不得以甲方延期给付合同价款而要求顺延工期。
2.乙方违约责任：
（1）乙方与甲方相关人员应保持正常、健康的工作关系，乙方不得
向甲方的有关人员进行行贿和变相行贿，如有发生，乙方应承担工
程款总额的20%的违约金，情况严重，甲方有权终止本合同。
（2）非甲方原因导致工人浪工连续俩天不能按施工计划完工的，每
延误一天乙方按10000元承担违约金，若工期延误达5天时，甲方
有权单方终止本合同，乙方除全额返还甲方已支付的款项外，还需
另行向甲方支付按本合同第三条第1款规定的合同价款的5%计算的
违约金；
（3）因乙方原因延误开工5天，甲方有权不经催告单方解除合同。
（4）因工程质量达不到本合同第六条约定的质量标准的，由乙方负责更换、修补或返工，直至达到该标准；因更换、修补、返工导致
工期延误的，由乙方按本合同第十七条第2款第（2）项承担违约责任，因更换、修补、返工等所发生的费用由乙方承担。
（5）工程达不到本合同第六条约定的质量标准的，经更换、修补、返工也不可
（6）上述第2款第（2）项和第（5）项约定的违约金不足以弥补
甲方损失或在上述约定外因乙方原因导致甲方其他损失的，由乙方
另行赔偿。
（7）甲方有权直接从应付合同价款中扣除乙方应支付的违约金。（8）本合同关于乙方违约责任的约定，不能排除因乙方弄虚作假、以次充好、欺瞒甲方和政府有关验收部门致使工程竣工验收通过后
发生重大质量问题时乙方应承担的责任，如有发生，乙方应承担其
法律责任。
十八、保险：
乙方负责为本合同项下工程和施工人员及第三人生命财产办理保险，支付保险费。
十九、不可抗力：
1.本合同约定的不可抗力指甲乙双方任何一方在签订本合同时不可
预见的遭受影响的一方不能克服和不能避免的，并对本合同的履行
产生影响的事件。
2.甲乙双方在履行合同时，在不可抗力事件影响引起的延误期内将
暂停履行。
3.甲乙双方任何一方遭受不可抗力时应及时通知另一方，解释其需
要提出发生不可抗力的理由，并且应在其后十五天内对该不可抗力
事件的发生及其持续时间提供适当证明。
4.若发生不可抗力，甲乙双方应就履行本合同或变更终止本合同达
成协议。二十、争议解决：
1.本合同规定的各项条款，甲乙双方应共同遵守。如在履行中发生
争议，应本着友好协商的原则予以解决，如果对合同有关条款的理
解发生争议，应根据合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确
定该条款的真实意思。
2.凡有关本合同或执行本合同时发生的争议由双方协商解决，协商
不成时任何一方均有权诉至法院，无论哪一方起诉，均由工程所在
地法院管辖。
二十一、合同变更与转让：
1.本合同一经生效任何一方不得随意变更，但甲乙双方就变更达成书面协议的除外。
2.甲乙双方任何一方发生合并、分立、改组、转让、出兑等变更的情况的，必须事先通知另一方，另一方有权决定是否终止本合同。
3.未经甲方同意乙方不得擅自转让本合同。
二十二、合同生效和终止
本合同须经双方签字盖章后生效，自约定事项处理完毕之日终止。二十三、其它约定：
1.工程竣工验收合格交付使用后，乙方应及时办理工程结算，甲方在收到乙方结算书后一个月内办理完工程结算。
2.甲方任何员工的言论和书面文件在经甲方书面确认之前均不代表甲方；甲方的任何书面文件均需加盖甲方公章方为有效。
3.合同一方因与对方员工发生的私人经济往来而产生的任何损失，由该方自行承担，合同另一方不承担任何责任。
4.本合同有效期内，以及在其终止或期满后的任何时候，乙方不得向任何第三
【篇三：污水处理厂工程总承包合同书】
合同书
项目名称：长安镇三洲污水处理厂二期建设工程
发包方：东莞市长安锦厦三洲水质净化有限公司
（甲方）
承包方：武汉路德科技有限责任公司（乙方）
签订地点：广东东莞
签订日期：2011年 11 月 15 日
发包方东莞市长安锦厦三洲水质净化有限公司（以下简称甲方）将长安镇三洲污水处理厂二期建设工程总体发包给武汉路德科技有限责任公司（以下简称乙方）。为明确双方在该项目工程承包工作中的权力、责任和义务?努力完成双方各自承担的任务?依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和中华人民共和国国务院颁布的《建设工程质量管理条例》的有关规定?双方进行了友好协商?对下列条款取得一致意见?并签订本合同。
第一条词语定义
本合同中除上下文另有要求外?下列词语具有本条所赋予的定义?
1.1 合同?指本工程总承包合同书、合同附件、往来函电、双方确认
的涉及要约、承诺内容的书面资料以及被明确列入的其他补充文件。
1.2 发包方?指合同中约定?具有工程发包主体资格和支付工程价款
能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.3 发包方代表?指发包方为适应本合同的需要?由发包方任命为发
包方代表的当事人?或有时由发包方发通知任命为发包方代表的其他
当事人。
1.4 承包方?指合同中约定?被发包人接受的总承包本项工程的当事
人以及取得该当事人资格的合法继承人。。
1.5 分包商?指在合同中被指定为本工程某一部分的分承包方、制造
商或供应商的任何当事人以及上述当事人财产所有权的合法继承人。
1.6 项目经理?指承包方在本合同签订之后任命的负责工程管理和合
同履行的代表?又称为承包方代表。
1.7 工程?指发包方与承包方在合同中约定的承包范围内的工程。
1.8 施工现场?指由发包方提供的用于工程施工的场所以及发包方具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.9 合同价款?指发包方与承包方在合同中约定?发包方用以支付承
包方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的
款项。
1.10
追加合同价款?指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况?经发
包方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.11 工期?指发包方与承包方在合同中约定?按总日历天数?包括法
定节假日计算的承包天数。在本项目中?指从本合同书签定日算起至工程竣工的全部时间。
1.12 开工日?指本合同书中所约定的工程起算日。本项目开工日即2011年 11月20 日。
第二条工程概况
2.1 工程名称：长安镇三洲污水处理厂二期建设工程
2.2 工程地点：东莞市长安镇?
