工程
勘察设计合同
合同编号:
工程名称：工程
委托方：
受托方：
签订日期:
签订地点:
使用说明
1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订的电力建设工程勘察设计合同.
2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处,如当事人约定无需填写的,则应注明“无”或划“/”.
3. 对本统一合同文本的任何修改或补充,当事人均应在专用条款中进行约定,不得直接对通用条款进行改动.
4. 有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注.
5. 国家电网公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同,在合同开始内部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注.
目录
第一部分合同协议书 (1)
第二部分通用条款 (4)
第1条一般约定 (4)
第2条双方义务 (5)
第3条勘察设计范围 (9)
第4条勘察设计工期 (9)
第5条设计文件交付 (9)
第6条审查、确认 (9)
第7条合同价格 (10)
第8条现场服务 (10)
第9条知识产权 (10)
第10条保密义务 (11)
第11条违约责任 (11)
第12条索赔 (13)
第13条保险 (13)
第14条不可抗力 (13)
第15条争议解决 (14)
第16条合同生效 (14)
第17条签订日期 (14)
第18条份数 (14)
第三部分专用条款 (15)
工程
工程勘察设计合同
第一部分合同协议书
委托方：
受托方：
鉴于委托方拟委托受托方承担(以下简称“工程”)的勘察设计工作,且受托方同意接受该委托.根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律、法规和规章的规定,双方经协商一致,订立本协议.
第1条工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
第2条勘察设计范围
受托方需承担的勘察设计工作的范围如下：
第3条合同价格
合同价格为人民币(大写) 整(￥)(含税),具体价格构成见《分项价格表》(附件一).
第4条合同依据
4.1 项目核准文件;
4.2 中标通知书(如有);
4.3 设计委托书.
第5条合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分：
5.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件;
5.2 合同协议书;
5.3 专用条款;
5.4 中标通知书(如有);
5.5 通用条款;
5.6 合同附件;
5.7 招标文件和投标文件(如有);
5.8 构成合同的其他文件.
上述文件应互为补充和解释,如有不一致之处,以上面所列顺序在前的为准.
第6条保证
6.1 考虑到委托方将按本合同约定付款给受托方,受托方保证按合同约定完成本工程勘察设计及现场服务等全部工作.
6.2 考虑到受托方将完成本工程勘察设计及现场服务等合同约定的全部工作,委托方保证按合同约定付款.
第7条词语含义
本协议中所用词语的含义与专用条款、通用条款中相应词语的含义相同.
第8条合同生效
合同生效条件见专用条款.
第9条签订日期
合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准.
第10条份数
本合同正本一式贰份,委托方执壹份,受托方执壹份;副本贰份,委托方执壹份,受托方执壹份.
(以下无正文)
签署页
委托方：(盖章) 受托方：(盖章)
法定代表人(负责人)或授权代表(签字)：法定代表人(负责人)或授权代表(签字)：
签订日期：签订日期：地址：地址：
邮编：邮编：
联系人：联系人：电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：账号：账号：
税号：税号：
第二部分通用条款
第1条一般约定
1.1 定义
下列词语应具有本条所赋予的含义：
1.1.1 合同: 指合同协议书、通用条款、专用条款、中标通知书以及合同协议书明确列为合同组成部分的各类文件.
1.1.2 委托方：是指合同条款约定的、具有发包主体资格和支付合同价款能力的当事人以及取得委托方资格的合法继承人,一般为项目法人单位.委托方有权委托建设管理单位代为执行委托方在本合同项下的权利及义务.
1.1.3 受托方：指具有工程勘察设计主体资格并被委托方接受的当事人以及取得受托方资格的合法继承人,但不包括其任何受让人.
1.1.4 工程：指合同协议书中约定的工程.
1.1.5 合同价格：指受托方完成本工程勘察设计及现场服务等合同约定的全部工作,委托方应支付的总费用.
1.1.6 日(天)：指公历日.
1.1.7 除本合同另有约定外,“以上”、“以下”、“以内”、“届满”,均包括本数;“不满”、“以外”,不包括本数;“×日前”“×日后”不包括当日.按照日、月、年计算期间的,开始的当天不算入,从下一天开始计算.期间的最后一天不是工作日的,该期间应于下一个工作日终止.
1.2 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分：
1.2.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件;
1.2.2 合同协议书;
1.2.3 专用条款;
1.2.4 中标通知书(如有);
1.2.5 通用条款;
1.2.6 合同附件;
1.2.7 招标文件和投标文件(如有);
1.2.8 构成合同的其他文件.
上述文件应互为补充和解释,如有不一致之处,以上面所列顺序在前的为准.
1.3 语言文字
合同文件使用中文书写、解释和说明.
1.4 适用法律
1.4.1合同文件的适用法律为中华人民共和国法律、行政法规、部门规章及工程所在地地方性法规、地方政府规章.
1.4.2 勘察设计应使用专用条款约定的国家标准、规程、规范;国家没有相应标准、规程、规范时,可使用专用条款约定的行业标准、规程、规范或工程所在地的省级地方标准、规程、规范或企业标准、规程、规范.
第2条双方义务
2.1 委托方义务
2.1.1 尊重受托方根据国家、行业或省级地方有关标准、规程、规范的规定进行勘察设计工作的权利,不得提出与国家或行业标准、规程、规范相抵触的要求.
2.1.2 按时向受托方提供开展勘察设计工作所需的有关基础
资料,包括但不限于设计委托书、项目核准文件、土地管理部门、城市规划管理部门同意征用土地等有关协议及文件,以及其他按有关规定应由委托方提供的资料.委托方应对上述资料的可靠性负责.受托方就本合同项目所采用的国家或地方标准图,由受托方自费购买.
2.1.3 按合同约定向受托方支付合同价款.
2.1.4 负责签订与工程建设及运行有关的土地征用、运输、水源、城市规划、环境保护、设备采购等合同.
