拆除烟囱协议书
甲方：
乙方：
甲方因需拆除一座烟囱，由乙方负责实施拆除，就有关拆除事宜达成如下协议：
一、拆除工时费为人民币叁仟元整，乙方拆除完毕后清除残值，由甲方支付给乙方工时费。
二、拆除的残值由乙方负责清运。
三、在拆除和清运残值过程中，所发生的一切事故及人身伤亡都由乙方负责，甲方不负任何责任。
四、拆除期限截止为2009年10月18日止。
五、此协议自签字之日起生效，双方共同遵守，如有违约，有违约方负一切责任。
六、此协议一式两份，双方各持一份。
此协议具有同等法律效力。
甲方：
甲方代表：
乙方：
乙方代表：
2009年10月16日
拆除工程协议书 发包人：北京市长丰源房屋拆除有限责任公司 承包人：身份证号： 为一进步加强企业部管理工作、使施工现场有一个正常的生产、经营、安全管理的工作秩序，确保进场各单位各项工作有人抓，分项工作有人管，责任到人落到实处，本着“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责，谁管理、谁负责的基本原则”，根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及《北京市房屋拆迁现场管理办法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实手心的原则，双协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作容 1、工程名称：西黄城根工地 2、工程概况：本次拆除工程为西黄城根正式房屋及附属违章建筑。 3、工作容：房屋拆除及旧物回收。 第二条作业人员 承包人根据工程需要，合理安排参施人员，保证工程顺利进行。 第三条合同工期 根据拆迁指挥部的通知进场施工，并随拆迁进度拆除施工。 第四条合同价款 1、合同拆除围：以发包人给的拆房单为准。 2、合同价款为：拆除建筑物残值由承包人收回，承包人向发包人交纳建筑物残值8 元 /㎡，暂估拆除面积为3000 ㎡；拆除面积格按照拆房单面积计算（面积为暂估面积），最后结算以实际拆除房屋面积计算。
3、本合同价款的确定：经过招投标确定，由承、发包双协商一致确认。 4、本合同价款为固定单价，在约定的风险围合同价款不再调整。 5、施工现场如发生搭设围挡、配合洒水车降尘等零星用工，发包不再支付费用。 6、因不可抗力及拆迁进度等原因造成的停、窝工发包人不承担任经济补偿。 第五条合同价款的结算和付款 1、根据拆迁单位下发拆除通知单，由发包人现场负责人共同确定拆除面积，并由双共同确 认，以此作为拆除面积的结算依据。 2、承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业容， 并取得有效的书面完工签证单据。 3、合同价款的结算支付：协议签订后，一次性交齐。 4、拆除工程结束后，承包人向发包人递交完整的拆除资料，发包人在收到决算资料后，给 予确认并办理决算手续。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 1、安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全 生产的法律法规及各项规定，格按安全标准组织施工。 2、发生重大伤亡及其他安全事故，承、发包双应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢 救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。3、承包人对拆除围的安全问题负责，并承担所有经济责任，协议签订后承包人向发包人一 次性交纳安全保证金人民币10万元，如有安全问题发生，发包人可以先用此资金，救助伤者及采取安全措施，无需承包人认可。如无安全问题发生完工后一次性退出承包人。第七条文明环保措施 1、发包人、承包人应格执行北京市人民政府颁发的“北京市拆除施工现场管理暂行规定”，
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 旧房屋拆除合同
编号：FS-DY-88355 旧房屋拆除合同 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和《绵竹市房屋管理拆迁规定》等法律法规，本着平等互利的原则，经友好协商签订如下合同： 一、工程概况： 工程名称： (一)工程地点： (二)拆除范围：甲方指定的拆除房屋、门窗设备及构筑物及场地内的杂草树木。房屋拆除范围须拆除至自然地坪。拆除的旧材料归乙方所有，由乙方自行处理。 (三)拆除面积：拆除房屋总面积为㎡。 (四)承包方式及旧材料费支付方式：承包方式为全包。合同签订后至乙方进场三日内，乙方一次性按建筑面积每平米
元(大写：)，并且乙方向甲方支付工程拆除保证金共计人民币万元(大写：)，待乙方按合同约定拆除施工结束后，通知甲方进行验收，经甲方验收合格且无任何违反本合同约定的违规处罚等扣款情况，甲方在验收后三日内退还乙方保证金人民币元(大写：)。甲方不向乙方支付任何费用。 二、工程内容： 1、乙方负责拆除甲方场地内指定的所有建筑物及构筑物及场地内的杂草，并清运全部建渣。 2、乙方严格负责按照施工规范要求进行拆除施工，搭设拆除施工过程中的所有安全防护措施。 三、工程期限： 工期以甲方书面通知乙方拆除日期之日起天，所有拆除清渣施工结束，除不可抗力及甲方同意延期因素外，乙方必须按期施工完毕，否则视为违约。 四、甲乙双方责任 (一)甲方责任 1、负责通知及申请相关部门对拟拆除房屋进行断水、断电、断气、断通讯等工作。