2.3 工程内容：长安镇三洲污水处理厂二期50000吨/天建设工程，
包括但不限于污水、污泥处理生产设施和相配套的公辅设施?包括厂
内道路、围墙、绿化等设施，详见施工图设计和技术协议等文件。??第三条合同文件
3.1合同文件
下列文件共同构成了发包方与承包方之间的合同文件?且合同文件应能相互解释?互为说明。
1?本合同书?
2?合同附件
3?满足施工要求的施工图文件。
4?技术协议?
5?现行的?指合同生效前颁发的有效版本?国家、行业、地方政府颁布的与本工程相关的条例、标准、规范、技术规定等文件。
6?合同履行中?发包方与承包方有关工程的洽谈、变更等形成书面协议或双方签署后形成的文件视为本合同的组成部分。
3.2 合同文件内容含糊不清或不相一致时?在不影响工程正常进行的情况下由发包方与承包方协商解决。双方协商不成?按本合同条款关于争议的约定条款进行处理。
第四条合同标的
4.1 发包方同意本项目建筑安装工程及所有设备、工器具的设计、采购、运输、验收、保管、倒运、安装、砌筑、施工、单体试车、联动试车、负荷试车、保证考核指标和提供人员培训等工作。本“合同项目”的技术性能要求、验收指
标见技术协议。
4.2 为保证“合同项目”安全稳定运行?承包方应提供“合同项目”所需的全部设备及配套设施。
4.3 承包方在合同期内对“合同项目”承担总的技术、质量、进度、安全和保卫责任。
4.4 承包方确认?所提供的设备及设施?能保证满足“合同项目”的生产能力和指标及功能要求?并能达已批准的初步设计文本要求的保证指标。
4.5 承包方负责向发包方提供本“合同项目”的工程资料?包括?工程项目所用的设备制造图、参数、手册?施工组织设计、技术方案?各专业竣工图等技术资料。提供的时间、内容、份数应能满足工程进度要求。
第五条合同价款
5.1合同价款
5.1.1本合同总价款暂定为伍仟伍佰万元。合同双方将在本项目工程竣工后按照约定进行项目决算。决算后的总价款为双方进行最终结算的依据。
?测算依据可设计成附件。
第六条支付和支付条件
6.1本合同生效后?发包方支付工程预付款壹仟万元整，其余款项待竣工决算后按决算价格支付。
第七条工程进度
本工程计划保在 2012年 10月 1日前联动试车结束，,2012 年 11
月20 日前完成负荷试车。
第八条工程质量标准及质量保证
8.1 承包方承包范围内的工程设计、设备制造、材料选材检验、试验及建筑安装的质量?应符合现行的?合同生效前?行业或国家标准、
规范及设计规定的质量标准。若标准规范不能覆盖某些设备标准?承包方届时提出相关制造厂的标准和规范?发包方就上述制造厂的标准和规范提出意见?经双方讨论并达成一致意见后?这些标准和规范将
作为检验和试验的依据。
8.2 承包方保证本“合同项目”的“设备”是专门为本“合同项目”购置
和新设计制造的?质量是优良的?性能、造型和材质应符合生产工艺
和安全操
作的要求?并能满足生产需要。
8.3 承包方保证交付的“技术资料”清晰、完整和准确?并能满足发包方正确地进行正常生产和设备维修等工作的需要。
8.4 承包方保证本“合同项目”在调试结束后?能全部实现已批准初步设计文本中规定的各项指标。
8.4.1 在调试期间?如发现“设备”有缺陷?承包方须在保证“设备”质
量和性能的情况下?自行消除缺陷或更换有缺陷的“设备”?并负担所
发生的费用。
8.4.2 在调试的过程中?由于承包方的责任而造成发包方的直接损失?应由承包方负担。
8.4.3若由于发包方未能按有关“技术资料”的规定或违反承包方技术人员的正确指令进行工作而造成的损失?由发包方负担。但当发包方提出要求补充供应损失的设备和部件时?费用由发包方承担?承包方应尽快解决?并有义务提供技术指导?协助发包方消除缺陷。
8.5承包方对“合同项目”的“设备”的机械保证期为自本“合同项目”
双方签定确认机械竣工证书之日起6个月。如由于发包方责任?使“合同项目” 交接验收时间拖延?则机械保证期不得超过最后一批设备交货期6个月。
8.5.1 在机械保证期内?如发现“设备”存在任何缺陷?不包括正常磨
损件、消耗件??或在正常运转和维修中发现由于缺陷引起的故障等?发包方应立即通知承包方。承包方接到通知后?应立即与发包方联系共同核实缺陷发生的原因?并共同协商消除缺陷的方法。如果由于
承包方责任?承包方应消除缺陷或更换缺陷的设备?所发生的有关费
用由承包方负担。消除或更换“设备”的时间或期限由双方协商确定。如由于承包方责任需要更换、修理有缺陷的“设备”而使“合同项目”
停机时?则机械保证期应按实际停机时间作相应的延长。如由于承
包方责任?发包方对承包方提出索赔?若承包方对索赔有异议时应在
接到发包方索赔证书后十四日内提出异议?逾期索赔即为成立。
8.5.2 在机械保证期限内?如非操作/维修不当发现“设备”有缺陷时?