2.1.5 负责协调勘察设计过程中受托方与有关单位的配合事宜.
2.1.6 负责对外联系并取得勘察许可证,支付工程勘察取费标准中明确由委托方承担的费用(如青苗赔偿、障碍拆除、材料、运输等费用).
2.1.7委托方聘请设计监理时,应明确设计监理方的权利和义务,除非在本合同中明确约定外,设计监理方无权变更受托方在本合同下的任何权利和义务.
2.2 受托方义务
2.2.1 按照国家、行业或省级地方的标准、规程、规范、委托方的设计要求进行勘察设计工作,严格掌握设计标准,降低工程造价.
2.2.2 按本合同专用条款约定的交付时间及份数向委托方交付设计文件,并对委托范围内的勘察设计成果的真实性、完整性、准确性负责.
2.2.3 按照合同约定组织和实施勘察设计,保证勘察设计质量.
2.2.4按合同约定做好工程建设全过程的现场服务工作;按委
托方要求配合开展工程结算.
2.2.5 受托方应按专用条款约定安排符合资格要求的设计人员进行勘察设计工作.除非委托方另行书面同意,否则受托方不得更换设计人员.
2.2.6 受托方编制的初步设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;编制的施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要.
2.2.7 受托方在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准.除有特殊要求的建筑材料、专用设备、生产工艺线外,受托方不得指定生产厂、供应商.
2.2.8 受托方应严格控制因其设计变更所导致的工程投资的增加.重大设计变更的控制及奖罚措施见专用条款.
2.2.9接受委托方聘请的设计监理方的监理;设计监理方的任何建议、检查、确认、同意、批准或类似行为不减轻或免除受托方的责任.
2.2.10 受托方未经委托方同意不得向第三方披露、转让委托方提交的设备图纸等资料.
2.2.11 受托方分包部分工程勘察设计工作时,需经委托方书面同意.受托方应在签订分包合同后,将副本送交委托方.分包工作对应的合同金额累计不得超过合同价格的30%,主体工程不得分包.受托方未经委托方同意擅自对外分包的,委托方有权扣除分包工作对应的合同金额或者终止本合同.委托方选择终止合同的,受托方应按专用条款的约定支付违约金.
2.2.12 受托方提供的经过审定的设计方案为本合同的主要技术方案,如因设计原因,实际拆迁量及施工图工程量超过专用条款约定的比例,由受托方承担设计质量责任.
2.2.13 受托方应确保设计质量,按委托方要求做好设计变更控制及相关签证、报表报备工作.
2.2.14 按委托方要求参加本工程施工、设备及主要材料的招、评标工作,费用自理.
(1)受托方专业人员应按照委托方要求无条件地配合施工、设备及主要材料的评标.
(2)在招、评标工作中,受托方有义务以书面形式答复委托方提出的技术问题(包括投标人向招标人提出的技术疑问).
(3)受托方应对招、评标工作有关情况严格保密.
2.2.15 设备及主要材料中标单位确定后,受托方应配合委托方与设备厂家签订采购合同技术协议(以下简称“技术协议”).,委托方应在技术协议签订前3－5天(含本数)通知受托方,受托方应准备好采购合同技术协议(含电子版),并按委托方要求携带技术协议到达指定地点.受托方应对技术协议中的技术内容负责.
2.2.16 受托方负责招标工程量的编制,施工招标工程量不允许超过初步设计审定概算中相关部分的工程量.
2.2.17 受托方应按委托方正式给定的工程名称编制设计文件,并参加有关工程设计协调、评审、收口等会议,专用条款另有约定除外.
2.2.18 受托方负责根据委托方的指令编制施工招标的标底.施工招标的标底,是在施工招标工程量的基础上,计入合理价格后形成的标底.具体原则由委托方在编制前提供.受托方应无条件地
按委托方的要求,派遣专业人员,携带相关的概算(含电子版),按时到达指定地点参加标底的编制.编制标底结束后,未经委托方同意,受托方人员在施工招标开标结束之前不得返回.
2.2.19 受托方负责工程施工、设备及主要材料招标文件(技术部分)的编制,并按委托方的审查意见进行修改.上述文件按审查意见修改的部分,如有错误由审查方负主要责任;没有做出修改的部分,如有错误或漏项由受托方负主要责任.
2.2.20 对于非通过招标方式采购的设备和材料,受托方应按委托方的要求提供相关的技术要求,供委托方采购时参考.
2.2.21 受托方应配合委托方做好工程结算工作,编制投资结算书、工程造价总结.受托方应按招标文件内容提出招标工程量与施工图工程量的量差分析计算书,量差分析计算书应满足工程结算的时间要求,详见专用条款.
2.2.22 受托方应参加除工程例行会议以外的各种技术协调会、技术交流会和方案分析会,并按会议要求从事相关的工作.受托方应以书面形式出具委托方需要的各种方案论据.
2.2.23 受托方应负责在监理单位和施工单位的协调配合下编制竣工图,竣工图须按专用条款约定的时间提交.在竣工验收时受托方应配合编制计算机动画或影像资料,参加竣工验收和达标投产检查,并编写设计总结.
2.2.24 受托方应协助委托方做好工程档案的归档工作.
2.2.25 受托方应协助委托方做好工程评优、达标投产、专项验收、国家验收、工程总结等工作.
2.2.26 受托方应负责专用条款约定的其他工作.
第3条勘察设计范围
3.1受托方需承担的勘察设计工作的范围见合同协议书.
3.2 根据委托方要求,受托方可从事以下超出本合同约定勘察设计范围的工作,并另行收费：
3.2.1 超过工程勘察设计收费标准规定份数提供勘察设计文件;
3.2.2在工程计划投产期后,非因受托方原因继续发生现场服务;
3.2.3 专用条款约定的其他服务.
第4条勘察设计工期
勘察设计工期在专用条款中约定.