房屋拆除补偿协议书 房屋拆除补偿协议书篇1 拆房发包方：(以下简称甲方) 拆房承揽方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等规定，对范围内的所有建筑物、构筑物实施统一拆除。经双方协商，为明确双方职责，保证拆房工作顺利进行，签订合同如下： 一、拆房工程项目： 拆房工程范围：拆除房屋建筑面积约积为准，按本合同确定的单价结算。 二、合同价格： 确定拆除旧房建筑面积单价为元/平方米，合计总价人民币元， 大写人民币：xx。结算时拆除旧房面积按实际调整。 三、付款方式： 区块内房屋拆除完毕，经结算后乙方应一次性付清。 四、合同工期： 1、本工程自月日开始拆房，各单体建筑物(构筑物)拆除工期自 拆迁户签约腾空后，一个月内完成。其中单家独院房屋在十五天内 完成，公寓式房屋在三十天内完成。情况特殊的在签订合同时另行 协商。 3、施工期间如遇人力不可抗拒的因素，双方可另行协商延长工期。 五、拆房要求：
1、乙方承揽的拆除旧房范围必须根据合同确定的红线范围内及 甲方指定的实施拆除作业，包括所有建筑、构筑物及一切设施，拆 至室内地坪面止，并将建筑垃圾清运完毕。拆除后的建筑材料归乙 方所有，由乙方自行处理。 2、房屋拆除开工前，施工单位应编制拆除工程施工组织设计(包括施工方案及安全技术措施计划)，并报管理单位审批备案;应落实 项目负责人，技术负责人、安全管理人员花名册并报管理单位备案; 乙方在拆除现场必须设置现场办公室，并建立安全生产管理责任制，明确安全生产文明施工管理目标和安全职责。 3、乙方在拆除房屋时要始终贯彻安全第一的方针，施工项目负 责人和技术负责人要现场指挥拆除作业，如有事离开时，必须有 1—2名施工管理人员(持有上岗证)留在拆房现场指挥拆除作业。 4、拆除工程现场必须设置围护封闭。在市区主要路段、交通要 道两侧，围护高度不得低于 2.5米，围护应做到清洁整齐、无破损，不得有碍市容观瞻。 拆除工程二层以上必须搭设脚手架，在市区主要干道两侧和居民住宅周围进行拆除工程，必须采用钢脚手架和密目式安全网封闭形式，必要时搭设防护隔离棚。 5、乙方从事拆房工作的人员参加人身安全保险，保险单送管理 单位效验备案。无保险者一律不得拆房。 6、乙方必须首先对种类窖池、水池、水井及电线、电缆等危及 人身安全的设施、障碍物进行清理或清除，并设置明显的警告牌， 清除各类事故隐患，确保拆房施工现场的安全。 7、进入施工现场，必须头戴安全帽，脚穿劳保鞋，高空作业不 准疲劳作业并应系好安全带，进入危险区域应采取严格的防范措施。不准酒后从事拆除作业。 8、拆除工程作业一般自上而下，按顺序进行，不得立体交叉拆 除作业;拆除时应先拆除非承重结构，后拆除承重结构;拆除栏杆、 楼梯和楼板、脚手架应与同层次整体拆除进度相配合。
拆除工程协议书 发包方：灵石县翠峰镇南头村委（以下简称甲方） 承包方：山西国祥东源矿山建筑工程有限公司灵石分公司 （以下简称乙方）甲方沟南村因地灾害沉陷，需对旧村进行拆除，乙方有意承揽，依照《合同法》及其他有关法律、行政法规规定，双方在遵循平等自愿和诚信为原则的基础上，经甲、乙双方共同协商，签订本协议。 一、工程概况 工程名称：灵石县翠峰镇沟南村地质灾害避让搬迁拆迁工程工程地点：灵石县翠峰镇沟南村 工程内容：乙方严格按照甲方要求对沟南村旧村涉及的64户村民的房屋、院落、围墙、大门、柴火房、走廊、水泥硬化地面等的拆除，并将工程垃圾清倒，并进行地面平整。 二、承包方式大包（包工、机具、燃油等） 三、工程承包范围：沟南村64户签订拆迁协议的拆迁户的旧村建筑物及走廊、水泥硬化地面。 四、合同工期 从2017年5月28日至2017年6月28日，为期一个月。
五、工程价款及结算方式： 1、工程价款： 工程预算总价为：叁拾万零伍仟伍佰叁拾玖元零叁分(￥305539.03元) 2、结算方式： 整个工程全部由乙方垫支施工，待拆除工程全部结束，渣土清运完成，施工场地平整好后，由甲方组织各级验收部门验收合格后，按财政规定评审价拔款要求开取税票，拔付清工程款。 六、双方责任及权力： 甲方： 1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关资料。 2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、通信等线路。 3、甲方指定工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监督乙方 1、乙方严格按甲方提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全施工、并按期完成任务。
房屋拆迁赔偿协议书范本 房屋拆迁协议书各个地区、各个拆迁办的协议都是不同的，一般是预先设置好的，所以不好找到一个规范的范文的给你一个苏州市城市房屋拆迁管理条例供你参考。这样你在签房屋拆迁协议时可以对照着看看内容是否符合规范苏州市城市房屋拆迁管理条例苏州市第十二届人民代表大会常务委员会公告《苏州市城市房屋拆迁管理条例》已由苏州市第十二届人民代表大会常务委员会第三十六次会议于2002年5月29日制定，并经江苏省第九届人民代表大会常务委员会第三十一次会议于2002年8月20日批准，现予公布，自X年X月X 日起施行。 2002年8月26日苏州市城市房屋拆迁管理条例第一章总则第一条为了加强城市房屋拆迁管理，维护拆迁当事人的合法权益，保障建设项目顺利进行，根据国务院《城市房屋拆迁管理条例》等有关法律、法规，结合本市实际情况，制定本条例。 第二条在本市城市规划区内国有土地上实施房屋拆迁，并需要对被拆迁人补偿、安置的，适用本条例。 第三条城市房屋拆迁必须按照城市规划进行，有利于保护古城、古镇和文物古迹，有利于改善生态环境。 第四条拆迁人应当依照法律、法规和本条例规定，对被拆迁人给予补偿、安置;被拆迁人应当在搬迁期限内完成搬迁。