承包方可派人到“合同项目”现场消除缺陷。
8.5.3发包方向承包方提出的索赔通知?在机械保证期满后之十天内
寄出
合同编号：YT-FS-1645-75 消防工程安装合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
消防工程安装合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 建设单位(甲方) 施工单位(乙方) 根据《消防法》有关规定，甲方将关岭县招待所 消防安装工程承包给乙方施工安装，经甲乙双方协商 达成如下协议： 一、工程名称：关岭县 二、工程地点：关岭县 三、工程内容：(二、三、四、五层室内简易喷淋 安装，火灾自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯 配置。) 四、承包方式：包工包料，包工价：人民币陆万 元整(60000.00元)由甲方提供施工电源，并负责二相 电连接到自动报警主机旁边。 五、付款方式：合同签订后甲方需付给乙方人民 币伍仟元订金，余款伍万伍仟元经消防部门验收合格
后一次性付清尾款给乙方，如果消防部门验收说不合格就不付钱。 六、工期要求：20xx年8月，20xx年月日。 七、违约责任：由违约方赔偿对方一切经济损失。 八、安全责任：甲方负责提供安全施工环境，施工过程中造成的安全事故由乙方负责。 九、本合同签字后生效，生效后双方共同遵守，未尽事宜，双方协商解决。 十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 十一、打穿墙洞恢复修补由乙方负责。 甲方代表人签字：乙方代表人签字： 年月日 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
高空作业安全合同（二） 示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
高空作业安全合同（二）示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 工程项目：_______________ 甲方：____________ 乙方：____________ 经双方充分、友好协商，本着平等互利、公平公正的 原则，明确双方责、权、利，确保服务项目能安全优质的 按时完成，特签订如下合同。 一、甲方指定乙方为施工，施工期：_____年_____月 _____日至_____年_____月_____日止，特殊情况（如遇不可 抗力因影响，如暴风雨、雷电等），施工期顺延。 二、施工地点：___________ 三、双方权利和义务 1．甲方责任和义务
1)在进场高空施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是：项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。 2)为了防止误登，在禁止或不坚固的结构区域，甲方应在这种结构的适当地点挂上警告牌。 3)甲方对乙方的施工设备和施工过程负有监督与检查的责应和义务。 2．乙方安全措施与责任 1)乙方负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。 2)开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。 3)教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，
龙源电力集团股份有限公司 云南龙源风电项目 云南陆良仕官（49.5MW）风电项目 打井承包合同
承包合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方协条商量在云南省龙源风力发电有限公司打深井一眼，按照《中华人民共和国合同法》的要求，结合本工程具体情况，双方达以下协议： 一、工程内容与质量要求： （一）乙方负责施工供水井一眼，包含敷设管道，井深为米左右，该井出水量按10m3/天，（±1 m3/天）进行设计和施工。 （二）成井质量要求 1、供水井竣工后抽出的水量原则上不小于10 m3/天（按常规抽水检测方法检测）。以日出水量10 m3/天为标准。 2、甲方不管乙方井深（根据岩石含水情况，乙方可以增减孔深），只要水量，但必须保证清澈、透明、无杂质，乙方不包水质量。（拟建变电站，位置较高，高差在450米左右，且钻井比较深，岩石是含矿物质不是人为因素能抗拒的）。 3、设计钻孔孔径、孔深、止水位置，根据岩石的变化，下入相应规格的套管、滤管。 4、钻井设计结构按10 m3/天出水量进行设计，开孔口径
Φ146mm套管，安泵段口径Φ130mm滤管，终孔口径110mm，全孔均下入相应口径套管或滤管护壁。 5、水质由乙方送往云南省曲靖市疾病预防控制中心并作饮用水全分析或经当地卫生防疫部门检测。但乙方不包水质，不包检测后饮用水标准。 6、乙方安装深水泵抽水至井口及配带控制箱。 7、如乙方无法按质量要求按时完成打井施工，甲方将不支付乙方任何费用。 二、施工地点： 陆良仕官风电场升压站，要求打井位置为风场升压站三公里内施工。 三、合同价款与付款方式： （一）合同价款 按照国家现行收费标准优惠收费，本工程款为包干价： 1、冷水井按10 m3/天（±1 m3/天）设计与施工，当抽出的水量为10 m3/天时，价款为￥260000.00元（大写：贰拾陆万元整）。 （二）付款方式 合同生效，供水井施工初步验收合格后七日内，付工程款的60%，即￥156000.00 元（大写：壹拾伍万陆仟元整）给乙方，水质由乙方送往云南省曲靖市疾病预防控制中心并作饮用水全分析或经当地卫生防疫部门检测后，付工程款的
房屋建筑施工合同 甲方： 乙方： 为确保工程质量圆完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双方必须共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程结构：路面3层，地下室1层，底柱，均为全框架； 2、建筑面积：3548平方米，最后按建筑实际面积为准，楼顶有飞边，现浇混凝土水池一个及石棉瓦隔热层（临街面3层）、1层浇2.8m柱子。 第二条：承包方式 1、包工不包料，甲方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备； 2、施工费用：按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币260元（大写：贰佰陆拾元整），每一层按房屋占地面积算，两面挑出部分不算（按水平面积计算）； 3、工棚、化粪池、隔热层不计工价，飞边按每平方米200元算； 4、工程承包内容：土建工程水、电安装及房屋装修； 5、基础甲方用挖机开挖、乙方修整，甲方负责回填。 6、甲方负责门窗（包括铝合金窗、卷帘门、防盗门、不锈钢栏杆）的安装。