第5条设计文件交付
受托方根据有关规定和专用条款约定的时间向委托方交付设计文件.委托方延迟提交资料及文件超过约定期限30天(含本数)时,受托方交付设计文件的时间可相应顺延.
第6条审查、确认
6.1 审查
6.1.1 受托方应按国家及行业有关规定提交符合各勘察设计阶段内容深度和要求的图纸文件供审查之用,委托方负责安排相关审查事宜.
6.1.2 受托方交付设计文件后,应参加有关审查会议,并根据审查结论负责在本合同约定范围内对设计文件进行必要的修改和补充.若委托方对审定的设计原则进行重大变更导致需重作或修改设计时,双方需签订补充协议或另签合同.
6.2 确认
6.2.1 委托方组织并对施工图进行确认或组织施工图会审工作.
6.2.2 上述确认或会审意见如造成非受托方原因的勘察设计返工,由委托方负责返工费用;如因受托方原因造成返工的,则不应增加勘察设计费用.
第7条合同价格
7.1合同价格在合同协议书中约定,任何一方无权擅自改变.专用条款另有约定或发生下列情况的,合同价格可予调整：工程建设工期与约定的工期不一致且差别较大,经双方协商决定对勘察设计费进行调整的 .
7.2 合同价格及其他费用的支付见专用条款.
7.3 勘察设计质量的奖励与考核见专用条款.
第8条现场服务
8.1 受托方对所承担勘察设计任务的工程建设项目应配合施工,提供技术服务,解决施工过程中有关设计问题,负责设计交底(含设备材料订货交底和施工交底),现场解释设计意图,处理设计变更并同时提出施工预算增减表,根据合同约定派驻现场设计代表,参加工程现场调度会、与设计有关的事故分析会、整组调试、工程质量考核评定、启动投运及工程竣工验收,并参加启动验收委员会,按要求进行设计总结等.
8.2 受托方应根据委托方要求及工程进展需要,在土建施工、设备安装和调试阶段及时提供现场服务.
8.3受托方的现场服务应及时、有效.在土建结构施工、电气设备安装、线路施工和调试期间应派设计代表,设计代表应深刻理解设计意图,并能够独立解决现场问题.现场调度会应由设计总负
责人(或更高级别)及相关的设计人员参加.
第9条知识产权
9.1 受托方根据本合同向委托方提交的设计文件的著作权等知识产权及相关权利归属由专用条款约定.未经权利人同意,任何一方不得向任何第三方转让或允许第三方使用上述设计文件,亦不得将其用于本合同以外的任何目的 .
9.2 受托方所提交的设计文件或其他资料不应存在任何权利瑕疵,受托方应保证委托方免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生的任何损失.如果任何第三方向委托方提起侵权索赔,受托方应负责与之进行交涉,并承担由此引起的一切责任.
第10条保密义务
10.1受托方及其工作人员应对设计文件和在合同执行过程中了解到的涉及委托方商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务,并采取相应的保密措施.受托方应承担的保密义务包括但不限于：
10.1.1 未经委托方书面同意,不得将上述设计文件、资料及信息披露给任何第三人;
10.1.2 不得将上述设计文件、资料及信息用于本合同以外的其他目的;
10.1.3 在设计文件通过审查后或按委托方要求,及时将上述资料和信息返还委托方,或按委托方要求作适当处理.
10.2上述保密义务的期限至设计文件及相关资料或信息正式向社会公开之日或委托方书面解除受托方本合同项下保密义务之日止.
10.3受托方违反保密义务的,应承担一切法律责任并赔偿委
托方因此遭受的全部损失.
第11条违约责任
11.1 受托方的违约责任
受托方履行本合同义务或者履行义务不符合约定的,委托方有权要求受托方承担继续履行、赔偿损失或支付违约金等违约责任.
11.1.1因勘察设计质量低劣引起返工造成损失的,由受托方继续完善勘察设计任务,委托方有权按损失的大小扣减勘察设计费.
11.1.2 因受托方原因造成设计文件、招标文件等出现遗漏或错误的,受托方应及时负责修改或补充,并应承担由此引起的一切额外费用.
11.1.3 由于受托方原因发生重大设计变更,委托方有权扣减合同价款,扣款金额见专用条款.重大设计变更由专用条款确定.
11.1.4 由于受托方设计错误造成重大工程质量事故,受托方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并负责赔偿给委托方造成的损失.
11.1.5 因受托方的设计变更增加的工程投资超过项目可行性研究基本预备费的,委托方有权按专用条款的约定扣减勘察设计费.
11.1.6 由于受托方原因,未按本合同专用条款规定交付设计文件和招标技术文件的,委托方有权按专用条款的规定扣减勘察设计费或要求受托方支付违约金.
11.1.7因受托方编制的招标文件出现错误或遗漏等原因造成工程量出现偏差或漏项的,委托方有权按照专用条款的规定扣减
勘察设计费.
11.1.8 因受托方工程量计算错误、工程漏项及概算计算错误等原因导致工程结算金额超出概算的,受托方应按专用条款的约定承担违约责任.
11.1.9 受托方量差计算出现差错,或未按约定时间提交量差分析计算书的,受托方应按专用条款约定承担违约责任.
11.1.10 因受托方原因合同终止的,受托方应按照专用条款的规定承担违约责任.
11.1.11 受托方应当承担专用条款约定的其他违约责任.
11.1.12 受托方按合同约定应支付的违约金低于给委托方造成的损失的,并应就差额部分向委托方进行赔偿.
11.2 委托方的违约责任
11.2.1 委托方逾期支付勘察设计费的,应就逾期部分向受托方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金.
11.2.2 委托方违约变更委托设计项目、规模、条件,未按期提交资料或提交资料错误及对所提交资料作较大修改,以致造成受托方返工或增加工作量时,委托方应按受托方的实际工作量向受托方支付返工费或勘察设计费.