本条例所称拆迁人，是指取得房屋拆迁许可证的单位。 本条例所称被拆迁人，是指被拆迁房屋的所有人。 第五条市和县级市建设行政主管部门是本行政区域内的城市房屋拆迁工作的管理部门。 苏州市人民政府城市房屋拆迁管理办公室受市房屋拆迁管理部门的委托，对城市房屋拆迁工作实施监督管理。 市房屋拆迁管理部门可以委托吴中区和相城区的建设行政主管部门，对其行政区域内城市房屋拆迁工作实施监督管理。 市和县级市土地行政主管部门依照有关法律、法规的规定，负责与城市房屋拆迁有关的土地管理工作。 第二章拆迁管理第六条需要拆迁房屋的单位，必须向房屋拆迁管理部门提出申请，领取房屋拆迁许可证，按照规定缴纳拆迁管理费。申请领取房屋拆迁许可证，应当提交下列文件、资料： (一)建设项目批准文件; (二)建设用地规划许可证(含规划定点红线图); (三)国有土地使用权批准文件; (四)拆迁计划和拆迁方案; (五)金融机构出具的拆迁补偿安置资金存款证明; (六)拆迁人委托拆迁的，应当提供委托合同。 房屋拆迁管理部门应当自收到申请人提交的全部文件、资料之日起三十日内，对申请事项进行审查;经审查，对符合条件的颁发房屋拆迁许可证，对不符合条件的应当书面答复申请人。
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 户外广告牌合同(示范合同) The clear rights and obligations of both parties facilitate the cooperation of both parties, provide a basis for resolving disputes in the future, and prevent possible risks.
户外广告牌合同(示范合同) 甲方：_________________ 乙方：_________________ _________广告公司（以下简称甲方）与广告牌安置之建筑物业主或有权管理者_________公司（以下简称乙方），就乙方建筑物屋顶设置广告牌事宜订定契约如下： 1．广告牌设置地点：规定于乙方建筑物屋顶前侧（靠近_________），面积_________平方米。广告牌须根据本合同所附图面设计的尺寸设置，其重量及结构须以不影响本建筑物的安全为原则。 2．甲方须支付乙方广告设置费，每年_________元整，并以下列方式支付。 2.1本合同成立之时，先支付总费用的____％，计_________元整。 2.2广告牌设置完成之日，即_______年______月______日（广告牌
设置完成日），支付余额_________元整。 2.3自第二年始，应于该年______月______日之前付清该年年设置费的金额。 3．有关广告牌的设置、维护、管理、拆除及拆除后建筑物设置部分的原状恢复等，一切费用与责任悉由甲方负担。 4．若有下列情形时，乙方有权解除本合同，并要求甲方立即撤除广告牌。 4.1未按本合同的约定支付设置费； 4.2广告牌因设置不牢固或其他意外事件致使广告牌设施发生危险时； 4.3甲方一个月内未曾派人对该广告牌进行管理、维护。 5．按本合同的约定撤除广告牌是甲方的义务，若于甲方指定期限内未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的违约金，直至拆除完毕之日为止。 如甲方不按本合同的约定撤除广告牌，则乙方有权自行拆除广告牌，由此产生的一切拆除费用由甲方负担。
拆除施工合同协议书内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
拆除施工合同甲方（发包方）： 身份证号码： 乙方（承包方）： 身份证号码： 第一条工程概况 1、工程地点： 2、住房结构：，施工面积： 3、工程造价：根据市场竞争，优质优价的原则，约定如下： 总价款，大写（人民币）。其中包含（部分易损材料费、工具、人工费、管理费、垃圾清运费）。 4、工程期限天，开工日期年月日，竣工日期年月日。 第二条甲方权利义务 1、开工前提供施工期间的水源、电源，并说明使用注意事项。 2、参与对工程质量、施工进度的监督及竣工验收。 3、工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用由甲方交纳（出入证除外），乙方协助提供物业管理所需的相关材料。 4、拆除所产生的废弃物不得乱倒乱放，甲方应按照物业管理单位、房屋所在地居民管委会，或者单位管理部门规定的地点、方式、时间堆放，并按有关规定清运。
5、因进行拆除而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品及附属设备损坏的，如属乙方的责任，由甲方找乙方负责修复和赔偿。 第三条乙方的权利义务 1、施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》，保证工程质量，按期完成工程。 2、在施工过程中，应当采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员和相邻居民的安全。 3、保护好原居陈设，保证房屋内上、下管道通畅。 4、拆除所形成的各种废弃物，应当按有关部门的指定的位置方式进行堆放和清运，严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃废弃物或其他物品。 5、乙方不得野蛮施工，危及建筑物自身的安全。 第四条工程款与支付方式 1、合同签订施工人员进场的3日内预付元（万元整）。 2、竣工验收后，甲方支付剩余的工程款。 3、因变更施工内容导致的总价款增减的，甲方在竣工验收合格之日支付或收取增减部分的款项。 4、双方款项往来均应出具收据，施工结束，甲方全额付清应付款项后，乙方应当出具合法收据。 第五条违约责任 1、合同签订后，合同任何一方提出解除合同，或无论因任何原因造成的合同无法履行的，应及时通知另一方。经双方协议同意后可以终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价20%的违约金。若因此造成损失的，违约方应予以赔偿。