7、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。 8、在施工过程中，乙方必须听从甲方提出的意见建议，在使用材料时保证工程质量的前提下，乙方必须坚持节省，不浪费的原则，不能随意带走甲方提供的任何建材，否则按双倍价奉还。 第三条：工程工期 1、甲方规定动工时间为20 年月日至月中旬，乙方不得提前和推后。 2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。 第四条：工程质量 1、整个工程、宽按设计图纸按质、按量完成，并达到符合国家施工规范。 2、房屋结构按照设计图纸布局，尺寸可根据现场科学，合理放线，具体尺寸变更和钢筋更改由甲方决定并通知乙方处理，甲方请设计人员何鑫参与监督施工质量，每道施工需经甲方设计人员验收合格后乙方方能进行下一环节施工。 3、基础大脚①⑦照13做半脚，基础上砌石墙。 4、钢筋工程：要求采用电渣压力焊（柱子钢筋）。 5、抹灰，刮白和瓷砖工程：各层室内，楼梯地面贴地板砖地角线，卫生间，厨房瓷砖贴到顶，饭厅瓷砖，大门通道，楼梯通道，贴1.5m，走道围栏贴1.2m，余室内为仿瓷涂料。
合同编号：YT-FS-1921-27 消防施工劳务合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
消防施工劳务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工 程承包合同》的规定，就******工程火灾自动报警系 统、自动喷水灭火系统、消火栓系统工程，经双方协 商，达成以下协议： 第一条：施工内容 *********工程火灾自动报警系统、自动喷水灭火 系统、消火栓系统施工图纸内的所有内容。 第二条：承包方式 采用包工不包料方式。 第三条：造价 人工费包干价为： (包括工人工资、管理费用、 材料进场后的卸车、搬运费用)。
第四条：质量标准及要求 按《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20xx、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-20xx、《火灾自动报警系统施工与验收规范》GB50166-20xx执行,达到合格标准. 第五条：付款方式 按进度70%付款，(预埋分项工程全部合格后，付预埋部分全款)，所有项目完工经调试完毕试运行合格后，付人工费总价的10%，经消防部门验收合格后，付人工费总价的15% ，留5%作为质量保证金，保修期满后(保修期二年)，一个月内付清。 第六条：双方责任 (一)甲方责任： 1.向劳务分包人提供一套施工图纸和施工组织设计。 2.负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测的控制、监督、检查和验收;
编号：_____________ 高空作业施工安全合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方：乙方： 根据北京市消防及安全管理有关规定，结合北计大厦具体情况，为了保障施工期间的安全，坚持安全第一，
预防为主；本着“谁施工谁负责” “谁主管谁负责”的原则，特与施工单位签订施工安全协议书如下： 一 . 乙方的权力和义务： 1. 乙方应按照《中华人民共和国安全生产法》《消防法》的相关规定，建立严格、有效的施工安全管理制度和安全操作规程，设立施工现场安全管理员。施工单位负责人、安全管理员负责施工现场安全生产及消防安全监督管理工作，以上人员掌握《安全生产法》和《消防法》的有关规定并承担相关责任。 2. 乙方所有现场施工人员持证上岗；特殊工种岗位人员如高空作业、焊工、电工等保证具备相关资格证明。 3. 乙方施工需动用明火（如电、气焊、喷枪、切割机等）或使用易燃易爆材料，保证事先提出书面申请（包括安全措施）报保卫科批准后方可施工。施工现场严格遵守安全操作规程，明火作业现场配置足够的灭火设备和器材，施工现场及相关区域严禁吸烟，完工后仔细清理现场垃圾、杂物全部带走。现场安全员再次进行检查后，确认不存在任何遗留火种、及其它安全隐患后，施工人员方可撤离现场。 4. 乙方工人工作前必须认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带有无损坏，确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。操作绳、安全绳必须分开。绳根并扎紧系死，靠沿口要加垫软物防止因磨损而断绳，绳子下端一定要接触地面，放绳子时要系安全带。 5. 施工人员上岗前要穿好工作服，戴好安全帽；上岗时要先系好安全带，再系保险锁（安全绳上），然后再系好卸扣，同时坐板扣子要扎紧，固死。施工工具要系好安全绳并拿稳抓牢，手持电动工具要捆绑牢固不得脱落。 6. 下绳时，施工负责人和楼上监护人员要给予指导和帮助。操作时辅助用具要扎紧系牢，以防坠落伤人，同时严禁嬉笑打闹和携带其他无关物品。
打水井施工合同 甲方: 乙方: 因甲方因设备空调制冷需要，需要打水井，乙方在甲方现场勘察后，自愿承接打井任务。依据《中华人民共和国合同法》的规定，本着公平、公正的原则，双方达成如下协议：第一条：工程地点、内容及范围 1、工期：该工程定于2018年4 月 9 日前进场，约定于2018年 4 月12 日前竣工。如果逾期，乙方承担违约责任。 2、工程地点：公司车间内厂区内。 3、工作内容：钻井、清洗、水管安装及与其相关的全部工作内容。 4、承包方式：包工包料。 5、数量及单价：口径200毫米的水井含税价130元/米；每口井深度60米，未达到60米深度 的按实际下管深度结算，超过60米的仍按60米结算（包含PVC管道费用、不包括深水泵）。以后需要打口径200毫米的水井，均按此价格执行。 第二条：质量及其他要求 1、质量标准：深度60米，口径200毫米，出水量6－8吨/小时，含盐量不超过千分之二，含砂量不超过万分之二。室温20度以上时，出水温度不高于15度,确保每口井可以为12台水冷空调提供制冷水源。 2、井内放置管材要求：直径200的PVC波纹管，壁厚 mm。PVC管外包尼龙网，外围填黄砂过滤（黄砂由乙方提供）。 第三条：双方的责任 甲方责任： 1、按合同约定支付工程款。 2、钻井施工期间，甲方对打井施工过程进行监督。 乙方责任： 1、自合同签订后，乙方施工所需的各种设备、材料开始进场须报甲方登记备案和检查。 2、乙方必须在甲方指定位置范围内进行勘探、施工。 3、水井成孔后，必须经甲方指定人员验收；施工质量及出水量、水质、水温等达不到合同约定或规范要求的，甲方有权要求乙方返工或返修，其费用由乙方承担，影响工期的，由乙方承担违约责任。 4、乙方负责保持施工现场的环境卫生，负责清理好施工场地，施工中排出的泥浆由乙方负责处理干净，