11.2.3 在合同履行期间,委托方要求终止或解除合同的,应根据受托方的实际工作量结算勘察设计费.
第12条索赔
委托方和受托方可按以下约定向对方进行索赔：
12.1 有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有关证据;
12.2 索赔事件发生后20天内(含本数),向对方发出要求索赔
的通知;
12.3 被索赔方应在接到正式书面索赔通知书后10天内(含本数)给予响应,或要求对方进一步补充索赔理由和证据,被索赔方在10天内(含本数)未予答复,视为同意该项索赔.
第13条保险
受托方应就其在本合同下可能承担的责任投保设计责任险,并在合同生效后15天内(含本数)将保险凭证提交委托方,保险金额见专用条款的约定.受托方未按时投保设计责任险的,委托方有权按专用条款的规定扣减勘察设计费.受托方应办理己方现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用.
第14条不可抗力
14.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况.
14.2 任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时,可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务.但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的
延误或其他不利影响,并在不可抗力影响消除后,立即通知对方.任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格.
14.3 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周内(含本数),取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件,并以传真等书面形式提交另一方确认.否则,无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任.
14.4如果不可抗力事件的影响已达120天或双方预计不可抗力事件的影响将延续120天以上(含本数)时,任何一方有权终止本合同.由于合同终止所引起的后续问题由双方友好协商解决.
第15条争议解决
15.1 本合同履行过程中发生争议时,双方应本着诚实信用的原则,通过友好协商解决.
15.2 若争议经协商仍无法解决的,按专用条款约定处理.
15.3 在争议解决期间,合同中未涉及争议部分的条款仍须履行.
第16条合同生效
合同生效条件见专用条款.
第17条签订日期
合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准.
第18条份数
本合同份数在合同协议书中约定.
(以下无正文)
电力工程施工合同 甲方：辽宁省XXXXXX供电公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，辽宁省电力XXXX供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一工程名称： 二工程内容： 三工程地点： 四设计单位： 五工期： 六质量标准： 七合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定（￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一合同语言：汉语 二适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力
工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一甲方项目负责人： 二乙方项目负责人： 三工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。第四条甲方工作 一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。 二负责组织辽宁省电力XXXXX供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 三根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。 四负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。 第五条乙方工作 一按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。 二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。
电力工程勘察设计合同 （合同编号：） 工程名称：吕梁新城安置区电力配套工程新增上安站出 线间隔、千伏接续工程 工程地点：离石吕梁新区 合同编号： 设计证书等级： 发包人：山西地方电力有限公司离石分公司 设计人：吕梁银桥电力勘察设计有限公司 使用说明 .本合同范本适用于山西地方电力有限公司及所属各分公司委托设计（包括招标设计和非招标设计）合同的签订。 .当事人使用本合同范本时无约定的条款，应在该条款处注明“无”。 .专用条款是对通用条款相应内容的具体阐明、修改和补充，条目应相互对应。如果在专用条款中无特殊说明，则应按通用条款的规定执行。 .当事人的其他约定或补充，可由当事人于专用条款中进行约定，不得直接对合同通用条款进行变动。 第一部分协议书 发包人（全称）：山西地方电力有限公司离石分公司 设计人（全称）：吕梁银桥电力勘察设计有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、其他有关建设工程设计管理的法律、行政法规、规章以及建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚
实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。 鉴于发包人拟建设吕梁新城安置区电力配套工程新增上安站出线间隔、千伏接续工程（工程名称），并通过年月日的中标通知书（成交通知书）接受了设计人以人民币万元(合同价款)为本工程施工设计阶段设计所做的投标，双方达成如下协议： 一、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。 二、下列文件均为本合同的组成部分： 、本协议书以及双方协商同意的补充或变更协议； 、中标通知书； 、投标书； 、本合同专用条款； 、本合同通用条款； 、发包人在招标文件中提供的工程技术资料。 三、设计人向发包人承诺，保证全面按本合同约定完成本阶段工程设计及工地设计代表服务工作。 四、发包人向设计人承诺，保证按本合同约定的期限、方式和币种，向设计人支付合同价款。 五、合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。 六、合同签订： 合同签订时间：年月日 合同签订地点：山西地方电力有限公司离石分公司
电力工程勘察设计合同 发包人：某某建设集团某某臵业投资有限公司（以下简称甲方）承包人：某某电力设计股份有限公司某某分公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规的有关规定，经协商，甲乙双方达成如下协议: 一、项目主要内容与技术经济效果 项目名称：某某国际大酒店、某某花园小区配电工程 根据甲方的委托，乙方对某某国际大酒店、某某花园小区配电工程进行详细的勘察设计，其服务的主要内容如下： 1. 对所委托的工程进行现场踏勘、收集资料，并按建设部有关规范、规程和现场实际情况进行分析论证和经济、技术比较，提供合理、可靠、安全的方案。 2.对变电所工程，则须对该工程的电气平面布臵、开关柜选型、二次保护等内容提供详细的设计技术文本和设计资料。 3.对土建工程，提供甲方所需要的技术文本和资料。 4.项目的主要服务指标。 二、项目实施计划、进度、期限、地点 1.进度和期限： 2011年月日开工； 2011 年 10 月底前，乙方向甲方提交经验收合格的勘察设计技术资料及设计文本8份等文件资料。 2.地点：某某市某某区。