编号：_______________ 房屋拆除承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方：
乙方： 甲方根据规划要求决定拆除位于_______________________________ 的住宅楼一栋，为确保拆除工程顺利 完成，经甲、乙双方协商一致，现就拆除工程相关事宜约定如下： 一、工程拆除内容： 甲方位于__________________________ 住宅楼一栋，拆除总面积约_________________ 平方米。由此产生的 所有垃圾全部清理完毕，达到场地平整符合规划、市政要求，做到工完场清。 二、工程费用本次采取一次性包干的承包方式，合同总价为：________ 元（人工、机械、管理、安全措施 费用以及税费、政府部门办理手续、垃圾清运费、拆除工程过程中所发生的一切措施费用均包含在内）。 三、工期期限： 工期为_____________ 个日历天数。每拖延一天工期罚款 __________________ 元。遇天气等原因经甲方签 证后工期可以顺延。 四、付款方式：拆除工程开工后，经甲方查验拆除工程过半并经甲方签证认可后支付合同总价款50%；建筑垃圾 清运完毕，场地平整达到规划、市政要求，甲方验收合格，一次性付清尾款。 五、双方责任和权利义务 甲方责任： 1、负责提供施工期间用水、用电（水电费由乙方按实结算）。 2、甲方为乙方的拆除工作提供便利，并委托甲方代表协调双方工作，行使甲方权利 3、甲方有权对施工进行检查、监督。有权制止不安全的施工行为，并有权要求乙方停工。 4、甲方在其能力所及范围内尽可能为乙方从事本协议内的工作提供便利条件。 5、甲方指定一名代表并授予足够的权利。该甲方代表将统一行使本约定项下的甲方权利，并在约定履行过程中负责与乙方协调。
广告牌制作安装合同 甲方（委托方）： 乙方（承揽方）： 甲乙双方经平等自愿协商，现就乙方承揽广告牌的制作、安装事宜达成如下一致协议： 一、制作要求 1、广告牌规格： 2、材质： 3、要求： 4、设计稿：由乙方负责设计，不另行收费。 二、安装地点 三、工程期限 1、施工期限：年月日前完成。 2、保质期：验收后个月。 四、工程造价及支付方式 1、合同总价款：人民币（大写）（￥元） 2、支付方式： （1）年月日前甲方预付工程款￥元，该款项同时作为合同定金； （2）制作安装完成后，经甲方验收合格后三个工作日内，甲方应付清所有余款。
3、乙方指定收款账号： 户名： 开户行： 五、双方权利、义务 甲方： 1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。 2、有权对乙方的设计提出建议和修改意见，以使乙方设计的作品更符合甲方单位文化内涵。 3、向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工，因未实际测量导致的人、财、物的损害由甲方承担。 4、有义务提供有关单位资料或其他有关资料供乙方设计参考。 5、负责提供施工现场的水、电等设施齐全，供乙方使用。 6、按本合同规定结算广告牌的制作、安装费用。 乙方： 1、自甲方通知可以现场施工起，按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕。 2、严格按照甲方确认的施工方案进行制作、安装。如现场条件与施工图方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。 3、确保施工严格按照规定操作，未按规定操作所造成的人、财、物的损害，由乙方负责。 4、保质期内有质量问题，乙方应在24小时内免费修复。
5、甲乙双方不构成劳动关系、劳务派遣或类似关系，乙方及乙方人员在施工过程中有财产或人身损害的，应由乙方自行承担责任。 六、关于验收 1、乙方全部制作安装完工后一周内，甲方必须组织正式验收，甲方在完工后一周内不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。 2、广告结构制作安装应当牢固，抗风力应达到级。 七、违约责任 1、甲方逾期付款的，每逾期一天，应按逾期金额的千分之一向乙方支付违约金，同时乙方有权将合同工期顺延。 2、乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时完成制作、安装，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之十作为违约金。 如遇不可抗力因素（如雨、雪、四级以上大风）工期顺延，乙方不承担违约责任。 3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到相关标准。如未达标乙方应承担返工及相应损失。 4、如属甲方原因，造成中途停工、停建、拆除等，均由甲方负责，预付工程款项不予退还，乙方有权就实际施工情况要求甲方支付已完部分或全部制作作费。 八、因广告所产生的责任的承担 1、在本广告的制作、安装过程中，如因乙方原因造成第三人的人身或财产损害，均与甲方无关。 2、本广告安装制作完毕后，因不可抗力的因素如重大自然灾害（飓风、地震、高空坠物等）、安装建筑物本身质量问题等，造成的广告牌损坏以及由广告损坏、坠落等所造成的人、财、物的损坏，乙方不承担任何责任。
工程拆除施工合同协议 书 内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