灌溉工程管道施工合同 甲方：洛阳锦通水利工程有限公司 乙方： 由于工程建设需要，甲方委托乙方承包灌溉工程施工工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1.工程名称：2015宜阳县抗旱应急项目 2.工程地点：高村 3.工程内容：管道焊接工程 第二条合同价款（工程款）及支付 1.每米承包价为17.5元（包含耗材） 2.工程款支付：验收合格后支付全额工程款 第三条双方权利义务 1.甲方权利和义务 1）按合同要求及时支付工程款。 2）提供具备施工条件的施工场地，水电路三通。 3）按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。 4）协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。 5）提供管材及附属配件 2.乙方权利和义务
1）严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。 2）负责工程的安全生产、保证工程进度及施工人员的施工安全。 第四条工期的约定 1. 工期：自开工之日起两个月内完成。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。 2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。 3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因（如天气因素影响等）导致停工的，工期顺延。 第五条质量、验收及结算 1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据；以《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）为施工管理及质量评定验收标准。 2.本工程质量要求：合格。 3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。 第六条免责条款
工程消防（改造）施工合同 发包人： 承包人：************* 年月日
发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：********** 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围 消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写） 付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。
2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。 3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003年版）GB50261-1996．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收 4．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。 5．乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。 6．乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。 7．乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。
高空作业施工安全管理协议书 详细版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-088326
高空作业施工安全管理协议书详细版 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订地点：________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》等规定，甲乙双方经过协商达成以下协议。乙方签订本协议应当视为一经充分理解并全部接受协议内容，若有疑问及不明之处，以甲方的解释为准。 第一条甲方责任： 1．对施工（作业）单位的资质进行审查，向乙方提供本单位的安全生产规章制度。 2．对乙方安全、环境、治安、防火工作进行监督检查，纠正违章指挥和违章作业，发现严重违纪和事故隐患，有权责令停工，监
督整改并按照甲方的管理办法进行处理，对拒不执行甲方意见，严重者终止合同，所造成的一切经济损失由乙方承担。 3．监督乙方识别危险源（危险场所、危险作业、危险设备）、制定防范措施（包括应遵守的规范、作业人员的资质、保护用具、相关设备、周围环境、电源开关等）、制定预案、告知施工（作业）人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 4．乙方在施工（作业）过程中出现工伤事故时，甲方在接到乙方通报后有义务积极协助乙方进行现场抢救工作。 第二条乙方责任 1．乙方对施工（作业）过程中的安全、环境、治安、防火工作负主要责任，施工前应指派专人负责访项目的上述工作，佩戴明显的安全标志，接受甲方的统一协调和监督，教育施工（作业）人员遵守安全操作堆积，根据工作特点制定安全措施，做好安全教育和安全技术交代工作，保证进入现场施工（作业）人员经过安全培训教育工作，必须持本岗位有效证件上岗。 2．开工前，将施工（作业）人员的情况如实向甲方报告。有人
打井工程协议书3篇 协议书是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签定的书面材料。下面WTT小雅给大家带来打井工程协议书，供大家参考! 打井工程协议书范文一 甲方： 乙方： 监证方： 根据水利建设投资计划和农村生产生活需要，拟在村新打配套机井1眼。为了保证工程顺利实施，确保工期和建设质量，经甲方、乙方及监证方共同协商，形成如下合同： 一、工程名称： 二、工程位置： 三、建设内容： 1、采用钻机新打米机井1眼，并负责井孔的电测工作; 2、安装φ 井壁管米，滤水管米及滤料回填; 3、配套安装型潜水电泵一台; 4、3 4米井房一座; 5、设低压线路米。 四、承包方式及合同价： 实行总价承包方式。合同总价。