三、甲方承担的工作内容与责任： 1.提供必要的基础资料，并对其完整性、正确性负责。 2.在有关人员进入现场勘察作业时，应提供必要的生活和工作条件，其费用由乙方负担。 3.按国家有关规定付给勘察设计费，即万元。 4.维护乙方提供的所有成果和文件，不得擅自修改和转让给第三方重复使用。 5.在踏勘和勘察定位时，派专人配合。 6.因勘察定位需要而造成的农作物及其它损坏、赔偿费用由甲方承担。 7.甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，应按乙方实际所耗工作量向乙方支付返工费。 四、乙方承担的工作内容与责任 1.按时向甲方提交勘察设计资料，并对质量负责。 2.负责对文件进行技术交底。 3.对甲方提出的合理要求和修改意见，应予考虑和满足。 4.乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 5.乙方为本合同项目的服务至施工安装通电结束为止。 6. 提交正式勘察设计技术资料及设计文本8份（按国家计委规定：乙方免费提供设计文本8份，甲方如需要增设计文本份数，增加部分甲方按乙方成本付款）。 五、合同成交总金额 1.合同价款：￥万元，（大写）：万元整。 本合同价为固定总价。除合同价款万元外，不增加任何费用。乙方耗费的人工、设备、资料及其他因履行本合同义务所开支全部费用，均
建设工程勘察设计委托合 同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程勘察设计委托合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 委托方：_________（以下简称甲方） 承包方：_________（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 第二条乙方根据委托的勘察设计
合同编号：YT-FS-2966-62 电力建设工程施工合同 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力建设工程施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。 3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 10．工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设
建设工程勘察设计合同 合同编号: 工程名称： 委托方： 受托方： 签订时间: 签订地点:
使用说明 1．本合同范本适用于国家电网公司各单位大型电力工程勘察设计合同的签订。 2．当事人使用本合同范本时无约定的条款，应在该条款处注明“无”。 3．对本合同范本的修改或补充，可由当事人于“专用条款”中进行约定，不得直接对合同通用条款进行变动。 4．合同范本有关其他填写说明见合同条款注释。
目录 第一部分合同协议书 (1) 第二部分通用条款 (4) 第1条定义及组成合同的文件 (4) 第2条双方责任 (5) 第3条设计工期 (8) 第4条审查、确认 (8) 第5条其它服务 (8) 第6条合同价款与支付 (9) 第7条设计文件交付 (9) 第8条现场服务 (9) 第9条违约责任 (9) 第10条索赔 (10) 第11条保险 (11) 第12条不可抗力 (11) 第13条争议解决 (11) 第14条合同生效 (12) 第15条份数 (12) 第三部分专用条款 (13)
建设工程勘察设计合同 第一部分合同协议书 委托方： 受托方： 鉴于委托方拟委托受托方承担工程（以下简称“工程”）的勘察设计工作，且受托方同意接受该委托。为此，根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本协议。 第1条工程概况 1.1 工程名称：。 1.2 工程地点：。 第2条勘察设计范围 委托方根据合同需承担的勘察设计工作的范围如下： 第3条合同价款 3.1 合同价款为人民币（大写）(￥)（含税）; 3.2 支付方式见专用条款。 第4条合同依据 4.1 项目核准文件。 4.2 中标通知书。 4.3 设计委托书（如有）。 第5条合同组成部分 下列文件为本合同的组成部分： 5.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件。 5.2 本协议书。
电力工程承包合同 甲方：山东裕隆置业有限公司 乙方：临沂骏通电力工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲乙双方协商决定，甲方将此受电工程以承包形式承包给乙方并达成本协议，双方共同遵守。 第一条工程名称：裕馨嘉园三期工地用地 第二条工程地点：莒南县淮海路 第三条工程内容： 1.安装调试200kVA箱变一台。 2.埋设10KV高压电缆80米。 3.装设高压开关一组。 第四条施工期限：年月日至年月日确因不可抗力或者民事工作影响而被迫停工时，工期顺延。 第五条合同价款 合同价款总额（大写）（人民币），（小写）￥ 元。 第六条付款方式：甲方于合同签订后两日向乙方支付合同价款的80 %；工程结束，验收合格送电前结清剩余工程款。 第七条甲方责任 1.甲方按合同规定拨付工程款。
2.甲方负责监督乙方的施工进度与工程质量。 第八条乙方责任 1按照施工图和有关规范要求组织文明施工，服从甲方代表的监督。 2按照施工工艺保质、保量、按期完成施工任务，并负责竣工验收等事宜。 3严格执行《电力安全工作规程》、《电力建设工作规程》，依据有关规程要求组织施工。乙方在施工中因违反安全工作规定和现场工作要求，以及由于个人违章所造成的人员、设备、工程质量等方面的事故，均由乙方自行承担，与甲方无关。 第九条验收及移交 1.工程验收:工程竣工验收由乙方书面通知甲方，由甲方会同验收单位按施工图纸及《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》作为质量评定和验收标准。在验收中发现属乙方施工质量问题，乙方应及时无偿返工处理，如造成工程延期每日按已收工程款的千分之三向甲方支付违约金。（如因设计和材料存在问题，由乙方负责）。 2.工程移交：工程竣工验收合格后交付甲方。 第十条争议解决 因履行合同所发生的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。如协商不能解决争议，则应将争议提交合同签订的法院进行裁决。除非法院另有裁定，诉讼费用应由败诉乙方承担。在法院诉讼期
勘察设计合同范本甲方:______________________________公司法定代表人:____________________________住址:__________________________________邮编:__________________________________传真:__________________________________联系电话:______________________________乙方:________________________工程勘察院法定代表人:____________________________住址:__________________________________邮编:__________________________________
传真:__________________________________ 联系电话:______________________________ 本“_________”工程地质勘察合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。 甲、乙双方经协商一致，达成“_________”工程地质勘察合同，合同如下: 第一条总述 1.1 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合“_________”工程具体情况，经甲、乙双方协商，甲方现将其“_________”工程的地质勘察工作委托给乙方完成。 1.2 “______________”工程位于_________市_________与_________的交叉口处，占地面积_________平方米，拟建_________栋各_________层住宅和_________楼裙房商场，总建筑面积_________平方米，其中住宅约_________平方米，商场约_________平方米，半地下室停车场建筑面积_________平方米。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电力建设工程施工合同