工程拆除施工合同 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 为确保按时完成本项目拆迁工程施工任务，在保证工程质量，缩短拆除工期的基础上，遵循公平、公正、公开的原则，甲乙双方经过充分协商达成以下协议： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容：改门口，砸墙，砌墙，清理垃圾，电梯开口详见施工图。 四、质量要求： 乙方必须按照甲方要求组织施工，施工中必须严格遵守相关的工程技术规范、拆除楼房一切废旧材料归乙方所有。装卸、运输费用均由乙方负担，垃圾白天不可在门口堆砌，晚上及时清理。 五、承包方式：包工包料（人工机械相结合方式进行拆除） 六、开工日期：年月日竣工日期：年月日 乙方严格按照合同工期组织施工，不经甲方书面签认，乙方不得以任何理由拖延工期。 七、工程包价 1、单价：元 2、本合同单价包括材料费、工费、机械费、垃圾处理费等一切相关费用。 八、验收和清算：
1、工程竣工验收通过后的28天内，乙方向甲方递交工程竣工结算书，甲方须在28天内审定并正式办理工程竣工结算手续。甲方收到结算报告28天内未提出审核意见，即视同本结算报告已批准。 2、工程完工交付验收合格后，并在竣工结算完毕后， 3：付款方式：进场3日后付工程总造价的10%，工程量过半时付工程总造价的40%，工程量过90%时付工程款的80%，竣工验收后结清。 九、施工安全管理 1、乙方应严格遵守工程建设安全管理规定，按照安全标准加强现场管理，积极组织施工，并接受甲方及行业依法实施的安全监督检查。 2、乙方必须与甲方签订工程安全协议书，明确双方的安全责任和义务。工程施工安全协议书与本合同一并执行。若本合同施工安全管理条款与甲乙双方所签订的工程施工安全协议书条款相抵触者，以工程施工安全协议书条款为准。 3、乙方必须是独立承担法定民事责任的独立法人。甲方不与雇佣人员签订任何劳务用工合同。乙方雇佣人员由乙方进行管理。 4、乙方施工现场必须按照规定设置专(兼)安全管理人员，负责现场安全管理，甲方对乙方施工现场负有监督检查和安全管理指导责任。 5、乙方在施工作业时必须制定符合国家规定的安全技术措施，其安全技术措施费由乙方承担。 6、乙方必须按照规定给雇佣民工配备必要的劳动保护用品，其费用由乙方自行承担。
厂房拆迁补偿协议书 补偿的基本意思有弥补缺陷，抵消损失。进行厂房拆迁时是有补偿的，但需要签订补偿协议书。下面橙子给大家带来厂房拆迁补偿协议书，供大家参考! 厂房拆迁补偿协议书范文篇一拆迁人(以下称甲方)：被拆迁人(以下称乙方)： 根据国家《民法通则》、《合同法》、《土地管理法》及《房屋拆迁条例》的有关规定，经协商一致，甲乙双方现就房屋拆迁补偿事宜达成如下协议： 第一条被拆迁人的拆迁房屋座落于路号，建于年，房产证号，房屋建筑面积平方米(地下室面积平方米)，用地性质为划拨用地。 第二条甲乙双方经协商后同意，实行拆一还一就地安置的原则，拆迁房建筑面积即为补偿房建筑面积(封闭阳台面积按60%、地下室面积按50%折算建筑面积)。 第三条拆迁安置期限(即自乙方搬迁腾空房屋之日起至甲方书面通知交房日止)暂定为32个月，期间按拆迁房每月每平方米5元计算给予拆迁人过渡期安置补助费，按季发放。 因甲方原因造成延期交房的，甲方应当继续向乙方支付过渡期安置补助费;提前交房的，过渡期安置补助费也即停付;因乙方原因造成1 / 15
延期交房的，甲方不再向乙方支付过渡期安置补助费。 第四条拆迁安置房源为拆迁房原地点或其东面新房的七层以下的房屋。 被拆迁人选房办法：乙方在甲方发出书面选房通知三天内到甲方指定地点选房并办理相关手续。拆迁人选房次序以签订本协议书的先后为准。如乙方未在通知日期内选房并办理相关手续的，其后果由乙方自负。 第五条乙方的拆迁房屋腾空日期以甲方书面通知日期为准，甲方应提前十天书面通知乙方拆迁房屋腾空日期。经甲方验收合格后交由甲方拆除。 第六条拆迁房屋腾空事宜的约定： 1、乙方的拆迁房屋腾空并经甲方验收合格后，不得回迁;私自拆除房屋附属物、门窗、水电设施等。否则，甲方有权取消部分或全部乙方的过渡期安置补助费，如给甲方造成损失的，甲方可另行追索。 2、拆迁房屋的水电、煤气、物业管理、宽带、电信、有线电视等相关费用均由乙方负责缴纳付清，与甲方无关。 3、若乙方在本协议约定的乙方拆迁房屋腾空日期前未履约搬迁，甲方可以向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院申请强制执行。 第七条本协议签订后，乙方应将房产证、土地证移交给甲方，甲方出具收据。 第八条乙方承诺本协议所指拆迁房屋无任何纠纷，房屋权属清2 / 15
广告牌拆除合同协议书 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
广告牌拆除合同甲方： 乙方： 依照《中华人发共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为保护双方的合法权益，结合本合同施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的广告牌拆除工程这有关事宜，达成如下合同： 1、工程概况 工程名称：广告牌拆除工程 2、工程拆除范围、承包方式 乙方对本拆除工程实行乙方自备拆除用工具设备、包施工安全、包拆除质量、严格按照拆除施工期完工。 3、拆除施工任务完成后验收合格的标准： 拆除范围内的所有设施、设备等全部拆除并全部清理外运，场地平整且无建筑垃圾无设施设备无杂物等； 4、拆除施工的工期要求 按照甲方要求施工之日起______个日历内，按约定完成拆除范围内的所有拆除任务。 5、拆除的所有废旧钢铁及附属物，交乙方处理。 6、工程价格及付款方式 本工程总价格为________元（小写______元） 本工程完工后1个日历日内甲方付给乙方全部工程款。 注：由于工程地点施工高度及难度不同，工程单项价格可由甲乙双方协商最终决定。 7、甲方义务 （1）协助乙方做好现场维护时所涉及到的邻里关系等的协调； （2）给乙方提供拆除施工时的临时用水用电； （3）甲方需安排工作人员协助乙方完成拆除工作。