五、各方职责： (一)甲方职责 1、组织乡镇村组确定井位及工程建设方案; 2、负责工程监督检查及有关协调工作; 3、负责组织工程的验收工作; 4、负责国家投资的拨付及自筹资金的管理工作; (二)乙方职责： 1、负责施工机械的调运，设备及材料的购置及所有施工工作。确保工程建设内容全面完成，保质保量，达到验收标准; 2、按照有关工程建设技术规范要求，认真做好工程施工，高标准完成建设任务; 3、认真遵守安全生产管理规定，负责施工现场的全部安全工作; 4、认真做好施工记录，及时分析有关情况，确保工程经济、安全、合理、高效; 5、工程竣工后，向甲方提供单井技术资料两份。 (三)监证方职责： 1、负责落实井位，并提供有关的电测资料和参考资料; 2、负责做好“三通一平”、泥浆排放及其它施工环境协调工作; 3、负责为施工人员提供食宿条件，在井管安装、填料时提供10个的劳力的配合工作;
最新个人建房施工承包合同_个人建房施工承包合同范本 个人建房施工承包合同范文篇一 甲方： 乙方： 甲方现需新建房屋一栋，在遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，特订立本合同。 一、工程承包形式 本工程采用单包工形式承包给乙方，乙方自行承担施工作业所需要的机械、模板(清水木)、马儿柱、安全绳、切割机等工具。撮箕、钉子、铁丝、扎线、焊条等辅助材料由甲方负责。 二、工程承包范围 1、基础工程：以设计施工图为准。基础应挖至甲方认可的硬土层，乙方还应负责基础的回填和夯实。
2、主体工程：砌砖、钢筋制作、模板(清水模板)、砼浇灌等分项工程，严格按照设计施工图及双方商量的改动方案进行施工作业。 3、抹灰工程：内墙及外墙东面为乳胶漆，南面为墙砖。腻子由乙方负责，甲方负责乳胶漆。如需改动甲方应提前通知乙方。 4、门窗工程：乙方施工过程中应严格按照施工要求留好门窗口尺寸，同时配合做好相关工程施工作业。 5、水电安装工程：由甲方提出方案，甲方出材料乙方负责安装。如需改动甲方应提前通知乙方。 6、附属及装饰工程：化粪池和屋面水池，整栋房屋的飞檐、内、外墙粉刷、地板砖、门窗、大玻璃、外墙马蹄、提脚线及卫生间和厨房的装饰、吊顶、操作台、防水均由甲方出材料，由乙方按设计施工图和甲方的要求进行施工和铺设。 7、按实际施工建筑面积以每平方米贰佰柒拾元整(270元/㎡)计价。坡屋面和阳台根据国家建筑面积计算规则按半价计算，即每平方米壹佰叁拾伍元整(135元/㎡)，大门及围墙双方另行协商。 三、质量要求
乙方必须严格按照图纸及双方约定施工，施工质量应符合设计要求和国家现行施工规范及有关标准的规定，由于施工方的因素达不到质量要求所造成损失，乙方除自行承担工时费外，还应承担一切损失。乙方在施工中必须节约材料，不得人为造成浪费。 四、承包价格及工程款支付方式 甲方以每平方米(建筑面积按国家标准规定计算)270元/平方米价格承包给乙方。在基础浇灌完工后支付1万元;每层封顶后各支付1万元;内外抹灰完工后支付2万元;整栋房屋粘贴完工后支付2万元，其余在全部完工后一个月内验收，验收合格后结算付清余款，但甲方应该扣取乙方工程款2000元作为维修保证金，待一年后支付。 五、施工安全 在施工期间乙方必须搞好施工现场安全管理和安全防范及出入施工范围内的其他人员安全工作，由于乙方在施工过程中所造成的安全事故及工伤事故均由乙方自负全责。所伤害的施工人员及其他人员一切责任由乙方负全责，甲方概不负责。 六、其它：甲方应积极配合乙方做好周边的邻里关系。需甲方购
消防安装工程施工合同范本 近几年以来,高层建筑工程项目不断增加,消防安装工程的安全性能也逐渐成为我们注意的焦点。对于消防安装工程施工合同你了解多少呢?以下是在小编为大家整理的消防安装工程施工合同范文，感谢您的阅读。 消防安装工程施工合同范文一 建设单位(甲方) 施工单位(乙方) 根据《消防法》有关规定，甲方将关岭县招待所消防安装工程承包给乙方施工安装，经甲乙双方协商达成如下协议： 一、工程名称：关岭县 二、工程地点：关岭县 三、工程内容：(二、三、四、五层室内简易喷淋安装，火灾自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯配置。) 四、承包方式：包工包料，包工价：人民币陆万元整(60000.00元)由甲方提供施工电源，并负责二相电连接到自动报警主机旁边。
五、付款方式：合同签订后甲方需付给乙方人民币伍仟元订金，余款伍万伍仟元经消防部门验收合格后一次性付清尾款给乙方，如果消防部门验收说不合格就不付钱。 六、工期要求：20xx年8月，20xx年月日。 七、违约责任：由违约方赔偿对方一切经济损失。 八、安全责任：甲方负责提供安全施工环境，施工过程中造成的安全事故由乙方负责。 九、本合同签字后生效，生效后双方共同遵守，未尽事宜，双方协商解决。 十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 十一、打穿墙洞恢复修补由乙方负责。 甲方代表人签字：乙方代表人签字： 年月日 消防安装工程施工合同范文二 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 依据《中华人民共和国合同法》及其他相关行政法规有关规定，遵循平等自愿、公平的原则，甲乙双方就新邵县公安局金盾
花苑消防安装工程进行协调并达成一致，为明确在施工中的责任和任务，特制定本同合条款，双方均应严格信守。 一、工程概况： 1、工程名称：新邵县公安局金盾花苑工程; 2、工程地点：新邵县文化路; 3、承包方式：乙方包工包料，包安装、质量、安全文明施工运输包施工工具设备。包消防报建、资料、包出具消防验收合格证，包消防方面的关系处理属于交钥匙工程。 二、承包施工范围： 1、消防泵房设备、消防报警及联动控制设备; 2、水泵房与房顶消防水池连接后的所有消防设备和管道，与消防中心连接的水电工程(不包括生活给水、室外管环和防火门) 3、消火栓系统; 4、喷淋系统; 5、自动报警及联动控制系统(含烟感、温感、消火栓报警器、消防广播、电话及控制线路等);
高空作业施工合同范本_高空作业施工合同 格式 目前建筑装饰普遍使用的高空作业施工平台的满载率越来越大,工作繁忙程度加重。签订高空作业施工合同需要注意什么呢?以下是在为大家整理的高空作业施工合同范文，感谢您的阅读。 高空作业施工合同范文篇一 甲方： 乙方： 甲乙双方本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。 第一条工程内容和承包范围 1、工程名称: 2、承包内容：(包工，包料，包安全) 3、承包方式：工程造价必须包含为实施及完成工程所需的施工机械、劳动、安装、缺陷修复、保险、管理、总分配合，以及合同明示及暗示的一切风险、责任和义务等全部费用 4、承包价款:人民币￥.00 一、甲方责任： 1、对施工现场进行监督。 2、组织各相关方进行验收 3、按合同规定的期限办理工程结算