编号：FS-DY-20192 电力建设工程施工合同 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。 3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条
款》中指定的代表人。 5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 10．工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 11．合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。 12．经济支出：在施工中发生，经甲方确认后以增加预
电力工程勘察设计合同 发包人：_______________________________________（以下简称甲方）承包人：_______________________________________ （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他 法律、法规的有关规定，经协商，甲乙双方达成如下协议: 一、项目主要内容与技术经济效果 项目名称：某某国际大酒店、某某花园小区配电工程 根据甲方的委托，乙方对某某国际大酒店、某某花园小区配电工程进行详细的勘察设计，其服务的主要内容如下： 1. 对所委托的工程进行现场踏勘、收集资料，并按建设部有关规范、规程和现场实际情况进行分析论证和经济、技术比较，提供合理、可靠、安全的方案。 2.对变电所工程，则须对该工程的电气平面布置、开关柜选型、二次保护等内容提供详细的设计技术文本和设计资料。 3.对土建工程，提供甲方所需要的技术文本和资料。 4.项目的主要服务指标。 二、项目实施计划、进度、期限、地点 1.进度和期限： 年月日开工； 年月底前，乙方向甲方提交经验收合格的勘察设计技术资料及设计文本8份等文件资料。 2.地点：某某市某某区。 三、甲方承担的工作内容与责任： 1.提供必要的基础资料，并对其完整性、正确性负责。 2.在有关人员进入现场勘察作业时，应提供必要的生活和工作条件，其费用由乙方负担。 3.按国家有关规定付给勘察设计费，即万元。 4.维护乙方提供的所有成果和文件，不得擅自修改和转让给第三方重复使用。 5.在踏勘和勘察定位时，派专人配合。
6.因勘察定位需要而造成的农作物及其它损坏、赔偿费用由甲方承担。 7.甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，应按乙方实际所耗工作量向乙方支付返工费。 四、乙方承担的工作内容与责任 1.按时向甲方提交勘察设计资料，并对质量负责。 2.负责对文件进行技术交底。 3.对甲方提出的合理要求和修改意见，应予考虑和满足。 4.乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 5.乙方为本合同项目的服务至施工安装通电结束为止。 6. 提交正式勘察设计技术资料及设计文本8份（按国家计委规定：乙方免费提供设计文本8份，甲方如需要增设计文本份数，增加部分甲方按乙方成本付款）。 五、合同成交总金额 1.合同价款：￥万元，（大写）：万元整。 本合同价为固定总价。除合同价款万元外，不增加任何费用。乙方耗费的人工、设备、资料及其他因履行本合同义务所开支全部费用，均自负。 工程设计收费标准按建设部《工程勘测设计收费标准》； 收费标准费率：采用直线内插法确定设计收费基价； 2.付款时间、方式：供电部门审核图纸后提交正式合格的勘察设计技术资料及设计文本8份后天内一次性付清。 六、标准及方法 按建设部、电力部有关电力规程、规范进行验收。对乙方提交的正式勘察设计技术资料及设计文本__份，经有关职能部门和甲方验收，达到一次性验收合格。 七、违约金或损失赔偿的计算方法 1.若甲方中途要求终止勘察设计，则必须付给一定比例的劳务费用。若工作量未超过__％，按__％付费；若工作量已超过__％，则必须按合同所约定的勘察设计费用__％付费。 2.若乙方不开工或逾期开工或不能开工或中途要求终止勘察设计属违约，其
电力施工合同协议书 甲方：徐州中捷电力公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》甲方徐州中捷电力公司将XXXXXX 承包给XXXXXX 施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一工程名称： 二工程量：安装4台环网柜、2台箱变、敷设3500米高低压电力电缆，相应导线、电缆、电杆拆旧。 三工程地点：扬州市区 四合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定69000元人民币，工程竣工后以工程竣工实际工程量决算为准，需要增加的工程量项目部分以供电公司要求为准，具体按实际竣工工程量结算。 五结算依据，10KV高压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价：18元/米，低压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价15元/米。箱变、环网柜1000元/台，拆除10KV高压导线10000元/3相公里。拆除电杆为300元/根（包含清理出市区，到指定回收地点）。注（不包含费用：箱变吊运费用，由甲方项目经理与乙方工程负责人共同确定）。 六适应标准、规范：国家电力工程质量验评标准，江苏省配电网工程验收规范。 七工程甲方项目经理：负责工程全过程跟踪动态管理。 八工程乙方负责人：施工全过程。 第二条甲方工作 一施工场地具备开工条件，甲方负责在开工前办理好现场交底、安全交底等相关手续。 二甲方对质量不合格处工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 三负责根据乙方提供的需要的工程材料及时上报供电公司，并负责对材料供货情况进行跟踪，确保乙方的材料供应。 第三条乙方工作 一根据实际情况，会同甲方项目经理，确定现场施工方案，实际所需材料、电缆长度及电缆走向，确保电缆与现场一致，及时将施工材料会同甲方项目经理，上报供电公司。 二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，申报供电公司后方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，并上报供电公司，并配合甲方做好工程竣工验收工作。 四送电前必须对电缆及变压器做耐压试验，接地网做接地电阻测试，确保送电一次性成功，另外对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五用户政策处理协调方面，3000元以下政策协调费用需联系甲方项目经理，共同协商，拿出解决措施，并保留手续，交由甲方项目经理上报供电公司。3000元及以上政策协调费用由甲方项目经理逐级汇报，并上报供电公司协商解决。 六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。
XXX）年中低压配网项目勘察设计合同 合同编号： 项目编号：
签订地点：
电力工程勘察设计合同 工程名称：XXXXXX 年中低压配网项目 工程地点：________________________________ 合同编号：_________________________________ 发包人：______ 设计人：XXXXX 电力设计有限公司签定日期：20XX年XX月日
第一部分协议书 发包人（全称）：东电网公司XX供电局 设计人（全称）XXXX fe力设计有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘 察设计市场管理规定》、其他有关建设工程设计管理的法律、行政法规、规章以及建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，按广州建交（公专）中字【2011】第【2033】号的中标通知书，发包人委托设计人承担XXX 中低压配网项目勘察设计工作，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 一、本合同项目的名称、阶段、规模及设计内容： 1、项目名称：XXXXXX年中低压配网项目工程设计。 2、设计内容：对XXXXXX年中低压配网项目进行方案设计、初步设计、施工图设计、竣工图设计、概算编制、施工图预算编制和编制竣工图、电子化移交等相关服务。 3、工程建设规模: 程设计 二、双方协议： （一）、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。 （二）、下列文件均为本合同的组成部分:
1、本协议书以及双方协商同意的补充或变更协议； 2、设计任务通知书； 3、本合同专用条款； 4、本合同通用条款； 5、发包人在设计任务通知书中提供的工程技术资料。 上述文件应互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。 （三）、设计人向发包人承诺，保证全面按本合同规定完成本阶段工程设计及工地设计代表服务工作。 （四）、发包人向设计人承诺，保证按本合同规定的期限、方式和币种，向设计人支付合同价款。 （五）、合同生效：本合同自签定之日起生效。 （六）、合同签订： 合同签订时间：2012年月日 合同签订地点:XXX供电局
精选范本,供参考！ 电力工程勘察设计合同 发包人：某某建设集团某某置业投资有限公司（以下简称甲方） 承包人：某某电力设计股份有限公司某某分公司（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他 法律、法规的有关规定，经协商，甲乙双方达成如下协议: 一、项目主要内容与技术经济效果 项目名称：某某国际大酒店、某某花园小区配电工程 根据甲方的委托，乙方对某某国际大酒店、某某花园小区配电工程进行详细的勘察设计，其服务的主要内容如下： 1. 对所委托的工程进行现场踏勘、收集资料，并按建设部有关规范、 规程和现场实际情况进行分析论证和经济、技术比较，提供合理、可靠、安全的方案。 2.对变电所工程，则须对该工程的电气平面布置、开关柜选型、二次保护等内容提供详细的设计技术文本和设计资料。 3.对土建工程，提供甲方所需要的技术文本和资料。 4.项目的主要服务指标。
二、项目实施计划、进度、期限、地点 1.进度和期限： 2011年月日开工； 2011 年10 月底前，乙方向甲方提交经验收合格的勘察设计技术资料及设计文本8份等文件资料。 2.地点：某某市某某区。 精选范本,供参考！三、甲方承担的工作内容与责任： 1.提供必要的基础资料，并对其完整性、正确性负责。 2.在有关人员进入现场勘察作业时，应提供必要的生活和工作条件，其费用由乙方负担。 3.按国家有关规定付给勘察设计费，即万元。 4.维护乙方提供的所有成果和文件，不得擅自修改和转让给第三方重复使用。 5.在踏勘和勘察定位时，派专人配合。 6.因勘察定位需要而造成的农作物及其它损坏、赔偿费用由甲方承担。 7.甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，应按乙方实际所耗工作量向乙方支付返工费。 四、乙方承担的工作内容与责任
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-009757 建设工程勘察设计委托合同(示Commission contract for survey and design of construction project
建设工程勘察设计委托合同(示范合 同) 委托方：_______________________（以下简称甲方）承包方： _______________________（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。第三条双方责任1．甲方责任（一）按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书，②选址报告；
③规划要求；④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。（二）收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。（三）在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。（四）委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。（五）维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。（六）按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。2．乙方责任（一）按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计六份，施工图设计八份），并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。（二）乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件，设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。（三）初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。（四）乙方对所承担
合同编号: 配电工程设计合同 设计证书：建设部乙级资质 证书编号：A241007751 项目名称： 委托方（甲方）: 承接方（乙方）: 签约日期:
根据《中华人民共和国合同法》，以及其它相关法律、法规规定的原则，结合电力设计的特点，经甲、乙双方友好协商，现就甲方委托乙方承担配电深化设计事宜达成如下协议。 1、合同双方 委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 2、项目概况 项目名称： 项目地址： 项目概况： 设计范围：依据供用电项目协议，完成户内、外部供配电工程的正式用电设计。 3、设计收费及支付方法 3.1设计费收费 3.1．1 设计费收取依据：依据国家发改委、建设部“工程勘察设计收费标准”（2002年修订本） 计算本工程设计费。 3.1．2设计费取费标准：工程概算*设计费费率=工程设计费金额。 3.1. 3 工程概算：本工程设计费取费基数以双方认可的工程概预算为准（见附件一）。 3.1. 4设计费费率：本工程设计费取费费率为： 3.1. 5设计费金额：人民币（大写）（￥元）。 3.2付款方式 3.2.1 设计图纸送供电方审查前支付全部设计费用。 3.2.2 以上每阶段支付必须先开具合格发票。 4、双方责任 4.1甲方责任 4.1．1甲方应尊重乙方根据国家或行业有关标准规定进行的设计工作，不应提出与国家或行业标准、 规定相抵触的要求。
4.1.2甲方在合同生效后三天内向乙方提交满足设计工作所需的有关原始资料及文件：供用电项目 协议、分类用电负荷、外网航测图等，并对其完整性、正确性及时限性负责。甲方提交上述 资料及文件超过期限3天以内，乙方按本合同规定交付设计文件时间顺延；规定期限超过3 天以上的，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。 4.1.3甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误，或对所提资料作较大修改，造成乙方设计返工， 除双方需协商签订补充合同（或另订合同），重新明确有关条款外，甲方应向乙方支付返工 的费用。 4.1.4乙方为本次设计的版权归甲方所有。 4.1.5甲方按照合同规定的日期和金额支付设计费。 4.2乙方责任 4.2.1按照本合同规定的内容，根据国家及行业规程、规定及质量标准进行设计工作。 4.2.2负责对现场进行实地测量以及收集设计所必需的有关技术资料。 4.2.3对所设计项目应进行设计技术交底，负责设计范围内的工代工作。乙方对设计文件出现的遗漏 或错误负责修改或补充,负责向甲方做设计交底。同时乙方有责任向甲方提出合理化建议及改正措施。 4.2.4 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的技术、经济资料。 4.2.5 乙方负责项目的现场勘测工作。 4.2.6为保证设计文件完成的时间和质量，乙方在工程设计时严格按照ISO9001质量体系的质量要 求进行设计工作；由主设计编制设计方案，包括专业间的接口及互提资料；设计文件的评 审采用三级审核方式，即：部、室组长工程师校核，室主任审核、总工程师批准。 4.2.7设计送审后，针对审查意见进行修改直到审查通过。乙方有专人配合甲方与电业局进行项 目报装工作和图纸审核工作。 4.2.8乙方向甲方提交最终施工图全套，共计6套，乙方配合甲方做好施工过程中的设计变更工 作。 5、违约责任 5.1甲乙双方都应该严格履行合同约定的双方责任，若未能履行都属于违约行为且承担相应违约责任。 5.2在合同履行期间,非乙方重大过失，甲方要求终止或者解除合同必须书面通知乙方，乙方接通 知后，未开始设计工作的，不退还甲方已付的费用；已开始设计工作的，甲方根据乙方已完