8、乙方义务 （1）保质按期完成所有的拆除施工任务； （2）拆除施工过程中乙方必须接受甲方对安全生产、拆除进度等的全面监督检查。 （3）乙方在拆除施工过程中应严格执行以上承诺的所有内容并自行承担可能发生的事故责任。 9、拆除任务完成经甲方检查验收后，双方形成书面的确认单并办理完其他约定的手续后，拆除施工同自动解除。 10、乙方必须自己处理好安全工作，在工地上须佩带安全帽，高处施工者须系好安全带，每个工人必须购买安全保险，凡工地工人发生安全事故与甲方无任何责任。 11、本合同一式二份，甲方、乙方双方各执一份。具有同等的法律效力。 12、本合同自双方答案盖章之日起生效。 甲方（签章）：乙方（签章）： 年月日年月日
拆除工程安全协议书 拆除工程是指对已经建成或部分建成的建筑物进行拆除的工程。下面学习啦小编给大家带来拆除工程安全协议书，供大家参考! 拆除工程安全协议书范文一甲方：华润雪花啤酒(福建)有限公司 乙方：江苏三里港高空建筑防腐有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程施工现场管理办法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规规定，加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方承包本合同项下甲方的工程，甲乙双方就安全生产事项经协商一致，订立本合同。 1、词语定义： 下列词语具有本条所赋予的定义： 1.1 甲方：指本合同约定的发包人及其合法承继人; 1.乙方：指本合同约定的被甲方接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法承继人。 1.工程：指甲乙双方签订的施工合同中约定的全部工程; 1.违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义
务不符合约定所应承担的责任。 、工程概况： .1工程名称：煤烟囱拆除工程; .2工程地点：甲方厂区内; .3工程范围和内容： 序号分项工程工程内容计量单位工程量 1烟囱拆除工程烟囱高度50m，底部直径4.38m，顶口直径1.7米,砖砌结构;包含脚手架搭建、人工拆除筒体、建筑垃圾外运及施工期间安全防护等工作座1 .4施工安全风险： .4.1施工人员劳动保护用品的使用和配置; .4.2高空作业的脚手架搭建及安全防护风险; .4.3安装施工现场的区域隔离、安全警示。 .5风险防范措施： .5.1乙方必须为参与甲方工程施工人员配备符合国家规定的劳保防护用品;如：安全帽、安全带、防尘口罩、护目镜、电焊手套、绝缘鞋等，现场施工人员必须正确穿戴使用劳保防护用品; .5.2乙方施工临时用电必须采用TN-S系统，符合“三级配电两级保护”，达到“一机、一闸、一漏、一箱”的要求，电箱线路敷设、接零保护、接地装置、电气联接、漏电保护等各种配电装置均应符合规范要求。同时应在施工现场配备
房屋拆除协议书范本_房屋拆除合同协议书 学校现有平房三间，系20XX年建成，后改为换热站，20XX年由热力公司供暖后已废弃不用。该平房由于在校内主干路旁，与学校整体建筑布局极不协调，学校拟拆除进行硬化美化。 学生伙房煤气炉灶等炊具漏气严重，成为安全隐患，不能正常使用，需更换新炊具。 当否，请领导批示! 章丘市特殊教育学校 20XX年4月10日 甲方： 乙方： 一、拆除活动板房内容： 1、因甲方需要委托乙方在天津市津畔明轩公共租赁住房工程项目装拆彩板房139.29平米，60元/平米，计8357.40元。 2、彩板房拆除后运到西青王庄，单机3车，运费1500元。 3、人工费：15个工，200元/人，计3000元。 二、税金：12857.4元×0.03元=385.722元 三、甲方应付乙方：13243.122元 甲方责任： 1、甲方负责道路平整，保证具备安装条件。 2、因甲方现场不具备安装彩板房条件，造成乙方延误工期，甲方承担全部责任，并付乙方20%误工费。
3、甲方负责提供安装彩板房电源。 乙方责任： 1、乙方按甲方指定时间要求进场安装彩板房。 2、乙方负责安装过程中所有工作，严格拆迁各项操作规程，发生由乙方原因造成的安全事故由乙方负责。 3、乙方负责彩板房的安装质量，因安装彩板房安装质量问题而发生事故由乙方负责。 4、彩板房搭设完毕后，乙方负责彩板房保管事宜。 5、乙方负责提供安装彩板房安拆费发票，因乙方提供不合格发票损失由乙方负责。 六、本协议未尽事宜，双方本着实事求是的原则，协议商解决，此协议双方签字生效，并一式两份。甲乙各一份。 甲方盖章乙方盖章 负责人签字负责人签字 年月日年月日
广告牌制作安装合同书 甲方（委托方）： 乙方（承制方）：红阳广告有限公司 甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据相关法律法规的规定，现就乙方承揽广告牌（以下简称广告牌）的制作、安装事宜达成如下致协议： 一、广告牌制作 1、广告牌规格：按甲方要求或根据乙方设计甲方认可的规格。 2、材质：按甲方要求，或根据乙方提出甲方审核的材质。 3、要求： 二、广告牌安装 安装地点： 三、工程计价及支付方式 1、每个广告牌制作安装项目由乙方提供制作安装报价书，经甲方审核达成共识后，双方签字认可作为结算依据。 2、支付方式：转账或现金 A、合同签订时后两日，根据双方认可的报价书后，二个工作日内总价的40%预付工作款，大写人民币元。 B、制作安装完成后，经甲方验收合格，即付清所有工程款项。 四、工程期限 1、自合同签订甲方预付工程款之日起天。如遇不可抗力因