二、乙方责任 1、施工范围内保修壹年，按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全，由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、导致发生安全事故，均有乙方负责且承担由此引发的一切经济损失。 2、工程完工后清理现场，包括施工过程中产生的垃圾及其他堆积物，生产的临时设施拆除，做到工完场清。 3、乙方应对自己的安全负责，乙方在工作中如发生安全事故或做出违法、违章行为，其后果由乙方自行负责，甲方不承担任何责任和费用;乙方在履行合同过程中，给甲方或第三方造成人身或财产损失的，有乙方承担全部的赔偿责任。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 高空作业施工合同范文篇二 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就此社徽拆除施工事项，协商一致，订立本合同 一、工程概况
水井施工合同 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为了解决生产、生活用水需要，甲方委托乙方在指定场地施工水井一口，经双方平等协商，就打井施工事宜达成共识，并签订如下合同条款： 一、工程地点 甲方建厂场地内，由甲方指定大体位置，乙方根据经验确定具体位置，但不能影响甲方生产或施工。 二、施工相关要求 1、技术要求：保证枯水期正常用水，最小出水量为4立方米/小时，出水不能间断。 2、施工中若遇见大石块、淤泥等特殊地质情况由乙方自行解决。 3、按相关标准，确保工程质量、安全、进度。 三、工期要求 开工日期为12月22日，完工日期为12月27日，在工程结束后一周内提交成井报告。 四、双方责任 1、甲方负责提供用电接口，其他所有事项如：打井设备、建井材料及施工人员、打井施工等由乙方负责。 2、乙方应承担打井过程中的风险，若打水失败（未出水或中途停
工）或达不到甲方要求，甲方不承担任何费用，损失由乙方自行承担。 五、工程价款 采用总价承包，总价款为人民币元（含税），大写：。 以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含设备进出场费、深水泵、辅助材料费、人工费、运杂费、打井风险费等全部费用。 六、付款方式 乙方工程完工，并试抽水48小时，保证甲方要求出水量，经双方确认合格，并由乙方出具工程正规发票后，由山东电力管道工程公司7 天内向乙方一次性付清全款。 七、工程验收 工程完工后，当乙方向甲方提出工程验收，甲方应积极配合联系有关人员在完工当天组织验收。经确认合格后，乙方即可清场退出。 八、安全责任 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自行承担损失。 2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故由乙方自行承担损失。 九、合同生效与终止： 本合同未尽事宜，由甲、乙双方代表协商处理，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。
第一部分协议书 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，为明确双方经济责任，特订立本合同。一、工程概况 工程名称：消防工程； 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围及承包价款： 整个工程量的费用为： 三、合同工期 承包人进场施工期：(时间)止，如承包人不能按期完成(项目名称) 安装调试，造成甲方XX工程延期从而影响甲方向其业主于20XX年XX月XX日交房，承包人愿按甲方与( 项目名称)业主已签定的延期交房违约处罚条款承担贰万元/天的滞纳金，由发包人在应付承包人的工程款（材料款）或质保金中扣除。但如因业主原因致使消防部门无法如期验收的原因除外。 四、质量标准及其责任： 1、工程质量标准：根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92---(依据项目内容添加规范名称)； 2、承包方责任：保证按规范标准执行，并经省市主营部门验收通过。本项目工
程发包方委托承包方包工，性质为交钥匙即包工、包调试验收开通。 五、结算方式 本合同签定七日内承包人材料进场，经发包人验收后付材料款人民币元整；承包人进场施工后按工程进度付款，承包人工程完成后付至承包价款的70%（含预付万元整）；竣工验收并获得合格批准后三日内付至合同价款的95%，剩余5%在贰年质保期满三日内付清。 六、组合本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、图纸 4、工程量清单 5、工程报价单或预算书 6、附件 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、工程变更：因变更导致合同价款的增减按实调整，延误的工期相应延顺。 八、承包方应自建办公、生活临建并负担水电费。 九、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。 十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项。
高空作业施工合同范本 目前建筑装饰普遍使用的高空作业施工平台的满载率越来越大, 工作繁忙程度加重。签订高空作业施工合同需要注意什么呢?以下是在为大家整理的高空作业施工合同范文，感谢您的阅读。高空作业施工合同范文篇一 甲方： 乙方：甲乙双方本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。 第一条工程内容和承包范围 1 、工程名称: 2、承包内容：（包工，包料，包安全） 3、承包方式：工程造价必须包含为实施及完成工程所需的施工机械、劳动、安装、缺陷修复、保险、管理、总分配合，以及合同明示及暗示的一切风险、责任和义务等全部费用 4、承包价款：人民币￥ .00 一、甲方责任： 1、对施工现场进行监督。 2、组织各相关方进行验收 3、按合同规定的期限办理工程结算 二、乙方责任