The contract has the function of maintaining social stability and promoting economic development. If one party violates the contract, he shall bear legal responsibility. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 电力承包工程合同样本(示范合 同)
电力承包工程合同样本(示范合同)说明：本合同书具有维护社会稳定，促进经济发展的作用，所以是否履行合同就不仅是当事人之间的事情，如果一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可收藏、阅读、改编、打印（使用时请先阅读条款）。 电力承包工程合同范文1 发包人(全称)：__ ____ 承包人(全称)：__ _ __ ___ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程地点：厂内__ 工程内容：_配电柜安装工程___ 资金来源：____自筹____ ___ 二、工程承包范围 承包范围：____包工包料____ 三、合同工期： 合同工期总日历天数___15__天
四、质量标准 工程质量标准：___合格____ 五、合同价款(构成见附表) 金额(大写)：壹万圆整 (人民币)￥：_10000.00_元 六、合同约定其它内容 1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。 2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。 3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。 4、工程结算支付方式： 工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。 5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。 6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。 7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及
建设工程勘察设计委托合同 发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担_________________工程设计，工程地点为____________，经双方协商一致，签订本合同。 第一条合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条勘察设计相关内容 2.1发包人委托设计人承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 2.2发包人需向设计人提供的有关资料、文件及时间（见附件）。 2.3设计人向发包人交付设计文件、份数、地点及时间（见附件）。 第三条设计依据 3.1发包人给设计人的委托书和设计意向书 3.2发包人提交的基础资料 第四条双方责任 4.1 发包人责任 4.1.1发包人按本合同第一条（2.2）规定的内容，在规定的时间内向设
计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第一条（2.3）规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 4.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。 4.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的设计费；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 4.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。 4.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停、缓建，发包人均应支付应付的设计费。 4.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得
电力工程施工合同书(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
电力工程施工合同书 工程名称： 建设单位： 施工单位：重庆诚承水电安装有限公司 收、送电；线路架设所需的附属材料、材料采购；安装、调试工作的所有手续，由乙方负责。 2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币：（￥） 该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。
3、本协议签订之日起至工程验收合格后7日内一次性付清工程款元。 三、工期 1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，乙方正式进场施工。 良好的施工环境。 3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问题并负责施工中涉及的有关单位协调事宜。 4、本工程所涉及的市政道路、线路通道砍伐、青苗补偿、施工场地协调等手续和费用由建设单位自行办理。
乙方责任； 1、依据协议、施工图纸施工，并按期完成此项工程。 2、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。 3、施工期间，乙方应安全施工，防止安全事故的发生，如因乙方责任发生的安全事故，其责任费用由乙方承担。 决。 6、本合同附件具有同等法律效力。 7、本合同经双方签字盖章生效，一式肆份，甲乙双方各两份。甲方：乙方：重庆诚承水电 安装有限公司
法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 签定日期：年月日----------------- -------------------精心分享，希望可以帮到你
XXXX年中低压配网项目勘察设计合同 合同编号： 项目编号： 签订地点：
电力工程勘察设计合同 工程名称： XXXXXX 年中低压配网项目 工程地点： 合同编号： 发包人：广东电网公司 XX 供电局 设计人： XXXXX 电力设计有限公司 签定日期： 20XX 年 XX 月日
第一部分协议书 发包人（全称）：广东电网公司XX供电局 设计人（全称）： XXXX电力设计有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、其他有关建设工程设计管理的法律、行政法规、规章以及建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，按广州建交（公专）中字【2011】第【 2033】号的中标通知书，发包人委托设计人承担 XXX中低压配网项目勘察设计工作，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 一、本合同项目的名称、阶段、规模及设计内容： 1 、项目名称： XXXXXXX年中低压配网项目工程设计。 2、设计内容：对 XXXXXXX年中低压配网项目进行方案设计、初步设计、施工图设计、竣工图设计、概算编制、施工图预算编制和编制竣工图、电子化移交等相关服务。
3、工程建设规模： XXXXXXXXXX年中低压配网项目工程设计 二、双方协议： ( 一 ) 、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。 ( 二 ) 、下列文件均为本合同的组成部分： 1、本协议书以及双方协商同意的补充或变更协议； 2、设计任务通知书； 3、本合同专用条款； 4、本合同通用条款； 5、发包人在设计任务通知书中提供的工程技术资料。 上述文件应互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。 ( 三 ) 、设计人向发包人承诺，保证全面按本合同规定完成本阶段工程设计及工地设计代表服务工作。