素（如雨、雪、四级以上大风）工期顺延。 2、因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可自双方协商确定延期时间。 五、双方权利、义务 甲方： 1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。 2、有权在制作前对乙方的设计提出建议和修改意见，以使乙方设计的作品更符合甲方单位文化内涵。 3、向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工，因未实际测量导致的人、财、物的损害自_方承担。 4、有义务提供有关单位资料或其他有关资料供乙方设计参考。 5、负责提供施工现场的水、电等设施齐全，供乙方使用。 6、按本合同规定结算广告牌的制作、安装费用。 乙方： 1、自甲方通知可以现场施工起，按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕。 2、严格按照甲方确认的施工方案进行制作、安装。如现场条件与施工图方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。 3、确保施工严格按照规定操作，未按规定操作所造成的人、财物的损害，自乙方负责。 4、乙方应保证制作安装质量，如因安装质量造成的维修返工由乙方负责。
编号：_____________钢结构拆除施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 经甲、乙双方现场勘查、协商，在遵照平等、自愿、公平和诚信的原则下，就钢结构拆除工程，双方达成以下协议： 第一条：工程概况 拆除工程于，面积约平方米，楼顶钢结构简易棚。 第二条：工程承包范围 屋面钢结构支撑、外部钢平台附属物。 第三条：工期 1、合同工期：日历天（雨天顺延） 2、开工日期：年月日； 3、完工日期：年月日； 第四条：质量标准 1、乙方必须按照甲方的要求，将拆除下的钢结构进行拆解，并按甲方要求码放到指定地点。 2、乙方应文明施工，最大程度的保护屋面完整性做好安全防护； 第五条：工程价款及付款方式 1、工程价款按拆除钢结构物料抵扣拆除费用一次性包死，合同总价约为：元（万元。价款包含人工费、机械类、管理费、人员保险金、税金费用以及因拆除损坏的屋面地面等修复费用。 2、施工前交付施工管理押金元。
3、拆除工程完工后，经甲方现场管理人员验收合格后一周内结清施工押金。 4、施工管理费：元 第六条：甲方责任和义务 甲方负责拆除钢结构的协调施工监督等工作。 第七条：乙方责任和义务 1、乙方进场后，必须听从甲方管理人员的协调指挥； 2、乙方管理人员施工前必须对施工人员进行安全交底； 3、乙方必须指派有经验的专职安全员做好安全拆除施工监督，确保拆除施工在安全状态下进行； 4、乙方人员应采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。 第八条：合同争议、解决方式 双方如有争议，双方应友好协商解决，协商解决不成时，应提交当地劳动仲裁部门裁决或工程所在地人民法院起诉。 第九条：其他 合同自双方签字起生效，合同一式两份，甲乙双方各持一份。如单方违约，违约方承担一切责任。 甲方：乙方： 日期：日期：
房屋拆迁补偿协议书 拆迁人(以下简称甲方)：______________________________ 法定代表人：________________________________________ 地址：______________________________________________ 电话：______________________________________________ 被拆迁人(以下简称乙方)：____________________________ 身份证号：__________________________________________ 住址：______________________________________________ 电话：______________________________________________ 身份证号：__________________________________________ 住址：______________________________________________ 电话：______________________________________________ 甲方因建设需要，必须拆除乙方使用的房屋，根据城市房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定，甲乙双方经友好协商就房屋拆迁安置补偿以及拆迁过渡费达成协议， 乙方对于本协议签订前因房屋拆迁引发的误解、争议表示谅解，本协议签订后，甲乙双方就房屋拆迁事宜不再存在任何纠纷、争议。 第一条房屋拆迁依据 建设项目名称_ __，建设地点_ _
编号：_____________拆迁补偿协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 经省人民政府批准，因建设工程建设需要，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》和相关法律、法规、政策的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方房屋搬迁补偿(含土地补偿)安置事宜达成如下协议： 第一条乙方已搬迁房屋、附属物情况 根据乙方提供的产权书证材料，结合相关法律、法规及《补偿方案》所确定的标准，经甲、乙双方核对，对乙方房屋、附属物情况确认如下： (一)房屋坐落：。 (二)房屋产权属所有(共有)。 (三)房屋用途：【住宅】【店面】【工业用房】。 (四)房屋的总楼层数层(房屋所在的楼层数为第层) (五)房屋的附属物情况：(详见附件一)。 (六)己搬迁房屋【有】【无】设置抵押权。已搬迁房屋已被抵押给。现房屋所有权人与抵押权人按以下方式处理该房屋抵押权： (七)其他：_______________________________________。 第二条房屋搬迁补偿安置方式： 乙方自愿选择以下第种补偿安置方式。 1、货币补偿。 2、产权调换。 3、货币补偿、产权调换相结合。 乙方可选择产权调换，也可选择货币补偿，或者两种方式相结合。乙方选择的补偿方式一经确定，不得随意变更。乙方选择产权调换的部分，由甲方提供安置房；双万就拟调换房屋的户型、套数、