1、施工范围内保修壹年，按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全，由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、导致发生安全事故，均有乙方负责且承担由此引发的一切经济损失。 2、工程完工后清理现场，包括施工过程中产生的垃圾及其他堆积物，生产的临时设施拆除，做到工完场清。 3、乙方应对自己的安全负责，乙方在工作中如发生安全事故或做出违法、违章行为，其后果由乙方自行负责，甲方不承担任何责任和费用; 乙方在履行合同过程中，给甲方或第三方造成人身或财产损失的，有乙方承担全部的赔偿责任。 甲方（公章）：________ 乙方（公章）：________________________ 法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）： 年月日年月日 高空作业施工合同范文篇二 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就此社徽拆除施工事项，协商一致，订立本合同 一、工程概况 1、工程地点： 2、工程内容：
编号：QJ-HT-0537 建设工程施工合同范本专业 版(3) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
建设工程施工合同范本专业版(3)说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 建设工程施工合同范文1 建设方：以下简称甲方 施工方：以下简称乙方 甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下： 一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的意见执行。 二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。 三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，
其它装修应符合施工规范。 四、主体结构要求，板面筋布150mm150mm，扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20，立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。 五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。 六、付款办法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。 七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 建设工程施工合同范文2 发包单位(甲方)：
协议编号：LX-FS-A72814 消防工程合同书标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
消防工程合同书标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。双方就启城项目消防系统安装工程事项协商一致订立本合同： 一、工程名称：石家庄市纺器一厂宿舍危房改造启城住宅小区。 二、建设地点：中华大街以西，民安胡同以南，原市纺织器材一厂宿舍旧址。 三、工程内容：本标段工程图纸内所设计的消火
栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警及联动系统、与消防系统相连的通风排烟设施等所有消防系统成品半成品的购买及安装，以及消防安装系统的资料采集、系统报验、试验和竣工验收并合格。 四、承包方式 1、包工包料及图纸设计所含的所有消防内容，包括竣工验收。本项目不得肢解分包。 2、乙方负责本合同工程资料的整理、报验，并密切配合土建总承包单位服从总承包单位的管理。 3、乙方负责本合同段与消防监督部门和相关部门的协调工作，并使本工程按甲方规定工期要求通过相关部门的验收并交付使用。 五、合同价款：本标段公寓楼为第四标段，合同暂定总价为含税价170万元(大写：壹佰柒拾万元整)。本价格不作为最终价格，只作为中间拨付工程
高空作业施工合同范本 甲方：________________________ 乙方：________________________ 甲方、乙方为保证文明施工，消防治安安全管理及高空 作业安全管理，根据有关规定签订安全协议，双方应共同遵守。 一、甲方责任： 1、根据消防治安安全管理规定及高空作业安全管理规定有权对乙方的施工进行监督，要求乙方按施工方案进行施工。若乙方未按施工方案进行施工，或违反相关安全规定、违章施工，有权停止乙方施工。 2、不承担施工中的任何费用和一切相关责任。 二、乙方责任 1、应将施工方案叫甲方备案，并向甲方提供施工人员名单及各相关工种的从业资格证件等。
2、应明确施工现场安全负责人一名，负责对施工人员安全教育及施工培训，确保施工现场安全，做好文明施工、消防治安安全管理及高空作业安全管理的监督检查和协调工作。 3、确保所有材料均符合国家相关检测标准。 4、不得雇佣精神精神病患者、呆傻人员、劳改、劳教、少管人员及缓刑、假释、监外执行、取保候审、保外就医、刑事拘留等人员进行施工。 5、确保在施工中杜绝赤膊光脚等不文明现象，施工人员要做好个人卫生。 6、施工过程中的施工人员安全责任均由乙方负责。 7、在施工范围内如对第三方(人、物)造成伤害，其后果由乙方负责，并承担全部责任;如对甲方原有设备及成品等 物品造成损坏的，由乙方负责对损毁物品进行赔偿。 8、乙方在施工时不得随意动用明火作业或私自存放易燃、易爆物品，如因施工需要，需动用明火作业，乙方应事先挣得甲方同意，并提出书面申请批准后，方可使用。并由乙方
派专人负责现场施工安全，保证安全无事故。如乙方私用明火、私存放易燃易爆等物品，产生的一切后果均由乙方负责。 9、乙方在施工中，不得随意扩大施工占地面积，严禁堵塞交通及楼宇安全疏散通道，各种施工材料，设备不得乱堆乱发。对施工中遗留的各种废料及物品，应做到当天施工当天清理，保证施工现场的清洁卫生。 10、乙方在施工中要确保用电安全，严防发生触电事故，杜绝一切不安全隐患，定期对现场进行安全检查，不得随意拉、接临时电源线、裸线或直接插在电源插座上，如因乙方用电不慎所造成的一切后果由乙方负责。 11、乙方在施工过程中不得随意拆改移动消防专用设施设备。 12、乙方如因管理不善等原因，导致施工现场混乱、发生事故等产生的后果均由乙方承担全部责任并负责赔偿。事情严重的，甲方和乙方有权令其停工整顿，并协助司法部门追究有关人员的刑事责任。 13、乙方在施工中人员凡在离地面两米以上进行的作业，都属于高空作业。所有高空作业者，不论什么工种，进行作