广告牌安装协议书 甲方： 乙方： 甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及其他法律、法规之规定，现就乙方承揽丰麦食品有限公司屋顶led发光字招牌（以下简称广告牌）的安装事宜达成如下一致协议： 第一条：广告牌安装 1、安装地点：乙方负责将led发光字安装在甲方厂区内指定的安装位置。 第二条：工程造价及支付方式 一、工程总造价（￥29990元）包含的项目： 1、led发光字3米x3米x8个x240元/平米=17280元（1.2mm 厚烤漆铁板发光字壳、5防水等级IP67穿孔灯） 2、发光字5V电源18块x95元/块=1710元 3、施工材料：6000元（40x40镀锌厚度4mm角钢、防风钢丝绳、钢丝绳紧固配件、五金电料、运费等） 4、施工人员工时费：5000元（电源连接安装、广告牌固定）。 二、需要甲方提供的材料并支付费用项目： 1、屋顶电源配套设施（主电源国标4平方电缆、配电箱、漏电保护器、2.5平方国标护套、定时器、交流接触器、屋顶固定用配重材料（水泥或者条石）、吊车租赁金800元）。 2、支付方式：施工前甲方支付乙方预付款￥10000元，工程安装完毕，甲方确认工程无质量问题后3日内支付给乙方剩余款项￥19990元。 3、第三条：工程期限
1、自合同签订日起；甲已双方确认工程总面积后一个月内完成。如遇不可抗力因素（如雨雪、四级以上大风）工程可酌量逾期。 第四条：甲乙双方权利及义务 1、甲方需要向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以正常施工。 2、负责施工现场的树木、花、草可以移动。 3、按合同第二条规定结算广告牌安装费用。 4、乙方负责施工过程中产生的任何安全问题。 第四条、关于施工 1、自甲乙双方签订合同日起，按照甲乙双方提供的安装地点进行施工安装。 2、严格按照甲方确定的施工方案图纸进行制作安装。如现场条件与施工图纸方案不符，需与甲方协商修改办法，经确定后方可制作。 第五条：保修标准 1、广告牌结构应当牢固，抗风力应达到8级（不包含、洪水、地震台风等大型自然灾害），发光字光源清晰明亮无损坏。 2、验收合格进入保修期。如甲方在乙方安装后3日内没有进行验收，乙方视甲方承认验收合格并进入保修期。 第六条：保修标准 1、发光字穿孔灯保修3年(维修时限3个工作日内)。 2、电源保修2年(维修时限3个工作日内)。 3、主体角钢结构保修5年(维修时限5个工作日内)。 4、保修期满后，双方另签订维修协议。 第七条：违约责任：
建设工程拆迁合同协议 书 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
建设工程拆迁房屋合同 订立合同双方： 建设单位：＿＿＿＿，以下简称甲方； 拆迁户（单位）：＿＿＿＿市（县）＿＿＿＿区（镇）＿＿＿＿街（路）＿＿＿＿号房主（代表人）＿＿＿＿，以下简称乙方。 根据＿＿＿＿建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。
第一条乙方在甲方用地范围内共有＿＿＿＿结构的住房＿＿幢＿＿间，共＿＿平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除 （乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）。甲方负责于＿＿年＿＿月＿＿日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）＿＿平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积就按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）。 第二条乙方应于＿＿年＿＿月＿＿日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后＿＿日内一次付给乙方搬迁费＿＿元。 第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助： １．乙方自行找房周转，每人每月补助＿＿元；
２．由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助＿＿元； ３．乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助＿＿元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。 第四条甲方安置乙方的住房位于＿＿，共＿＿套＿＿间，＿＿层＿＿号，配有＿＿等装备。 第五条乙方家庭的全部成员（１８岁以上者）＿＿等＿＿人一致签字同意＿＿作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其它文件上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人＿＿领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有 关的分家析产、继续纠纷等，一律不负责任。